ctotal_idinstancia stringlengths 20 35 | final_text stringlengths 1 4.39k | instruction stringclasses 1 value | prefix stringclasses 1 value | input stringlengths 407 4.79k |
|---|---|---|---|---|
07201602335-46871-15726.0-1.0 | Presunto incumplimiento de entrega de expediente de contratación de procedimiento de selección por parte de la Entidad dentro del plazo establecido por el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La Dirección Zonal Cusco del Proyecto Especial Sierra Centro Sur responsable de convocar el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 019-2016-MINAGRI-PESCS/CUSCO para la contratación de excavadora sobre oruga máquina seca con operador para la "Descolmatación del cauce del rio Molle Molle en la comunidad de Manchaybamba Distrito de Pacárictambo, Provincia de Paruro, Departamento del Cusco", habría proporcionado al postor la propuesta técnica y económica del postor ganador fuera del plazo establecido por el reglamento de la Ley de Contratación, con ello impidiendo el derecho de presentar recurso de apelación contra la buena pro. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento de entrega de expediente de contratación de procedimiento de selección por parte de la Entidad dentro del plazo establecido por el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La Dirección Zonal Cusco del Proyecto Especial Sierra Centro Sur responsable de convocar el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 019-2016-MINAGRI-PESCS/CUSCO para la contratación de excavadora sobre oruga máquina seca con operador para la "Descolmatación del cauce del rio Molle Molle en la comunidad de Manchaybamba Distrito de Pacárictambo, Provincia de Paruro, Departamento del Cusco", habría proporcionado al postor la propuesta técnica y económica del postor ganador fuera del plazo establecido por el reglamento de la Ley de Contratación, con ello impidiendo el derecho de presentar recurso de apelación contra la buena pro. |
07201602335-46871-15770.0-2.0 | Presuntas irregularidades en el otorgamiento de bonificación de 10% por servicios ejecutados en la provincia o provincias colindantes en el procedimiento Adjudicación Simplificada n.° 019-2016-MINAGRI-PESCS/CUSCO. Comité de selección del Proyecto Especial Sierra Centro Sur Zonal Cusco, responsable de llevar el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 019-2016-MINAGRI-PESCS/CUSCO para la contratación de excavadora sobre oruga máquina seca con operador para la "Descolmatación del cauce del rio Molle Molle en la comunidad de Manchaybamba Distrito de Pacarictambo, Provincia de Paruro, Departamento del Cusco", habría otorgado la buena pro al postor que habría presentado solicitud de bonificación de 10% por servicios ejecutados en la provincia o provincias colindantes, pese a encontrarse domiciliado en provincia no colindante con el objeto de la convocatoria. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el otorgamiento de bonificación de 10% por servicios ejecutados en la provincia o provincias colindantes en el procedimiento Adjudicación Simplificada n.° 019-2016-MINAGRI-PESCS/CUSCO. Comité de selección del Proyecto Especial Sierra Centro Sur Zonal Cusco, responsable de llevar el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 019-2016-MINAGRI-PESCS/CUSCO para la contratación de excavadora sobre oruga máquina seca con operador para la "Descolmatación del cauce del rio Molle Molle en la comunidad de Manchaybamba Distrito de Pacarictambo, Provincia de Paruro, Departamento del Cusco", habría otorgado la buena pro al postor que habría presentado solicitud de bonificación de 10% por servicios ejecutados en la provincia o provincias colindantes, pese a encontrarse domiciliado en provincia no colindante con el objeto de la convocatoria. |
07201602547-47015-15800.0-1.0 | denuncia por presunta arbitrariedad en la ejecución de carta fianza. 1.- Mediante escrito de fecha 9 de setiembre de 2016, el ciudadano Walther Celestino Pocohuanca Ccama, presenta denuncia contra los funcionarios del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, Ing. Yordan Amaico Baldoceda Ponce y Abog. Cledy Huamaní Tenorio, por la presunta ejecución arbitraria e ilegal de garantía por el monto que asciende a S/. 10, 487.00. 2.- Detalla que su representada suscribió el contrato n.° 09-2015-MINAGRI-PESCS para el alquiler de excavadora, precisando que de todos los informes no se advierte que haya incurrido en penalidad por mora, muy por el contrario la entidad le causó perjuicio lo que consta en sendos informes; no obstante, el informe n.° 36-2016-MINCIARI-PESCS-CHT, emitido por el abogado Cledy Huamaní Tenorio, dio lugar al acto ilegal e inmotivada de proceder a ejecutar la carta fianza por el monto diferencial de la propuesta, equivalente a S/. 10,487.00. 3.- Al respecto, de los hechos expuestos de manera somera, se advierte que el denunciante cuestiona la ejecución de la carta fianza, no encontrándose conforme con el actuar de la Entidad; de lo vertido, cabe señalar que a la Contraloría General de la República le corresponde efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado, lo cual implica, también supervisar la legalidad de los actos de las instituciones sujetas a control en la ejecución de los lineamientos para una mejor gestión de las finanzas públicas, con prudencia y transparencia fiscal, así como la ejecución de los presupuestos del sector público y de las operaciones de la deuda pública, conforme lo establece el artículo 15° del capítulo II ¿ atribuciones del sistema, de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 4.- La Directiva n.° 011-2015-CG/GPROD ¿Servicio de Atención de Denuncias¿, aprobado por Resolución de Contraloría n.° 268-2015-CG, en su numeral 6.1 segundo párrafo prevé que la Contraloría General de la República, ejerce control gubernamental que consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en la captación, uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, conforme se establece en los artículos 6° y 8° de la Ley N° 27785. 5.- En consecuencia, se tiene que los hechos denunciados no se enmarcan dentro de la normativa citada, por lo que, este organismo de control no puede abocarse para conocer, impulsar, ni resolver, la pretensión que nos convoca, no obstante ello, como ciudadano, tiene la facultad de acudir a las instancias legales pertinentes a efectos de solicitar tutela jurisdiccional efectiva y hacer valer su derecho que considera vulnerado. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: denuncia por presunta arbitrariedad en la ejecución de carta fianza. 1.- Mediante escrito de fecha 9 de setiembre de 2016, el ciudadano Walther Celestino Pocohuanca Ccama, presenta denuncia contra los funcionarios del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, Ing. Yordan Amaico Baldoceda Ponce y Abog. Cledy Huamaní Tenorio, por la presunta ejecución arbitraria e ilegal de garantía por el monto que asciende a S/. 10, 487.00. 2.- Detalla que su representada suscribió el contrato n.° 09-2015-MINAGRI-PESCS para el alquiler de excavadora, precisando que de todos los informes no se advierte que haya incurrido en penalidad por mora, muy por el contrario la entidad le causó perjuicio lo que consta en sendos informes; no obstante, el informe n.° 36-2016-MINCIARI-PESCS-CHT, emitido por el abogado Cledy Huamaní Tenorio, dio lugar al acto ilegal e inmotivada de proceder a ejecutar la carta fianza por el monto diferencial de la propuesta, equivalente a S/. 10,487.00. 3.- Al respecto, de los hechos expuestos de manera somera, se advierte que el denunciante cuestiona la ejecución de la carta fianza, no encontrándose conforme con el actuar de la Entidad; de lo vertido, cabe señalar que a la Contraloría General de la República le corresponde efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado, lo cual implica, también supervisar la legalidad de los actos de las instituciones sujetas a control en la ejecución de los lineamientos para una mejor gestión de las finanzas públicas, con prudencia y transparencia fiscal, así como la ejecución de los presupuestos del sector público y de las operaciones de la deuda pública, conforme lo establece el artículo 15° del capítulo II ¿ atribuciones del sistema, de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 4.- La Directiva n.° 011-2015-CG/GPROD ¿Servicio de Atención de Denuncias¿, aprobado por Resolución de Contraloría n.° 268-2015-CG, en su numeral 6.1 segundo párrafo prevé que la Contraloría General de la República, ejerce control gubernamental que consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en la captación, uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, conforme se establece en los artículos 6° y 8° de la Ley N° 27785. 5.- En consecuencia, se tiene que los hechos denunciados no se enmarcan dentro de la normativa citada, por lo que, este organismo de control no puede abocarse para conocer, impulsar, ni resolver, la pretensión que nos convoca, no obstante ello, como ciudadano, tiene la facultad de acudir a las instancias legales pertinentes a efectos de solicitar tutela jurisdiccional efectiva y hacer valer su derecho que considera vulnerado. |
07201602576-47114-15829.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Empresa Municipal de Transporte Turístico Machupicchu S.A. en la contratación de empresas que no habrían prestado servicios. La recurrente comunica que la contadora de la Empresa Municipal de Transporte Turístico Machupicchu S.A. sería también proveedora de la Entidad a través de sus empresas AGECONT SRL y STOCK ZERO EIRL con las que habría provisto computadoras y servicios que no fueron recibidos por la referida Empresa Municipal; asimismo habría contratado los servicios de su esposo IVAN MOLERO DELGADO para la actualización de libros electrónicos por un importe de S/12,000 y de su hermano DAVID HUMBERTO CARRILLO YEPEZ para consultoría. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Empresa Municipal de Transporte Turístico Machupicchu S.A. en la contratación de empresas que no habrían prestado servicios. La recurrente comunica que la contadora de la Empresa Municipal de Transporte Turístico Machupicchu S.A. sería también proveedora de la Entidad a través de sus empresas AGECONT SRL y STOCK ZERO EIRL con las que habría provisto computadoras y servicios que no fueron recibidos por la referida Empresa Municipal; asimismo habría contratado los servicios de su esposo IVAN MOLERO DELGADO para la actualización de libros electrónicos por un importe de S/12,000 y de su hermano DAVID HUMBERTO CARRILLO YEPEZ para consultoría. |
07201602576-47114-15845.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la declaración de impuestos de la Empresa Municipal de Transporte Turístico Machupicchu S.A. La recurrente refiere que la declaración de impuestos de la Empresa Municipal de Transporte Turístico Machupicchu S.A. no serían los reales; no obstante no indica el período de ocurrencia, ni adjunta documentación al respecto. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la declaración de impuestos de la Empresa Municipal de Transporte Turístico Machupicchu S.A. La recurrente refiere que la declaración de impuestos de la Empresa Municipal de Transporte Turístico Machupicchu S.A. no serían los reales; no obstante no indica el período de ocurrencia, ni adjunta documentación al respecto. |
07201602577-49942-16682.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la contratación de personal en la Municipalidad Distrital de Colquepata, afectaría transparencia en la gestión de recursos humanos. Mediante denuncia presentada por via web, el recurrente señala que se habrían cometido presuntas irregularidades en la contratación de personal en la Municipalidad Distrital de Colquepata, específicamente el personal como guardián, locutores y otros sin contar con el perfil para el cargo y con un sueldo de S/.2 500.00 mensuales, habiendo una gran diferencia con otros trabajadores en el mismo puesto, pero con un salario menor, asimismo, el tesorero de la Entidad no tiene el perfil para el cargo contando con un sueldo de S/. 3 500.00,situación que afectaría la transparencia en la gestión de recursos humanos. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la contratación de personal en la Municipalidad Distrital de Colquepata, afectaría transparencia en la gestión de recursos humanos. Mediante denuncia presentada por via web, el recurrente señala que se habrían cometido presuntas irregularidades en la contratación de personal en la Municipalidad Distrital de Colquepata, específicamente el personal como guardián, locutores y otros sin contar con el perfil para el cargo y con un sueldo de S/.2 500.00 mensuales, habiendo una gran diferencia con otros trabajadores en el mismo puesto, pero con un salario menor, asimismo, el tesorero de la Entidad no tiene el perfil para el cargo contando con un sueldo de S/. 3 500.00,situación que afectaría la transparencia en la gestión de recursos humanos. |
07201602714-46928-19621.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto denominado "Instalación del sistema de riego por aspersión en el sector Chakaqta, de la comunidad campesina de Totora, distrito de Livitaca, Chumbivilcas, Cusco" con código SNIP 186030. Según refiere el recurrente el proyecto denominado "Instalación del sistema de riego por aspersión en el sector Chakaqta, de la comunidad campesina de Totora, distrito de Livitaca, Chumbivilcas, Cusco" con código SNIP 18603, se encontraría paralizado desde el 2012, perjudicando a la población; asimismo, señala que el presupuesto asignado bordearía el millón de soles y que se otorgó un adicional de S/ 200 000.00, importe que habría sido repartido entre las autoridades, el residente de obra y el maestro de obra. De igual modo, señala que los materiales y herramientas de dicha obra, habrían sido sustraídos por Fredy Lazo, quien a su vez los repartió a diferentes personas, entre ellas Cirilo Melendez Quispe, Paulina Huayta y Felix Mollo; no obstante, no adjunta información o documentación que sustente lo señalado. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto denominado "Instalación del sistema de riego por aspersión en el sector Chakaqta, de la comunidad campesina de Totora, distrito de Livitaca, Chumbivilcas, Cusco" con código SNIP 186030. Según refiere el recurrente el proyecto denominado "Instalación del sistema de riego por aspersión en el sector Chakaqta, de la comunidad campesina de Totora, distrito de Livitaca, Chumbivilcas, Cusco" con código SNIP 18603, se encontraría paralizado desde el 2012, perjudicando a la población; asimismo, señala que el presupuesto asignado bordearía el millón de soles y que se otorgó un adicional de S/ 200 000.00, importe que habría sido repartido entre las autoridades, el residente de obra y el maestro de obra. De igual modo, señala que los materiales y herramientas de dicha obra, habrían sido sustraídos por Fredy Lazo, quien a su vez los repartió a diferentes personas, entre ellas Cirilo Melendez Quispe, Paulina Huayta y Felix Mollo; no obstante, no adjunta información o documentación que sustente lo señalado. |
07201602802-47000-15794.0-1.0 | Presuntas irregularidades en procedimiento de selección Adjudicación Simplifica N° 078-2016-CEP-MPE/C convocado por la Municipalidad Provincial de Espinar. Mediante documento s/n de 27 de setiembre de 2016, un ciudadano comunica a la Contraloría Regional Cusco presuntas irregularidades en el procedimiento de selección Adjudicación Simplifica N° 078-2016-CEP-MPE/C para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio de evacuación de aguas pluviales en la Av. Pacífico entre la calle Arequipa y la Av. Tintaya de la ciudad de Espinar, distrito de Espinar", convocado por la Municipalidad Provincial de Espinar, referidas entre otras a: - Especificaciones técnicas de las Bases Administrativas de referido procedimiento pese a estar bajo el sistema de contratación suma alzada, no contaría con información de partidas a ejecutarse, con lo se estaría vulnerando el artículo 14° del Reglamento de la Ley de Contrataciones. - Objeto de la convocatoria ya habría sido intervenido en parte con trabajos de excavación de zanjas y eliminación de material excedente, lo que no sería coherente con las condiciones descritas en la memoria descriptiva del expediente técnico que señala: "La topografía de la zona es variada pero el área donde se emplaza la zona de intervención del proyecto es llana a ondulada", procedimiento que se estaría llevando para pagar además las ya ejecutadas. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en procedimiento de selección Adjudicación Simplifica N° 078-2016-CEP-MPE/C convocado por la Municipalidad Provincial de Espinar. Mediante documento s/n de 27 de setiembre de 2016, un ciudadano comunica a la Contraloría Regional Cusco presuntas irregularidades en el procedimiento de selección Adjudicación Simplifica N° 078-2016-CEP-MPE/C para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio de evacuación de aguas pluviales en la Av. Pacífico entre la calle Arequipa y la Av. Tintaya de la ciudad de Espinar, distrito de Espinar", convocado por la Municipalidad Provincial de Espinar, referidas entre otras a: - Especificaciones técnicas de las Bases Administrativas de referido procedimiento pese a estar bajo el sistema de contratación suma alzada, no contaría con información de partidas a ejecutarse, con lo se estaría vulnerando el artículo 14° del Reglamento de la Ley de Contrataciones. - Objeto de la convocatoria ya habría sido intervenido en parte con trabajos de excavación de zanjas y eliminación de material excedente, lo que no sería coherente con las condiciones descritas en la memoria descriptiva del expediente técnico que señala: "La topografía de la zona es variada pero el área donde se emplaza la zona de intervención del proyecto es llana a ondulada", procedimiento que se estaría llevando para pagar además las ya ejecutadas. |
07201602819-49142-16421.0-1.0 | Presunto incumplimiento de la Directiva n.° 023-2016-OSCE/CD en la Licitación Pública n.° SM-5-2016-MDSS-1 convocada por la Municipalidad Distrital de San Sebastián. Mediante oficio n.° 606-2016/DGR/SIRC-PAA de 22 de setiembre de 2016, la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, remite a la Contraloría Regional Cusco, el oficio n.° 605-2016/DGR/SIRC-PAA de 22 de setiembre de 2016, con el que comunica al Presidente del Comité de Selección el informe IVN n.° 071-2016/DGR-SIRC de 22 de setiembre de 2016, que contiene las conclusiones de la solicitud de emisión de pronunciamiento, relacionada a la Licitación Pública n.° SM-5-2016-MDSS-1 convocada por la Municipalidad Distrital de San Sebastián para la adquisición de "Asfalto SBS Modificado con Polímero". El citado dictamen precisa que se identificó un vicio de nulidad en la etapa de absolución de consultas y observaciones del referido procedimiento, dado que la Entidad no cumplió con utilizar el Anexo n.° 2 de la Directiva n.° 023-2016-OSCE/CD "Acciones de supervisión a pedido de parte" para absolver las observaciones presentadas. Asimismo, señala que si bien en la Directiva también se brindan lineamientos para que los participantes formulen sus consultas y observaciones empleando el Anexo n.° 1 de dicha Directiva, ello no justificaría que el Comité se Selección deje de absolver las consultas y observaciones presentadas por los participantes debido a que éste no empleó el referido anexo o las absuelva sin emplear el Anexo n.° 2. En ese sentido, la actuación de la Entidad constituye un vicio que afecta la validez de dicha contratación, dado que no se ha sujetado a las disposiciones vigentes de la normativa de contratación pública. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento de la Directiva n.° 023-2016-OSCE/CD en la Licitación Pública n.° SM-5-2016-MDSS-1 convocada por la Municipalidad Distrital de San Sebastián. Mediante oficio n.° 606-2016/DGR/SIRC-PAA de 22 de setiembre de 2016, la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, remite a la Contraloría Regional Cusco, el oficio n.° 605-2016/DGR/SIRC-PAA de 22 de setiembre de 2016, con el que comunica al Presidente del Comité de Selección el informe IVN n.° 071-2016/DGR-SIRC de 22 de setiembre de 2016, que contiene las conclusiones de la solicitud de emisión de pronunciamiento, relacionada a la Licitación Pública n.° SM-5-2016-MDSS-1 convocada por la Municipalidad Distrital de San Sebastián para la adquisición de "Asfalto SBS Modificado con Polímero". El citado dictamen precisa que se identificó un vicio de nulidad en la etapa de absolución de consultas y observaciones del referido procedimiento, dado que la Entidad no cumplió con utilizar el Anexo n.° 2 de la Directiva n.° 023-2016-OSCE/CD "Acciones de supervisión a pedido de parte" para absolver las observaciones presentadas. Asimismo, señala que si bien en la Directiva también se brindan lineamientos para que los participantes formulen sus consultas y observaciones empleando el Anexo n.° 1 de dicha Directiva, ello no justificaría que el Comité se Selección deje de absolver las consultas y observaciones presentadas por los participantes debido a que éste no empleó el referido anexo o las absuelva sin emplear el Anexo n.° 2. En ese sentido, la actuación de la Entidad constituye un vicio que afecta la validez de dicha contratación, dado que no se ha sujetado a las disposiciones vigentes de la normativa de contratación pública. |
