Datasets:
dtocre
/
cgr_inference_data_def2

Dataset card Data Studio Files
xet
Community
1
ctotal_idinstancia
stringlengths
20
35
final_text
stringlengths
1
4.39k
instruction
stringclasses
1 value
prefix
stringclasses
1 value
input
stringlengths
407
4.79k
0820210062964-167183-68609.0-1.0
Presuntas irregularidades en la MP de Chota, en relación a los daños ocasionado producto de la ejecución de obra denominada: "Renovación de Pistas, en el (la) reconstrucción de tramo 2-85 Avenida Fray José Arana desde calle Sagrado Corazón hasta Jr. Esequiel Montoya en la localidad de Chota, Distrito de Chota, Provincia de Chota, Departamento Cajamarca". Mediante el expediente n.° 0820210062964, registrado el 23 de agosto de 2021, se pone de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior una denuncia sobre presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Chota, en relación a los daños ocasionados producto de la ejecución de obra denominada: "Renovación de Pistas, en el (la) reconstrucción de tramo 2-85 Avenida Fray José Arana desde calle Sagrado Corazón hasta Jr. Esequiel Montoya en la localidad de Chota, Distrito de Chota, Provincia de Chota, Departamento Cajamarca". Al respecto, el denunciante señala que: "Su vivienda viene presentando filtraciones en las paredes y superficies del primer piso, esta situación se ha venido provocada debido a las labores de instalación de agua potable por parte de SEMAPA Chota, en relación a la ejecución de la Obra: "Renovación de Pistas, en el (la) reconstrucción de tramo 2-85 Avenida Fray José Arana desde calle Sagrado Corazón hasta Jr. Esequiel Montoya en la localidad de Chota, Distrito de Chota, Provincia de Chota, Departamento Cajamarca". Además, indica que no es el único afectado, ya que la mayoría de vecinos tienen este inconveniente. A la fecha existe un acta de compromiso entre los vecinos, la Municipalidad de Chota y SEMAPA Chota, que a la fecha no han realizado ninguna acción correctiva.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la MP de Chota, en relación a los daños ocasionado producto de la ejecución de obra denominada: "Renovación de Pistas, en el (la) reconstrucción de tramo 2-85 Avenida Fray José Arana desde calle Sagrado Corazón hasta Jr. Esequiel Montoya en la localidad de Chota, Distrito de Chota, Provincia de Chota, Departamento Cajamarca". Mediante el expediente n.° 0820210062964, registrado el 23 de agosto de 2021, se pone de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior una denuncia sobre presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Chota, en relación a los daños ocasionados producto de la ejecución de obra denominada: "Renovación de Pistas, en el (la) reconstrucción de tramo 2-85 Avenida Fray José Arana desde calle Sagrado Corazón hasta Jr. Esequiel Montoya en la localidad de Chota, Distrito de Chota, Provincia de Chota, Departamento Cajamarca". Al respecto, el denunciante señala que: "Su vivienda viene presentando filtraciones en las paredes y superficies del primer piso, esta situación se ha venido provocada debido a las labores de instalación de agua potable por parte de SEMAPA Chota, en relación a la ejecución de la Obra: "Renovación de Pistas, en el (la) reconstrucción de tramo 2-85 Avenida Fray José Arana desde calle Sagrado Corazón hasta Jr. Esequiel Montoya en la localidad de Chota, Distrito de Chota, Provincia de Chota, Departamento Cajamarca". Además, indica que no es el único afectado, ya que la mayoría de vecinos tienen este inconveniente. A la fecha existe un acta de compromiso entre los vecinos, la Municipalidad de Chota y SEMAPA Chota, que a la fecha no han realizado ninguna acción correctiva.
0820210062990-157972-61961.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Mórrope en el procedimiento de contratación publica especial N° 02-2021-MDM/CS-1 por la presentación de documentación inexacta del postor CONSORCIO SUPERVISOR BRISAD (INTEGRADO POR FLORES QUINTOS FREDY CON RUC N° 10449366412 Y COZAQUI INGENIEROS SAC CON RUC N° 20600601467). Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior a través de formulario web n°XY.2021.4413945 sobre presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Mórrope en el procedimiento de contratación pública especial N°002-2021-MDM/CS-PRIMER CONVOCATORIA para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IEPSM 11066 MANUEL RUIZ SÁNCHEZ DEL CASERÍO SANTA ISABEL - MÓRROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - CUI N° 2456628, relacionadas a que el postor ganador de la buena pro habría adjuntado documentación inexacta La recurrente anexa a su denuncia el registro N°2021-00119162 de mesa de partes del tribunal de contrataciones del estado registrado el 20 de agosto de 2021 con un número total de 430 folios, así también adjunta una carta dirigida al OCI de la Municipalidad Provincial de Lambayeque donde comunica la denuncia presentada al tribunal de contrataciones del Estado por presentación inexacta en el procedimiento especial de contratación PEC-PROC-2-2021-MDM/CS-1.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Mórrope en el procedimiento de contratación publica especial N° 02-2021-MDM/CS-1 por la presentación de documentación inexacta del postor CONSORCIO SUPERVISOR BRISAD (INTEGRADO POR FLORES QUINTOS FREDY CON RUC N° 10449366412 Y COZAQUI INGENIEROS SAC CON RUC N° 20600601467). Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior a través de formulario web n°XY.2021.4413945 sobre presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Mórrope en el procedimiento de contratación pública especial N°002-2021-MDM/CS-PRIMER CONVOCATORIA para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IEPSM 11066 MANUEL RUIZ SÁNCHEZ DEL CASERÍO SANTA ISABEL - MÓRROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - CUI N° 2456628, relacionadas a que el postor ganador de la buena pro habría adjuntado documentación inexacta La recurrente anexa a su denuncia el registro N°2021-00119162 de mesa de partes del tribunal de contrataciones del estado registrado el 20 de agosto de 2021 con un número total de 430 folios, así también adjunta una carta dirigida al OCI de la Municipalidad Provincial de Lambayeque donde comunica la denuncia presentada al tribunal de contrataciones del Estado por presentación inexacta en el procedimiento especial de contratación PEC-PROC-2-2021-MDM/CS-1.
0820210062998-161103-63557.0-1.0
Presuntas irregularidades en la obra: ¿Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas de Saneamiento, en las localidades de Puca Maray, Quisquicancha, Rupasccahuasi, Antamachay, Chillama, Puru Puru, Pampa del Arco y Maray, distrito de Secclla - Angaraes ¿ Huancavelica¿. Mediante Formulario de Denuncia Via Web n.° UQ.2021.7800885 registrado con expediente n° 0820210062998, el denunciante comunica presuntos hechos irregulares en la Mun. Distrital de Secclla. Refiere que se está ejecutando el Proyecto con CUI 2336145 en el presente año y se ve mucho favorecimiento de ciertas personas cuando no cumplen los requisitos expuestos por la Ingeniera Fany del Ministerio de vivienda: El Alcalde del distrito Secclla no tenía vivienda en la comunidad de Chillama ya que él radica en la ciudad de Lircay durante varios años, y también tiene casa en la localidad de Secclla para ejercer sus funciones actuales, pero sospechosamente empezaron a trabajar las pozas de percolación en su terreno cuando inició la obra, y transcurridos unos días empezó a construir su vivienda y él no habita, y lo cual demuestra que, aprovechándose de su cargo y poder sale como beneficiario del UBS del proyecto, aunque luego, ante el reclamo de los comuneros, observaron supuestamente, lo dejaron por un breve tiempo y luego están reanudando el trabajo, y obviaron a los demás pobladores de ésta Comunidad a pesar de que ya contaban con sus viviendas desde hace muchos años atrás y salen por motivos de trabajo, alquilando cuartos en otras localidades de manera temporal, y algunos de ellos han sido considerados, recién, luego de realizar diversos reclamos, ruegos y súplicas e invitos al supervisor. En una reunión multisectorial del distrito Secclla, también todos los asistentes fuimos informados de que en las demás comunidades están sucediendo también otros problemas o similares, por ejemplo en Quispicancha hay como 6 personas perjudicadas, y en las demás comunidades hay saldo de UBS porque han disminuido los moradores. También refirieron de Maray y fue algo que llamó bastante la atención, el supervisor dio a conocer que hay como 16 UBS de saldo y el cual lo han invertido en una sola persona Victor que hizo su casa recién hace unos 45 días aproximadamente y con palos y techo de calamina, y ésta persona acostumbra invitar comidas y bebidas a las autoridades distritales, en su recreo que funciona en su domicilio habitual a cambio de ese tipo de favores, y es extraño que sobrando 16 UBS, aún hubo personas no priorizadas que reclamaron al alcalde y al supervisor, porque ellos tienen familia y cumplen con los requisitos, además se tuvo información de que en esa misma comunidad han priorizado a 2 personas extrañas y desconocidas, el primero es Miguel Taipe Flores, quien ya es beneficiario en la comunidad de Tranca con un proyecto anterior, a quien le favorecieron por ser el presidente del frente de defensa del distrito Secclla, el otro es Leoncio Padilla Flores, quien es primo de este señor Miguel y a la vez muy amigo del residente de obra y vive en el disrito de Julcamarca. Ambos se expresaron en una reunión de confraternidad de amigos en la localidad de Secclla que para ellos no hacía falta nada, ni vivir con los indios en Maray porque el residente Ricaldi es sus amigos y que, ello basta para lograr su UBS y por eso recientemente construyeron sus casas prefabricadas en sus chacras en esa comunidad, además las autoridades como subprefecto Edgar Toro y otros de esa localidad habrían sido favorecidos, incluso para 1 sola persona construyeron hasta 3 UBS con diferentes nombres. En Pampadel arco no quieren construir UBS para varias personas que si cumplen todo los requisitos Como poblador demando: 1.Que los 8 millones sea destinado a beneficiar a los pobladores estables, que a pesar de las circunstancias, han habitado en estas comunidades de este proyecto, y no a las personas allegadas al alcalde, al supervisor del proyecto, al subprefecto distrital, al presidente del frente de defensa, a los presidentes de estas comunidades y a otras autoridades por su cargo, ya sea por lazos de amistad o vínculo familiar. 2. Paralización de la obra hasta focalizar adecuadamente a los beneficiarios, la cual debe estar a cargo del mismo Ministerio de Viviendas.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la obra: ¿Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas de Saneamiento, en las localidades de Puca Maray, Quisquicancha, Rupasccahuasi, Antamachay, Chillama, Puru Puru, Pampa del Arco y Maray, distrito de Secclla - Angaraes ¿ Huancavelica¿. Mediante Formulario de Denuncia Via Web n.° UQ.2021.7800885 registrado con expediente n° 0820210062998, el denunciante comunica presuntos hechos irregulares en la Mun. Distrital de Secclla. Refiere que se está ejecutando el Proyecto con CUI 2336145 en el presente año y se ve mucho favorecimiento de ciertas personas cuando no cumplen los requisitos expuestos por la Ingeniera Fany del Ministerio de vivienda: El Alcalde del distrito Secclla no tenía vivienda en la comunidad de Chillama ya que él radica en la ciudad de Lircay durante varios años, y también tiene casa en la localidad de Secclla para ejercer sus funciones actuales, pero sospechosamente empezaron a trabajar las pozas de percolación en su terreno cuando inició la obra, y transcurridos unos días empezó a construir su vivienda y él no habita, y lo cual demuestra que, aprovechándose de su cargo y poder sale como beneficiario del UBS del proyecto, aunque luego, ante el reclamo de los comuneros, observaron supuestamente, lo dejaron por un breve tiempo y luego están reanudando el trabajo, y obviaron a los demás pobladores de ésta Comunidad a pesar de que ya contaban con sus viviendas desde hace muchos años atrás y salen por motivos de trabajo, alquilando cuartos en otras localidades de manera temporal, y algunos de ellos han sido considerados, recién, luego de realizar diversos reclamos, ruegos y súplicas e invitos al supervisor. En una reunión multisectorial del distrito Secclla, también todos los asistentes fuimos informados de que en las demás comunidades están sucediendo también otros problemas o similares, por ejemplo en Quispicancha hay como 6 personas perjudicadas, y en las demás comunidades hay saldo de UBS porque han disminuido los moradores. También refirieron de Maray y fue algo que llamó bastante la atención, el supervisor dio a conocer que hay como 16 UBS de saldo y el cual lo han invertido en una sola persona Victor que hizo su casa recién hace unos 45 días aproximadamente y con palos y techo de calamina, y ésta persona acostumbra invitar comidas y bebidas a las autoridades distritales, en su recreo que funciona en su domicilio habitual a cambio de ese tipo de favores, y es extraño que sobrando 16 UBS, aún hubo personas no priorizadas que reclamaron al alcalde y al supervisor, porque ellos tienen familia y cumplen con los requisitos, además se tuvo información de que en esa misma comunidad han priorizado a 2 personas extrañas y desconocidas, el primero es Miguel Taipe Flores, quien ya es beneficiario en la comunidad de Tranca con un proyecto anterior, a quien le favorecieron por ser el presidente del frente de defensa del distrito Secclla, el otro es Leoncio Padilla Flores, quien es primo de este señor Miguel y a la vez muy amigo del residente de obra y vive en el disrito de Julcamarca. Ambos se expresaron en una reunión de confraternidad de amigos en la localidad de Secclla que para ellos no hacía falta nada, ni vivir con los indios en Maray porque el residente Ricaldi es sus amigos y que, ello basta para lograr su UBS y por eso recientemente construyeron sus casas prefabricadas en sus chacras en esa comunidad, además las autoridades como subprefecto Edgar Toro y otros de esa localidad habrían sido favorecidos, incluso para 1 sola persona construyeron hasta 3 UBS con diferentes nombres. En Pampadel arco no quieren construir UBS para varias personas que si cumplen todo los requisitos Como poblador demando: 1.Que los 8 millones sea destinado a beneficiar a los pobladores estables, que a pesar de las circunstancias, han habitado en estas comunidades de este proyecto, y no a las personas allegadas al alcalde, al supervisor del proyecto, al subprefecto distrital, al presidente del frente de defensa, a los presidentes de estas comunidades y a otras autoridades por su cargo, ya sea por lazos de amistad o vínculo familiar. 2. Paralización de la obra hasta focalizar adecuadamente a los beneficiarios, la cual debe estar a cargo del mismo Ministerio de Viviendas.
0820210063001-153070-59435.0-1.0
PRESUNTA PARTICIPACIÓN DE MIEMBRO DE COMITÉ DE SELECCIÓN AL "PROCESO EXTERNO N° 006-2021-IND - ANALISTA DE REMUNERACIONES" CONVOCADO POR LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTRO PUNO S.A.A, QUIEN NO SE ENCONTRARÍA DESIGNADO. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web IE.2021.0001631 de 23 de agosto de 2021 (Exp. N° 08-2021-0057257) esta Entidad Fiscalizadora Superior recibió una denuncia anónima por presuntas irregularidades en el proceso de selección de personal "PROCESO EXTERNO N° 006-2021-IND- Analista de Remuneraciones" convocado por la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - Electro Puno S.A.A, toda vez que se habría permitido la participación como miembro del comité de selección a personal que no se encontraba autorizado. La denuncia manifiesta lo siguiente: "EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEL PROCESO EXTERNO N° 006-2021-IND - ANALISTA DE REMUNERACIONES, EN EL INICIO DEL PROCESO ESTUVO CONFORMADO POR 03 MIEMBROS: GERENTE DE PLANEAMIENTO, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y JEFE DE LA DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO. EN LA PRIMERA ETAPA DE EVALUACIÓN DE CV, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ (GERENTE DE PLANEAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y JEFE DE LA DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO), FIRMARON UN ACTA DONDE SE INDICA QUE PASARON 12 PERSONAS SIN EMBARGO PARA LA 2DA Y TERCERA ETAPA REPENTINAMENTE CAMBIARON DE COMITÉ Y SOLO 01 PERSONA PASO LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y ENTREVISTA: FIRMANDO ASÍ LAS ACTAS: EL GERENTE DE OPERACIONES, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y JEFE DE LA DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO. " EL GERENTE DE OPERACIONES NO ERA PARTE DEL COMITÉ Y TAMPOCO HAY DOCUMENTO DONDE SE HAYA CAMBIADO EL COMITÉ". SIN EMBARGO, ESTE CALIFICÓ LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y LA ENTREVISTA DANDO COMO GANADOR A LA SRA. CAROLINA QUISPE APAZA. ASIMISMO, EL GERENTE GENERAL TIENE CONOCIMIENTO DE TAL HECHO Y EN LUGAR DE ANULAR EL CONCURSO O TOMAR ALGUNA MEDIDA, HIZO CASO OMISO."
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: PRESUNTA PARTICIPACIÓN DE MIEMBRO DE COMITÉ DE SELECCIÓN AL "PROCESO EXTERNO N° 006-2021-IND - ANALISTA DE REMUNERACIONES" CONVOCADO POR LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTRO PUNO S.A.A, QUIEN NO SE ENCONTRARÍA DESIGNADO. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web IE.2021.0001631 de 23 de agosto de 2021 (Exp. N° 08-2021-0057257) esta Entidad Fiscalizadora Superior recibió una denuncia anónima por presuntas irregularidades en el proceso de selección de personal "PROCESO EXTERNO N° 006-2021-IND- Analista de Remuneraciones" convocado por la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - Electro Puno S.A.A, toda vez que se habría permitido la participación como miembro del comité de selección a personal que no se encontraba autorizado. La denuncia manifiesta lo siguiente: "EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEL PROCESO EXTERNO N° 006-2021-IND - ANALISTA DE REMUNERACIONES, EN EL INICIO DEL PROCESO ESTUVO CONFORMADO POR 03 MIEMBROS: GERENTE DE PLANEAMIENTO, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y JEFE DE LA DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO. EN LA PRIMERA ETAPA DE EVALUACIÓN DE CV, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ (GERENTE DE PLANEAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y JEFE DE LA DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO), FIRMARON UN ACTA DONDE SE INDICA QUE PASARON 12 PERSONAS SIN EMBARGO PARA LA 2DA Y TERCERA ETAPA REPENTINAMENTE CAMBIARON DE COMITÉ Y SOLO 01 PERSONA PASO LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y ENTREVISTA: FIRMANDO ASÍ LAS ACTAS: EL GERENTE DE OPERACIONES, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y JEFE DE LA DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO. " EL GERENTE DE OPERACIONES NO ERA PARTE DEL COMITÉ Y TAMPOCO HAY DOCUMENTO DONDE SE HAYA CAMBIADO EL COMITÉ". SIN EMBARGO, ESTE CALIFICÓ LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y LA ENTREVISTA DANDO COMO GANADOR A LA SRA. CAROLINA QUISPE APAZA. ASIMISMO, EL GERENTE GENERAL TIENE CONOCIMIENTO DE TAL HECHO Y EN LUGAR DE ANULAR EL CONCURSO O TOMAR ALGUNA MEDIDA, HIZO CASO OMISO."
0820210063006-154981-68615.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Universidad Nacional de Trujillo en relación a la calificación y otorgamiento de la buena pro al procedimiento de selección AS N° 014-2020-UNT/CS - tercera convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra, saldo de obra del PIP Mejoramiento del Servicio de Formación Académico Profesional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNT El denunciante manifiesta, que existiría presuntas irregularidades en el procedimiento de selección adjudicación simplificada N° 014-2020-UNT/CS - tercera convocatoria, ya que la inclusión de un miembro del comité de selección no estaría regida por lo reglamentado en la normativa vigente y que el ganador de la buena pro, Grupo Dac S.A.C. no cumpliría con la solvencia económica solicitada en las bases del procedimiento.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Universidad Nacional de Trujillo en relación a la calificación y otorgamiento de la buena pro al procedimiento de selección AS N° 014-2020-UNT/CS - tercera convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra, saldo de obra del PIP Mejoramiento del Servicio de Formación Académico Profesional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNT El denunciante manifiesta, que existiría presuntas irregularidades en el procedimiento de selección adjudicación simplificada N° 014-2020-UNT/CS - tercera convocatoria, ya que la inclusión de un miembro del comité de selección no estaría regida por lo reglamentado en la normativa vigente y que el ganador de la buena pro, Grupo Dac S.A.C. no cumpliría con la solvencia económica solicitada en las bases del procedimiento.
0820210063007-160833-63428.0-1.0
Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra Mejoramiento del servicio de transitabillidad peatonal y vehicular de las calles Ramón Castilla, César Vallejo, Francisco de Zela, Inca Garcilazo de la Vega, Hualmay, Gonzáles Prada y Pasaje Cinco Esquinas, distrito de Hualmay-Huaura-Lima¿ Meta I con CUI: 2239243, convocada mediante adjudicación simplificada SM-2-2021-CS-MDH-1. El denunciante manifiesta que, existe una presunta mala ejecución de la obra mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular de la calle Ramón Castilla y César Vallejo, por cuanto refieren que existen partidas mal ejecutadas, señala también que el plazo de ejecución de 45 días se ha superado en exceso, pues este inicio en abril de 2021 con un plazo de 45 días para su culminación; sin embargo, a julio de 2021 aún se encuentra en ejecución.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra Mejoramiento del servicio de transitabillidad peatonal y vehicular de las calles Ramón Castilla, César Vallejo, Francisco de Zela, Inca Garcilazo de la Vega, Hualmay, Gonzáles Prada y Pasaje Cinco Esquinas, distrito de Hualmay-Huaura-Lima¿ Meta I con CUI: 2239243, convocada mediante adjudicación simplificada SM-2-2021-CS-MDH-1. El denunciante manifiesta que, existe una presunta mala ejecución de la obra mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular de la calle Ramón Castilla y César Vallejo, por cuanto refieren que existen partidas mal ejecutadas, señala también que el plazo de ejecución de 45 días se ha superado en exceso, pues este inicio en abril de 2021 con un plazo de 45 días para su culminación; sin embargo, a julio de 2021 aún se encuentra en ejecución.
0820210063014-158226-62091.0-1.0
Presuntas irregularidades cometidas por el alcalde la municipalidad distrital de Pacanga; toda vez que, estaría usando las instalaciones de la municipalidad y las horas laborales de él y sus trabajadores para actos de proselitismo político. Mediante Formulario web Nº DW.2021.9728917, Expediente N° 0820210063014 de 1 de setiembre de 2021, el denunciante (anónimo) manifiesta: EL DIA MARTES 17 DE AGOSTO A LAS 4:00 PM APROXIMADAMENTE EL ALCALDE DEL DISTRITO DE PACANGA EL ALCALDE ACTUAL ALAN VILLALOBOS HERNÁNDEZ A TRAVÉS DE SU FUNCIONARIO DE CONFIANZA EDDY MUÑOZ UGAS REUNIÓ A LOS TRABAJADORES (LOCADORES) DE LA ENTIDAD PARA OBLIGARLOS A AFILIARSE AL PARTIDO POLÍTICO ALIANZA PARA EL PROGRESO Y OBLIGARLES A LLEVAR 5 FICHAS DE AFILIACIÓN A CADA UNO PARA QUE INSCRIBAN A SU FAMILIA Y FORZANDOLOS A APOYAR SU CANDIDATURA (2022 -2026) DEL ACTUAL ALCALDE ALAN VILLALOBOS HERNANDEZ, DE ESTA FORMA ESTÁ UTILIZANDO RECURSOS DEL ESTADO CONSISTENTE EN LAS HORAS DE LOS TRABAJADORES QUE SON PAGADOS POR EL ESTADO ADEMÁS LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD PARA SUS ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO PUES COMO SE SABE EL ALCALDE CUMPLE FUNCIÓN EXCLUSIVA LAS 24 HORAS PERCIBIENDO UNA REMUNERACIÓN PAGADA POR EL ESTADO Y AUN ASÍ VIENE REALIZANDO SU CAMPAÑA POLÍTICA CON RECURSOS DEL ESTADO SI HABER RENUNCIADO COMO AUTORIDAD PUBLICANDO FOTOS DE SU CANDIDATURA Y FOTOS CON SUS POSIBLES REGIDORES VISTIENDO POLO CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por el alcalde la municipalidad distrital de Pacanga; toda vez que, estaría usando las instalaciones de la municipalidad y las horas laborales de él y sus trabajadores para actos de proselitismo político. Mediante Formulario web Nº DW.2021.9728917, Expediente N° 0820210063014 de 1 de setiembre de 2021, el denunciante (anónimo) manifiesta: EL DIA MARTES 17 DE AGOSTO A LAS 4:00 PM APROXIMADAMENTE EL ALCALDE DEL DISTRITO DE PACANGA EL ALCALDE ACTUAL ALAN VILLALOBOS HERNÁNDEZ A TRAVÉS DE SU FUNCIONARIO DE CONFIANZA EDDY MUÑOZ UGAS REUNIÓ A LOS TRABAJADORES (LOCADORES) DE LA ENTIDAD PARA OBLIGARLOS A AFILIARSE AL PARTIDO POLÍTICO ALIANZA PARA EL PROGRESO Y OBLIGARLES A LLEVAR 5 FICHAS DE AFILIACIÓN A CADA UNO PARA QUE INSCRIBAN A SU FAMILIA Y FORZANDOLOS A APOYAR SU CANDIDATURA (2022 -2026) DEL ACTUAL ALCALDE ALAN VILLALOBOS HERNANDEZ, DE ESTA FORMA ESTÁ UTILIZANDO RECURSOS DEL ESTADO CONSISTENTE EN LAS HORAS DE LOS TRABAJADORES QUE SON PAGADOS POR EL ESTADO ADEMÁS LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD PARA SUS ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO PUES COMO SE SABE EL ALCALDE CUMPLE FUNCIÓN EXCLUSIVA LAS 24 HORAS PERCIBIENDO UNA REMUNERACIÓN PAGADA POR EL ESTADO Y AUN ASÍ VIENE REALIZANDO SU CAMPAÑA POLÍTICA CON RECURSOS DEL ESTADO SI HABER RENUNCIADO COMO AUTORIDAD PUBLICANDO FOTOS DE SU CANDIDATURA Y FOTOS CON SUS POSIBLES REGIDORES VISTIENDO POLO CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD.
0820210063017-153420-59587.0-1.0
Presuntas irregularidades en la convocatoria Planilla 040-2019 de INDECOPI; dado a que el sr. Marko Antonio Gálvez Rodríguez habría ganado la convocatoria sin cumplir los requisitos del puesto. El denunciante anónimo presentó a través del Formulario de Denuncias Vía Web N° OG.2021.5589009, una denuncia por presuntas irregularidades en INDECOPI, en el cual el recurrente indica lo siguiente: "ANTONIO GALVEZ RODRIGUEZ NO HABIA CULMINADO SUS ESTUDIOS, UNICO REQUISITO PARA LA PLAZA 5TO DE SECUNDARIA, SIN EMBARGO LA GANO, DE ESTO TENIA CONOCIMIENTO Y PRUEBAS EL SUB GERENTE DE LOGISTICA MANUEL UGARELLI, EL CUAL PASO POR ALTO, SE LE PRESENTO EL SIAGE DEL MINISTERIO DE EDUCACION, ADEMAS QUE NO PRESENTO LOS ANTECEDENTES PENALES NI POLICIALES REQUERIDOS PARA EL PUESTO, TAMBIEN TENIENDO CONOCIMIENTO QUE ESTE SEÑOR CONTABA CON DENUNCIAS Y JUICIOS PENDIENTES POR ALIMIENTOS, SE INFORMA A LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SIN QUE ESTA TOMARA ACCIONES EN EL CASO" El denunciante presenta 01 página de sustento, el cual corresponde al formulario: - Formulario de Denuncias Vía Web N° OG.2021.5589009 de 23 de agosto de 2021.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la convocatoria Planilla 040-2019 de INDECOPI; dado a que el sr. Marko Antonio Gálvez Rodríguez habría ganado la convocatoria sin cumplir los requisitos del puesto. El denunciante anónimo presentó a través del Formulario de Denuncias Vía Web N° OG.2021.5589009, una denuncia por presuntas irregularidades en INDECOPI, en el cual el recurrente indica lo siguiente: "ANTONIO GALVEZ RODRIGUEZ NO HABIA CULMINADO SUS ESTUDIOS, UNICO REQUISITO PARA LA PLAZA 5TO DE SECUNDARIA, SIN EMBARGO LA GANO, DE ESTO TENIA CONOCIMIENTO Y PRUEBAS EL SUB GERENTE DE LOGISTICA MANUEL UGARELLI, EL CUAL PASO POR ALTO, SE LE PRESENTO EL SIAGE DEL MINISTERIO DE EDUCACION, ADEMAS QUE NO PRESENTO LOS ANTECEDENTES PENALES NI POLICIALES REQUERIDOS PARA EL PUESTO, TAMBIEN TENIENDO CONOCIMIENTO QUE ESTE SEÑOR CONTABA CON DENUNCIAS Y JUICIOS PENDIENTES POR ALIMIENTOS, SE INFORMA A LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SIN QUE ESTA TOMARA ACCIONES EN EL CASO" El denunciante presenta 01 página de sustento, el cual corresponde al formulario: - Formulario de Denuncias Vía Web N° OG.2021.5589009 de 23 de agosto de 2021.
0820210063068-167232-68632.0-1.0
Presuntas irregularidades en la MP de San Ignacio, relacionada a afectación de terreno privado 2 hectáreas, por la eliminación del material excedente proyecto "Mejoramiento del Camino Vecinal Bajo Potrerillo-El Carmen, Cruce La Libertad-La Libertad, Cruce Alfonso Ugarte-Alfonso Ugarte, Distrito de San Ignacio, Provincia de San Ignacio-Cajamarca", en áreas no consideradas en el Expediente Técnico. Mediante expediente n.° 0820210063068, registrado el 23 de agosto de 2021 y derivado para su atención el 03 de mayo de 2022, se toma conocimiento de una denuncia sobre presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de San Ignacio, relacionada a la afectación de terreno productivo privado de 2 hectáreas, causada por la eliminación del material excedente del proyecto "Mejoramiento del Camino Vecinal Bajo Potrerillo-El Carmen, Cruce La Libertad-La Libertad, Cruce Alfonso Ugarte-Alfonso Ugarte, Distrito de San Ignacio, Provincia de San Ignacio-Cajamarca", con Código Único de Inversiones n.° 2176696; en áreas no consideradas en el Expediente Técnico, incumpliendo además la Declaración de Impacto Ambiental y generando la posible aplicación de penalidades. El recurrente manifiesta también que, el proyecto contemplaba 4 depósitos para la eliminación de material excedente. Los cuales fueron brindados por la Municipalidad Provincial de San Ignacio cumpliendo así la entidad con lo solicitado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (Dirección General de Asuntos Ambientales), ninguno de los cuales se encontraría en el predio en mención. Así mismo, en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto indica que los permisos y/o autorizaciones de requerir una nueva área auxiliar (cantera, DME, Patio de máquinas) no contemplada en la DIA, deberá solicitarse a la Dirección General de Asuntos Ambientales según el procedimiento que corresponde, conforme a lo dispuesto por el reglamento de protección ambiental para el sector transporte; en ese sentido, el denunciante señala que, el consorcio VIAL SAN IGNACIO viene incumpliendo con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), al alterar la calidad del suelo y la calidad visual del paisaje del predio en mención. Finalmente, el recurrente solicitó dar cumplimiento de la cláusula décimo sexta del contrato n.º 025-2021-MPSI/GM asignación de riesgos del contrato de la obra, el cual en su ítem 5.01 establecería sobre los cambios en los depósitos de material excedente o desmonte provenientes de la obra (escombreras o centros autorizados para el depósito de material de construcción no peligrosos o peligrosos), que es responsabilidad del contratista de obra eliminar el material excedente en los depósitos y centros autorizados, el no cumplimiento de esta norma conlleva a multas que serán responsabilidad del contratista.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la MP de San Ignacio, relacionada a afectación de terreno privado 2 hectáreas, por la eliminación del material excedente proyecto "Mejoramiento del Camino Vecinal Bajo Potrerillo-El Carmen, Cruce La Libertad-La Libertad, Cruce Alfonso Ugarte-Alfonso Ugarte, Distrito de San Ignacio, Provincia de San Ignacio-Cajamarca", en áreas no consideradas en el Expediente Técnico. Mediante expediente n.° 0820210063068, registrado el 23 de agosto de 2021 y derivado para su atención el 03 de mayo de 2022, se toma conocimiento de una denuncia sobre presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de San Ignacio, relacionada a la afectación de terreno productivo privado de 2 hectáreas, causada por la eliminación del material excedente del proyecto "Mejoramiento del Camino Vecinal Bajo Potrerillo-El Carmen, Cruce La Libertad-La Libertad, Cruce Alfonso Ugarte-Alfonso Ugarte, Distrito de San Ignacio, Provincia de San Ignacio-Cajamarca", con Código Único de Inversiones n.° 2176696; en áreas no consideradas en el Expediente Técnico, incumpliendo además la Declaración de Impacto Ambiental y generando la posible aplicación de penalidades. El recurrente manifiesta también que, el proyecto contemplaba 4 depósitos para la eliminación de material excedente. Los cuales fueron brindados por la Municipalidad Provincial de San Ignacio cumpliendo así la entidad con lo solicitado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (Dirección General de Asuntos Ambientales), ninguno de los cuales se encontraría en el predio en mención. Así mismo, en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto indica que los permisos y/o autorizaciones de requerir una nueva área auxiliar (cantera, DME, Patio de máquinas) no contemplada en la DIA, deberá solicitarse a la Dirección General de Asuntos Ambientales según el procedimiento que corresponde, conforme a lo dispuesto por el reglamento de protección ambiental para el sector transporte; en ese sentido, el denunciante señala que, el consorcio VIAL SAN IGNACIO viene incumpliendo con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), al alterar la calidad del suelo y la calidad visual del paisaje del predio en mención. Finalmente, el recurrente solicitó dar cumplimiento de la cláusula décimo sexta del contrato n.º 025-2021-MPSI/GM asignación de riesgos del contrato de la obra, el cual en su ítem 5.01 establecería sobre los cambios en los depósitos de material excedente o desmonte provenientes de la obra (escombreras o centros autorizados para el depósito de material de construcción no peligrosos o peligrosos), que es responsabilidad del contratista de obra eliminar el material excedente en los depósitos y centros autorizados, el no cumplimiento de esta norma conlleva a multas que serán responsabilidad del contratista.
