ctotal_idinstancia stringlengths 20 35 | final_text stringlengths 1 4.39k | instruction stringclasses 1 value | prefix stringclasses 1 value | input stringlengths 407 4.79k |
|---|---|---|---|---|
02201704087-67538-22417.0-1.0 | Presuntas irregularidades en elaboración de perfiles Se señala que en febrero de 2015 la Municipalidad Provincial de Condesuyos solicitó al Gobierno Regional de Arequipa financiamiento para la elaboración de perfiles y expedientes técnicos para la municipalidad, otorgándosele S/ 1 400 000,00 La Municipalidad Provincial de Condesuyos mediante Adjudicación Directa Pública N° 2-2015-1 otorga el proceso a Karina del Milagro Lavado Baldeón y se suscribe contrato el 15 de mayo de 2015 a nivel de perfil y pre factibilidad del proyecto Mejoramiento del sistema de riego a través de la construcción de la Represa de Arhata en las localidades de Oyolo Masacpampa Illomas Chuquibamba Iray de los distritos de Chuquibamba y de Iray provincia de Condesuyos Arequipa. Conforme a la ficha SNIP N° 323954 el perfil ingreso a la OPI de Yanaquihua el 17 de junio de 2015 y es aprobado el 26 de junio de 2015 por lo que desde la suscripción del contrato transcurrieron 31 días, el estudio de factibilidad ingresa a la OPI el 1 de julio de 2015 a horas 08:09 am y es aprobado a las 09:22 am de ese día, la elaboración de estudio de factibilidad se realizó a 50 días de suscrito el contrato, lo que sería una aberración anti técnica. Se tiene conocimiento que a la suscripción del contrato, Karina del Milagro Lavado Baldeón estaba inhabilitada y tiene un proceso de investigación en la Fiscalía Anticorrupción por deficiencias técnicas en estudios que ha sido advertido por el Gobierno Regional Arequipa, por lo que sería conveniente una evaluación, debido a que la OPI de Yanaquihua se habría coludido para aprobar los estudios con el Alcalde James Casquino Escobar para favorecer a Macedoni Honderman Núñez, para la elaboración de estos estudios y para el proceso de ejecución de obra y supervisión para ocultar los grandes defectos en los estudios y la supervisión de la obra estaría dirigida a favor de la Empresa Tritón con Macedoni Honderman Núñez. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en elaboración de perfiles Se señala que en febrero de 2015 la Municipalidad Provincial de Condesuyos solicitó al Gobierno Regional de Arequipa financiamiento para la elaboración de perfiles y expedientes técnicos para la municipalidad, otorgándosele S/ 1 400 000,00 La Municipalidad Provincial de Condesuyos mediante Adjudicación Directa Pública N° 2-2015-1 otorga el proceso a Karina del Milagro Lavado Baldeón y se suscribe contrato el 15 de mayo de 2015 a nivel de perfil y pre factibilidad del proyecto Mejoramiento del sistema de riego a través de la construcción de la Represa de Arhata en las localidades de Oyolo Masacpampa Illomas Chuquibamba Iray de los distritos de Chuquibamba y de Iray provincia de Condesuyos Arequipa. Conforme a la ficha SNIP N° 323954 el perfil ingreso a la OPI de Yanaquihua el 17 de junio de 2015 y es aprobado el 26 de junio de 2015 por lo que desde la suscripción del contrato transcurrieron 31 días, el estudio de factibilidad ingresa a la OPI el 1 de julio de 2015 a horas 08:09 am y es aprobado a las 09:22 am de ese día, la elaboración de estudio de factibilidad se realizó a 50 días de suscrito el contrato, lo que sería una aberración anti técnica. Se tiene conocimiento que a la suscripción del contrato, Karina del Milagro Lavado Baldeón estaba inhabilitada y tiene un proceso de investigación en la Fiscalía Anticorrupción por deficiencias técnicas en estudios que ha sido advertido por el Gobierno Regional Arequipa, por lo que sería conveniente una evaluación, debido a que la OPI de Yanaquihua se habría coludido para aprobar los estudios con el Alcalde James Casquino Escobar para favorecer a Macedoni Honderman Núñez, para la elaboración de estos estudios y para el proceso de ejecución de obra y supervisión para ocultar los grandes defectos en los estudios y la supervisión de la obra estaría dirigida a favor de la Empresa Tritón con Macedoni Honderman Núñez. |
02201704107-69538-22663.0-1.0 | Construcción de puente vehicular Urasqui sobre el río Ocoña distrito de Mariano Nicolás Valcárcel provincia de Camaná Arequipa Con el Oficio N° 588-2017/MZM-PRLANDINO de 11 de octubre de 2017 Mario Zúñiga Martínez, Parlamentario Andino, solicita se le informe: - La acción de control realizada a la obra del puente carrozable que conectará el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel con la provincia de Camaná. - El informe de acción de control ejecutada a la referida obra y sus resultados, así como la existencia de irregularidades de haberse encontrado. Manifiesta que hay múltiples denuncias de la población por las paralizaciones de obra, habiéndose desembolsado el 50% del presupuesto, contando la obra con un avance del 30%, lo que origina dilación en la edificación de la obra vial y representa riesgo para la población producto del aumento del caudal del Río Ocoña. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Construcción de puente vehicular Urasqui sobre el río Ocoña distrito de Mariano Nicolás Valcárcel provincia de Camaná Arequipa Con el Oficio N° 588-2017/MZM-PRLANDINO de 11 de octubre de 2017 Mario Zúñiga Martínez, Parlamentario Andino, solicita se le informe: - La acción de control realizada a la obra del puente carrozable que conectará el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel con la provincia de Camaná. - El informe de acción de control ejecutada a la referida obra y sus resultados, así como la existencia de irregularidades de haberse encontrado. Manifiesta que hay múltiples denuncias de la población por las paralizaciones de obra, habiéndose desembolsado el 50% del presupuesto, contando la obra con un avance del 30%, lo que origina dilación en la edificación de la obra vial y representa riesgo para la población producto del aumento del caudal del Río Ocoña. |
02201704129-66550-22735.0-1.0 | En el Proceso de Selección PS 001-CAS-RAPUN-2017, presuntamente se habría alterado los resultados finales publicados en la página web de ESSALUD - Convocatoria, con la finalidad de favorecer a algunos postulantes. Con formulario para presentar una denuncia de 20/10/17, la recurrente presentó a la Gerencia de Coordinación Regional Sur, una denuncia por presuntas irregularidades en proceso de selección PS 001-CAS-RAPUN-2017, siendo derivado con RAC.2017.0010949 y generando el Expediente N° 02201704129, manifestando que se presento al proceso de selección PS 001-CAS- RAPUN-2017, difundido por medio de prensa, ser transparente y anticorrupto; siendo descalificada en la etapa de evaluación curricular, hecho que se contradice por que en el Proceso de Selección N.° 024-CAS-RAARE-2017 que se lleva a cabo en Arequipa, donde se le adjudicó la plaza como digitador asistencial, hecho que sería injusto pues en este proceso también debió ser adjudicado. Asimismo, la recurrente refiere que presentó una solicitud al presidente del proceso de selección para que se le otorgue una copia de su examen de conocimiento y un informe sobre la evaluación total; sin embargo, no habría obteniendo la información solicitada, procediendo a descargar los archivos Excel publicados en la Web de ESSALUD - Convocatoria, que actualmente no se encuentran publicadas, y al revisar cada resultado de las evaluaciones, advirtió que los resultados de la calificación final publicado en la web se encuentra alterados, beneficiando a algunos postulantes, siendo el motivo de esta denuncia la alteración de los resultados. En la documentación presentada adjunta una muestra de resultados presuntamente alterados en físico y en digital y resultado de algunas plazas y un CD con la información del proceso, entre otros. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: En el Proceso de Selección PS 001-CAS-RAPUN-2017, presuntamente se habría alterado los resultados finales publicados en la página web de ESSALUD - Convocatoria, con la finalidad de favorecer a algunos postulantes. Con formulario para presentar una denuncia de 20/10/17, la recurrente presentó a la Gerencia de Coordinación Regional Sur, una denuncia por presuntas irregularidades en proceso de selección PS 001-CAS-RAPUN-2017, siendo derivado con RAC.2017.0010949 y generando el Expediente N° 02201704129, manifestando que se presento al proceso de selección PS 001-CAS- RAPUN-2017, difundido por medio de prensa, ser transparente y anticorrupto; siendo descalificada en la etapa de evaluación curricular, hecho que se contradice por que en el Proceso de Selección N.° 024-CAS-RAARE-2017 que se lleva a cabo en Arequipa, donde se le adjudicó la plaza como digitador asistencial, hecho que sería injusto pues en este proceso también debió ser adjudicado. Asimismo, la recurrente refiere que presentó una solicitud al presidente del proceso de selección para que se le otorgue una copia de su examen de conocimiento y un informe sobre la evaluación total; sin embargo, no habría obteniendo la información solicitada, procediendo a descargar los archivos Excel publicados en la Web de ESSALUD - Convocatoria, que actualmente no se encuentran publicadas, y al revisar cada resultado de las evaluaciones, advirtió que los resultados de la calificación final publicado en la web se encuentra alterados, beneficiando a algunos postulantes, siendo el motivo de esta denuncia la alteración de los resultados. En la documentación presentada adjunta una muestra de resultados presuntamente alterados en físico y en digital y resultado de algunas plazas y un CD con la información del proceso, entre otros. |
02201704154-70962-23136.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la obra del Mercado de Abastos de Cocachacra Se señala presuntas irregularidades en la obra del Mercado de Abastos de Cocachacra, referidos a que la empresa ganadora Consorcio ALTAIR, con RUC 20455326151 no está inscrita en el OSCE Se adjunta Carta N° 02-2017/LQZ de 11 de octubre de 2017 de Javier Quispe León, miembro del comité especial encargado del procedimiento de selección Licitación Pública N° 001-2017-MDC Mejoramiento ampliación del servicio de desarrollo y promoción del Mercado de Abastos de Cocachacra, que establece que las 2 empresas que participan en el procedimiento de selección Licitación Pública N° 001-2017-MDC y acta de Licitación Pública N° 001-2017-MDC en la cual se admite a calificación las propuestas de los 2 postores que participan en el procedimiento de selección. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la obra del Mercado de Abastos de Cocachacra Se señala presuntas irregularidades en la obra del Mercado de Abastos de Cocachacra, referidos a que la empresa ganadora Consorcio ALTAIR, con RUC 20455326151 no está inscrita en el OSCE Se adjunta Carta N° 02-2017/LQZ de 11 de octubre de 2017 de Javier Quispe León, miembro del comité especial encargado del procedimiento de selección Licitación Pública N° 001-2017-MDC Mejoramiento ampliación del servicio de desarrollo y promoción del Mercado de Abastos de Cocachacra, que establece que las 2 empresas que participan en el procedimiento de selección Licitación Pública N° 001-2017-MDC y acta de Licitación Pública N° 001-2017-MDC en la cual se admite a calificación las propuestas de los 2 postores que participan en el procedimiento de selección. |
02201704192-70984-23292.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur Presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, puesto que una persona que tendría suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones, vendría desempeñándose como técnica de la Oficina de Planillas de la UGEL. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur Presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, puesto que una persona que tendría suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones, vendría desempeñándose como técnica de la Oficina de Planillas de la UGEL. |
02201704197-66930-22004.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la contratación de hija de socio del Rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se denuncia que en la Partida registral n.° 01070163 se anota la creación de la empresa Salina Sanchéz & Asociados Sociedad Civil, que sus asociados son; César Agusto Salinas Málaga, Rohel Sánchez Sánchez, cada uno con un aporte de S/ 5000,00 y Antonio Condori Bueno, quien aportó S/ 2000,00. Que la empresa cambio su razón social a Salinas, Sanchéz & Asociados Auditores Consultores Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada con RUC n.° 20220664474. Que la sociedad entre César Agusto Salinas Málaga y Rohel Sanchéz, Rector de la Universidad Nacional de San Agustín ¿ Arequipa, sigue vigente que este hecho se acreditaría a través de la verificación de la dirección Web http://www.ssconsultoresauditores.com/staff en donde se aprecia que Rohel Sánchez Sánchez es parte del equipo de trabajo de dicha empresa. Que Katherine Ana Salina Linares con RUC 10297080895 es hija de Cesar Augusto Salinas Malaga y que desde el año 2016 hasta la fecha la Universidad Nacional de san Agustín ha desembolsado S/ 31 000,00 a favor de dicha persona. Información que registra el Portal de Transparencia Amigable del Ministerio de Economía y Fínanzas. Que se solicitó a la Universidad al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso de Información Pública, se facilite copia del contrato suscrito por Katherine Ana Salinas Linares, que se habría proporcionado uno que tiene una duración de 3 meses. (el cual no se adjunta a la denuncia ingresada a la CGR), para brindar servicios al Centro de Producción CEPREUNSA, para realizar labores de relacionista pública y asesora de prensa del Rector Rohel Sanchéz Sanchéz. Se señala que la contratación de esta persona no fue sometida a concurso mucho menos que haya existido una convocatoria pública. Que al conocer del desembolso de S/ 31 000,00 por parte de la Universidad a favor de la referida persona, se solicitó por ley de transparencia y acceso a la información copia de los requerimientos, ordenes de servicio, órdenes de pago, conformidad de servicio y facturas pagadas a la proveedora Katherine Ana Salinas Linares, habiéndose obtenido como respuesta que no se proporcionará lo solicitado dado que invade la intimidad personal. La denuncia presentada, acompañó copia del asiento registral n.° 34735, impresión de la consulta de RUC de Katherine Salinas Linares, Cesar Augusto Salinas Málaga y la de la empresa ¿Salinas Sanchéz & Asociados Soc. Civil¿, así como copia de la pág. Web de la empresa S.S. & Asociados Sociedad Civil donde se aprecia el equipo de profesionales de ésta, donde aparece Rohel Sánchez Sánchez, así como copia de documentos de la Universidad Nacional de San Agustín y el semanario Vista Libre del 9 al 15 de octubre donde se publica la denuncia. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la contratación de hija de socio del Rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se denuncia que en la Partida registral n.° 01070163 se anota la creación de la empresa Salina Sanchéz & Asociados Sociedad Civil, que sus asociados son; César Agusto Salinas Málaga, Rohel Sánchez Sánchez, cada uno con un aporte de S/ 5000,00 y Antonio Condori Bueno, quien aportó S/ 2000,00. Que la empresa cambio su razón social a Salinas, Sanchéz & Asociados Auditores Consultores Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada con RUC n.° 20220664474. Que la sociedad entre César Agusto Salinas Málaga y Rohel Sanchéz, Rector de la Universidad Nacional de San Agustín ¿ Arequipa, sigue vigente que este hecho se acreditaría a través de la verificación de la dirección Web http://www.ssconsultoresauditores.com/staff en donde se aprecia que Rohel Sánchez Sánchez es parte del equipo de trabajo de dicha empresa. Que Katherine Ana Salina Linares con RUC 10297080895 es hija de Cesar Augusto Salinas Malaga y que desde el año 2016 hasta la fecha la Universidad Nacional de san Agustín ha desembolsado S/ 31 000,00 a favor de dicha persona. Información que registra el Portal de Transparencia Amigable del Ministerio de Economía y Fínanzas. Que se solicitó a la Universidad al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso de Información Pública, se facilite copia del contrato suscrito por Katherine Ana Salinas Linares, que se habría proporcionado uno que tiene una duración de 3 meses. (el cual no se adjunta a la denuncia ingresada a la CGR), para brindar servicios al Centro de Producción CEPREUNSA, para realizar labores de relacionista pública y asesora de prensa del Rector Rohel Sanchéz Sanchéz. Se señala que la contratación de esta persona no fue sometida a concurso mucho menos que haya existido una convocatoria pública. Que al conocer del desembolso de S/ 31 000,00 por parte de la Universidad a favor de la referida persona, se solicitó por ley de transparencia y acceso a la información copia de los requerimientos, ordenes de servicio, órdenes de pago, conformidad de servicio y facturas pagadas a la proveedora Katherine Ana Salinas Linares, habiéndose obtenido como respuesta que no se proporcionará lo solicitado dado que invade la intimidad personal. La denuncia presentada, acompañó copia del asiento registral n.° 34735, impresión de la consulta de RUC de Katherine Salinas Linares, Cesar Augusto Salinas Málaga y la de la empresa ¿Salinas Sanchéz & Asociados Soc. Civil¿, así como copia de la pág. Web de la empresa S.S. & Asociados Sociedad Civil donde se aprecia el equipo de profesionales de ésta, donde aparece Rohel Sánchez Sánchez, así como copia de documentos de la Universidad Nacional de San Agustín y el semanario Vista Libre del 9 al 15 de octubre donde se publica la denuncia. |