07201602843-47911-16045.0-1.0 | presunto incumplimiento de la Directiva n.° 023-2016-OSCE/CD en la Licitación Pública n.° 1-2016-MDP-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Pallpata, provincia Espinar. La Dirección de Supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, mediante oficio n.° 618-2016/DGR/SIRC-PAA de 26 de setiembre de 2016, comunica a la Contraloría General de la República un presunto incumplimiento de la Directiva n.° 023-2016-OSCE/CD en la Licitación Pública n.° 1-2016-MDP-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Pallpata para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento de las vías urbanas e las calles: Sagrario, Bolívar, Liberta, Santa Cruz, Mariscal Castilla, Andrés A. Cáceres, Puno, Domingo Huarca, Lima y Perú en el centro poblado de Pallpata, distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Cusco"; adjuntado el oficio n.° 617-2016/DGR/SIRC-PAA y el informe IVN n.° 076-2016/DGR-SIRC que contuvo el resultado de la evaluación de las solicitudes de elevación de consultas y observaciones a las bases. De la revisión al informe previamente señalado, precisa que el Comité de Selección no habría absuelto las consultas y observaciones presentadas oportunamente por el participante Empresa Constructora Titikaka Ingenieros y Servicios Múltiples SAC, por no haber empleado los formatos de la Directiva n.° 23-2016-OSCE/CD, sin otorgar argumento alguno respecto de la materia de consulta y/u observación. Concluyendo que: - El no trasladar ni absolver las consultas y observaciones en el pliego absolutorio, conforme a la Directiva n.° 009-2016-OSCE/CD "Acciones de Supervisión a Pedido de Parte", y los artículos 22° y 51° del Reglamento, constituye un vicio que afecta la validez del procedimiento. - El no uso del Anexo n.° 1 para la formulación de consultas y observaciones de los participantes, no justifica que el Comité de Selección deje de absolver las mismas o las absuelva sin emplear el Anexo n.° 2. - Es competencia del Titular de la Entidad declarar la nulidad del proceso conforme a los alcances del artículo 44° de la Ley, de modo que aquel se retrotraiga a la etapa de absolución de consultas y observaciones, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 51° del Reglamento, a fin de que dicho acto y los subsiguientes se realicen de acuerdo con la normativa vigente. Es de precisar que el precitado oficio n.° 617-2016/DGR/SIRC-PAA y el informe fueron puestos de conocimiento del Presidente del Comité de Selección del referido proceso de selección. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: presunto incumplimiento de la Directiva n.° 023-2016-OSCE/CD en la Licitación Pública n.° 1-2016-MDP-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Pallpata, provincia Espinar. La Dirección de Supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, mediante oficio n.° 618-2016/DGR/SIRC-PAA de 26 de setiembre de 2016, comunica a la Contraloría General de la República un presunto incumplimiento de la Directiva n.° 023-2016-OSCE/CD en la Licitación Pública n.° 1-2016-MDP-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Pallpata para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento de las vías urbanas e las calles: Sagrario, Bolívar, Liberta, Santa Cruz, Mariscal Castilla, Andrés A. Cáceres, Puno, Domingo Huarca, Lima y Perú en el centro poblado de Pallpata, distrito de Pallpata, provincia de Espinar, Cusco"; adjuntado el oficio n.° 617-2016/DGR/SIRC-PAA y el informe IVN n.° 076-2016/DGR-SIRC que contuvo el resultado de la evaluación de las solicitudes de elevación de consultas y observaciones a las bases. De la revisión al informe previamente señalado, precisa que el Comité de Selección no habría absuelto las consultas y observaciones presentadas oportunamente por el participante Empresa Constructora Titikaka Ingenieros y Servicios Múltiples SAC, por no haber empleado los formatos de la Directiva n.° 23-2016-OSCE/CD, sin otorgar argumento alguno respecto de la materia de consulta y/u observación. Concluyendo que: - El no trasladar ni absolver las consultas y observaciones en el pliego absolutorio, conforme a la Directiva n.° 009-2016-OSCE/CD "Acciones de Supervisión a Pedido de Parte", y los artículos 22° y 51° del Reglamento, constituye un vicio que afecta la validez del procedimiento. - El no uso del Anexo n.° 1 para la formulación de consultas y observaciones de los participantes, no justifica que el Comité de Selección deje de absolver las mismas o las absuelva sin emplear el Anexo n.° 2. - Es competencia del Titular de la Entidad declarar la nulidad del proceso conforme a los alcances del artículo 44° de la Ley, de modo que aquel se retrotraiga a la etapa de absolución de consultas y observaciones, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 51° del Reglamento, a fin de que dicho acto y los subsiguientes se realicen de acuerdo con la normativa vigente. Es de precisar que el precitado oficio n.° 617-2016/DGR/SIRC-PAA y el informe fueron puestos de conocimiento del Presidente del Comité de Selección del referido proceso de selección. |
07201602844-49426-16511.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable, Desagüe y Planta de Tratamiento en el Centro Poblado de Huyro, Distrito de Huayopata, La Convención - Cusco". Según refiere el recurrente la obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable, Desagüe y Planta de Tratamiento en el Centro Poblado de Huyro, Distrito de Huayopata, La Convención - Cusco", debió haber sido entregada el 10 de marzo de 2016; no obstante, pese a haberse firmado un Acta de Conciliación entre la empresa ejecutora y la Municipalidad fijando un plazo de 5 meses para su conclusión, la obra se encuentra paralizada. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable, Desagüe y Planta de Tratamiento en el Centro Poblado de Huyro, Distrito de Huayopata, La Convención - Cusco". Según refiere el recurrente la obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable, Desagüe y Planta de Tratamiento en el Centro Poblado de Huyro, Distrito de Huayopata, La Convención - Cusco", debió haber sido entregada el 10 de marzo de 2016; no obstante, pese a haberse firmado un Acta de Conciliación entre la empresa ejecutora y la Municipalidad fijando un plazo de 5 meses para su conclusión, la obra se encuentra paralizada. |
07201602856-47576-15959.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° SM-4-2016-MDZ/CE-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Zurite. Mediante oficio n.° 658-2016/DGR/SIRC-PAA de 29 de setiembre de 2016, la Direcicón de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, remite a la Contraloría Regional Cusco el oficio n.° 13-2016/DGR/SIRC-ELV de 29 de setiembre de 2016, con el que comunica al titular de la Municipalidad Distrital de Zurite el Dictamen n.° 076-2016/DGR-SIRC, que contiene las conclusiones de la acción de supervisión a la Adjudicación Simplificada n.° SM-4-2016-MDZ/CE-1 convocado para la ejecución de la obra "Creación del servicio de espacio deportivo en la CC Tambo Real". El citado dictamen precisa que se identificó un vicio de nulidad en la etapa de convocatoria del referido procedimiento, dado que las bases administrativas colgadas el 16 de agosto de 2016 en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, no pudo visualizarse, emitiendo el mensaje "Lo sentimos. No se puede abrir 12.Bases_Estandar_AS-Obras-0042016_20160816_234751_180 (10) porque existe un problema con el contenido", accionar que resultaría contraria a la Directiva n.° 006-2016-OSCE3/CD "Disposiciones aplicables al registro de información en el sistema electrónico de contrataciones del Estado" y a los Principios de Transparencia y Publicidad contemplados en los literales c) y d) del artículo 2° de la Ley de Contrataciones. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° SM-4-2016-MDZ/CE-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Zurite. Mediante oficio n.° 658-2016/DGR/SIRC-PAA de 29 de setiembre de 2016, la Direcicón de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, remite a la Contraloría Regional Cusco el oficio n.° 13-2016/DGR/SIRC-ELV de 29 de setiembre de 2016, con el que comunica al titular de la Municipalidad Distrital de Zurite el Dictamen n.° 076-2016/DGR-SIRC, que contiene las conclusiones de la acción de supervisión a la Adjudicación Simplificada n.° SM-4-2016-MDZ/CE-1 convocado para la ejecución de la obra "Creación del servicio de espacio deportivo en la CC Tambo Real". El citado dictamen precisa que se identificó un vicio de nulidad en la etapa de convocatoria del referido procedimiento, dado que las bases administrativas colgadas el 16 de agosto de 2016 en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, no pudo visualizarse, emitiendo el mensaje "Lo sentimos. No se puede abrir 12.Bases_Estandar_AS-Obras-0042016_20160816_234751_180 (10) porque existe un problema con el contenido", accionar que resultaría contraria a la Directiva n.° 006-2016-OSCE3/CD "Disposiciones aplicables al registro de información en el sistema electrónico de contrataciones del Estado" y a los Principios de Transparencia y Publicidad contemplados en los literales c) y d) del artículo 2° de la Ley de Contrataciones. |
07201602857-49204-16448.0-1.0 | Presunto incumplimiento de la Directiva n.° 023-2016-OSCE/CD en la Licitación Pública n.° SM-1-2016-MDL/CH-1 convocada por la Municipalidad Distrital de Livitaca. Mediante oficio n.° 636-2016/DGR/SIRC-PAA de 27 de setiembre de 2016, la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, remite a la Contraloría Regional Cusco, el oficio n.° 635-2016/DGR/SIRC-PAA de 27 de setiembre de 2016, con el que comunica al Presidente del Comité de Selección el informe IVN n.° 082-2016/DGR-SIRC de 27 de setiembre de 2016, que contiene las conclusiones de la solicitud de emisión de pronunciamiento, relacionada a la Licitación Pública n.° SM-1-2016-MDL/CH-1 convocada por la Municipalidad Distrital de Livitaca para la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Anexo de Kaino de la Comunidad Campesina de Aucho, Distrito de Livitaca - Chumbivilcas - Cusco". El citado dictamen precisa que se identificó un vicio de nulidad en la etapa de absolución de consultas y observaciones del referido procedimiento, dado que la Entidad no cumplió con utilizar el Anexo n.° 2 de la Directiva n.° 023-2016-OSCE/CD "Acciones de supervisión a pedido de parte" para absolver las observaciones presentadas. Asimismo, señala que si bien en la Directiva también se brindan lineamientos para que los participantes formulen sus consultas y observaciones empleando el Anexo n.° 1 de dicha Directiva, ello no justificaría que el Comité se Selección deje de absolver las consultas y observaciones presentadas por los participantes debido a que éste no empleó el referido anexo o las absuelva sin emplear el Anexo n.° 2. En ese sentido, la actuación de la Entidad constituye un vicio que afecta la validez de dicha contratación, dado que no se ha sujetado a las disposiciones vigentes de la normativa de contratación pública. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento de la Directiva n.° 023-2016-OSCE/CD en la Licitación Pública n.° SM-1-2016-MDL/CH-1 convocada por la Municipalidad Distrital de Livitaca. Mediante oficio n.° 636-2016/DGR/SIRC-PAA de 27 de setiembre de 2016, la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, remite a la Contraloría Regional Cusco, el oficio n.° 635-2016/DGR/SIRC-PAA de 27 de setiembre de 2016, con el que comunica al Presidente del Comité de Selección el informe IVN n.° 082-2016/DGR-SIRC de 27 de setiembre de 2016, que contiene las conclusiones de la solicitud de emisión de pronunciamiento, relacionada a la Licitación Pública n.° SM-1-2016-MDL/CH-1 convocada por la Municipalidad Distrital de Livitaca para la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Anexo de Kaino de la Comunidad Campesina de Aucho, Distrito de Livitaca - Chumbivilcas - Cusco". El citado dictamen precisa que se identificó un vicio de nulidad en la etapa de absolución de consultas y observaciones del referido procedimiento, dado que la Entidad no cumplió con utilizar el Anexo n.° 2 de la Directiva n.° 023-2016-OSCE/CD "Acciones de supervisión a pedido de parte" para absolver las observaciones presentadas. Asimismo, señala que si bien en la Directiva también se brindan lineamientos para que los participantes formulen sus consultas y observaciones empleando el Anexo n.° 1 de dicha Directiva, ello no justificaría que el Comité se Selección deje de absolver las consultas y observaciones presentadas por los participantes debido a que éste no empleó el referido anexo o las absuelva sin emplear el Anexo n.° 2. En ese sentido, la actuación de la Entidad constituye un vicio que afecta la validez de dicha contratación, dado que no se ha sujetado a las disposiciones vigentes de la normativa de contratación pública. |
07201602936-50195-16744.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el proceso de selección AMC n.° 01-2016-MPP-CE para la contratación de la ejecución de la obra denominada: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Paruro-Paruro-Cusco", en la Municipalidad Provincial de Paruro. Según refiere el recurrente, en el proceso de selección AMC n.° 01-2016-MPP-CE para la contratación de la ejecución de la obra denominada: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Paruro-Paruro-Cusco", en la Municipalidad Provincial de Paruro, no se habrían respetado los límites del valor referencial. Asimismo precisa que no se respeto la conformación del comité debido a que no se encuentra considerado el señor Michael Madueño Jimenez, como se consigna el el portal del OSCE, de igual modo comunica que a su empresa Virgen Natividad la descalificaron por razones no contempladas en la norma, siendo éstas: - Existe doble foliación. - El profesional propuesto no coincide con lo establecido en las bases - El anexo 10 no coincide con los documentos presentados, quedando descalificada la propuesta, devolviéndose la propuesta presentada en mérito al Art. 42° inciso b y c del DL N° 1017. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el proceso de selección AMC n.° 01-2016-MPP-CE para la contratación de la ejecución de la obra denominada: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Paruro-Paruro-Cusco", en la Municipalidad Provincial de Paruro. Según refiere el recurrente, en el proceso de selección AMC n.° 01-2016-MPP-CE para la contratación de la ejecución de la obra denominada: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Paruro-Paruro-Cusco", en la Municipalidad Provincial de Paruro, no se habrían respetado los límites del valor referencial. Asimismo precisa que no se respeto la conformación del comité debido a que no se encuentra considerado el señor Michael Madueño Jimenez, como se consigna el el portal del OSCE, de igual modo comunica que a su empresa Virgen Natividad la descalificaron por razones no contempladas en la norma, siendo éstas: - Existe doble foliación. - El profesional propuesto no coincide con lo establecido en las bases - El anexo 10 no coincide con los documentos presentados, quedando descalificada la propuesta, devolviéndose la propuesta presentada en mérito al Art. 42° inciso b y c del DL N° 1017. |
07201602954-47810-16021.0-1.0 | Presuntas irregularidades en procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° SM-3-2016-MDZ-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Zurite. La Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE, mediante oficio n.° 694-2016/DGR/SIRC-PAA de 7 de octubre de 2016, como producto de su acción de supervisión a la AS n.° SM-3-2016-MDZ-1 convocada por la Municipalidad Distrital de Zurite, remite a la Contraloría Regional Cusco el Dictamen BAC n.° 102-2016/DGR-SIRC de 7 de octubre de 2016, para que éste Organismo actué de acuerdo a sus competencias. De la revisión al referido dictamen, señala que la Municipalidad Distrital de Zurite publicó en el Sistema Electrónico del Estado - SEACE el acta de no formulación de consultas y observaciones, pese a las 2 observaciones presentadas por la empresa Cusco Ingeniería Construcción SAC de 19 de agosto de 2016. Con Resolución de Alcaldía n.° 122-2016-MDZ/PA de 26 de agosto de 2016, publicada en el CEASE el 1 de setiembre de 2016, la Entidad dispuso "retrotraer el proceso hasta la etapa de formulación de consultas y observaciones, a efectos de que la comisión especial cumpla con recepcionar la formulación de consultas y observaciones"; sin embargo, el procedimiento de selección se reinicio desde la etapa de absolución de consultas y observaciones, registrando el 13 de setiembre de 2016 el pliego de absolución de consultas y observaciones, lo cual resultaría contrario a lo dispuesto en la Resolución y con ello se habría impidiendo la oportunidad de que otros participantes formulen sus consultas y observaciones nuevamente. Asimismo, pese a haberse retrotraído el referido procedimiento no se habría absuelto las observaciones de la precitada empresa. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° SM-3-2016-MDZ-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Zurite. La Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE, mediante oficio n.° 694-2016/DGR/SIRC-PAA de 7 de octubre de 2016, como producto de su acción de supervisión a la AS n.° SM-3-2016-MDZ-1 convocada por la Municipalidad Distrital de Zurite, remite a la Contraloría Regional Cusco el Dictamen BAC n.° 102-2016/DGR-SIRC de 7 de octubre de 2016, para que éste Organismo actué de acuerdo a sus competencias. De la revisión al referido dictamen, señala que la Municipalidad Distrital de Zurite publicó en el Sistema Electrónico del Estado - SEACE el acta de no formulación de consultas y observaciones, pese a las 2 observaciones presentadas por la empresa Cusco Ingeniería Construcción SAC de 19 de agosto de 2016. Con Resolución de Alcaldía n.° 122-2016-MDZ/PA de 26 de agosto de 2016, publicada en el CEASE el 1 de setiembre de 2016, la Entidad dispuso "retrotraer el proceso hasta la etapa de formulación de consultas y observaciones, a efectos de que la comisión especial cumpla con recepcionar la formulación de consultas y observaciones"; sin embargo, el procedimiento de selección se reinicio desde la etapa de absolución de consultas y observaciones, registrando el 13 de setiembre de 2016 el pliego de absolución de consultas y observaciones, lo cual resultaría contrario a lo dispuesto en la Resolución y con ello se habría impidiendo la oportunidad de que otros participantes formulen sus consultas y observaciones nuevamente. Asimismo, pese a haberse retrotraído el referido procedimiento no se habría absuelto las observaciones de la precitada empresa. |
07201603006-48402-16197.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Licitación Publica n.° 001-2016-CE/UNIQ convocada por la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba. La Corporación Kayser SAC comunicó que la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba convocó la Licitación Pública n.° 001-2016-CE/UNIQ para la ejecución de la obra "Mantenimiento, adecuación, y reposición de varias obras en la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, distrito de Santa Ana, Provincia de La Convención"; por un valor referencia de S/10 764 271,81, por la modalidad de paquete, conformada por 9 obras. Las Bases Integradas habrían consignado como valor límite inferior un importe menor al 90% del valor referencial de cada obra, cuyo sub total ascendió a S/ 9 687 844,63, monto inferior en S/ 0.02 respecto del que debió ser (S/ 9 687 844.65), error cometido por inadecuado redondeo de decimales de los presupuestos de las obras conformantes del paquete, el que debió ser presentado de acuerdo al Anexo 5 de las Bases, con lo que se habría transgredido la normativa de contrataciones. Tal situación habría sido advertido por la referida corporación al comité responsable del proceso, que además de no haber sido acogido, fue objeto de exclusión del procedimiento bajo el argumento de que el ing. Especialista en estructuras conformante de su equipo no habría cumplido con los requisitos exigidos, por lo que con documento ingresado por Mesa de Partes n.° 838 de 9 de agosto de 2016, solicitó al Rector de la señalada universidad declare nulo de oficio, pedido que tampoco habría sido acogido. Pese a ello, se adjudicó la buena pro al Consorcio Quillabamba el 18 de agosto de 2016; sin embargo, fue declarado nulo de oficio, retrotrayendo el procedimiento a la etapa de calificación de propuestas, no advirtiendo el error de fondo que era el redondeo de los presupuesto en el cálculo del límite inferior consignado en las Bases. Situaciones que advertirían una presenta colusión entre el postor y la comisión responsable del proceso. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Licitación Publica n.° 001-2016-CE/UNIQ convocada por la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba. La Corporación Kayser SAC comunicó que la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba convocó la Licitación Pública n.° 001-2016-CE/UNIQ para la ejecución de la obra "Mantenimiento, adecuación, y reposición de varias obras en la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, distrito de Santa Ana, Provincia de La Convención"; por un valor referencia de S/10 764 271,81, por la modalidad de paquete, conformada por 9 obras. Las Bases Integradas habrían consignado como valor límite inferior un importe menor al 90% del valor referencial de cada obra, cuyo sub total ascendió a S/ 9 687 844,63, monto inferior en S/ 0.02 respecto del que debió ser (S/ 9 687 844.65), error cometido por inadecuado redondeo de decimales de los presupuestos de las obras conformantes del paquete, el que debió ser presentado de acuerdo al Anexo 5 de las Bases, con lo que se habría transgredido la normativa de contrataciones. Tal situación habría sido advertido por la referida corporación al comité responsable del proceso, que además de no haber sido acogido, fue objeto de exclusión del procedimiento bajo el argumento de que el ing. Especialista en estructuras conformante de su equipo no habría cumplido con los requisitos exigidos, por lo que con documento ingresado por Mesa de Partes n.° 838 de 9 de agosto de 2016, solicitó al Rector de la señalada universidad declare nulo de oficio, pedido que tampoco habría sido acogido. Pese a ello, se adjudicó la buena pro al Consorcio Quillabamba el 18 de agosto de 2016; sin embargo, fue declarado nulo de oficio, retrotrayendo el procedimiento a la etapa de calificación de propuestas, no advirtiendo el error de fondo que era el redondeo de los presupuesto en el cálculo del límite inferior consignado en las Bases. Situaciones que advertirían una presenta colusión entre el postor y la comisión responsable del proceso. |
07201603067-49953-19716.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de inversión pública denominado ¿Construcción del Sistema de Riego Moyomonte, Caballerayoc, San Pablo y Nueva Victoria del Distrito de Huayopata - La Convención - Cusco", con código SNIP 95301, en la Municipalidad Distrital de Huayopata. Según refiere el recurrente, el Estudio de Preinversión se declaro viable por el monto de S/ 2 836 738,00 y el Expediente Técnico se aprobó por el monto de S/ 4 848 804,98, se tuvo como fecha de inicio de obra el 1 de octubre de 2012 y término programado el 26 de agosto de 2013, un plazo de ejecución 330 días calendario y dos paralizaciones, infringiendo los plazos aprobados en el expediente técnico, causando perjuicio al tesoro público. Asimismo, se habrían ejecutado obras adicionales, mayores metrados y partidas nuevas, los cuales no contarían con documentos de aprobación, que genera desbalance en la ejecución física y financiera. Así también, precisa que, según el acta de asamblea extraordinaria de 21 de diciembre de 2012 se determina la suspensión de la obra sin seguir el procedimiento establecido en la norma, y que mediante acta de 9 de enero de 2013 se determina una 2da paralización. Igualmente, indica que según oficio n.° 003 de 4 de junio del 2015, dirigido al alcalde, el presidente del comité de riego por aspersión del centro poblado de San Pablo, señala que la obra ha sufrido un corte definitivo existiendo un excedente materiales consistentes en 111 bolsas de cemento y otros materiales con fecha próxima de vencimiento; adicionalmente comenta que mediante oficio n.° 004 de 30 de junio de 2015, el referido presidente solicitó al alcalde un informe documentado del corte y liquidación del proyecto de irrigación tecnificado; situación que no ha sido atendida, además de no cumplir los procedimientos establecidos. Finalmente, precisa que mediante oficio de 13 de julio de 2015, el presidente del comité de riego por aspersión informó y dejó a responsabilidad del alcalde el deterioro, desuso y abandono de los materiales y cemento existentes de la obra, por haberse realizado de modo ilegal el corte y liquidación definitiva de la obra y que mediante oficio n.° 001 de 14 de julio de 2015, hizo la entrega del acta de compromiso del alcalde distrital de Huayopata al Contralor General de la República, poniendo en conocimiento que existe un saldo de presupuesto de la obra S/ 2 507 697,41, un PIA de S/ 1 320 229,00 para continuar la misma; sin embargo la obra tuvo un corte y liquidación definitiva. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de inversión pública denominado ¿Construcción del Sistema de Riego Moyomonte, Caballerayoc, San Pablo y Nueva Victoria del Distrito de Huayopata - La Convención - Cusco", con código SNIP 95301, en la Municipalidad Distrital de Huayopata. Según refiere el recurrente, el Estudio de Preinversión se declaro viable por el monto de S/ 2 836 738,00 y el Expediente Técnico se aprobó por el monto de S/ 4 848 804,98, se tuvo como fecha de inicio de obra el 1 de octubre de 2012 y término programado el 26 de agosto de 2013, un plazo de ejecución 330 días calendario y dos paralizaciones, infringiendo los plazos aprobados en el expediente técnico, causando perjuicio al tesoro público. Asimismo, se habrían ejecutado obras adicionales, mayores metrados y partidas nuevas, los cuales no contarían con documentos de aprobación, que genera desbalance en la ejecución física y financiera. Así también, precisa que, según el acta de asamblea extraordinaria de 21 de diciembre de 2012 se determina la suspensión de la obra sin seguir el procedimiento establecido en la norma, y que mediante acta de 9 de enero de 2013 se determina una 2da paralización. Igualmente, indica que según oficio n.° 003 de 4 de junio del 2015, dirigido al alcalde, el presidente del comité de riego por aspersión del centro poblado de San Pablo, señala que la obra ha sufrido un corte definitivo existiendo un excedente materiales consistentes en 111 bolsas de cemento y otros materiales con fecha próxima de vencimiento; adicionalmente comenta que mediante oficio n.° 004 de 30 de junio de 2015, el referido presidente solicitó al alcalde un informe documentado del corte y liquidación del proyecto de irrigación tecnificado; situación que no ha sido atendida, además de no cumplir los procedimientos establecidos. Finalmente, precisa que mediante oficio de 13 de julio de 2015, el presidente del comité de riego por aspersión informó y dejó a responsabilidad del alcalde el deterioro, desuso y abandono de los materiales y cemento existentes de la obra, por haberse realizado de modo ilegal el corte y liquidación definitiva de la obra y que mediante oficio n.° 001 de 14 de julio de 2015, hizo la entrega del acta de compromiso del alcalde distrital de Huayopata al Contralor General de la República, poniendo en conocimiento que existe un saldo de presupuesto de la obra S/ 2 507 697,41, un PIA de S/ 1 320 229,00 para continuar la misma; sin embargo la obra tuvo un corte y liquidación definitiva. |