0820210063091-154570-60210.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Gerencia Regional de Salud Cusco, toda vez que, a principio del presente año ingresaron a trabajar médicos y enfermeros, sin un concurso público. El denunciante anónimo manifiesta que, en la Gerencia Regional de Salud Cusco-SAMUE, a inicio del presente año, se presentaron al trabajo como 15 personas, entre médicos, enfermeros y demás, las que ingresaron sin una convocatoria, o concurso, debido a que, según el recurrente en la pagina web de la entidad, no se vio ninguna convocatoria. Ademas, indica que, el personal ingresa a dedo, sin ninguna convocatoria, toda al parecer coordinado por el Doctor Ramirez, asimismo, el personal medico que ingresa no tiene cursos de capacitación en BLS, ACLS, o PTHTLS.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Gerencia Regional de Salud Cusco, toda vez que, a principio del presente año ingresaron a trabajar médicos y enfermeros, sin un concurso público. El denunciante anónimo manifiesta que, en la Gerencia Regional de Salud Cusco-SAMUE, a inicio del presente año, se presentaron al trabajo como 15 personas, entre médicos, enfermeros y demás, las que ingresaron sin una convocatoria, o concurso, debido a que, según el recurrente en la pagina web de la entidad, no se vio ninguna convocatoria. Ademas, indica que, el personal ingresa a dedo, sin ninguna convocatoria, toda al parecer coordinado por el Doctor Ramirez, asimismo, el personal medico que ingresa no tiene cursos de capacitación en BLS, ACLS, o PTHTLS.
0820210063091-154570-60211.0-2.0
Duplicado del primer hecho denunciado. Duplicado del primer hecho denunciado.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Duplicado del primer hecho denunciado. Duplicado del primer hecho denunciado.
0820210063097-157646-61819.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Yarabamba, referidas al incumplimiento de perfil por parte del Jefe del Área de Abastecimientos. Mediante denuncia presentada con fecha 20 de agosto de 2021 (expediente Nº 0820210063097) se pone en conocimiento presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Yarabamba, referidas al incumplimiento de perfil por parte del Jefe del Área de Abastecimientos. Al respecto, el denunciante señala que, mediante Oficio N° 000901-2021-CG/OCI0353 de 01 de julio de 2021, la Contraloría General de la Republica remite el Informe de Acción Posterior N° 007-2021-OCI/MPA/0353-AQP en el cual se informa sobre la presunta irregularidad en el cargo que ocupa el señor Cesar Jimmy Rojas Porras como Jefe de la Unidad de Abastecimientos; toda vez que, el señor cuenta con el titulo de Técnico en Administración de servicios de Hostelería, inobservando el requisito establecido por el MOF de la Entidad, el cual establece: ¿Titulo profesional de Contador CPC, licenciado en administración, o a fin¿. Sin embargo, a la fecha de 20 de agosto de 2021 el mencionado trabajador continuaría en el cargo de Jefe de Abastecimientos, a pesar de no contar con el perfil para el cargo, y que vendría otorgando obras, compra de bienes, contratación de servicios, etc.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Yarabamba, referidas al incumplimiento de perfil por parte del Jefe del Área de Abastecimientos. Mediante denuncia presentada con fecha 20 de agosto de 2021 (expediente Nº 0820210063097) se pone en conocimiento presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Yarabamba, referidas al incumplimiento de perfil por parte del Jefe del Área de Abastecimientos. Al respecto, el denunciante señala que, mediante Oficio N° 000901-2021-CG/OCI0353 de 01 de julio de 2021, la Contraloría General de la Republica remite el Informe de Acción Posterior N° 007-2021-OCI/MPA/0353-AQP en el cual se informa sobre la presunta irregularidad en el cargo que ocupa el señor Cesar Jimmy Rojas Porras como Jefe de la Unidad de Abastecimientos; toda vez que, el señor cuenta con el titulo de Técnico en Administración de servicios de Hostelería, inobservando el requisito establecido por el MOF de la Entidad, el cual establece: ¿Titulo profesional de Contador CPC, licenciado en administración, o a fin¿. Sin embargo, a la fecha de 20 de agosto de 2021 el mencionado trabajador continuaría en el cargo de Jefe de Abastecimientos, a pesar de no contar con el perfil para el cargo, y que vendría otorgando obras, compra de bienes, contratación de servicios, etc.
0820210063097-157646-61820.0-2.0
Presuntas irregularidades en la elaboración y publicación del Expediente Técnico de la Obra denominada ¿Creación de la biblioteca municipal físico-virtual del distrito de Yarabamba - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa¿, ejecutado por la Municipalidad Distrital de Yarabamba. Mediante denuncia presentada con fecha 20 de agosto de 2021 (expediente Nº 0820210063097) se pone en conocimiento presuntas irregularidades en la elaboración y publicación del Expediente Técnico de la Obra denominada ¿Creación de la biblioteca municipal físico-virtual del distrito de Yarabamba - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa¿, ejecutado por la Municipalidad Distrital de Yarabamba. Al respecto, el denunciante señala que, el Expediente Técnico de la Obra ¿Creación de la biblioteca municipal físico-virtual del distrito de Yarabamba - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa¿ no se encuentra actualizado en el banco de inversiones, por lo cual, se solicita que se verifique la colegiatura de los ingenieros responsables de la elaboración del Expediente Técnico.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la elaboración y publicación del Expediente Técnico de la Obra denominada ¿Creación de la biblioteca municipal físico-virtual del distrito de Yarabamba - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa¿, ejecutado por la Municipalidad Distrital de Yarabamba. Mediante denuncia presentada con fecha 20 de agosto de 2021 (expediente Nº 0820210063097) se pone en conocimiento presuntas irregularidades en la elaboración y publicación del Expediente Técnico de la Obra denominada ¿Creación de la biblioteca municipal físico-virtual del distrito de Yarabamba - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa¿, ejecutado por la Municipalidad Distrital de Yarabamba. Al respecto, el denunciante señala que, el Expediente Técnico de la Obra ¿Creación de la biblioteca municipal físico-virtual del distrito de Yarabamba - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa¿ no se encuentra actualizado en el banco de inversiones, por lo cual, se solicita que se verifique la colegiatura de los ingenieros responsables de la elaboración del Expediente Técnico.
0820210063097-157646-61821.0-3.0
Presuntas irregularidades en el proceso de selección de la Obra denominada ¿Creación de la biblioteca municipal físico-virtual del distrito de Yarabamba - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa¿, ejecutado por la Municipalidad Distrital de Yarabamba. Mediante denuncia presentada con fecha 20 de agosto de 2021 (expediente Nº 0820210063097) se pone en conocimiento presuntas irregularidades en el proceso de selección de la Obra denominada ¿Creación de la biblioteca municipal físico-virtual del distrito de Yarabamba - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa¿, ejecutado por la Municipalidad Distrital de Yarabamba. Al respecto, el denunciante señala que, se debe verificar el cumplimiento de la experiencia en la ejecución de obras y cumplimiento de la presentación de las garantías por parte del consorcio ganador de la buena pro de la obra denominada ¿Creación de la biblioteca municipal físico-virtual del distrito de Yarabamba - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa¿.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el proceso de selección de la Obra denominada ¿Creación de la biblioteca municipal físico-virtual del distrito de Yarabamba - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa¿, ejecutado por la Municipalidad Distrital de Yarabamba. Mediante denuncia presentada con fecha 20 de agosto de 2021 (expediente Nº 0820210063097) se pone en conocimiento presuntas irregularidades en el proceso de selección de la Obra denominada ¿Creación de la biblioteca municipal físico-virtual del distrito de Yarabamba - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa¿, ejecutado por la Municipalidad Distrital de Yarabamba. Al respecto, el denunciante señala que, se debe verificar el cumplimiento de la experiencia en la ejecución de obras y cumplimiento de la presentación de las garantías por parte del consorcio ganador de la buena pro de la obra denominada ¿Creación de la biblioteca municipal físico-virtual del distrito de Yarabamba - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa¿.
0820210063097-157646-61823.0-4.0
Presuntas irregularidades en la conformación del comité de selección de procesos de selección convocadas por la Municipalidad Distrital de Yarabamba. Mediante denuncia presentada con fecha 20 de agosto de 2021 (expediente Nº 0820210063097) se pone en conocimiento presuntas irregularidades en la conformación del comité de selección de procesos de selección convocadas por la Municipalidad Distrital de Yarabamba. Al respecto, el denunciante señala que, el Sr. Cesar Jimmy Rojas Porras, Jefe de la Unidad de Abastecimientos de la Entidad, habría participado como integrante de diferentes comités de selección a pesar de que la Contraloría General de la Republica advirtió que no cumplía con el perfil requerido para el cargo. Finalmente, el recurrente enlista los siguientes procesos de selección en las cuales el Sr. Cesar Jimmy Rojas Porras habría participado como miembro del comité de selección: 1. AS-SM-21-2021-MDVY-1: Contratación de la ejecución de obra: "creación de la biblioteca municipal físico virtual del distrito de Yarabamba- provincia de Arequipa -departamento de Arequipa" componente 1 y 2. (monto S/ 5,006,917.65). 2. LP-SM-5-2021-MDVY-1: Mejoramiento del servicio deportivo en el estadio municipal del pueblo tradicional Yarabamba, distrito de Yarabamba-provincia de Arequipa-departamento de Arequipa (monto S/ 8,869,153.83). 3. AS-SM-19-2021-MDVY-1: Contratación de la ejecución de obra creación del servicio de protección externa contra descargas electricas naturales en 4 localidades del distrito de Yarabamba-provincia de Arequipa ¿ departamento de Arequipa. (monto S/ 384,347.49). 4. LP-SM-4-2021-MDVY-1: Contratación de la ejecución de obra creación de la cobertura vegetal a través de plantaciones y especies forestales en el pueblo tradicional de Quichinihuaya, distrito de Yarabamba ¿ Arequipa - Arequipa. (monto s/ 4,663,341.49).
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la conformación del comité de selección de procesos de selección convocadas por la Municipalidad Distrital de Yarabamba. Mediante denuncia presentada con fecha 20 de agosto de 2021 (expediente Nº 0820210063097) se pone en conocimiento presuntas irregularidades en la conformación del comité de selección de procesos de selección convocadas por la Municipalidad Distrital de Yarabamba. Al respecto, el denunciante señala que, el Sr. Cesar Jimmy Rojas Porras, Jefe de la Unidad de Abastecimientos de la Entidad, habría participado como integrante de diferentes comités de selección a pesar de que la Contraloría General de la Republica advirtió que no cumplía con el perfil requerido para el cargo. Finalmente, el recurrente enlista los siguientes procesos de selección en las cuales el Sr. Cesar Jimmy Rojas Porras habría participado como miembro del comité de selección: 1. AS-SM-21-2021-MDVY-1: Contratación de la ejecución de obra: "creación de la biblioteca municipal físico virtual del distrito de Yarabamba- provincia de Arequipa -departamento de Arequipa" componente 1 y 2. (monto S/ 5,006,917.65). 2. LP-SM-5-2021-MDVY-1: Mejoramiento del servicio deportivo en el estadio municipal del pueblo tradicional Yarabamba, distrito de Yarabamba-provincia de Arequipa-departamento de Arequipa (monto S/ 8,869,153.83). 3. AS-SM-19-2021-MDVY-1: Contratación de la ejecución de obra creación del servicio de protección externa contra descargas electricas naturales en 4 localidades del distrito de Yarabamba-provincia de Arequipa ¿ departamento de Arequipa. (monto S/ 384,347.49). 4. LP-SM-4-2021-MDVY-1: Contratación de la ejecución de obra creación de la cobertura vegetal a través de plantaciones y especies forestales en el pueblo tradicional de Quichinihuaya, distrito de Yarabamba ¿ Arequipa - Arequipa. (monto s/ 4,663,341.49).
0820210063097-157646-61824.0-5.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Yarabamba, referidas a la publicación de los Contratos de diferentes procesos de selección convocados por la Entidad. Mediante denuncia presentada con fecha 20 de agosto de 2021 (expediente Nº 0820210063097) se pone en conocimiento presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Yarabamba, referidas a la publicación de los Contratos de diferentes procesos de selección convocados por la Entidad. Al respecto, el denunciante señala que, la Entidad no cumpliría con publicar los contratos de obras, servicios y demás. Asimismo, adjunta una imagen que plasma lo denunciado.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Yarabamba, referidas a la publicación de los Contratos de diferentes procesos de selección convocados por la Entidad. Mediante denuncia presentada con fecha 20 de agosto de 2021 (expediente Nº 0820210063097) se pone en conocimiento presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Yarabamba, referidas a la publicación de los Contratos de diferentes procesos de selección convocados por la Entidad. Al respecto, el denunciante señala que, la Entidad no cumpliría con publicar los contratos de obras, servicios y demás. Asimismo, adjunta una imagen que plasma lo denunciado.
0820210063159-170313-67920.0-1.0
Presuntas irregularidades relacionadas con la imposición de dos (2) sanciones a Exa Service Mining E.I.R.L por parte de SUNAFIL, toda vez estas sanciones son sobre los mismos hechos con distintas fechas. Mediante Carta S/N de 23 de agosto de 2021, el señor Alexander Aníbal Bonifacio Astuhuaman, solicita a esta Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) se inicie un procedimiento administrativo sancionador contra el inspector Omar Ulises Carhuaz Galloso, quien es servidor público de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), por haber impuesto dos (2) sanciones a Exa Service Mining E.I.R.L por un mismo hecho. Al respecto el recurrente, refiere lo siguiente: - Que, el 08 de julio de 2021, su representada se percato que sobre una denuncia se le abrieron los expedientes sancionadores n.° 2707-2019-SUNAFIL/ILM/SIRE 1 y n.° 3481-2019-SUNAFIL/ILM; esto es, sobre el mismo hecho se le inicio dos (2) expedientes sancionadores, lo cual le llevo a muchas confusiones y representa para él un claro abuso de poder. - Respecto a ello, el recurrente refiere que respecto a las sanciones impuestas mediante el expediente sancionador n.° 2707-2019, viene cumpliendo los pagos correspondientes, asumiendo su responsabilidad conforme a la Resolución de sub intendencia Administrativa n.° 046-2021-SUNAFIL/ILM/SIAD-FR . - Por otro lado, con relación a la Resolución de subintendencia n.° 0508-2020-SUNAFIL/ILM/SIRE4 del expediente sancionador n.° 3481-2019, le llevo una cobranza coactiva, percatándose que se le habría sancionado por los mismos hechos en diferentes fechas, lo cual implica que se estaría violando el principio de Non bis in Idem. Cabe señalar que la Carta S/N de 29 de setiembre de 2021, se adjunta lo siguiente: - Resolución de sub intendencia n°135-2020-SUNAFIL/ILM/SIRE1 (6 folios). - Resolución de sub intendencia n°508-2020-SUNAFIL/ILM/SIRE1 (4 folios). - El anexo de la resolución de subintendencia n.°046-2021-SUNAFIL/ILM/SIAD-FR.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades relacionadas con la imposición de dos (2) sanciones a Exa Service Mining E.I.R.L por parte de SUNAFIL, toda vez estas sanciones son sobre los mismos hechos con distintas fechas. Mediante Carta S/N de 23 de agosto de 2021, el señor Alexander Aníbal Bonifacio Astuhuaman, solicita a esta Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) se inicie un procedimiento administrativo sancionador contra el inspector Omar Ulises Carhuaz Galloso, quien es servidor público de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), por haber impuesto dos (2) sanciones a Exa Service Mining E.I.R.L por un mismo hecho. Al respecto el recurrente, refiere lo siguiente: - Que, el 08 de julio de 2021, su representada se percato que sobre una denuncia se le abrieron los expedientes sancionadores n.° 2707-2019-SUNAFIL/ILM/SIRE 1 y n.° 3481-2019-SUNAFIL/ILM; esto es, sobre el mismo hecho se le inicio dos (2) expedientes sancionadores, lo cual le llevo a muchas confusiones y representa para él un claro abuso de poder. - Respecto a ello, el recurrente refiere que respecto a las sanciones impuestas mediante el expediente sancionador n.° 2707-2019, viene cumpliendo los pagos correspondientes, asumiendo su responsabilidad conforme a la Resolución de sub intendencia Administrativa n.° 046-2021-SUNAFIL/ILM/SIAD-FR . - Por otro lado, con relación a la Resolución de subintendencia n.° 0508-2020-SUNAFIL/ILM/SIRE4 del expediente sancionador n.° 3481-2019, le llevo una cobranza coactiva, percatándose que se le habría sancionado por los mismos hechos en diferentes fechas, lo cual implica que se estaría violando el principio de Non bis in Idem. Cabe señalar que la Carta S/N de 29 de setiembre de 2021, se adjunta lo siguiente: - Resolución de sub intendencia n°135-2020-SUNAFIL/ILM/SIRE1 (6 folios). - Resolución de sub intendencia n°508-2020-SUNAFIL/ILM/SIRE1 (4 folios). - El anexo de la resolución de subintendencia n.°046-2021-SUNAFIL/ILM/SIAD-FR.
0820210063181-154945-60408.0-1.0
Presuntas irregularidades en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad (SEDALIB) -S.A. en relación al respecto al Concurso Público n.° 004-2021-SEDALIB SA Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada para SEDALIB S.A. Período 2021-2024. Mediante expediente n.° 0820210063181 registrado el 23 de agosto de 2021, el denunciante hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades cometidas en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad (SEDALIB) -S.A. en relación al Concurso Público n.° 004-2021-SEDALIB SA Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada para SEDALIB S.A. Período 2021-2024.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad (SEDALIB) -S.A. en relación al respecto al Concurso Público n.° 004-2021-SEDALIB SA Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada para SEDALIB S.A. Período 2021-2024. Mediante expediente n.° 0820210063181 registrado el 23 de agosto de 2021, el denunciante hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades cometidas en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad (SEDALIB) -S.A. en relación al Concurso Público n.° 004-2021-SEDALIB SA Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada para SEDALIB S.A. Período 2021-2024.
0820210063232-167242-66715.0-1.0
Presuntas irregularidades en el perfeccionamiento del contrato de la Licitación Pública n.° 001-2021-MPH-BCA/ CS-1, convocado por la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca, toda vez que la entidad determinó de manera irregular la pérdida automática de la buena pro del proveedor ganador. Mediante Oficio n.° 096-2021-MPH/OCI de 23 de agosto de 2021 y registrada ese mismo día con el expediente n.° 0820210063232; el jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca traslada a esta Subgerencia una denuncia sobre presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca, en adelante la "Entidad", en relación al perfeccionamiento del contrato de la Licitación Pública n.° 001-2021-MPH-BCA/CS-1, convocado para contratación de la ejecución de obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento en los caseríos de Lucma Baja, El Bado y San Rafael, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc-Cajamarca"; toda vez que, la entidad determinó de manera irregular la pérdida automática de la buena pro del proveedor ganador. De la revisión de la documentación adjuntada al oficio emitido por el OCI de la Entidad, se advierte que mediante Carta Notarial n.° 009-2021-CO/DRSP-RC de 19 de agosto de 2021, el representante común del Consorcio Qorimarca, Héctor Vázquez Cerdán, interpone una denuncia ante la oficina del OCI de la Entidad, donde señala que el 23 de junio de 2021 se interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado contra la decisión de descalificar su oferta y en consecuencia el otorgamiento de la buena pro al Consorcio San Juan, el cual posteriormente, mediante Resolución n.° 01768-2021-TCE-S2 de 26 de julio de 2021 fue declarado fundado, revocando la descalificación de la oferta del Consorcio Qorimarca así como el otorgamiento de la buena pro otorgada al consorcio San Juan y otorgando la buena pro de la Licitación Pública n.° 1-2021-MPH-BCA/CS-1 al consorcio Qorimarca. Sin embargo, el 18 de agosto de 2021 mediante carta n.° 327-2021-MPH-BCA/GAF-SGL la Entidad comunica al consorcio Qorimarca la pérdida automática de la buena pro, por presentar la documentación para el perfeccionamiento del contrato fuera del plazo establecido en la normativa legal vigente, no obstante, el recurrente alega que la documentación se entregó dentro del plazo establecido, dado que el 13 agosto de 2021 se publicó la Resolución n.° 01768-2021-TCE-S2 en el SEACE y desde esa fecha se contabilizaría el plazo de los 8 días hábiles para el perfeccionamiento del contrato, además que mediante Carta n.° 005-2021-CQ/DRSP-RS de 13 de agosto de 2021 el consorcio Qorimarca presento los documentos para el perfeccionamiento del contrato; sin adjuntar la constancia de capacidad de libre contrataciones, debido a que por error del registro en el SEACE por parte de la Entidad, el consorcio Qorimarca no podía obtener la mencionada constancia, es por ello que el 18 de agosto de 2021 a través de la Carta n.° 005-2021-CQ/DRSP-RS solicitó las consideraciones para la suscripción del contrato.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el perfeccionamiento del contrato de la Licitación Pública n.° 001-2021-MPH-BCA/ CS-1, convocado por la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca, toda vez que la entidad determinó de manera irregular la pérdida automática de la buena pro del proveedor ganador. Mediante Oficio n.° 096-2021-MPH/OCI de 23 de agosto de 2021 y registrada ese mismo día con el expediente n.° 0820210063232; el jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca traslada a esta Subgerencia una denuncia sobre presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca, en adelante la "Entidad", en relación al perfeccionamiento del contrato de la Licitación Pública n.° 001-2021-MPH-BCA/CS-1, convocado para contratación de la ejecución de obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento en los caseríos de Lucma Baja, El Bado y San Rafael, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc-Cajamarca"; toda vez que, la entidad determinó de manera irregular la pérdida automática de la buena pro del proveedor ganador. De la revisión de la documentación adjuntada al oficio emitido por el OCI de la Entidad, se advierte que mediante Carta Notarial n.° 009-2021-CO/DRSP-RC de 19 de agosto de 2021, el representante común del Consorcio Qorimarca, Héctor Vázquez Cerdán, interpone una denuncia ante la oficina del OCI de la Entidad, donde señala que el 23 de junio de 2021 se interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado contra la decisión de descalificar su oferta y en consecuencia el otorgamiento de la buena pro al Consorcio San Juan, el cual posteriormente, mediante Resolución n.° 01768-2021-TCE-S2 de 26 de julio de 2021 fue declarado fundado, revocando la descalificación de la oferta del Consorcio Qorimarca así como el otorgamiento de la buena pro otorgada al consorcio San Juan y otorgando la buena pro de la Licitación Pública n.° 1-2021-MPH-BCA/CS-1 al consorcio Qorimarca. Sin embargo, el 18 de agosto de 2021 mediante carta n.° 327-2021-MPH-BCA/GAF-SGL la Entidad comunica al consorcio Qorimarca la pérdida automática de la buena pro, por presentar la documentación para el perfeccionamiento del contrato fuera del plazo establecido en la normativa legal vigente, no obstante, el recurrente alega que la documentación se entregó dentro del plazo establecido, dado que el 13 agosto de 2021 se publicó la Resolución n.° 01768-2021-TCE-S2 en el SEACE y desde esa fecha se contabilizaría el plazo de los 8 días hábiles para el perfeccionamiento del contrato, además que mediante Carta n.° 005-2021-CQ/DRSP-RS de 13 de agosto de 2021 el consorcio Qorimarca presento los documentos para el perfeccionamiento del contrato; sin adjuntar la constancia de capacidad de libre contrataciones, debido a que por error del registro en el SEACE por parte de la Entidad, el consorcio Qorimarca no podía obtener la mencionada constancia, es por ello que el 18 de agosto de 2021 a través de la Carta n.° 005-2021-CQ/DRSP-RS solicitó las consideraciones para la suscripción del contrato.
0820210063238-154596-60230.0-1.0
Presuntas irregularidades en las obligaciones contraídas por la Entidad, con la empresa privada Corporación WD, toda vez que a la fecha no se habría cumplido con el pago por la contratación de insumos médicos. El ciudadano manifiesta presuntas irregularidades en las obligaciones contraídas por la DIRIS LIMA CENTRO, con su representada, empresa Corporación WD, toda vez que a la fecha no se habría cumplido con el pago por la contratación de insumos médicos.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en las obligaciones contraídas por la Entidad, con la empresa privada Corporación WD, toda vez que a la fecha no se habría cumplido con el pago por la contratación de insumos médicos. El ciudadano manifiesta presuntas irregularidades en las obligaciones contraídas por la DIRIS LIMA CENTRO, con su representada, empresa Corporación WD, toda vez que a la fecha no se habría cumplido con el pago por la contratación de insumos médicos.
0820210063240-154388-60372.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Machaguay, relacionado al no cobro de penalidades sobre el incumplimiento en la entrega de los documentos de gestión ROF, MOF, MPP, RIT y PAP, por parte del contratista. El denunciante manifiesta que, el ex Gerente Municipal Edgar Manuel Guzmán Collado realizo el requerimiento para la elaboración de documentos de gestión ROF, MOF, MPP, RIT y PAP, siendo contratado el abogado Zacarias Manuel Aco Tejada, servicio que fue observado porque no cumple con los lineamientos requeridos, para ello habría que revisar informes del gerente municipal Jonathan Durand Vilca y la opinión legal de asesor externo; el requerimiento fue realizado por el ex gerente Edgar Manuel Guzmán Collado el cual fue el responsable de la elaboración de los términos de referencia, en dicho TDR existe muchas incongruencias; además menciona que han llegado varios oficios de Contraloría respecto al incumplimiento de la implementación de control interno, asimismo han realizado el pago del 60% y el consultor a solicitado su segundo pago con fecha 10 de junio; 50 días después de su vencimiento de sus plazos, según opinión legal concluye con cobrar penalidades, presentar carta notarial, pues no ha cumplido con la presentación de los documentos de Gestión trayendo perjuicio a la entidad, así mismo el alcalde se reunió con el abogado del Sistema de Control Interno encargada del servicio al ing. Rocío Carol Matos.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Machaguay, relacionado al no cobro de penalidades sobre el incumplimiento en la entrega de los documentos de gestión ROF, MOF, MPP, RIT y PAP, por parte del contratista. El denunciante manifiesta que, el ex Gerente Municipal Edgar Manuel Guzmán Collado realizo el requerimiento para la elaboración de documentos de gestión ROF, MOF, MPP, RIT y PAP, siendo contratado el abogado Zacarias Manuel Aco Tejada, servicio que fue observado porque no cumple con los lineamientos requeridos, para ello habría que revisar informes del gerente municipal Jonathan Durand Vilca y la opinión legal de asesor externo; el requerimiento fue realizado por el ex gerente Edgar Manuel Guzmán Collado el cual fue el responsable de la elaboración de los términos de referencia, en dicho TDR existe muchas incongruencias; además menciona que han llegado varios oficios de Contraloría respecto al incumplimiento de la implementación de control interno, asimismo han realizado el pago del 60% y el consultor a solicitado su segundo pago con fecha 10 de junio; 50 días después de su vencimiento de sus plazos, según opinión legal concluye con cobrar penalidades, presentar carta notarial, pues no ha cumplido con la presentación de los documentos de Gestión trayendo perjuicio a la entidad, así mismo el alcalde se reunió con el abogado del Sistema de Control Interno encargada del servicio al ing. Rocío Carol Matos.
0820210063240-154388-60373.0-2.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Machaguay, relacionado a la elaboración del expediente ¿Mejoramiento de Pistas y Veredas de la Calle Desamparados y Acceso al Mirador Turístico de Machaguay del Distrito de Machaguay¿. El denunciante manifiesta que, el expediente Mejoramiento de pistas y veredas de la calle desamparados y vía al mirador, ha sido observado por que la orden de servicio dice un nombre y el expediente esta por etapas y revisando el CD se encuentra la memoria descriptiva, presupuesto y planos, no hay estudio de suelos y topografía es por ello que no se ha hecho la orden de giro y se ha pedido al proveedor que nos haga llegar el expediente completo se le ha notificado dos veces para que remita el expediente completo, según la opinión legal de la abogada Noemi Medina Minaya, ¿se debería declarar la nulidad de todos los actos realizados por el ing. Miguel y se debe contratar por concurso público a la jeda de UDUOP y todos los actos deberán ser notificados por el Gerente Municipal¿.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Machaguay, relacionado a la elaboración del expediente ¿Mejoramiento de Pistas y Veredas de la Calle Desamparados y Acceso al Mirador Turístico de Machaguay del Distrito de Machaguay¿. El denunciante manifiesta que, el expediente Mejoramiento de pistas y veredas de la calle desamparados y vía al mirador, ha sido observado por que la orden de servicio dice un nombre y el expediente esta por etapas y revisando el CD se encuentra la memoria descriptiva, presupuesto y planos, no hay estudio de suelos y topografía es por ello que no se ha hecho la orden de giro y se ha pedido al proveedor que nos haga llegar el expediente completo se le ha notificado dos veces para que remita el expediente completo, según la opinión legal de la abogada Noemi Medina Minaya, ¿se debería declarar la nulidad de todos los actos realizados por el ing. Miguel y se debe contratar por concurso público a la jeda de UDUOP y todos los actos deberán ser notificados por el Gerente Municipal¿.
0820210063240-154388-60374.0-3.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Machaguay, relacionado a la conformidad del servicio de residente de la obra Ayatas. El denunciante manifiesta que, en el Informe N° 56 el Bach. Ing. Miguel Esquivel Coaquira da conformidad al servicio brindado por el Ing. Cristian, como residente de Ayatas, por el monto de S/ 7,500.00 en dicha conformidad no se adjunta el informe final, informe mensual, e informe financiero del servicio, además la obra tiene dos irregularidades por los servicios de voladura y topografía de igual manera existen irregularidades en la contratación para la liquidación de la obra en cuanto hay problemas internos entre el Bach. Ing. Miguel Esquivel y la srta. Lisbeth de logística.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Machaguay, relacionado a la conformidad del servicio de residente de la obra Ayatas. El denunciante manifiesta que, en el Informe N° 56 el Bach. Ing. Miguel Esquivel Coaquira da conformidad al servicio brindado por el Ing. Cristian, como residente de Ayatas, por el monto de S/ 7,500.00 en dicha conformidad no se adjunta el informe final, informe mensual, e informe financiero del servicio, además la obra tiene dos irregularidades por los servicios de voladura y topografía de igual manera existen irregularidades en la contratación para la liquidación de la obra en cuanto hay problemas internos entre el Bach. Ing. Miguel Esquivel y la srta. Lisbeth de logística.
0820210063240-154388-60375.0-4.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Machaguay, relacionado a la conformidad del servicio de voladura de rocas y topografía de la obra Ayatas. El denunciante manifiesta que, el Bach. Ing. Miguel Esquivel Coaquira da conformidad al servicio de voladura y topografía de igual manera existen irregularidades en la contratación para la liquidación de la obra en cuanto hay problemas internos entre el Bach. Ing. Miguel Esquivel y la srta. Lisbeth de logística.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Machaguay, relacionado a la conformidad del servicio de voladura de rocas y topografía de la obra Ayatas. El denunciante manifiesta que, el Bach. Ing. Miguel Esquivel Coaquira da conformidad al servicio de voladura y topografía de igual manera existen irregularidades en la contratación para la liquidación de la obra en cuanto hay problemas internos entre el Bach. Ing. Miguel Esquivel y la srta. Lisbeth de logística.
0820210063240-154388-60376.0-5.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Machaguay, relacionado al fraccionamiento y duplicidad para la elaboración de los estudios del proyecto ¿Instalación del servicio de alcantarillado en los anexos de Acopallpa, Aguasana, Cuyanca, Huasicac, Taparza, Ccatana, Arhuin y Nueva Esperanza del Distrito de Machaguay, Provincia de Castilla, Arequipa¿. El denunciante manifiesta que, en el informe N° 023 servicio de elaboración de proyecto de inversión a nivel de expediente técnico, instalación del servicio de alcantarillado en los anexos de Acopallpa, Aguasana, Cuyanca, Huasicac, Taparza, Ccactana, Arhuin y Nueva Esperanza del distrito de Machaguay provincia de Castilla, Arequipa con fecha 09 de diciembre el Ing. Yerovi realizo el requerimiento para hacer expediente a nivel de ficha simplificada, luego un requerimiento para hacer expediente técnico lo cual se observó por haber incongruencias en los términos de referencia y en la orden de servicio, mediante la hoja de coordinación 155 la srta. Lisbeth solicita que se elabore el contrato para la elaboración de exp. técnico, la orden tiene un nombre diferente al requerimiento, se observa que podría haber duplicidad y fraccionamiento contratando a las mismas empresas PROSERCOM, PCYN Y DIMAC desde el 2019.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Machaguay, relacionado al fraccionamiento y duplicidad para la elaboración de los estudios del proyecto ¿Instalación del servicio de alcantarillado en los anexos de Acopallpa, Aguasana, Cuyanca, Huasicac, Taparza, Ccatana, Arhuin y Nueva Esperanza del Distrito de Machaguay, Provincia de Castilla, Arequipa¿. El denunciante manifiesta que, en el informe N° 023 servicio de elaboración de proyecto de inversión a nivel de expediente técnico, instalación del servicio de alcantarillado en los anexos de Acopallpa, Aguasana, Cuyanca, Huasicac, Taparza, Ccactana, Arhuin y Nueva Esperanza del distrito de Machaguay provincia de Castilla, Arequipa con fecha 09 de diciembre el Ing. Yerovi realizo el requerimiento para hacer expediente a nivel de ficha simplificada, luego un requerimiento para hacer expediente técnico lo cual se observó por haber incongruencias en los términos de referencia y en la orden de servicio, mediante la hoja de coordinación 155 la srta. Lisbeth solicita que se elabore el contrato para la elaboración de exp. técnico, la orden tiene un nombre diferente al requerimiento, se observa que podría haber duplicidad y fraccionamiento contratando a las mismas empresas PROSERCOM, PCYN Y DIMAC desde el 2019.
0820210063240-154388-60377.0-6.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Machaguay, relacionado a reunión de alcalde con proveedores del estado. El denunciante manifiesta que, en varias oportunidades en las instalaciones de la municipalidad se observó al alcalde de la Municipalidad Distrital de Machaguay José Miguel Cáceres Mollo reunido con los proveedores de las empresas de PROSERCON A & R E.I.R.L. y Dimaq lo que se presume que hay una preferencia a dichos proveedores ya que son los mismos proveedores con los que se habría venido trabajando en la municipalidad hasta la actualidad.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Machaguay, relacionado a reunión de alcalde con proveedores del estado. El denunciante manifiesta que, en varias oportunidades en las instalaciones de la municipalidad se observó al alcalde de la Municipalidad Distrital de Machaguay José Miguel Cáceres Mollo reunido con los proveedores de las empresas de PROSERCON A & R E.I.R.L. y Dimaq lo que se presume que hay una preferencia a dichos proveedores ya que son los mismos proveedores con los que se habría venido trabajando en la municipalidad hasta la actualidad.