02201704199-66738-22508.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el otorgamiento de la buena pro a la empresa Valero & Asociados SAC, en AS Ns° 002-2017-MTC/20.UZARE y 003-2017-MTC/20.UZARE, respecto a falsedad en la documentación presentada, inconsistencia en el formato "Oferta Económica" y personal clave propuesto que habrían sido considerados para la ejecución de ambos procesos. Mediante Formulario de denuncia de 26 de octubre de 2017, recepcionado por la Gerencia de Coordinación Regional Sur con expediente N° 02-2017-04199, se comunica a la Contraloría General de la República, que el 14 de agosto de 2017 se habría otorgado la buena pro a la empresa "Velero & Asociados SAC" en las Adjudicaciones Simplificadas Ns° 002 y 003-2017-MTC/20.UZARE convocadas por la Oficina zonal Arequipa de Provias Nacional para la "Contratación del servicio de mantenimiento rutinario tramo QUILCA- MATARANI" y "Contratación del servicio de mantenimiento rutinario tramo división CHIGUATA-SANTA LUCIA", respectivamente, donde el denunciante indica las irregularidades siguientes: (1) Las declaraciones juradas del personal clave, adolecerían de inconsistencias visibles, las cuales no cuentan con huella digital conforme los procedimientos de legalización de firmas; las firmas de personal clave impresos en las declaraciones juradas difieren de las registradas en el DNI, presumiéndose que fueron falsificadas. (2) El formato de declaración jurada "Oferta Económica" presentado por el contratista declarado ganador "Valero & Asociados SAC" en la AS Ns° 002-2017-MTC/20.UZARE, presentan inconsistencias en el monto ofertado de S/ 215 000.00, el mismo que se encuentra anotado con lapicero y no impreso conforme el formato de declaración jurada. (3) El personal clave propuesto por el postor ganador en las adjudicaciones simplificadas Nos 002-2017-MTC/20.UZARE I CONVOCATORIA y N° 003-2017-MTC/20.UZARE, es el mismo personal clave para ambos procesos, lo cual es imposible que el mismo personal ejecute los dos servicios de mantenimiento al mismo tiempo. Además, en el formulario de denuncia el ciudadano menciona que presentó el Expediente N° 11401971 y 11401974 de 29 de agosto de 2017 al OSCE, mediante el cual se informa sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de la buena pro a Valero & Asociados SAC, en AS Ns° 002-2017-MTC/20.UZARE y 003-2017-MTC/20.UZARE, respecto a falsedad en la documentación presentada, inconsistencia en el formato "Oferta Económica" y personal clave propuesto por el postor fue considerado en la ejecución de ambos procesos a la vez. El 11 de octubre de 2017, la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE emitió 03 Dictámenes Ns° 1629-2017/DGR/SPRI, 1630-2017/DGR/SPRI y Dictamen N° 1631-2017/DGR/SPRI, con las conclusiones a los cuestionamientos del expediente presentado por el recurrente, los cuales adjunta en su denuncia. Asimismo, el ciudadano presentó dos cartas solicitando la nulidad de oficio de los procesos de Adjudicación Simplificada N°s 002-2017-MTC/20.UZARE I CONVOCATORIA y 003-2017-MTC/20.UZARE I CONVOCATORIA, a la entidad Provias Nacional Oficina zonal Arequipa el 22 de agosto de 2017. Además, con Carta N° 018-2017-MTC/20.7.6.14.OEC de 24 de agosto de 2017 del Jefe Zonal Arequipa, le emite al Ciudadano respecto a su solicitudes de nulidad de oficio de procesos AS 02-2017-MTC/20.UZARE y AS 03-2017-MTC/20.UZARE, informándole que se realizará la fiscalización de la veracidad de los documentos presentados por el postor ganador, de evidenciarse inconsistencias se comunicara a la Autoridad competente. La carta se notificó al ciudadano, quien se habría negado en recepcionarlo, pero tomó conocimiento del mismo. Posteriormente, el ciudadano presentó información adicional con los Expedientes N°s 02-2017-04765 y 08-2017-50338. Con fecha 8 y 20 de noviembre de 2017, mediante correos electrónicos, se requirió al Jefe de Órgano de Control Institucional (OCI) de Provías Nacional, confirme si había recibido denuncia similar al hecho descrito e información recopilada de las acciones adoptadas por la Entidad. De cuya atención, el 29, 30 de noviembre, posteriormente el 7, 20 y 26 de diciembre de 2017, remite por el mismo medio la información solicitada. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el otorgamiento de la buena pro a la empresa Valero & Asociados SAC, en AS Ns° 002-2017-MTC/20.UZARE y 003-2017-MTC/20.UZARE, respecto a falsedad en la documentación presentada, inconsistencia en el formato "Oferta Económica" y personal clave propuesto que habrían sido considerados para la ejecución de ambos procesos. Mediante Formulario de denuncia de 26 de octubre de 2017, recepcionado por la Gerencia de Coordinación Regional Sur con expediente N° 02-2017-04199, se comunica a la Contraloría General de la República, que el 14 de agosto de 2017 se habría otorgado la buena pro a la empresa "Velero & Asociados SAC" en las Adjudicaciones Simplificadas Ns° 002 y 003-2017-MTC/20.UZARE convocadas por la Oficina zonal Arequipa de Provias Nacional para la "Contratación del servicio de mantenimiento rutinario tramo QUILCA- MATARANI" y "Contratación del servicio de mantenimiento rutinario tramo división CHIGUATA-SANTA LUCIA", respectivamente, donde el denunciante indica las irregularidades siguientes: (1) Las declaraciones juradas del personal clave, adolecerían de inconsistencias visibles, las cuales no cuentan con huella digital conforme los procedimientos de legalización de firmas; las firmas de personal clave impresos en las declaraciones juradas difieren de las registradas en el DNI, presumiéndose que fueron falsificadas. (2) El formato de declaración jurada "Oferta Económica" presentado por el contratista declarado ganador "Valero & Asociados SAC" en la AS Ns° 002-2017-MTC/20.UZARE, presentan inconsistencias en el monto ofertado de S/ 215 000.00, el mismo que se encuentra anotado con lapicero y no impreso conforme el formato de declaración jurada. (3) El personal clave propuesto por el postor ganador en las adjudicaciones simplificadas Nos 002-2017-MTC/20.UZARE I CONVOCATORIA y N° 003-2017-MTC/20.UZARE, es el mismo personal clave para ambos procesos, lo cual es imposible que el mismo personal ejecute los dos servicios de mantenimiento al mismo tiempo. Además, en el formulario de denuncia el ciudadano menciona que presentó el Expediente N° 11401971 y 11401974 de 29 de agosto de 2017 al OSCE, mediante el cual se informa sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de la buena pro a Valero & Asociados SAC, en AS Ns° 002-2017-MTC/20.UZARE y 003-2017-MTC/20.UZARE, respecto a falsedad en la documentación presentada, inconsistencia en el formato "Oferta Económica" y personal clave propuesto por el postor fue considerado en la ejecución de ambos procesos a la vez. El 11 de octubre de 2017, la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE emitió 03 Dictámenes Ns° 1629-2017/DGR/SPRI, 1630-2017/DGR/SPRI y Dictamen N° 1631-2017/DGR/SPRI, con las conclusiones a los cuestionamientos del expediente presentado por el recurrente, los cuales adjunta en su denuncia. Asimismo, el ciudadano presentó dos cartas solicitando la nulidad de oficio de los procesos de Adjudicación Simplificada N°s 002-2017-MTC/20.UZARE I CONVOCATORIA y 003-2017-MTC/20.UZARE I CONVOCATORIA, a la entidad Provias Nacional Oficina zonal Arequipa el 22 de agosto de 2017. Además, con Carta N° 018-2017-MTC/20.7.6.14.OEC de 24 de agosto de 2017 del Jefe Zonal Arequipa, le emite al Ciudadano respecto a su solicitudes de nulidad de oficio de procesos AS 02-2017-MTC/20.UZARE y AS 03-2017-MTC/20.UZARE, informándole que se realizará la fiscalización de la veracidad de los documentos presentados por el postor ganador, de evidenciarse inconsistencias se comunicara a la Autoridad competente. La carta se notificó al ciudadano, quien se habría negado en recepcionarlo, pero tomó conocimiento del mismo. Posteriormente, el ciudadano presentó información adicional con los Expedientes N°s 02-2017-04765 y 08-2017-50338. Con fecha 8 y 20 de noviembre de 2017, mediante correos electrónicos, se requirió al Jefe de Órgano de Control Institucional (OCI) de Provías Nacional, confirme si había recibido denuncia similar al hecho descrito e información recopilada de las acciones adoptadas por la Entidad. De cuya atención, el 29, 30 de noviembre, posteriormente el 7, 20 y 26 de diciembre de 2017, remite por el mismo medio la información solicitada. |
02201704200-66455-21832.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la designación de personal Se ha adjudicado el puesto de Jefe de Equipo de Desarrollo Organizacional a una persona, el Sr. Emerson Fernando Roman Salas, que no cumple con el perfil, favoreciendolo indebidamente y generando actos de corrupción. Los días 13 y 20 de agosto de 2017 se publicaron en el diario "El Pueblo" los avisos de puestos vacantes en SEAL para concurso externo, entre estos el puesto de Jefe de Equipo de Desarrollo Organizacional. El día 13 de setiembre la empresa Factor Humano remitió un correo a los candidatos para presentarse a prueba de conocimientos, revisión de documentos y entrevistas.Entre estos no se encontraba el mencionado señor.El día 09 de octubre de 2017 el Directorio de SEAL designo al Sr. Emerson Fernando Roman Salas como Jefe de Equipo de Desarrollo Organizacional sin que este cumpla con el perfil requerido para dicho puesto. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la designación de personal Se ha adjudicado el puesto de Jefe de Equipo de Desarrollo Organizacional a una persona, el Sr. Emerson Fernando Roman Salas, que no cumple con el perfil, favoreciendolo indebidamente y generando actos de corrupción. Los días 13 y 20 de agosto de 2017 se publicaron en el diario "El Pueblo" los avisos de puestos vacantes en SEAL para concurso externo, entre estos el puesto de Jefe de Equipo de Desarrollo Organizacional. El día 13 de setiembre la empresa Factor Humano remitió un correo a los candidatos para presentarse a prueba de conocimientos, revisión de documentos y entrevistas.Entre estos no se encontraba el mencionado señor.El día 09 de octubre de 2017 el Directorio de SEAL designo al Sr. Emerson Fernando Roman Salas como Jefe de Equipo de Desarrollo Organizacional sin que este cumpla con el perfil requerido para dicho puesto. |
02201704230-67189-22048.0-1.0 | Presuntas irregularidades respecto a designación del director del departamento académico de Historia, Geografía y Antropología de la facultad de Ciencias Históricos Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín. La denuncia señala presuntas irregularidades respecto a la designación del licenciado Pablo de la Vera Cruz Chávez como director del departamento académico de Historia, Geografía y Antropología de la facultad de Ciencias Históricos Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, desde el año 2007, sin cumplir con los requisitos exigidos para el cargo. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades respecto a designación del director del departamento académico de Historia, Geografía y Antropología de la facultad de Ciencias Históricos Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín. La denuncia señala presuntas irregularidades respecto a la designación del licenciado Pablo de la Vera Cruz Chávez como director del departamento académico de Historia, Geografía y Antropología de la facultad de Ciencias Históricos Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, desde el año 2007, sin cumplir con los requisitos exigidos para el cargo. |
02201704262-67977-22274.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 011-2017-GRA-AUTODEMA-1 Ejecución de obra Mantenimiento de la estructura metálica interior del tubo puente Matadero Huambo de la aducción Tuti túnel terminal Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 011-2017-GRA-AUTODEMA-1 Ejecución de obra Mantenimiento de la estructura metálica interior del tubo puente Matadero Huambo de la aducción Tuti túnel terminal, al tener deficiencias los términos de referencia de las bases y la calificación efectuada al postor adjudicatario, presume un favorecimiento y ejecución de obra que generará perjuicio y solicita un control simultáneo a la obra. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 011-2017-GRA-AUTODEMA-1 Ejecución de obra Mantenimiento de la estructura metálica interior del tubo puente Matadero Huambo de la aducción Tuti túnel terminal Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 011-2017-GRA-AUTODEMA-1 Ejecución de obra Mantenimiento de la estructura metálica interior del tubo puente Matadero Huambo de la aducción Tuti túnel terminal, al tener deficiencias los términos de referencia de las bases y la calificación efectuada al postor adjudicatario, presume un favorecimiento y ejecución de obra que generará perjuicio y solicita un control simultáneo a la obra. |