07201603098-56148-18595.0-1.0 | Presunta irregularidad en la designación de un integrante del comité de selección encargado de llevar a cabo el proceso de selección Licitación Pública N° 002-2016-MDCH, convocado por la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. La Corporación Kayser S.A.C. representada por su apoderado Dr. Rolando Salas Cárdenas, en adelante "el recurrente", efectuó la denuncia contra el comité especial encargado de dirigir el proceso de selección Licitación Pública N° 002-2016-CS-MDCH, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. San Sebastián del Nivel Secundario en el CC.PP. Livitaca, distrito de Livitaca, provincia de Chumbivilcas - Cusco" en adelante "la obra", convocado por la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, en adelante "la Entidad". Al respecto, el recurrente señala que mediante Resolución de Alcaldía N° 648-2016-A-MPCH/C de 31 de agosto de 2016, la Entidad conformó el comité especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección precitado, designando como integrante titular al Arquitecto Reynaldo Atasi Castilla, identificado con DNI N° 23863539, quien en ese momento hasta el otorgamiento de la Buena Pro, no se encontraba habilitado por el Colegio Profesional de Arquitectos; presentando como medio de prueba los "Reportes de los Miembros de la Orden del Colegio de Arquitectos del Perú" de los días 12 y 17 de octubre de 2016, obtenidos de la consulta al Colegio de Arquitectos del Perú, en los que consta que dicho profesional se encontraba inhabilitado en esas fechas; asimismo, presentó el Oficio N° 225-2016/CAP-RC de 19 de octubre de 2016, del Colegio de Arquitectos del Perú Regional Cusco, en el que señala que el Arq. Reynaldo Atasi Castilla efectuó el pago por la habilitación el día 18 de octubre de 2016, correspondiente a la habilitación desde el mes de enero de 2016 a junio de 2017, encontrándose al 19 de octubre de 2016 habilitado. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta irregularidad en la designación de un integrante del comité de selección encargado de llevar a cabo el proceso de selección Licitación Pública N° 002-2016-MDCH, convocado por la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. La Corporación Kayser S.A.C. representada por su apoderado Dr. Rolando Salas Cárdenas, en adelante "el recurrente", efectuó la denuncia contra el comité especial encargado de dirigir el proceso de selección Licitación Pública N° 002-2016-CS-MDCH, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. San Sebastián del Nivel Secundario en el CC.PP. Livitaca, distrito de Livitaca, provincia de Chumbivilcas - Cusco" en adelante "la obra", convocado por la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, en adelante "la Entidad". Al respecto, el recurrente señala que mediante Resolución de Alcaldía N° 648-2016-A-MPCH/C de 31 de agosto de 2016, la Entidad conformó el comité especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección precitado, designando como integrante titular al Arquitecto Reynaldo Atasi Castilla, identificado con DNI N° 23863539, quien en ese momento hasta el otorgamiento de la Buena Pro, no se encontraba habilitado por el Colegio Profesional de Arquitectos; presentando como medio de prueba los "Reportes de los Miembros de la Orden del Colegio de Arquitectos del Perú" de los días 12 y 17 de octubre de 2016, obtenidos de la consulta al Colegio de Arquitectos del Perú, en los que consta que dicho profesional se encontraba inhabilitado en esas fechas; asimismo, presentó el Oficio N° 225-2016/CAP-RC de 19 de octubre de 2016, del Colegio de Arquitectos del Perú Regional Cusco, en el que señala que el Arq. Reynaldo Atasi Castilla efectuó el pago por la habilitación el día 18 de octubre de 2016, correspondiente a la habilitación desde el mes de enero de 2016 a junio de 2017, encontrándose al 19 de octubre de 2016 habilitado. |
07201603098-56148-18597.0-2.0 | Presunta transgresión de la normativa de Contrataciones del Estado en el proceso de selección Licitación Pública N° 002-2016-MDCH, convocado por la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. La Corporación Kayser S.A.C. representada por su apoderado Dr. Rolando Salas Cárdenas, en adelante "el recurrente", efectuó la denuncia contra el comité especial encargado de dirigir el proceso de selección Licitación Pública N° 002-2016-CS-MDCH, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. San Sebastián del Nivel Secundario en el CC.PP. Livitaca, distrito de Livitaca, provincia de Chumbivilcas - Cusco", en adelante "la obra", convocado por la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, en adelante "la Entidad." Al respecto, el recurrente señala que el comité especial otorgó la Buena Pro a la empresa Puma Asociados SCRL., por un monto de S/. 7 694 700,00, a pesar que en el orden de prelación, la empresa Kayser S.A.C. habría estado en primer lugar por ser la de menor monto ofertado, es decir por S/. 6 925 282.34. Asimismo, señala que los miembros del comité especial habrían incumplido el ítem 2.2.1.2 de la página 22 de las Bases Integradas, que estipula que la propuesta será considerada válida, siempre que el postor acredite los requisitos de calificación conforme al literal b), capacidad técnica y profesional, mediante los siguientes documentos: copia simple del contrato y su respectiva conformidad, o constancias, o certificados o cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del plantel profesional clave requerido; sin embargo, la empresa Puma Asociados SCRL. únicamente habría presentado constancias, las cuales, según refiere, de ningún modo constituyen un documento fehaciente que acredite la experiencia alegada, por lo que debieron descalificar la propuesta del postor y no acreditar los requisitos de calificación. De otro lado, el recurrente señala que el comité especial, incumpliendo su obligación de requerir la subsanación y/o aclaración de los términos "Carta de Compromiso" y "Maestro de Obra" en los documentos correspondientes, otorgándose la calificación de cero (0) puntos al factor de calificación c), debido a que en lugar de Carta de Compromiso debió consignar el término de Declaración Jurada, e Ingeniero Informático y de Sistemas por el de Maestro de Obra. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta transgresión de la normativa de Contrataciones del Estado en el proceso de selección Licitación Pública N° 002-2016-MDCH, convocado por la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. La Corporación Kayser S.A.C. representada por su apoderado Dr. Rolando Salas Cárdenas, en adelante "el recurrente", efectuó la denuncia contra el comité especial encargado de dirigir el proceso de selección Licitación Pública N° 002-2016-CS-MDCH, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. San Sebastián del Nivel Secundario en el CC.PP. Livitaca, distrito de Livitaca, provincia de Chumbivilcas - Cusco", en adelante "la obra", convocado por la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, en adelante "la Entidad." Al respecto, el recurrente señala que el comité especial otorgó la Buena Pro a la empresa Puma Asociados SCRL., por un monto de S/. 7 694 700,00, a pesar que en el orden de prelación, la empresa Kayser S.A.C. habría estado en primer lugar por ser la de menor monto ofertado, es decir por S/. 6 925 282.34. Asimismo, señala que los miembros del comité especial habrían incumplido el ítem 2.2.1.2 de la página 22 de las Bases Integradas, que estipula que la propuesta será considerada válida, siempre que el postor acredite los requisitos de calificación conforme al literal b), capacidad técnica y profesional, mediante los siguientes documentos: copia simple del contrato y su respectiva conformidad, o constancias, o certificados o cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del plantel profesional clave requerido; sin embargo, la empresa Puma Asociados SCRL. únicamente habría presentado constancias, las cuales, según refiere, de ningún modo constituyen un documento fehaciente que acredite la experiencia alegada, por lo que debieron descalificar la propuesta del postor y no acreditar los requisitos de calificación. De otro lado, el recurrente señala que el comité especial, incumpliendo su obligación de requerir la subsanación y/o aclaración de los términos "Carta de Compromiso" y "Maestro de Obra" en los documentos correspondientes, otorgándose la calificación de cero (0) puntos al factor de calificación c), debido a que en lugar de Carta de Compromiso debió consignar el término de Declaración Jurada, e Ingeniero Informático y de Sistemas por el de Maestro de Obra. |
07201603106-48897-16377.0-1.0 | Las Bases Integradas del Procedimiento de Selección LP n.° 002-2016-MDO/CS, contendrían criterios de calificación no concordantes con el objeto de la contratación, situación que pudiera conllevar a errores, omisiones e incumplimientos, afectando la transparencia y probidad, pudiendo a su vez devenir en perjuicio a la Municipalidad Distrital de Oropesa. Según lo referido por el recurrente, en el Procedimiento de Selección LP n.° 002-2016-MDO/CS para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IE Primaria n.° 50500 San Martín de Porres del Centro Poblado de Huasao, Distrito de Oropesa, Quispicanchi - Cusco", llevado a cabo por la Municipalidad Distrital de Oropesa, en las Bases Integradas, se advierte en su Capítulo III - Requerimiento, numeral 3.2. Requisitos de Calificación, literal C. Experiencia del Postor, Item C.2 Facturación en obras similares que indica como obras similares a Instalación y/o Mejoramiento y/o ampliación de sistemas de agua potable y/o sistemas de alcantarillado, y/o sistemas de saneamiento y/o sistema de desagüe, no siendo concordante con el objeto de la contratación. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Las Bases Integradas del Procedimiento de Selección LP n.° 002-2016-MDO/CS, contendrían criterios de calificación no concordantes con el objeto de la contratación, situación que pudiera conllevar a errores, omisiones e incumplimientos, afectando la transparencia y probidad, pudiendo a su vez devenir en perjuicio a la Municipalidad Distrital de Oropesa. Según lo referido por el recurrente, en el Procedimiento de Selección LP n.° 002-2016-MDO/CS para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IE Primaria n.° 50500 San Martín de Porres del Centro Poblado de Huasao, Distrito de Oropesa, Quispicanchi - Cusco", llevado a cabo por la Municipalidad Distrital de Oropesa, en las Bases Integradas, se advierte en su Capítulo III - Requerimiento, numeral 3.2. Requisitos de Calificación, literal C. Experiencia del Postor, Item C.2 Facturación en obras similares que indica como obras similares a Instalación y/o Mejoramiento y/o ampliación de sistemas de agua potable y/o sistemas de alcantarillado, y/o sistemas de saneamiento y/o sistema de desagüe, no siendo concordante con el objeto de la contratación. |
07201603213-49782-16648.0-1.0 | Irregularidades en el proceso de selección AS N° 019-2016-GR-CUSCO/PERPM "Adquisición de compresora neumática para la Meta 001: Mejoramiento de la infraestructura de riego mayor pallallaje" El Comité Especial habría considerado en las Bases Integradas incluir un Anexo n.° 8; sin embargo, dicho anexo no figura. Además el postor ganador habría presentado catálogos de dos modelos de compresora diferentes con información que no corresponde a la marca; no habría presentando detalle técnico; finalmente, estaría acreditando su experiencia con comprobantes de pago falsificados. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Irregularidades en el proceso de selección AS N° 019-2016-GR-CUSCO/PERPM "Adquisición de compresora neumática para la Meta 001: Mejoramiento de la infraestructura de riego mayor pallallaje" El Comité Especial habría considerado en las Bases Integradas incluir un Anexo n.° 8; sin embargo, dicho anexo no figura. Además el postor ganador habría presentado catálogos de dos modelos de compresora diferentes con información que no corresponde a la marca; no habría presentando detalle técnico; finalmente, estaría acreditando su experiencia con comprobantes de pago falsificados. |
07201603215-50662-19969.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección n.° 025-2016-MDC-1, convocado por la Municipalidad Distrital de Coporaque, para la "Adquisición de electrobombas, tableros de fuerza y tableros de control, incluido el montaje, capacitación y puesta en operación del sistema de bombeo en los sectores Bajo Llecllica, Alto Llecllica, Paranani" Mediante oficio n.° 1008-2016/DGR-SPRI-PAA de 7 de noviembre de 2016, la Directora de Gestión de Riesgos Patricia Alarcon alvizuri del Órgano Superior de Contrataciones del Estado remite a la Contraloría Regional Cusco, copia de la denuncia sobre el procedimiento de selección N° 025-2016-MDC-1, convocado por la Municipalidad Distrital de Coporaque, para la "Adquisición de electrobombas, tableros de fuerza y tableros de control, incluido el montaje, capacitación y puesta en operación del sistema de bombeo en los sectores Bajo Llecllica, Alto Llecllica, Paranani", a efectos que de estimarlo pertinente, dicho procedimiento de selección sea considerado en el plan de acciones de control del año 2017. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección n.° 025-2016-MDC-1, convocado por la Municipalidad Distrital de Coporaque, para la "Adquisición de electrobombas, tableros de fuerza y tableros de control, incluido el montaje, capacitación y puesta en operación del sistema de bombeo en los sectores Bajo Llecllica, Alto Llecllica, Paranani" Mediante oficio n.° 1008-2016/DGR-SPRI-PAA de 7 de noviembre de 2016, la Directora de Gestión de Riesgos Patricia Alarcon alvizuri del Órgano Superior de Contrataciones del Estado remite a la Contraloría Regional Cusco, copia de la denuncia sobre el procedimiento de selección N° 025-2016-MDC-1, convocado por la Municipalidad Distrital de Coporaque, para la "Adquisición de electrobombas, tableros de fuerza y tableros de control, incluido el montaje, capacitación y puesta en operación del sistema de bombeo en los sectores Bajo Llecllica, Alto Llecllica, Paranani", a efectos que de estimarlo pertinente, dicho procedimiento de selección sea considerado en el plan de acciones de control del año 2017. |
07201603222-66019-21698.0-1.0 | Presuntas incongruencias administrativas en la ejecución de la obra "Mejoramiento y Reconstrucción del Palacio Municipal del distrito de Taray, provincia de Calca, departamento de Cusco", fraccionamiento en la ejecución del proyecto por bloques sin la justificación técnica y presupuestal para la reformulación del expediente del Bloque n.° 2. Según refiere la recurrente, la ejecución de la obra: "Mejoramiento y reconstrucción del Palacio Municipal del distrito de Taray, provincia de Calca, departamento de Cusco", es una obra de continuidad de la gestión 2011 - 2014, siendo la modalidad de ejecución por administración directa, con un presupuesto integral según expediente técnico inicial de S/. 2 632 345,95 aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 106-2013-AL-MDT de 27 de diciembre de 2013, la ejecución del proyecto estaba prevista para 240 días calendario (8 meses), con el siguiente programa arquitectónico: - Bloque 1.- Servicios complementarios - Primer nivel: Farmacia + SS.HH; Internet; Vaso de Leche; Omaped; Seguridad Ciudadana; SS.HH Público; Sala de espera; Pasadizos. - Bloque 2.- Palacio Municipal - Primer Nivel: Mesa de Partes; Secretaría General; Desarrollo Económico y Social; Omsabar; Registro Civil; Rentas; Oficina de Regidores; Oficina de Personal; Oficina de Abastecimientos; Depósito General; SS.HH Público Varones; SS.HH Público Mujeres; Sala de Espera; Pasadizos. Segundo Nivel: Tesorería; Contabilidad; Desarrollo Urbano y Rural; Gerencia de Infraestructura; Oficina de Infraestructura y Medio Ambiente; UF y OPI; Supervisión; Sala de Reuniones; Archivo; Secretaría de Alcaldía; Alcaldía + SS.HH; Gerencia General; Asesoría Legal; Sala de Espera; Pasadizos. - Bloque 3.- Auditorio - Primer Nivel: Sala de Usos Múltiple; SS.HH Público Varones; SS.HH Público Mujeres; Segundo Nivel: Oficina de Presupuesto + Almacén - Bloque 4.- Primer Nivel: Almacén Central - Jefe de Almacén Sin embargo, el proyecto se habría fraccionado para su ejecución por bloques extendiéndose los plazos; es así que, para la construcción del Bloque n.° 2, se habría efectuado la reformulación del Expediente Técnico sin contar con el correspondiente informe o sustento técnico ni legal; precisa que, en los archivos de la oficina de Infraestructura se tiene el informe de compatibilidad del expediente técnico presentado por la Arq. Nélida Coanqui Sinchiroca como residente de obra, con fecha de emisión del mes de marzo y abril de 2015, ambos informes indicarían el presupuesto inicial que dejo la gestión anterior. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas incongruencias administrativas en la ejecución de la obra "Mejoramiento y Reconstrucción del Palacio Municipal del distrito de Taray, provincia de Calca, departamento de Cusco", fraccionamiento en la ejecución del proyecto por bloques sin la justificación técnica y presupuestal para la reformulación del expediente del Bloque n.° 2. Según refiere la recurrente, la ejecución de la obra: "Mejoramiento y reconstrucción del Palacio Municipal del distrito de Taray, provincia de Calca, departamento de Cusco", es una obra de continuidad de la gestión 2011 - 2014, siendo la modalidad de ejecución por administración directa, con un presupuesto integral según expediente técnico inicial de S/. 2 632 345,95 aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 106-2013-AL-MDT de 27 de diciembre de 2013, la ejecución del proyecto estaba prevista para 240 días calendario (8 meses), con el siguiente programa arquitectónico: - Bloque 1.- Servicios complementarios - Primer nivel: Farmacia + SS.HH; Internet; Vaso de Leche; Omaped; Seguridad Ciudadana; SS.HH Público; Sala de espera; Pasadizos. - Bloque 2.- Palacio Municipal - Primer Nivel: Mesa de Partes; Secretaría General; Desarrollo Económico y Social; Omsabar; Registro Civil; Rentas; Oficina de Regidores; Oficina de Personal; Oficina de Abastecimientos; Depósito General; SS.HH Público Varones; SS.HH Público Mujeres; Sala de Espera; Pasadizos. Segundo Nivel: Tesorería; Contabilidad; Desarrollo Urbano y Rural; Gerencia de Infraestructura; Oficina de Infraestructura y Medio Ambiente; UF y OPI; Supervisión; Sala de Reuniones; Archivo; Secretaría de Alcaldía; Alcaldía + SS.HH; Gerencia General; Asesoría Legal; Sala de Espera; Pasadizos. - Bloque 3.- Auditorio - Primer Nivel: Sala de Usos Múltiple; SS.HH Público Varones; SS.HH Público Mujeres; Segundo Nivel: Oficina de Presupuesto + Almacén - Bloque 4.- Primer Nivel: Almacén Central - Jefe de Almacén Sin embargo, el proyecto se habría fraccionado para su ejecución por bloques extendiéndose los plazos; es así que, para la construcción del Bloque n.° 2, se habría efectuado la reformulación del Expediente Técnico sin contar con el correspondiente informe o sustento técnico ni legal; precisa que, en los archivos de la oficina de Infraestructura se tiene el informe de compatibilidad del expediente técnico presentado por la Arq. Nélida Coanqui Sinchiroca como residente de obra, con fecha de emisión del mes de marzo y abril de 2015, ambos informes indicarían el presupuesto inicial que dejo la gestión anterior. |