0820210063240-154388-60378.0-7.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Machaguay, relacionado al direccionamiento en la contratación de encargado de la Unidad de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. El denunciante manifiesta que, existiría direccionamiento en la contratación como encargado de la Unidad de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a favor de Deyviz Luque Solís, Susan Iris León Ramos y Joselyn Lisset Salcedo Tejada que presentaron sus cotizaciones el 10 de agosto de 2021 según los registros 813, 812 y 810 respectivamente.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Machaguay, relacionado al direccionamiento en la contratación de encargado de la Unidad de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. El denunciante manifiesta que, existiría direccionamiento en la contratación como encargado de la Unidad de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a favor de Deyviz Luque Solís, Susan Iris León Ramos y Joselyn Lisset Salcedo Tejada que presentaron sus cotizaciones el 10 de agosto de 2021 según los registros 813, 812 y 810 respectivamente.
0820210063284-154301-60058.0-1.0
Presunto mal empleo de los recursos del Estado por parte de la DIGIMIN en el marco de un proceso de Investigación Preparatoria por Delitos aduaneros aperturado por el Ministerio Público. Mediante carta S/N de 21 de agosto de 2021, el señor Leonardo Gonzales Damián solicita a esta Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) una acción de control posterior sobre la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) y la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros del Callao del Ministerio Público Fiscalía de la Nación (MPFN), por existir indicios de irregularidades que afectan el uso y destino de los recursos públicos, respecto a los gastos efectuados mediante "técnicas especiales de investigación" por parte de la DIGIMIN y derivadas del Informe N°039-2020-DIGIMIN de 09 de marzo de 2020; por cuanto se hizo pago a "informantes" y otras actividades. Al respecto, el recurrente refiere que mediante Oficio N° S/N-2020-FN-FPCDAYCPIC de 31 de enero de 2020, la fiscal Lucía Lizana Segama se dirigió a DIGIMIN solicitando información respecto a la existencia de una presunta organización criminal, luego la DIGIMIN sugirió la Apertura de la Investigación Preliminar por delitos aduaneros y organización criminal, razón que se había contactado con una fuente humana ("Olimpica"). Asimismo, el denunciante indica que, en base a ello el MPFN dio inicio a un proceso investigatorio por más de 10 meses, en la que se incurrió gastos sin ningún tipo de control por parte de la DIGIMIN en complicidad con la fiscal, quien tenía pleno conocimiento que para aperturar una investigación preliminar por Delito Aduanero, era necesario contar con el Informe de Indicio de Delito Aduanero expedido por la SUNAT, previo a la apertura de la Investigación Preliminar. Así mismo, el recurrente sostiene que entre estas "Técnicas Especiales de Investigación" se efectuó: (i) Revisión de su Facebook Empresarial, (ii) Seguimiento de mi recorrido, (iii) Entrevista telefónica con Olimpica, (iv) Escuchas legales y otros, que no guardan relación con los hechos materia de investigación y que solo han tenido el propósito de incurrir en gastos innecesarios, haciendo mal uso de los recursos públicos. Finalmente, el recurrente sostiene que la fiscal y personal de la policía, se habrían coludido para dar inicio un proceso de investigación, en el que se habría hecho mal uso de los recursos del Estado.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto mal empleo de los recursos del Estado por parte de la DIGIMIN en el marco de un proceso de Investigación Preparatoria por Delitos aduaneros aperturado por el Ministerio Público. Mediante carta S/N de 21 de agosto de 2021, el señor Leonardo Gonzales Damián solicita a esta Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) una acción de control posterior sobre la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) y la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros del Callao del Ministerio Público Fiscalía de la Nación (MPFN), por existir indicios de irregularidades que afectan el uso y destino de los recursos públicos, respecto a los gastos efectuados mediante "técnicas especiales de investigación" por parte de la DIGIMIN y derivadas del Informe N°039-2020-DIGIMIN de 09 de marzo de 2020; por cuanto se hizo pago a "informantes" y otras actividades. Al respecto, el recurrente refiere que mediante Oficio N° S/N-2020-FN-FPCDAYCPIC de 31 de enero de 2020, la fiscal Lucía Lizana Segama se dirigió a DIGIMIN solicitando información respecto a la existencia de una presunta organización criminal, luego la DIGIMIN sugirió la Apertura de la Investigación Preliminar por delitos aduaneros y organización criminal, razón que se había contactado con una fuente humana ("Olimpica"). Asimismo, el denunciante indica que, en base a ello el MPFN dio inicio a un proceso investigatorio por más de 10 meses, en la que se incurrió gastos sin ningún tipo de control por parte de la DIGIMIN en complicidad con la fiscal, quien tenía pleno conocimiento que para aperturar una investigación preliminar por Delito Aduanero, era necesario contar con el Informe de Indicio de Delito Aduanero expedido por la SUNAT, previo a la apertura de la Investigación Preliminar. Así mismo, el recurrente sostiene que entre estas "Técnicas Especiales de Investigación" se efectuó: (i) Revisión de su Facebook Empresarial, (ii) Seguimiento de mi recorrido, (iii) Entrevista telefónica con Olimpica, (iv) Escuchas legales y otros, que no guardan relación con los hechos materia de investigación y que solo han tenido el propósito de incurrir en gastos innecesarios, haciendo mal uso de los recursos públicos. Finalmente, el recurrente sostiene que la fiscal y personal de la policía, se habrían coludido para dar inicio un proceso de investigación, en el que se habría hecho mal uso de los recursos del Estado.
0820210063323-154210-60310.0-1.0
Presuntas irregularidades en el otorgamiento de la Buena Pro de la Licitación Pública Nacional n.° 010-2021-SENASA/PRODESA, toda vez que, no se habría suscrito el contrato correspondiente a pesar que ya se habrían cumplido los plazos según normativa. Mediante denuncia registrada con Expediente N° 0820210063323, el denunciante en representación de la empresa Importaciones Mazumo E.I.R.L. manifiesta que, existirían presuntas irregularidades en el otorgamiento de la Buena Pro de la Licitación Pública Nacional n.° 010-2021-SENASA/PRODESA referente a la "Adquisición de 11 campers para 06 puestos de control cuarentenario del proyecto erradicación de mosca de la fruta, IV etapa", toda vez que, no se habría suscrito el contrato correspondiente a pesar que ya se habrían cumplido los plazos según normativa. Con fecha 21 de junio de 2021, PRODESA notifica mediante correo electrónico la carta de Adjudicación de la Buena pro del proceso Licitación Pública Nacional n.° 010-2021-SENASA/PRODESA; el 22 de junio del mismo año, nuevamente mediante correo electrónico se comunican los documentos para el perfeccionamiento del contrato. Con fecha 01 de julio de 2021, PRODESA publica los resultados de la Buena pro en el portal del OSCE; el 08 de julio del mismo año, PRODESA publica el consentimiento de la Buena Pro en el portal del OSCE; posteriormente el 15 de julio de 2021 la empresa Importaciones Mazumo E.I.R.L. remite los documentos necesarios para la firma del contrato, según lo indicado por la entidad. Con fecha 19 de julio de 2021, la Sra. Vivian Manhualaya se comunica telefónicamente con la empresa la empresa Importaciones Mazumo E.I.R.L., indicando que anularían la Buena Pro del proceso LPN n.° 010-2021-SENASA/PRODESA, debido a que el segundo postor Consorcio G TOWER, había presentado una queja a la adjudicación y por lo tanto deberían parar todo el proceso de firma de contrato de acuerdo a las instrucciones y lineamientos del BID.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el otorgamiento de la Buena Pro de la Licitación Pública Nacional n.° 010-2021-SENASA/PRODESA, toda vez que, no se habría suscrito el contrato correspondiente a pesar que ya se habrían cumplido los plazos según normativa. Mediante denuncia registrada con Expediente N° 0820210063323, el denunciante en representación de la empresa Importaciones Mazumo E.I.R.L. manifiesta que, existirían presuntas irregularidades en el otorgamiento de la Buena Pro de la Licitación Pública Nacional n.° 010-2021-SENASA/PRODESA referente a la "Adquisición de 11 campers para 06 puestos de control cuarentenario del proyecto erradicación de mosca de la fruta, IV etapa", toda vez que, no se habría suscrito el contrato correspondiente a pesar que ya se habrían cumplido los plazos según normativa. Con fecha 21 de junio de 2021, PRODESA notifica mediante correo electrónico la carta de Adjudicación de la Buena pro del proceso Licitación Pública Nacional n.° 010-2021-SENASA/PRODESA; el 22 de junio del mismo año, nuevamente mediante correo electrónico se comunican los documentos para el perfeccionamiento del contrato. Con fecha 01 de julio de 2021, PRODESA publica los resultados de la Buena pro en el portal del OSCE; el 08 de julio del mismo año, PRODESA publica el consentimiento de la Buena Pro en el portal del OSCE; posteriormente el 15 de julio de 2021 la empresa Importaciones Mazumo E.I.R.L. remite los documentos necesarios para la firma del contrato, según lo indicado por la entidad. Con fecha 19 de julio de 2021, la Sra. Vivian Manhualaya se comunica telefónicamente con la empresa la empresa Importaciones Mazumo E.I.R.L., indicando que anularían la Buena Pro del proceso LPN n.° 010-2021-SENASA/PRODESA, debido a que el segundo postor Consorcio G TOWER, había presentado una queja a la adjudicación y por lo tanto deberían parar todo el proceso de firma de contrato de acuerdo a las instrucciones y lineamientos del BID.
0820210063353-158353-62149.0-1.0
Presuntas irregularidades en Agro Rural, toda vez que no se habría dado cumplimiento a los laudos arbitrales emitidos en virtud a la ejecución de la Obra: "Instalación de sistema de riego Tinccop-Pachas-Ccahuin distrito de Quishuar, distrito de Huachocolpa-Tayacaja-Huancavelica", situación que podría generar un perjuicio económico a la entidad debido a la acumulación de intereses legales. Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, Presuntas irregularidades en MINAGRI Agro Rural, toda vez que no se habría dado cumplimiento a los laudos arbitrales emitidos en virtud a la ejecución de la Obra: "Instalación de sistema de riego Tinccop-Pachas-Ccahuin distrito de Quishuar, distrito de Huachocolpa-Tayacaja-Huancavelica", situación que podría generar un perjuicio económico a le entidad debido a la acumulación de posibles intereses legales. Del documento del ciudadano, se advierte que "(...) en el proceso de la referencia se están cometiendo actos irregulares respecto al pago de valorizaciones de la ejecución de la obra, la cual está generando perjuicio económico al estado peruano hasta por el importe de S/. 39,266.03 (...) El proyecto contaba con deficiencias, lo que ocasionó retrasos en la ejecución de la obra, generando ampliaciones de plazo, que estaban debidamente justificadas, y la entidad denegó sus aprobaciones. El denunciante refiere que, estas actuaciones fueron causales para que el Consorcio Villa inicie el primer procedimiento arbitral, emitiéndose el Laudo Arbitral en la Resolución Nº 24 de 3 de agosto de 2017, el cual ordena el pago a favor del Consorcio Villa por S/. 274, 754.34. Asimismo, el denunciante refiere "dicho proyecto tenía muchas deficiencias y el Programa de desarrollo productivo agrario rural-AGRO RURAL no resolvía las consultas efectuadas por el Consorcio Villa, así mismo dicha entidad mantenía una negativa de pago de una valorización por un tiempo demasiado prolongado". Motivo por el cual, según lo denunciado por el ciudadano, el Consorcio Villa inició con el segundo proceso arbitral, emitiéndose el Laudo Arbitral mediante Resolución Nº 40 de 22 de noviembre de 2019 que también ordena el pago a favor de Consorcio Villa por S/. 117,693.59. En ese sentido, el Consorcio Villa mediante diversos documentos reiterativos requirió al Programa de Desarrollo Productivo Agro Rural se de cumplimiento a lo dispuesto en los laudos arbitrales, sin respuesta alguna por parte de la entidad. Así también, el denunciante manifiesta: "Más aún que la deuda contraída de AGRO RURAL con el Consorcio Villa, cuenta con una orden de pago vía judicial, dicha entidad ha efectuado desacato a la autoridad". El denunciante señala, que con Carta Nº 259-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRO RURAL "efectúa observaciones a la liquidación final de obra, así mismo dicha entidad afirma que la liquidación debería ser con saldo a favor del Consorcio Villa por la suma de S/. 311, 689. 97". Observación que según el denunciante fue subsanada con Carta Nº CV-007-2020/LP-16/RL por una suma de S/ 1`607,148.90. También el denunciante refiere que requirió a la entidad con Carta Nº CV-008-2020/LP-16/RL la devolución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en Agro Rural, toda vez que no se habría dado cumplimiento a los laudos arbitrales emitidos en virtud a la ejecución de la Obra: "Instalación de sistema de riego Tinccop-Pachas-Ccahuin distrito de Quishuar, distrito de Huachocolpa-Tayacaja-Huancavelica", situación que podría generar un perjuicio económico a la entidad debido a la acumulación de intereses legales. Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, Presuntas irregularidades en MINAGRI Agro Rural, toda vez que no se habría dado cumplimiento a los laudos arbitrales emitidos en virtud a la ejecución de la Obra: "Instalación de sistema de riego Tinccop-Pachas-Ccahuin distrito de Quishuar, distrito de Huachocolpa-Tayacaja-Huancavelica", situación que podría generar un perjuicio económico a le entidad debido a la acumulación de posibles intereses legales. Del documento del ciudadano, se advierte que "(...) en el proceso de la referencia se están cometiendo actos irregulares respecto al pago de valorizaciones de la ejecución de la obra, la cual está generando perjuicio económico al estado peruano hasta por el importe de S/. 39,266.03 (...) El proyecto contaba con deficiencias, lo que ocasionó retrasos en la ejecución de la obra, generando ampliaciones de plazo, que estaban debidamente justificadas, y la entidad denegó sus aprobaciones. El denunciante refiere que, estas actuaciones fueron causales para que el Consorcio Villa inicie el primer procedimiento arbitral, emitiéndose el Laudo Arbitral en la Resolución Nº 24 de 3 de agosto de 2017, el cual ordena el pago a favor del Consorcio Villa por S/. 274, 754.34. Asimismo, el denunciante refiere "dicho proyecto tenía muchas deficiencias y el Programa de desarrollo productivo agrario rural-AGRO RURAL no resolvía las consultas efectuadas por el Consorcio Villa, así mismo dicha entidad mantenía una negativa de pago de una valorización por un tiempo demasiado prolongado". Motivo por el cual, según lo denunciado por el ciudadano, el Consorcio Villa inició con el segundo proceso arbitral, emitiéndose el Laudo Arbitral mediante Resolución Nº 40 de 22 de noviembre de 2019 que también ordena el pago a favor de Consorcio Villa por S/. 117,693.59. En ese sentido, el Consorcio Villa mediante diversos documentos reiterativos requirió al Programa de Desarrollo Productivo Agro Rural se de cumplimiento a lo dispuesto en los laudos arbitrales, sin respuesta alguna por parte de la entidad. Así también, el denunciante manifiesta: "Más aún que la deuda contraída de AGRO RURAL con el Consorcio Villa, cuenta con una orden de pago vía judicial, dicha entidad ha efectuado desacato a la autoridad". El denunciante señala, que con Carta Nº 259-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRO RURAL "efectúa observaciones a la liquidación final de obra, así mismo dicha entidad afirma que la liquidación debería ser con saldo a favor del Consorcio Villa por la suma de S/. 311, 689. 97". Observación que según el denunciante fue subsanada con Carta Nº CV-007-2020/LP-16/RL por una suma de S/ 1`607,148.90. También el denunciante refiere que requirió a la entidad con Carta Nº CV-008-2020/LP-16/RL la devolución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento.
0820210063357-158640-62276.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, con relación a la demora en el pago de laudo arbitral 2014 que viene generando intereses que perjudicarían a la Entidad. Mediante carta n.° 012-CV/CA presentada vía mesa de partes el día 24 de agosto de 2021, se hace de conocimiento presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vista Alegre con relación a la demora en el pago de laudo Arbitral 2014 que viene generando intereses que perjudicarían a la Entidad. El denunciante manifiesta que: Se dé inicio al trámite que corresponda ante los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, y ante los que resulten responsables, por no ser diligentes en gestionar los actos administrativos necesarios para cumplir con pagar la deuda que mantiene con el Consorcio Villa, acción que genera perjuicio al Estado a través de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre al incrementarse el importe del interés legal por demora en el pago, el cual deberá ser asumido de manera solidaria por el funcionario que resulte responsable. La denuncia se registra con Expediente n.° 0820210063357 el 24 de agosto de 2021
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, con relación a la demora en el pago de laudo arbitral 2014 que viene generando intereses que perjudicarían a la Entidad. Mediante carta n.° 012-CV/CA presentada vía mesa de partes el día 24 de agosto de 2021, se hace de conocimiento presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vista Alegre con relación a la demora en el pago de laudo Arbitral 2014 que viene generando intereses que perjudicarían a la Entidad. El denunciante manifiesta que: Se dé inicio al trámite que corresponda ante los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, y ante los que resulten responsables, por no ser diligentes en gestionar los actos administrativos necesarios para cumplir con pagar la deuda que mantiene con el Consorcio Villa, acción que genera perjuicio al Estado a través de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre al incrementarse el importe del interés legal por demora en el pago, el cual deberá ser asumido de manera solidaria por el funcionario que resulte responsable. La denuncia se registra con Expediente n.° 0820210063357 el 24 de agosto de 2021
0820210063358-155739-60933.0-1.0
Presuntos hechos irregulares en el Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT, relacionados con las Papeletas E3008146, E3041026 y E30160007, que se habrían aplicado a administrado, por infracciones al sistema de circulación Pico y Placa, pese a contar con Resolución de exoneración emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Mediante oficio D001621-2021-CONADIS-SDF del 23 de agosto de 2021 la Sub Dirección de Fiscalización Dirección de Fiscalización y Sanciones del Consejo Nacional para la integración de la persona con Discapacidad de CONADIS, órgano responsable de la tramitación y gestión de las denuncias interpuestas por incumplimiento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y otras disposiciones legales en materia de discapacidad, traslada la denuncia presentada en su despacho por el ciudadano Alejandro Ruiz Janje con DNI 06960251, relacionada con presuntos hechos irregulares del Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT, incurridos en la formulación de las Papeletas E3008146, E3041026 y E30160007 por infracciones al sistema de circulación pico y placa, pese a contar con Resolución de exoneración emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se adjunta a dicho oficio el escrito s/n presentado por el ciudadano el 09 de julio de 2021, registrado con el expediente N° 2021-004240 y el informe N° D000035-2021-CONADIS-SDF-MAC emitido por la Sub Dirección de Fiscalización Dirección de Fiscalización y Sanciones el 22 de julio de 2021. El denunciante señala que pese a haber obtenido de parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Resolución de Gerencia N° 102-2019-MML/GTU, que registra a su vehículo con el N° 672, para la exoneración de las restricciones de circulación del sistema Pico y Placa, el Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT le estaría enviando injustificadamente notificaciones de secuestro conservativo de su vehículo de placa de rodaje ALC26, por presuntamente haber infringido la referida regulación de circulación vehicular, sin considerar el registro de su unidad de transporte, lo cual se puso en conocimiento de dicha institución mediante recursos de apelación.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos hechos irregulares en el Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT, relacionados con las Papeletas E3008146, E3041026 y E30160007, que se habrían aplicado a administrado, por infracciones al sistema de circulación Pico y Placa, pese a contar con Resolución de exoneración emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Mediante oficio D001621-2021-CONADIS-SDF del 23 de agosto de 2021 la Sub Dirección de Fiscalización Dirección de Fiscalización y Sanciones del Consejo Nacional para la integración de la persona con Discapacidad de CONADIS, órgano responsable de la tramitación y gestión de las denuncias interpuestas por incumplimiento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y otras disposiciones legales en materia de discapacidad, traslada la denuncia presentada en su despacho por el ciudadano Alejandro Ruiz Janje con DNI 06960251, relacionada con presuntos hechos irregulares del Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT, incurridos en la formulación de las Papeletas E3008146, E3041026 y E30160007 por infracciones al sistema de circulación pico y placa, pese a contar con Resolución de exoneración emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se adjunta a dicho oficio el escrito s/n presentado por el ciudadano el 09 de julio de 2021, registrado con el expediente N° 2021-004240 y el informe N° D000035-2021-CONADIS-SDF-MAC emitido por la Sub Dirección de Fiscalización Dirección de Fiscalización y Sanciones el 22 de julio de 2021. El denunciante señala que pese a haber obtenido de parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Resolución de Gerencia N° 102-2019-MML/GTU, que registra a su vehículo con el N° 672, para la exoneración de las restricciones de circulación del sistema Pico y Placa, el Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT le estaría enviando injustificadamente notificaciones de secuestro conservativo de su vehículo de placa de rodaje ALC26, por presuntamente haber infringido la referida regulación de circulación vehicular, sin considerar el registro de su unidad de transporte, lo cual se puso en conocimiento de dicha institución mediante recursos de apelación.
0820210063390-153779-59776.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Tacna en relación a la falta de mantenimiento calles La MPT no hace mantenimiento de las pistas celestino vargas (Bajada desde la urbanización caplina hasta basadre y forero), esquina de basedre forero y av. bolognesi, y av. Bolognesi, existen baches, piedras en la pista, hasta la ciclovia està con arena. También en la alameda, las tapas estàn sueltas (podrìa ocasionar un accidente) y sobresalen del piso.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Tacna en relación a la falta de mantenimiento calles La MPT no hace mantenimiento de las pistas celestino vargas (Bajada desde la urbanización caplina hasta basadre y forero), esquina de basedre forero y av. bolognesi, y av. Bolognesi, existen baches, piedras en la pista, hasta la ciclovia està con arena. También en la alameda, las tapas estàn sueltas (podrìa ocasionar un accidente) y sobresalen del piso.
0820210063411-169127-69230.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Quinocay, relacionada a la contratación de un personal que no cumpliría con el perfil requerido para el puesto laboral. Mediante denuncia ingresada por Formulario Web n.° FI.2021-1525916 (Expediente N° 0820210063411 de 24 de agosto de 2021), el denunciante manifiesta que: "Desde el año 2020, esta Municipalidad no cuenta con personal administrativo, quien asume todos los cargos desde gerencia general es una sola persona de nombre Aracely Shanny Alegre Valeriano, quién no cuenta con el perfil según las normas de SERVIR, sus servicios son deficientes. Al señor alcalde se le a reclamado pero indica que no se contrata más personal para ahorrar dinero. Lo cual es lamentable. Asimismo esta persona ya mencionada a firmado las actas de nacimiento de registro civil sin tener el reconocimiento de RENIEC. Esperamos tomen las cartas sobre el asunto en la brevedad posible".
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Quinocay, relacionada a la contratación de un personal que no cumpliría con el perfil requerido para el puesto laboral. Mediante denuncia ingresada por Formulario Web n.° FI.2021-1525916 (Expediente N° 0820210063411 de 24 de agosto de 2021), el denunciante manifiesta que: "Desde el año 2020, esta Municipalidad no cuenta con personal administrativo, quien asume todos los cargos desde gerencia general es una sola persona de nombre Aracely Shanny Alegre Valeriano, quién no cuenta con el perfil según las normas de SERVIR, sus servicios son deficientes. Al señor alcalde se le a reclamado pero indica que no se contrata más personal para ahorrar dinero. Lo cual es lamentable. Asimismo esta persona ya mencionada a firmado las actas de nacimiento de registro civil sin tener el reconocimiento de RENIEC. Esperamos tomen las cartas sobre el asunto en la brevedad posible".
0820210063415-155430-60764.0-1.0
Presunta irregularidad en la Gerencia Sub Regional Chota, relacionado a la Instalación de unidades básicas de saneamiento (UBS) de la comunidad de Puquio del centro poblado Cuyumalca-Chota. Mediante FORMULARIO DE DENUNCIA VIA WEB N° FP.2021.6781361,se manifiesta que: "Mi persona es beneficiada del proyecto (UBS) en la comunidad de puquio del centro poblado de Cuyumalca-Chota, dicho proyecto ya se encuentra por culminar y la empresa a cargo de la ejecución no quiere construir mi modulo UBS, pretendiendo construirlo en la propiedad del teniente del caserío puquio Cuyumalca del señor Alex Cabrera Huanambal, para lo cual el señor Alberto Oblitas Cusma trabajador de la empresa ejecutora me sorprende haciéndome firmar un documento con el cual supuestamente mi persona estaría pasando mi modulo a favor del señor Cabrera Huanambal, modulo que ya ha sido construido en la propiedad de este señor, dejándome a mi sin modulo UBS".
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta irregularidad en la Gerencia Sub Regional Chota, relacionado a la Instalación de unidades básicas de saneamiento (UBS) de la comunidad de Puquio del centro poblado Cuyumalca-Chota. Mediante FORMULARIO DE DENUNCIA VIA WEB N° FP.2021.6781361,se manifiesta que: "Mi persona es beneficiada del proyecto (UBS) en la comunidad de puquio del centro poblado de Cuyumalca-Chota, dicho proyecto ya se encuentra por culminar y la empresa a cargo de la ejecución no quiere construir mi modulo UBS, pretendiendo construirlo en la propiedad del teniente del caserío puquio Cuyumalca del señor Alex Cabrera Huanambal, para lo cual el señor Alberto Oblitas Cusma trabajador de la empresa ejecutora me sorprende haciéndome firmar un documento con el cual supuestamente mi persona estaría pasando mi modulo a favor del señor Cabrera Huanambal, modulo que ya ha sido construido en la propiedad de este señor, dejándome a mi sin modulo UBS".
0820210063437-167375-66564.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Maranura, respecto a la no atención del pedido de información presentando por el recurrente el 14 de julio de 2021 con registro N°1636. El denunciante manifiesta que, en cumplimiento de la Ley N°27806, el 13 de julio de 2021, en su calidad que MCC solicito, una copia digital del expediente técnico del mantenimiento de la trocha carrozable Colpani Chico-Beatriz Alta, para lo cual ingreso un documento a la entidad con registro N°1636 el 14 de julio del presente, pero a la fecha no tenido ninguna respuesta, lo que a criterio del recurrente representa un abuso de autoridad.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Maranura, respecto a la no atención del pedido de información presentando por el recurrente el 14 de julio de 2021 con registro N°1636. El denunciante manifiesta que, en cumplimiento de la Ley N°27806, el 13 de julio de 2021, en su calidad que MCC solicito, una copia digital del expediente técnico del mantenimiento de la trocha carrozable Colpani Chico-Beatriz Alta, para lo cual ingreso un documento a la entidad con registro N°1636 el 14 de julio del presente, pero a la fecha no tenido ninguna respuesta, lo que a criterio del recurrente representa un abuso de autoridad.
0820210063438-167209-66526.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Maranura, en relación al proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MARANURA - MANDOR - PAVAYOCC, DISTRITO DE MARANURA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO, CUI: 2186431, debido a que, se ejecutó gasto, a pesar de que solo se realizó la colocación de la primera piedra. El denunciante manifiesta que, la Municipalidad Distrital de Maranura en el proyecto con CUI 2186431, solamente a colocado la primera piedra el año 2021; sin embargo, ya registra gastos por los siguientes conceptos: - Compra de combustible por S/ 28 160.00 (veinte y ocho mil ciento sesenta con 00/100 soles) del 04/01/2021. - Compra de equipos de construcción por S/ 27 825.00 (veinte y siete mil ochocientos veinticinco con 00/100 soles) del 20/01/2021. - Pago de planillas por S/ 3 677.02 (tres mil seiscientos setenta y siete con 02/100 soles) correspondiente al año 2020. - Pago de remuneraciones por S/ 4 855.00 (cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco con 00/100 soles) correspondiente a diciembre de 2020. - Compra de herramientas manuales por S/ 5 750.00 (cinco mil setecientos cincuenta con 00/100 soles).
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Maranura, en relación al proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MARANURA - MANDOR - PAVAYOCC, DISTRITO DE MARANURA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO, CUI: 2186431, debido a que, se ejecutó gasto, a pesar de que solo se realizó la colocación de la primera piedra. El denunciante manifiesta que, la Municipalidad Distrital de Maranura en el proyecto con CUI 2186431, solamente a colocado la primera piedra el año 2021; sin embargo, ya registra gastos por los siguientes conceptos: - Compra de combustible por S/ 28 160.00 (veinte y ocho mil ciento sesenta con 00/100 soles) del 04/01/2021. - Compra de equipos de construcción por S/ 27 825.00 (veinte y siete mil ochocientos veinticinco con 00/100 soles) del 20/01/2021. - Pago de planillas por S/ 3 677.02 (tres mil seiscientos setenta y siete con 02/100 soles) correspondiente al año 2020. - Pago de remuneraciones por S/ 4 855.00 (cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco con 00/100 soles) correspondiente a diciembre de 2020. - Compra de herramientas manuales por S/ 5 750.00 (cinco mil setecientos cincuenta con 00/100 soles).
0820210063441-162659-64331.0-1.0
Presuntas irregularidades en la designación de José Jaime Sánchez Fernández como miembro del Tribunal de Solución de Controversias del OSINERGMIN, dado a que no cumpliría con los requisitos de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, al no contar con los años de ejercicio profesional y académicos. El denunciante anónimo manifiesta la existencia de presuntas irregularidades en la designación de José Jaime Sánchez Fernández como miembro del Tribunal de Solución de Controversias del OSINERGMIN, dado a que no cumpliría con los requisitos de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, al no contar con los años de ejercicio profesional y académicos. Al respecto, el denunciante manifiesta lo siguiente: "(...) El 02 de mayo de 2021 (Código pxmcopn) se denunció la designación irregular de Jose Jaime Sanchez Fernández - DNI 43942616 por RS 023-2020-PCM - octubre de 2020 como tribuno en controversias ante Osinerming, dado que no cumplía los requisitos del Artículo 7 de la Ley 27332. No podría tener ejercicio profesional de 10 años si su bachiller lo obtuvo el 2013 y tampoco tiene un estudios COMPLETOS de maestría (no diplomado, no especialización, no master, sino maestría), todo ello según Sunedu (comprobación en web oficial y el legajo de este servidor). El señor Sánchez es actual asesor del Viceministerio de Electricidad y sólo por ese hecho con conflictos de intereses gestionó la propuesta de Ministerio de Energía con esa Resolución Suprema de PCM Sin embargo, hasta la fecha en el seguimiento de la denuncia - denuncias.servicios.gob.pe - solo aparece como recibida sin ninguna atención o respuesta, se agradece la investigación o trasladar a quien corresponda este hecho para su comprobación y sanciones (o la justificación debida de que cumple con 10 años pese a ser profesional recién el 2013 y que si cuenta con maestría completa a octubre 2020), pues han pasado 04 meses y no avanzó la denuncia efectuada en el canal que debe garantizar su atención. Ya la contraloría ha definido que por más que sea confianza o designación debe cumplirse los requisitos del puesto, caso contrario es nula la designación y trae responsabilidad. (...)"
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la designación de José Jaime Sánchez Fernández como miembro del Tribunal de Solución de Controversias del OSINERGMIN, dado a que no cumpliría con los requisitos de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, al no contar con los años de ejercicio profesional y académicos. El denunciante anónimo manifiesta la existencia de presuntas irregularidades en la designación de José Jaime Sánchez Fernández como miembro del Tribunal de Solución de Controversias del OSINERGMIN, dado a que no cumpliría con los requisitos de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, al no contar con los años de ejercicio profesional y académicos. Al respecto, el denunciante manifiesta lo siguiente: "(...) El 02 de mayo de 2021 (Código pxmcopn) se denunció la designación irregular de Jose Jaime Sanchez Fernández - DNI 43942616 por RS 023-2020-PCM - octubre de 2020 como tribuno en controversias ante Osinerming, dado que no cumplía los requisitos del Artículo 7 de la Ley 27332. No podría tener ejercicio profesional de 10 años si su bachiller lo obtuvo el 2013 y tampoco tiene un estudios COMPLETOS de maestría (no diplomado, no especialización, no master, sino maestría), todo ello según Sunedu (comprobación en web oficial y el legajo de este servidor). El señor Sánchez es actual asesor del Viceministerio de Electricidad y sólo por ese hecho con conflictos de intereses gestionó la propuesta de Ministerio de Energía con esa Resolución Suprema de PCM Sin embargo, hasta la fecha en el seguimiento de la denuncia - denuncias.servicios.gob.pe - solo aparece como recibida sin ninguna atención o respuesta, se agradece la investigación o trasladar a quien corresponda este hecho para su comprobación y sanciones (o la justificación debida de que cumple con 10 años pese a ser profesional recién el 2013 y que si cuenta con maestría completa a octubre 2020), pues han pasado 04 meses y no avanzó la denuncia efectuada en el canal que debe garantizar su atención. Ya la contraloría ha definido que por más que sea confianza o designación debe cumplirse los requisitos del puesto, caso contrario es nula la designación y trae responsabilidad. (...)"
0820210063442-159901-62939.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar; relacionadas a la comisión de actos de nepotismo, en la contratación de una trabajadora de apoyo de la Gerencia Municipal; toda vez que, tendría una relación de parentesco con la esposa o conviviente del Alcalde. Un ciudadano pone en conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, relacionados a la comisión de actos de nepotismo incurrido entre el Alcalde y una trabajadora de apoyo que labora en la Oficina de la Gerencia Municipal de la Entidad; toda vez que, la trabajadora tendría una relación de parentesco con la esposa o conviviente de Alcalde. En ese entender, la autoridad edil habría favorecido en la contratación de la trabajadora de apoyo; pese a mantener relaciones de parentesco. Finalmente, de la lectura de la denuncia, no se evidencian nombres de los presuntos involucrados.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar; relacionadas a la comisión de actos de nepotismo, en la contratación de una trabajadora de apoyo de la Gerencia Municipal; toda vez que, tendría una relación de parentesco con la esposa o conviviente del Alcalde. Un ciudadano pone en conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, relacionados a la comisión de actos de nepotismo incurrido entre el Alcalde y una trabajadora de apoyo que labora en la Oficina de la Gerencia Municipal de la Entidad; toda vez que, la trabajadora tendría una relación de parentesco con la esposa o conviviente de Alcalde. En ese entender, la autoridad edil habría favorecido en la contratación de la trabajadora de apoyo; pese a mantener relaciones de parentesco. Finalmente, de la lectura de la denuncia, no se evidencian nombres de los presuntos involucrados.