02201704273-67171-22045.0-1.0 | Presuntas irregularidades en proceso de selección para financiamiento y ejecución del proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata, por incumplimiento de implementación de recomendaciones de Informe Previo. Se denuncia que se tomó conocimiento del Informe previo n.° 00088-2017-CG/PREV, de la Contraloría General de la República, y que en este se solicita implementar de manera previa al proceso de selección N° 01-2017-CE-MDP-LEY 29230 y LA LEY 30264, ¿Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Paucarpata, Provincia de Arequipa ¿ Arequipa¿, aspectos relacionados a la inclusión de fibra óptica en el proyecto,a así como modificación del costo del proyecto. Al respecto, la recurrente señala que: ¿(¿) en los últimos párrafos del punto c, pág 7, se señlala que antes de convocar al proceso de selección para la contratación de una empresa privada que financiará yejecutará el proyecto, la municipalidad debió implementar: 1. El no incluir el despliegue e instalación de fibra óptica en su proyecto, pues el servicio de gestión, administración y operación incluso de mantenimiento de fibra óptica le corresponde a servicios públicos prestados por operadores PRIVADOS (art. 47 Ley Telecomunicaciones) además de NO SER COMPETENCIA MUNICIPAL¿. Además se señala que los costos del proyecto respecto a la instalación y despliegue de fibra óptica y cámaras de vigilancia que ascendían a S/ 6 066 300,71 y de debía disminuir con el retiro del monto determinado para fibra óptica. Situación que no habría ocurrido, al no haberse pedido nuevamente en sesión de concejo municipal autorización para un nuevo monto de endeudamiento y a pesar de ello, se ha iniciado el proceso de selección y que este hecho estaría vulnerando la Directiva N° 012-2016-CG/GPROD ¿Emisión del Informe Previo Establecido por el Literal L) del Artículo 22° de la Ley N° 27785¿; respecto a los requisitos para las operaciones de endeudamiento del Gobierno Nacional. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en proceso de selección para financiamiento y ejecución del proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Paucarpata, por incumplimiento de implementación de recomendaciones de Informe Previo. Se denuncia que se tomó conocimiento del Informe previo n.° 00088-2017-CG/PREV, de la Contraloría General de la República, y que en este se solicita implementar de manera previa al proceso de selección N° 01-2017-CE-MDP-LEY 29230 y LA LEY 30264, ¿Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Paucarpata, Provincia de Arequipa ¿ Arequipa¿, aspectos relacionados a la inclusión de fibra óptica en el proyecto,a así como modificación del costo del proyecto. Al respecto, la recurrente señala que: ¿(¿) en los últimos párrafos del punto c, pág 7, se señlala que antes de convocar al proceso de selección para la contratación de una empresa privada que financiará yejecutará el proyecto, la municipalidad debió implementar: 1. El no incluir el despliegue e instalación de fibra óptica en su proyecto, pues el servicio de gestión, administración y operación incluso de mantenimiento de fibra óptica le corresponde a servicios públicos prestados por operadores PRIVADOS (art. 47 Ley Telecomunicaciones) además de NO SER COMPETENCIA MUNICIPAL¿. Además se señala que los costos del proyecto respecto a la instalación y despliegue de fibra óptica y cámaras de vigilancia que ascendían a S/ 6 066 300,71 y de debía disminuir con el retiro del monto determinado para fibra óptica. Situación que no habría ocurrido, al no haberse pedido nuevamente en sesión de concejo municipal autorización para un nuevo monto de endeudamiento y a pesar de ello, se ha iniciado el proceso de selección y que este hecho estaría vulnerando la Directiva N° 012-2016-CG/GPROD ¿Emisión del Informe Previo Establecido por el Literal L) del Artículo 22° de la Ley N° 27785¿; respecto a los requisitos para las operaciones de endeudamiento del Gobierno Nacional. |
02201704322-67279-22082.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Arequipa, respecto a la Licitación del Viaducto Salaverry El recurrente señala que de acuerdo al dictamen del OSCE N° 1558-2017/DGR/SPRI, la Municipalidad Provincial de Arequipa no habría justificado técnicamente el encargo para la licitación del Viaducto Salaverry | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Arequipa, respecto a la Licitación del Viaducto Salaverry El recurrente señala que de acuerdo al dictamen del OSCE N° 1558-2017/DGR/SPRI, la Municipalidad Provincial de Arequipa no habría justificado técnicamente el encargo para la licitación del Viaducto Salaverry |
02201704325-68542-22465.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Universidad Nacional de San Agustín, respecto a funcionario sancionado. Presuntas irregularidades respecto a funcionario sancionado que aparentemente continuaría trabajando en la Universidad Nacional de San Agustín | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Universidad Nacional de San Agustín, respecto a funcionario sancionado. Presuntas irregularidades respecto a funcionario sancionado que aparentemente continuaría trabajando en la Universidad Nacional de San Agustín |
02201704325-68542-22467.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la Universidad Nacional de San Agustín, referido a el cumplimiento de labor lectiva. Presuntas irregularidades en el cumplimiento de labor lectiva por cambio de pisos en horas de clases. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Universidad Nacional de San Agustín, referido a el cumplimiento de labor lectiva. Presuntas irregularidades en el cumplimiento de labor lectiva por cambio de pisos en horas de clases. |
02201704325-68542-22472.0-3.0 | Presuntas irregularidades en la Universidad Nacional de San Agustín, respecto a docentes cesantes. Presuntas irregularidades respecto a docentes cesantes invitados a continuar con la docencia en pregrado y posgrado sin haber sido designados previamente como docentes extraordinarios de la Universidad Nacional de San Agustín. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Universidad Nacional de San Agustín, respecto a docentes cesantes. Presuntas irregularidades respecto a docentes cesantes invitados a continuar con la docencia en pregrado y posgrado sin haber sido designados previamente como docentes extraordinarios de la Universidad Nacional de San Agustín. |
02201704325-68542-22473.0-4.0 | Presuntas irregularidades en la labor lectiva en la Universidad Nacional de San Agustín. Presunto incumplimiento de la labor lectiva en la Universidad Nacional de San Agustín | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la labor lectiva en la Universidad Nacional de San Agustín. Presunto incumplimiento de la labor lectiva en la Universidad Nacional de San Agustín |
02201704382-73618-23970.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el cobro del impuesto predial Se señala que el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Santa María La Colina viene ejecutando el cobro del impuesto predial del autoavaluo a los propietarios de inmuebles rústicos y urbanos que se encuentran en la jurisdicción, donde se ubica la nueva ciudad Majes, prueba de esto es el cobro al señor Leonell Bedoya Todco con domicilio en Ciudad de majes módulo A sector 3 Mz N3 lote 9 en cuya declaración jurada del impuesto predial de autoavaluo del año 2016 se advierte que ha sido cobrado por la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Santa María La Colina. Asimismo, señala que existe un gran número de casos de estos cobros irregulares, comunicando por radio y televisión para que se apersonen a pagar el impuesto predial, el contribuyente Víctor Vilca Cáceres cuenta con notificación preventiva de sanción N° 119-CP COLINA/2017-AT-MCPSMLC para regularizar la declaración del impuesto predial. El Tribunal Constitucional ha emitido en el año 2009 la Resolución N° 11237-7-2009 que establece que las municipalidades de los centros poblados no son competentes para administrar el impuesto predial de autoavaluo de los predios que se ubican en su jurisdicción, por lo que la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Santa María La Colina no tiene competencia para administrar el impuesto predial. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el cobro del impuesto predial Se señala que el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Santa María La Colina viene ejecutando el cobro del impuesto predial del autoavaluo a los propietarios de inmuebles rústicos y urbanos que se encuentran en la jurisdicción, donde se ubica la nueva ciudad Majes, prueba de esto es el cobro al señor Leonell Bedoya Todco con domicilio en Ciudad de majes módulo A sector 3 Mz N3 lote 9 en cuya declaración jurada del impuesto predial de autoavaluo del año 2016 se advierte que ha sido cobrado por la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Santa María La Colina. Asimismo, señala que existe un gran número de casos de estos cobros irregulares, comunicando por radio y televisión para que se apersonen a pagar el impuesto predial, el contribuyente Víctor Vilca Cáceres cuenta con notificación preventiva de sanción N° 119-CP COLINA/2017-AT-MCPSMLC para regularizar la declaración del impuesto predial. El Tribunal Constitucional ha emitido en el año 2009 la Resolución N° 11237-7-2009 que establece que las municipalidades de los centros poblados no son competentes para administrar el impuesto predial de autoavaluo de los predios que se ubican en su jurisdicción, por lo que la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Santa María La Colina no tiene competencia para administrar el impuesto predial. |
02201704382-73618-23971.0-2.0 | Presuntas irregularidades en cobros Se señala que en el cementerio general del distrito de majes, en la semana de celebración de costumbre de todos los santos, la Municipalidad ha cobrado por el ingreso vehicular al interior del cementerio, como se aprecia en el cartel colocado en el exterior y en los tickets que entregaban los trabajadores, donde no se indicaba el monto a cobrar, lo que se demuestra en las vistas fotográficas adjuntas, realizando una constatación policial, donde se precisa que el cobro se realizó por orden del Alcalde. Al respecto, señala que los cobros se han realizado por propia voluntad del Alcalde, no hay acuerdo del Concejo Municipal, ni autorización y sin tener conocimiento para donde se destinan los fondos, cuando son las municipalidades distritales las que transfieren fondos para el desarrollo de las actividades de los centros poblados. Presumiendo el ilícito penal de cobro indebido y de enriquecimiento ilícito. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en cobros Se señala que en el cementerio general del distrito de majes, en la semana de celebración de costumbre de todos los santos, la Municipalidad ha cobrado por el ingreso vehicular al interior del cementerio, como se aprecia en el cartel colocado en el exterior y en los tickets que entregaban los trabajadores, donde no se indicaba el monto a cobrar, lo que se demuestra en las vistas fotográficas adjuntas, realizando una constatación policial, donde se precisa que el cobro se realizó por orden del Alcalde. Al respecto, señala que los cobros se han realizado por propia voluntad del Alcalde, no hay acuerdo del Concejo Municipal, ni autorización y sin tener conocimiento para donde se destinan los fondos, cuando son las municipalidades distritales las que transfieren fondos para el desarrollo de las actividades de los centros poblados. Presumiendo el ilícito penal de cobro indebido y de enriquecimiento ilícito. |
02201704382-73618-23972.0-3.0 | Presuntas irregularidades en contrato de concesión Se señala que el Alcalde ha celebrado un contrato de concesión de explotación de materiales con la Compañía Minera E&B N° 001-2017-MDCPSMLC de 23 de febrero de 2017 otorgando la concesión para explotar y comercializar las canteras en la jurisdicción de la Municipalidad hasta el 31 de marzo del 2020 considerando que cuentan con tal facultad. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en contrato de concesión Se señala que el Alcalde ha celebrado un contrato de concesión de explotación de materiales con la Compañía Minera E&B N° 001-2017-MDCPSMLC de 23 de febrero de 2017 otorgando la concesión para explotar y comercializar las canteras en la jurisdicción de la Municipalidad hasta el 31 de marzo del 2020 considerando que cuentan con tal facultad. |
02201704382-73618-23973.0-4.0 | Presuntas irregularidades en el acceso a la información Se señala que el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Santa María La Colina se está rehusando a otorgar información tal como lo establece la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, como al señor Víctor Vilca Cáceres que el 14 de febrero de 2017 solicitó información sin alcanzarla, motivo por el que emitió una carta el 17 de marzo de 2017 que no ha sido atendida, presumiendo que estaría cometiendo omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el acceso a la información Se señala que el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Santa María La Colina se está rehusando a otorgar información tal como lo establece la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, como al señor Víctor Vilca Cáceres que el 14 de febrero de 2017 solicitó información sin alcanzarla, motivo por el que emitió una carta el 17 de marzo de 2017 que no ha sido atendida, presumiendo que estaría cometiendo omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales. |
02201704382-73618-25044.0-5.0 | Presuntas irregularidades en los ingresos recaudados Se alcanzan diversos documentos de los ingresos recaudados en la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Santa María La Colina en el 2016 y 2017 mencionando que no se sustenta el área en la que se han destinado los dineros recaudados, ni como se han gastado, apareciendo cobros por el impuesto predial. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en los ingresos recaudados Se alcanzan diversos documentos de los ingresos recaudados en la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Santa María La Colina en el 2016 y 2017 mencionando que no se sustenta el área en la que se han destinado los dineros recaudados, ni como se han gastado, apareciendo cobros por el impuesto predial. |
02201704431-67534-22151.0-1.0 | Presuntas irregularidades respecto al nombramiento de director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. La denuncia señala que el señor Luis Ernesto Cuadros Paz, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, designa al magister Enrique Valderrama Chauca, como director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, sin cumplir con los requisitos exigidos para el cargo. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades respecto al nombramiento de director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. La denuncia señala que el señor Luis Ernesto Cuadros Paz, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, designa al magister Enrique Valderrama Chauca, como director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, sin cumplir con los requisitos exigidos para el cargo. |
02201704432-67530-22150.0-1.0 | Presuntas irregularidades respecto al nombramiento de director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. La denuncia señala que el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la universidad de san Agustín, designa al magister Wilber Anibal Valdez Aguilar, como director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación, sin cumplir con los requisitos exigidos para el cargo. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades respecto al nombramiento de director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. La denuncia señala que el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la universidad de san Agustín, designa al magister Wilber Anibal Valdez Aguilar, como director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación, sin cumplir con los requisitos exigidos para el cargo. |
02201704458-68131-22310.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado Con Formulario de denuncia vía web de 14 de noviembre de 2017, se comunicó que en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado habría presunta irregularidad en el retiro de instalación de elementos publicitarios de un particular. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado Con Formulario de denuncia vía web de 14 de noviembre de 2017, se comunicó que en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado habría presunta irregularidad en el retiro de instalación de elementos publicitarios de un particular. |
02201704617-69511-22661.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la convocatoria para la contratación administrativa de servicios de personal en la sede de la Gerencia Regional de Educación Arequipa 2017 Con documento s/n de 23 de noviembre de 2017, se presentó una denuncia respecto a presuntas irregularidades en la convocatoria para la contratación administrativa de servicios de personal en la sede de la Gerencia Regional de Educación Arequipa. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la convocatoria para la contratación administrativa de servicios de personal en la sede de la Gerencia Regional de Educación Arequipa 2017 Con documento s/n de 23 de noviembre de 2017, se presentó una denuncia respecto a presuntas irregularidades en la convocatoria para la contratación administrativa de servicios de personal en la sede de la Gerencia Regional de Educación Arequipa. |