07201603222-66019-21701.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Mejoramiento y Reconstrucción del Palacio Municipal del distrito de Taray", en el informe de compatibilidad del Expediente Técnico ,aprobación bajo acto resolutivo del expediente reformulado con presupuesto mayor al de la anterior gestión y no se habrían designado bajo acto resolutivo a los profesionales a cargo de la residencia de la obra. Respecto al informe de compatibilidad del Expediente Técnico presentado por la Arq. Nélida Coanqui Sinchiroca como residente de obra, señala que tales informes tienen como fecha los meses de marzo y abril de 2015, observándose que en ambos informes se menciona el presupuesto inicial que dejó la ex gestión, por otro lado refiere que la profesional Nélida Coanqui Sinchiroca pasa de Residente de obra a cumplir labor de Proyectista del Expediente Técnico Reformulado, el cual estaría sobredimensionado en el presupuesto integral de la obra, precisando además que se trataría del mismo proyecto inicial con los mismos componentes del Expediente Técnico primigenio, es decir no se habría efectuado labor efectiva, asimismo señala que no existe la resolución que aprueba el expediente reformulado con el correspondiente presupuesto de S/.4 602,537.21, tampoco existiría el informe que justifique tal modificación presupuestal y fraccionamiento por bloques, el cual detalla en el siguiente cuadro: - Presupuesto Total BLOQUE 1 S/. 1´131,042.64 06 meses de ejecución - Presupuesto Total BLOQUE 2 S/. 1´897,385.15 12 meses de ejecución - Presupuesto Total BLOQUE 3 S/. 394,564.68 03 meses de ejecución - Presupuesto Total BLOQUE 4 S/. 608,904.26 05 meses de ejecución - Presupuesto de Cerco Perimétrico S/. 234,250.48 02 meses de ejecución - Presupuesto de Equipamiento S/. 326,390.00 No se considera plazo COSTO TOTAL S/. 4´602,537.21 28 Meses (infraestructura) Del mismo modo, señala que se ejecutó solo el Bloque n.° 2, que inicialmente el presupuesto del mismo era de S/. 1´897,385.15 con la firma de la arquitecta Nélida Coanqui Sinchiroca, reiterando que no se habría contado con ningún documento que apruebe tal presupuesto, pese a ello se realizaron los informes mensuales: Mayo 2015 - (Informe n.° 015-2015-MDT/SGIDUR/PMDT/RO-ADM), Junio 2015 - (Informe n.° 041-2015-MDT/SGIDUR/PMDT/RO-ADM), Julio 2015 - (Informe n.° 073-2015-MDT/SGIDUR/PMDT/RO-ADM) y Agosto 2015 - (Informe n.° 085-2015-MDT/SGIDUR/PMDT/RO-ADM), informes emitidos por el Residente de Obra, Arq. Amed Tedilio Moscoso Toledo y refrendados por el Supervisor de Obra, Ing. Mario Condori Huallpa. Concluyendo que existirían irregularidades administrativas al no haberse cumplido con los documentos administrativos para iniciar una obra de tal envergadura. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Mejoramiento y Reconstrucción del Palacio Municipal del distrito de Taray", en el informe de compatibilidad del Expediente Técnico ,aprobación bajo acto resolutivo del expediente reformulado con presupuesto mayor al de la anterior gestión y no se habrían designado bajo acto resolutivo a los profesionales a cargo de la residencia de la obra. Respecto al informe de compatibilidad del Expediente Técnico presentado por la Arq. Nélida Coanqui Sinchiroca como residente de obra, señala que tales informes tienen como fecha los meses de marzo y abril de 2015, observándose que en ambos informes se menciona el presupuesto inicial que dejó la ex gestión, por otro lado refiere que la profesional Nélida Coanqui Sinchiroca pasa de Residente de obra a cumplir labor de Proyectista del Expediente Técnico Reformulado, el cual estaría sobredimensionado en el presupuesto integral de la obra, precisando además que se trataría del mismo proyecto inicial con los mismos componentes del Expediente Técnico primigenio, es decir no se habría efectuado labor efectiva, asimismo señala que no existe la resolución que aprueba el expediente reformulado con el correspondiente presupuesto de S/.4 602,537.21, tampoco existiría el informe que justifique tal modificación presupuestal y fraccionamiento por bloques, el cual detalla en el siguiente cuadro: - Presupuesto Total BLOQUE 1 S/. 1´131,042.64 06 meses de ejecución - Presupuesto Total BLOQUE 2 S/. 1´897,385.15 12 meses de ejecución - Presupuesto Total BLOQUE 3 S/. 394,564.68 03 meses de ejecución - Presupuesto Total BLOQUE 4 S/. 608,904.26 05 meses de ejecución - Presupuesto de Cerco Perimétrico S/. 234,250.48 02 meses de ejecución - Presupuesto de Equipamiento S/. 326,390.00 No se considera plazo COSTO TOTAL S/. 4´602,537.21 28 Meses (infraestructura) Del mismo modo, señala que se ejecutó solo el Bloque n.° 2, que inicialmente el presupuesto del mismo era de S/. 1´897,385.15 con la firma de la arquitecta Nélida Coanqui Sinchiroca, reiterando que no se habría contado con ningún documento que apruebe tal presupuesto, pese a ello se realizaron los informes mensuales: Mayo 2015 - (Informe n.° 015-2015-MDT/SGIDUR/PMDT/RO-ADM), Junio 2015 - (Informe n.° 041-2015-MDT/SGIDUR/PMDT/RO-ADM), Julio 2015 - (Informe n.° 073-2015-MDT/SGIDUR/PMDT/RO-ADM) y Agosto 2015 - (Informe n.° 085-2015-MDT/SGIDUR/PMDT/RO-ADM), informes emitidos por el Residente de Obra, Arq. Amed Tedilio Moscoso Toledo y refrendados por el Supervisor de Obra, Ing. Mario Condori Huallpa. Concluyendo que existirían irregularidades administrativas al no haberse cumplido con los documentos administrativos para iniciar una obra de tal envergadura. |
07201603222-66019-23552.0-3.0 | Presuntas incongruencias administrativas en la ejecución de la obra "Mejoramiento y Reconstrucción del Palacio Municipal del distrito de Taray, provincia de Calca, departamento de Cusco"; consignando presupuesto que no guarda concordancia con el presupuesto inicial de la obra al momento de reiniciar la misma. La presunta irregularidad advertida corresponde a la modificación efectuada en el mes de setiembre al expediente técnico del Bloque n.° 2, por un presupuesto de S/. 1 612 357,18 por los proyectistas Ing. Marco Antonio Yépez Pezo, Arq. Nélida Coanqui Sinchiroca y otros profesionales; asimismo, señala que la única prueba que se tiene del manejo de otro presupuesto es el informe mensual presentado por el supervisor de obra Ing. César Augusto Macedo Mostajo, donde hace mención a la Resolución de Alcaldía N° 106-2013-AL-MDT, estas situaciones según la denuncia no guardarían relación con el presupuesto mencionado, existiendo una incongruencia dado que tal resolución es de la gestión anterior y al reiniciar la obra se habrían manejado otros presupuestos. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas incongruencias administrativas en la ejecución de la obra "Mejoramiento y Reconstrucción del Palacio Municipal del distrito de Taray, provincia de Calca, departamento de Cusco"; consignando presupuesto que no guarda concordancia con el presupuesto inicial de la obra al momento de reiniciar la misma. La presunta irregularidad advertida corresponde a la modificación efectuada en el mes de setiembre al expediente técnico del Bloque n.° 2, por un presupuesto de S/. 1 612 357,18 por los proyectistas Ing. Marco Antonio Yépez Pezo, Arq. Nélida Coanqui Sinchiroca y otros profesionales; asimismo, señala que la única prueba que se tiene del manejo de otro presupuesto es el informe mensual presentado por el supervisor de obra Ing. César Augusto Macedo Mostajo, donde hace mención a la Resolución de Alcaldía N° 106-2013-AL-MDT, estas situaciones según la denuncia no guardarían relación con el presupuesto mencionado, existiendo una incongruencia dado que tal resolución es de la gestión anterior y al reiniciar la obra se habrían manejado otros presupuestos. |
07201603222-66019-23553.0-4.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra ¿Mejoramiento y Reconstrucción del Palacio Municipal del distrito de Taray"; informes mensuales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2015, así como enero, febrero y marzo de 2016; consignan un presupuesto distinto para el bloque n.° 2; además de no contarse con la resolución de aprobación del expediente reformulado. Respecto a la modificación efectuada en el mes de Octubre del Bloque N° 2, con un presupuesto de S/. 1 535 412,98; la denunciante señala que en el Expediente Técnico al que tuvo acceso figura como proyectista el Ing. Marco Antonio Yépez Pezo (Presupuesto), Arq. Nélida Coanqui Sinchiroca (Memoria descriptiva del rubro arquitectura), no contándose con resolución de aprobación de expediente técnico integral, el cual habría contemplado un presupuesto de S/. 3 532 068,34. Asimismo precisa que la supervisión de ese entonces observó tales falencias en los actos administrativos. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra ¿Mejoramiento y Reconstrucción del Palacio Municipal del distrito de Taray"; informes mensuales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2015, así como enero, febrero y marzo de 2016; consignan un presupuesto distinto para el bloque n.° 2; además de no contarse con la resolución de aprobación del expediente reformulado. Respecto a la modificación efectuada en el mes de Octubre del Bloque N° 2, con un presupuesto de S/. 1 535 412,98; la denunciante señala que en el Expediente Técnico al que tuvo acceso figura como proyectista el Ing. Marco Antonio Yépez Pezo (Presupuesto), Arq. Nélida Coanqui Sinchiroca (Memoria descriptiva del rubro arquitectura), no contándose con resolución de aprobación de expediente técnico integral, el cual habría contemplado un presupuesto de S/. 3 532 068,34. Asimismo precisa que la supervisión de ese entonces observó tales falencias en los actos administrativos. |
07201603222-66019-23554.0-5.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Mejoramiento y Reconstrucción del Palacio Municipal del distrito de Taray", que habrían sido puestas de conocimiento al Titular de la entidad y de la Procuraduría, relacionados a adquisiciones irregulares, autorizaciones de pagos, ampliación presupuestal efectuada por el subgerente de Infraestructura, no contaría con el informe técnico. La denunciante señala haber puesto de conocimiento del Titular de la entidad y de la Procuraduría Pública de la municipalidad distrital de Taray, varios actos administrativos que no guardarían relación con las compras y documentación administrativa que se maneja en la obra en cuestión. Del mismo modo, refiere que la necesidad de ampliación presupuestal requerida por el subgerente de Infraestructura de la Municipalidad no contaría con el informe técnico que justifique tal ampliación, cometiéndose aparentemente actos administrativos irregulares con la autorización de pagos sin contar con la resolución de ampliación presupuestal. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Mejoramiento y Reconstrucción del Palacio Municipal del distrito de Taray", que habrían sido puestas de conocimiento al Titular de la entidad y de la Procuraduría, relacionados a adquisiciones irregulares, autorizaciones de pagos, ampliación presupuestal efectuada por el subgerente de Infraestructura, no contaría con el informe técnico. La denunciante señala haber puesto de conocimiento del Titular de la entidad y de la Procuraduría Pública de la municipalidad distrital de Taray, varios actos administrativos que no guardarían relación con las compras y documentación administrativa que se maneja en la obra en cuestión. Del mismo modo, refiere que la necesidad de ampliación presupuestal requerida por el subgerente de Infraestructura de la Municipalidad no contaría con el informe técnico que justifique tal ampliación, cometiéndose aparentemente actos administrativos irregulares con la autorización de pagos sin contar con la resolución de ampliación presupuestal. |
07201603226-49613-17740.0-1.0 | Presuntas irregularidades se habrían cometido en la Licitación Pública N° 3-2016-MPV-1, para la ejecución de una obra convocada por la Municipalidad Provincial de Virú, toda vez que se habría omitido precisar la modalidad de ejecución contractual en las Bases por lo que no debió haberse establecido el Factor de evaluación: Capacitación. Mediante oficio N.° 1026-2016/DGR/SPRI-PAA de 7 de noviembre de 2016, la señora Patricia Alarcón Alvizuri, Directora de Gestión de Riesgos (e) del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), hace de conocimiento a este Organismo Contralor, la acción de supervisión iniciada a la Licitación Pública N° 3-2016-MPV-1, convocada por la Municipalidad Provincial de Virú para la ejecución de la obra ¿Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica con Sistema de Distribución primaria 10KV-22 9KV y Redes Secundarias 440-220 V en los Sectores Bitin Parte Baja, Cerro las Piñas, Tres Cerritos y Campo Tres y con Sistema de Electrificación Rural Primaria en 22.9 KV y Redes Secundarias 440-220 V en los Sectores Poza El Gato y Ramal Saavedra del Distrito de Virú, provincia de Virú ¿ La Libertad¿. A la vez, remite el Dictamen N° 417-2016/DGR/SPRI, se observa que el Comité Especial no incluyó la Modalidad de Ejecución y que definió el Factor de evaluación: Capacitación conforme el siguiente puntaje (Más de 48 horas lectivas de capacitación ¿ 40 puntos y Menor de 48 horas lectivas de capacitación ¿ 10 puntos); Asimismo, Del Acta de absolución de consultas y observaciones a las Bases se advierte que el Comité de Selección absolvió cinco (5) observaciones de la empresa ZAVATEC S.A.; una de ellas estuvo referida a cuestionar los documentos de presentación facultativa establecidos en el numeral 2.2.2 de las Bases, en la cual, el Comité de selección señaló la siguiente forma de acreditación referida del Factor de evaluación: Capacitación: ¿Copia de documentos que sustenten la experiencia del capacitador, se acreditará mediante la presentación de certificados emitidos por la entidad pública y mediante la presentación de una declaración jurada¿. En respuesta a la citada observación, el Comité indicó ¿¿NO ACOGE la observación, cabe indicar que el punto 2.2.2 se encuentra en las Bases estandarizadas¿¿. En ese sentido, considerando la información se concluye que se habría omitido precisar la modalidad de ejecución contractual en las Bases, por lo que no debió haberse establecido el Factor de evaluación: Capacitación; por lo que se ha incurrido en un vicio de nulidad en el referido procedimiento de selección. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades se habrían cometido en la Licitación Pública N° 3-2016-MPV-1, para la ejecución de una obra convocada por la Municipalidad Provincial de Virú, toda vez que se habría omitido precisar la modalidad de ejecución contractual en las Bases por lo que no debió haberse establecido el Factor de evaluación: Capacitación. Mediante oficio N.° 1026-2016/DGR/SPRI-PAA de 7 de noviembre de 2016, la señora Patricia Alarcón Alvizuri, Directora de Gestión de Riesgos (e) del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), hace de conocimiento a este Organismo Contralor, la acción de supervisión iniciada a la Licitación Pública N° 3-2016-MPV-1, convocada por la Municipalidad Provincial de Virú para la ejecución de la obra ¿Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica con Sistema de Distribución primaria 10KV-22 9KV y Redes Secundarias 440-220 V en los Sectores Bitin Parte Baja, Cerro las Piñas, Tres Cerritos y Campo Tres y con Sistema de Electrificación Rural Primaria en 22.9 KV y Redes Secundarias 440-220 V en los Sectores Poza El Gato y Ramal Saavedra del Distrito de Virú, provincia de Virú ¿ La Libertad¿. A la vez, remite el Dictamen N° 417-2016/DGR/SPRI, se observa que el Comité Especial no incluyó la Modalidad de Ejecución y que definió el Factor de evaluación: Capacitación conforme el siguiente puntaje (Más de 48 horas lectivas de capacitación ¿ 40 puntos y Menor de 48 horas lectivas de capacitación ¿ 10 puntos); Asimismo, Del Acta de absolución de consultas y observaciones a las Bases se advierte que el Comité de Selección absolvió cinco (5) observaciones de la empresa ZAVATEC S.A.; una de ellas estuvo referida a cuestionar los documentos de presentación facultativa establecidos en el numeral 2.2.2 de las Bases, en la cual, el Comité de selección señaló la siguiente forma de acreditación referida del Factor de evaluación: Capacitación: ¿Copia de documentos que sustenten la experiencia del capacitador, se acreditará mediante la presentación de certificados emitidos por la entidad pública y mediante la presentación de una declaración jurada¿. En respuesta a la citada observación, el Comité indicó ¿¿NO ACOGE la observación, cabe indicar que el punto 2.2.2 se encuentra en las Bases estandarizadas¿¿. En ese sentido, considerando la información se concluye que se habría omitido precisar la modalidad de ejecución contractual en las Bases, por lo que no debió haberse establecido el Factor de evaluación: Capacitación; por lo que se ha incurrido en un vicio de nulidad en el referido procedimiento de selección. |
07201603239-52582-17521.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Canas cometidos por funcionarios de la gestión 2013-2014. El recurrente pone de conocimiento de este Organismo Fiscalizador las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades ocurridas en la Municipalidad Provincial de Canas, gestión 2011-2014; referidas a: - Alcalde en complicidad con el contador, planificador, gerente municipal y tesorero habiendo administrado más de 80 millones, no existirían obras trascendentales; sin embargo dejaron deuda de 4 millones de soles a favor de proveedores de la entidad, que vienen siendo objeto de procesos judiciales. - Encargos internos o habilitos otorgados a la fecha se encontrarían pendientes de rendición, vulnerando la Resolución Directoral n.° 001-2006-EF/77.15, Título V - Otras operaciones de Tesorería y; la Ley n.° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, encargos que a continuación se mencionan: - Presupuesto otorgado por Aniversario de la Provincia de Canas en octubre de 2013 por S/ 240 000,00, habrían reportado gastos para el festejo de la provincia, pese a que en tal día y por una semana la población habría tomado el local. - Gastos por compra de juguetes para niños por fiestas de navidad por S/ 50 000,00, no fueron adquiridos, hecho que se viene ventilando en la Fiscalía Anticorrupción con carpeta fiscal n.° 188-2015, encontrándose en investigación preliminar. - Con la misma documentación en un solo día funcionarios habrían otorgado cuatro veces la suma de S/ 30 000,00; hecho que se viene investigando en la Fiscalía de Cusco con carpeta fiscal n.° 294-2015, por delito de Peculado. Asimismo, comunica que existen procesos civiles con obligación de dar sumas de dinero por obras que encontrándose en operación cuentan con deudas pendientes de pago, como se indica a continuación: - Obra denominada Riego por gravedad 2da etapa de la comunidad de Q`uecha Q`uecha del distrito de Yanaoca de la Provincia Canas, que se encuentra en operación cuenta con deuda de S/ 350 000,00 por materiales. - Obra de Electrificación de los barrios de la ciudad de Yanaoca, adeudaría S/ 210 000,00. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Canas cometidos por funcionarios de la gestión 2013-2014. El recurrente pone de conocimiento de este Organismo Fiscalizador las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades ocurridas en la Municipalidad Provincial de Canas, gestión 2011-2014; referidas a: - Alcalde en complicidad con el contador, planificador, gerente municipal y tesorero habiendo administrado más de 80 millones, no existirían obras trascendentales; sin embargo dejaron deuda de 4 millones de soles a favor de proveedores de la entidad, que vienen siendo objeto de procesos judiciales. - Encargos internos o habilitos otorgados a la fecha se encontrarían pendientes de rendición, vulnerando la Resolución Directoral n.° 001-2006-EF/77.15, Título V - Otras operaciones de Tesorería y; la Ley n.° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, encargos que a continuación se mencionan: - Presupuesto otorgado por Aniversario de la Provincia de Canas en octubre de 2013 por S/ 240 000,00, habrían reportado gastos para el festejo de la provincia, pese a que en tal día y por una semana la población habría tomado el local. - Gastos por compra de juguetes para niños por fiestas de navidad por S/ 50 000,00, no fueron adquiridos, hecho que se viene ventilando en la Fiscalía Anticorrupción con carpeta fiscal n.° 188-2015, encontrándose en investigación preliminar. - Con la misma documentación en un solo día funcionarios habrían otorgado cuatro veces la suma de S/ 30 000,00; hecho que se viene investigando en la Fiscalía de Cusco con carpeta fiscal n.° 294-2015, por delito de Peculado. Asimismo, comunica que existen procesos civiles con obligación de dar sumas de dinero por obras que encontrándose en operación cuentan con deudas pendientes de pago, como se indica a continuación: - Obra denominada Riego por gravedad 2da etapa de la comunidad de Q`uecha Q`uecha del distrito de Yanaoca de la Provincia Canas, que se encuentra en operación cuenta con deuda de S/ 350 000,00 por materiales. - Obra de Electrificación de los barrios de la ciudad de Yanaoca, adeudaría S/ 210 000,00. |
07201603239-52582-17530.0-2.0 | Habilitos otorgados no habrían sido rendido ni se habrían cumplido con el objetivo del encargo. El recurrente comunica que la Municipalidad Provincial de Canas habría otorgado múltiples habilitos para la realización de encargos internos; sin embargo, no se habrían rendido y peor aún no se habrían concretizado con los objetivos de los encargos; como se detalla a continuación: 1. Habilito otorgado a José Ccama Cjuno, alcalde, por S/ 23 000,00, pendiente de rendición y no habría cumplido con el encargo. 2. Habilito de 29 de marzo de 2011 otorgado a José Ccama Cjuno, alcalde, por S/ 500,00 para viaje a Lima, pendiente de rendición y sin realización de viaje. 3. Habilitos otorgados el año 2012 a Fructuoso Soto Ccahuata por S/ 137 182,80, pendientes de rendición. 4. Habilitos otorgados a Magda Apaza, por S/ 120 000,00, quien ante la Fiscalía Anticorrupción declaró que habría pagado S/ 30 000,00 por concepto de mantenimiento de unidades móviles de la precitada entidad edil, adjuntando documentos; sin embargo, al señor José Manuel Luna Villafuerte se le otorgó habilito por S/ 30 000,00 el 3 de octubre de 2013, para el mismo concepto, conforme al comprobante de pago n.° 2430; importe que no fue rendido, gastos con serias anomalías pendientes de investigación exhaustiva. 5. Habilitos otorgado a Marisol Cjuno Ccalta con comprobante de pago n.° 3374 de 29 de noviembre de 2013 por S/ 3000,00 para gastos por aniversario del distrito de Checca, habría sido recibido por Roberto Ccallo Puma, tesorero de la Municipalidad, quien a pura presión de la señora entregó documentos adulterados para su rendición, situación que se viene tramitando en la Fiscalía Anticorrupción de Cusco. 6. Servidores públicos se habrían llevado una serie de bienes como computadoras, impresoras, cámaras fotográficas, filmadoras y motos lineales de propiedad de la referida entidad edil, de los que no se pueden hacer seguimiento por la existencia de simples listados por la responsable de patrimonio, como es el caso de vehículos motorizados entregados a la municipalidad en calidad de donación, sin resoluciones ni acuerdos, más una acta de petición verbal. 7. Se habría otorgado habilito por S/ 10 000,00 a través del comprobante de pago n.° 1506 de 4 de julio de 2013, para juramentación del sucesor del alcalde de la referida municipalidad; sin embargo no existirían documentación alguna de tal actividad además de que esta se encontraría prohibida. 8. Funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Canas dolosamente habrán incumplido con sus funciones, pagando remuneraciones a personal que no habrían rendido habilitos y encargos internos; así como, a utilizar los dineros de inversión (canon) y de los programas sociales, dilapidando los presupuestos de los años 2013 y 2014 a través de otorgamiento de habilitos sin documentos de gasto hasta por la suma de S/ 1 136 923,000, de los que no se sabe a dónde fueron a dar. 9. El 19 de diciembre de 2013, se giró S/ 26 000,00 para la contratación de payasos, dalinas, backyardigans y compra de canastas navideñas, que no se saben para quienes fueron dichas adquisiciones y animaciones; mas lo que se entregaron fueron juguetes de S/ 3,00 en el campo ferial, los que fueron adquiridos con otro presupuesto según comprobante de pago n.° 3675 de 19 de diciembre de 2013. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Habilitos otorgados no habrían sido rendido ni se habrían cumplido con el objetivo del encargo. El recurrente comunica que la Municipalidad Provincial de Canas habría otorgado múltiples habilitos para la realización de encargos internos; sin embargo, no se habrían rendido y peor aún no se habrían concretizado con los objetivos de los encargos; como se detalla a continuación: 1. Habilito otorgado a José Ccama Cjuno, alcalde, por S/ 23 000,00, pendiente de rendición y no habría cumplido con el encargo. 2. Habilito de 29 de marzo de 2011 otorgado a José Ccama Cjuno, alcalde, por S/ 500,00 para viaje a Lima, pendiente de rendición y sin realización de viaje. 3. Habilitos otorgados el año 2012 a Fructuoso Soto Ccahuata por S/ 137 182,80, pendientes de rendición. 4. Habilitos otorgados a Magda Apaza, por S/ 120 000,00, quien ante la Fiscalía Anticorrupción declaró que habría pagado S/ 30 000,00 por concepto de mantenimiento de unidades móviles de la precitada entidad edil, adjuntando documentos; sin embargo, al señor José Manuel Luna Villafuerte se le otorgó habilito por S/ 30 000,00 el 3 de octubre de 2013, para el mismo concepto, conforme al comprobante de pago n.° 2430; importe que no fue rendido, gastos con serias anomalías pendientes de investigación exhaustiva. 5. Habilitos otorgado a Marisol Cjuno Ccalta con comprobante de pago n.° 3374 de 29 de noviembre de 2013 por S/ 3000,00 para gastos por aniversario del distrito de Checca, habría sido recibido por Roberto Ccallo Puma, tesorero de la Municipalidad, quien a pura presión de la señora entregó documentos adulterados para su rendición, situación que se viene tramitando en la Fiscalía Anticorrupción de Cusco. 6. Servidores públicos se habrían llevado una serie de bienes como computadoras, impresoras, cámaras fotográficas, filmadoras y motos lineales de propiedad de la referida entidad edil, de los que no se pueden hacer seguimiento por la existencia de simples listados por la responsable de patrimonio, como es el caso de vehículos motorizados entregados a la municipalidad en calidad de donación, sin resoluciones ni acuerdos, más una acta de petición verbal. 7. Se habría otorgado habilito por S/ 10 000,00 a través del comprobante de pago n.° 1506 de 4 de julio de 2013, para juramentación del sucesor del alcalde de la referida municipalidad; sin embargo no existirían documentación alguna de tal actividad además de que esta se encontraría prohibida. 8. Funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Canas dolosamente habrán incumplido con sus funciones, pagando remuneraciones a personal que no habrían rendido habilitos y encargos internos; así como, a utilizar los dineros de inversión (canon) y de los programas sociales, dilapidando los presupuestos de los años 2013 y 2014 a través de otorgamiento de habilitos sin documentos de gasto hasta por la suma de S/ 1 136 923,000, de los que no se sabe a dónde fueron a dar. 9. El 19 de diciembre de 2013, se giró S/ 26 000,00 para la contratación de payasos, dalinas, backyardigans y compra de canastas navideñas, que no se saben para quienes fueron dichas adquisiciones y animaciones; mas lo que se entregaron fueron juguetes de S/ 3,00 en el campo ferial, los que fueron adquiridos con otro presupuesto según comprobante de pago n.° 3675 de 19 de diciembre de 2013. |