0820210063444-154664-60280.0-1.0
Parque y losa deportiva de la Urbanización Caplina, se encontrarían permanentemente cerrados, no permitiendo su acceso y uso por parte de la ciudadanía. Mediante expediente n.º 0820210063444 de 24 de agosto de 2021, se recibió una denuncia ciudadana, sobre presuntas irregularidades ocurridas en el periodo del 1 de enero al 23 de agosto de 2021 en la Municipalidad Provincial de Tacna referida al siguiente hecho: - Parque y losa deportiva de la Urbanización Caplina, se encontrarían permanentemente cerrados, no permitiendo su acceso y uso por parte de la ciudadanía. Cabe precisar que en la denuncia no se adjuntó documentación o información adicional. DECRETO SUPREMO Nº 131-2021-PCM), que en su numeral "Tercera.- Uso de espacios públicos Los gobiernos locales, en el marco de sus competencias, facilitan el uso de los espacios públicos situados en su jurisdicción, promoviéndolos y acondicionándolos, con el fin de contribuir a la mejora de las condiciones de la salud física y mental de las personas. Asimismo, aseguran el respeto a las reglas de distanciamiento físico o corporal, el aforo y priorizan el desplazamiento peatonal y no motorizado. Para la aplicación de la presente disposición, se consideran espacios públicos a las avenidas, jirones, calles, pasajes, malecones, bulevares, alamedas, parques, plazas, jardines, losas deportivas, bosques, lomas, las vías públicas cerradas al tránsito vehicular por las autoridades (vías activas) y otros espacios afines, con excepción de las playas y espacios ribereños" motivo por el cual, denuncio que no permiten el ingreso a estos espacios públicos
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Parque y losa deportiva de la Urbanización Caplina, se encontrarían permanentemente cerrados, no permitiendo su acceso y uso por parte de la ciudadanía. Mediante expediente n.º 0820210063444 de 24 de agosto de 2021, se recibió una denuncia ciudadana, sobre presuntas irregularidades ocurridas en el periodo del 1 de enero al 23 de agosto de 2021 en la Municipalidad Provincial de Tacna referida al siguiente hecho: - Parque y losa deportiva de la Urbanización Caplina, se encontrarían permanentemente cerrados, no permitiendo su acceso y uso por parte de la ciudadanía. Cabe precisar que en la denuncia no se adjuntó documentación o información adicional. DECRETO SUPREMO Nº 131-2021-PCM), que en su numeral "Tercera.- Uso de espacios públicos Los gobiernos locales, en el marco de sus competencias, facilitan el uso de los espacios públicos situados en su jurisdicción, promoviéndolos y acondicionándolos, con el fin de contribuir a la mejora de las condiciones de la salud física y mental de las personas. Asimismo, aseguran el respeto a las reglas de distanciamiento físico o corporal, el aforo y priorizan el desplazamiento peatonal y no motorizado. Para la aplicación de la presente disposición, se consideran espacios públicos a las avenidas, jirones, calles, pasajes, malecones, bulevares, alamedas, parques, plazas, jardines, losas deportivas, bosques, lomas, las vías públicas cerradas al tránsito vehicular por las autoridades (vías activas) y otros espacios afines, con excepción de las playas y espacios ribereños" motivo por el cual, denuncio que no permiten el ingreso a estos espacios públicos
0820210063446-153773-59772.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Pocollay en relación al siguiente hecho: ¿La pileta de la intersección de las Av. Celestino Vargas y Basadre y Forero, no funciona y tiene agua estancada, y las luminarias no se prenden en las noches¿. La pileta de la intersección de las av. Celestino Vargas y Basadre y Forero, no funciona y tiene agua estancada, y las luminarias no se prenden en las noches
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Pocollay en relación al siguiente hecho: ¿La pileta de la intersección de las Av. Celestino Vargas y Basadre y Forero, no funciona y tiene agua estancada, y las luminarias no se prenden en las noches¿. La pileta de la intersección de las av. Celestino Vargas y Basadre y Forero, no funciona y tiene agua estancada, y las luminarias no se prenden en las noches
0820210063448-168903-68719.0-1.0
Presuntas irregularidades en la MD de Lince, relacionadas con un presunto direccionamiento y favorecimiento en la contratación de la Obra "Reparación de Armado de Alumbrado Público; Construcción de Infraestructura Deportiva; en el(la) Municipalidad Distrital de Lince - Cancha del Parque Castilla en la Localidad Lince, Distrito de Lince, Provincia Lima, Departamento Lima, IOARR código 2495583" Mediante denuncia anónima registrada con expediente n.° 0820210063448 de 24 de agosto de 2021, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Lince, relacionadas con un presunto direccionamiento y favorecimiento en la contratación de la Obra "Reparación de Armado de Alumbrado Público; Construcción de Infraestructura Deportiva; en el(la) Municipalidad Distrital de Lince - Cancha del Parque Castilla en la Localidad Lince, Distrito de Lince, Provincia Lima, Departamento Lima, IOARR código 2495583". Al respecto, el recurrente manifestó lo siguiente: "Se ha evidenciado presunto direccionamiento y favorecimiento en la contratación de la obra "Reparación de Armado de Alumbrado Público; Construcción de Infraestructura Deportiva en la cancha del Parque Castilla en el distrito de Lince", esta Obra que tiene Código Único 2495583 siendo e de Programa de Inversión IOARR estando consignado Presupuestalmente en el Subprograma Infraestructura Deportiva y Recreativa teniendo un Monto de Inversión según el Reporte Invierte Pe de S/ 1,202,529.00 habiendo sido ejecutado para el año 2020 el monto de S/. 134,409.00 y teniendo para pagar por el año 2021 según consulta amigable del MEF el monto de S/. 950,685.00, haciendo un total de S/. 1,085.094.00. Esta obra fue adjudicada según Contrato N° 026-2020-MDL-GAF suscrito el 23/12/2020 al Consorcio Verco (integrado por la Empresa Constructora Copao S.A.C. y la Empresa Roalsa S.A.C.) por el importe de S/. 1,019,094.42 habiendo obtenido la buena pro del Proceso de Selección Adjudicación Simplificada N° 017-2020-MDL-CS. Este consorcio está conformado en % de participación Representante Común Erika Ayme Bazan Maguiña por: 1) Constructora Copao con el 50% N° de RUC 20523071042 teniendo su domicilio legal en Jr. Castilla N° 751 Ofic. 404 Magdalena del Mar. 2) Roalsa Contratistas Generales S.R.L. con el 50% N° de RUC 2050886780 teniendo su domicilio legal Av. 1° de Mayo N°979, Pichanaqui, Chanchamayo, Junín La 1° Consorciada Constructora COPAO S.A.C. es una Empresa REMYPE (Micro y Pequeña Empresa) inscrita en Ministerio de Trabajo. (...)". (sic) Asimismo, el recurrente adjuntó a su denuncia, el contrato n.° 026-2020-MDL-GAF de 23 de diciembre de 2020, y el resultado de la búsqueda de la CONSTRUCTORA COPAO S.A.C. (RUC: 20523071042), en el Portal "Consulta del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa".
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la MD de Lince, relacionadas con un presunto direccionamiento y favorecimiento en la contratación de la Obra "Reparación de Armado de Alumbrado Público; Construcción de Infraestructura Deportiva; en el(la) Municipalidad Distrital de Lince - Cancha del Parque Castilla en la Localidad Lince, Distrito de Lince, Provincia Lima, Departamento Lima, IOARR código 2495583" Mediante denuncia anónima registrada con expediente n.° 0820210063448 de 24 de agosto de 2021, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Lince, relacionadas con un presunto direccionamiento y favorecimiento en la contratación de la Obra "Reparación de Armado de Alumbrado Público; Construcción de Infraestructura Deportiva; en el(la) Municipalidad Distrital de Lince - Cancha del Parque Castilla en la Localidad Lince, Distrito de Lince, Provincia Lima, Departamento Lima, IOARR código 2495583". Al respecto, el recurrente manifestó lo siguiente: "Se ha evidenciado presunto direccionamiento y favorecimiento en la contratación de la obra "Reparación de Armado de Alumbrado Público; Construcción de Infraestructura Deportiva en la cancha del Parque Castilla en el distrito de Lince", esta Obra que tiene Código Único 2495583 siendo e de Programa de Inversión IOARR estando consignado Presupuestalmente en el Subprograma Infraestructura Deportiva y Recreativa teniendo un Monto de Inversión según el Reporte Invierte Pe de S/ 1,202,529.00 habiendo sido ejecutado para el año 2020 el monto de S/. 134,409.00 y teniendo para pagar por el año 2021 según consulta amigable del MEF el monto de S/. 950,685.00, haciendo un total de S/. 1,085.094.00. Esta obra fue adjudicada según Contrato N° 026-2020-MDL-GAF suscrito el 23/12/2020 al Consorcio Verco (integrado por la Empresa Constructora Copao S.A.C. y la Empresa Roalsa S.A.C.) por el importe de S/. 1,019,094.42 habiendo obtenido la buena pro del Proceso de Selección Adjudicación Simplificada N° 017-2020-MDL-CS. Este consorcio está conformado en % de participación Representante Común Erika Ayme Bazan Maguiña por: 1) Constructora Copao con el 50% N° de RUC 20523071042 teniendo su domicilio legal en Jr. Castilla N° 751 Ofic. 404 Magdalena del Mar. 2) Roalsa Contratistas Generales S.R.L. con el 50% N° de RUC 2050886780 teniendo su domicilio legal Av. 1° de Mayo N°979, Pichanaqui, Chanchamayo, Junín La 1° Consorciada Constructora COPAO S.A.C. es una Empresa REMYPE (Micro y Pequeña Empresa) inscrita en Ministerio de Trabajo. (...)". (sic) Asimismo, el recurrente adjuntó a su denuncia, el contrato n.° 026-2020-MDL-GAF de 23 de diciembre de 2020, y el resultado de la búsqueda de la CONSTRUCTORA COPAO S.A.C. (RUC: 20523071042), en el Portal "Consulta del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa".
0820210063448-168903-68720.0-2.0
Presuntas irregularidades en la MD de Lince, relacionadas con la ejecución de la Obra de Reparación de Armado de Alumbrado Público; Construcción de Infraestructura Deportiva; en el(la) Municipalidad Distrital de Lince - Cancha del Parque Castilla en la Localidad Lince (con código IOARR n.° 2495583), toda vez que no habría sido culminada en el plazo establecido en el Contrato n.° 026-2020-MDL-GAF. Mediante denuncia anónima registrada con expediente n.° 0820210063448 de 24 de agosto de 2021, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Lince, relacionadas con la ejecución de la Obra "Reparación de Armado de Alumbrado Público; Construcción de Infraestructura Deportiva; en el(la) Municipalidad Distrital de Lince - Cancha del Parque Castilla en la Localidad Lince, Distrito de Lince, Provincia Lima, Departamento Lima, IOARR código 2495583", en adelante La Obra, toda vez que no habría sido culminada en el plazo establecido en el Contrato n.° 026-2020-MDL-GAF de 23 de diciembre de 2020. Al respecto, el recurrente manifestó que, según lo estipulado en el Contrato n.° 026-2020-MDL-GAF, el plazo de ejecución de La Obra era de 60 días; sin embargo, no habría sido culminada, tal como se evidenciaría en las imágenes adjuntas a su denuncia. En ese sentido, adjuntó como medios probatorios, el contrato n.° 026-2020-MDL-GAF de 23 de diciembre de 2020 y tres (3) imágenes, de las cuales, una (1) de ellas muestra el Cartel de La Obra, y las otras dos (2), corresponderían a La Obra inconclusa; sin embargo, al no poder determinar con exactitud la fecha en que fueron tomadas, solo se considerarán referenciales para la evaluación de la presente denuncia
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la MD de Lince, relacionadas con la ejecución de la Obra de Reparación de Armado de Alumbrado Público; Construcción de Infraestructura Deportiva; en el(la) Municipalidad Distrital de Lince - Cancha del Parque Castilla en la Localidad Lince (con código IOARR n.° 2495583), toda vez que no habría sido culminada en el plazo establecido en el Contrato n.° 026-2020-MDL-GAF. Mediante denuncia anónima registrada con expediente n.° 0820210063448 de 24 de agosto de 2021, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Lince, relacionadas con la ejecución de la Obra "Reparación de Armado de Alumbrado Público; Construcción de Infraestructura Deportiva; en el(la) Municipalidad Distrital de Lince - Cancha del Parque Castilla en la Localidad Lince, Distrito de Lince, Provincia Lima, Departamento Lima, IOARR código 2495583", en adelante La Obra, toda vez que no habría sido culminada en el plazo establecido en el Contrato n.° 026-2020-MDL-GAF de 23 de diciembre de 2020. Al respecto, el recurrente manifestó que, según lo estipulado en el Contrato n.° 026-2020-MDL-GAF, el plazo de ejecución de La Obra era de 60 días; sin embargo, no habría sido culminada, tal como se evidenciaría en las imágenes adjuntas a su denuncia. En ese sentido, adjuntó como medios probatorios, el contrato n.° 026-2020-MDL-GAF de 23 de diciembre de 2020 y tres (3) imágenes, de las cuales, una (1) de ellas muestra el Cartel de La Obra, y las otras dos (2), corresponderían a La Obra inconclusa; sin embargo, al no poder determinar con exactitud la fecha en que fueron tomadas, solo se considerarán referenciales para la evaluación de la presente denuncia
0820210063448-168903-68721.0-3.0
Presuntas irregularidades en la MD de Lince, relacionadas con la ejecución de la Obra de Remodelación de Parque, Adquisición de Componentes de Iluminación, Electricidad o Información; en el(la) Municipalidad Distrital de Lince en la Localidad Lince (con IOARR código 2469188), toda vez que su monto contractual sería inferior al consignado en el Portal del INVIERTE.PE. Mediante denuncia anónima registrada con expediente n.° 0820210063448 de 24 de agosto de 2021, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Lince, relacionadas con la ejecución de la Obra "Remodelación de Parque, Adquisición de Componentes de Iluminación, Electricidad o Información; en el(la) Municipalidad Distrital de Lince en la Localidad Lince, Distrito de Lince, Provincia de Lima, Departamento Lima, IOARR código 2469188", en adelante La Obra, toda vez que su monto contractual sería inferior al consignado en el Portal del INVIERTE.PE. Al respecto, el recurrente señaló que, de acuerdo a lo consignado en el Contrato n.° 014-2020-MDL-GAF de 22 de octubre de 2020, la CONSTRUCTORA COPAO S.A.C., con RUC n.° 20523071042, obtuvo la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada n.° 010-2020-MDL-CS por el importe de S/ 351,722.78; sin embargo, según el Reporte del INVIERTE.PE, su monto de inversión sería de S/ 410,803.08. Es de precisar que el recurrente adjuntó a su denuncia, el Contrato n.° 014-2020-MDL-GAF de 22 de octubre de 2020.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la MD de Lince, relacionadas con la ejecución de la Obra de Remodelación de Parque, Adquisición de Componentes de Iluminación, Electricidad o Información; en el(la) Municipalidad Distrital de Lince en la Localidad Lince (con IOARR código 2469188), toda vez que su monto contractual sería inferior al consignado en el Portal del INVIERTE.PE. Mediante denuncia anónima registrada con expediente n.° 0820210063448 de 24 de agosto de 2021, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Lince, relacionadas con la ejecución de la Obra "Remodelación de Parque, Adquisición de Componentes de Iluminación, Electricidad o Información; en el(la) Municipalidad Distrital de Lince en la Localidad Lince, Distrito de Lince, Provincia de Lima, Departamento Lima, IOARR código 2469188", en adelante La Obra, toda vez que su monto contractual sería inferior al consignado en el Portal del INVIERTE.PE. Al respecto, el recurrente señaló que, de acuerdo a lo consignado en el Contrato n.° 014-2020-MDL-GAF de 22 de octubre de 2020, la CONSTRUCTORA COPAO S.A.C., con RUC n.° 20523071042, obtuvo la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada n.° 010-2020-MDL-CS por el importe de S/ 351,722.78; sin embargo, según el Reporte del INVIERTE.PE, su monto de inversión sería de S/ 410,803.08. Es de precisar que el recurrente adjuntó a su denuncia, el Contrato n.° 014-2020-MDL-GAF de 22 de octubre de 2020.
0820210063448-168903-68722.0-4.0
Presuntas irregularidades en la MD Lince, toda vez que al ejecutar la Obra "Remodelación de Parque, Adquisición de Componentes de Iluminación, Electricidad o Información; en el(la) Municipalidad Distrital de Lince en la Localidad Lince, Distrito de Lince, Provincia de Lima, Departamento Lima, IOARR código 2469188", se habría incumplido con lo dispuesto en una Sentencia del Tribunal Constitucional Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Lince, toda vez que al ejecutar la Obra "Remodelación de Parque, Adquisición de Componentes de Iluminación, Electricidad o Información; en el(la) Municipalidad Distrital de Lince en la Localidad Lince, Distrito de Lince, Provincia de Lima, Departamento Lima, IOARR código 2469188", en adelante La Obra, se habría incumplido con lo dispuesto en una Sentencia del Tribunal Constitucional. Al respecto, el recurrente manifestó lo siguiente: "(...) Del mismo modo, presentamos como evidencia que se ha omitido para programar esta inversión la sentencia del Tribunal Constitucional sobre lo resuelto por la demanda presentada por el Comité de Defensa Ecológico del Parque Ramon Castilla de Lince contra la Sentencia de la Quinta Sala Civil de Corte Superior de Justicia de Lima del 16 de noviembre de 2006 que declara fundada en cuanto a que la Municipalidad Distrital de Lince se abstenga de continuar con la ejecución de las obras civiles en el "Proyecto de Remodelación del Parque mariscal Ramon Castilla"; así como cualquier obra civil: e infundada en lo concerniente a las peticiones de cese de actos violatorios del medio ambiente y al cese de la violación sistemática de los derechos constitucionales de la comunidad de Lince." (sic) Es de precisar que el recurrente adjuntó a su denuncia, solo tres páginas de la Sentencia del Tribunal Constitucional en cuestión.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la MD Lince, toda vez que al ejecutar la Obra "Remodelación de Parque, Adquisición de Componentes de Iluminación, Electricidad o Información; en el(la) Municipalidad Distrital de Lince en la Localidad Lince, Distrito de Lince, Provincia de Lima, Departamento Lima, IOARR código 2469188", se habría incumplido con lo dispuesto en una Sentencia del Tribunal Constitucional Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Lince, toda vez que al ejecutar la Obra "Remodelación de Parque, Adquisición de Componentes de Iluminación, Electricidad o Información; en el(la) Municipalidad Distrital de Lince en la Localidad Lince, Distrito de Lince, Provincia de Lima, Departamento Lima, IOARR código 2469188", en adelante La Obra, se habría incumplido con lo dispuesto en una Sentencia del Tribunal Constitucional. Al respecto, el recurrente manifestó lo siguiente: "(...) Del mismo modo, presentamos como evidencia que se ha omitido para programar esta inversión la sentencia del Tribunal Constitucional sobre lo resuelto por la demanda presentada por el Comité de Defensa Ecológico del Parque Ramon Castilla de Lince contra la Sentencia de la Quinta Sala Civil de Corte Superior de Justicia de Lima del 16 de noviembre de 2006 que declara fundada en cuanto a que la Municipalidad Distrital de Lince se abstenga de continuar con la ejecución de las obras civiles en el "Proyecto de Remodelación del Parque mariscal Ramon Castilla"; así como cualquier obra civil: e infundada en lo concerniente a las peticiones de cese de actos violatorios del medio ambiente y al cese de la violación sistemática de los derechos constitucionales de la comunidad de Lince." (sic) Es de precisar que el recurrente adjuntó a su denuncia, solo tres páginas de la Sentencia del Tribunal Constitucional en cuestión.
0820210063453-158889-62360.0-1.0
Presunta irregularidad en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, referido a que trabajadores de la entidad estarían trabajando en la casa del Jefe. El denunciante manifiesta que: "Los señores que cuidan los pantanos de Villa están trabajando en la casa del jefe. Que está frente a los pantanos (AAHH Delicias de billa)... debiendo estar trabajando en sacar a los fumones y desmonte del pantano. Para eso le pagan los señores de sernanp."
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta irregularidad en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, referido a que trabajadores de la entidad estarían trabajando en la casa del Jefe. El denunciante manifiesta que: "Los señores que cuidan los pantanos de Villa están trabajando en la casa del jefe. Que está frente a los pantanos (AAHH Delicias de billa)... debiendo estar trabajando en sacar a los fumones y desmonte del pantano. Para eso le pagan los señores de sernanp."
0820210063460-152589-59186.0-1.0
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO-ILAVE, RELACIONADAS CON LA DESIGNACIÓN DE PERSONAL QUE NO CUMPLIRÍA EL PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS Mediante Formulario de Denuncia Vía Web Nº MV.2021.7777570 de 24 de agosto de 2021 (Exp. N° 08-2021-0063460) esta Entidad Fiscalizadora Superior recibió una denuncia anónima por presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial del Collao - Ilave, referidas a presuntas irregularidades en la contratación de personal que no cumple el perfil requerido. El denunciante manifiesta que: "FUNCIONARIOS ASUMEN CARGO, SIN TENER PERFIL PROFESIONAL PARA CARGO DE GERENCIA COMO ES EL CASO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS que es Licenciado en Educación QUÍMICO Y BIOLÓGICAS, cuando en el MOF, el perfil es otro, este ni siquiera es equivalente; es más éste señor se nombra estando de Gerente lo que se presume que hubo tráfico de influencias".
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO-ILAVE, RELACIONADAS CON LA DESIGNACIÓN DE PERSONAL QUE NO CUMPLIRÍA EL PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS Mediante Formulario de Denuncia Vía Web Nº MV.2021.7777570 de 24 de agosto de 2021 (Exp. N° 08-2021-0063460) esta Entidad Fiscalizadora Superior recibió una denuncia anónima por presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial del Collao - Ilave, referidas a presuntas irregularidades en la contratación de personal que no cumple el perfil requerido. El denunciante manifiesta que: "FUNCIONARIOS ASUMEN CARGO, SIN TENER PERFIL PROFESIONAL PARA CARGO DE GERENCIA COMO ES EL CASO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS que es Licenciado en Educación QUÍMICO Y BIOLÓGICAS, cuando en el MOF, el perfil es otro, este ni siquiera es equivalente; es más éste señor se nombra estando de Gerente lo que se presume que hubo tráfico de influencias".
0820210063463-154127-59980.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, relacionadas a la falta de ejecución de proyectos priorizados correspondientes a los años 2019 y 2020 en la asociación de vivienda Las Dunas. Mediante denuncia anónima presentada a través de Formulario Web QZ.2021.7637810, el recurrente refiere que la Municipalidad Distrital de Vista Alegre no habría ejecutado proyectos priorizados en el año 2019, como "La implementación del sistema de agua y desagüe en el sector Las Dunas", existiendo expediente y factibilidad de EMAPAVIGSA; asimismo en el año 2020 tampoco ejecutó "La construcción de gaviones y enrocado en la defensa ribereña de Las Dunas", Todo esto sucedería como consecuencia de la venganza del Alcalde hacia la presidencia de la asociación. El PIA no se estaría cumpliendo ya que las obras se desarrollarían en 2 etapas para no someterlas a licitación. Cabe precisar que a la denuncia se adjunta: Proyectos priorizados 2018-2021 Proyectos priorizados en el PIA 2019 La denuncia se registra con expediente n.° 0820210063463 de 24 de agosto de 2021.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, relacionadas a la falta de ejecución de proyectos priorizados correspondientes a los años 2019 y 2020 en la asociación de vivienda Las Dunas. Mediante denuncia anónima presentada a través de Formulario Web QZ.2021.7637810, el recurrente refiere que la Municipalidad Distrital de Vista Alegre no habría ejecutado proyectos priorizados en el año 2019, como "La implementación del sistema de agua y desagüe en el sector Las Dunas", existiendo expediente y factibilidad de EMAPAVIGSA; asimismo en el año 2020 tampoco ejecutó "La construcción de gaviones y enrocado en la defensa ribereña de Las Dunas", Todo esto sucedería como consecuencia de la venganza del Alcalde hacia la presidencia de la asociación. El PIA no se estaría cumpliendo ya que las obras se desarrollarían en 2 etapas para no someterlas a licitación. Cabe precisar que a la denuncia se adjunta: Proyectos priorizados 2018-2021 Proyectos priorizados en el PIA 2019 La denuncia se registra con expediente n.° 0820210063463 de 24 de agosto de 2021.
0820210063466-157836-61899.0-1.0
Presuntas irregularidades cometidas en dependencia de Provias Nacional Amazonas donde se habría dado un presunto direccionamiento y la no permitir que PYMES de la zona participen en el proceso de selección de una contratación menor a 8 UIT. Un ciudadano mediante denuncia anónima comunica: "Los presuntos hechos de corrupción se vienen suscitando en esta entidad desde el año 2020 por parte del jefe zonal de esta institución y algunos de los trabajadores de esta, se viene direccionando la adjudicación de los trabajos y/o procesos menores a 8 UIT por esta institución A UN SOLO PROVEEDOR y no dejando participar a muchos PYMES existente en la zona, por ejemplo el día 04-08-2021 se presentó en el portal de PROVIAS NACIONAL AMAZONAS el proceso MENOR a 8 UIT del Tramo I y II de la Carretera Reposo - Duran, los trabajos consisten en LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUYACOS MENORES por 1653.00 m3 los cuales no existe esa cantidad en campo, que hasta el momento no se viene realizando con la limpieza, otra actividad que se solicito es PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA Y BERMA por 7795.00 m2, la cual no existe esa cantidad en campo lo real que podría haber en campo es de 500 a 1000 m2, otra actividad es la PARCHADO DE HUELLAS PROFUNDAS por 7795.00 m2 por lo que es imposible que exista estos metrados en campo. También hacer de su conocimiento que dicho proveedor viene realizando algunos trabajos antes de que sean publicados en el portal de PROVIAS NACIONAL AMAZONAS, procesos menores a 8 uits, dando claras luces que se está favoreciendo o el direccionamiento de dichos trabajos a este proveedor. Como ciudadanos vemos estas irregularidades que se vienen dando en nuestra carretera recurrimos a Ud. como ente fiscalizador para prevenir y sancionar los actos de corrupción que posiblemente vengan ocurriendo en esta institución. Le hacemos llegar nuestra disconformidad con los trabajos realizados por este proveedor que no viene cumpliendo con las especificaciones técnicas para dichos trabajos. Por lo que solicitamos a su representada en dicha institución y carretera a fin de verificar los trabajos realizados en esta, ya que las comunidades indígenas, transportistas, pobladores hispanos se viene organizando para realizar un paro preventivo a fin de que se fiscalice y se informe si en realidad el presupuesto asignado para tal fin se haya gastado correctamente ya que por el momento no refleja mejoras a lo invertido por PROVIAS NAVIONAL AMAZONAS dichos trabajos gracias por su atención".
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas en dependencia de Provias Nacional Amazonas donde se habría dado un presunto direccionamiento y la no permitir que PYMES de la zona participen en el proceso de selección de una contratación menor a 8 UIT. Un ciudadano mediante denuncia anónima comunica: "Los presuntos hechos de corrupción se vienen suscitando en esta entidad desde el año 2020 por parte del jefe zonal de esta institución y algunos de los trabajadores de esta, se viene direccionando la adjudicación de los trabajos y/o procesos menores a 8 UIT por esta institución A UN SOLO PROVEEDOR y no dejando participar a muchos PYMES existente en la zona, por ejemplo el día 04-08-2021 se presentó en el portal de PROVIAS NACIONAL AMAZONAS el proceso MENOR a 8 UIT del Tramo I y II de la Carretera Reposo - Duran, los trabajos consisten en LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUYACOS MENORES por 1653.00 m3 los cuales no existe esa cantidad en campo, que hasta el momento no se viene realizando con la limpieza, otra actividad que se solicito es PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA Y BERMA por 7795.00 m2, la cual no existe esa cantidad en campo lo real que podría haber en campo es de 500 a 1000 m2, otra actividad es la PARCHADO DE HUELLAS PROFUNDAS por 7795.00 m2 por lo que es imposible que exista estos metrados en campo. También hacer de su conocimiento que dicho proveedor viene realizando algunos trabajos antes de que sean publicados en el portal de PROVIAS NACIONAL AMAZONAS, procesos menores a 8 uits, dando claras luces que se está favoreciendo o el direccionamiento de dichos trabajos a este proveedor. Como ciudadanos vemos estas irregularidades que se vienen dando en nuestra carretera recurrimos a Ud. como ente fiscalizador para prevenir y sancionar los actos de corrupción que posiblemente vengan ocurriendo en esta institución. Le hacemos llegar nuestra disconformidad con los trabajos realizados por este proveedor que no viene cumpliendo con las especificaciones técnicas para dichos trabajos. Por lo que solicitamos a su representada en dicha institución y carretera a fin de verificar los trabajos realizados en esta, ya que las comunidades indígenas, transportistas, pobladores hispanos se viene organizando para realizar un paro preventivo a fin de que se fiscalice y se informe si en realidad el presupuesto asignado para tal fin se haya gastado correctamente ya que por el momento no refleja mejoras a lo invertido por PROVIAS NAVIONAL AMAZONAS dichos trabajos gracias por su atención".
0820210063466-157836-62126.0-2.0
Presuntas irregularidades cometidas en dependencia de Provias Nacional Amazonas respecto al presunto sobredimensionamiento de tres (3) actividades del tramo I y II de la carretera Reposo - Duran, mayor al existente en campo; así como, presunto incumplimiento de las especificaciones técnicas de estas actividades. Un ciudadano mediante denuncia anónima comunica: "Los presuntos hechos de corrupción se vienen suscitando en esta entidad desde el año 2020 por parte del jefe zonal de esta institución y algunos de los trabajadores de esta, (...) proceso MENOR a 8 UIT del Tramo I y II de la Carretera Reposo - Duran, los trabajos consisten en LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUYACOS MENORES por 1653.00 m3 los cuales no existe esa cantidad en campo, que hasta el momento no se viene realizando con la limpieza, otra actividad que se solicito es PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA Y BERMA por 7795.00 m2, la cual no existe esa cantidad en campo lo real que podría haber en campo es de 500 a 1000 m2, otra actividad es la PARCHADO DE HUELLAS PROFUNDAS por 7795.00 m2 por lo que es imposible que exista estos metrados en campo. (...)".
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas en dependencia de Provias Nacional Amazonas respecto al presunto sobredimensionamiento de tres (3) actividades del tramo I y II de la carretera Reposo - Duran, mayor al existente en campo; así como, presunto incumplimiento de las especificaciones técnicas de estas actividades. Un ciudadano mediante denuncia anónima comunica: "Los presuntos hechos de corrupción se vienen suscitando en esta entidad desde el año 2020 por parte del jefe zonal de esta institución y algunos de los trabajadores de esta, (...) proceso MENOR a 8 UIT del Tramo I y II de la Carretera Reposo - Duran, los trabajos consisten en LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUYACOS MENORES por 1653.00 m3 los cuales no existe esa cantidad en campo, que hasta el momento no se viene realizando con la limpieza, otra actividad que se solicito es PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA Y BERMA por 7795.00 m2, la cual no existe esa cantidad en campo lo real que podría haber en campo es de 500 a 1000 m2, otra actividad es la PARCHADO DE HUELLAS PROFUNDAS por 7795.00 m2 por lo que es imposible que exista estos metrados en campo. (...)".
0820210063470-152817-59281.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor, referidas a omisión de atención a solicitudes de certificados y libreta de notas hacia egresados. Mediante denuncia presentada con fecha 23 de agosto de 2021 (expediente Nº 0820210063470), asociado al Formulario de Denuncia Vía Web N° RH.2021.8278525, se pone en conocimiento presuntas irregularidades en la Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor, referidas a omisión de atención a solicitudes de certificados y libreta de notas hacia egresados. Al respecto, el denunciante señala que, habiendo culminado la carrera de Medios Audiovisuales, cumpliendo con la aprobación de todos los cursos y contando con todos los créditos necesarios; en fecha 05 de febrero del presente año ingreso a través de mesa de partes virtual cuatro solicitudes requiriendo: (i) constancia de primera matricula, (ii) libreta de notas de los 5 años, (iii) constancia de egresado y (iv) certificado de estudio de los cinco años, adjuntando los comprobantes de pago correspondientes por cada concepto. Dichas solicitudes fueron recepcionadas por la Entidad con los registros N° 405,406, 407 y 408, respectivamente; sin embargo, no habrían sido atendidas. Es por ello que, en fecha 10 de junio de 2021, el denunciante realiza una nueva solicitud requiriendo la atención de las cuatro solicitudes presentadas previamente (documento ingresado con registro N° 1720). Solicitudes que, hasta la fecha no son atendidos, generando perjuicios en los tramites de la obtención del bachillerato automático del recurrente.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor, referidas a omisión de atención a solicitudes de certificados y libreta de notas hacia egresados. Mediante denuncia presentada con fecha 23 de agosto de 2021 (expediente Nº 0820210063470), asociado al Formulario de Denuncia Vía Web N° RH.2021.8278525, se pone en conocimiento presuntas irregularidades en la Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor, referidas a omisión de atención a solicitudes de certificados y libreta de notas hacia egresados. Al respecto, el denunciante señala que, habiendo culminado la carrera de Medios Audiovisuales, cumpliendo con la aprobación de todos los cursos y contando con todos los créditos necesarios; en fecha 05 de febrero del presente año ingreso a través de mesa de partes virtual cuatro solicitudes requiriendo: (i) constancia de primera matricula, (ii) libreta de notas de los 5 años, (iii) constancia de egresado y (iv) certificado de estudio de los cinco años, adjuntando los comprobantes de pago correspondientes por cada concepto. Dichas solicitudes fueron recepcionadas por la Entidad con los registros N° 405,406, 407 y 408, respectivamente; sin embargo, no habrían sido atendidas. Es por ello que, en fecha 10 de junio de 2021, el denunciante realiza una nueva solicitud requiriendo la atención de las cuatro solicitudes presentadas previamente (documento ingresado con registro N° 1720). Solicitudes que, hasta la fecha no son atendidos, generando perjuicios en los tramites de la obtención del bachillerato automático del recurrente.