02201704671-71805-23483.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 007-2017-GRA-GRE-UGEL-AS Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 007-2017-GRA-GRE-UGEL-AS al tener el resumen ejecutivo cotizaciones de las empresas Mitsui Automotriz SA y Concesionarios Autorizados SAC que comercializan la marca Toyota y consignar una supuesta pluralidad de postores, lo cual sería falso, las especificaciones técnicas de las bases son copia del catálogo de Toyota, hechos puestos de conocimiento de la Entidad, sin obtener respuesta. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 007-2017-GRA-GRE-UGEL-AS Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 007-2017-GRA-GRE-UGEL-AS al tener el resumen ejecutivo cotizaciones de las empresas Mitsui Automotriz SA y Concesionarios Autorizados SAC que comercializan la marca Toyota y consignar una supuesta pluralidad de postores, lo cual sería falso, las especificaciones técnicas de las bases son copia del catálogo de Toyota, hechos puestos de conocimiento de la Entidad, sin obtener respuesta. |
02201704697-70388-23026.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur Presuntos actos irregulares en relación a la pérdida de computadoras de propiedad estatal con fines de instrucción para los educandos | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur Presuntos actos irregulares en relación a la pérdida de computadoras de propiedad estatal con fines de instrucción para los educandos |
02201704697-70388-23027.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur Presuntos actos irregulares en relación a la elaboración, remisión de partes de asistencia del personal docente. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur Presuntos actos irregulares en relación a la elaboración, remisión de partes de asistencia del personal docente. |
02201704698-71016-23203.0-1.0 | Omisión de registrar en el portal SEACE las Órdenes de compra y de Servicios La Subdirección de procesamiento de riesgos informó la omisión de registrar en el portal SEACE las Órdenes de compra y de Servicios en la Municipalidad Distrital de Chiguata | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Omisión de registrar en el portal SEACE las Órdenes de compra y de Servicios La Subdirección de procesamiento de riesgos informó la omisión de registrar en el portal SEACE las Órdenes de compra y de Servicios en la Municipalidad Distrital de Chiguata |
02201704785-69045-22611.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el otorgamiento de constancia de inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral RENEEIL Se señala que el 3 de octubre de 2017 la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo emitió constancia de inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral RENEEIL a favor de la Empresa de Seguridad y Protección Patrimonial SAC SERPROP SAC sin que cuente con el capital social necesario. Que mediante escrito de 10 de octubre de 2017 la Empresa de Vigilancia Armada y Servicios SA comunica tal irregularidad a la Gerencia Regional de Trabajo, al respecto la Dirección emitió la Resolución Directoral N° 016-2017-GRA-GRTPE-SGPECL/RENEEIL de 16 de octubre de 2017 que cancela la constancia RENEEIL otorgada a la Empresa SERPROP SAC y que el 26 de octubre de 2017 se otorgó nueva constancia, sin que a la fecha se determine responsabilidad por la inscripción. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el otorgamiento de constancia de inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral RENEEIL Se señala que el 3 de octubre de 2017 la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo emitió constancia de inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral RENEEIL a favor de la Empresa de Seguridad y Protección Patrimonial SAC SERPROP SAC sin que cuente con el capital social necesario. Que mediante escrito de 10 de octubre de 2017 la Empresa de Vigilancia Armada y Servicios SA comunica tal irregularidad a la Gerencia Regional de Trabajo, al respecto la Dirección emitió la Resolución Directoral N° 016-2017-GRA-GRTPE-SGPECL/RENEEIL de 16 de octubre de 2017 que cancela la constancia RENEEIL otorgada a la Empresa SERPROP SAC y que el 26 de octubre de 2017 se otorgó nueva constancia, sin que a la fecha se determine responsabilidad por la inscripción. |
02201704786-69054-22613.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Concurso Público N° 006-2017-EGASA Se señala que el comité especial otorgó la buena pro en el Concurso Público N° 006-2017-EGASA a pesar de comunicarle que la Empresa Seguridad y Protección Patrimonial SAC SERPOR SAC integrante del Consorcio SEPROP SAC World Security And Service SAC había participado en el procedimiento de selección con registro de intermediación laboral obtenido en forma irregular. Asimismo, señala que al haberse anulado el registro de intermediación laboral por no haber consignado el capital social requerido, este registro nunca existió por lo tanto en la presentación de propuestas no tenía la condición de intermediación laboral, obteniendo recién la Empresa SERPOR SAC el registro de intermediación laboral el 19 de octubre de 2017 y a pesar de que el 19 de octubre de 2017 se comunicó a la Gerencia de EGASA se prosiguió con el procedimiento de selección. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Concurso Público N° 006-2017-EGASA Se señala que el comité especial otorgó la buena pro en el Concurso Público N° 006-2017-EGASA a pesar de comunicarle que la Empresa Seguridad y Protección Patrimonial SAC SERPOR SAC integrante del Consorcio SEPROP SAC World Security And Service SAC había participado en el procedimiento de selección con registro de intermediación laboral obtenido en forma irregular. Asimismo, señala que al haberse anulado el registro de intermediación laboral por no haber consignado el capital social requerido, este registro nunca existió por lo tanto en la presentación de propuestas no tenía la condición de intermediación laboral, obteniendo recién la Empresa SERPOR SAC el registro de intermediación laboral el 19 de octubre de 2017 y a pesar de que el 19 de octubre de 2017 se comunicó a la Gerencia de EGASA se prosiguió con el procedimiento de selección. |
02201704797-68597-22533.0-1.0 | Presuntas irregularidades en atención al ciudadano, referidas al libro de reclamaciones, por parte de la Policía Nacional del Perú. La Comisaría de Yanahuara Arequipa, presuntamente infringió las disposiciones de la normativa de atención del Libro de Reclamaciones, al haber realizado las siguientes aspectos: no proporcionó el libro de reclamaciones al recurrente, no otorgó la atención preferencial como persona con discapacidad y además el ciudadano recibió amenaza del personal de la dependencia policial; asimismo, precisa que luego de haber presentado un escrito por tales acciones, dicha Entidad no habría aclarado el proceder de tales actos. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en atención al ciudadano, referidas al libro de reclamaciones, por parte de la Policía Nacional del Perú. La Comisaría de Yanahuara Arequipa, presuntamente infringió las disposiciones de la normativa de atención del Libro de Reclamaciones, al haber realizado las siguientes aspectos: no proporcionó el libro de reclamaciones al recurrente, no otorgó la atención preferencial como persona con discapacidad y además el ciudadano recibió amenaza del personal de la dependencia policial; asimismo, precisa que luego de haber presentado un escrito por tales acciones, dicha Entidad no habría aclarado el proceder de tales actos. |
02201704811-71020-25769.0-1.0 | Presuntas irregularidades relacionadas al uso de la camioneta de propiedad de la Municipalidad Distrital de Acarí. Los recurrentes señalan que desde enero del 2016 a junio de 2017 el alcalde realizó viajes a Lima y Arequipa usando la camioneta de la Municipalidad. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades relacionadas al uso de la camioneta de propiedad de la Municipalidad Distrital de Acarí. Los recurrentes señalan que desde enero del 2016 a junio de 2017 el alcalde realizó viajes a Lima y Arequipa usando la camioneta de la Municipalidad. |
02201704811-71020-25770.0-2.0 | Presuntas irregularidades relacionadas al otorgamiento de viáticos para el alcalde de la Municipalidad Distrital de Acarí. Los recurrentes señalan que desde enero del 2016 a junio de 2017 el alcalde realizó viajes a Lima y Arequipa otorgándosele viáticos que exceden el límite de la escala | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades relacionadas al otorgamiento de viáticos para el alcalde de la Municipalidad Distrital de Acarí. Los recurrentes señalan que desde enero del 2016 a junio de 2017 el alcalde realizó viajes a Lima y Arequipa otorgándosele viáticos que exceden el límite de la escala |
02201704811-71020-25771.0-3.0 | Presuntas irregularidades relacionadas a la compra de una trimoto carga. Los recurrentes señalan presuntas irregularidades en la adquisición de una trimoto carga para el distrito de Acarí por S/13 500,00 a una empresa de Nazca, compra que estaría sobrevalorada a comparación de los precios ofertados por las empresas de la jurisdicción de Acarí, que no tendría placa ni SOAT. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades relacionadas a la compra de una trimoto carga. Los recurrentes señalan presuntas irregularidades en la adquisición de una trimoto carga para el distrito de Acarí por S/13 500,00 a una empresa de Nazca, compra que estaría sobrevalorada a comparación de los precios ofertados por las empresas de la jurisdicción de Acarí, que no tendría placa ni SOAT. |
02201704811-71020-25772.0-4.0 | Presunta omisión de inicio de procedimiento administrativo a trabajadora que no custodio laptop de propiedad de la Municipalidad Distrital de Acarí. Los recurrentes señalan que se habría adquirido cuatro laptops y que una de ellas habría sido hurtada sin iniciarse proceso a la persona responsable de su resguardo. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta omisión de inicio de procedimiento administrativo a trabajadora que no custodio laptop de propiedad de la Municipalidad Distrital de Acarí. Los recurrentes señalan que se habría adquirido cuatro laptops y que una de ellas habría sido hurtada sin iniciarse proceso a la persona responsable de su resguardo. |
02201704811-71020-25773.0-5.0 | Presunto pago efectuado a trabajadora fallecida identificada con DNI N° 24874632 Los recurrentes señalan que para el año 2016 se habría pagado a un trabajador que habría fallecido la suma de S/ 3000,00 mensuales. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto pago efectuado a trabajadora fallecida identificada con DNI N° 24874632 Los recurrentes señalan que para el año 2016 se habría pagado a un trabajador que habría fallecido la suma de S/ 3000,00 mensuales. |
02201704811-71020-25774.0-6.0 | Existencia de trabajadores que no figuran en planillas. Los recurrentes señalan que en la Municipalidad Distrital de Acari existirían trabajadores que no figuran en planillas que llevan más de 1 año trabajando, lo que contravendría los derechos laborales de los trabajadores por no gozar con sus beneficios laborales. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Existencia de trabajadores que no figuran en planillas. Los recurrentes señalan que en la Municipalidad Distrital de Acari existirían trabajadores que no figuran en planillas que llevan más de 1 año trabajando, lo que contravendría los derechos laborales de los trabajadores por no gozar con sus beneficios laborales. |
02201704811-71020-25775.0-7.0 | Presunta negativa de entrega de movilidad a regidores de la Municipalidad Distrital de Acarí, a fin de realizar labor de fiscalización. Los recurrentes señalan presuntas irregularidades relacionadas a la fiscalización de los regidores de la Municipalidad Distrital de Acarí. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta negativa de entrega de movilidad a regidores de la Municipalidad Distrital de Acarí, a fin de realizar labor de fiscalización. Los recurrentes señalan presuntas irregularidades relacionadas a la fiscalización de los regidores de la Municipalidad Distrital de Acarí. |
02201704811-71020-25776.0-8.0 | Presuntas irregularidades en relación a sesión ordinaria de acuerdos de Concejo Municipal. Los recurrentes señalan que en sesión ordinaria de acuerdos el alcalde realiza voto dirimente. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en relación a sesión ordinaria de acuerdos de Concejo Municipal. Los recurrentes señalan que en sesión ordinaria de acuerdos el alcalde realiza voto dirimente. |
02201704920-69624-22684.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la contratación de técnico Se señala que a Jesús Martínez se le contrató para la plaza de técnico en nutrición sin efectuar concurso. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la contratación de técnico Se señala que a Jesús Martínez se le contrató para la plaza de técnico en nutrición sin efectuar concurso. |
02201704920-69624-22685.0-2.0 | Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección Licitación Pública para abastecimiento de alimentos Se señala que en el Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Regional Honorio Delgado, el procedimiento de Licitación Pública para el periodo 2017 se tiene como resultado la falta de alimentos, ya que 3 veces se ha caído la Licitación Pública en perjuicio de los pacientes, sin que exista control en la calidad de los alimentos. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección Licitación Pública para abastecimiento de alimentos Se señala que en el Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Regional Honorio Delgado, el procedimiento de Licitación Pública para el periodo 2017 se tiene como resultado la falta de alimentos, ya que 3 veces se ha caído la Licitación Pública en perjuicio de los pacientes, sin que exista control en la calidad de los alimentos. |
02201704920-69624-22686.0-3.0 | Presuntas irregularidades en el control de los alimentos Se señala que en el Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Regional Honorio Delgado, existe un control deficiente en el ingreso de alimentos, los que son de mala calidad, teniendo a Irma Chalco Muchica como jefa, quien realiza los pedidos y recepción de alimentos, sin que permanezca en el servicio. Asimismo, señala que los proveedores no cumplen con traer lo solicitado, María Gutiérrez Arapa proveedora semanal de fruta, trae manzana delicia en vez de manzana royal, mango hade en vez de mango criollo, lo que es distribuido a los pacientes. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el control de los alimentos Se señala que en el Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Regional Honorio Delgado, existe un control deficiente en el ingreso de alimentos, los que son de mala calidad, teniendo a Irma Chalco Muchica como jefa, quien realiza los pedidos y recepción de alimentos, sin que permanezca en el servicio. Asimismo, señala que los proveedores no cumplen con traer lo solicitado, María Gutiérrez Arapa proveedora semanal de fruta, trae manzana delicia en vez de manzana royal, mango hade en vez de mango criollo, lo que es distribuido a los pacientes. |
02201704920-69624-22687.0-4.0 | Presuntas deficiencias en las condiciones higiénicas del área de preparación de alimentos Se señala que en el que Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Regional Honorio Delgado, existe desorden y malas condiciones higiénicas en el área donde se preparan alimentos, sin tomar en consideración las normas técnicas del servicio de alimentación. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas deficiencias en las condiciones higiénicas del área de preparación de alimentos Se señala que en el que Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Regional Honorio Delgado, existe desorden y malas condiciones higiénicas en el área donde se preparan alimentos, sin tomar en consideración las normas técnicas del servicio de alimentación. |