07201603250-49339-16494.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Licitación Pública n.° SM-2-2016-MDO-Q-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Oropesa, provincia de Quispicanchi. La Dirección de Gestión de riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado mediante oficio n.° 754-2016/DGR/SIRC-PAA de 4 de noviembre de 2016, comunica la existencia de presuntas irregularidades en la Licitación Pública n.° SM-2-2016-MDO-Q -1, convocada por la Municipalidad Distrital de Oropesa - Quispicanchis para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IE. Primaria n.° 50500 San Martín de Porres del Centro Poblado de Huasao, Distrito de Oropesa, Quispicanchi - Cusco", para ello adjuntando el Dictamen BAC N.° 171-2016/DGR-SIRC, que contiene las conclusiones de su acción de supervisión. De la revisión al referido dictamen, el comité responsable del precitado procedimiento de selección no habría realizado la "elevación de cuestionamientos al pliego de consultas y observaciones al OSCE para pronunciamiento" ni absuelto las observaciones del participante DKM EIRL que presentó a la municipalidad de Oropesa el 17 de octubre de 2016, el que se encontraba dentro del plazo establecido en las bases (formulación de consultas y observaciones (04/10/2016 - 17/10/2016), aduciendo que: I) La solicitud fue dirigida al presidente del comité especial y no al presidente del comité de selección, conforme lo establece la Directiva n.° 23-2016-OSCE/DC. II) El participante consigna una nomenclatura LP-SM-2-2016-MDO/CS del procedimiento que no se ajusta lo señalado en el numeral 8.1.1 de la Directiva n.° 23-2016-OSCE/DC. III) El participante no acredita su identidad con copia del DNI o vigencia de poder conforme a lo señalado en el numeral 8.1.3 de Directiva n.° 23-2016-OSCE/DC. Es así, que el OSCE en torno a los ítem I y II, precisa que las observaciones presentadas corresponden al procedimiento de selección, puesto que consignó el objeto de la contratación conforme a lo establecido en la ficha del SEACE y las Bases y; del ítem III, señala que el escrito consigna la rúbrica del ingeniero David Pastor Orozco, gerente de la precitada empresa, con lo cual se indica que el participante fue quien presentó las observaciones; concluyendo que las deficiencias advertidas en la solicitud del participante DKM EIRL, no resultaban un impedimento para que el comité de selección absuelva las observaciones presentadas por este; advirtiendo un vicio de nulidad de dicha etapa; por lo que corresponde que la Entidad corrija el mismo. En tal sentido, concluye que es Competencia del Titular de la Entidad declarar la nulidad del procedimiento conforme a los alcances del artículo 44° de la Ley, de modo que aquel se retrotraiga a la etapa de absolución de consultas y observaciones, a fin de absolver las observaciones del precitado participante y de los otros que hayan presentado; corresponde hacer de cocimiento del títular para los fines que corresponsan; entre otros. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Licitación Pública n.° SM-2-2016-MDO-Q-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Oropesa, provincia de Quispicanchi. La Dirección de Gestión de riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado mediante oficio n.° 754-2016/DGR/SIRC-PAA de 4 de noviembre de 2016, comunica la existencia de presuntas irregularidades en la Licitación Pública n.° SM-2-2016-MDO-Q -1, convocada por la Municipalidad Distrital de Oropesa - Quispicanchis para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IE. Primaria n.° 50500 San Martín de Porres del Centro Poblado de Huasao, Distrito de Oropesa, Quispicanchi - Cusco", para ello adjuntando el Dictamen BAC N.° 171-2016/DGR-SIRC, que contiene las conclusiones de su acción de supervisión. De la revisión al referido dictamen, el comité responsable del precitado procedimiento de selección no habría realizado la "elevación de cuestionamientos al pliego de consultas y observaciones al OSCE para pronunciamiento" ni absuelto las observaciones del participante DKM EIRL que presentó a la municipalidad de Oropesa el 17 de octubre de 2016, el que se encontraba dentro del plazo establecido en las bases (formulación de consultas y observaciones (04/10/2016 - 17/10/2016), aduciendo que: I) La solicitud fue dirigida al presidente del comité especial y no al presidente del comité de selección, conforme lo establece la Directiva n.° 23-2016-OSCE/DC. II) El participante consigna una nomenclatura LP-SM-2-2016-MDO/CS del procedimiento que no se ajusta lo señalado en el numeral 8.1.1 de la Directiva n.° 23-2016-OSCE/DC. III) El participante no acredita su identidad con copia del DNI o vigencia de poder conforme a lo señalado en el numeral 8.1.3 de Directiva n.° 23-2016-OSCE/DC. Es así, que el OSCE en torno a los ítem I y II, precisa que las observaciones presentadas corresponden al procedimiento de selección, puesto que consignó el objeto de la contratación conforme a lo establecido en la ficha del SEACE y las Bases y; del ítem III, señala que el escrito consigna la rúbrica del ingeniero David Pastor Orozco, gerente de la precitada empresa, con lo cual se indica que el participante fue quien presentó las observaciones; concluyendo que las deficiencias advertidas en la solicitud del participante DKM EIRL, no resultaban un impedimento para que el comité de selección absuelva las observaciones presentadas por este; advirtiendo un vicio de nulidad de dicha etapa; por lo que corresponde que la Entidad corrija el mismo. En tal sentido, concluye que es Competencia del Titular de la Entidad declarar la nulidad del procedimiento conforme a los alcances del artículo 44° de la Ley, de modo que aquel se retrotraiga a la etapa de absolución de consultas y observaciones, a fin de absolver las observaciones del precitado participante y de los otros que hayan presentado; corresponde hacer de cocimiento del títular para los fines que corresponsan; entre otros. |
07201603265-56113-18577.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección LP N° 1-2016-MDP-1, convocado para la ejecución de la obra: "Mejoramiento integral de pistas y veredas en la localidad de Pucyura, provincia de Anta y departamento de Cusco". La Municipalidad Provincial de Quispcanchi - Urcos convocó el procedimiento de selección Licitación Pública N° 1-2016-MDP-1, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento integral de pistas y veredas en la localidad de Pucyura del Distrito de Pucyura, Provincia de Anta y Departamento de Cusco". Al respecto, la Directora de Gestión de Riesgos del OSCE, pone en conocimiento de este Organismo Contralor el Dictamen N° 434-2016/DGR/SPRI, en el que se cuestiona lo siguiente: hecho n.° 1, del "Formato de Resumen Ejecutivo", el dictamen expuso que de la comparación de la información adjunta al "Resumen Ejecutivo" referida al análisis de gastos generales, con la información que sería del Expediente Técnico, existió diferencias saltantes en el monto de gastos generales y el personal requerido, además que la nueva norma sólo exige la utilización de dicho formato para las "actuaciones preparatorias de bienes y servicios". Hecho n.° 2, de las Bases, el dictamen comparó el contenido del Expediente Técnico con las Bases del procedimiento de selección, y precisó que existe diferencias en el sistema de contratación, de suma alzada, contenido en el Expediente Técnico, a precios unitarios, en las Bases primigenias e integradas, y diferencias en el personal profesionales clave, ya que el dictamen apreció que en el cálculo detallado de los gastos generales, no se hizo referencia expresa de cuatro profesionales ni de sus honorarios en el Expediente Técnico. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección LP N° 1-2016-MDP-1, convocado para la ejecución de la obra: "Mejoramiento integral de pistas y veredas en la localidad de Pucyura, provincia de Anta y departamento de Cusco". La Municipalidad Provincial de Quispcanchi - Urcos convocó el procedimiento de selección Licitación Pública N° 1-2016-MDP-1, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento integral de pistas y veredas en la localidad de Pucyura del Distrito de Pucyura, Provincia de Anta y Departamento de Cusco". Al respecto, la Directora de Gestión de Riesgos del OSCE, pone en conocimiento de este Organismo Contralor el Dictamen N° 434-2016/DGR/SPRI, en el que se cuestiona lo siguiente: hecho n.° 1, del "Formato de Resumen Ejecutivo", el dictamen expuso que de la comparación de la información adjunta al "Resumen Ejecutivo" referida al análisis de gastos generales, con la información que sería del Expediente Técnico, existió diferencias saltantes en el monto de gastos generales y el personal requerido, además que la nueva norma sólo exige la utilización de dicho formato para las "actuaciones preparatorias de bienes y servicios". Hecho n.° 2, de las Bases, el dictamen comparó el contenido del Expediente Técnico con las Bases del procedimiento de selección, y precisó que existe diferencias en el sistema de contratación, de suma alzada, contenido en el Expediente Técnico, a precios unitarios, en las Bases primigenias e integradas, y diferencias en el personal profesionales clave, ya que el dictamen apreció que en el cálculo detallado de los gastos generales, no se hizo referencia expresa de cuatro profesionales ni de sus honorarios en el Expediente Técnico. |
07201603327-49677-16603.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Adjudicación Simplificada n.° 016-2016-GR CUSCO/PERPM convocada por el Proyecto Especial Plan Meris. Postor denuncia la existencia presuntas irregularidades en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 016-2016-GR CUSCO/PERPM convocado por el Proyecto Especial Plan Meris del Gobierno Regional Cusco para la "Adquisición de grupo electrógeno para la meta 001: Mejoramiento de la Infraestructura de riego mayor Pallaje", dado que el comité de selección habría otorgado la buena pro a la empresa Proconsa SRL, pese a no haber cumplido con los requerimientos técnicos establecidos en las bases administrativas que determinó entre otros: Potencia mínima de 101 HP Velocidad 1800 RPM Capacidad de tanque de combustible 70 GLN El referido postor en el Anexo 8 de Declaración Jurada de Especificaciones Técnicas, declaró cumplir con tales especificaciones; sin embargo, habría presentado un catálogo de la empresa Grupos Electrógenos STEMAC, en el que habría adulterado información respecto del ítem Accesorios, precisando "Tanque de combustible 70 GLN con kit de interconexión en la base", información distinta respecto del catálogo del fabricante que indica "Tanque de combustible 50 litros (25kVA), 100 litros (55kVA) e 150 litros (83 oa 125 kVA)..."; de este último advirtiéndose que el tanque de combustible sería en litros y no en galones como consignó la oferta del postor. Asimismo, las bases exigió una potencia mínima de 101 HP, sin embargo, el catálogo de su propuesta consignó KVA, sistema de medida distinta a HP. Para demostrar experiencia, habría presentado la factura n.° 001292 y 1311 de 17 de agosto y 7 de octubre de 2016 pagados con cheques del Banco de la Nación de igual fecha por S/ 247 458,04 y S/ 407 015,71, respectivamente, los que se habrían falsificado para cumplir con el monto mínimo exigido para demostrar experiencia. Es de señalar, que entre la documentación adjunta a la denuncia, se tiene que mediante documento s/n, tramitado por Mesa de partes del Proyecto Especial Plan Meris de 14 de noviembre de 2016, el denunciante comunica al Director de la Entidad sobre irregularidades en el referido proceso. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Adjudicación Simplificada n.° 016-2016-GR CUSCO/PERPM convocada por el Proyecto Especial Plan Meris. Postor denuncia la existencia presuntas irregularidades en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 016-2016-GR CUSCO/PERPM convocado por el Proyecto Especial Plan Meris del Gobierno Regional Cusco para la "Adquisición de grupo electrógeno para la meta 001: Mejoramiento de la Infraestructura de riego mayor Pallaje", dado que el comité de selección habría otorgado la buena pro a la empresa Proconsa SRL, pese a no haber cumplido con los requerimientos técnicos establecidos en las bases administrativas que determinó entre otros: Potencia mínima de 101 HP Velocidad 1800 RPM Capacidad de tanque de combustible 70 GLN El referido postor en el Anexo 8 de Declaración Jurada de Especificaciones Técnicas, declaró cumplir con tales especificaciones; sin embargo, habría presentado un catálogo de la empresa Grupos Electrógenos STEMAC, en el que habría adulterado información respecto del ítem Accesorios, precisando "Tanque de combustible 70 GLN con kit de interconexión en la base", información distinta respecto del catálogo del fabricante que indica "Tanque de combustible 50 litros (25kVA), 100 litros (55kVA) e 150 litros (83 oa 125 kVA)..."; de este último advirtiéndose que el tanque de combustible sería en litros y no en galones como consignó la oferta del postor. Asimismo, las bases exigió una potencia mínima de 101 HP, sin embargo, el catálogo de su propuesta consignó KVA, sistema de medida distinta a HP. Para demostrar experiencia, habría presentado la factura n.° 001292 y 1311 de 17 de agosto y 7 de octubre de 2016 pagados con cheques del Banco de la Nación de igual fecha por S/ 247 458,04 y S/ 407 015,71, respectivamente, los que se habrían falsificado para cumplir con el monto mínimo exigido para demostrar experiencia. Es de señalar, que entre la documentación adjunta a la denuncia, se tiene que mediante documento s/n, tramitado por Mesa de partes del Proyecto Especial Plan Meris de 14 de noviembre de 2016, el denunciante comunica al Director de la Entidad sobre irregularidades en el referido proceso. |
07201603329-50337-16926.0-1.0 | Incumplimiento parcial de pagos con proveedor generaría el pago adicional de intereses moratorios. La Municipalidad Provincial de Espinar habría pagado parcialmente la adquisición de pisos laminados perfil que incluía el servicio de instalación, para el PIP "Mejoramiento de las condiciones de servicio de comercialización de productos de la canasta básica", con código SNIP N° 188588, a pesar de que los bienes se encontrarían en custodia del Almacén central. Además la Municipalidad habría retardado el cumplimiento del contrato, al solicitar ampliación de plazo para la instalación de los bienes al 10 de setiembre de 2013 y posteriormente hasta nuevo aviso. Finalmente; con Resolución de gerencia de administración n.° 058-2015-MPE de 14 de julio de 2015, la Municipalidad habría resuelto el contrato por incumplimiento de contrato por parte del proveedor en la entrega de la segunda etapa del objeto del contrato (Adquisición e instalación de piso laminado). | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Incumplimiento parcial de pagos con proveedor generaría el pago adicional de intereses moratorios. La Municipalidad Provincial de Espinar habría pagado parcialmente la adquisición de pisos laminados perfil que incluía el servicio de instalación, para el PIP "Mejoramiento de las condiciones de servicio de comercialización de productos de la canasta básica", con código SNIP N° 188588, a pesar de que los bienes se encontrarían en custodia del Almacén central. Además la Municipalidad habría retardado el cumplimiento del contrato, al solicitar ampliación de plazo para la instalación de los bienes al 10 de setiembre de 2013 y posteriormente hasta nuevo aviso. Finalmente; con Resolución de gerencia de administración n.° 058-2015-MPE de 14 de julio de 2015, la Municipalidad habría resuelto el contrato por incumplimiento de contrato por parte del proveedor en la entrega de la segunda etapa del objeto del contrato (Adquisición e instalación de piso laminado). |
07201603344-49935-16680.0-1.0 | Presuntas irregularidades en Licitación Pública n.° 02-2016-MDO-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo. La Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, con oficio n.° 769-2016/DGR/SIRC-PAA de 10 de noviembre de 2016, comunica su acción de supervisión a la Licitación Pública n.° 02-2016-MDO-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo para la ejecución de obra "Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico integral de las comunidades de Sillki-Camicancha, Distrito Ollantaytambo-Urubamba-Cusco", remitiendo el oficio n.° 378-2016/SIRC-ELV y Dictamen IMP n.° 055-2016/DGR-SIRC, en el que arriba a conclusiones para que esta Organismo Fiscalizador adopte acciones que estime pertinente. De la revisión al referido Dictamen, éste se emite en atención al incumplimiento de levante de algunas observaciones comunicadas al comité de selección mediante el Informe CSE n.° 085-2016/DGR-SIRC, remitido con oficio n.° 737-2016/DGR/SIRC-PAA de 25 de octubre de 2016, que se originó por una solicitud de elevación de los cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones por el participante Grupo Corporativo BAMPRIE EIRL; así que el dictamen señala: 2.3.1 Primer hecho comunicado: Se considera dentro de la calificación del "administrador de obra": ingeniero civil colegiado con estudios de maestría en dirección de la construcción, el mismo que se contradice con el pronunciamiento del OSCE. Precisa, que si bien se incluyó el requisito de calificación "Formación académica", continua requiriendo que el administrador de obra acredite contar con grado de "maestría" acreditado con copia simple del grado de maestría o constancia; advirtiendo que las Bases Integradas siguen insistiendo con tales requerimientos; por lo que dicho aspecto constituye una incorrecta integración de Bases.. 2.3.2 Segundo hecho comunicado: No se aplica el requerimiento o calificación de personal mínimo de obra, además que el mismo no es congruente con la calificación del personal profesional clave. Señala, que al no haber sido cuestionado en la etapa correspondiente por el recurrente, deviene como extemporáneo, por el cual no corresponde que el Osce analice dicho aspecto. 3.1 Referido a las "Capacitaciones al personal profesional". Respecto del numeral 3.2 referido a las "Capacitaciones al personal profesional"; el Osce dispuso suprimir del requerimiento (pág. 24 y 25) y del requisito de calificación "B.3. Experiencia del plantel profesional clave" (pág. 29 al 31) las capacitaciones requeridas al personal profesional; advirtiendo que las Bases Integradas siguen insistiendo con tales requerimientos; por lo que dicho aspecto constituye una incorrecta integración de Bases. 3.2 Referido al "Pliego absolutorio de consulta y observaciones" En el numeral 3.5 referido al "Pliego absolutorio de consulta y observaciones", el Osce dispuso precisar que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; no obstante lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de sus funciones fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello. Sobre el particular se advierte que la Entidad no cumplió con efectuar dicha precisión referida a la colegiatura y habilidad profesional del personal requerido para la ejecución de la obra; advirtiendo que las Bases Integradas siguen insistiendo con tales requerimientos; por lo que dicho aspecto constituye una incorrecta integración de Bases. En tal sentido, concluye que corresponde que el comité de selección efectué una nueva integración de bases a fin de incluir lo indicado en el presente Dictamen. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en Licitación Pública n.° 02-2016-MDO-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo. La Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, con oficio n.° 769-2016/DGR/SIRC-PAA de 10 de noviembre de 2016, comunica su acción de supervisión a la Licitación Pública n.° 02-2016-MDO-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo para la ejecución de obra "Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico integral de las comunidades de Sillki-Camicancha, Distrito Ollantaytambo-Urubamba-Cusco", remitiendo el oficio n.° 378-2016/SIRC-ELV y Dictamen IMP n.° 055-2016/DGR-SIRC, en el que arriba a conclusiones para que esta Organismo Fiscalizador adopte acciones que estime pertinente. De la revisión al referido Dictamen, éste se emite en atención al incumplimiento de levante de algunas observaciones comunicadas al comité de selección mediante el Informe CSE n.° 085-2016/DGR-SIRC, remitido con oficio n.° 737-2016/DGR/SIRC-PAA de 25 de octubre de 2016, que se originó por una solicitud de elevación de los cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones por el participante Grupo Corporativo BAMPRIE EIRL; así que el dictamen señala: 2.3.1 Primer hecho comunicado: Se considera dentro de la calificación del "administrador de obra": ingeniero civil colegiado con estudios de maestría en dirección de la construcción, el mismo que se contradice con el pronunciamiento del OSCE. Precisa, que si bien se incluyó el requisito de calificación "Formación académica", continua requiriendo que el administrador de obra acredite contar con grado de "maestría" acreditado con copia simple del grado de maestría o constancia; advirtiendo que las Bases Integradas siguen insistiendo con tales requerimientos; por lo que dicho aspecto constituye una incorrecta integración de Bases.. 2.3.2 Segundo hecho comunicado: No se aplica el requerimiento o calificación de personal mínimo de obra, además que el mismo no es congruente con la calificación del personal profesional clave. Señala, que al no haber sido cuestionado en la etapa correspondiente por el recurrente, deviene como extemporáneo, por el cual no corresponde que el Osce analice dicho aspecto. 3.1 Referido a las "Capacitaciones al personal profesional". Respecto del numeral 3.2 referido a las "Capacitaciones al personal profesional"; el Osce dispuso suprimir del requerimiento (pág. 24 y 25) y del requisito de calificación "B.3. Experiencia del plantel profesional clave" (pág. 29 al 31) las capacitaciones requeridas al personal profesional; advirtiendo que las Bases Integradas siguen insistiendo con tales requerimientos; por lo que dicho aspecto constituye una incorrecta integración de Bases. 3.2 Referido al "Pliego absolutorio de consulta y observaciones" En el numeral 3.5 referido al "Pliego absolutorio de consulta y observaciones", el Osce dispuso precisar que la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; no obstante lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de sus funciones fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello. Sobre el particular se advierte que la Entidad no cumplió con efectuar dicha precisión referida a la colegiatura y habilidad profesional del personal requerido para la ejecución de la obra; advirtiendo que las Bases Integradas siguen insistiendo con tales requerimientos; por lo que dicho aspecto constituye una incorrecta integración de Bases. En tal sentido, concluye que corresponde que el comité de selección efectué una nueva integración de bases a fin de incluir lo indicado en el presente Dictamen. |