0820210063473-168484-66945.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, por presuntos incumplimientos contractuales en la ejecución de obras del Paquete 3 - Rehabilitación de Diez (10) locales educativos en el departamento de Ancash. El recurrente manifiesta a esta Entidad Fiscalizadora Superior irregularidades en la ejecución de las obras del Paquete 3 "Rehabilitación de Diez (10) locales educativos en el departamento de Ancash". A continuación se detallan los presuntos hechos: 1 CONTRATACIÓN DE PERSONAL QUE NO CUMPLE CON EL PERFIL REQUERIDO. El gerente de diseño no cumple con el perfil establecido. Asimismo, no se evidencia la participación de los profesionales responsables de los diseños. El contrato pide para el puesto de Gerente de control calidad una experiencia de 4 años en el cargo en obras similares. 2 ABANDONO DE SUS PUESTOS DEL PERSONAL CONTRATADO: El personal contratado por el Contratista que es fuera de la localidad (fuera de Chimbote), se viene ausentando siete (7) días continuos al mes (días de descanso), sin tener la aceptación del Gerente de Proyecto, pero que es de su conocimiento, a través de informes de los gestores de Obra (...). 3 ADULTERACION DE DOCUMENTOS: El contrato CON-ANCASH-054, suscrito entre el contratista CBB y SLAKER ha sido adulterado en su página 8, específicamente la modalidad de contratación de suma alzada por precios unitarios, por lo que crea la incertidumbre en la relación que se tiene con el subcontratista SLAKER encargada de la eliminación del material de demolición de todos los diez (10) colegios hasta el botadero de Chicama (La Libertad) (...). 4 FALTA DE EXPEDIENTE TÉCNICO: El contratista ha demostrado no tener capacidad para realizar el estudio de ingeniería o expediente técnico en los plazos establecidos, tal es así que hasta la fecha no se tiene un expediente técnico culminado. Sino, por el contrario, utiliza el sistema Fast Track como pretexto para realizar entregas incompletas y deficientes que lo único que ocasionan es atrasos y por ende mayores gastos generales al proyecto y lógicamente, incrementar su tarifa (...). 5 PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN SE REALIZAN SIN CONTAR CON EXPEDIENTE TÉCNICO: Los procesos de contratación y adjudicación se vienen realizando sin contar con un expediente técnico o información suficiente que permita establecer claramente el alcance del servicio (...). 6 EJECUCIÓN DE OBRA SIN CONTAR CON EXPEDIENTE TÉCNICO O INFORMACIÓN SUFICIENTE: Los servicios de ejecución incluyen partidas o trabajos que no ameritan ejecutarse como es el caso de la baranda rígida que no se cuenta con especificación técnica para verificar su cumplimiento (...). 7 ALCANCE DE LA TARIFA DEL CONTRATISTA NO DEFINIDA: (...), el Gerente de Proyecto Marco Salazar solicitó el alcance de la tarifa del contratista CBB, sin embargo, la respuesta obtenida fue una transcripción del contrato el cual resulta insuficiente para determinar el alcance de la tarifa (...). 8 SOBREVALORACIÓN DE PRECIOS: Debido a que no se adjunta el desagregado de precios unitarios y no se tiene un valor referencial, resulta que el precio de los postores de algunas de sus partidas sean injustificados y hasta su ejecución resulte cuestionable por falta de especificaciones técnicas (...). 9 INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS: El contratista CBB ha excedido en demasía el plazo de entrega (90 días calendarios) de los estudios de ingeniería (expediente técnico) el cual estaba previsto su entrega el 08.MAY.2021 (...). 10 SOBREDIMENSIONAMIENTO DEL DISEÑO AL AMPARO DE SER RESPONSABLE: (...) El colegio IE88011 José Olaya de Chimbote cuyas edificaciones estaban en buen estado de conservación, ha sido demolido en su totalidad bajo el criterio de tener una cimentación no apropiada. Esto es cuestionable ya que Chimbote es un suelo licuable con nivel freático elevado y por lo mismo sus diseños son contemplados para este tipo de suelo; la cimentación de éste colegio tenía pilotes hincados. (...). 11 REALIZAR SUBCONTRATACIONES DE MANERA DESPROPORCIONADA: Otro hecho irregular es que no hay un límite en la subcontratación, tal es así que Para la evaluación estructural (...).
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, por presuntos incumplimientos contractuales en la ejecución de obras del Paquete 3 - Rehabilitación de Diez (10) locales educativos en el departamento de Ancash. El recurrente manifiesta a esta Entidad Fiscalizadora Superior irregularidades en la ejecución de las obras del Paquete 3 "Rehabilitación de Diez (10) locales educativos en el departamento de Ancash". A continuación se detallan los presuntos hechos: 1 CONTRATACIÓN DE PERSONAL QUE NO CUMPLE CON EL PERFIL REQUERIDO. El gerente de diseño no cumple con el perfil establecido. Asimismo, no se evidencia la participación de los profesionales responsables de los diseños. El contrato pide para el puesto de Gerente de control calidad una experiencia de 4 años en el cargo en obras similares. 2 ABANDONO DE SUS PUESTOS DEL PERSONAL CONTRATADO: El personal contratado por el Contratista que es fuera de la localidad (fuera de Chimbote), se viene ausentando siete (7) días continuos al mes (días de descanso), sin tener la aceptación del Gerente de Proyecto, pero que es de su conocimiento, a través de informes de los gestores de Obra (...). 3 ADULTERACION DE DOCUMENTOS: El contrato CON-ANCASH-054, suscrito entre el contratista CBB y SLAKER ha sido adulterado en su página 8, específicamente la modalidad de contratación de suma alzada por precios unitarios, por lo que crea la incertidumbre en la relación que se tiene con el subcontratista SLAKER encargada de la eliminación del material de demolición de todos los diez (10) colegios hasta el botadero de Chicama (La Libertad) (...). 4 FALTA DE EXPEDIENTE TÉCNICO: El contratista ha demostrado no tener capacidad para realizar el estudio de ingeniería o expediente técnico en los plazos establecidos, tal es así que hasta la fecha no se tiene un expediente técnico culminado. Sino, por el contrario, utiliza el sistema Fast Track como pretexto para realizar entregas incompletas y deficientes que lo único que ocasionan es atrasos y por ende mayores gastos generales al proyecto y lógicamente, incrementar su tarifa (...). 5 PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN SE REALIZAN SIN CONTAR CON EXPEDIENTE TÉCNICO: Los procesos de contratación y adjudicación se vienen realizando sin contar con un expediente técnico o información suficiente que permita establecer claramente el alcance del servicio (...). 6 EJECUCIÓN DE OBRA SIN CONTAR CON EXPEDIENTE TÉCNICO O INFORMACIÓN SUFICIENTE: Los servicios de ejecución incluyen partidas o trabajos que no ameritan ejecutarse como es el caso de la baranda rígida que no se cuenta con especificación técnica para verificar su cumplimiento (...). 7 ALCANCE DE LA TARIFA DEL CONTRATISTA NO DEFINIDA: (...), el Gerente de Proyecto Marco Salazar solicitó el alcance de la tarifa del contratista CBB, sin embargo, la respuesta obtenida fue una transcripción del contrato el cual resulta insuficiente para determinar el alcance de la tarifa (...). 8 SOBREVALORACIÓN DE PRECIOS: Debido a que no se adjunta el desagregado de precios unitarios y no se tiene un valor referencial, resulta que el precio de los postores de algunas de sus partidas sean injustificados y hasta su ejecución resulte cuestionable por falta de especificaciones técnicas (...). 9 INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS: El contratista CBB ha excedido en demasía el plazo de entrega (90 días calendarios) de los estudios de ingeniería (expediente técnico) el cual estaba previsto su entrega el 08.MAY.2021 (...). 10 SOBREDIMENSIONAMIENTO DEL DISEÑO AL AMPARO DE SER RESPONSABLE: (...) El colegio IE88011 José Olaya de Chimbote cuyas edificaciones estaban en buen estado de conservación, ha sido demolido en su totalidad bajo el criterio de tener una cimentación no apropiada. Esto es cuestionable ya que Chimbote es un suelo licuable con nivel freático elevado y por lo mismo sus diseños son contemplados para este tipo de suelo; la cimentación de éste colegio tenía pilotes hincados. (...). 11 REALIZAR SUBCONTRATACIONES DE MANERA DESPROPORCIONADA: Otro hecho irregular es que no hay un límite en la subcontratación, tal es así que Para la evaluación estructural (...).
0820210063486-159136-62541.0-1.0
Presuntas irregularidades cometidas en la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua; toda vez que el comité de selección no habría realizado una correcta evaluación de ofertas y declaró desierto el proceso retrotraído N°AS-SM-9-2021-UNIFSLB/CS-1. Mediante oficio Nº D000140-2021-OSCE-ODE TARAPOTO de 24 de agosto del 2021 el Sr. Omar Rengifo Manchay, Responsable de la Oficina Desconcentrada Tarapoto del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, deriva una denuncia ciudadana al Sistema Nacional de Control presentada por Edinson Manuel Salazar León como representante común del Consorcio Supervisor Numparket, en la que se indica las siguientes irregularidades: "(...) Que, ante nuestra primera denuncia, la mencionada Universidad mediante Resolución Presidencial Nº 135-2021-UNIFSLB/P, de fecha 13 de agosto del 2021, se declaró la nulidad de la Adjudicación Simplificada Nº 09-2021-UNIFSLB/CS-1, disponiendo que dicho proceso se retrotraiga a la etapa de calificación y evaluación a fin de que el comité de selección vuelva a calificar y evaluar nuestra propuesta: CONSORCIO SUPERVISOR NUMPARKET. Es así que con fecha 18 de agosto del 2021, el comité de selección programó en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado (SEACE), la etapa de calificación y evaluación de propuestas del mencionado procedimiento de selección, sin embargo, en un evidente actuar irregular del comité de selección decidió esta vez ya no permitir que nuestra propuesta quede hasta el final como en la primera convocatoria (en la cual no se nos observó ningún incumplimiento), si no que a todas luces decidió el descalificar nuestra propuesta ya que mi representada evidentemente no es su competidor pese a que la oferta económica de mi representada es incluso menor al 90 % del valor referencial, decidiendo el declarar desierto el mencionado procedimiento de selección. Afirmamos que el comité de selección en un actuar irregular decidió el descalificar muestra propuesta puesto que al no encontrar ningún incumplimiento en nuestra propuesta no encontró más salida que el recurrir al más mínimo detalle, en este caso por la omisión de la consignación de una información (indicar el número de RUC y la indicación que se cuenta con contabilidad independiente) en el Anexo Nº 07: Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (...) Es en tal sentido que denunciamos los hechos antes descritos a fin de que su representada inicie las investigaciones del caso considerando que se observa una evidente irregularidad por parte del comité de selección. (...)" Se debe mencionar además que el OSCE ha adjuntado a su oficio la siguiente documentación: - Registro de solicitud dirigido al OSCE. (1 folio). - Carta Nº 013-2021/CONSORCIO SUPERVISOR NUMPARKET/EMSL-RC. (4 folios) - Comprobante de Información Registrada 3119-1. (3 folios). - Contrato Privado de Consorcio. (4 folios). - Oficio Nº D000139-2021-OSCE-ODE TARAPOTO. (2 folios).
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas en la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua; toda vez que el comité de selección no habría realizado una correcta evaluación de ofertas y declaró desierto el proceso retrotraído N°AS-SM-9-2021-UNIFSLB/CS-1. Mediante oficio Nº D000140-2021-OSCE-ODE TARAPOTO de 24 de agosto del 2021 el Sr. Omar Rengifo Manchay, Responsable de la Oficina Desconcentrada Tarapoto del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, deriva una denuncia ciudadana al Sistema Nacional de Control presentada por Edinson Manuel Salazar León como representante común del Consorcio Supervisor Numparket, en la que se indica las siguientes irregularidades: "(...) Que, ante nuestra primera denuncia, la mencionada Universidad mediante Resolución Presidencial Nº 135-2021-UNIFSLB/P, de fecha 13 de agosto del 2021, se declaró la nulidad de la Adjudicación Simplificada Nº 09-2021-UNIFSLB/CS-1, disponiendo que dicho proceso se retrotraiga a la etapa de calificación y evaluación a fin de que el comité de selección vuelva a calificar y evaluar nuestra propuesta: CONSORCIO SUPERVISOR NUMPARKET. Es así que con fecha 18 de agosto del 2021, el comité de selección programó en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado (SEACE), la etapa de calificación y evaluación de propuestas del mencionado procedimiento de selección, sin embargo, en un evidente actuar irregular del comité de selección decidió esta vez ya no permitir que nuestra propuesta quede hasta el final como en la primera convocatoria (en la cual no se nos observó ningún incumplimiento), si no que a todas luces decidió el descalificar nuestra propuesta ya que mi representada evidentemente no es su competidor pese a que la oferta económica de mi representada es incluso menor al 90 % del valor referencial, decidiendo el declarar desierto el mencionado procedimiento de selección. Afirmamos que el comité de selección en un actuar irregular decidió el descalificar muestra propuesta puesto que al no encontrar ningún incumplimiento en nuestra propuesta no encontró más salida que el recurrir al más mínimo detalle, en este caso por la omisión de la consignación de una información (indicar el número de RUC y la indicación que se cuenta con contabilidad independiente) en el Anexo Nº 07: Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (...) Es en tal sentido que denunciamos los hechos antes descritos a fin de que su representada inicie las investigaciones del caso considerando que se observa una evidente irregularidad por parte del comité de selección. (...)" Se debe mencionar además que el OSCE ha adjuntado a su oficio la siguiente documentación: - Registro de solicitud dirigido al OSCE. (1 folio). - Carta Nº 013-2021/CONSORCIO SUPERVISOR NUMPARKET/EMSL-RC. (4 folios) - Comprobante de Información Registrada 3119-1. (3 folios). - Contrato Privado de Consorcio. (4 folios). - Oficio Nº D000139-2021-OSCE-ODE TARAPOTO. (2 folios).
0820210063514-164513-65246.0-1.0
Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra ¿Construcción de Cerco Perimétrico y Vereda; en el(la) IE 807 - Vista Alegre Distrito de Vista Alegre, Provincia Nasca, Departamento Ica¿, de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre-Nasca. Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares en la ejecución de la obra ¿Construcción de Cerco Perimétrico y Vereda; en el(la) IE 807 - Vista Alegre Distrito de Vista Alegre, Provincia Nasca, Departamento Ica¿, de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre-Nasca. Con fecha, 24 de agosto del 2021, mediante denuncia anónima registrada con Formulario de Denuncia Web n.° RJ.2021.4493989, refiere presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, puesto que se llevó a cabo la ejecución de una obra en la I.E.I Nuevo Vista Alegre 807, siendo que el sector donde se ubica la institución educativa no cuenta con saneamiento físico, además se encuentra en una zona de muy alto riesgo, y judicializada por ocupar áreas arqueológicas.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra ¿Construcción de Cerco Perimétrico y Vereda; en el(la) IE 807 - Vista Alegre Distrito de Vista Alegre, Provincia Nasca, Departamento Ica¿, de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre-Nasca. Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares en la ejecución de la obra ¿Construcción de Cerco Perimétrico y Vereda; en el(la) IE 807 - Vista Alegre Distrito de Vista Alegre, Provincia Nasca, Departamento Ica¿, de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre-Nasca. Con fecha, 24 de agosto del 2021, mediante denuncia anónima registrada con Formulario de Denuncia Web n.° RJ.2021.4493989, refiere presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, puesto que se llevó a cabo la ejecución de una obra en la I.E.I Nuevo Vista Alegre 807, siendo que el sector donde se ubica la institución educativa no cuenta con saneamiento físico, además se encuentra en una zona de muy alto riesgo, y judicializada por ocupar áreas arqueológicas.
0820210063518-153253-59526.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Churubamba, vinculadas al proceso de Licitación Pública N° 001-2021-MDCH/CS-1; toda vez, que el comité de selección habría validado líneas de crédito emitidas por una entidad no autorizada para ello, otorgándose en dicho contexto la buena pro al postor ganador. Mediante Expediente n.° 0820210063518 (Formulario de Denuncia Vía Web N° WEB.2021.0010385) de 24 de agosto de 2021, se hace de conocimiento de la Contraloría General de la República presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Churubamba; toda vez que, habiéndose convocado el proceso de selección de la Licitación Pública N° 001-2021-MDCH/CS-1, para la Contratación de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL, TRAMO RUTA: HU - 780 EMP HU-108 (CASCAY) - QUECHUALOMA - EMP HU-780; RUTA: HU-781 EMP HU-780 - TAMBOGAN - SHACUA - EMP HU-781 HUALLANCA DE LAS LOCALIDADES DE CASCAY, QUECHUALOMA, TAMBOGAN Y SHACUA DEL 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"; se observa que dentro de la oferta del postor ganador, se habría presentado una Línea de Crédito de Solvencia Económica irregular, puesto que la SBS puso a disposición en su portal web, el listado de entidades autorizadas para emitir certificaciones de esta índole, en la cual se aprecia que la Cooperativa emisora de dicha Línea de Crédito no se encuentra reconocida por la SBS.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Churubamba, vinculadas al proceso de Licitación Pública N° 001-2021-MDCH/CS-1; toda vez, que el comité de selección habría validado líneas de crédito emitidas por una entidad no autorizada para ello, otorgándose en dicho contexto la buena pro al postor ganador. Mediante Expediente n.° 0820210063518 (Formulario de Denuncia Vía Web N° WEB.2021.0010385) de 24 de agosto de 2021, se hace de conocimiento de la Contraloría General de la República presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Churubamba; toda vez que, habiéndose convocado el proceso de selección de la Licitación Pública N° 001-2021-MDCH/CS-1, para la Contratación de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL, TRAMO RUTA: HU - 780 EMP HU-108 (CASCAY) - QUECHUALOMA - EMP HU-780; RUTA: HU-781 EMP HU-780 - TAMBOGAN - SHACUA - EMP HU-781 HUALLANCA DE LAS LOCALIDADES DE CASCAY, QUECHUALOMA, TAMBOGAN Y SHACUA DEL 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"; se observa que dentro de la oferta del postor ganador, se habría presentado una Línea de Crédito de Solvencia Económica irregular, puesto que la SBS puso a disposición en su portal web, el listado de entidades autorizadas para emitir certificaciones de esta índole, en la cual se aprecia que la Cooperativa emisora de dicha Línea de Crédito no se encuentra reconocida por la SBS.
0820210063523-155734-61023.0-1.0
Presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Materno Perinatal, respecto a la emisión de la Resolución Directoral N° 282-2020-2020-DG-INMP/MINSA que aprobó el "Plan de Servicios Complementarios del Departamento de Enfermería correspondiente al Cuarto Trimestre del Año 2020 del Instituto Nacional Materno Perinatal" al encontrarse sustentada en información que no se ajustaría a la verdad. El denunciante pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Materno Perinatal, respecto a la emisión de la Resolución Directoral N° 282-2020-2020-DG-INMP/MINSA que aprobó el "Plan de Servicios Complementarios del Departamento de Enfermería correspondiente al Cuarto Trimestre del Año 2020 del Instituto Nacional Materno Perinatal" al encontrarse sustentada en información que no se ajustaría a la verdad. En su denuncia señala que, mediante Resolución N° 282- 2020-DG- INMP/MINSA, de fecha 30 de diciembre del 2020, se aprobó en vía de regularización el Plan de Servicios Complementarios hasta por 10,428 horas trabajadas en las áreas diferenciadas COVID- 19, lo que demandaría un gasto ascendente a S/. 636, 108. 00 ( Seiscientos treinta y seis mil cientos ocho con 00/ 100 soles), debidamente sustentado por los Memorandos N° 889 y 01010-DENF- INMP- 2020, emitido por la Jefatura del Departamento de Enfermería; Memorandos N° 972 y 1160-2020-0EPE/INMP de la Dirección Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico; y, Memorando N° 064- DA-INMP- 2020 expedido por el Director Adjunto del Instituto Nacional Materno Perinatal. Al respecto, la Jefatura del Departamento de Enfermería detalló las múltiples actividades que habría ejecutado la Licenciada en Enfermería de octubre a diciembre del año 2020 en las trece áreas COVID- 19 implementadas en el INMP y que a su vez justificaron la aprobación y regularización del citado Plan de Servicios Complementarios del Departamento de Enfermería; no obstante, también señala que, de esas trece áreas, existen dos áreas o salas denominadas Sala de Aislamiento II (Obstetricia " D") y la Sala de Aislamiento III ( Obstetricia " C"), en las que según el Plan de Servicios Complementarios del Departamento de Enfermería, las Licenciadas en Enfermería realizaron 41 actividades como parte de los servicios complementarios en las salas de aislamiento señaladas, sin embargo, se habrían listado diversas actividades que no habrían ejecutado las Licenciadas de Enfermería en el servicio que supervisaron; sino que habrían sido ejecutadas por las Obstetras, las Técnicas en Enfermería o por otro profesional de la salud.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Materno Perinatal, respecto a la emisión de la Resolución Directoral N° 282-2020-2020-DG-INMP/MINSA que aprobó el "Plan de Servicios Complementarios del Departamento de Enfermería correspondiente al Cuarto Trimestre del Año 2020 del Instituto Nacional Materno Perinatal" al encontrarse sustentada en información que no se ajustaría a la verdad. El denunciante pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Materno Perinatal, respecto a la emisión de la Resolución Directoral N° 282-2020-2020-DG-INMP/MINSA que aprobó el "Plan de Servicios Complementarios del Departamento de Enfermería correspondiente al Cuarto Trimestre del Año 2020 del Instituto Nacional Materno Perinatal" al encontrarse sustentada en información que no se ajustaría a la verdad. En su denuncia señala que, mediante Resolución N° 282- 2020-DG- INMP/MINSA, de fecha 30 de diciembre del 2020, se aprobó en vía de regularización el Plan de Servicios Complementarios hasta por 10,428 horas trabajadas en las áreas diferenciadas COVID- 19, lo que demandaría un gasto ascendente a S/. 636, 108. 00 ( Seiscientos treinta y seis mil cientos ocho con 00/ 100 soles), debidamente sustentado por los Memorandos N° 889 y 01010-DENF- INMP- 2020, emitido por la Jefatura del Departamento de Enfermería; Memorandos N° 972 y 1160-2020-0EPE/INMP de la Dirección Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico; y, Memorando N° 064- DA-INMP- 2020 expedido por el Director Adjunto del Instituto Nacional Materno Perinatal. Al respecto, la Jefatura del Departamento de Enfermería detalló las múltiples actividades que habría ejecutado la Licenciada en Enfermería de octubre a diciembre del año 2020 en las trece áreas COVID- 19 implementadas en el INMP y que a su vez justificaron la aprobación y regularización del citado Plan de Servicios Complementarios del Departamento de Enfermería; no obstante, también señala que, de esas trece áreas, existen dos áreas o salas denominadas Sala de Aislamiento II (Obstetricia " D") y la Sala de Aislamiento III ( Obstetricia " C"), en las que según el Plan de Servicios Complementarios del Departamento de Enfermería, las Licenciadas en Enfermería realizaron 41 actividades como parte de los servicios complementarios en las salas de aislamiento señaladas, sin embargo, se habrían listado diversas actividades que no habrían ejecutado las Licenciadas de Enfermería en el servicio que supervisaron; sino que habrían sido ejecutadas por las Obstetras, las Técnicas en Enfermería o por otro profesional de la salud.
0820210063528-160841-63434.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Huaura debido al uso inadecuado de los recursos públicos respecto al pintado de la fachada de la municipalidad por la suma de S/ 81 000.00, la cual se llevó a cabo en el mes de julio de 2021. El denunciante manifiesta que, existe un mal uso de los recursos públicos en la Municipalidad Provincial de Huaura, al existir una presunta sobrevaloración del pintado de la fachada de la municipalidad, el cual se llevó a cabo en el mes de julio de 2021.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Huaura debido al uso inadecuado de los recursos públicos respecto al pintado de la fachada de la municipalidad por la suma de S/ 81 000.00, la cual se llevó a cabo en el mes de julio de 2021. El denunciante manifiesta que, existe un mal uso de los recursos públicos en la Municipalidad Provincial de Huaura, al existir una presunta sobrevaloración del pintado de la fachada de la municipalidad, el cual se llevó a cabo en el mes de julio de 2021.
0820210063546-164596-65292.0-1.0
Presuntas irregularidades en el servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del Camino Vecinal: distrito de Juanjuí ejecutada por la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres Mediante expediente n.° 0820210063546 del 24 de agosto del 2021, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del Camino Vecinal: distrito de Juanjuí: EMP. PE-5N - (LA VICTORIA) - SANANGUILLO - EL PINAL - RICHOJA - ZANJA SECA L= 8.20 KM: EMP. R 01 - SECTOR VERBENA L=1.20 KM: EMP. R 01 (DV. EL PINAL) - SHAMIRO L=2.85 KM.: EMP. R 01 (DV. VILLA PRADO) SHAPILLOJA L= 1.13 KM: EMP. R 01 (DV. SANANGUILLO) - CATAHUILLO L=2.42 KM.: EMP. PE-5N- SECTOR ISHANGA L=2.09 KM.: EMP. R 07 - SECTOR ALTO ISHANGA L=1.89 KM.: EMP. PE-5N - LA CALERA - LAS CATARATAS DE LA QUEBRADA CHAQUISHCA- PTA CARRETERA: ALTO PORVENIR - NUEVA ESPERANZA (TRAMO II) L= 8.O KM ejecutada por la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, relacionada a que el trabajo de mantenimiento rutinario no se ha terminado en el tramo Alto Porvenir - Nueva Esperanza (L=8 km), encontrándose material tipo arena gruesa regado sin compactar en los 3 primeros kilómetros.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del Camino Vecinal: distrito de Juanjuí ejecutada por la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres Mediante expediente n.° 0820210063546 del 24 de agosto del 2021, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del Camino Vecinal: distrito de Juanjuí: EMP. PE-5N - (LA VICTORIA) - SANANGUILLO - EL PINAL - RICHOJA - ZANJA SECA L= 8.20 KM: EMP. R 01 - SECTOR VERBENA L=1.20 KM: EMP. R 01 (DV. EL PINAL) - SHAMIRO L=2.85 KM.: EMP. R 01 (DV. VILLA PRADO) SHAPILLOJA L= 1.13 KM: EMP. R 01 (DV. SANANGUILLO) - CATAHUILLO L=2.42 KM.: EMP. PE-5N- SECTOR ISHANGA L=2.09 KM.: EMP. R 07 - SECTOR ALTO ISHANGA L=1.89 KM.: EMP. PE-5N - LA CALERA - LAS CATARATAS DE LA QUEBRADA CHAQUISHCA- PTA CARRETERA: ALTO PORVENIR - NUEVA ESPERANZA (TRAMO II) L= 8.O KM ejecutada por la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, relacionada a que el trabajo de mantenimiento rutinario no se ha terminado en el tramo Alto Porvenir - Nueva Esperanza (L=8 km), encontrándose material tipo arena gruesa regado sin compactar en los 3 primeros kilómetros.
0820210063552-153855-59854.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Huaraz, referidas a la anulación de papeletas de tránsito por parte de personal de la Subgerencia de Transportes de esta comuna, a cambio de elevadas sumas de dinero. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web, presentada en forma anónima y registrada en el Expediente n.° 0820210063552 de 24 de agosto de 2021, se hizo de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Huaraz, referidas a la anulación de papeletas de tránsito por parte de personal de la Subgerencia de Transportes de esta comuna, a cambio de elevadas sumas de dinero.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Huaraz, referidas a la anulación de papeletas de tránsito por parte de personal de la Subgerencia de Transportes de esta comuna, a cambio de elevadas sumas de dinero. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web, presentada en forma anónima y registrada en el Expediente n.° 0820210063552 de 24 de agosto de 2021, se hizo de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Huaraz, referidas a la anulación de papeletas de tránsito por parte de personal de la Subgerencia de Transportes de esta comuna, a cambio de elevadas sumas de dinero.
0820210063553-154284-60041.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos -SUNARP, respecto al incumplimiento de funciones por parte del funcionario quien en asociación con los notarios públicos realizaron la inscripción fraudulenta de una sucesión intestada y en el registro de propiedades El denunciante pone en conocimiento acerca de presuntas irregularidades en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP, respecto al incumplimiento de funciones por parte del funcionario Bruno Victor Inafuku Garcia, quien en asociación con los notarios públicos Maria Elena RodrÍguez Sanchez y Manuel Rosario Anticona Aguilar, quienes realizaron la inscripción fraudulenta de una sucesión intestada y en el registro de propiedades. Sobre el mismo, el recurrente refiere acerca de la inscripción fraudulenta de la sucesión intestada de la causante Sra. Rosa Virginia Chunga Ruíz, con DNI 19866262 a favor de la Sra. Luz Amelia Asunción Chunga, quien se declaró como única heredera de la causante, siendo que existen más herederos (9 en total) ya que, la partida de nacimiento de esta, no se encuentra firmada por la causante, por lo que era improcedente que se inscriba la citada sucesión intestada. Por otro lado, también se indica que el registro de las propiedades de la causante, consistentes en 1 casa y 17 hectáreas de terreno, a favor de la Sra. Luz Amelia Asunción Chunga. y actualmente tiene en su poder, en estado de proceso, la inscripción de un título de donación de una parte de la masa hereditaria, consistente en la casa de la causante, a favor de la Sra. Elsa Asunción Chunga, Existen además otras solicitudes de inscripción de títulos de donaciones de parte de las propiedades de la causante a los Sr., Luís Asunción Mercado, y como siempre es el registrador Bruno Inafuku García, quien se encuentra como responsable del expediente. Se adjunta los siguientes documentos: -Seguimiento SUNARP Nueva Donación 2 -Seguimiento SUNARP Nueva Donación 1 -Búsqueda de predios en la página web de la SUNARP -Certificado Literal de la Inscripción de la sucesión intestada -Carta notarial a notaria Anticona y descargo -Carta notarial a notaria Anticona
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos -SUNARP, respecto al incumplimiento de funciones por parte del funcionario quien en asociación con los notarios públicos realizaron la inscripción fraudulenta de una sucesión intestada y en el registro de propiedades El denunciante pone en conocimiento acerca de presuntas irregularidades en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP, respecto al incumplimiento de funciones por parte del funcionario Bruno Victor Inafuku Garcia, quien en asociación con los notarios públicos Maria Elena RodrÍguez Sanchez y Manuel Rosario Anticona Aguilar, quienes realizaron la inscripción fraudulenta de una sucesión intestada y en el registro de propiedades. Sobre el mismo, el recurrente refiere acerca de la inscripción fraudulenta de la sucesión intestada de la causante Sra. Rosa Virginia Chunga Ruíz, con DNI 19866262 a favor de la Sra. Luz Amelia Asunción Chunga, quien se declaró como única heredera de la causante, siendo que existen más herederos (9 en total) ya que, la partida de nacimiento de esta, no se encuentra firmada por la causante, por lo que era improcedente que se inscriba la citada sucesión intestada. Por otro lado, también se indica que el registro de las propiedades de la causante, consistentes en 1 casa y 17 hectáreas de terreno, a favor de la Sra. Luz Amelia Asunción Chunga. y actualmente tiene en su poder, en estado de proceso, la inscripción de un título de donación de una parte de la masa hereditaria, consistente en la casa de la causante, a favor de la Sra. Elsa Asunción Chunga, Existen además otras solicitudes de inscripción de títulos de donaciones de parte de las propiedades de la causante a los Sr., Luís Asunción Mercado, y como siempre es el registrador Bruno Inafuku García, quien se encuentra como responsable del expediente. Se adjunta los siguientes documentos: -Seguimiento SUNARP Nueva Donación 2 -Seguimiento SUNARP Nueva Donación 1 -Búsqueda de predios en la página web de la SUNARP -Certificado Literal de la Inscripción de la sucesión intestada -Carta notarial a notaria Anticona y descargo -Carta notarial a notaria Anticona
0820210063555-161518-63778.0-1.0
Presuntas irregularidades en las actuaciones de funcionarios de la Red Asistencial de La Libertad. Un ciudadano de manera anónima con el nombre de "Víctor Lazarte" envío correo electrónico el 24.08.2021 al Contralor General Nelson Shack: "contralor@contraloria.gob.pe" el cual fue trasladado a está Subgerencia a efectos de brindarle la evaluación y atención correspondiente. Al respecto, de la revisión a la comunicación trasladada se advierte lo siguiente: El ciudadano refiere en su comunicación de manera general, sarcástica y con calificativos inapropiados una serie de actuaciones que habrían sido cometidas por el señor José Luis Carranza Castillo, y ex funcionarios Luis Felipe Moreno Sotelo, y Juan Carlos Ramírez Grau, de la Red Asistencial de la Libertad de Essalud, indicando que "habría existido un "fraccionamiento" donde estarían involucrados los citados funcionarios, para lo cual como sustento a su comunicación adjunta copia de imágenes recortadas e ilegibles; entre otros documentos.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en las actuaciones de funcionarios de la Red Asistencial de La Libertad. Un ciudadano de manera anónima con el nombre de "Víctor Lazarte" envío correo electrónico el 24.08.2021 al Contralor General Nelson Shack: "contralor@contraloria.gob.pe" el cual fue trasladado a está Subgerencia a efectos de brindarle la evaluación y atención correspondiente. Al respecto, de la revisión a la comunicación trasladada se advierte lo siguiente: El ciudadano refiere en su comunicación de manera general, sarcástica y con calificativos inapropiados una serie de actuaciones que habrían sido cometidas por el señor José Luis Carranza Castillo, y ex funcionarios Luis Felipe Moreno Sotelo, y Juan Carlos Ramírez Grau, de la Red Asistencial de la Libertad de Essalud, indicando que "habría existido un "fraccionamiento" donde estarían involucrados los citados funcionarios, para lo cual como sustento a su comunicación adjunta copia de imágenes recortadas e ilegibles; entre otros documentos.
0820210063555-161518-63780.0-2.0
Presuntas irregularidades en procesos 728 convocados por Essalud. Un ciudadano de manera anónima con el nombre de ¿Víctor Lazarte¿ envío correo electrónico el 24.08.2021 al Contralor General Nelson Shack: "contralor@contraloria.gob.pe" el cual fue trasladado a está Subgerencia a efectos de brindarle la evaluación y atención correspondiente. Al respecto, de la revisión a la comunicación trasladada se advierte lo siguiente: El ciudadano refiere en su comunicación de manera general, sarcástica y con calificativos inapropiados una serie de actuaciones que habrían sido cometidas por el señor José Luis Carranza Castillo, y ex funcionarios Luis Felipe Moreno Sotelo, y Juan Carlos Ramírez Grau, de la Red Asistencial de la Libertad de Essalud, indicando que "en las convocatorias del año 2020 bajo régimen laboral 728 habrían resultado ganadores dos personas que tendrían el mismo apellido del señor Carranza Castillo".
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en procesos 728 convocados por Essalud. Un ciudadano de manera anónima con el nombre de ¿Víctor Lazarte¿ envío correo electrónico el 24.08.2021 al Contralor General Nelson Shack: "contralor@contraloria.gob.pe" el cual fue trasladado a está Subgerencia a efectos de brindarle la evaluación y atención correspondiente. Al respecto, de la revisión a la comunicación trasladada se advierte lo siguiente: El ciudadano refiere en su comunicación de manera general, sarcástica y con calificativos inapropiados una serie de actuaciones que habrían sido cometidas por el señor José Luis Carranza Castillo, y ex funcionarios Luis Felipe Moreno Sotelo, y Juan Carlos Ramírez Grau, de la Red Asistencial de la Libertad de Essalud, indicando que "en las convocatorias del año 2020 bajo régimen laboral 728 habrían resultado ganadores dos personas que tendrían el mismo apellido del señor Carranza Castillo".