02201704920-69624-22688.0-5.0 | Presunta utilización de insumos para celebraciones Se señala que en el Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Regional Honorio Delgado, se utilizan los recursos para hacer celebraciones del hospital. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta utilización de insumos para celebraciones Se señala que en el Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Regional Honorio Delgado, se utilizan los recursos para hacer celebraciones del hospital. |
02201704920-69624-22689.0-6.0 | Presuntas irregularidades en la compensación económica y designación de jefatura Se señala que en el Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Regional Honorio Delgado, la jefa percibe una compensación económica que no le corresponde y no reúne los requisitos ni tiene el perfil para el cargo de jefatura, debido a que no cuenta con capacitación. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la compensación económica y designación de jefatura Se señala que en el Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Regional Honorio Delgado, la jefa percibe una compensación económica que no le corresponde y no reúne los requisitos ni tiene el perfil para el cargo de jefatura, debido a que no cuenta con capacitación. |
02201704954-71225-23215.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Chiguata Señala presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Chiguata relacionadas al abandono de bolsas de cemento. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Chiguata Señala presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Chiguata relacionadas al abandono de bolsas de cemento. |
02201705008-72730-23680.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la compra de cámaras de seguridad La recurrente señala que existe un contrato de compra de cámaras para IE CNIA suscrita por el Director Claudio Delgado Díaz y la APAFA, cámaras que no funcionan hasta la fecha. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la compra de cámaras de seguridad La recurrente señala que existe un contrato de compra de cámaras para IE CNIA suscrita por el Director Claudio Delgado Díaz y la APAFA, cámaras que no funcionan hasta la fecha. |
02201705008-72730-23682.0-2.0 | Solicitud de recursos directamente recaudados Se señala que se solicitó el informe de los recursos directamente recaudados de los últimos 5 años y la respuesta es que está en proceso conforme al Oficio 549-2017-D-I-IA | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Solicitud de recursos directamente recaudados Se señala que se solicitó el informe de los recursos directamente recaudados de los últimos 5 años y la respuesta es que está en proceso conforme al Oficio 549-2017-D-I-IA |
02201705008-72730-23683.0-3.0 | Solicitud de liquidación de obras Solicitan la liquidación de obras realizadas por la Municipalidad Provincial de Arequipa, por el Gobierno Regional Arequipa y la MINEDU, ya que la no liquidación de estas obras impide que se destine el comedor para los 1500 estudiantes de la IE | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Solicitud de liquidación de obras Solicitan la liquidación de obras realizadas por la Municipalidad Provincial de Arequipa, por el Gobierno Regional Arequipa y la MINEDU, ya que la no liquidación de estas obras impide que se destine el comedor para los 1500 estudiantes de la IE |
02201705008-72730-23684.0-4.0 | Elaboración de instrumentos de gestión Se señala que los representantes de los padres de familia en el CONEI solicitaron la participación en la elaboración de los instrumentos de gestión de la IE CNIA acorde a las políticas del MINEDU lo que no se estaría realizando conforme a la agenda anual del CONEI que debería realizarse en diciembre, solicitando que se actualicen los documentos de gestión. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Elaboración de instrumentos de gestión Se señala que los representantes de los padres de familia en el CONEI solicitaron la participación en la elaboración de los instrumentos de gestión de la IE CNIA acorde a las políticas del MINEDU lo que no se estaría realizando conforme a la agenda anual del CONEI que debería realizarse en diciembre, solicitando que se actualicen los documentos de gestión. |
02201705008-72730-23685.0-5.0 | Solicitud de informe de dinero Solicitan el informe detallado del dinero que brinda el estado por intermedio de la UGEL Norte para el mantenimiento de la infraestructura del colegio en los últimos cinco años bajo la ley de transparencia. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Solicitud de informe de dinero Solicitan el informe detallado del dinero que brinda el estado por intermedio de la UGEL Norte para el mantenimiento de la infraestructura del colegio en los últimos cinco años bajo la ley de transparencia. |
02201705022-69782-24702.0-2.0 | Presunto otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección LP n.° 002-2017-CS/MDV, llevado a cabo por la Municipalidad Distrital de Velille, a postor que ofertó un monto mayor al resto. La denuncia anónima señala que en el procedimiento de selección Licitación Pública n.° 002-2017-CS/MDV para la adquisición de 100 ordeñadoras mecánicas, llevado a cabo por la Municipalidad Distrital de Velille, se habría otorgado la buena pro al postor que ofertó el mayor monto, descalificado irregularmente propuestas por montos inferiores y; que el postor n.° 2, pese a haber presentado su propuesta igual a las bases en el ítem c), y por un importe inferior respecto del que ganó la buena pro, fue descalificado. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección LP n.° 002-2017-CS/MDV, llevado a cabo por la Municipalidad Distrital de Velille, a postor que ofertó un monto mayor al resto. La denuncia anónima señala que en el procedimiento de selección Licitación Pública n.° 002-2017-CS/MDV para la adquisición de 100 ordeñadoras mecánicas, llevado a cabo por la Municipalidad Distrital de Velille, se habría otorgado la buena pro al postor que ofertó el mayor monto, descalificado irregularmente propuestas por montos inferiores y; que el postor n.° 2, pese a haber presentado su propuesta igual a las bases en el ítem c), y por un importe inferior respecto del que ganó la buena pro, fue descalificado. |
02201705050-73534-23949.0-1.0 | Presuntas irregularidades respecto a solicitud de información Con documento s/n de 18 de diciembre de 2017, se comunicó la no atención por la Entidad a solicitudes de acceso a la información. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades respecto a solicitud de información Con documento s/n de 18 de diciembre de 2017, se comunicó la no atención por la Entidad a solicitudes de acceso a la información. |
02201705098-69667-22693.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero Se señala presuntos actos irregulares en la ejecución de la obra ¿Mejoramiento de los servicios recreativos del parque N° 2 Mickey de la Urbanización Las Casuarinas¿. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero Se señala presuntos actos irregulares en la ejecución de la obra ¿Mejoramiento de los servicios recreativos del parque N° 2 Mickey de la Urbanización Las Casuarinas¿. |
02201705217-72866-23724.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la elaboración del expediente técnico de la obra: ¿Mejoramiento y Ampliación del sistema de riego en los sectores de Saucay, Comunidad, Choco, Piro y Salcan, distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión ¿ Arequipa¿ para la Licitación Pública N° 01-2017-MPLU. La obra del Canal Aranjuez ha sido ejecutada en varios tramos y en diferentes periodos, el año 2011 el Gobierno Regional Arequipa a través del Convenio N° 103-2011-GRA/PR aportó S/. 4 000 000,00 para la obra ¿Culminación del canal de riego Aranjuez, distritos de Tomepampa y Cotahuasi, provincia La Unión ¿ Arequipa¿ faltando poco para su culminación, pero no se llegó a terminar la obra. Posteriormente se creó el SNIP N° 312030 ¿Mejoramiento y Ampliación del sistema de riego en los sectores de Saucay, Comunidad, Choco, Piro y Salcan, distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión ¿ Arequipa¿, por el monto viable de S/. 9 108 999,00; monto registrado en fase de inversión S/. 9 319 041,01. Hasta agosto del 2017, no existía Expediente Técnico, sólo existía un perfil que carecía de información técnica, resalta que en dicho perfil sobraba más del 70% del presupuesto (de los 9 millones solicitados), urdiendo e incluyendo posteriormente sifones así como la ampliación de beneficiarios en las zonas de Coyota y Lancaroya. Señala que el Expediente Técnico recién se elabora a fines de noviembre del 2017, ello para llevar a cabo la Licitación Pública N° 01-2017-MPLU en donde pre datan que dicho expediente se hubiese realizado el 30 de enero de 2017. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la elaboración del expediente técnico de la obra: ¿Mejoramiento y Ampliación del sistema de riego en los sectores de Saucay, Comunidad, Choco, Piro y Salcan, distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión ¿ Arequipa¿ para la Licitación Pública N° 01-2017-MPLU. La obra del Canal Aranjuez ha sido ejecutada en varios tramos y en diferentes periodos, el año 2011 el Gobierno Regional Arequipa a través del Convenio N° 103-2011-GRA/PR aportó S/. 4 000 000,00 para la obra ¿Culminación del canal de riego Aranjuez, distritos de Tomepampa y Cotahuasi, provincia La Unión ¿ Arequipa¿ faltando poco para su culminación, pero no se llegó a terminar la obra. Posteriormente se creó el SNIP N° 312030 ¿Mejoramiento y Ampliación del sistema de riego en los sectores de Saucay, Comunidad, Choco, Piro y Salcan, distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión ¿ Arequipa¿, por el monto viable de S/. 9 108 999,00; monto registrado en fase de inversión S/. 9 319 041,01. Hasta agosto del 2017, no existía Expediente Técnico, sólo existía un perfil que carecía de información técnica, resalta que en dicho perfil sobraba más del 70% del presupuesto (de los 9 millones solicitados), urdiendo e incluyendo posteriormente sifones así como la ampliación de beneficiarios en las zonas de Coyota y Lancaroya. Señala que el Expediente Técnico recién se elabora a fines de noviembre del 2017, ello para llevar a cabo la Licitación Pública N° 01-2017-MPLU en donde pre datan que dicho expediente se hubiese realizado el 30 de enero de 2017. |
02201705217-72866-28059.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la elaboración del expediente técnico de la obra: ¿Mejoramiento y Ampliación del sistema de riego en los sectores de Saucay, Comunidad, Choco, Piro y Salcan, distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión ¿ Arequipa¿ para la Licitación Pública N° 01-2017-MPLU. El recurrente indica para la ejecución de la obra ¿Culminación del canal de riego Aranjuez, distritos de Tomepampa y Cotahuasi, provincia La Unión ¿ Arequipa¿ , la Municipalidad Provincial de La Unión (MPLU) no procedió a sanear los predios por donde pasaría en canal, pero ello no impidió que la MPLU destrozara andenes, cercos, etc., concretamente la MPLU, sin contar con un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el escombro proveniente del túnel Antaura lo depositó sobre los predios rústicos ¿Antaura¿ de propiedad privada e inscritos según las fichas 00940978 y 00940979, hecho que determinó la existencia del Proceso Civil de interdicto de retener Exp. 2012-0028-0-040801-JM-CI-01, siendo el Juzgado Mixto de La Unión que sentencia y ordena a la MPLU: NO PERTURBAR LA POSESIÓN DE PREDIOS ¿ANTAURA¿. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la elaboración del expediente técnico de la obra: ¿Mejoramiento y Ampliación del sistema de riego en los sectores de Saucay, Comunidad, Choco, Piro y Salcan, distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión ¿ Arequipa¿ para la Licitación Pública N° 01-2017-MPLU. El recurrente indica para la ejecución de la obra ¿Culminación del canal de riego Aranjuez, distritos de Tomepampa y Cotahuasi, provincia La Unión ¿ Arequipa¿ , la Municipalidad Provincial de La Unión (MPLU) no procedió a sanear los predios por donde pasaría en canal, pero ello no impidió que la MPLU destrozara andenes, cercos, etc., concretamente la MPLU, sin contar con un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el escombro proveniente del túnel Antaura lo depositó sobre los predios rústicos ¿Antaura¿ de propiedad privada e inscritos según las fichas 00940978 y 00940979, hecho que determinó la existencia del Proceso Civil de interdicto de retener Exp. 2012-0028-0-040801-JM-CI-01, siendo el Juzgado Mixto de La Unión que sentencia y ordena a la MPLU: NO PERTURBAR LA POSESIÓN DE PREDIOS ¿ANTAURA¿. |
02201705217-72866-28060.0-3.0 | Presuntas irregularidades en la elaboración del expediente técnico de la obra: ¿Mejoramiento y Ampliación del sistema de riego en los sectores de Saucay, Comunidad, Choco, Piro y Salcan, distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión ¿ Arequipa¿ para la Licitación Pública N° 01-2017-MPLU. El recurrente indica que la obra licitada no tiene Plan de manejo ambiental, permiso del ALA Ocoña ¿ Pausa, no está aprobado por el Ministerio de Agricultura, y no hay autorización por parte de los propietarios por donde será el trazo del canal. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la elaboración del expediente técnico de la obra: ¿Mejoramiento y Ampliación del sistema de riego en los sectores de Saucay, Comunidad, Choco, Piro y Salcan, distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión ¿ Arequipa¿ para la Licitación Pública N° 01-2017-MPLU. El recurrente indica que la obra licitada no tiene Plan de manejo ambiental, permiso del ALA Ocoña ¿ Pausa, no está aprobado por el Ministerio de Agricultura, y no hay autorización por parte de los propietarios por donde será el trazo del canal. |
02201705217-72866-28062.0-4.0 | Presuntas irregularidades en la elaboración del expediente técnico de la obra: ¿Mejoramiento y Ampliación del sistema de riego en los sectores de Saucay, Comunidad, Choco, Piro y Salcan, distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión ¿ Arequipa¿ para la Licitación Pública N° 01-2017-MPLU. El recurrente indica que la elaboración del expediente técnico fue realizada en oficina y no se ha contrastado en campo a lo largo de los 12 km del canal, debido a que no existen BM¿s, no hay progresivas y no hay plantillados, hecho que evidencia la sobrevaloración del proyecto por no estar basada en hechos verdaderos. Señala además que, por defectos de construcción, antes del sector Supaypunko la gradiente ha disminuido, por lo que los dos sifones no funcionarían adecuadamente, así mismo que el agua propuesta para el mejoramiento y ampliación de terrenos agrícolas es insuficiente | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la elaboración del expediente técnico de la obra: ¿Mejoramiento y Ampliación del sistema de riego en los sectores de Saucay, Comunidad, Choco, Piro y Salcan, distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión ¿ Arequipa¿ para la Licitación Pública N° 01-2017-MPLU. El recurrente indica que la elaboración del expediente técnico fue realizada en oficina y no se ha contrastado en campo a lo largo de los 12 km del canal, debido a que no existen BM¿s, no hay progresivas y no hay plantillados, hecho que evidencia la sobrevaloración del proyecto por no estar basada en hechos verdaderos. Señala además que, por defectos de construcción, antes del sector Supaypunko la gradiente ha disminuido, por lo que los dos sifones no funcionarían adecuadamente, así mismo que el agua propuesta para el mejoramiento y ampliación de terrenos agrícolas es insuficiente |