07201603397-50718-16961.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el proceso de selección LP-SM-03-2016-MDO-1 para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los Servicios de los Establecimientos de Salud de Challhuani, Choccepuquio, Umaca y Piscobamba de la Micro Red de Ocobamba, Chincheros, Apurímac" De la denuncia comunicada se desprende lo siguiente: Que en el proceso de selección LP-SM-03-2016-MDO-1 para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los Servicios de los Establecimientos de Salud de Challhuani, Choccepuquio, Umaca y Piscobamba de la Micro Red de Ocobamba, Chincheros, Apurímac" se habría ocultado la fecha y hora del acto de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro con la finalidad de favorecer al postor Ahren Contratistas Generales SAC; se señala que el acto de presentación de propuestas inicialmente debía haberse realizado el 04 de noviembre de 2016, conforme el calendario publicado por el portal del SEACE, sin embargo el mismo fue postergado para el 09 de noviembre de 2016, por ausencia del Juez de Paz Letrado; postergación que fue registrada en el SEACE, sin la hora prevista para la realización de la presentación de propuestas. El día 09 de noviembre señala el denunciante que nuevamente el comité especial había comunicado que el Juez de Paz Letrado no podía participar, por lo cual habrían decidido nuevamente postergar la presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro para el día 14 de noviembre de 2016 horas 8:00 a.m, siendo registrado por el SEACE la postergación el mismo día a horas 23:03, sin que se modifique el calendario del proceso de selección. El día 14 de noviembre de 2016 se habría apersonado el contratista a fin de entregar sus propuestas, sin embargo tomó conocimiento que el día 09 de noviembre de 2016 en horas de la tarde, luego de la comunicación de la postergación se habría llevado a cabo el proceso de selección, habiéndose publicado el acto de presentación de propuestas el 14/11/2016 con fecha 09 de noviembre de 2016 horas 15:00 p.m y el acta de otorgamiento de la buena pro a horas 21:18 p.m. con fecha 09 de noviembre de 2016 horas 15:00 p.m. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el proceso de selección LP-SM-03-2016-MDO-1 para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los Servicios de los Establecimientos de Salud de Challhuani, Choccepuquio, Umaca y Piscobamba de la Micro Red de Ocobamba, Chincheros, Apurímac" De la denuncia comunicada se desprende lo siguiente: Que en el proceso de selección LP-SM-03-2016-MDO-1 para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los Servicios de los Establecimientos de Salud de Challhuani, Choccepuquio, Umaca y Piscobamba de la Micro Red de Ocobamba, Chincheros, Apurímac" se habría ocultado la fecha y hora del acto de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro con la finalidad de favorecer al postor Ahren Contratistas Generales SAC; se señala que el acto de presentación de propuestas inicialmente debía haberse realizado el 04 de noviembre de 2016, conforme el calendario publicado por el portal del SEACE, sin embargo el mismo fue postergado para el 09 de noviembre de 2016, por ausencia del Juez de Paz Letrado; postergación que fue registrada en el SEACE, sin la hora prevista para la realización de la presentación de propuestas. El día 09 de noviembre señala el denunciante que nuevamente el comité especial había comunicado que el Juez de Paz Letrado no podía participar, por lo cual habrían decidido nuevamente postergar la presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro para el día 14 de noviembre de 2016 horas 8:00 a.m, siendo registrado por el SEACE la postergación el mismo día a horas 23:03, sin que se modifique el calendario del proceso de selección. El día 14 de noviembre de 2016 se habría apersonado el contratista a fin de entregar sus propuestas, sin embargo tomó conocimiento que el día 09 de noviembre de 2016 en horas de la tarde, luego de la comunicación de la postergación se habría llevado a cabo el proceso de selección, habiéndose publicado el acto de presentación de propuestas el 14/11/2016 con fecha 09 de noviembre de 2016 horas 15:00 p.m y el acta de otorgamiento de la buena pro a horas 21:18 p.m. con fecha 09 de noviembre de 2016 horas 15:00 p.m. |
07201603398-51189-17079.0-1.0 | PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2016-UNSAAC-1, POR EL "EQUIPAMIENTO DE LA ESTACIÓN TERRENA SATELITAL; SISTEMA DE SEGURIDAD Y VÍDEO VIGILANCIA, SISTEMA DE COMPUTO PARA EL CUARTO DE CONTROL, EQUIPOS ESPECIALES DE LABORATORIO, MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE CONTROL, SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES VHF/UHF, SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA BANDA S, PARA EL PROYECTO. SE DIRECCIONO,SE FORMO TESTAFERROS CON LOS DOCENTES DE INGENIERIA ELECTRONICA,SE SOBREVALORO, EL PROCESO SIGUIENTE: LP-SM-2-2016-UNSAAC-1. TELECOMUNICACIONES CHF/UHF, SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA BANDA S, PARA EL PROYECTO VIA CANON ESTUDIO DE LA TERMOSFERA-ADQUISICION Y ANALISIS DE INFORMACION DE MISIONES SATELITALES PROYECTO QB50 | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2016-UNSAAC-1, POR EL "EQUIPAMIENTO DE LA ESTACIÓN TERRENA SATELITAL; SISTEMA DE SEGURIDAD Y VÍDEO VIGILANCIA, SISTEMA DE COMPUTO PARA EL CUARTO DE CONTROL, EQUIPOS ESPECIALES DE LABORATORIO, MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE CONTROL, SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES VHF/UHF, SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA BANDA S, PARA EL PROYECTO. SE DIRECCIONO,SE FORMO TESTAFERROS CON LOS DOCENTES DE INGENIERIA ELECTRONICA,SE SOBREVALORO, EL PROCESO SIGUIENTE: LP-SM-2-2016-UNSAAC-1. TELECOMUNICACIONES CHF/UHF, SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EN LA BANDA S, PARA EL PROYECTO VIA CANON ESTUDIO DE LA TERMOSFERA-ADQUISICION Y ANALISIS DE INFORMACION DE MISIONES SATELITALES PROYECTO QB50 |
07201603399-51192-17080.0-1.0 | PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN L PROCESO LICITACIÓN PUBLICA N° LP-SM-2-2016-UNSAAC-1. 1.-DIRECCIONAMIENTO Y SOBREVALORACIÓN DE ADQUISICIóN DE EQUIPOS DEL PROCESO LP-SM-2-2016-UNSAAC-1. 2.- PARTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN ES SOCIO MEDIANTE TESTAFERROS DE LA EMPRESA QUE OBTUVO LA BUENA PRO. SE PUEDE OBSERVAR EN LAS BASES EL DIRECCIONAMIENTO Y EL ARREGLO PREVIO QUE SE REALIZO 3.- LA EMPRESA GANADORA NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA EN EQUIPOS SATELITALES A UN ASI EL COMITE DE SELECCION LE DIO LA BUENA PRO UNA, PRUEBA MAS DE QUE EL COMITE ES SOCIO DE LA EMPRESA GANADORA 4.-LOS DOCENTES DE ING. ELECTRONICA ESTAN ACOSTUMBRADOS A SER SOCIOS MEDIANTE TESTAFERROS DE CASI TODAS LAS ADQUISICONES DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA UNSAAC PRUEBA DE ELLO SON LOS DIRECCIONAMIENTOS DE LOS PROCESOS DE LICITACION. 5.-EL QUE CORDINA TODO ES EL SEÑOR ARTEMIO JANQUI DOCENTE DE LA FACULTAD Y LA PRUEBA DE ELLO ES AL BAJAR LAS BASES DEL SEACE SE PUEDE VER COMO SE FILTRO SU NOMBRE BASES_INTEGRADASLP_N0022016UNSAACMGT._JANQUI_20160905_082552_685 | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN L PROCESO LICITACIÓN PUBLICA N° LP-SM-2-2016-UNSAAC-1. 1.-DIRECCIONAMIENTO Y SOBREVALORACIÓN DE ADQUISICIóN DE EQUIPOS DEL PROCESO LP-SM-2-2016-UNSAAC-1. 2.- PARTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN ES SOCIO MEDIANTE TESTAFERROS DE LA EMPRESA QUE OBTUVO LA BUENA PRO. SE PUEDE OBSERVAR EN LAS BASES EL DIRECCIONAMIENTO Y EL ARREGLO PREVIO QUE SE REALIZO 3.- LA EMPRESA GANADORA NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA EN EQUIPOS SATELITALES A UN ASI EL COMITE DE SELECCION LE DIO LA BUENA PRO UNA, PRUEBA MAS DE QUE EL COMITE ES SOCIO DE LA EMPRESA GANADORA 4.-LOS DOCENTES DE ING. ELECTRONICA ESTAN ACOSTUMBRADOS A SER SOCIOS MEDIANTE TESTAFERROS DE CASI TODAS LAS ADQUISICONES DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA UNSAAC PRUEBA DE ELLO SON LOS DIRECCIONAMIENTOS DE LOS PROCESOS DE LICITACION. 5.-EL QUE CORDINA TODO ES EL SEÑOR ARTEMIO JANQUI DOCENTE DE LA FACULTAD Y LA PRUEBA DE ELLO ES AL BAJAR LAS BASES DEL SEACE SE PUEDE VER COMO SE FILTRO SU NOMBRE BASES_INTEGRADASLP_N0022016UNSAACMGT._JANQUI_20160905_082552_685 |
07201603496-56974-18821.0-1.0 | Presuntas irregularidades en los procedimientos de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 020-2016-MPC-1 y Subasta Inversa Electrónica n.° 017-2016-MPC-2, ambos convocados por la Municipalidad Provincial de Canchis. Mediante oficio n.° 1172-2016/DGR/SPRI-PAA de 29 de noviembre de 2016, la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, remitió las acciones de supervisión a la Subasta Inversa Electrónica n.° 020-2016-MPC-1, para la "Adquisición de productos: Víveres para SINTROMUNC, según laudo arbitral de la MPC" y Subasta Inversa Electrónica n.° 017-2016-MPC-2, para la "Adquisición de bono alimentario (azúcar doméstica rubia y arroz extra) para SITRAMUN, según laudo arbitral correspondiente para el año 2016", ambos convocados por la Municipalidad Provincial de Canchis bajo los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y, contenidas en el Dictamen n° 567-2016/DGR-SPRI de 29 de noviembre de 2016, que se emitió en el marco de la referidas acciones de supervisión. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en los procedimientos de selección Subasta Inversa Electrónica n.° 020-2016-MPC-1 y Subasta Inversa Electrónica n.° 017-2016-MPC-2, ambos convocados por la Municipalidad Provincial de Canchis. Mediante oficio n.° 1172-2016/DGR/SPRI-PAA de 29 de noviembre de 2016, la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, remitió las acciones de supervisión a la Subasta Inversa Electrónica n.° 020-2016-MPC-1, para la "Adquisición de productos: Víveres para SINTROMUNC, según laudo arbitral de la MPC" y Subasta Inversa Electrónica n.° 017-2016-MPC-2, para la "Adquisición de bono alimentario (azúcar doméstica rubia y arroz extra) para SITRAMUN, según laudo arbitral correspondiente para el año 2016", ambos convocados por la Municipalidad Provincial de Canchis bajo los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y, contenidas en el Dictamen n° 567-2016/DGR-SPRI de 29 de noviembre de 2016, que se emitió en el marco de la referidas acciones de supervisión. |
07201603520-53036-17645.0-1.0 | Presunta contravención de la Normativa de Contrataciones del Estado por parte del Comité Especial en la Licitación Pública N° LP-SM-3-2016-MDC/CS-1. La Municipalidad Distrital de Caicay, el 5 de setiembre de 2016, convocó el procedimiento de selección Licitación Publica N° LP-SM-3-2016-MDC/CS-1, para la ejecución de la obra denominada "Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa N° 50453 de la C.C. de Pitucancha, Distrito de Caicay - Paucartambo - Cusco" por un monto total de S/ 5 948 429,44. Al respecto, el recurrente se registró como postor para el presente procedimiento de selección, habiendo solicitado mediante Carta N° 278-2016-KSAC de 28 de setiembre de 2016, la elevación de las observaciones al OSCE para su pronunciamiento, encontrándose dentro del plazo de acuerdo a Ley, no obstante, el Comité Especial habría incurrido en ilegalidad, toda vez que no tomó en cuenta la carta antes citada, procediendo con la integración de las bases administrativas y su publicación en la página del SEACE el mismo día. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta contravención de la Normativa de Contrataciones del Estado por parte del Comité Especial en la Licitación Pública N° LP-SM-3-2016-MDC/CS-1. La Municipalidad Distrital de Caicay, el 5 de setiembre de 2016, convocó el procedimiento de selección Licitación Publica N° LP-SM-3-2016-MDC/CS-1, para la ejecución de la obra denominada "Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa N° 50453 de la C.C. de Pitucancha, Distrito de Caicay - Paucartambo - Cusco" por un monto total de S/ 5 948 429,44. Al respecto, el recurrente se registró como postor para el presente procedimiento de selección, habiendo solicitado mediante Carta N° 278-2016-KSAC de 28 de setiembre de 2016, la elevación de las observaciones al OSCE para su pronunciamiento, encontrándose dentro del plazo de acuerdo a Ley, no obstante, el Comité Especial habría incurrido en ilegalidad, toda vez que no tomó en cuenta la carta antes citada, procediendo con la integración de las bases administrativas y su publicación en la página del SEACE el mismo día. |
07201603527-53599-17810.0-1.0 | Denuncia del OSCE respecto de la Licitación Pública N° 2-2016-MDC-1, convocada para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de las pistas y veredas del Centro Poblado de Urinsaya" Mediante oficio N° 815-2016/DGR/SIRC-PAA de 24 de noviembre de 2016, ingresado a la Contraloría Regional Cusco mediante expediente N° 07-2016-03527 de 9 de diciembre de 2016, la Directora de Gestión de Riesgos del OSCE, comunica sobre la acción de supervisión iniciada respecto a la Licitación Pública N° 2-2016-MDC-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Coporaque - Espinar para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de las pistas y veredas del Centro Poblado de Urinsaya, distrito de Coporaque, provincia de Espinar, departamento de Cusco". | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Denuncia del OSCE respecto de la Licitación Pública N° 2-2016-MDC-1, convocada para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de las pistas y veredas del Centro Poblado de Urinsaya" Mediante oficio N° 815-2016/DGR/SIRC-PAA de 24 de noviembre de 2016, ingresado a la Contraloría Regional Cusco mediante expediente N° 07-2016-03527 de 9 de diciembre de 2016, la Directora de Gestión de Riesgos del OSCE, comunica sobre la acción de supervisión iniciada respecto a la Licitación Pública N° 2-2016-MDC-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Coporaque - Espinar para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de las pistas y veredas del Centro Poblado de Urinsaya, distrito de Coporaque, provincia de Espinar, departamento de Cusco". |
07201603556-51157-17075.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco en el nombramiento, ascenso y ratificación de personal docente y no docente afectaría la transparencia en la administración universitaria Según la recurrente, refiere que el Rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, incumple la Ley Universitaria al prolar la Resolución n.° CU.0310-2016 con la que ascendió a docentes sin cumplir requisitos de Ley. También señala que la transgresión empezó desde el cuestionado estatuto universitario, con lo señalado en su décimo octava y décimo novena disposición transitoria; indicando que su denuncia radica en que la autoridad esta en falta con la ley universitaria, pues ésta suspende todo ascenso, promoción y ratificación y que en ninguna parte dice que se deba continuar, mas por el contrario deroga la Ley anterior y todos sus reglamentos, entonces en que norma se basa el rector para continuar con los ascensos promocionales y ratificaciones. Finalmente señala que las faltas están muy claras se infringió y cometió dolo con la única finalidad de favorecer a los allegados de la autoridad universitaria vigente, en clara muestra de corrupción que está en tapete, hecho que debe ser evaluado y modificado con urgencia por la salud institucional y el bienestar de los docentes ascendidos y promocionados que no tienen el aval respectivo de la Ley y el estatuto por estar derogadas. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco en el nombramiento, ascenso y ratificación de personal docente y no docente afectaría la transparencia en la administración universitaria Según la recurrente, refiere que el Rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, incumple la Ley Universitaria al prolar la Resolución n.° CU.0310-2016 con la que ascendió a docentes sin cumplir requisitos de Ley. También señala que la transgresión empezó desde el cuestionado estatuto universitario, con lo señalado en su décimo octava y décimo novena disposición transitoria; indicando que su denuncia radica en que la autoridad esta en falta con la ley universitaria, pues ésta suspende todo ascenso, promoción y ratificación y que en ninguna parte dice que se deba continuar, mas por el contrario deroga la Ley anterior y todos sus reglamentos, entonces en que norma se basa el rector para continuar con los ascensos promocionales y ratificaciones. Finalmente señala que las faltas están muy claras se infringió y cometió dolo con la única finalidad de favorecer a los allegados de la autoridad universitaria vigente, en clara muestra de corrupción que está en tapete, hecho que debe ser evaluado y modificado con urgencia por la salud institucional y el bienestar de los docentes ascendidos y promocionados que no tienen el aval respectivo de la Ley y el estatuto por estar derogadas. |
07201603679-55538-18415.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Régimen Especial N° RES-PROC-1-2016-OEC-GLPQ/U-2, para la "Adquisición de haba entera, trigo pelado y quinua entera pelada para el Programa de Complementación Alimentaria", en el que se cuestiona, que la Entidad habría recaído en supuestas deficiencias en la evaluación de propuestas y elaboración de las bases (límites mínimos y máximos del valor referencial). La Municipalidad Provincial de Quispicanchis - Urcos, el 25 de octubre de 2016, convocó el Régimen Especial de Selección con rótulo N° RES-PROC-1-2016-OEC-GLPQ/U-2, para la "Adquisición de haba entera, trigo pelado y quinua entera pelada para el Programa de Complementación Alimentaria". Al respecto, el Director de Gestión de Riesgos del OSCE, pone en conocimiento el Dictamen RES N° 013-2016/DGR-SIRE emitido en relación al Régimen Especial de Selección antes mencionado, en el que se cuestiona, que la Entidad habría recaído en supuestas deficiencias en la evaluación de propuestas y elaboración de las bases. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Régimen Especial N° RES-PROC-1-2016-OEC-GLPQ/U-2, para la "Adquisición de haba entera, trigo pelado y quinua entera pelada para el Programa de Complementación Alimentaria", en el que se cuestiona, que la Entidad habría recaído en supuestas deficiencias en la evaluación de propuestas y elaboración de las bases (límites mínimos y máximos del valor referencial). La Municipalidad Provincial de Quispicanchis - Urcos, el 25 de octubre de 2016, convocó el Régimen Especial de Selección con rótulo N° RES-PROC-1-2016-OEC-GLPQ/U-2, para la "Adquisición de haba entera, trigo pelado y quinua entera pelada para el Programa de Complementación Alimentaria". Al respecto, el Director de Gestión de Riesgos del OSCE, pone en conocimiento el Dictamen RES N° 013-2016/DGR-SIRE emitido en relación al Régimen Especial de Selección antes mencionado, en el que se cuestiona, que la Entidad habría recaído en supuestas deficiencias en la evaluación de propuestas y elaboración de las bases. |
07201603717-51946-17245.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el proceso de selección n.° LP-SM-1-2016-MDCH-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Chinchero para "Contratación para la Ejecución de Obra mejoramiento Ampliación de los Servicios de Educación Primaria para IE 50605 del sector de Umanes distrito de Chinchero", afectaría transparencia en la gestión pública. Mediante denuncia presentada con escrito ingresada a la Contraloría Regional de Cusco mediante expediente n.° 07-2016-03717, de 28 de diciembre de 2016, el señor Rolando Salas Cárdenas, representante de la Coporación Kayser S.A.C., comunica presuntos hechos irregulares cometidos por el comité especial encargado de llevar a cabo la Licitación Publica n.° LP-SM-1-2016-MDCH-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Chinchero, para la "Contratación para la Ejecución de Obra mejoramiento Ampliación de los Servicios de Educación Primaria para IE 50605 del sector de Umanes distrito de Chinchero", referidos a que se habrían integrado las bases, realizando modificaciones de oficio sin tener sustento. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el proceso de selección n.° LP-SM-1-2016-MDCH-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Chinchero para "Contratación para la Ejecución de Obra mejoramiento Ampliación de los Servicios de Educación Primaria para IE 50605 del sector de Umanes distrito de Chinchero", afectaría transparencia en la gestión pública. Mediante denuncia presentada con escrito ingresada a la Contraloría Regional de Cusco mediante expediente n.° 07-2016-03717, de 28 de diciembre de 2016, el señor Rolando Salas Cárdenas, representante de la Coporación Kayser S.A.C., comunica presuntos hechos irregulares cometidos por el comité especial encargado de llevar a cabo la Licitación Publica n.° LP-SM-1-2016-MDCH-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Chinchero, para la "Contratación para la Ejecución de Obra mejoramiento Ampliación de los Servicios de Educación Primaria para IE 50605 del sector de Umanes distrito de Chinchero", referidos a que se habrían integrado las bases, realizando modificaciones de oficio sin tener sustento. |