0820210063564-154988-60419.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vista Alegre relacionadas a la construcción de una losa deportiva en el Asentamiento Humano El Mirador del Nuevo Vista Alegre, debido a que no cuenta con saneamiento físico, tiene denuncia por destrucción al patrimonio y se encuentra en zona de muy alto riesgo. Mediante denuncia anónima presentada con Formulario Web CY.2021.3097355 de 24 de agosto de 2021, se hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vista Alegre relacionadas a la construcción de una losa deportiva en el Asentamiento Humano El Mirador del Nuevo Vista Alegre, debido a que no cuenta con saneamiento físico, tiene denuncia por destrucción al patrimonio y se encuentra en zona de muy alto riesgo. Adjunta a su denuncia: - Oficio n.º 401-2018-MDVA-AL de 14 de diciembre de 2018 - Informe n.º 1189-2018-D.U.R-DOP-M.D.V.A. de 10 de diciembre de 2018 - Informe n.º 027-2018-STDC-MDVA de 10 de agosto de 2018 - Oficio n.º 000985-2020-DDC ICA/MC de 21 de diciembre de 2020 La denuncia se registra con expediente n.° 0820210063564 de 24 de agosto de 2021.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vista Alegre relacionadas a la construcción de una losa deportiva en el Asentamiento Humano El Mirador del Nuevo Vista Alegre, debido a que no cuenta con saneamiento físico, tiene denuncia por destrucción al patrimonio y se encuentra en zona de muy alto riesgo. Mediante denuncia anónima presentada con Formulario Web CY.2021.3097355 de 24 de agosto de 2021, se hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vista Alegre relacionadas a la construcción de una losa deportiva en el Asentamiento Humano El Mirador del Nuevo Vista Alegre, debido a que no cuenta con saneamiento físico, tiene denuncia por destrucción al patrimonio y se encuentra en zona de muy alto riesgo. Adjunta a su denuncia: - Oficio n.º 401-2018-MDVA-AL de 14 de diciembre de 2018 - Informe n.º 1189-2018-D.U.R-DOP-M.D.V.A. de 10 de diciembre de 2018 - Informe n.º 027-2018-STDC-MDVA de 10 de agosto de 2018 - Oficio n.º 000985-2020-DDC ICA/MC de 21 de diciembre de 2020 La denuncia se registra con expediente n.° 0820210063564 de 24 de agosto de 2021.
0820210063574-154200-60007.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad distrital de Iparía debido a la construcción de un puente al Caserío Islandia sobrevalorado el mismo que a la fecha se encuentra colapsado Mediante Formulario de Denuncia Vía Web N° HN.2021.390217de 24 de agosto de 2021 se registró una denuncia precisando que durante el 2020, se construyó puente de madera para llegar al caserío Islandia con presupuesto sobrevalorado y a la fecha dicho puente se encuentra colapsado, lo que perjudica el tránsito de los vecinos, incluso los moradores arriesgan su vida incluso los niños, para poder pasar sus productos, como se puede ver en las imágenes en la actualidad existen muchas irregularidades y corrupción en el referido municipio. en mayo de construyó un puente en el río la Cashuera, pero solo instalaron un tronco que cortaron de un árbol, también hicieron con un presupuesto sobrevalorado. esperamos que actúen rápido para corregir esos errores.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad distrital de Iparía debido a la construcción de un puente al Caserío Islandia sobrevalorado el mismo que a la fecha se encuentra colapsado Mediante Formulario de Denuncia Vía Web N° HN.2021.390217de 24 de agosto de 2021 se registró una denuncia precisando que durante el 2020, se construyó puente de madera para llegar al caserío Islandia con presupuesto sobrevalorado y a la fecha dicho puente se encuentra colapsado, lo que perjudica el tránsito de los vecinos, incluso los moradores arriesgan su vida incluso los niños, para poder pasar sus productos, como se puede ver en las imágenes en la actualidad existen muchas irregularidades y corrupción en el referido municipio. en mayo de construyó un puente en el río la Cashuera, pero solo instalaron un tronco que cortaron de un árbol, también hicieron con un presupuesto sobrevalorado. esperamos que actúen rápido para corregir esos errores.
0820210063590-156417-61185.0-1.0
TRABAJADORES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA PROHABIT E INMOBILIARIA S.A.C., HABRÍAN USADO FORMATOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN PRESUNTAMENTE FALSIFICADOS, PARA SOLICITAR EL REGISTRO DEL PROYECTO "RESIDENCIAL PERLAS DEL ALTIPLANO AMPLIACIÓN" ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. Mediante Formulario de denuncia vía web N° NS.2021.8500813 de 24 de agosto de 2021 (Expediente N° 08-2021-0063590), se pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior una denuncia sobre trabajadores de la empresa Constructora Prohabit e Inmobiliaria S.A.C., usando formatos de la Municipalidad Provincial de San Román, habrían falsificado licencias de edificación de obra y presentados para solicitar el registro del proyecto "Residencial Perlas del Altiplano Ampliación" ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los hechos comunicados literalmente refieren: "APROXIMADAMENTE EN JUNIO DEL AÑO 2021, LA CONSTRUCTORA PROHABIT E INMOBILIARIA SAC, CON CONOCIMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN HAN FABRICADO Y FALSIFICADO CERTIFICADOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, SUS RESPECTIVAS RESOLUCIONES DE APROBACIÓN, PLANOS DE APROBACIÓN Y DEMÁS DOCUMENTOS; PARA LO CUAL SE HA CONTADO CON SELLOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD Y HOJAS MEMBRETADAS; ESTA FABRICACIÓN DE DOCUMENTOS SE HAN REALIZADO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA CON LA PARTICIPACIÓN Y APROBACIÓN DIRECTA DE LA GERENTE KATHERINE STEICY BERNARDO MENDOZA, LA TRABAJADORA YOLANDA SUCAPUCA ZÚÑIGA, LA ACCIONISTA MAYORITARIA DE LA EMPRESA, CARMEN LUZ CASTRO BERNAL; ESTA DOCUMENTACIÓN SE HA FABRICADO Y FALSIFICADO CON LA FINALIDAD DE OBTENER EL REGISTRO DE CÓDIGO DE PROYECTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. EL 25 DE JUNIO DEL 2021, LA EMPRESA HA SOLICITADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, EL OTORGAMIENTO DEL REGISTRO DE CÓDIGO DE PROYECTO PARA EL PROYECTO PERLAS DEL ALTIPLANO AMPLIACIÓN DE LA CIUDAD DE JULIACA, ADJUNTANDO A ESTA SOLICITUD TODOS LOS DOCUMENTOS FALSIFICADOS QUE MENCIONO LÍNEAS ARRIBA. A LA FECHA LA EMPRESA VIENE COORDINANDO ACCIONES CON FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN PARA PODER REGULARIZAR DE FORMA FRAUDULENTA Y HACER APARECER EXPEDIENTES DE TODAS ESTAS RESOLUCIONES. EN EL PROYECTO SE ESTÁN EJECUTANDO UN TOTAL DE 1200 VIVIENDAS."
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: TRABAJADORES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA PROHABIT E INMOBILIARIA S.A.C., HABRÍAN USADO FORMATOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN PRESUNTAMENTE FALSIFICADOS, PARA SOLICITAR EL REGISTRO DEL PROYECTO "RESIDENCIAL PERLAS DEL ALTIPLANO AMPLIACIÓN" ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. Mediante Formulario de denuncia vía web N° NS.2021.8500813 de 24 de agosto de 2021 (Expediente N° 08-2021-0063590), se pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior una denuncia sobre trabajadores de la empresa Constructora Prohabit e Inmobiliaria S.A.C., usando formatos de la Municipalidad Provincial de San Román, habrían falsificado licencias de edificación de obra y presentados para solicitar el registro del proyecto "Residencial Perlas del Altiplano Ampliación" ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los hechos comunicados literalmente refieren: "APROXIMADAMENTE EN JUNIO DEL AÑO 2021, LA CONSTRUCTORA PROHABIT E INMOBILIARIA SAC, CON CONOCIMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN HAN FABRICADO Y FALSIFICADO CERTIFICADOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, SUS RESPECTIVAS RESOLUCIONES DE APROBACIÓN, PLANOS DE APROBACIÓN Y DEMÁS DOCUMENTOS; PARA LO CUAL SE HA CONTADO CON SELLOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD Y HOJAS MEMBRETADAS; ESTA FABRICACIÓN DE DOCUMENTOS SE HAN REALIZADO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA CON LA PARTICIPACIÓN Y APROBACIÓN DIRECTA DE LA GERENTE KATHERINE STEICY BERNARDO MENDOZA, LA TRABAJADORA YOLANDA SUCAPUCA ZÚÑIGA, LA ACCIONISTA MAYORITARIA DE LA EMPRESA, CARMEN LUZ CASTRO BERNAL; ESTA DOCUMENTACIÓN SE HA FABRICADO Y FALSIFICADO CON LA FINALIDAD DE OBTENER EL REGISTRO DE CÓDIGO DE PROYECTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. EL 25 DE JUNIO DEL 2021, LA EMPRESA HA SOLICITADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, EL OTORGAMIENTO DEL REGISTRO DE CÓDIGO DE PROYECTO PARA EL PROYECTO PERLAS DEL ALTIPLANO AMPLIACIÓN DE LA CIUDAD DE JULIACA, ADJUNTANDO A ESTA SOLICITUD TODOS LOS DOCUMENTOS FALSIFICADOS QUE MENCIONO LÍNEAS ARRIBA. A LA FECHA LA EMPRESA VIENE COORDINANDO ACCIONES CON FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN PARA PODER REGULARIZAR DE FORMA FRAUDULENTA Y HACER APARECER EXPEDIENTES DE TODAS ESTAS RESOLUCIONES. EN EL PROYECTO SE ESTÁN EJECUTANDO UN TOTAL DE 1200 VIVIENDAS."
0820210063595-153632-59727.0-1.0
Presuntas irregularidades en el Ministerio de Cultura en relación a la contratación bajo la modalidad de locación de servicios de una abogada que previamente trabajó bajo la modalidad CAS en la entidad, el cual estaría prohibido de acuerdo a la Ley N°31298. A través de trámite documentario de la Contraloría General de la República y contenida en el expediente 0820210063595 de 24 de agosto de 2021, la Subgerencia de Evaluación de denuncias ha tomado conocimiento sobre presuntas irregularidades en el Ministerio de Cultura en relación a la contratación bajo la modalidad de locación de servicios de una abogada (Sra. Elouise Juliet Calonge Aguilar), quien previamente trabajó bajo la modalidad CAS en la entidad, el cual estaría prohibido de acuerdo a la Ley N°31298. En esa línea, el recurrente señaló en relación al proceso de contratación: "pese a que la ley establece la no contratación de terceros a servicios de carácter permanente o que presten subordinación los titulares de la dirección general de defensa continúan con el proceso irregular".
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Ministerio de Cultura en relación a la contratación bajo la modalidad de locación de servicios de una abogada que previamente trabajó bajo la modalidad CAS en la entidad, el cual estaría prohibido de acuerdo a la Ley N°31298. A través de trámite documentario de la Contraloría General de la República y contenida en el expediente 0820210063595 de 24 de agosto de 2021, la Subgerencia de Evaluación de denuncias ha tomado conocimiento sobre presuntas irregularidades en el Ministerio de Cultura en relación a la contratación bajo la modalidad de locación de servicios de una abogada (Sra. Elouise Juliet Calonge Aguilar), quien previamente trabajó bajo la modalidad CAS en la entidad, el cual estaría prohibido de acuerdo a la Ley N°31298. En esa línea, el recurrente señaló en relación al proceso de contratación: "pese a que la ley establece la no contratación de terceros a servicios de carácter permanente o que presten subordinación los titulares de la dirección general de defensa continúan con el proceso irregular".
0820210063595-153632-59728.0-2.0
Presuntas irregularidades en el Ministerio de Cultura en relación a la contratación bajo la modalidad de locación de servicios, el cual habría favorecido a un abogado que previamente trabajó bajo la modalidad CAS en la Dirección de Recuperaciones de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. A través de trámite documentario de la Contraloría General de la República y contenida en el expediente 0820210063595 de 24 de agosto de 2021, la Subgerencia de Evaluación de denuncias ha tomado conocimiento sobre presuntas irregularidades en el Ministerio de Cultura en relación a la contratación de locación de servicios, el cual habría favorecido a una abogada que previamente trabajó bajo la modalidad CAS en la Dirección de Recuperaciones de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. En esa línea, el recurrente señaló en relación al proceso de contratación: "La abogada a la fecha de su primera orden no contaba con los requisitos solicitados y no entregó las entregas correspondientes a los productos presentando informes sin sustento ni resultados".
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Ministerio de Cultura en relación a la contratación bajo la modalidad de locación de servicios, el cual habría favorecido a un abogado que previamente trabajó bajo la modalidad CAS en la Dirección de Recuperaciones de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. A través de trámite documentario de la Contraloría General de la República y contenida en el expediente 0820210063595 de 24 de agosto de 2021, la Subgerencia de Evaluación de denuncias ha tomado conocimiento sobre presuntas irregularidades en el Ministerio de Cultura en relación a la contratación de locación de servicios, el cual habría favorecido a una abogada que previamente trabajó bajo la modalidad CAS en la Dirección de Recuperaciones de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. En esa línea, el recurrente señaló en relación al proceso de contratación: "La abogada a la fecha de su primera orden no contaba con los requisitos solicitados y no entregó las entregas correspondientes a los productos presentando informes sin sustento ni resultados".
0820210063598-153067-59432.0-1.0
PRESUNTA DESIGNACIÓN IRREGULAR DE FUNCIONARIOS, QUE NO CUMPLIRÍAN CON EL PERFIL PARA EL CARGO DISPUESTO EN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO-ILAVE Mediante Formulario de Denuncia Vía Web Nº SW.2021.0680623 de 24 de agosto de 2021 (Exp. N° 08-2021-0063598) esta Entidad Fiscalizadora Superior recibió una denuncia anónima por presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial del Collao - Ilave, referidas a la designación de personal que no cumpliría con el perfil requerido. La denuncia precisa los siguiente: "Los hechos irregulares que se presentan en la Municipalidad Provincial de El Collao-Ilave, son en la designación de cargos de Gerentes y Sub Gerentes; que no reúnen requisitos para asumir cargos. Estos son: José María Beltran Barriga cargo Gerente Municipal, donde según el MOF se requiere personal con Maestría y éste no tiene; Técnico Fredy Layme Pongo, asume el Cargo de Sub Gerente de Comercialización Mercados y Actividades Económicas, sin tener título profesional, conforme requiere el MOF; (...) Técnico en personas con discapacidad, Pablo Catachura Aro, asume como responsable de OMAPED, sin ostentar título profesional universitario como pide el MOF."
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: PRESUNTA DESIGNACIÓN IRREGULAR DE FUNCIONARIOS, QUE NO CUMPLIRÍAN CON EL PERFIL PARA EL CARGO DISPUESTO EN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO-ILAVE Mediante Formulario de Denuncia Vía Web Nº SW.2021.0680623 de 24 de agosto de 2021 (Exp. N° 08-2021-0063598) esta Entidad Fiscalizadora Superior recibió una denuncia anónima por presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial del Collao - Ilave, referidas a la designación de personal que no cumpliría con el perfil requerido. La denuncia precisa los siguiente: "Los hechos irregulares que se presentan en la Municipalidad Provincial de El Collao-Ilave, son en la designación de cargos de Gerentes y Sub Gerentes; que no reúnen requisitos para asumir cargos. Estos son: José María Beltran Barriga cargo Gerente Municipal, donde según el MOF se requiere personal con Maestría y éste no tiene; Técnico Fredy Layme Pongo, asume el Cargo de Sub Gerente de Comercialización Mercados y Actividades Económicas, sin tener título profesional, conforme requiere el MOF; (...) Técnico en personas con discapacidad, Pablo Catachura Aro, asume como responsable de OMAPED, sin ostentar título profesional universitario como pide el MOF."
0820210063606-161740-63882.0-1.0
Presuntas irregularidades en torno a la falta de supervisión del FONCODES en el proyecto productivo "Acceso de hogares rurales con economía de subsistencia, a mercados locales" ejecutado por el Núcleo Ejecutor Central (NEC) Campo Verde en la región de Ucayali. El denunciante comunica presunta irregularidad, manifestando: Existe la falta de supervisión del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai a cargo del FONCODES, en relación a la ejecución de los proyectos de desarrollo productivos ejecutados a través del Núcleo Ejecutor Central de Campo Verde. El denunciante refiere que los proyectos de desarrollo productivo que viene ejecutando el FONCODES a través del el Núcleo Ejecutor Central - NEC de Campoverde no está logrando los objetivos esperados, toda vez que no existe una mejora en las condiciones de desarrollo de los demás núcleos ejecutores- NE, situación que no está siendo advertida por el FONCODES para que se adopten las acciones correctivas pertinentes. Por ejemplo, dentro del proyecto productivo "Acceso de hogares rurales con economía de subsistencia, a mercados locales" se ha convocado la adquisición de materiales para el módulo de gallinas criollas mejoradas del NEC Campoverde en el año 2021, sin embargo, estas gallinas no están presentando un crecimiento adecuado. Asimismo, se he efectuado la adquisición de semillas las cuales han sido entregadas a los hogares usuarios del proyecto, sin embargo, las semillas han resultado deficientes y de mala calidad, siendo esto una burla para los hogares que participan de estos proyectos productivos. Todas estas deficiencias que se vienen presentando en la ejecución de los proyectos de desarrollo son de conocimiento del Coordinador y de la Dirección interna del NEC Campoverde quienes se encuentran coludidos para concertar compras de los insumos de mala calidad, siendo que hasta la fecha no han sido objeto de supervisión alguna por parte del FONCODES, a pesar de que la ejecución de estos proyectos están bajo su supervisión, situación que no permite la identificación de los errores o deficiencias para su corrección en beneficio de las familias más vulnerables del distrito de Campoverde.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en torno a la falta de supervisión del FONCODES en el proyecto productivo "Acceso de hogares rurales con economía de subsistencia, a mercados locales" ejecutado por el Núcleo Ejecutor Central (NEC) Campo Verde en la región de Ucayali. El denunciante comunica presunta irregularidad, manifestando: Existe la falta de supervisión del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai a cargo del FONCODES, en relación a la ejecución de los proyectos de desarrollo productivos ejecutados a través del Núcleo Ejecutor Central de Campo Verde. El denunciante refiere que los proyectos de desarrollo productivo que viene ejecutando el FONCODES a través del el Núcleo Ejecutor Central - NEC de Campoverde no está logrando los objetivos esperados, toda vez que no existe una mejora en las condiciones de desarrollo de los demás núcleos ejecutores- NE, situación que no está siendo advertida por el FONCODES para que se adopten las acciones correctivas pertinentes. Por ejemplo, dentro del proyecto productivo "Acceso de hogares rurales con economía de subsistencia, a mercados locales" se ha convocado la adquisición de materiales para el módulo de gallinas criollas mejoradas del NEC Campoverde en el año 2021, sin embargo, estas gallinas no están presentando un crecimiento adecuado. Asimismo, se he efectuado la adquisición de semillas las cuales han sido entregadas a los hogares usuarios del proyecto, sin embargo, las semillas han resultado deficientes y de mala calidad, siendo esto una burla para los hogares que participan de estos proyectos productivos. Todas estas deficiencias que se vienen presentando en la ejecución de los proyectos de desarrollo son de conocimiento del Coordinador y de la Dirección interna del NEC Campoverde quienes se encuentran coludidos para concertar compras de los insumos de mala calidad, siendo que hasta la fecha no han sido objeto de supervisión alguna por parte del FONCODES, a pesar de que la ejecución de estos proyectos están bajo su supervisión, situación que no permite la identificación de los errores o deficiencias para su corrección en beneficio de las familias más vulnerables del distrito de Campoverde.
0820210063609-153075-61442.0-1.0
CELDAS TRANSITORIAS DE HUANUYO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN PRESENTARÍA UNA POSIBLE SOBRECARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS Mediante Oficio N° 669-2021-MPSARJ/OCI de 24 de agosto de 2021 (Exp. N° 08-2021-0063609), el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de San Román, deriva a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias la Carta N° 014-2020-MPSR-J de 22 de julio de 2021, por la cual se pone de conocimiento una solicitud de intervención a las celdas transitorias de Huanuyo a cargo de la Municipalidad Provincial de San Román, por posible sobrecarga. En efecto, los hechos comunicados literalmente refieren: "(...) después de haber realizado una vista a las celdas transitorias de Huanuyo en fecha miércoles 21 del presente y habiendo tomado conocimiento por testimonio del ING. encargado de las operaciones en la celda transitorias, según testimonio brindado por el referido. Manifiesta lo siguiente: "la celda transitoria que actualmente viene funcionando se encontraría a punto de sobrecargar la capacidad para el cual fue diseñado", por ello SOLICITAMOS INTERVENCIÓN DE OCI FRENTE A POSIBLE SOBRECARGA DE LA CELDA TRANSITORIA DE HUANUYO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN. (...)"
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: CELDAS TRANSITORIAS DE HUANUYO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN PRESENTARÍA UNA POSIBLE SOBRECARGA DE RESIDUOS SÓLIDOS Mediante Oficio N° 669-2021-MPSARJ/OCI de 24 de agosto de 2021 (Exp. N° 08-2021-0063609), el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de San Román, deriva a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias la Carta N° 014-2020-MPSR-J de 22 de julio de 2021, por la cual se pone de conocimiento una solicitud de intervención a las celdas transitorias de Huanuyo a cargo de la Municipalidad Provincial de San Román, por posible sobrecarga. En efecto, los hechos comunicados literalmente refieren: "(...) después de haber realizado una vista a las celdas transitorias de Huanuyo en fecha miércoles 21 del presente y habiendo tomado conocimiento por testimonio del ING. encargado de las operaciones en la celda transitorias, según testimonio brindado por el referido. Manifiesta lo siguiente: "la celda transitoria que actualmente viene funcionando se encontraría a punto de sobrecargar la capacidad para el cual fue diseñado", por ello SOLICITAMOS INTERVENCIÓN DE OCI FRENTE A POSIBLE SOBRECARGA DE LA CELDA TRANSITORIA DE HUANUYO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN. (...)"
0820210063769-159314-62660.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Adjudicación Simplificada n.º 003-2020-MPC/CS (I CONVOCATORIA) derivada de la Licitación Pública n.º 001-2020-MPC/CS, para la ejecución de la obra: Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en las localidades de Sinto, Pueblo Nuevo, Esmeralda, Vista Alegre, Pucacancha y Castrovirreyna, Provincia de Castrovirreyna - Hvca. Mediante denuncia realizada a través del Exp. 08-2021-0063769 de fecha 25 de agosto del 2021, se pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en el procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada n.º 003-2020-MPC/CS (PRIMERA CONVOCATORIA) derivada de la Licitación Pública n.º 001-2020-MPC/CS, que ha sido convocado para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliacion del servicio de agua potable y alcantarillado en las localidades de Sinto, Pueblo Nuevo, Esmeralda, Vista Alegre, Pucacancha y Castrovirreyna, Provincia de Castrovirreyna - Huancavelica"; por la suma de S/. 6,699,355.99 con C.U.I. N°2334657 El denunciante en representación de la Federación de Comunidades Campesinas de la Provincia de Castrovirreyna Distritos y Anexos "FEDECAS", señala que los alcaldes de los 13 distritos de la provincia de Castrovirreyna se niegan a rendir cuentas a la población, Por esta razón las comunidades campesinas de la provincia de Castrovirreyna han solicitado permanentemente la fiscalización por parte de la Contraloría General de la República. Es así que presentamos presuntas irregularidades en el procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada n.º 003-2020-MPC/CS (PRIMERA CONVOCATORIA) derivada de la Licitación Pública n.º 001-2020-MPC/CS, donde al parecer existe actos de malversación de los dineros del estado.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Adjudicación Simplificada n.º 003-2020-MPC/CS (I CONVOCATORIA) derivada de la Licitación Pública n.º 001-2020-MPC/CS, para la ejecución de la obra: Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en las localidades de Sinto, Pueblo Nuevo, Esmeralda, Vista Alegre, Pucacancha y Castrovirreyna, Provincia de Castrovirreyna - Hvca. Mediante denuncia realizada a través del Exp. 08-2021-0063769 de fecha 25 de agosto del 2021, se pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en el procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada n.º 003-2020-MPC/CS (PRIMERA CONVOCATORIA) derivada de la Licitación Pública n.º 001-2020-MPC/CS, que ha sido convocado para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliacion del servicio de agua potable y alcantarillado en las localidades de Sinto, Pueblo Nuevo, Esmeralda, Vista Alegre, Pucacancha y Castrovirreyna, Provincia de Castrovirreyna - Huancavelica"; por la suma de S/. 6,699,355.99 con C.U.I. N°2334657 El denunciante en representación de la Federación de Comunidades Campesinas de la Provincia de Castrovirreyna Distritos y Anexos "FEDECAS", señala que los alcaldes de los 13 distritos de la provincia de Castrovirreyna se niegan a rendir cuentas a la población, Por esta razón las comunidades campesinas de la provincia de Castrovirreyna han solicitado permanentemente la fiscalización por parte de la Contraloría General de la República. Es así que presentamos presuntas irregularidades en el procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada n.º 003-2020-MPC/CS (PRIMERA CONVOCATORIA) derivada de la Licitación Pública n.º 001-2020-MPC/CS, donde al parecer existe actos de malversación de los dineros del estado.
0820210063769-159314-62661.0-2.0
Presuntas irregularidades en la ejecución de los servicios de mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales a nivel de toda la provincia de Castrovirreyna. Mediante denuncia realizada a través del Exp. 08-2021-0063769 de fecha 25 de agosto del 2021, se pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en la ejecución de los servicios de mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales a nivel de toda la provincia de Castrovirreyna, por 48 millones de soles, dinero que fue entregado a la Municipalidad de Castrovirreyna en diciembre de 2020. El denunciante en representación de la Federación de Comunidades Campesinas de la Provincia de Castrovirreyna Distritos y Anexos "FEDECAS", señala que los alcaldes de los 13 distritos de la provincia de Castrovirreyna se niegan a rendir cuentas a la población, Por esta razón las comunidades campesinas de la provincia de Castrovirreyna han solicitado permanentemente la fiscalización por parte de la Contraloría General de la República. Es así que presentamos presuntas irregularidades en la ejecución de los servicios de mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales a nivel de toda la provincia de Castrovirreyna, donde al parecer existe actos de malversación de los dineros del estado, pues de dichas obras muchas de ellas no se han ejecutado por cuanto las empresas ejecutoras al parecer son allegadas a los funcionarios de la municipalidad y/o familiares y/o ex trabajadores de dicho municipio.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de los servicios de mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales a nivel de toda la provincia de Castrovirreyna. Mediante denuncia realizada a través del Exp. 08-2021-0063769 de fecha 25 de agosto del 2021, se pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en la ejecución de los servicios de mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales a nivel de toda la provincia de Castrovirreyna, por 48 millones de soles, dinero que fue entregado a la Municipalidad de Castrovirreyna en diciembre de 2020. El denunciante en representación de la Federación de Comunidades Campesinas de la Provincia de Castrovirreyna Distritos y Anexos "FEDECAS", señala que los alcaldes de los 13 distritos de la provincia de Castrovirreyna se niegan a rendir cuentas a la población, Por esta razón las comunidades campesinas de la provincia de Castrovirreyna han solicitado permanentemente la fiscalización por parte de la Contraloría General de la República. Es así que presentamos presuntas irregularidades en la ejecución de los servicios de mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales a nivel de toda la provincia de Castrovirreyna, donde al parecer existe actos de malversación de los dineros del estado, pues de dichas obras muchas de ellas no se han ejecutado por cuanto las empresas ejecutoras al parecer son allegadas a los funcionarios de la municipalidad y/o familiares y/o ex trabajadores de dicho municipio.
0820210063784-158462-62196.0-1.0
Presuntas irregularidades en la gestión administrativa del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Chimbote. Mediante expediente n.° 0820210063784, ingresado por mesa de partes virtual el 25 de agosto de 2021 con Oficio n.° 711-2021-GRA/ORCI de 20 de agosto de 2021, el señor Daniel Enrique Ríos Padilla, jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Áncash, remitIó una denuncia sobre presuntas irregularidades advertidas en la gestión administrativa del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Chimbote, en la misma que, solicitan auditoria interna.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la gestión administrativa del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Chimbote. Mediante expediente n.° 0820210063784, ingresado por mesa de partes virtual el 25 de agosto de 2021 con Oficio n.° 711-2021-GRA/ORCI de 20 de agosto de 2021, el señor Daniel Enrique Ríos Padilla, jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Áncash, remitIó una denuncia sobre presuntas irregularidades advertidas en la gestión administrativa del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Chimbote, en la misma que, solicitan auditoria interna.
0820210063798-154555-60199.0-1.0
Presuntas irregularidades en entidades de la región Cusco, debido a que, funcionarios se coludieron con el señor Eduardo Martin Horna Mariluz, presunto funcionario del MEF, para conseguir presupuesto para la ejecución de obras. El denunciante anónimo manifiesta que, el señor Eduardo Marín Horna Mariluz, realizo peculado y negociación de obras explicitas en la zona del Cusco, confabulado con el alcalde y otros, manejaron a los postores y por ello recibieron cuantiosas sumas de dinero. Como se ve en el cheque de S/ 250 000.00 que luego fue anulado y entregado de distinta forma. Asimismo, indica que, el señor Eduardo Marín Horna Mariluz, señala que tiene el poder suficiente para transferir financiamiento en todo el sur del Perú.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en entidades de la región Cusco, debido a que, funcionarios se coludieron con el señor Eduardo Martin Horna Mariluz, presunto funcionario del MEF, para conseguir presupuesto para la ejecución de obras. El denunciante anónimo manifiesta que, el señor Eduardo Marín Horna Mariluz, realizo peculado y negociación de obras explicitas en la zona del Cusco, confabulado con el alcalde y otros, manejaron a los postores y por ello recibieron cuantiosas sumas de dinero. Como se ve en el cheque de S/ 250 000.00 que luego fue anulado y entregado de distinta forma. Asimismo, indica que, el señor Eduardo Marín Horna Mariluz, señala que tiene el poder suficiente para transferir financiamiento en todo el sur del Perú.
0820210063874-155725-61604.0-1.0
Presuntas irregularidades en el proceso constructivo de la obra: "Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud Castillo Grande, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado - región Huánuco" Código SNIP 361301. Mediante denuncia registrada con expediente N° 0820210063874, de 25 de agosto de 2021, se hace de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, la solicitud del Consejero Regional de Leoncio Prado, Rolando Flores Martín, sobre una intervención y auditoria inmediata al proyecto del Hospital de Castillo Grande, para realizar las pruebas correspondientes de concreto usado en la cimentación y secciones señaladas, así como las sanciones correspondientes a los que resulten responsables. Solicitud en la que comunicó lo siguiente: "FUNDAMENTOS DE MI DENUNCIA: Cumpliendo nuestra labor fiscalizadora se ha realizado la visita al proyecto en proceso de construcción del Hospital de Castillo Grande el día 17 agosto del presente. Donde se han encontrado las siguientes deficiencias: 1. Se encontrado deficiencias en el diseño de concreto, en presencia del residente y supervisor y autoridades quienes nos acompañaron se sometió a prueba de slump el concreto que en ese momento se venía usando en la cimentación. Sometido El cono de Abrams se comprobó que el concreto usado es deficiente no cumple condiciones para ser usado en obras públicas, no cumple a lo indicado por la norma técnica. El resultado de la prueba dio 9" de asentamiento (como consecuencias de ex eco de agua en la dosificación perjudicando el diseño formulado por el expediente), cuando lo recomendable para esa sección de cimentación debería ser 4" a 5" de asentamiento de acuerdo a la norma técnica. 2. Otra de las deficiencias encontrados en los elementos estructurales de cimentación ha sido la presencia de cangrejera muy pronunciado en el eje CC sección 12-11 modulo 1A, que ante un simple esfuerzo de la mano se desprenden. Perjudicando gravemente la resistencia de los componentes estructurales de la cimentación. 2. Otra deficiencia encontrada es la falta de vibrado del concreto en el momento de llenado y acomodo, de tal manera que se ha tenido que indicarles que realicen el vibrado a una cimentación ya llenado. 3. Se advierte que el proyecto fue diseñado en el año 2017, como consecuencia a la actualidad los costos de equipamiento han variado en el mercado internacional. Del total del proyecto que tiene un presupuesto de 21 millones aproximadamente, 14 millones están destinados para infraestructura y un aproximados de 7 millones para el equipamiento. La Diferencia del costo en equipamiento en el mercado actual será la tarea y el compromiso del gobierno regional en conseguir el financiamiento para la puesta en funcionamiento del Proyecto que beneficiaría a nuestros hermanos de Castillo Grande. La obra viene siendo ejecutada por el consorcio hospitalario Castillo, cuyo representante legal es el Ing. Edwin Vela Rojas. Nuestra visita estuvo acompañada por el gerente de la municipalidad de castillo Grande y los frentes de defensa de la provincia de Leoncio Prado." Adjunta panel fotográfico.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el proceso constructivo de la obra: "Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud Castillo Grande, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado - región Huánuco" Código SNIP 361301. Mediante denuncia registrada con expediente N° 0820210063874, de 25 de agosto de 2021, se hace de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, la solicitud del Consejero Regional de Leoncio Prado, Rolando Flores Martín, sobre una intervención y auditoria inmediata al proyecto del Hospital de Castillo Grande, para realizar las pruebas correspondientes de concreto usado en la cimentación y secciones señaladas, así como las sanciones correspondientes a los que resulten responsables. Solicitud en la que comunicó lo siguiente: "FUNDAMENTOS DE MI DENUNCIA: Cumpliendo nuestra labor fiscalizadora se ha realizado la visita al proyecto en proceso de construcción del Hospital de Castillo Grande el día 17 agosto del presente. Donde se han encontrado las siguientes deficiencias: 1. Se encontrado deficiencias en el diseño de concreto, en presencia del residente y supervisor y autoridades quienes nos acompañaron se sometió a prueba de slump el concreto que en ese momento se venía usando en la cimentación. Sometido El cono de Abrams se comprobó que el concreto usado es deficiente no cumple condiciones para ser usado en obras públicas, no cumple a lo indicado por la norma técnica. El resultado de la prueba dio 9" de asentamiento (como consecuencias de ex eco de agua en la dosificación perjudicando el diseño formulado por el expediente), cuando lo recomendable para esa sección de cimentación debería ser 4" a 5" de asentamiento de acuerdo a la norma técnica. 2. Otra de las deficiencias encontrados en los elementos estructurales de cimentación ha sido la presencia de cangrejera muy pronunciado en el eje CC sección 12-11 modulo 1A, que ante un simple esfuerzo de la mano se desprenden. Perjudicando gravemente la resistencia de los componentes estructurales de la cimentación. 2. Otra deficiencia encontrada es la falta de vibrado del concreto en el momento de llenado y acomodo, de tal manera que se ha tenido que indicarles que realicen el vibrado a una cimentación ya llenado. 3. Se advierte que el proyecto fue diseñado en el año 2017, como consecuencia a la actualidad los costos de equipamiento han variado en el mercado internacional. Del total del proyecto que tiene un presupuesto de 21 millones aproximadamente, 14 millones están destinados para infraestructura y un aproximados de 7 millones para el equipamiento. La Diferencia del costo en equipamiento en el mercado actual será la tarea y el compromiso del gobierno regional en conseguir el financiamiento para la puesta en funcionamiento del Proyecto que beneficiaría a nuestros hermanos de Castillo Grande. La obra viene siendo ejecutada por el consorcio hospitalario Castillo, cuyo representante legal es el Ing. Edwin Vela Rojas. Nuestra visita estuvo acompañada por el gerente de la municipalidad de castillo Grande y los frentes de defensa de la provincia de Leoncio Prado." Adjunta panel fotográfico.