02201705223-71005-23580.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional de Arequipa Señala presuntas irregularidades en la Gerencia Regional de Educación, relacionadas a incumplimiento de disposición de Resolución Gerencial General Regional disponiendo al Gerente Regional de Educación se avoque al conocimiento de la queja formulada en contra del Director de Gestión Pedágogica y lo denunciado en contra de la Jefatura de Administración de la GREA | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional de Arequipa Señala presuntas irregularidades en la Gerencia Regional de Educación, relacionadas a incumplimiento de disposición de Resolución Gerencial General Regional disponiendo al Gerente Regional de Educación se avoque al conocimiento de la queja formulada en contra del Director de Gestión Pedágogica y lo denunciado en contra de la Jefatura de Administración de la GREA |
02201800006-70389-22944.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el proceso de selección de personal para encargaturas de puesto y/o funciones de las plazas directivas vacantes, en los Institutos Superiores de Educación Pública y Escuelas Superiores de Formación Artística del ámbito de la Región Arequipa, para el 2018, en relación a la encargatura de puesto de Director General de la ENA "Carlos Baca Flor" La recurrente refiere la existencia de presuntas irregularidades en el proceso de selección de personal para encargaturas de puesto y/o funciones de las plazas directivas vacantes, en los Institutos Superiores de Educación Pública y Escuelas Superiores de Formación Artística del ámbito de la Región Arequipa, para el 2018, en relación a la encargatura de puesto de Director General de la ENA ¿Carlos Baca Flor, en la cual se habría conformando el comité de selección del citado proceso, señalando 3 miembros titulares y 3 alternos, quienes nunca realizaron la evaluación, habiendo sido realizada por dos abogados de la oficina de personal. e evaluó bajo una norma derogada Resolución Viceministerial N° 077-2015-MINEDU; precisando que ello fue con el fin de direccionar el proceso a fin de que gane la señora Peregrina Pauca Lima, quien no cumpliría con los requisitos de la Resolución de Secretaría General N° 333-2017-MINEDU, ya que no cuenta con el requisito mínimo de 2 años, ni con el grado académico de maestro. Adicionalmente, señala que al publicarse los resultados se le declaro No apta en base al literal f) del numeral 5.3.1. de la Resolución de Secretaría General N° 333-2017-MINEDU, la cual establecía no haber sido sancionado administrativamente en el cargo de docente, no de Director General, señala que presentó su reclamo ante la Comisión y a la Gerencia Regional de Educación sin haber recibido respuesta | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el proceso de selección de personal para encargaturas de puesto y/o funciones de las plazas directivas vacantes, en los Institutos Superiores de Educación Pública y Escuelas Superiores de Formación Artística del ámbito de la Región Arequipa, para el 2018, en relación a la encargatura de puesto de Director General de la ENA "Carlos Baca Flor" La recurrente refiere la existencia de presuntas irregularidades en el proceso de selección de personal para encargaturas de puesto y/o funciones de las plazas directivas vacantes, en los Institutos Superiores de Educación Pública y Escuelas Superiores de Formación Artística del ámbito de la Región Arequipa, para el 2018, en relación a la encargatura de puesto de Director General de la ENA ¿Carlos Baca Flor, en la cual se habría conformando el comité de selección del citado proceso, señalando 3 miembros titulares y 3 alternos, quienes nunca realizaron la evaluación, habiendo sido realizada por dos abogados de la oficina de personal. e evaluó bajo una norma derogada Resolución Viceministerial N° 077-2015-MINEDU; precisando que ello fue con el fin de direccionar el proceso a fin de que gane la señora Peregrina Pauca Lima, quien no cumpliría con los requisitos de la Resolución de Secretaría General N° 333-2017-MINEDU, ya que no cuenta con el requisito mínimo de 2 años, ni con el grado académico de maestro. Adicionalmente, señala que al publicarse los resultados se le declaro No apta en base al literal f) del numeral 5.3.1. de la Resolución de Secretaría General N° 333-2017-MINEDU, la cual establecía no haber sido sancionado administrativamente en el cargo de docente, no de Director General, señala que presentó su reclamo ante la Comisión y a la Gerencia Regional de Educación sin haber recibido respuesta |
02201800075-72347-23568.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección AS N° 007-2017-MDJLBYR Se señala presuntas irregularidades en el procedimiento de selección AS N° 007-2017-MDJLBYR convocado para la supervisión de la obra Mejoramiento del servicio educativo de consultoría para la obra Mejoramiento del servicio educativo del IE Gran Libertador Simón Bolívar distrito JLDYR al favorecer en el otorgamiento de la buena pro al postor Consorcio Simón Bolívar, conformado por Gonzalo Cáceres Valdivia y Limberg Luque Ortiz, con la emisión de la Resolución N° 579-2017-MDJLBYR que retrotrae el procedimiento de selección para adjudicarlo nuevamente al mencionado Consorcio, permitiendo que subsane el anexo 2 de su propuesta. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección AS N° 007-2017-MDJLBYR Se señala presuntas irregularidades en el procedimiento de selección AS N° 007-2017-MDJLBYR convocado para la supervisión de la obra Mejoramiento del servicio educativo de consultoría para la obra Mejoramiento del servicio educativo del IE Gran Libertador Simón Bolívar distrito JLDYR al favorecer en el otorgamiento de la buena pro al postor Consorcio Simón Bolívar, conformado por Gonzalo Cáceres Valdivia y Limberg Luque Ortiz, con la emisión de la Resolución N° 579-2017-MDJLBYR que retrotrae el procedimiento de selección para adjudicarlo nuevamente al mencionado Consorcio, permitiendo que subsane el anexo 2 de su propuesta. |
02201800159-70996-23157.0-1.0 | Presunto irregular ingreso de servidora a la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Arequipa Presuntas irregularidades en la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Arequipa referidas al ingreso de servidora a la mencionada gerencia. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto irregular ingreso de servidora a la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Arequipa Presuntas irregularidades en la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Arequipa referidas al ingreso de servidora a la mencionada gerencia. |
02201800165-70182-22939.0-1.0 | Presunta irregularidad de la Junta de Usuarios de Camaná por la compra de un bien inmueble con recursos públicos. La Junta de Usuarios de Camaná habría realizado la compra de un bien inmueble sin la autorización de la Asamblea General utilizando recursos públicos, los mismos que son supervisados por la Autoridad Nacional del Agua. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta irregularidad de la Junta de Usuarios de Camaná por la compra de un bien inmueble con recursos públicos. La Junta de Usuarios de Camaná habría realizado la compra de un bien inmueble sin la autorización de la Asamblea General utilizando recursos públicos, los mismos que son supervisados por la Autoridad Nacional del Agua. |
02201800218-71007-24453.0-1.0 | Presuntas irregularidades relacionadas a licitación para publicación de libros de consejero regional Presuntas irregularidades relacionadas a ganar una licitación para la impresión y publicación de libros de consejero regional. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades relacionadas a licitación para publicación de libros de consejero regional Presuntas irregularidades relacionadas a ganar una licitación para la impresión y publicación de libros de consejero regional. |
02201800245-71095-23188.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución del PIP 2234234 Instalación y mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en los centros poblados de Vítor distrito de Vítor Arequipa Se señala que el PIP 2234234 Instalación y mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en los centros poblados de Vítor distrito de Vítor Arequipa, ha sido financiado con una transferencia del Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción. La obra ha sido convocada a su ejecución mediante el proceso de selección de Licitación Pública, otorgándose la buena pro al Consorcio Vítor, integrado por Corporación ARECO, JL Contratistas Generales SRL y Proconserge Ingenieros Casan Asociados SRL, proceso que se declaró nulo en dos ocasiones por supuestos errores en la administración, sin que a la fecha se haya procesado a los responsables de los retrasos y nulidades Sobre la ejecución de la obra señala lo siguiente: - Al inicio de su ejecución tuvo retraso, iniciando a los 2 meses de obtenida la buena pro, obra con un plazo de ejecución de 300 días. - El Consorcio Vítor se estuvo aprovechando de la extracción de materiales de construcción en el distrito de Vítor, sin realizar el pago correspondiente, no obstante que en el expediente técnico existe una partida para el pago por esos materiales, situación que se puso de conocimiento de la Municipalidad vía sesión de concejo. - Se han dado adicionales de obra y ampliaciones de plazo, sin justificación alguna, existiendo un adicional de obra por S/ 2 079 947,00 el cual no tiene resolución ni expediente técnico que justifique el pago del adicional de obra. - Desde diciembre de 2016 hasta julio de 2017 la obra se encontraba paralizada, habiéndose girado a diciembre de un monto equivalente al 95% lo que no corresponde con el avance real de la obra. - La obra ya está recepcionada sin que a la fecha funcione. Asimismo, señala que acudieron a la supervisión a efectos de obtener aclaraciones sobre los retrasos y las irregularidades, sin obtener respuesta y que de la revisión al SEACE han tomado conocimiento que al igual que en la ejecución contractual únicamente se presentó un postor. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución del PIP 2234234 Instalación y mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en los centros poblados de Vítor distrito de Vítor Arequipa Se señala que el PIP 2234234 Instalación y mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en los centros poblados de Vítor distrito de Vítor Arequipa, ha sido financiado con una transferencia del Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción. La obra ha sido convocada a su ejecución mediante el proceso de selección de Licitación Pública, otorgándose la buena pro al Consorcio Vítor, integrado por Corporación ARECO, JL Contratistas Generales SRL y Proconserge Ingenieros Casan Asociados SRL, proceso que se declaró nulo en dos ocasiones por supuestos errores en la administración, sin que a la fecha se haya procesado a los responsables de los retrasos y nulidades Sobre la ejecución de la obra señala lo siguiente: - Al inicio de su ejecución tuvo retraso, iniciando a los 2 meses de obtenida la buena pro, obra con un plazo de ejecución de 300 días. - El Consorcio Vítor se estuvo aprovechando de la extracción de materiales de construcción en el distrito de Vítor, sin realizar el pago correspondiente, no obstante que en el expediente técnico existe una partida para el pago por esos materiales, situación que se puso de conocimiento de la Municipalidad vía sesión de concejo. - Se han dado adicionales de obra y ampliaciones de plazo, sin justificación alguna, existiendo un adicional de obra por S/ 2 079 947,00 el cual no tiene resolución ni expediente técnico que justifique el pago del adicional de obra. - Desde diciembre de 2016 hasta julio de 2017 la obra se encontraba paralizada, habiéndose girado a diciembre de un monto equivalente al 95% lo que no corresponde con el avance real de la obra. - La obra ya está recepcionada sin que a la fecha funcione. Asimismo, señala que acudieron a la supervisión a efectos de obtener aclaraciones sobre los retrasos y las irregularidades, sin obtener respuesta y que de la revisión al SEACE han tomado conocimiento que al igual que en la ejecución contractual únicamente se presentó un postor. |
02201800245-71095-25705.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución del PIP 234975 Instalación y mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en los centros poblados de Vítor distrito de Vítor Arequipa. Se señala que el PIP 234975 Instalación y mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en los centros poblados de Vítor distrito de Vítor Arequipa, ha sido financiado con una transferencia del Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción. La obra ha sido convocada para su ejecución mediante el proceso de selección de Licitación Pública, otorgándose la buena pro al Consorcio Vítor, integrado por Corporación ARECO, JL Contratistas Generales SRL y Proconserge Ingenieros Casan Asociados SRL, proceso que se declaró nulo en dos ocasiones por supuestos errores en la administración, sin que a la fecha se haya procesado a los responsables de los retrasos y nulidades. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución del PIP 234975 Instalación y mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en los centros poblados de Vítor distrito de Vítor Arequipa. Se señala que el PIP 234975 Instalación y mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en los centros poblados de Vítor distrito de Vítor Arequipa, ha sido financiado con una transferencia del Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción. La obra ha sido convocada para su ejecución mediante el proceso de selección de Licitación Pública, otorgándose la buena pro al Consorcio Vítor, integrado por Corporación ARECO, JL Contratistas Generales SRL y Proconserge Ingenieros Casan Asociados SRL, proceso que se declaró nulo en dos ocasiones por supuestos errores en la administración, sin que a la fecha se haya procesado a los responsables de los retrasos y nulidades. |