07201700027-56186-18610.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el procedimiento Adjudicación Simplificada n.° SM-8-2016-MDM-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Maranura para la contratación del "Servicio de saneamiento físico legal de los predios de propiedad de la Municipalidad Distrital de Maranura - La Convención - Cusco". Con oficio n.° 1205-2016/DGR-SPRI-JASS de 29 de diciembre de 2016, el Director de Gestión de Riesgos (e) del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), puso de conocimiento a este Organismo Superior de Control, sobre la acción de supervisión iniciada respecto de la Adjudicación Simplificada n.° SM-8-2016-MDM-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Maranura para la contratación del "Servicio de saneamiento físico legal de los predios de propiedad de la Municipalidad Distrital de Maranura - La Convención - Cusco", en la que el OSCE emitió el Dictamen n.° 731-2016/DGR/SPRI de 29 de diciembre de 2016, que señala como hecho cuestionado "(...) los términos de referencia de la tercera ficha registrada en el SEACE publicados en la página web están 100% borrosos y no se pueden leer. El recurrente manifiesta que en la 1ra convocatoria el señor Marco Antonio Sánchez Caro, ingresó por mesa de partes de la Entidad sus cuestionamiento de los términos de referencia consignados en las Bases, los cuales nunca fueron respondidos ni colgados en la página web (...)"; asimismo el Dictamen concluye en "Las Bases de la convocatoria contemplaron información ilegible, lo cual no garantizó el cumplimiento de los Principios de Transparencia y Publicidad". | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el procedimiento Adjudicación Simplificada n.° SM-8-2016-MDM-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Maranura para la contratación del "Servicio de saneamiento físico legal de los predios de propiedad de la Municipalidad Distrital de Maranura - La Convención - Cusco". Con oficio n.° 1205-2016/DGR-SPRI-JASS de 29 de diciembre de 2016, el Director de Gestión de Riesgos (e) del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), puso de conocimiento a este Organismo Superior de Control, sobre la acción de supervisión iniciada respecto de la Adjudicación Simplificada n.° SM-8-2016-MDM-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Maranura para la contratación del "Servicio de saneamiento físico legal de los predios de propiedad de la Municipalidad Distrital de Maranura - La Convención - Cusco", en la que el OSCE emitió el Dictamen n.° 731-2016/DGR/SPRI de 29 de diciembre de 2016, que señala como hecho cuestionado "(...) los términos de referencia de la tercera ficha registrada en el SEACE publicados en la página web están 100% borrosos y no se pueden leer. El recurrente manifiesta que en la 1ra convocatoria el señor Marco Antonio Sánchez Caro, ingresó por mesa de partes de la Entidad sus cuestionamiento de los términos de referencia consignados en las Bases, los cuales nunca fueron respondidos ni colgados en la página web (...)"; asimismo el Dictamen concluye en "Las Bases de la convocatoria contemplaron información ilegible, lo cual no garantizó el cumplimiento de los Principios de Transparencia y Publicidad". |
07201700071-52887-17600.0-1.0 | Presunto incumplimiento en la ejecución del proyecto "Rehabilitación de áreas deforestadas en la micro cuenca de Materiato - Zonal Palma Real, Distrito de Echarate - La Convención - Cusco" La Municipalidad habría incumplido con la ejecución del proyecto denominado "Rehabilitación de áreas deforestadas en la micro cuenca de Materiato - Zonal Palma Real", al dejar los plantones de pino abandonados a responsabilidad de los beneficiarios para que realicen la plantación cada uno con sus propios recursos. Asimismo, no se habría cumplido con la reforestación de las plantaciones de pino en el total de las hectáreas que señala el expediente técnico, no cumpliendo con la meta y solo ejecutando el 50%. También, se habrían hecho pagos por gastos de transporte afectado a planillas. Por ultimo, los responsables del proyecto lo estarían dando por concluido la ejecución del proyecto antes mencionado. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento en la ejecución del proyecto "Rehabilitación de áreas deforestadas en la micro cuenca de Materiato - Zonal Palma Real, Distrito de Echarate - La Convención - Cusco" La Municipalidad habría incumplido con la ejecución del proyecto denominado "Rehabilitación de áreas deforestadas en la micro cuenca de Materiato - Zonal Palma Real", al dejar los plantones de pino abandonados a responsabilidad de los beneficiarios para que realicen la plantación cada uno con sus propios recursos. Asimismo, no se habría cumplido con la reforestación de las plantaciones de pino en el total de las hectáreas que señala el expediente técnico, no cumpliendo con la meta y solo ejecutando el 50%. También, se habrían hecho pagos por gastos de transporte afectado a planillas. Por ultimo, los responsables del proyecto lo estarían dando por concluido la ejecución del proyecto antes mencionado. |
07201700072-52558-17477.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Marangani La institución en cuestión, viene incumpliendo las disposiciones legales del concurso CAS, realizando de manera amañada y dirigida los concursos, por otro lado viene cometiendo abuso de autoridad al crear cargos que no existen, con el único propósito de hostilizar a los trabajadores permanentes y nombrados, mucho menos guardan coherencia con los instrumentos normativos como son: el CAP, MOF, ROF. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Marangani La institución en cuestión, viene incumpliendo las disposiciones legales del concurso CAS, realizando de manera amañada y dirigida los concursos, por otro lado viene cometiendo abuso de autoridad al crear cargos que no existen, con el único propósito de hostilizar a los trabajadores permanentes y nombrados, mucho menos guardan coherencia con los instrumentos normativos como son: el CAP, MOF, ROF. |
07201700087-52405-17424.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el proceso de selección Adjudicación Simplificada N° 031-2016-GSRCH derivada de la Licitación Pública N° 01-2016-GSRCH. Mediante formulario de denuncia el denunciante comunicó presuntos hechos irregulares en el proceso de selección Adjudicación Simplificada N° 031-2016-GSRCH derivada de la Licitación Pública N° 01-2016-GSRCH, donde señaló que la empresa ganadora de la buena pro Consorcio Nacional Sur habría inobservado el principio de presunción de veracidad, dicho hecho habría sido comunicado al titular del Gobierno Regional Apurímac sin que el mismo adopte acción alguna a la fecha. Dicho postor habría ganado su propuesta al 100% del valor referencial, pese que había postores que propusieron al 90%. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el proceso de selección Adjudicación Simplificada N° 031-2016-GSRCH derivada de la Licitación Pública N° 01-2016-GSRCH. Mediante formulario de denuncia el denunciante comunicó presuntos hechos irregulares en el proceso de selección Adjudicación Simplificada N° 031-2016-GSRCH derivada de la Licitación Pública N° 01-2016-GSRCH, donde señaló que la empresa ganadora de la buena pro Consorcio Nacional Sur habría inobservado el principio de presunción de veracidad, dicho hecho habría sido comunicado al titular del Gobierno Regional Apurímac sin que el mismo adopte acción alguna a la fecha. Dicho postor habría ganado su propuesta al 100% del valor referencial, pese que había postores que propusieron al 90%. |
07201700120-54701-18190.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Adjudicación Simplificada n.° 025-2016-MDC-1 Presuntas irregularidades durante el desarrollo de la Adjudicación Simplificada n.° 025-2016-MDC-1; toda vez que el postor ganador de la buena pro, habría presentado su propuesta después de la fecha programada en las bases; también habría adulterado información para acreditar la experiencia, ya que éste no tendría ni un mes de constituido, pero habría acreditado experiencia de años; asimismo, la Entidad se habría negado a recibir las consultas y observaciones formuladas por la empresa Hidromec Ingenieros SAC. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Adjudicación Simplificada n.° 025-2016-MDC-1 Presuntas irregularidades durante el desarrollo de la Adjudicación Simplificada n.° 025-2016-MDC-1; toda vez que el postor ganador de la buena pro, habría presentado su propuesta después de la fecha programada en las bases; también habría adulterado información para acreditar la experiencia, ya que éste no tendría ni un mes de constituido, pero habría acreditado experiencia de años; asimismo, la Entidad se habría negado a recibir las consultas y observaciones formuladas por la empresa Hidromec Ingenieros SAC. |
07201700204-58860-19407.0-1.0 | Presuntas irregularidades sucedidas en el desarrollo del proceso de selección Licitación Pública N° 1-2016-MDDC-1 convocada por la Municipalidad Distrital de Chamaca para la ejecución de la obra: " Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral en el Centro Poblado de Chamaca, Chumbivilcas, Cusco". Mediante el oficio n.° 073-2017/DGR/SPRI-JASS de 17 de enero de 2017, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE remite a este Organismo Superior de Control, el Dictamen n.° 078-2017/DGR-SPRI de la misma fecha, en el cual señalan los siguientes hechos: - Hecho n.° 1: La Entidad no cuenta con la disponibilidad física del terreno, propiedad privada TINKA 6 Km, en donde ejecutará la obra objeto de la convocatoria. - Hecho n.° 2: La obra objeto de la convocatoria no contaría con Certificación ambiental. - Hecho n.° 3: "Los señores Segundo Manuel Mercado y Leopoldo Eugenio Rios Ramírez, miembros del comité de selección del procedimiento de la referencia, presuntamente tienen lazos laborales con las empresas CHC Ingenieros identificados con RUC N° 20396681651 y con la empresa constructora Charkev S.A.C. identificada con RUC N° 20477261826, ya que lo común entre los miembros del comité y las mencionadas empresas es que todos cuentan con domicilio en la ciudad de Trujillo. - Hecho n.° 4: En el numeral 2.7 del Resumen Ejecutivo de la Entidad haya declarado que la Empresa Norbak E.I.R.L. elaboró el expediente técnico, dado que el consultor no existe y esto es un delito sancionado por ley y hasta estos momentos no se tiene consentimiento del consultor para usar legalmente el expediente técnico. - Hecho n.° 5: El recurrente cuestiona que el Resumen Ejecutivo registrado en el SEACE no haya sido firmado por el funcionario competente del Órgano encargado de las contrataciones. - Hecho n.° 6: El recurrente cuestiona que el requerimiento haya sido firmado por el señor Elvis Farfán García, jefe de obras de la Municipalidad Distrital de Chamaca, ingeniero electricista con CIP 133855; dado que a su criterio, tratándose de una obra sanitaria debería ser firmada por un ing. Sanitario o ing. civil. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades sucedidas en el desarrollo del proceso de selección Licitación Pública N° 1-2016-MDDC-1 convocada por la Municipalidad Distrital de Chamaca para la ejecución de la obra: " Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral en el Centro Poblado de Chamaca, Chumbivilcas, Cusco". Mediante el oficio n.° 073-2017/DGR/SPRI-JASS de 17 de enero de 2017, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE remite a este Organismo Superior de Control, el Dictamen n.° 078-2017/DGR-SPRI de la misma fecha, en el cual señalan los siguientes hechos: - Hecho n.° 1: La Entidad no cuenta con la disponibilidad física del terreno, propiedad privada TINKA 6 Km, en donde ejecutará la obra objeto de la convocatoria. - Hecho n.° 2: La obra objeto de la convocatoria no contaría con Certificación ambiental. - Hecho n.° 3: "Los señores Segundo Manuel Mercado y Leopoldo Eugenio Rios Ramírez, miembros del comité de selección del procedimiento de la referencia, presuntamente tienen lazos laborales con las empresas CHC Ingenieros identificados con RUC N° 20396681651 y con la empresa constructora Charkev S.A.C. identificada con RUC N° 20477261826, ya que lo común entre los miembros del comité y las mencionadas empresas es que todos cuentan con domicilio en la ciudad de Trujillo. - Hecho n.° 4: En el numeral 2.7 del Resumen Ejecutivo de la Entidad haya declarado que la Empresa Norbak E.I.R.L. elaboró el expediente técnico, dado que el consultor no existe y esto es un delito sancionado por ley y hasta estos momentos no se tiene consentimiento del consultor para usar legalmente el expediente técnico. - Hecho n.° 5: El recurrente cuestiona que el Resumen Ejecutivo registrado en el SEACE no haya sido firmado por el funcionario competente del Órgano encargado de las contrataciones. - Hecho n.° 6: El recurrente cuestiona que el requerimiento haya sido firmado por el señor Elvis Farfán García, jefe de obras de la Municipalidad Distrital de Chamaca, ingeniero electricista con CIP 133855; dado que a su criterio, tratándose de una obra sanitaria debería ser firmada por un ing. Sanitario o ing. civil. |
07201700257-57084-18858.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la contratación de personal en la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, en los cargos de Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación; y Técnico informático. El denunciante señala un posible acto de direccionamiento en la convocatoria CAS n.° 001-2017-UNIQ - Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, dado que uno de los requisitos para la oficina de informática consigna tener experiencia específica de 2 años de gestión y administración de centros de cómputo de universidades, requisito que a su criterio considera similar a la administración de un centro de computo de empresas privadas, municipalidades y universidades. Además precisa que las únicas personas que califican para el cargo de Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación; y el Técnico informático, son las que desempeñan el cargo en la actualidad en la referida universidad. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la contratación de personal en la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, en los cargos de Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación; y Técnico informático. El denunciante señala un posible acto de direccionamiento en la convocatoria CAS n.° 001-2017-UNIQ - Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, dado que uno de los requisitos para la oficina de informática consigna tener experiencia específica de 2 años de gestión y administración de centros de cómputo de universidades, requisito que a su criterio considera similar a la administración de un centro de computo de empresas privadas, municipalidades y universidades. Además precisa que las únicas personas que califican para el cargo de Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación; y el Técnico informático, son las que desempeñan el cargo en la actualidad en la referida universidad. |
07201700354-57004-18833.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la contratación de personal que no contaría con experiencia en el área, además de no estar colegiado y habilitado para el cargo de Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de San Pablo. El denunciante señala que se presentó al concurso CAS n.° 001-2017/MDSP convocado por la Municipalidad Distrital de San Pablo, en el cual se requería un abogado para el cargo de Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, sin embargo la Entidad habría contratado a una señorita que no contaba con experiencia en el área, además de no estar colegiada y habilitada. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la contratación de personal que no contaría con experiencia en el área, además de no estar colegiado y habilitado para el cargo de Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de San Pablo. El denunciante señala que se presentó al concurso CAS n.° 001-2017/MDSP convocado por la Municipalidad Distrital de San Pablo, en el cual se requería un abogado para el cargo de Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, sin embargo la Entidad habría contratado a una señorita que no contaba con experiencia en el área, además de no estar colegiada y habilitada. |
07201700366-53828-19315.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Contratación del Servicio de Arrendamiento de local para el funcionamiento de la Unidad Territorial-Cusco/Programa JUNTOS. Con Documento del 31.01.2017, se recibe una denuncia ciudadana por presuntas irregularidades en el Programa de Apoyo Directo a los más Pobres (JUNTOS) relacionada con que se habría direccionado el alquiler del local institucional de la Sede Cusco, al firmarse el Contrato N° 94-2016-PNADP del 27.12.2016, por Contratación Directa N° 10-2016-PNADP, por S/.144 000.000 soles por un año (área de 282.47 m2-área de construcción de 809.55 m2). Al respecto, el denunciante considera como observaciones al contrato, las siguientes: - El contrato de arrendamiento no señalaría que propiedad es la que se alquila, no incluye el asiento en la SUNARP, número de ficha y partida registral, la fracción de la propiedad que se está alquilando, ni la inscripción de dicha propiedad en Registros Públicos, siendo que las Bases del citado proceso, el modelo de proforma y la ley exigen que se anoten dichos datos. - En el contrato de arrendamiento no está registrado el número de partida, ni la fracción correspondiente no obstante en RRPP esta propiedad está dividida en dos partes: Predio A y Predio B a nombre de diferentes posesionarios; sin embargo, en el contrato no está registrado el número de partida ni la fracción correspondiente. - No se ha realizado un concurso público para el arrendamiento del local, sino que hicieron una adjudicación directa que habría direccionado el arriendo de un local lejano, fuera del centro de la ciudad; este hecho de acuerdo al denunciante no se ajustaría a lo establecido en la normativa evocando para ello el artículo 20° del D.L 1017. - Que en el nuevo local se realizarían gastos adicionales para habilitar las instalaciones. - Que el Informe Técnico para sustentar el cambio de local sería "falso", hecho que habría sido comunicado a la administración. Sobre el particular, en atención al requerimiento de información efectuado al OCI, con Oficio N° 068-2017-MIDIS/PNADP-OCI del 14.03.2017 (Exp. N° 08-2017-11495 del 14.03.2017), el OCI JUNTOS nos remitió documentación relacionada que se resume a continuación: - Acta de instalación del servicio de arrendamiento de inmueble U.T Cusco del 23.01.2017, deja constancia de la instalación del servicio de arrendamiento de inmueble para la sede de la U.T Cusco del Programa JUNTOS, en cumplimiento del contrato N° 94-2016-PNADP del 27.12.2016, encontrándose el inmueble en buen estado de conservación y se procede a la toma de posesión de dicho inmueble. - Contrato N° 94-2016-PNADP suscrito entre la Entidad y el Arrendatario el 27.12.2016, y donde se puede apreciar la Dirección del inmueble y que de acuerdo a lo expuesto en su Cláusula Sexta: Partes Integrantes del Contrato está conformado por las bases, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección por ende incluye los documentos expedidos por la SUNARP con la ubicación y fracción exacta del inmueble arrendado, aspectos cuya presunta ausencia es denunciada, denuncia que de acuerdo a los documentos descritos no tiene sustento. - Informe N° 000545-2016-MIDIS/PNADP-LOG del 05.12.2016 (Informe Técnico para la aprobación de Contratación Directa para el servicio de arrendamiento del inmueble), a través del cual la Unidad de Logística sustenta la contratación directa del Servicio de Arrendamiento de inmueble para la sede de la Unidad Territorial-UT del Cusco; señalando lo siguiente: . La UT del Cusco, en su Memorando N° 00701-2016-MIDIS/PNADP/JUT del 17.10.2016, informó a la Unidad de Administración, sobre la evaluación del inmueble visitados en la ciudad del Cusco, recomendando la contratación del inmueble ubicado en la Prolongación de la Av. La Cultura 1507, distrito de San Sebastián, de propiedad conyugal de la sra. Militza Bravo Miranda y sr. Kelvin Castillo León. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Contratación del Servicio de Arrendamiento de local para el funcionamiento de la Unidad Territorial-Cusco/Programa JUNTOS. Con Documento del 31.01.2017, se recibe una denuncia ciudadana por presuntas irregularidades en el Programa de Apoyo Directo a los más Pobres (JUNTOS) relacionada con que se habría direccionado el alquiler del local institucional de la Sede Cusco, al firmarse el Contrato N° 94-2016-PNADP del 27.12.2016, por Contratación Directa N° 10-2016-PNADP, por S/.144 000.000 soles por un año (área de 282.47 m2-área de construcción de 809.55 m2). Al respecto, el denunciante considera como observaciones al contrato, las siguientes: - El contrato de arrendamiento no señalaría que propiedad es la que se alquila, no incluye el asiento en la SUNARP, número de ficha y partida registral, la fracción de la propiedad que se está alquilando, ni la inscripción de dicha propiedad en Registros Públicos, siendo que las Bases del citado proceso, el modelo de proforma y la ley exigen que se anoten dichos datos. - En el contrato de arrendamiento no está registrado el número de partida, ni la fracción correspondiente no obstante en RRPP esta propiedad está dividida en dos partes: Predio A y Predio B a nombre de diferentes posesionarios; sin embargo, en el contrato no está registrado el número de partida ni la fracción correspondiente. - No se ha realizado un concurso público para el arrendamiento del local, sino que hicieron una adjudicación directa que habría direccionado el arriendo de un local lejano, fuera del centro de la ciudad; este hecho de acuerdo al denunciante no se ajustaría a lo establecido en la normativa evocando para ello el artículo 20° del D.L 1017. - Que en el nuevo local se realizarían gastos adicionales para habilitar las instalaciones. - Que el Informe Técnico para sustentar el cambio de local sería "falso", hecho que habría sido comunicado a la administración. Sobre el particular, en atención al requerimiento de información efectuado al OCI, con Oficio N° 068-2017-MIDIS/PNADP-OCI del 14.03.2017 (Exp. N° 08-2017-11495 del 14.03.2017), el OCI JUNTOS nos remitió documentación relacionada que se resume a continuación: - Acta de instalación del servicio de arrendamiento de inmueble U.T Cusco del 23.01.2017, deja constancia de la instalación del servicio de arrendamiento de inmueble para la sede de la U.T Cusco del Programa JUNTOS, en cumplimiento del contrato N° 94-2016-PNADP del 27.12.2016, encontrándose el inmueble en buen estado de conservación y se procede a la toma de posesión de dicho inmueble. - Contrato N° 94-2016-PNADP suscrito entre la Entidad y el Arrendatario el 27.12.2016, y donde se puede apreciar la Dirección del inmueble y que de acuerdo a lo expuesto en su Cláusula Sexta: Partes Integrantes del Contrato está conformado por las bases, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección por ende incluye los documentos expedidos por la SUNARP con la ubicación y fracción exacta del inmueble arrendado, aspectos cuya presunta ausencia es denunciada, denuncia que de acuerdo a los documentos descritos no tiene sustento. - Informe N° 000545-2016-MIDIS/PNADP-LOG del 05.12.2016 (Informe Técnico para la aprobación de Contratación Directa para el servicio de arrendamiento del inmueble), a través del cual la Unidad de Logística sustenta la contratación directa del Servicio de Arrendamiento de inmueble para la sede de la Unidad Territorial-UT del Cusco; señalando lo siguiente: . La UT del Cusco, en su Memorando N° 00701-2016-MIDIS/PNADP/JUT del 17.10.2016, informó a la Unidad de Administración, sobre la evaluación del inmueble visitados en la ciudad del Cusco, recomendando la contratación del inmueble ubicado en la Prolongación de la Av. La Cultura 1507, distrito de San Sebastián, de propiedad conyugal de la sra. Militza Bravo Miranda y sr. Kelvin Castillo León. |