0820210063914-155730-60930.0-1.0
Presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Distrital del Rímac, relacionados con el CP-SM-2-2021-CS-MDR-1 convocado para la contratación del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, lo que estaría vulnerando lo dispuesto por la Ley 31254 que prohíbe la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública y afines. El ciudadano Aldo Molina Gonzales identificado con DNI 74541228, comunica presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Distrital del Rímac, relacionados con el Concurso público CP-SM-2-2021-CS-MDR-1 convocado por la entidad el 27 de julio de 2021 para la contratación del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos del distrito del Rímac , el que se encuentra actualmente en proceso, habiendo previsto el otorgamiento de la buena pro para el 08 de setiembre de 2021. Señala el denunciante que la contratación de dicho servicio estaría vulnerando lo dispuesto por la Ley 31254 que prohíbe la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública y afines que prestan los obreros municipales publicada el 07 de julio de 2021
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Distrital del Rímac, relacionados con el CP-SM-2-2021-CS-MDR-1 convocado para la contratación del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, lo que estaría vulnerando lo dispuesto por la Ley 31254 que prohíbe la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública y afines. El ciudadano Aldo Molina Gonzales identificado con DNI 74541228, comunica presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Distrital del Rímac, relacionados con el Concurso público CP-SM-2-2021-CS-MDR-1 convocado por la entidad el 27 de julio de 2021 para la contratación del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos del distrito del Rímac , el que se encuentra actualmente en proceso, habiendo previsto el otorgamiento de la buena pro para el 08 de setiembre de 2021. Señala el denunciante que la contratación de dicho servicio estaría vulnerando lo dispuesto por la Ley 31254 que prohíbe la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública y afines que prestan los obreros municipales publicada el 07 de julio de 2021
0820210063939-160322-65460.0-1.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, relacionadas a la acreditación de la Sra. Luz Edith Mamani Castañeda como primer miembro de la Comisión de Transferencia, en representación de la autoridad entrante, pese a haber sido activista política en favor de dicha gestión. Mediante Oficio n.° 328-2021-OCI/MDCLR, signada con expediente n.° 0820210063939 de 25 de agosto de 2021, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso trasladó a esta Subgerencia una denuncia ciudadana que refiere presuntas irregularidades en dicho Municipio, relacionadas a la acreditación de la Sra. Luz Edith Mamani Castañeda como primer miembro de la Comisión de Transferencia, en representación de la autoridad entrante, pese a haber sido activista política en favor de dicha gestión. Al respecto, el recurrente manifestó que la Sra. Luz Edith Mamani Castañeda fue activista política durante la campaña de Carlos Alfredo Cox Palomino, candidato a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso para el periodo 2019-2022, quien finalmente ganó las elecciones. Posteriormente mediante Carta S/N de 20 de noviembre de 2018, recepcionada por la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso el 21 de dicho mes, el alcalde electo Carlos Alfredo Cox Palomino solicitó a la Municipalidad que formalice mediante acto administrativo la acreditación de los representantes del equipo revisor como representantes de las autoridades electas que serían parte de la Comisión de Transferencia, y entre los nombres que señalaba se encontraba la Sra. Luz Edith Mamani Castañeda. Es así que, en atención a lo solicitado por el sr. Carlos Alfredo Cox Palomino, La Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso emitió la Resolución de Alcaldía n.° 371-2018/MDCLR de 23.11.2018, que resolvía en su artículo Primero "Formalizar la acreditación de los representantes por parte de la autoridad entrante, Equipo revisor que forman parte de la Comisión de Transferencia, integrado por: (...) Primer Miembro, Sra. Luz Edith Mamani Castañeda (...)".
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, relacionadas a la acreditación de la Sra. Luz Edith Mamani Castañeda como primer miembro de la Comisión de Transferencia, en representación de la autoridad entrante, pese a haber sido activista política en favor de dicha gestión. Mediante Oficio n.° 328-2021-OCI/MDCLR, signada con expediente n.° 0820210063939 de 25 de agosto de 2021, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso trasladó a esta Subgerencia una denuncia ciudadana que refiere presuntas irregularidades en dicho Municipio, relacionadas a la acreditación de la Sra. Luz Edith Mamani Castañeda como primer miembro de la Comisión de Transferencia, en representación de la autoridad entrante, pese a haber sido activista política en favor de dicha gestión. Al respecto, el recurrente manifestó que la Sra. Luz Edith Mamani Castañeda fue activista política durante la campaña de Carlos Alfredo Cox Palomino, candidato a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso para el periodo 2019-2022, quien finalmente ganó las elecciones. Posteriormente mediante Carta S/N de 20 de noviembre de 2018, recepcionada por la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso el 21 de dicho mes, el alcalde electo Carlos Alfredo Cox Palomino solicitó a la Municipalidad que formalice mediante acto administrativo la acreditación de los representantes del equipo revisor como representantes de las autoridades electas que serían parte de la Comisión de Transferencia, y entre los nombres que señalaba se encontraba la Sra. Luz Edith Mamani Castañeda. Es así que, en atención a lo solicitado por el sr. Carlos Alfredo Cox Palomino, La Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso emitió la Resolución de Alcaldía n.° 371-2018/MDCLR de 23.11.2018, que resolvía en su artículo Primero "Formalizar la acreditación de los representantes por parte de la autoridad entrante, Equipo revisor que forman parte de la Comisión de Transferencia, integrado por: (...) Primer Miembro, Sra. Luz Edith Mamani Castañeda (...)".
0820210063939-160322-65461.0-2.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, toda vez que, en enero de 2019, se habría designado a la Sra. Luz Edith Mamani Castañeda como Gerente del Gabinete de Asesores pese a incumplir con los requisitos establecidos en el MOF de la Entidad; advirtiendo así un presunto delito de nombramiento o aceptación ilegal de cargo público. Mediante Oficio n.° 328-2021-OCI/MDCLR, signada con expediente n.° 0820210063939 de 25 de agosto de 2021, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso trasladó a esta Subgerencia una denuncia ciudadana que refiere presuntas irregularidades en dicho Municipio, toda vez que, en enero de 2019, se habría designado a la Sra. Luz Edith Mamani Castañeda como Gerente del Gabinete de Asesores pese a incumplir con los requisitos establecidos en el MOF de la Entidad; advirtiendo así un presunto delito de nombramiento o aceptación ilegal de cargo público. Al respecto, el recurrente manifestó que mediante Resolución de Alcaldía n.° 013-2019-MDCLR de 2 de enero de 2019 se designó a la Sra. Luz Edith Mamani Castañeda como Gerente de Gabinetes de Asesores, precisando además que dicha Resolución de Alcaldía fue rectificada con Resolución de Alcaldía n.° 057-2019-MDCLR de 14 de enero de 2019. Además, señaló que con Resolución de Alcaldía n.° 304-2019-MDCLR de 6 de junio de 2019 se cesó a la Sra. Luz Edith Mamani Castañeda en sus servicios como Gerente de Gabinetes de Asesores, en atención a que la mencionada señora no cumplía con los requisitos exigidos por el MOF de la Entidad para ser designada servidora de confianza, dado que no contaba con Título Universitario en carreras relacionadas con la especialidad tal y conforme lo estableció el Órgano de Control Institucional mediante Informe de Visita de Control n.° 005-2019-OCI/1622-VC, página 10, en atención a lo que ordenaba el Manual de Organización y Funciones (MOF) del 2016 y 2012 en la página 12. De igual forma, el recurrente manifestó que, de la búsqueda en la SUNEDU, el OCI de la Entidad habría confirmado que la Sra. Luz Edith Mamani Castañeda no cuenta con título universitario, sino con Bachiller en Administración, con fecha de diploma 8 de mayo de 2018, y en modalidad de estudios semi presencial; razón por la cual los actos realizados por la mencionada servidora serían actos nulos. En ese sentido, el recurrente indicó que el alcalde habría tenido conocimiento de lo expuesto y por tanto los hechos deben ser denunciados por aceptación ilegal de cargo y nombramiento indebido.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, toda vez que, en enero de 2019, se habría designado a la Sra. Luz Edith Mamani Castañeda como Gerente del Gabinete de Asesores pese a incumplir con los requisitos establecidos en el MOF de la Entidad; advirtiendo así un presunto delito de nombramiento o aceptación ilegal de cargo público. Mediante Oficio n.° 328-2021-OCI/MDCLR, signada con expediente n.° 0820210063939 de 25 de agosto de 2021, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso trasladó a esta Subgerencia una denuncia ciudadana que refiere presuntas irregularidades en dicho Municipio, toda vez que, en enero de 2019, se habría designado a la Sra. Luz Edith Mamani Castañeda como Gerente del Gabinete de Asesores pese a incumplir con los requisitos establecidos en el MOF de la Entidad; advirtiendo así un presunto delito de nombramiento o aceptación ilegal de cargo público. Al respecto, el recurrente manifestó que mediante Resolución de Alcaldía n.° 013-2019-MDCLR de 2 de enero de 2019 se designó a la Sra. Luz Edith Mamani Castañeda como Gerente de Gabinetes de Asesores, precisando además que dicha Resolución de Alcaldía fue rectificada con Resolución de Alcaldía n.° 057-2019-MDCLR de 14 de enero de 2019. Además, señaló que con Resolución de Alcaldía n.° 304-2019-MDCLR de 6 de junio de 2019 se cesó a la Sra. Luz Edith Mamani Castañeda en sus servicios como Gerente de Gabinetes de Asesores, en atención a que la mencionada señora no cumplía con los requisitos exigidos por el MOF de la Entidad para ser designada servidora de confianza, dado que no contaba con Título Universitario en carreras relacionadas con la especialidad tal y conforme lo estableció el Órgano de Control Institucional mediante Informe de Visita de Control n.° 005-2019-OCI/1622-VC, página 10, en atención a lo que ordenaba el Manual de Organización y Funciones (MOF) del 2016 y 2012 en la página 12. De igual forma, el recurrente manifestó que, de la búsqueda en la SUNEDU, el OCI de la Entidad habría confirmado que la Sra. Luz Edith Mamani Castañeda no cuenta con título universitario, sino con Bachiller en Administración, con fecha de diploma 8 de mayo de 2018, y en modalidad de estudios semi presencial; razón por la cual los actos realizados por la mencionada servidora serían actos nulos. En ese sentido, el recurrente indicó que el alcalde habría tenido conocimiento de lo expuesto y por tanto los hechos deben ser denunciados por aceptación ilegal de cargo y nombramiento indebido.
0820210063939-160322-65462.0-3.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, toda vez que en enero de 2019 se habría otorgado de manera indebida la conformidad de servicios a Juan Alejandro Malpartida Filio. Mediante Oficio n.° 328-2021-OCI/MDCLR, signada con expediente n.° 0820210063939 de 25 de agosto de 2021, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso trasladó a esta Subgerencia una denuncia ciudadana que refiere presuntas irregularidades en dicho Municipio, toda vez que, en enero de 2019, se habría otorgado de manera indebida la conformidad de servicios a Juan Alejandro Malpartida Filio. Al respecto, el recurrente refirió que la sra. Luz Edith Mamani Castañeda en calidad de Gerente del Gabinete de Asesores otorgó la conformidad de servicios en enero de 2019 de manera indebida al sr. Juan Alejandro Malpartida Filio, hermano del alcalde la Municipalidad Distrital de Bellavista.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, toda vez que en enero de 2019 se habría otorgado de manera indebida la conformidad de servicios a Juan Alejandro Malpartida Filio. Mediante Oficio n.° 328-2021-OCI/MDCLR, signada con expediente n.° 0820210063939 de 25 de agosto de 2021, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso trasladó a esta Subgerencia una denuncia ciudadana que refiere presuntas irregularidades en dicho Municipio, toda vez que, en enero de 2019, se habría otorgado de manera indebida la conformidad de servicios a Juan Alejandro Malpartida Filio. Al respecto, el recurrente refirió que la sra. Luz Edith Mamani Castañeda en calidad de Gerente del Gabinete de Asesores otorgó la conformidad de servicios en enero de 2019 de manera indebida al sr. Juan Alejandro Malpartida Filio, hermano del alcalde la Municipalidad Distrital de Bellavista.
0820210063939-160322-65463.0-4.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, toda vez que se habría contratado un Proveedor de Servicios pese a estar impedido de contratar con la Entidad. Mediante Oficio n.° 328-2021-OCI/MDCLR, signada con expediente n.° 0820210063939 de 25 de agosto de 2021, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso trasladó a esta Subgerencia una denuncia ciudadana que refiere presuntas irregularidades en dicho Municipio, toda vez que se habría contratado un Proveedor de Servicios pese a estar impedido de contratar con la Entidad. Al respecto, el recurrente refirió que con Resolución de Alcaldía n.° 304-2019-MDCLR de 6 de junio de 2019 se cesó a la Sra. Luz Edith Mamani Castañeda en sus servicios como Gerente de Gabinetes de Asesores; sin embargo, el Subgerente de Logística y Control Patrimonial en el Informe n.° 585-2020-SGLCP-GAF/MDCLR de 21 de octubre de 2020 menciona que la sra. Luz Edith Mamani Castañeda fue contratada por la Municipalidad durante los años 2019 y 2020, lo que vulneraría el impedimento para contratar con el Estado señalado en el literal e) del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual indica: "(...) Los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder de dirección o decisión, según la ley especial de la materia, y los gerentes de las empresas del Estado. El impedimento se aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de culminado el mismo hasta doce (12) meses después sólo en la entidad a la que pertenecieron. Los directores de las empresas del Estado y los miembros de los Consejos Directivos de los organismos públicos del Poder Ejecutivo se encuentran impedidos en el ámbito de la Entidad a la que pertenecen, mientras ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de haber culminado el mismo. (...)".
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, toda vez que se habría contratado un Proveedor de Servicios pese a estar impedido de contratar con la Entidad. Mediante Oficio n.° 328-2021-OCI/MDCLR, signada con expediente n.° 0820210063939 de 25 de agosto de 2021, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso trasladó a esta Subgerencia una denuncia ciudadana que refiere presuntas irregularidades en dicho Municipio, toda vez que se habría contratado un Proveedor de Servicios pese a estar impedido de contratar con la Entidad. Al respecto, el recurrente refirió que con Resolución de Alcaldía n.° 304-2019-MDCLR de 6 de junio de 2019 se cesó a la Sra. Luz Edith Mamani Castañeda en sus servicios como Gerente de Gabinetes de Asesores; sin embargo, el Subgerente de Logística y Control Patrimonial en el Informe n.° 585-2020-SGLCP-GAF/MDCLR de 21 de octubre de 2020 menciona que la sra. Luz Edith Mamani Castañeda fue contratada por la Municipalidad durante los años 2019 y 2020, lo que vulneraría el impedimento para contratar con el Estado señalado en el literal e) del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual indica: "(...) Los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder de dirección o decisión, según la ley especial de la materia, y los gerentes de las empresas del Estado. El impedimento se aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de culminado el mismo hasta doce (12) meses después sólo en la entidad a la que pertenecieron. Los directores de las empresas del Estado y los miembros de los Consejos Directivos de los organismos públicos del Poder Ejecutivo se encuentran impedidos en el ámbito de la Entidad a la que pertenecen, mientras ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de haber culminado el mismo. (...)".
0820210063939-160322-65465.0-5.0
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, relacionadas a la falta de actualización del Portal de Transparencia Estándar de la Entidad, toda vez que no se habrían publicado la totalidad de Resoluciones de Alcaldía del año 2019. Mediante Oficio n.° 328-2021-OCI/MDCLR, signada con expediente n.° 0820210063939 de 25 de agosto de 2021, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso trasladó a esta Subgerencia una denuncia ciudadana que refiere presuntas irregularidades en dicho Municipio, relacionadas a la falta de actualización del Portal de Transparencia Estándar de la Entidad, toda vez que no se habrían publicado la totalidad de Resoluciones de Alcaldía del año 2019. Al respecto, el recurrente manifestó que en el Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso no estaban publicadas las Resoluciones de Alcaldía n.°s 013-2019-MDCLR, 057-2019-MDCLR y 304-2019-MDCLR.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, relacionadas a la falta de actualización del Portal de Transparencia Estándar de la Entidad, toda vez que no se habrían publicado la totalidad de Resoluciones de Alcaldía del año 2019. Mediante Oficio n.° 328-2021-OCI/MDCLR, signada con expediente n.° 0820210063939 de 25 de agosto de 2021, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso trasladó a esta Subgerencia una denuncia ciudadana que refiere presuntas irregularidades en dicho Municipio, relacionadas a la falta de actualización del Portal de Transparencia Estándar de la Entidad, toda vez que no se habrían publicado la totalidad de Resoluciones de Alcaldía del año 2019. Al respecto, el recurrente manifestó que en el Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso no estaban publicadas las Resoluciones de Alcaldía n.°s 013-2019-MDCLR, 057-2019-MDCLR y 304-2019-MDCLR.
0820210063956-160361-63208.0-1.0
Presuntas irregularidades en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en relación al incumplimiento de pago del proceso EXO-PROC-2-2015-HNDAC. Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en relación al incumplimiento de pago del proceso EXO-PROC-2-2015-HNDAC. Al respecto, el recurrente, en su calidad de apoderado de la empresa Servicio de Alimentos Flowers S.C.R.L., argumenta que mediante Carta N° 029-2015-OL-HNDAC.C de 18 de noviembre de 2015, su empresa fue invitada para participar del proceso de selección denominado "Servicio de alimentación para personas a todo costo para el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión - Callao", invitación que fue aceptada por su representada, adjudicándose la buena pro del proceso EXO-PROC-2-2015-HNDAC, por el monto de S/. 2114,528.00 por 92 días de prestación del servicio, que atendería a 205,344 raciones; sin embargo, luego de que se brindó el servicio de alimentación desde el 15 de diciembre del 2015 hasta el 19 de marzo de 2016, la entidad no cumplió con el pago correspondiente, adeudando el monto de S/ 713,399; monto que habría sido reconocido por la entidad mediante el documento "Reconocimiento de deuda y acuerdo de pago"; no obstante la nueva administración de la entidad no estaría cumpliendo con el pago.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en relación al incumplimiento de pago del proceso EXO-PROC-2-2015-HNDAC. Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en relación al incumplimiento de pago del proceso EXO-PROC-2-2015-HNDAC. Al respecto, el recurrente, en su calidad de apoderado de la empresa Servicio de Alimentos Flowers S.C.R.L., argumenta que mediante Carta N° 029-2015-OL-HNDAC.C de 18 de noviembre de 2015, su empresa fue invitada para participar del proceso de selección denominado "Servicio de alimentación para personas a todo costo para el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión - Callao", invitación que fue aceptada por su representada, adjudicándose la buena pro del proceso EXO-PROC-2-2015-HNDAC, por el monto de S/. 2114,528.00 por 92 días de prestación del servicio, que atendería a 205,344 raciones; sin embargo, luego de que se brindó el servicio de alimentación desde el 15 de diciembre del 2015 hasta el 19 de marzo de 2016, la entidad no cumplió con el pago correspondiente, adeudando el monto de S/ 713,399; monto que habría sido reconocido por la entidad mediante el documento "Reconocimiento de deuda y acuerdo de pago"; no obstante la nueva administración de la entidad no estaría cumpliendo con el pago.
0820210063956-160361-63209.0-2.0
Presuntas irregularidades en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en relación a la malversación de fondos del presupuesto destinado para el pago del proceso EXO-PROC-2-2015-HNDAC. Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en relación a la malversación de fondos del presupuesto destinado para el pago del proceso EXO-PROC-2-2015-HNDAC. Al respecto, el recurrente, argumenta que el presupuesto asignado para el pago del proceso EXO-PROC-2-2015-HNDAC habría sido desviado, a pesar de que se encontraba comprometido; asimismo, señala que se desconoce que otros usos se le habría dado a dicho presupuesto asignado, por lo que alega una presunta malversación de fondos.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en relación a la malversación de fondos del presupuesto destinado para el pago del proceso EXO-PROC-2-2015-HNDAC. Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en relación a la malversación de fondos del presupuesto destinado para el pago del proceso EXO-PROC-2-2015-HNDAC. Al respecto, el recurrente, argumenta que el presupuesto asignado para el pago del proceso EXO-PROC-2-2015-HNDAC habría sido desviado, a pesar de que se encontraba comprometido; asimismo, señala que se desconoce que otros usos se le habría dado a dicho presupuesto asignado, por lo que alega una presunta malversación de fondos.
0820210063958-171496-68833.0-1.0
Presuntas irregularidades en la atención de solicitudes de acceso a la información pública del denunciante en las entidades: Municipalidad de Lince, MINTRA, MIDAGRI, MINSA, SUNAT, Municipalidad de Breña, Luz del Sur, RREE, SAT-LIMA, Municipalidad Metropolitana de Lima y Biblioteca Nacional. Mediante Expediente N° 0820210063958 de 27 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en la atención de solicitudes de acceso a la información pública del denunciante en las entidades: Municipalidad de Lince, MINTRA, MIDAGRI, MINSA, SUNAT, Municipalidad de Breña, Luz del Sur, RREE, SAT-LIMA, Municipalidad Metropolitana de Lima y Biblioteca Nacional; ello, al indicar que dichas entidades tienen la conducta sistemática de no atender los pedidos de información o de hacerlo en forma incompleta o de modo extemporáneo; solo cumplen parcialmente cuando acude al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP). Señala como ejemplo, diversos números de expedientes relacionados a las citadas entidades, adjuntando documentos en casi cien folios y solicita el inicio de los procedimientos disciplinarios a la brevedad.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la atención de solicitudes de acceso a la información pública del denunciante en las entidades: Municipalidad de Lince, MINTRA, MIDAGRI, MINSA, SUNAT, Municipalidad de Breña, Luz del Sur, RREE, SAT-LIMA, Municipalidad Metropolitana de Lima y Biblioteca Nacional. Mediante Expediente N° 0820210063958 de 27 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en la atención de solicitudes de acceso a la información pública del denunciante en las entidades: Municipalidad de Lince, MINTRA, MIDAGRI, MINSA, SUNAT, Municipalidad de Breña, Luz del Sur, RREE, SAT-LIMA, Municipalidad Metropolitana de Lima y Biblioteca Nacional; ello, al indicar que dichas entidades tienen la conducta sistemática de no atender los pedidos de información o de hacerlo en forma incompleta o de modo extemporáneo; solo cumplen parcialmente cuando acude al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP). Señala como ejemplo, diversos números de expedientes relacionados a las citadas entidades, adjuntando documentos en casi cien folios y solicita el inicio de los procedimientos disciplinarios a la brevedad.
0820210063961-155900-60992.0-1.0
Presuntas irregularidades cometidas por Vocales del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la resolución de un expediente administrativo. El denunciante pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades cometidas por los Vocales del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quienes habrían resuelto un expediente infringiendo principios fundamentales del derecho probatorio. Al respecto, denunciante señala que, interpuso recurso de apelación contra la Carta N° 179-2021-SUNARP-OGA de 2 de julio de 2021, en razón que no se había cumplido con atender correctamente su solicitud de acceso a la información pública; sin embargo, el Tribunal de Transparencia en el expediente 1428-2021, señaló que la entidad, en virtud del principio de veracidad, con su sola declaración jurada, se entiende que ha cumplido con la entrega de la información solicitada, pero sin ninguna prueba de sustento, pues no adjuntó una copia del disco entregado. Refiere el denunciante, que el criterio del Tribunal, incurre en un error mayúsculo, pues el principio de veracidad se refiere a la existencia misma de la información, es decir, si la entidad cuenta con los documentos o archivos requeridos, en tanto ella los guarda y custodia. Agrega también que una cosa es la existencia misma de la información, y otra muy distinta es comprobar que esa información ha sido realmente entregada o no al ciudadano. En este segundo caso, la carga de la prueba corresponde a la entidad, pues un principio general consiste en que el obligado tiene que acreditar su propio cumplimiento, y le corresponde la carga de la prueba, cuando se trata de un deber concreto. En razón de ello, el denunciante señala que el Tribunal vulnera el derecho al debido proceso, en tanto impone cargas irracionales en el ámbito probatorio y, con ello, se pone en riesgo el derecho de acceso a la información. Manifiesta el denunciante que, el criterio adoptado por el Tribunal es muy perjudicial a los ciudadanos, pues bastará que cualquier entidad envíe un correo o entregue un CD con archivos vacíos, para que la entidad sostenga "declaro bajo juramento que el deber de transparencia está cumplido", y no habría forma de desmentirlo, pues la carga de la prueba, luego de esa declaración, recae en el titular del derecho de acceso, que debería probar un hecho negativo consistente en que "no se ha cumplido la entrega de información", cuando en realidad, constituye principio universal que el obligado es quien debe "probar el hecho del cumplimiento". Finaliza señalando que la resolución del Tribunal de Transparencia infringe principios fundamentales del derecho probatorio, además de amenazar el mismo derecho de acceso, pues se deja inerme al ciudadano cuando se le impone la obligación de probar hechos negativos. En virtud de lo señalado, solicita el inicio del procedimiento disciplinario contra los vocales del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por negligencia en el ejercicio funcional.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por Vocales del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la resolución de un expediente administrativo. El denunciante pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades cometidas por los Vocales del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quienes habrían resuelto un expediente infringiendo principios fundamentales del derecho probatorio. Al respecto, denunciante señala que, interpuso recurso de apelación contra la Carta N° 179-2021-SUNARP-OGA de 2 de julio de 2021, en razón que no se había cumplido con atender correctamente su solicitud de acceso a la información pública; sin embargo, el Tribunal de Transparencia en el expediente 1428-2021, señaló que la entidad, en virtud del principio de veracidad, con su sola declaración jurada, se entiende que ha cumplido con la entrega de la información solicitada, pero sin ninguna prueba de sustento, pues no adjuntó una copia del disco entregado. Refiere el denunciante, que el criterio del Tribunal, incurre en un error mayúsculo, pues el principio de veracidad se refiere a la existencia misma de la información, es decir, si la entidad cuenta con los documentos o archivos requeridos, en tanto ella los guarda y custodia. Agrega también que una cosa es la existencia misma de la información, y otra muy distinta es comprobar que esa información ha sido realmente entregada o no al ciudadano. En este segundo caso, la carga de la prueba corresponde a la entidad, pues un principio general consiste en que el obligado tiene que acreditar su propio cumplimiento, y le corresponde la carga de la prueba, cuando se trata de un deber concreto. En razón de ello, el denunciante señala que el Tribunal vulnera el derecho al debido proceso, en tanto impone cargas irracionales en el ámbito probatorio y, con ello, se pone en riesgo el derecho de acceso a la información. Manifiesta el denunciante que, el criterio adoptado por el Tribunal es muy perjudicial a los ciudadanos, pues bastará que cualquier entidad envíe un correo o entregue un CD con archivos vacíos, para que la entidad sostenga "declaro bajo juramento que el deber de transparencia está cumplido", y no habría forma de desmentirlo, pues la carga de la prueba, luego de esa declaración, recae en el titular del derecho de acceso, que debería probar un hecho negativo consistente en que "no se ha cumplido la entrega de información", cuando en realidad, constituye principio universal que el obligado es quien debe "probar el hecho del cumplimiento". Finaliza señalando que la resolución del Tribunal de Transparencia infringe principios fundamentales del derecho probatorio, además de amenazar el mismo derecho de acceso, pues se deja inerme al ciudadano cuando se le impone la obligación de probar hechos negativos. En virtud de lo señalado, solicita el inicio del procedimiento disciplinario contra los vocales del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por negligencia en el ejercicio funcional.
0820210063963-153766-59767.0-1.0
PRESUNTA NEGLIGENCIA FUNCIONAL POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE SUNAFIL. Mediante Mesa de Partes Virtual, Expediente N° 0820210063963 de 27 de agosto de 2021, el señor Gunther Hernán Gonzáles Barrón pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presunta negligencia funcional por parte de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), ello, al indicar que ha formulado diversas quejas contra los empleadores USMP, UNI, entre otros, pero sin que la entidad SUNAFIL haya efectivizado una tutela efectiva en beneficio de los trabajadores. Asimismo, no indica la fecha probable de ocurrencia de los hechos. Tampoco señala el lugar donde ocurrieron los hechos, pero al mencionar la entidad SUNAFIL, se puede entender que es la sede central ubicada en la ciudad de Lima. No señala a los funcionarios participantes.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: PRESUNTA NEGLIGENCIA FUNCIONAL POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE SUNAFIL. Mediante Mesa de Partes Virtual, Expediente N° 0820210063963 de 27 de agosto de 2021, el señor Gunther Hernán Gonzáles Barrón pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presunta negligencia funcional por parte de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), ello, al indicar que ha formulado diversas quejas contra los empleadores USMP, UNI, entre otros, pero sin que la entidad SUNAFIL haya efectivizado una tutela efectiva en beneficio de los trabajadores. Asimismo, no indica la fecha probable de ocurrencia de los hechos. Tampoco señala el lugar donde ocurrieron los hechos, pero al mencionar la entidad SUNAFIL, se puede entender que es la sede central ubicada en la ciudad de Lima. No señala a los funcionarios participantes.
0820210063965-155846-60977.0-1.0
Presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Dirección de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes habrían rechazado diversos pedidos con la finalidad de no asumir competencia. El recurrente señala haber presentado diversos reclamos por violación de la Ley de Protección de Datos personales, pero resulta que la Dirección competente del MINJUS rechaza sistemáticamente todos los pedidos con el fin de no asumir competencia, señalando que "existe el derecho de petición", o "el derecho de acceso al expediente" o que "no es un problema de tratamiento de datos personales", pese a que solicitó información de hechos o documentos referidos específicamente al recurrente. Por tal motivo, en calidad de prueba, adjunta archivos personales de los siguientes expedientes: 031-2020-PTT, 032-2020-PTT, 033-2020-PTT y 034-2020-PTT; solicitando se imponga las sanciones respectivas, previa apertura de los procedimientos disciplinarios.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Dirección de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes habrían rechazado diversos pedidos con la finalidad de no asumir competencia. El recurrente señala haber presentado diversos reclamos por violación de la Ley de Protección de Datos personales, pero resulta que la Dirección competente del MINJUS rechaza sistemáticamente todos los pedidos con el fin de no asumir competencia, señalando que "existe el derecho de petición", o "el derecho de acceso al expediente" o que "no es un problema de tratamiento de datos personales", pese a que solicitó información de hechos o documentos referidos específicamente al recurrente. Por tal motivo, en calidad de prueba, adjunta archivos personales de los siguientes expedientes: 031-2020-PTT, 032-2020-PTT, 033-2020-PTT y 034-2020-PTT; solicitando se imponga las sanciones respectivas, previa apertura de los procedimientos disciplinarios.
0820210063970-156169-61710.0-1.0
Presuntas irregularidades en el Tribunal de Transparencia del MINJUS. El ciudadano denuncia presuntas irregularidades que habrían sido cometidas por el Presidente del Tribunal de Transparencia del MINJUS, refiriendo que ha formulado diversas solicitudes de acceso a la información incluso en segunda instancia, pero el tribunal demora meses o años, poniendo como ejemplo tres casos planteados por el recurrente como son Exp. 1095-2020, 783-2020 y 511-2020; por lo que, solicita el inicio de los procedimientos disciplinarios.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Tribunal de Transparencia del MINJUS. El ciudadano denuncia presuntas irregularidades que habrían sido cometidas por el Presidente del Tribunal de Transparencia del MINJUS, refiriendo que ha formulado diversas solicitudes de acceso a la información incluso en segunda instancia, pero el tribunal demora meses o años, poniendo como ejemplo tres casos planteados por el recurrente como son Exp. 1095-2020, 783-2020 y 511-2020; por lo que, solicita el inicio de los procedimientos disciplinarios.