02201800245-71095-25707.0-3.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución del PIP 234975 Instalación y mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en los centros poblados de Vítor distrito de Vítor - Arequipa. Se señala que el PIP 234975 Instalación y mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en los centros poblados de Vítor distrito de Vítor Arequipa, ha sido financiado con una transferencia del Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción. Sobre la ejecución de la obra señala lo siguiente: - Que asimismo durante la ejecución se tomó conocimiento de la extracción de materiales de construcción del distrito de Vítor, al respecto se informó a la Municipalidad vía Sesión de Concejo que de dicha irregularidad, en el sentido que la empresa ganadora estaba aprovechándose del material de construcción del distrito sin el pago correspondiente de derechos, más aun teniendo en consideración que existe en el expediente técnico una partida específica para el pago de derecho por materiales. - Que desde diciembre de 2016 a obra se encontraba paralizada, hasta julio de 2017, circunstancia que se ha puesto en conocimiento de la Contraloría General de la República, pese a ello en diciembre de 2016 se tenía un monto girado de 95% no correspondiendo al avance real de la Obra. - Revisando la documentación que se encuentra en SEACE, hemos tomado conocimiento que al igual que en el caso de la ejecución, solamente se ha presentado un postor el mismo que ha presentado propuesta como CONSORCIO SUPERVISOR AREQUIPA, integrado de la siguiente forma: El participante SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO con RUC 10165700541, se presenta en consorcio con JULIO CESAR QUIROZ AYASTA con RUC 10267226933 y ALEXANDER ZEGARRA AGIP con RUC 10440130327 denominando CONSORCIO SUPERVISOR AREQUIPA y El REPRESENTANTE LEGAL COMUN DEL CONSORCIO EL SR. ALEXANDER ZEGARRA AGIP. acredita como apoderado al Sr Artemio Manuel Cámara Pacheco con DNI 41742788; quien hace entrega de sus propuestas. - A la fecha la obra ha sido entregada por la empresa contratista y asimismo ha sido recepcionada válidamente por la Municipalidad de Vítor conforme obra en la resolución adjunta, PESE A ELLO DICHA OBRA NO FUNCIONA, como se puede corroborar de las fotografías adjuntadas al presente documento, asimismo de las fotografías adjuntas se denotan una serie de falencias que deberán ser corroboradas mediante peritaje pertinente. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución del PIP 234975 Instalación y mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en los centros poblados de Vítor distrito de Vítor - Arequipa. Se señala que el PIP 234975 Instalación y mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en los centros poblados de Vítor distrito de Vítor Arequipa, ha sido financiado con una transferencia del Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción. Sobre la ejecución de la obra señala lo siguiente: - Que asimismo durante la ejecución se tomó conocimiento de la extracción de materiales de construcción del distrito de Vítor, al respecto se informó a la Municipalidad vía Sesión de Concejo que de dicha irregularidad, en el sentido que la empresa ganadora estaba aprovechándose del material de construcción del distrito sin el pago correspondiente de derechos, más aun teniendo en consideración que existe en el expediente técnico una partida específica para el pago de derecho por materiales. - Que desde diciembre de 2016 a obra se encontraba paralizada, hasta julio de 2017, circunstancia que se ha puesto en conocimiento de la Contraloría General de la República, pese a ello en diciembre de 2016 se tenía un monto girado de 95% no correspondiendo al avance real de la Obra. - Revisando la documentación que se encuentra en SEACE, hemos tomado conocimiento que al igual que en el caso de la ejecución, solamente se ha presentado un postor el mismo que ha presentado propuesta como CONSORCIO SUPERVISOR AREQUIPA, integrado de la siguiente forma: El participante SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO con RUC 10165700541, se presenta en consorcio con JULIO CESAR QUIROZ AYASTA con RUC 10267226933 y ALEXANDER ZEGARRA AGIP con RUC 10440130327 denominando CONSORCIO SUPERVISOR AREQUIPA y El REPRESENTANTE LEGAL COMUN DEL CONSORCIO EL SR. ALEXANDER ZEGARRA AGIP. acredita como apoderado al Sr Artemio Manuel Cámara Pacheco con DNI 41742788; quien hace entrega de sus propuestas. - A la fecha la obra ha sido entregada por la empresa contratista y asimismo ha sido recepcionada válidamente por la Municipalidad de Vítor conforme obra en la resolución adjunta, PESE A ELLO DICHA OBRA NO FUNCIONA, como se puede corroborar de las fotografías adjuntadas al presente documento, asimismo de las fotografías adjuntas se denotan una serie de falencias que deberán ser corroboradas mediante peritaje pertinente. |
02201800246-72107-35827.0-1.0 | Presuntas irregularidades en Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Se denuncia que en la anterior gestión municipal, la obra de planta de tratamiento de aguas servidas tuvo una inversión de S/ 5 000 000,00 no obstante por el abandono y desinterés de la actual gestión municipal se ha dejado abandonada la obra, la cual se encuentra inservible y no otorga beneficios, lo que constituye un agravio al patrimonio del estado, no se sabe si esta liquidada y la inversión realizada en la obra. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Se denuncia que en la anterior gestión municipal, la obra de planta de tratamiento de aguas servidas tuvo una inversión de S/ 5 000 000,00 no obstante por el abandono y desinterés de la actual gestión municipal se ha dejado abandonada la obra, la cual se encuentra inservible y no otorga beneficios, lo que constituye un agravio al patrimonio del estado, no se sabe si esta liquidada y la inversión realizada en la obra. |
02201800246-72107-35828.0-2.0 | Se pide explicación por la obra Mejoramiento de las calles San Pedro y Arequipa, en cuanto al empedrado y veredas debido a que no se ha liquidado la obra y no se sabe cuanto es la inversión. Se pide explicación por la obra Mejoramiento de las calles San Pedro y Arequipa, en cuanto al empedrado y veredas debido a que no se ha liquidado la obra y no se sabe cuanto es la inversión. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Se pide explicación por la obra Mejoramiento de las calles San Pedro y Arequipa, en cuanto al empedrado y veredas debido a que no se ha liquidado la obra y no se sabe cuanto es la inversión. Se pide explicación por la obra Mejoramiento de las calles San Pedro y Arequipa, en cuanto al empedrado y veredas debido a que no se ha liquidado la obra y no se sabe cuanto es la inversión. |
02201800246-72107-35829.0-3.0 | Presuntas irregularidades en el Estadio San Miguel Se denuncia que la obra implementada del Estadio San Miguel ubicada el ingreso de cabanaconde a un costado del Museo de la Princesa de Ampato Juanita, no funciona, con una inversión y utilidad que no se informa al pueblo de Cabanaconde. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Estadio San Miguel Se denuncia que la obra implementada del Estadio San Miguel ubicada el ingreso de cabanaconde a un costado del Museo de la Princesa de Ampato Juanita, no funciona, con una inversión y utilidad que no se informa al pueblo de Cabanaconde. |
02201800303-71014-23557.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Miraflores Señala presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Miraflores relacionadas a clausura de local, por no contar con licencia de funcionamiento | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Miraflores Señala presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Miraflores relacionadas a clausura de local, por no contar con licencia de funcionamiento |
02201800336-71910-23452.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la UGEL Arequipa Sur. Presuntas irregularidades respecto a documentación falsa que fue presentada para el proceso de contratación docente 2016. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la UGEL Arequipa Sur. Presuntas irregularidades respecto a documentación falsa que fue presentada para el proceso de contratación docente 2016. |
02201800336-71910-23453.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la UGEL Arequipa Sur. Presuntas irregularidades respecto a documentación falsa que fue presentada para la obtención de una Beca de Tecnologías de Información en Corea del Sur. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la UGEL Arequipa Sur. Presuntas irregularidades respecto a documentación falsa que fue presentada para la obtención de una Beca de Tecnologías de Información en Corea del Sur. |
02201800336-71910-23455.0-3.0 | Presuntas irregularidades en la UGEL Arequipa Sur. Presuntas irregularidades en la entrega de documentación por parte de la UGEL Arequipa Sur, incumpliendo la Ley N° 27806 ¿ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la UGEL Arequipa Sur. Presuntas irregularidades en la entrega de documentación por parte de la UGEL Arequipa Sur, incumpliendo la Ley N° 27806 ¿ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. |
02201800336-71910-23456.0-4.0 | Presuntas irregularidades en la UGEL Arequipa Sur. Presuntas irregularidades en el proceso de selección para la contratación de docentes 2018-2019 en el área de educación Básica Regular Secundaria - Ingles, debido a que Rosa Alejandra Romero Vera se encuentra inscrita en dicho proceso sin contar con Título Profesional de la Especialidad. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la UGEL Arequipa Sur. Presuntas irregularidades en el proceso de selección para la contratación de docentes 2018-2019 en el área de educación Básica Regular Secundaria - Ingles, debido a que Rosa Alejandra Romero Vera se encuentra inscrita en dicho proceso sin contar con Título Profesional de la Especialidad. |
02201800379-80885-26015.0-1.0 | PROCURADOR DE LA ENTIDAD NO CUMPLE CON EL PERFIL DEL CARGO El procurador no cumple con los requisitos mínimos para el ejercicio del cargo el abogado Luis Hernan Rosello Valdivia pues se colegio el 30/12/2014 y ejerció el cargo meses después. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: PROCURADOR DE LA ENTIDAD NO CUMPLE CON EL PERFIL DEL CARGO El procurador no cumple con los requisitos mínimos para el ejercicio del cargo el abogado Luis Hernan Rosello Valdivia pues se colegio el 30/12/2014 y ejerció el cargo meses después. |
02201800380-80946-26029.0-1.0 | PROVEEDOR NO ESTARÍA LABORANDO EN LA ENTIDAD Y PERCIBE INGRESOS LA MUNICIPALIDAD REGISTRA COMO PROVEEDORA DE MANERA MENSUAL A LA SRTA MARITTA YESENIA FERNANDEZ BOSA COMO RESPONSABLE DE PROGRAMAS SOCIALES CUANDO EN REALIDAD LA SEÑORITA TIENE UN SALON DE BELLEZA EN EL CERCADO DE CAMANA EN EL CUAL REALMENTE LABORA DE LA MAÑANA A LA NOCHE DE LUNES A SABADO, APARENTEMENTE POR LA ESTRECHA AMISTAD ENTRE ELLA Y EL ALCALDE JULIO CESAR DAVILA DAVILA, ELLA FIGURA COMO TRABAJADORA FANTASMA DE DICHA ENTIDAD | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: PROVEEDOR NO ESTARÍA LABORANDO EN LA ENTIDAD Y PERCIBE INGRESOS LA MUNICIPALIDAD REGISTRA COMO PROVEEDORA DE MANERA MENSUAL A LA SRTA MARITTA YESENIA FERNANDEZ BOSA COMO RESPONSABLE DE PROGRAMAS SOCIALES CUANDO EN REALIDAD LA SEÑORITA TIENE UN SALON DE BELLEZA EN EL CERCADO DE CAMANA EN EL CUAL REALMENTE LABORA DE LA MAÑANA A LA NOCHE DE LUNES A SABADO, APARENTEMENTE POR LA ESTRECHA AMISTAD ENTRE ELLA Y EL ALCALDE JULIO CESAR DAVILA DAVILA, ELLA FIGURA COMO TRABAJADORA FANTASMA DE DICHA ENTIDAD |
02201800381-72163-23522.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) Se señala presuntos actos irregulares en la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL), respecto a Contratación de personal para el servicio especializado de mantenimiento y ampliación de los sistemas de control y protección de las subestaciones de transformación de SEAL | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) Se señala presuntos actos irregulares en la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL), respecto a Contratación de personal para el servicio especializado de mantenimiento y ampliación de los sistemas de control y protección de las subestaciones de transformación de SEAL |
02201800394-72110-26774.0-1.0 | Supuestas irregularidades en el manejo de fondos, direccionamiento, adjudicación, sobrevaloración y otros, cometidos por el alcalde en la Municipalidad Distrital de Chichas. Respecto a la CONSTRUCTORA ENCISO S.R.L - En la LP N° 002-2015-MDCH, "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en los anexos del distrito de Chichas", adjudicada a la Constructora ENCISO S.R.L. y la Constructora QUIROZ E.I.R.L (Consorcio San Agustín, Representada por la Sra. Rosemary Evelyn Gonzales Esquiche), al respecto la obra no fue terminada; sin embargo, fue inaugurado, solo instalaron los servicios higiénicos mas no cambiaron la red de agua en todos los anexos, el monto de la obra es de S/ 4 118 480,41 soles. - Asimismo, en la ADP N° 001-2013-MDCH, "Instalación de los Servicios Zona Urbana de Chichas"; dicha empresa solo ejecutó el desagüe mas no el agua, los socios del CONSORCIO REGIONAL SUR, el ingeniero Solorio Neira Pedro Ronald y la Constructora ENCISO se beneficiaron uno con el contrato de supervisión de la obra "Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua y desagüe de los anexos" por un monto de S/ 191 800,00 soles y la constructora ENCISO con la ejecución de la misma. Respecto a la CONSTRUCTORA QUIROZ E.I.R.L. - El ingeniero Quiroz Loza Augusto Sebastián, contrató mediante Exoneración N° 001- 2015-MDCH la ejecución de la obra "Mejoramiento del Camino Vecinal Huambo Chichas"; asimismo, dicha persona, es propietaria de la Constructora QUIROZ E.I.R.L., firmando el contrato de ejecución de obra N° 01-2017-MDCH/PS, como representante de la empresa QUIROZ con las mismas supervisoras, se indica que hay relación entre la empresa y el sr. Quiroz, que está inhabilitado por el OSCE del 2015 al 2019 (...). Respecto a las EMPRESAS SUPERVISORAS. - El Consorcio T y C, conformado por Corp. TRITON S.A.C. y TRANSPORTES CAL ORTIZ S.R.L. firmaron el contrato de Exoneración del proceso de selección N° 002-2015 -MDCH, "Servicio de protección por el fenómeno del niño en el distrito de Chichas" por un monto S/ 208 013,00 soles, dicha empresa no realizó la obra, quien la ejecutó fue la Municipalidad Distrital de Chichas con la maquinaria y personal del Municipio. - Asimismo, en el contrato de supervisión proveniente de la ADS-02-2015-MDCH, "Camino Vecinal Huambo Chichas", integrado por TRITON S.A.C. e ingenieros CONTRATISTAS Generales S.A.C., por el monto de S/ 195 000,00 soles, dicha empresa no cumplió con supervisar la obra, no se ampliaron las curvas de la vía del KM. 31 al KM. 37, tampoco ejecutaron los puentes de concreto armado Pilloaycha y Picgua. - Además, en el contrato de supervisión proveniente de la AS N° 01-2017-MDCH, para la ejecución de la obra "Trocha Carrozable Chanchallay Yachanguillo" por un monto de S/ 115 396,00 soles, dichas empresas no cumplieron con supervisar las obras, a la fecha no funciona el agua potable en todos los anexos ni cambiaron las tuberías de la red de agua, el sistema de agua está directamente conectada a los canales de regadío (...). Además, en sus conclusiones señala: - La CONSTRUCTORA Y ASFALTADOS SAN AGUSTIN SUNARP N° 11176387, representada por Gonzales Esquiche Rosmery Evelin, brinda servicio de alquiler de camionetas a la Municipalidad distrital de Chichas los 365 días del año, esta empresa podría ser del alcalde de Chichas. - El hotel PLAYA WILLARD PALACE S.A.C., ubicado en Mollendo SUNARP N° 11318848 cuyo representante es Gonzales Esquiche Rosmery Evelin fue construido en el año 2016 por un valor aproximado de S/ 600,000,00 soles, aparecería un vínculo entre Rene Enciso Miranda y Nashly María Alicia Enciso Flores quien es hija de Enciso Miranda que tiene el cargo de sub Gerente. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Supuestas irregularidades en el manejo de fondos, direccionamiento, adjudicación, sobrevaloración y otros, cometidos por el alcalde en la Municipalidad Distrital de Chichas. Respecto a la CONSTRUCTORA ENCISO S.R.L - En la LP N° 002-2015-MDCH, "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en los anexos del distrito de Chichas", adjudicada a la Constructora ENCISO S.R.L. y la Constructora QUIROZ E.I.R.L (Consorcio San Agustín, Representada por la Sra. Rosemary Evelyn Gonzales Esquiche), al respecto la obra no fue terminada; sin embargo, fue inaugurado, solo instalaron los servicios higiénicos mas no cambiaron la red de agua en todos los anexos, el monto de la obra es de S/ 4 118 480,41 soles. - Asimismo, en la ADP N° 001-2013-MDCH, "Instalación de los Servicios Zona Urbana de Chichas"; dicha empresa solo ejecutó el desagüe mas no el agua, los socios del CONSORCIO REGIONAL SUR, el ingeniero Solorio Neira Pedro Ronald y la Constructora ENCISO se beneficiaron uno con el contrato de supervisión de la obra "Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua y desagüe de los anexos" por un monto de S/ 191 800,00 soles y la constructora ENCISO con la ejecución de la misma. Respecto a la CONSTRUCTORA QUIROZ E.I.R.L. - El ingeniero Quiroz Loza Augusto Sebastián, contrató mediante Exoneración N° 001- 2015-MDCH la ejecución de la obra "Mejoramiento del Camino Vecinal Huambo Chichas"; asimismo, dicha persona, es propietaria de la Constructora QUIROZ E.I.R.L., firmando el contrato de ejecución de obra N° 01-2017-MDCH/PS, como representante de la empresa QUIROZ con las mismas supervisoras, se indica que hay relación entre la empresa y el sr. Quiroz, que está inhabilitado por el OSCE del 2015 al 2019 (...). Respecto a las EMPRESAS SUPERVISORAS. - El Consorcio T y C, conformado por Corp. TRITON S.A.C. y TRANSPORTES CAL ORTIZ S.R.L. firmaron el contrato de Exoneración del proceso de selección N° 002-2015 -MDCH, "Servicio de protección por el fenómeno del niño en el distrito de Chichas" por un monto S/ 208 013,00 soles, dicha empresa no realizó la obra, quien la ejecutó fue la Municipalidad Distrital de Chichas con la maquinaria y personal del Municipio. - Asimismo, en el contrato de supervisión proveniente de la ADS-02-2015-MDCH, "Camino Vecinal Huambo Chichas", integrado por TRITON S.A.C. e ingenieros CONTRATISTAS Generales S.A.C., por el monto de S/ 195 000,00 soles, dicha empresa no cumplió con supervisar la obra, no se ampliaron las curvas de la vía del KM. 31 al KM. 37, tampoco ejecutaron los puentes de concreto armado Pilloaycha y Picgua. - Además, en el contrato de supervisión proveniente de la AS N° 01-2017-MDCH, para la ejecución de la obra "Trocha Carrozable Chanchallay Yachanguillo" por un monto de S/ 115 396,00 soles, dichas empresas no cumplieron con supervisar las obras, a la fecha no funciona el agua potable en todos los anexos ni cambiaron las tuberías de la red de agua, el sistema de agua está directamente conectada a los canales de regadío (...). Además, en sus conclusiones señala: - La CONSTRUCTORA Y ASFALTADOS SAN AGUSTIN SUNARP N° 11176387, representada por Gonzales Esquiche Rosmery Evelin, brinda servicio de alquiler de camionetas a la Municipalidad distrital de Chichas los 365 días del año, esta empresa podría ser del alcalde de Chichas. - El hotel PLAYA WILLARD PALACE S.A.C., ubicado en Mollendo SUNARP N° 11318848 cuyo representante es Gonzales Esquiche Rosmery Evelin fue construido en el año 2016 por un valor aproximado de S/ 600,000,00 soles, aparecería un vínculo entre Rene Enciso Miranda y Nashly María Alicia Enciso Flores quien es hija de Enciso Miranda que tiene el cargo de sub Gerente. |