0820210063971-158180-62074.0-1.0
Presuntas irregularidades cometidas en el Gobierno Regional Amazonas, toda vez que el postor ganador de la buena pro presentó en el proceso Nº AS-SM-2-2021-GRA/CS-2 los documentos referidos a la experiencia en el extranjero sin la correspondiente legalización consular y/o apostillado de la Haya. Mediante documento S/N recepcionado el 25 de agosto del 2021, el denunciante identificado como Raúl Arturo Zamudio Chujutalli con DNI Nº 46929723, hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior una denuncia manifestada según la siguiente cita textual: "Por medio de la presente comunico y pongo de manifiesto que, durante el procedimiento referente a la Adjudicación Simplificada Nº 02-2021-GRA/CS-2 Segunda Convocatoria derivado del Concurso Público Nº 10-2019-GRA/CS-1 Primera Convocatoria, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE LA PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA - REGIÓN AMAZONAS", se han producido irregularidades, toda vez que con fecha 21/07/2021, se otorgó la Buena Pro al CONSORCIO SUPERVISOR RIO BRANCO ORIENTE, integrado por una persona natural: JOAN CARLO BRAVO MONDOÑEDO, que dicho sea de paso, no aportó ninguna experiencia; y por una empresa extranjera: SONDEOS, ESTRUCTURAS, Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERÚ, empresa que presentó todos sus documentos referidos a su experiencia sin la correspondiente legalización consular y/o apostillado de la Haya, el cual era necesario e indispensable para que los documentos expedidos en el extranjero tenga validez en el Perú, de conformidad con la Opinión Nº 009-2016/DTN emitida por la Dirección Técnica Normativa del OSCE y lo dispuesto en el artículo 508 del Decreto Supremo Nº 076-2005-RE, Reglamento Consular del Perú y el Convenio de la Apostilla aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 29445, ratificado por Decreto Supremo Nº 086-2009-RE. (...) Por tal motivo, en aras de la transparencia del proceso de selección de la referencia y en virtud de los principios que rige la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, cumplo con informar dichas irregularidades durante la evaluación de ofertas y el otorgamiento de la Buena Pro, con el fin de evitar posteriores inconvenientes durante la ejecución de esta obra. (...)" Se debe mencionar que el denunciante no adjuntó al formato de su denuncia ninguna documentación adicional.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas en el Gobierno Regional Amazonas, toda vez que el postor ganador de la buena pro presentó en el proceso Nº AS-SM-2-2021-GRA/CS-2 los documentos referidos a la experiencia en el extranjero sin la correspondiente legalización consular y/o apostillado de la Haya. Mediante documento S/N recepcionado el 25 de agosto del 2021, el denunciante identificado como Raúl Arturo Zamudio Chujutalli con DNI Nº 46929723, hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior una denuncia manifestada según la siguiente cita textual: "Por medio de la presente comunico y pongo de manifiesto que, durante el procedimiento referente a la Adjudicación Simplificada Nº 02-2021-GRA/CS-2 Segunda Convocatoria derivado del Concurso Público Nº 10-2019-GRA/CS-1 Primera Convocatoria, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DE LA PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA - REGIÓN AMAZONAS", se han producido irregularidades, toda vez que con fecha 21/07/2021, se otorgó la Buena Pro al CONSORCIO SUPERVISOR RIO BRANCO ORIENTE, integrado por una persona natural: JOAN CARLO BRAVO MONDOÑEDO, que dicho sea de paso, no aportó ninguna experiencia; y por una empresa extranjera: SONDEOS, ESTRUCTURAS, Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERÚ, empresa que presentó todos sus documentos referidos a su experiencia sin la correspondiente legalización consular y/o apostillado de la Haya, el cual era necesario e indispensable para que los documentos expedidos en el extranjero tenga validez en el Perú, de conformidad con la Opinión Nº 009-2016/DTN emitida por la Dirección Técnica Normativa del OSCE y lo dispuesto en el artículo 508 del Decreto Supremo Nº 076-2005-RE, Reglamento Consular del Perú y el Convenio de la Apostilla aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 29445, ratificado por Decreto Supremo Nº 086-2009-RE. (...) Por tal motivo, en aras de la transparencia del proceso de selección de la referencia y en virtud de los principios que rige la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, cumplo con informar dichas irregularidades durante la evaluación de ofertas y el otorgamiento de la Buena Pro, con el fin de evitar posteriores inconvenientes durante la ejecución de esta obra. (...)" Se debe mencionar que el denunciante no adjuntó al formato de su denuncia ninguna documentación adicional.
0820210063972-157294-61612.0-1.0
Presuntas irregularidades en el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, en relación a la ejecución de la obra: "Mejoramiento de veredas jardines, berma central e instalación de semáforos en la Av. Jose Carlos Mariategui, tramo pasaje Bristol - Av. Wiese, distrito de San Juan de Lurigancho - Lima - Lima", SNIP 181278, la cual tendría partidas incompletas y con deficiencias. Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares en el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, en relación a la ejecución de la obra: "Mejoramiento de veredas jardines, berma central e instalación de semáforos en la Av. Jose Carlos Mariategui, tramo pasaje Bristol - Av. Wiese (Av. Próceres de la independencia), distrito de San Juan de Lurigancho - Lima - Lima", SNIP 181278, la cual se encontraría en estado de abandono. El recurrente, denuncia el abandono de la obra con código 181278, ejecutada por el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, en la Av. José Carlos Mariátegui, en el A.H. Bayobar, paradero 12, del distrito de San Juan de Lurigancho. Al respecto, señala que, desde el mes de julio de 2021, la obra quedó en estado de abandono, con veredas parchadas, cercos de mala calidad y semáforos incompletos. Asimismo se refiere que dicho abandono, en un periodo aproximado de un mes, tomando como referencia el 25 de agosto de 2021, fecha de interposición de la denuncia.
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, en relación a la ejecución de la obra: "Mejoramiento de veredas jardines, berma central e instalación de semáforos en la Av. Jose Carlos Mariategui, tramo pasaje Bristol - Av. Wiese, distrito de San Juan de Lurigancho - Lima - Lima", SNIP 181278, la cual tendría partidas incompletas y con deficiencias. Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares en el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, en relación a la ejecución de la obra: "Mejoramiento de veredas jardines, berma central e instalación de semáforos en la Av. Jose Carlos Mariategui, tramo pasaje Bristol - Av. Wiese (Av. Próceres de la independencia), distrito de San Juan de Lurigancho - Lima - Lima", SNIP 181278, la cual se encontraría en estado de abandono. El recurrente, denuncia el abandono de la obra con código 181278, ejecutada por el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, en la Av. José Carlos Mariátegui, en el A.H. Bayobar, paradero 12, del distrito de San Juan de Lurigancho. Al respecto, señala que, desde el mes de julio de 2021, la obra quedó en estado de abandono, con veredas parchadas, cercos de mala calidad y semáforos incompletos. Asimismo se refiere que dicho abandono, en un periodo aproximado de un mes, tomando como referencia el 25 de agosto de 2021, fecha de interposición de la denuncia.
0820210063999-169461-67258.0-1.0
Presunto incumplimiento de atención de pedidos de información por parte de funcionarios de Transparencia de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL. Con escrito N° 01 asignado con Expediente N° 0820210061538 de 25 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos hechos irregulares por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL. El ciudadano refiere que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, no ha cumplido, desde hace más de quince meses, con proporcionar copias de la Orden de Inspección N° 3164 y expediente sancionador N° 1022-2019 contra la UIGV. Sobre el particular, el ciudadano refiere que ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, pero dicha entidad estaría teniendo una conducta sistemática de no atender los pedidos de información, o de realizarlo de forma incompleta o extemporánea, pues indica, que solo estaría cumpliendo cuando el ciudadano acude al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, y que además en algunos casos el incumplimiento sería de un año, por ello en algunos casos habría formulado denuncia penal por la renuencia; por esos motivos solicita procedimiento disciplinario a la brevedad. En ese sentido, el ciudadano como ejemplos cita diversos expedientes que presentó ante dicho Tribunal (N° 916-2019, 389-2020, 488-2020, 491-2020, 492-2020, 508-2020, 606-2020, 611-2020, 618-2020, 686-2020, 449-2021, 549-2021 y 850-2021)
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento de atención de pedidos de información por parte de funcionarios de Transparencia de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL. Con escrito N° 01 asignado con Expediente N° 0820210061538 de 25 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos hechos irregulares por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL. El ciudadano refiere que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, no ha cumplido, desde hace más de quince meses, con proporcionar copias de la Orden de Inspección N° 3164 y expediente sancionador N° 1022-2019 contra la UIGV. Sobre el particular, el ciudadano refiere que ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, pero dicha entidad estaría teniendo una conducta sistemática de no atender los pedidos de información, o de realizarlo de forma incompleta o extemporánea, pues indica, que solo estaría cumpliendo cuando el ciudadano acude al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, y que además en algunos casos el incumplimiento sería de un año, por ello en algunos casos habría formulado denuncia penal por la renuencia; por esos motivos solicita procedimiento disciplinario a la brevedad. En ese sentido, el ciudadano como ejemplos cita diversos expedientes que presentó ante dicho Tribunal (N° 916-2019, 389-2020, 488-2020, 491-2020, 492-2020, 508-2020, 606-2020, 611-2020, 618-2020, 686-2020, 449-2021, 549-2021 y 850-2021)
0820210063999-169461-67261.0-2.0
Presunto incumplimiento de atención de pedidos de información por parte de funcionarios de Transparencia de la Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT LIMA. Con escrito N° 01 asignado con Expediente N° 0820210061538 de 25 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos hechos irregulares por parte del Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT LIMA. El ciudadano refiere que el Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT LIMA, no ha cumplido, desde hace más de quince meses, con proporcionar la información requerida en la forma solicitada. Sobre el particular, el ciudadano refiere que ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante el Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT LIMA, pero dicha entidad estaría teniendo una conducta sistemática de no atender los pedidos de información, o de realizarlo de forma incompleta o extemporánea, pues indica, que solo estaría cumpliendo cuando el ciudadano acude al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, y que además en algunos casos el incumplimiento sería de un año, por ello en algunos casos habría formulado denuncia penal por la renuencia; por esos motivos solicita procedimiento disciplinario a la brevedad. En ese sentido, el ciudadano como ejemplos cita diversos expedientes que presentó ante dicho Tribunal (N° 916-2019, 389-2020, 488-2020, 491-2020, 492-2020, 508-2020, 606-2020, 611-2020, 618-2020, 686-2020, 449-2021, 549-2021 y 850-2021).
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento de atención de pedidos de información por parte de funcionarios de Transparencia de la Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT LIMA. Con escrito N° 01 asignado con Expediente N° 0820210061538 de 25 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos hechos irregulares por parte del Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT LIMA. El ciudadano refiere que el Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT LIMA, no ha cumplido, desde hace más de quince meses, con proporcionar la información requerida en la forma solicitada. Sobre el particular, el ciudadano refiere que ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante el Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT LIMA, pero dicha entidad estaría teniendo una conducta sistemática de no atender los pedidos de información, o de realizarlo de forma incompleta o extemporánea, pues indica, que solo estaría cumpliendo cuando el ciudadano acude al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, y que además en algunos casos el incumplimiento sería de un año, por ello en algunos casos habría formulado denuncia penal por la renuencia; por esos motivos solicita procedimiento disciplinario a la brevedad. En ese sentido, el ciudadano como ejemplos cita diversos expedientes que presentó ante dicho Tribunal (N° 916-2019, 389-2020, 488-2020, 491-2020, 492-2020, 508-2020, 606-2020, 611-2020, 618-2020, 686-2020, 449-2021, 549-2021 y 850-2021).
0820210063999-169461-67262.0-3.0
Presunto incumplimiento de atención de pedidos de información por parte de funcionarios de Transparencia de la Corte Superior de Justicia Lima. Con escrito N° 01 asignado con Expediente N° 0820210061538 de 25 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos hechos irregulares por parte de la Corte Superior de Justicia Lima. El ciudadano refiere que la Corte Superior de Justicia Lima, no ha cumplido, con entregar en CD todas las sentencias expedidas por las dos Salas Comerciales de Lima durante el año 2019. Sobre el particular, el ciudadano refiere que ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante la Corte Superior de Justicia Lima, pero dicha entidad estaría teniendo una conducta sistemática de no atender los pedidos de información, o de realizarlo de forma incompleta o extemporánea, pues indica, que solo estaría cumpliendo cuando el ciudadano acude al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, y que además en algunos casos el incumplimiento sería de un año, por ello en algunos casos habría formulado denuncia penal por la renuencia; por esos motivos solicita procedimiento disciplinario a la brevedad. En ese sentido, el ciudadano como ejemplos cita diversos expedientes que presentó ante dicho Tribunal (N° 916-2019, 389-2020, 488-2020, 491-2020, 492-2020, 508-2020, 606-2020, 611-2020, 618-2020, 686-2020, 449-2021, 549-2021 y 850-2021).
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento de atención de pedidos de información por parte de funcionarios de Transparencia de la Corte Superior de Justicia Lima. Con escrito N° 01 asignado con Expediente N° 0820210061538 de 25 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos hechos irregulares por parte de la Corte Superior de Justicia Lima. El ciudadano refiere que la Corte Superior de Justicia Lima, no ha cumplido, con entregar en CD todas las sentencias expedidas por las dos Salas Comerciales de Lima durante el año 2019. Sobre el particular, el ciudadano refiere que ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante la Corte Superior de Justicia Lima, pero dicha entidad estaría teniendo una conducta sistemática de no atender los pedidos de información, o de realizarlo de forma incompleta o extemporánea, pues indica, que solo estaría cumpliendo cuando el ciudadano acude al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, y que además en algunos casos el incumplimiento sería de un año, por ello en algunos casos habría formulado denuncia penal por la renuencia; por esos motivos solicita procedimiento disciplinario a la brevedad. En ese sentido, el ciudadano como ejemplos cita diversos expedientes que presentó ante dicho Tribunal (N° 916-2019, 389-2020, 488-2020, 491-2020, 492-2020, 508-2020, 606-2020, 611-2020, 618-2020, 686-2020, 449-2021, 549-2021 y 850-2021).
0820210063999-169461-67263.0-4.0
Presunto incumplimiento de atención de pedidos de información por parte de funcionarios del Poder Judicial. Con escrito N° 01 asignado con Expediente N° 0820210061538 de 25 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos hechos irregulares por parte del Poder Judicial. El ciudadano refiere que el Poder Judicial, no ha cumplido, con entregar la información de la sentencia condenatoria del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Lima, de 07 de febrero de 2020, contra Ludith Orellana Rengifo, Álvaro Delgado Scheelje y otros, así como la sentencia condenatoria de 11 de setiembre de 2019 contra Braulio López Valdéz y otros, pero, a pesar del plazo de gracia de cinco días adicionales. Sobre el particular, el ciudadano refiere que ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante el Poder Judicial, pero dicha entidad estaría teniendo una conducta sistemática de no atender los pedidos de información, o de realizarlo de forma incompleta o extemporánea, pues indica, que solo estaría cumpliendo cuando el ciudadano acude al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, y que además en algunos casos el incumplimiento sería de un año, por ello en algunos casos habría formulado denuncia penal por la renuencia; por esos motivos solicita procedimiento disciplinario a la brevedad. En ese sentido, el ciudadano como ejemplos cita diversos expedientes que presentó ante dicho Tribunal (N° 916-2019, 389-2020, 488-2020, 491-2020, 492-2020, 508-2020, 606-2020, 611-2020, 618-2020, 686-2020, 449-2021, 549-2021 y 850-2021).
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento de atención de pedidos de información por parte de funcionarios del Poder Judicial. Con escrito N° 01 asignado con Expediente N° 0820210061538 de 25 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos hechos irregulares por parte del Poder Judicial. El ciudadano refiere que el Poder Judicial, no ha cumplido, con entregar la información de la sentencia condenatoria del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Lima, de 07 de febrero de 2020, contra Ludith Orellana Rengifo, Álvaro Delgado Scheelje y otros, así como la sentencia condenatoria de 11 de setiembre de 2019 contra Braulio López Valdéz y otros, pero, a pesar del plazo de gracia de cinco días adicionales. Sobre el particular, el ciudadano refiere que ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante el Poder Judicial, pero dicha entidad estaría teniendo una conducta sistemática de no atender los pedidos de información, o de realizarlo de forma incompleta o extemporánea, pues indica, que solo estaría cumpliendo cuando el ciudadano acude al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, y que además en algunos casos el incumplimiento sería de un año, por ello en algunos casos habría formulado denuncia penal por la renuencia; por esos motivos solicita procedimiento disciplinario a la brevedad. En ese sentido, el ciudadano como ejemplos cita diversos expedientes que presentó ante dicho Tribunal (N° 916-2019, 389-2020, 488-2020, 491-2020, 492-2020, 508-2020, 606-2020, 611-2020, 618-2020, 686-2020, 449-2021, 549-2021 y 850-2021).
0820210063999-169461-67264.0-5.0
Presunto incumplimiento de atención de pedidos de información por parte de funcionarios del Poder Judicial. Con escrito N° 01 asignado con Expediente N° 0820210061538 de 25 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos hechos irregulares por parte del Poder Judicial. El ciudadano refiere que el Poder Judicial no ha cumplido, desde hace casi seis meses, con entregar la información de 80 sentencias de la Corte Suprema en el período 2018-2019, sea de Salas Constitucionales o Civiles, sobre prescripción adquisitiva, reivindicación, mejor derecho de propiedad, precario. Sobre el particular, el ciudadano refiere que ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante Poder Judicial pero dicha entidad estaría teniendo una conducta sistemática de no atender los pedidos de información, o de realizarlo de forma incompleta o extemporánea, pues indica, que solo estaría cumpliendo cuando el ciudadano acude al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, y que además en algunos casos el incumplimiento sería de un año, por ello en algunos casos habría formulado denuncia penal por la renuencia; por esos motivos solicita procedimiento disciplinario a la brevedad. En ese sentido, el ciudadano como ejemplos cita diversos expedientes que presentó ante dicho Tribunal (N° 916-2019, 389-2020, 488-2020, 491-2020, 492-2020, 508-2020, 606-2020, 611-2020, 618-2020, 686-2020, 449-2021, 549-2021 y 850-2021).
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento de atención de pedidos de información por parte de funcionarios del Poder Judicial. Con escrito N° 01 asignado con Expediente N° 0820210061538 de 25 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos hechos irregulares por parte del Poder Judicial. El ciudadano refiere que el Poder Judicial no ha cumplido, desde hace casi seis meses, con entregar la información de 80 sentencias de la Corte Suprema en el período 2018-2019, sea de Salas Constitucionales o Civiles, sobre prescripción adquisitiva, reivindicación, mejor derecho de propiedad, precario. Sobre el particular, el ciudadano refiere que ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante Poder Judicial pero dicha entidad estaría teniendo una conducta sistemática de no atender los pedidos de información, o de realizarlo de forma incompleta o extemporánea, pues indica, que solo estaría cumpliendo cuando el ciudadano acude al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, y que además en algunos casos el incumplimiento sería de un año, por ello en algunos casos habría formulado denuncia penal por la renuencia; por esos motivos solicita procedimiento disciplinario a la brevedad. En ese sentido, el ciudadano como ejemplos cita diversos expedientes que presentó ante dicho Tribunal (N° 916-2019, 389-2020, 488-2020, 491-2020, 492-2020, 508-2020, 606-2020, 611-2020, 618-2020, 686-2020, 449-2021, 549-2021 y 850-2021).
0820210063999-169461-67265.0-6.0
Presunto incumplimiento de atención de pedidos de información por parte de funcionarios del Tribunal Constitucional. Con escrito N° 01 asignado con Expediente N° 0820210061538 de 25 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos hechos irregulares por parte del Tribunal Constitucional. El ciudadano refiere que el Tribunal Constitucional no ha cumplido, desde hace casi seis meses, con entregar la información del expediente que dio lugar a la STC N° 4032-2016-PA/TC, así como el nombre del ponente de esa causa. Sobre el particular, el ciudadano refiere que ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante el Tribunal Constitucional, pero dicha entidad estaría teniendo una conducta sistemática de no atender los pedidos de información, o de realizarlo de forma incompleta o extemporánea, pues indica, que solo estaría cumpliendo cuando el ciudadano acude al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, y que además en algunos casos el incumplimiento sería de un año, por ello en algunos casos habría formulado denuncia penal por la renuencia; por esos motivos solicita procedimiento disciplinario a la brevedad. En ese sentido, el ciudadano como ejemplos cita diversos expedientes que presentó ante dicho Tribunal (N° 916-2019, 389-2020, 488-2020, 491-2020, 492-2020, 508-2020, 606-2020, 611-2020, 618-2020, 686-2020, 449-2021, 549-2021 y 850-2021).
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento de atención de pedidos de información por parte de funcionarios del Tribunal Constitucional. Con escrito N° 01 asignado con Expediente N° 0820210061538 de 25 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos hechos irregulares por parte del Tribunal Constitucional. El ciudadano refiere que el Tribunal Constitucional no ha cumplido, desde hace casi seis meses, con entregar la información del expediente que dio lugar a la STC N° 4032-2016-PA/TC, así como el nombre del ponente de esa causa. Sobre el particular, el ciudadano refiere que ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante el Tribunal Constitucional, pero dicha entidad estaría teniendo una conducta sistemática de no atender los pedidos de información, o de realizarlo de forma incompleta o extemporánea, pues indica, que solo estaría cumpliendo cuando el ciudadano acude al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, y que además en algunos casos el incumplimiento sería de un año, por ello en algunos casos habría formulado denuncia penal por la renuencia; por esos motivos solicita procedimiento disciplinario a la brevedad. En ese sentido, el ciudadano como ejemplos cita diversos expedientes que presentó ante dicho Tribunal (N° 916-2019, 389-2020, 488-2020, 491-2020, 492-2020, 508-2020, 606-2020, 611-2020, 618-2020, 686-2020, 449-2021, 549-2021 y 850-2021).
0820210063999-169461-67266.0-7.0
Presunto incumplimiento de atención de pedidos de información por parte de funcionarios del Poder Judicial. Con escrito N° 01 asignado con Expediente N° 0820210061538 de 25 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos hechos irregulares por parte del Poder Judicial. El ciudadano refiere que el Poder Judicial no ha cumplido, con entregar la información de 200 sentencias de la Corte Suprema sobre materia de prescripción adquisitiva, de cualquiera de sus Salas Civiles y/o Constitucional y Social, que se hayan dictado en el periodo 2020-2021 (hasta la fecha). Apelando el correo electrónico de 10 de marzo de 2021 de la Gerencia General del Poder Judicial, en el que se dice "atender lo solicitado" mediante el Oficio N° 183-2021-CIJ/PJ, pero en realidad, mediante un CD, solo se ha proporcionado doce (12) sentencias de prescripción adquisitiva, pese a que la solicitud virtual de 11 de febrero de 2021 consistió en la entrega de 200 sentencias de la Corte Suprema sobre dicha materia de cualquiera de sus Salas Civiles y/o Constitucional y Social correspondiente con el periodo 2020-2021, la información solicitada no afecta la intimidad o seguridad nacional, cuando resulta imposible de aceptar que, en todo el Perú, durante un año y tres meses, la máxima instancia judicial solo ha resuelto 12 expedientes de prescripción adquisitiva. Sobre el particular, el ciudadano refiere que ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante el Poder Judicial, pero dicha entidad estaría teniendo una conducta sistemática de no atender los pedidos de información, o de realizarlo de forma incompleta o extemporánea, pues indica, que solo estaría cumpliendo cuando el ciudadano acude al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, y que además en algunos casos el incumplimiento sería de un año, por ello en algunos casos habría formulado denuncia penal por la renuencia; por esos motivos solicita procedimiento disciplinario a la brevedad. En ese sentido, el ciudadano como ejemplos cita diversos expedientes que presentó ante dicho Tribunal (N° 916-2019, 389-2020, 488-2020, 491-2020, 492-2020, 508-2020, 606-2020, 611-2020, 618-2020, 686-2020, 449-2021, 549-2021 y 850-2021).
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento de atención de pedidos de información por parte de funcionarios del Poder Judicial. Con escrito N° 01 asignado con Expediente N° 0820210061538 de 25 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos hechos irregulares por parte del Poder Judicial. El ciudadano refiere que el Poder Judicial no ha cumplido, con entregar la información de 200 sentencias de la Corte Suprema sobre materia de prescripción adquisitiva, de cualquiera de sus Salas Civiles y/o Constitucional y Social, que se hayan dictado en el periodo 2020-2021 (hasta la fecha). Apelando el correo electrónico de 10 de marzo de 2021 de la Gerencia General del Poder Judicial, en el que se dice "atender lo solicitado" mediante el Oficio N° 183-2021-CIJ/PJ, pero en realidad, mediante un CD, solo se ha proporcionado doce (12) sentencias de prescripción adquisitiva, pese a que la solicitud virtual de 11 de febrero de 2021 consistió en la entrega de 200 sentencias de la Corte Suprema sobre dicha materia de cualquiera de sus Salas Civiles y/o Constitucional y Social correspondiente con el periodo 2020-2021, la información solicitada no afecta la intimidad o seguridad nacional, cuando resulta imposible de aceptar que, en todo el Perú, durante un año y tres meses, la máxima instancia judicial solo ha resuelto 12 expedientes de prescripción adquisitiva. Sobre el particular, el ciudadano refiere que ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante el Poder Judicial, pero dicha entidad estaría teniendo una conducta sistemática de no atender los pedidos de información, o de realizarlo de forma incompleta o extemporánea, pues indica, que solo estaría cumpliendo cuando el ciudadano acude al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, y que además en algunos casos el incumplimiento sería de un año, por ello en algunos casos habría formulado denuncia penal por la renuencia; por esos motivos solicita procedimiento disciplinario a la brevedad. En ese sentido, el ciudadano como ejemplos cita diversos expedientes que presentó ante dicho Tribunal (N° 916-2019, 389-2020, 488-2020, 491-2020, 492-2020, 508-2020, 606-2020, 611-2020, 618-2020, 686-2020, 449-2021, 549-2021 y 850-2021).
0820210063999-169461-67267.0-8.0
Presunto incumplimiento de atención de pedidos de información por parte de funcionarios del Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT LIMA. Con escrito N° 01 asignado con Expediente N° 0820210061538 de 25 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos hechos irregulares por parte del Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT LIMA. El ciudadano refiere que el Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT LIMA no ha cumplido, con entregar la información que solicitó el 2 de julio de 2020, la cual se detalla a continuación: "(...) COPIA SIMPLE de los siguientes expedientes de valores tributarios y/o multas, supuestamente ya concluidos, que corresponden al administrado Rigoberto Gonzales Ferrebú: a) N° 28407402965204 b) N° 28407402965205 c) N° 28407402965206 d) N° 28407402965207 e) N° 28407402965208 f) N° 28407402965209 (...)" El 23 de julio de 2020, el Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT LIMA considera denegada la referida solicitud y en aplicación del silencio administrativo negativo por parte de la entidad, la recurrente interpuso ante Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el recurso de apelación. Sobre el particular, el ciudadano refiere que ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante el Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT LIMA, pero dicha entidad estaría teniendo una conducta sistemática de no atender los pedidos de información, o de realizarlo de forma incompleta o extemporánea, pues indica, que solo estaría cumpliendo cuando el ciudadano acude al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, y que además en algunos casos el incumplimiento sería de un año, por ello en algunos casos habría formulado denuncia penal por la renuencia; por esos motivos solicita procedimiento disciplinario a la brevedad. En ese sentido, el ciudadano como ejemplos cita diversos expedientes que presentó ante dicho Tribunal (N° 916-2019, 389-2020, 488-2020, 491-2020, 492-2020, 508-2020, 606-2020, 611-2020, 618-2020, 686-2020, 449-2021, 549-2021 y 850-2021).
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento de atención de pedidos de información por parte de funcionarios del Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT LIMA. Con escrito N° 01 asignado con Expediente N° 0820210061538 de 25 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos hechos irregulares por parte del Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT LIMA. El ciudadano refiere que el Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT LIMA no ha cumplido, con entregar la información que solicitó el 2 de julio de 2020, la cual se detalla a continuación: "(...) COPIA SIMPLE de los siguientes expedientes de valores tributarios y/o multas, supuestamente ya concluidos, que corresponden al administrado Rigoberto Gonzales Ferrebú: a) N° 28407402965204 b) N° 28407402965205 c) N° 28407402965206 d) N° 28407402965207 e) N° 28407402965208 f) N° 28407402965209 (...)" El 23 de julio de 2020, el Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT LIMA considera denegada la referida solicitud y en aplicación del silencio administrativo negativo por parte de la entidad, la recurrente interpuso ante Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el recurso de apelación. Sobre el particular, el ciudadano refiere que ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante el Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT LIMA, pero dicha entidad estaría teniendo una conducta sistemática de no atender los pedidos de información, o de realizarlo de forma incompleta o extemporánea, pues indica, que solo estaría cumpliendo cuando el ciudadano acude al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, y que además en algunos casos el incumplimiento sería de un año, por ello en algunos casos habría formulado denuncia penal por la renuencia; por esos motivos solicita procedimiento disciplinario a la brevedad. En ese sentido, el ciudadano como ejemplos cita diversos expedientes que presentó ante dicho Tribunal (N° 916-2019, 389-2020, 488-2020, 491-2020, 492-2020, 508-2020, 606-2020, 611-2020, 618-2020, 686-2020, 449-2021, 549-2021 y 850-2021).
0820210063999-169461-67268.0-9.0
Presunto incumplimiento de atención de pedidos de información por parte de funcionarios de Transparencia de la Oficina de Normalización Previsional - ONP. Con escrito N° 01 asignado con Expediente N° 0820210061538 de 25 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos hechos irregulares por parte de la Oficina de Normalización Previsional - ONP. El ciudadano refiere que la Oficina de Normalización Previsional - ONP, no ha cumplido, desde hace más de seis meses, con proporcionar copias del expediente de jubilación del Sr. Hernán Rigoberto Gonzales Ferrebú. Sobre el particular, el ciudadano refiere que ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante la Oficina de Normalización Previsional - ONP, pero dicha entidad estaría teniendo una conducta sistemática de no atender los pedidos de información, o de realizarlo de forma incompleta o extemporánea, pues indica, que solo estaría cumpliendo cuando el ciudadano acude al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, y que además en algunos casos el incumplimiento sería de un año, por ello en algunos casos habría formulado denuncia penal por la renuencia; por esos motivos solicita procedimiento disciplinario a la brevedad. En ese sentido, el ciudadano como ejemplos cita diversos expedientes que presentó ante dicho Tribunal (N° 916-2019, 389-2020, 488-2020, 491-2020, 492-2020, 508-2020, 606-2020, 611-2020, 618-2020, 686-2020, 449-2021, 549-2021 y 850-2021).
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento de atención de pedidos de información por parte de funcionarios de Transparencia de la Oficina de Normalización Previsional - ONP. Con escrito N° 01 asignado con Expediente N° 0820210061538 de 25 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos hechos irregulares por parte de la Oficina de Normalización Previsional - ONP. El ciudadano refiere que la Oficina de Normalización Previsional - ONP, no ha cumplido, desde hace más de seis meses, con proporcionar copias del expediente de jubilación del Sr. Hernán Rigoberto Gonzales Ferrebú. Sobre el particular, el ciudadano refiere que ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante la Oficina de Normalización Previsional - ONP, pero dicha entidad estaría teniendo una conducta sistemática de no atender los pedidos de información, o de realizarlo de forma incompleta o extemporánea, pues indica, que solo estaría cumpliendo cuando el ciudadano acude al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, y que además en algunos casos el incumplimiento sería de un año, por ello en algunos casos habría formulado denuncia penal por la renuencia; por esos motivos solicita procedimiento disciplinario a la brevedad. En ese sentido, el ciudadano como ejemplos cita diversos expedientes que presentó ante dicho Tribunal (N° 916-2019, 389-2020, 488-2020, 491-2020, 492-2020, 508-2020, 606-2020, 611-2020, 618-2020, 686-2020, 449-2021, 549-2021 y 850-2021).
0820210063999-169461-67269.0-10.0
Presunto incumplimiento de atención de pedidos de información por parte de funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua - ANA. Con escrito N° 01 asignado con Expediente N° 0820210061538 de 25 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos hechos irregulares por parte de la Autoridad Nacional del Agua - ANA. El ciudadano refiere que la Autoridad Nacional del Agua - ANA no ha cumplido, con entregar la información siguiente: - Copias de reclamos o quejas que hayan presentado terceras personas, funcionarios o no, al Jefe de ANA o Comité Especial Ad Hoc respecto del concurso CAS N° 168-2020-ANA. - Copias de los reclamos o quejas que hayan presentado terceras personas, funcionarios o no, a OCI-ANA respecto del concurso CAS N° 168-2020-ANA. - Relación de cargos y dependencias en ANA en la que han laborado los Sres. (i) Guevara Pérez, Edilberto; Pinto Ortiz, Yury Alfonso; (iii) Ramírez Patrón, Luis Eduardo: (iv) Ortiz Sánchez, John Iván; (v) Revilla Loaiza, Francisco: (vi) Díaz Ramírez, Luis Alberto (una foja separada por cada funcionario). - Relación de Comités Especiales, de selección en ANA (para adquirir bienes o contratar servicios o personal), en los que hayan participado como miembros: i) Guevara Pérez, Edilberto; Pinto Ortiz, Yury Alfonso; (iii) Ramírez Patrón, Luis Eduardo: (iv) Ortiz Sánchez, John Iván; (v) Revilla Loaiza, Francisco: (vi) Díaz Ramírez, Luis Alberto (una foja separada por cada funcionario). Sobre el particular, el ciudadano refiere que ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante Autoridad Nacional del Agua - ANA, pero dicha entidad estaría teniendo una conducta sistemática de no atender los pedidos de información, o de realizarlo de forma incompleta o extemporánea, pues indica, que solo estaría cumpliendo cuando el ciudadano acude al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, y que además en algunos casos el incumplimiento sería de un año, por ello en algunos casos habría formulado denuncia penal por la renuencia; por esos motivos solicita procedimiento disciplinario a la brevedad. En ese sentido, el ciudadano como ejemplos cita diversos expedientes que presentó ante dicho Tribunal (N° 916-2019, 389-2020, 488-2020, 491-2020, 492-2020, 508-2020, 606-2020, 611-2020, 618-2020, 686-2020, 449-2021, 549-2021 y 850-2021).
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento de atención de pedidos de información por parte de funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua - ANA. Con escrito N° 01 asignado con Expediente N° 0820210061538 de 25 de agosto de 2021, un ciudadano pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos hechos irregulares por parte de la Autoridad Nacional del Agua - ANA. El ciudadano refiere que la Autoridad Nacional del Agua - ANA no ha cumplido, con entregar la información siguiente: - Copias de reclamos o quejas que hayan presentado terceras personas, funcionarios o no, al Jefe de ANA o Comité Especial Ad Hoc respecto del concurso CAS N° 168-2020-ANA. - Copias de los reclamos o quejas que hayan presentado terceras personas, funcionarios o no, a OCI-ANA respecto del concurso CAS N° 168-2020-ANA. - Relación de cargos y dependencias en ANA en la que han laborado los Sres. (i) Guevara Pérez, Edilberto; Pinto Ortiz, Yury Alfonso; (iii) Ramírez Patrón, Luis Eduardo: (iv) Ortiz Sánchez, John Iván; (v) Revilla Loaiza, Francisco: (vi) Díaz Ramírez, Luis Alberto (una foja separada por cada funcionario). - Relación de Comités Especiales, de selección en ANA (para adquirir bienes o contratar servicios o personal), en los que hayan participado como miembros: i) Guevara Pérez, Edilberto; Pinto Ortiz, Yury Alfonso; (iii) Ramírez Patrón, Luis Eduardo: (iv) Ortiz Sánchez, John Iván; (v) Revilla Loaiza, Francisco: (vi) Díaz Ramírez, Luis Alberto (una foja separada por cada funcionario). Sobre el particular, el ciudadano refiere que ha presentado diversas solicitudes de acceso a la información ante Autoridad Nacional del Agua - ANA, pero dicha entidad estaría teniendo una conducta sistemática de no atender los pedidos de información, o de realizarlo de forma incompleta o extemporánea, pues indica, que solo estaría cumpliendo cuando el ciudadano acude al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia, y que además en algunos casos el incumplimiento sería de un año, por ello en algunos casos habría formulado denuncia penal por la renuencia; por esos motivos solicita procedimiento disciplinario a la brevedad. En ese sentido, el ciudadano como ejemplos cita diversos expedientes que presentó ante dicho Tribunal (N° 916-2019, 389-2020, 488-2020, 491-2020, 492-2020, 508-2020, 606-2020, 611-2020, 618-2020, 686-2020, 449-2021, 549-2021 y 850-2021).