02201800411-71009-23699.0-1.0 | Presuntas irregularidades en Hospital Goyeneche del Gobierno Regional de Arequipa Presuntas irregularidades en el departamento de Farmacia del hospital Goyeneche. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en Hospital Goyeneche del Gobierno Regional de Arequipa Presuntas irregularidades en el departamento de Farmacia del hospital Goyeneche. |
02201800439-72113-24550.0-1.0 | Presunta compra de trimoto de carga sobrevalorada y malograda Se señala la compra de una trimoto de carga de segunda mano en el 2016 con un costo superior a una nueva del 2017 sobrevalorada y malograda. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta compra de trimoto de carga sobrevalorada y malograda Se señala la compra de una trimoto de carga de segunda mano en el 2016 con un costo superior a una nueva del 2017 sobrevalorada y malograda. |
02201800439-72113-24551.0-2.0 | Presunta contratación de prima hermana de regidora Se señala que Katherine Lissethe Mayo Escalante es locadora con Contrato de Inspectora Municipal, quien es prima hermana de la regidora Miria Mayo Cortes, duplicándose las funciones y que ahora es inspectora municipal con buen sueldo. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta contratación de prima hermana de regidora Se señala que Katherine Lissethe Mayo Escalante es locadora con Contrato de Inspectora Municipal, quien es prima hermana de la regidora Miria Mayo Cortes, duplicándose las funciones y que ahora es inspectora municipal con buen sueldo. |
02201800439-72113-24552.0-3.0 | Notificación N° 005-2017-AI-MDA de 13 de setiembre de 2017 Se adjunta la Notificación N° 005-2017-AI-MDA de 13 de setiembre de 2017 y el Informe N° 370-2017-MDA-OP/J de 11 de setiembre de 2017 referido a la Construcción del patio cívico en la IE Francisco Bolognesi en el anexo Planta de Otapara Acari y Mantenimiento de infraestructura vial rehabilitación del paso carrozable a CP Acari Tradicional, sin precisar la irregularidad. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Notificación N° 005-2017-AI-MDA de 13 de setiembre de 2017 Se adjunta la Notificación N° 005-2017-AI-MDA de 13 de setiembre de 2017 y el Informe N° 370-2017-MDA-OP/J de 11 de setiembre de 2017 referido a la Construcción del patio cívico en la IE Francisco Bolognesi en el anexo Planta de Otapara Acari y Mantenimiento de infraestructura vial rehabilitación del paso carrozable a CP Acari Tradicional, sin precisar la irregularidad. |
02201800439-72113-24553.0-4.0 | Mejoramiento de la infraestructura del servicio de agua y saneamiento cerco perimétrico reservorio Pozo Collona en Centro Poblado de Acari Se señala que el Mejoramiento de la infraestructura del servicio de agua y saneamiento cerco perimétrico reservorio Pozo Collona en Centro Poblado de Acari tuvo un valor de S/ 57 134,55 y el Gobierno Regional Arequipa ejecutó el Pozo Collona | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Mejoramiento de la infraestructura del servicio de agua y saneamiento cerco perimétrico reservorio Pozo Collona en Centro Poblado de Acari Se señala que el Mejoramiento de la infraestructura del servicio de agua y saneamiento cerco perimétrico reservorio Pozo Collona en Centro Poblado de Acari tuvo un valor de S/ 57 134,55 y el Gobierno Regional Arequipa ejecutó el Pozo Collona |
02201800439-72113-24554.0-5.0 | Presunta contratación de trabajadores como proveedores Se señala que existen trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acari que además son proveedores del Estado | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta contratación de trabajadores como proveedores Se señala que existen trabajadores de la Municipalidad Distrital de Acari que además son proveedores del Estado |
02201800439-72113-24555.0-6.0 | Presunto incremento de sueldos Se señala que en la Municipalidad Distrital de Acari los aumentos son a dedo y por disposición del Alcalde, desconociendo el artículo 6° de la Ley de Presupuesto Público del 2013 | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incremento de sueldos Se señala que en la Municipalidad Distrital de Acari los aumentos son a dedo y por disposición del Alcalde, desconociendo el artículo 6° de la Ley de Presupuesto Público del 2013 |
02201800439-72113-24556.0-7.0 | Presuntas irregularidades en el mejoramiento de complejo deportivo Se señala que en el Mejoramiento del Complejo Deportivo por S/ 243 076,70 se entregó la buena pro a la Constructora Marcelino Efraín Quinche Ramírez, no se concluyó y la obra está abandonada, no obstante se canceló la totalidad del monto. La responsabilidad de la obra recae en el ex Alcalde Carlos Modesto Mejía y en el jefe del Área de Obras Víctor Santos Mallma Montoya, por incumplimiento de la obra y pago ilegal. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el mejoramiento de complejo deportivo Se señala que en el Mejoramiento del Complejo Deportivo por S/ 243 076,70 se entregó la buena pro a la Constructora Marcelino Efraín Quinche Ramírez, no se concluyó y la obra está abandonada, no obstante se canceló la totalidad del monto. La responsabilidad de la obra recae en el ex Alcalde Carlos Modesto Mejía y en el jefe del Área de Obras Víctor Santos Mallma Montoya, por incumplimiento de la obra y pago ilegal. |
02201800439-72113-24557.0-8.0 | Presunta construcción de puentes sobrevalorados Se señala que se construyeron 40 puentes en el distrito de Acari y dos puentes en La Joya sobre valorados. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta construcción de puentes sobrevalorados Se señala que se construyeron 40 puentes en el distrito de Acari y dos puentes en La Joya sobre valorados. |
02201800439-72113-24558.0-9.0 | Presunta construcción de auditorio en la IE N° 40662 sobrevalorado Se señala que la construcción del auditorio de la IE N° 40262 está sobrevalorada y con materiales de baja calidad. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta construcción de auditorio en la IE N° 40662 sobrevalorado Se señala que la construcción del auditorio de la IE N° 40262 está sobrevalorada y con materiales de baja calidad. |
02201800439-72113-24559.0-10.0 | Presunta construcción de calzadas y veredas en el anexo de Chocavento sobrevaloradas Se señala que la construcción de veredas y calzadas en el anexo de Chocavento están sobrevaloradas | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta construcción de calzadas y veredas en el anexo de Chocavento sobrevaloradas Se señala que la construcción de veredas y calzadas en el anexo de Chocavento están sobrevaloradas |
02201800439-72113-24560.0-11.0 | Mejoramiento del Estadio Municipal Se señala que el Mejoramiento del Estadio Municipal fue denunciado por el actual Alcalde, cuando fue Teniente Alcalde en la gestión anterior, por lo que hace de Juez y parte. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Mejoramiento del Estadio Municipal Se señala que el Mejoramiento del Estadio Municipal fue denunciado por el actual Alcalde, cuando fue Teniente Alcalde en la gestión anterior, por lo que hace de Juez y parte. |
02201800439-72113-24561.0-12.0 | Presunta irregularidad en convenio Se señala que en la gestión del ex Alcalde Carlos Modesto Mejía Quispe se realizaron convenios con la UNSA y un facilitador, se efectuó un pago de S/8000,00 y fue una estafa, durmiendo el sueño de los justos en el poder judicial. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta irregularidad en convenio Se señala que en la gestión del ex Alcalde Carlos Modesto Mejía Quispe se realizaron convenios con la UNSA y un facilitador, se efectuó un pago de S/8000,00 y fue una estafa, durmiendo el sueño de los justos en el poder judicial. |
02201800441-71090-23672.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Institución Educativa PNP 7 de Agosto que depende de la Unidad de Gestión Educativa Local Sur Arequipa Presuntas irregularidades en la Institución Educativa PNP 7 de Agosto, relacionados a cobros indebidos a los padres de familia, venta de mobiliario escolar y libros del Estado que se encontraban en buenas condiciones, como si fueran chatarra sin haberse realizado el trámite correspondiente; asimismo el alquiler de infraestructura para avisos publicitarios, sin informar el destino de los recursos obtenidos. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Institución Educativa PNP 7 de Agosto que depende de la Unidad de Gestión Educativa Local Sur Arequipa Presuntas irregularidades en la Institución Educativa PNP 7 de Agosto, relacionados a cobros indebidos a los padres de familia, venta de mobiliario escolar y libros del Estado que se encontraban en buenas condiciones, como si fueran chatarra sin haberse realizado el trámite correspondiente; asimismo el alquiler de infraestructura para avisos publicitarios, sin informar el destino de los recursos obtenidos. |
02201800509-72165-23523.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Cayma Señala presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Cayma relacionadas a instalación de redes de desague de población dependiente del reservorio N° 45 | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Cayma Señala presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Cayma relacionadas a instalación de redes de desague de población dependiente del reservorio N° 45 |
02201800542-71186-23869.0-1.0 | Se señala presuntas irregularidades relacionadas a que Gamero Juárez y Asociados Sociedad Civil habría incumplido contrato con AUTODEMA Se señala presuntas irregularidades relacionadas a que Gamero Juárez y Asociados Sociedad Civil por incumplir contrato con AUTODEMA. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Se señala presuntas irregularidades relacionadas a que Gamero Juárez y Asociados Sociedad Civil habría incumplido contrato con AUTODEMA Se señala presuntas irregularidades relacionadas a que Gamero Juárez y Asociados Sociedad Civil por incumplir contrato con AUTODEMA. |
02201800542-71186-23870.0-2.0 | Se señala presuntas irregularidades en la aplicación de sanción a Docente por cobro indebido de dinero a alumnos Se señala que el docente Yuri García fue investigado por realizar cobros indebidos a los alumnos para transferirlos de las sedes Camaná, Mollendo y Pedregal a la ciudad de Arequipa, habiendo sido hallado responsable sin que a la fecha de presentación de la denuncia se haya establecido sanción por dichas irregularidades | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Se señala presuntas irregularidades en la aplicación de sanción a Docente por cobro indebido de dinero a alumnos Se señala que el docente Yuri García fue investigado por realizar cobros indebidos a los alumnos para transferirlos de las sedes Camaná, Mollendo y Pedregal a la ciudad de Arequipa, habiendo sido hallado responsable sin que a la fecha de presentación de la denuncia se haya establecido sanción por dichas irregularidades |
02201800542-71186-23871.0-3.0 | Se señala presuntas irregularidades en la Universidad de San Agustín relacionadas a docente que tendría sentencia por delito doloso Se señala presuntas irregularidades en relacionadas a que el docente Jerdie Valcárcel Vera que tendría sentencia por delito doloso, siguió trabajando la Universidad de San Agustín | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Se señala presuntas irregularidades en la Universidad de San Agustín relacionadas a docente que tendría sentencia por delito doloso Se señala presuntas irregularidades en relacionadas a que el docente Jerdie Valcárcel Vera que tendría sentencia por delito doloso, siguió trabajando la Universidad de San Agustín |
02201800542-71186-23872.0-4.0 | Se señala presuntas irregularidades en la Universidad nacional de San Agustín, relacionadas a que no se ha aplicado sanción, el cumplimiento de plazos establecidos buscando dilatar los procesos Se señala presuntas irregularidades relacionadas a que no se ha aplicado sanción, el cumplimiento de plazos establecidos buscando dilatar los procesos al remitir los expedientes primero a Secretaría Técnica y luego al decano de Administración para lograr su prescripción sobre diversas irregularidades cometidas por el docente Adrián Pauca Díaz. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Se señala presuntas irregularidades en la Universidad nacional de San Agustín, relacionadas a que no se ha aplicado sanción, el cumplimiento de plazos establecidos buscando dilatar los procesos Se señala presuntas irregularidades relacionadas a que no se ha aplicado sanción, el cumplimiento de plazos establecidos buscando dilatar los procesos al remitir los expedientes primero a Secretaría Técnica y luego al decano de Administración para lograr su prescripción sobre diversas irregularidades cometidas por el docente Adrián Pauca Díaz. |
02201800622-72171-25005.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Instituto Faustino B. Franco de Camaná 1. Ingreso por concepto de alquileres y los gastos que se generan en la siembra y el cultivo del fundo agrícola, serían irregulares 2. Manejo irregular del ganado. 3. Irregularidades en la venta de pisco y vino que produce la entidad. 4. Manejo irregular del presupuesto asignado para mantenimiento del local. 5. El actual director del Instituto no recibió el cargo de manera. 6. En el año 2014 se construyó una gruta en el Instituto, se financió con recursos de los estudiantes, sin embargo se rindió como si hubiera sido con recursos de la entidad. 7. Se contrató un abogado externo para el seguimiento del proceso N° 00149-2013-0-0402-JR-CI-01, en el que el Instituto Faustino B. Franco actúa como demandado. 8. El Instituto maneja cheques firmados en blanco. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Instituto Faustino B. Franco de Camaná 1. Ingreso por concepto de alquileres y los gastos que se generan en la siembra y el cultivo del fundo agrícola, serían irregulares 2. Manejo irregular del ganado. 3. Irregularidades en la venta de pisco y vino que produce la entidad. 4. Manejo irregular del presupuesto asignado para mantenimiento del local. 5. El actual director del Instituto no recibió el cargo de manera. 6. En el año 2014 se construyó una gruta en el Instituto, se financió con recursos de los estudiantes, sin embargo se rindió como si hubiera sido con recursos de la entidad. 7. Se contrató un abogado externo para el seguimiento del proceso N° 00149-2013-0-0402-JR-CI-01, en el que el Instituto Faustino B. Franco actúa como demandado. 8. El Instituto maneja cheques firmados en blanco. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.