07201700496-64564-21150.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el proyecto denominado "Creación de los Servicios del Centro Cultural en el Distrito de Yanaoca- Canas". Según refiere el recurrente, en el proyecto denominado: "Creación de los Servicios del Centro Cultural en el Distrito de Yanaoca- Canas", que contaba con un presupuesto de S/ 957 592.93, un plazo de ejecución de 9 meses e iniciado el 2 de abril de 2012, se habrían dado las siguientes irregularidades: - La obra se encontraría inconclusa, pese a que se habría gastado más de S/ 2 000 000.00. - La obra habría iniciado sin contar con expediente técnico regularizándose conforme se avanza con la ejecución de la misma. - La obra cuenta con un avance del 25%; sin embargo, mediante Resolución de Alcaldía, se aprobó un nuevo presupuesto que sería de S/ 1639 452.35; no obstante en la ficha SNIP estaría consignado un presupuesto de S/ 2 667 366.00. - La obra no se encontraría aprobada en el Presupuesto Participativo, como consta en el informe n.° 030-MPC-2015; asimismo, no cuenta con informe de conformidad del expediente técnico, designación del residente, supervisor, y no cuenta con ingreso del expediente técnico por mesa de partes. - En la pre liquidación de la obra no figura la deuda a los proveedores que sobrepasa los S/ 500 000.00. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el proyecto denominado "Creación de los Servicios del Centro Cultural en el Distrito de Yanaoca- Canas". Según refiere el recurrente, en el proyecto denominado: "Creación de los Servicios del Centro Cultural en el Distrito de Yanaoca- Canas", que contaba con un presupuesto de S/ 957 592.93, un plazo de ejecución de 9 meses e iniciado el 2 de abril de 2012, se habrían dado las siguientes irregularidades: - La obra se encontraría inconclusa, pese a que se habría gastado más de S/ 2 000 000.00. - La obra habría iniciado sin contar con expediente técnico regularizándose conforme se avanza con la ejecución de la misma. - La obra cuenta con un avance del 25%; sin embargo, mediante Resolución de Alcaldía, se aprobó un nuevo presupuesto que sería de S/ 1639 452.35; no obstante en la ficha SNIP estaría consignado un presupuesto de S/ 2 667 366.00. - La obra no se encontraría aprobada en el Presupuesto Participativo, como consta en el informe n.° 030-MPC-2015; asimismo, no cuenta con informe de conformidad del expediente técnico, designación del residente, supervisor, y no cuenta con ingreso del expediente técnico por mesa de partes. - En la pre liquidación de la obra no figura la deuda a los proveedores que sobrepasa los S/ 500 000.00. |
07201700496-64564-21153.0-2.0 | Presuntas irregularidades la obra denominada "Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Izcuchaca - Madre Central de la Comunidad de Chicnayhua del Distrito de Yanaoca - Canas". Según refiere el recurrente, la obra denominada "Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Izcuchaca - Madre Central de la Comunidad de Chicnayhua del Distrito de Yanaoca - Canas", contaba con un presupuesto de S/ 928 736.38; no obstante, se habría incrementado el mismo a S/ 1 389 408.00 debido a que se consideraron gastos de enrocado que no fueron ejecutados, incrementando el costo de la obra. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades la obra denominada "Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Izcuchaca - Madre Central de la Comunidad de Chicnayhua del Distrito de Yanaoca - Canas". Según refiere el recurrente, la obra denominada "Mejoramiento de la Trocha Carrozable de Izcuchaca - Madre Central de la Comunidad de Chicnayhua del Distrito de Yanaoca - Canas", contaba con un presupuesto de S/ 928 736.38; no obstante, se habría incrementado el mismo a S/ 1 389 408.00 debido a que se consideraron gastos de enrocado que no fueron ejecutados, incrementando el costo de la obra. |
07201700496-64564-21155.0-3.0 | Presuntas irregularidades la obra denominada "Construcción de Camino Vecinal Ccochapata - Kurpapampa del Distrito de Túpac Amarú" Según refiere el recurrente, la obra denominada "Construcción de Camino Vecinal Ccochapata - Kurpapampa del Distrito de Túpac Amaru - Canas", contaba con un presupuesto de S/ 631 030.72; no obstante, al mes de octubre se habría ejecutado S/ 1 129 422.30; asimismo, precisa las siguientes irregularidades: - El expediente técnico no se encuentra suscrito por los responsables, situación que demostraría que se fue regularizando conforme se avanzaba la ejecución. - Se cuenta con el documento denominado "Observaciones y Conclusiones y Recomendaciones Financieras", en el que señala que los gastos efectuados fueron mayores a los programados en S/ 45 328.31, que no tendrían justificación. - Existirían proveedores faltos de pago y que no aparecen en el informe del residente de obra, como es el caso del señor Eizaguirre Gabrielo, quien otorgó agregados por más de S/ 600 000.00. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades la obra denominada "Construcción de Camino Vecinal Ccochapata - Kurpapampa del Distrito de Túpac Amarú" Según refiere el recurrente, la obra denominada "Construcción de Camino Vecinal Ccochapata - Kurpapampa del Distrito de Túpac Amaru - Canas", contaba con un presupuesto de S/ 631 030.72; no obstante, al mes de octubre se habría ejecutado S/ 1 129 422.30; asimismo, precisa las siguientes irregularidades: - El expediente técnico no se encuentra suscrito por los responsables, situación que demostraría que se fue regularizando conforme se avanzaba la ejecución. - Se cuenta con el documento denominado "Observaciones y Conclusiones y Recomendaciones Financieras", en el que señala que los gastos efectuados fueron mayores a los programados en S/ 45 328.31, que no tendrían justificación. - Existirían proveedores faltos de pago y que no aparecen en el informe del residente de obra, como es el caso del señor Eizaguirre Gabrielo, quien otorgó agregados por más de S/ 600 000.00. |
07201700496-64564-21156.0-4.0 | Presuntas irregularidades la obra denominada "Mejoramiento de la Trocha Carrozable Layme Chullucani del Distrito de Yanaoca - Canas" Según refiere el recurrente, en la obra denominada "Mejoramiento de la Trocha Carrozable Layme Chullucani del Distrito de Yanaoca - Canas", que tiene una extensión de 2.5 kilómetros, un ancho de 2.5 metros y un presupuesto de S/ 746 406.19, la empresa contratista, no habría ejecutado un pontón que se consideraba en el expediente técnico, en el cual además se consideran sumas que no corresponden a lo ejecutado; asimismo, el cemento adquirido no habría ingresado en su totalidad. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades la obra denominada "Mejoramiento de la Trocha Carrozable Layme Chullucani del Distrito de Yanaoca - Canas" Según refiere el recurrente, en la obra denominada "Mejoramiento de la Trocha Carrozable Layme Chullucani del Distrito de Yanaoca - Canas", que tiene una extensión de 2.5 kilómetros, un ancho de 2.5 metros y un presupuesto de S/ 746 406.19, la empresa contratista, no habría ejecutado un pontón que se consideraba en el expediente técnico, en el cual además se consideran sumas que no corresponden a lo ejecutado; asimismo, el cemento adquirido no habría ingresado en su totalidad. |
07201700496-64564-21158.0-5.0 | Presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de expedientes técnicos sin contar con los mismos y sin las formalidades establecidas en el SNIP. De la información recopilada, se advierte lo siguiente: - El expediente técnico de la obra denominada "Creación de los Servicios del Centro Cultural en el Distrito de Yanaoca", se habría aprobado sin contar con el mismo y sin las formalidades establecidas en el SNIP; asimismo, la obra en mención, habría iniciado su ejecución con un documento denominado "Proyecto", suscrito por el ingeniero Fabián Quispe Cazorla, y que denota un presupuesto de S/ 1 068 755,60 al costo directo, y un presupuesto total de S/ 1 234 928,84, que no contiene los planos correspondientes de ninguna de las especialidades. Tampoco se observa que se hayan realizado los registros en la fase de inversión como los formatos SNIP 15 y 16. - El expediente técnico de la obra denominada "Mejoramiento de la Trocha Carrozable Izcuchaca - Madre Central de la Comunidad Chycnayhua del Distrito de Yanaoca", se habría aprobado sin contar con el mismo y sin las formalidades establecidas en el SNIP; asimismo, la obra en mención, habría iniciado su ejecución con un documento suscrito por el ingeniero Fabián Quispe Cazorla, que denota un presupuesto de S/ 1 014 735,11 al costo directo, y S/ 1 197 387,42 como presupuesto total, no evidenciando los planos correspondientes de ninguna de las especialidades, los análisis de costos unitarios, ni los cronogramas de ejecución de obra. - El expediente técnico de la obra denominada "Construcción de Camino Vecinal Ccochapata - Kurpapampa del Distrito de Túpac Amaru", se habría aprobado sin las formalidades establecidas en el SNIP, con un presupuesto de S/ 631 030,72 (fecha de elaboración según presupuesto 22 de diciembre de 2011), elaborado por el ingeniero Aledio Oscar Nina Ttica (cuya firma no consta en todo el documento), sin planos correspondientes de ninguna de las especialidades, y con formato SNIP 15 regularizado el 31 de enero de 2013. - El expediente técnico de la obra denominada "Mejoramiento de la Trocha Carrozable Layme Chullucani del Distrito de Yanaoca - Canas", se habría aprobado sin las formalidades establecidas en el SNIP; con un presupuesto de S/ 746 406.19 (fecha de elaboración según presupuesto de 3 de octubre de 2011), elaborado por el ingeniero Fabián Benjamín Quispe Cazorla, sin planos de ninguna de las especialidades, ni cronogramas de ejecución de obra, no evidenciando registros en la fase de inversión correspondientes a los formatos SNIP 15 y 16. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de expedientes técnicos sin contar con los mismos y sin las formalidades establecidas en el SNIP. De la información recopilada, se advierte lo siguiente: - El expediente técnico de la obra denominada "Creación de los Servicios del Centro Cultural en el Distrito de Yanaoca", se habría aprobado sin contar con el mismo y sin las formalidades establecidas en el SNIP; asimismo, la obra en mención, habría iniciado su ejecución con un documento denominado "Proyecto", suscrito por el ingeniero Fabián Quispe Cazorla, y que denota un presupuesto de S/ 1 068 755,60 al costo directo, y un presupuesto total de S/ 1 234 928,84, que no contiene los planos correspondientes de ninguna de las especialidades. Tampoco se observa que se hayan realizado los registros en la fase de inversión como los formatos SNIP 15 y 16. - El expediente técnico de la obra denominada "Mejoramiento de la Trocha Carrozable Izcuchaca - Madre Central de la Comunidad Chycnayhua del Distrito de Yanaoca", se habría aprobado sin contar con el mismo y sin las formalidades establecidas en el SNIP; asimismo, la obra en mención, habría iniciado su ejecución con un documento suscrito por el ingeniero Fabián Quispe Cazorla, que denota un presupuesto de S/ 1 014 735,11 al costo directo, y S/ 1 197 387,42 como presupuesto total, no evidenciando los planos correspondientes de ninguna de las especialidades, los análisis de costos unitarios, ni los cronogramas de ejecución de obra. - El expediente técnico de la obra denominada "Construcción de Camino Vecinal Ccochapata - Kurpapampa del Distrito de Túpac Amaru", se habría aprobado sin las formalidades establecidas en el SNIP, con un presupuesto de S/ 631 030,72 (fecha de elaboración según presupuesto 22 de diciembre de 2011), elaborado por el ingeniero Aledio Oscar Nina Ttica (cuya firma no consta en todo el documento), sin planos correspondientes de ninguna de las especialidades, y con formato SNIP 15 regularizado el 31 de enero de 2013. - El expediente técnico de la obra denominada "Mejoramiento de la Trocha Carrozable Layme Chullucani del Distrito de Yanaoca - Canas", se habría aprobado sin las formalidades establecidas en el SNIP; con un presupuesto de S/ 746 406.19 (fecha de elaboración según presupuesto de 3 de octubre de 2011), elaborado por el ingeniero Fabián Benjamín Quispe Cazorla, sin planos de ninguna de las especialidades, ni cronogramas de ejecución de obra, no evidenciando registros en la fase de inversión correspondientes a los formatos SNIP 15 y 16. |
07201700496-64564-21159.0-6.0 | Existencia de bienes vencidos en la obra denominada "Creación de los Servicios del Centro Cultural en el Distrito de Yanaoca" en la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. Es de precisar que la evaluación del presente se realizó mediante Hoja Informativa n.° 005-2017-CG/CORECU-YEPB de 20 de marzo de 2017, de la cual se desprende: Respecto de la obra "Creación de los servicios del Centro Cultural en el distrito de Yanaoca". (...) el 28 de febrero de 2017 se realizó la inspección física a la obra en análisis, de la cual se verificó que ésta se encuentra inconclusa y paralizada, (...) ;así mismo se verificó la existencia de bienes vencidos que no podrán ser utilizados como el cemento y pegamento de cerámico, los cuales deberán ser cuantificados y determinarse las responsabilidades que el caso amerite(...) | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Existencia de bienes vencidos en la obra denominada "Creación de los Servicios del Centro Cultural en el Distrito de Yanaoca" en la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. Es de precisar que la evaluación del presente se realizó mediante Hoja Informativa n.° 005-2017-CG/CORECU-YEPB de 20 de marzo de 2017, de la cual se desprende: Respecto de la obra "Creación de los servicios del Centro Cultural en el distrito de Yanaoca". (...) el 28 de febrero de 2017 se realizó la inspección física a la obra en análisis, de la cual se verificó que ésta se encuentra inconclusa y paralizada, (...) ;así mismo se verificó la existencia de bienes vencidos que no podrán ser utilizados como el cemento y pegamento de cerámico, los cuales deberán ser cuantificados y determinarse las responsabilidades que el caso amerite(...) |
07201700499-55403-18372.0-1.0 | Presunto favorecimiento a dos empresas de un mismo dueño mediante compras por Acuerdo Marco a través de Perú Compras en la Municipalidad Distrital de Echarati, ocasionaría perjuicio económico a la Entidad. El recurrente manifiesta que de la consulta a la página web de PERU COMPRAS, a la que cualquier ciudadano puede tener acceso, se advierte que la Municipalidad Distrital de Echarati, habría emitido 292 órdenes de compra por adquisiciones a través de los CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS de ACUERDO MARCO por un total de S/.1 700 675,30, de los cuales 727 462,59 corresponden a 15 empresas diversas y S/. 973 212,71 corresponden a dos empresas de un mismo dueño, siendo estas las siguintes: A D D TECNOLOGIA, PARTES Y SUMINISTROS E.I.R.L. - A D D TECH E.I.R.L. con RUC N° 20490408658 y DIAZ DAVALOS JIM ALAN con RUC N° 10409391244, a quienes se les vendría comprando a precios superiores a los del mercado. De otro lado, la empresa de personería natural, factura todas sus compras sin IGV, aun cuando la compra se realiza con IGV . El recurrente señala que el funcionario de la Entidad que realizó las compras a estas empresas, es el Sr. Fredy Valenzuela (Tal como figura en todas las fichas de Compras) mientras que las compras a las otras 15 empresas fueron realizadas por otro operador. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto favorecimiento a dos empresas de un mismo dueño mediante compras por Acuerdo Marco a través de Perú Compras en la Municipalidad Distrital de Echarati, ocasionaría perjuicio económico a la Entidad. El recurrente manifiesta que de la consulta a la página web de PERU COMPRAS, a la que cualquier ciudadano puede tener acceso, se advierte que la Municipalidad Distrital de Echarati, habría emitido 292 órdenes de compra por adquisiciones a través de los CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS de ACUERDO MARCO por un total de S/.1 700 675,30, de los cuales 727 462,59 corresponden a 15 empresas diversas y S/. 973 212,71 corresponden a dos empresas de un mismo dueño, siendo estas las siguintes: A D D TECNOLOGIA, PARTES Y SUMINISTROS E.I.R.L. - A D D TECH E.I.R.L. con RUC N° 20490408658 y DIAZ DAVALOS JIM ALAN con RUC N° 10409391244, a quienes se les vendría comprando a precios superiores a los del mercado. De otro lado, la empresa de personería natural, factura todas sus compras sin IGV, aun cuando la compra se realiza con IGV . El recurrente señala que el funcionario de la Entidad que realizó las compras a estas empresas, es el Sr. Fredy Valenzuela (Tal como figura en todas las fichas de Compras) mientras que las compras a las otras 15 empresas fueron realizadas por otro operador. |
07201700544-55268-18339.0-1.0 | Presuntas irregularidades referidas a malos manejos presupuestales y académicos por parte del Director de Segundas Especialidades en Odontología, Mg. Mario Jesús Villamar Díaz, en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, lo que ocasionaría perjuicio económico a la Entidad. Al respecto, mediante escrito s/n y sin firma de 20 de febrero de 2017, presentado a este Organismo Contralor, el recurrente adjunta un "Informe final de la comisión especial encargada de investigar presuntas irregularidades atribuibles al director de las segundas especialidades en Odontología - UNSAAC", Mg. Mario Jesús Villamar Díaz", señalando que dicho informe fue presentado a las instancias correspondientes de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Odontología - Segundas Especialidades de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco; sin embargo, no viene siendo tomado en cuenta por la Universidad. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades referidas a malos manejos presupuestales y académicos por parte del Director de Segundas Especialidades en Odontología, Mg. Mario Jesús Villamar Díaz, en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, lo que ocasionaría perjuicio económico a la Entidad. Al respecto, mediante escrito s/n y sin firma de 20 de febrero de 2017, presentado a este Organismo Contralor, el recurrente adjunta un "Informe final de la comisión especial encargada de investigar presuntas irregularidades atribuibles al director de las segundas especialidades en Odontología - UNSAAC", Mg. Mario Jesús Villamar Díaz", señalando que dicho informe fue presentado a las instancias correspondientes de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Odontología - Segundas Especialidades de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco; sin embargo, no viene siendo tomado en cuenta por la Universidad. |
07201700567-55401-18370.0-1.0 | Presunto cobro de coimas a proveedores, contratistas etc. ocasionaría perjuicio económico a la Entidad Cobro de coimas generalizada a proveedores, proyectistas, contratistas, todo tipo de compra, adquisición, proyecto o ejecución de obra direccionado previo convenio de pago de coima (20%), uso de dineros del municipio para adquisición de equipos y vehículos mediante testaferros, para alquilarlos nuevamente al municipio. Ejecución de las obras con materiales de mala calidad sin la posibilidad de observancia por parte de los supervisores, porque ya fueron pactadas las compras coimas incluidas, siendo las observaciones de éstos desacreditadas por el propio alcalde y/o regidores. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto cobro de coimas a proveedores, contratistas etc. ocasionaría perjuicio económico a la Entidad Cobro de coimas generalizada a proveedores, proyectistas, contratistas, todo tipo de compra, adquisición, proyecto o ejecución de obra direccionado previo convenio de pago de coima (20%), uso de dineros del municipio para adquisición de equipos y vehículos mediante testaferros, para alquilarlos nuevamente al municipio. Ejecución de las obras con materiales de mala calidad sin la posibilidad de observancia por parte de los supervisores, porque ya fueron pactadas las compras coimas incluidas, siendo las observaciones de éstos desacreditadas por el propio alcalde y/o regidores. |
07201700644-56350-18645.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el saneamiento físico legal de terrenos afectos al proyecto "Mejoramiento Integral de la Vía Expresa" previo a la ejecución de la obra, podría ocasionar gastos indebidos en perjuicio del Estado. Según refiere el recurrente, existirían posibles irregularidades en el saneamiento físico legal de terrenos afectos al proyecto "Mejoramiento Integral de la Vía Expresa" previo a la ejecución de la obra, dado que, presentó dos cartas notariales a Proder - Copesco de la Región Cusco, para que tengan en cuenta toda la documentación existente sobre la vía expresa, antes de proceder con el pago de justiprecio a la familia Pacheco y otros, por no tener un título registral y que a la fecha no tiene respuesta. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el saneamiento físico legal de terrenos afectos al proyecto "Mejoramiento Integral de la Vía Expresa" previo a la ejecución de la obra, podría ocasionar gastos indebidos en perjuicio del Estado. Según refiere el recurrente, existirían posibles irregularidades en el saneamiento físico legal de terrenos afectos al proyecto "Mejoramiento Integral de la Vía Expresa" previo a la ejecución de la obra, dado que, presentó dos cartas notariales a Proder - Copesco de la Región Cusco, para que tengan en cuenta toda la documentación existente sobre la vía expresa, antes de proceder con el pago de justiprecio a la familia Pacheco y otros, por no tener un título registral y que a la fecha no tiene respuesta. |
07201700646-56314-18633.0-1.0 | Servidor público habría ganado concurso de CAS para la Ugel Calca pese a ser trabajador de otra entidad pública. La Ugel Calca convocó concurso CAS para cubrir plazas entre ellas la de vigilancia, cuyas bases establecía el requisito de no ser nombrado o trabajador del Estado, siendo declarado como ganador al señor Wiliam Quispe Farfan, quien sería personal nombrado del Hospital Antonio Lorena Cusco, situación que se habría dado por influencia de su esposa Ruth Miranda Flores, trabajadora de la referida Ugel. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Servidor público habría ganado concurso de CAS para la Ugel Calca pese a ser trabajador de otra entidad pública. La Ugel Calca convocó concurso CAS para cubrir plazas entre ellas la de vigilancia, cuyas bases establecía el requisito de no ser nombrado o trabajador del Estado, siendo declarado como ganador al señor Wiliam Quispe Farfan, quien sería personal nombrado del Hospital Antonio Lorena Cusco, situación que se habría dado por influencia de su esposa Ruth Miranda Flores, trabajadora de la referida Ugel. |
07201700653-55626-18439.0-1.0 | Presunta irregularidad en la compra de toros de casta por S/ 30 000,00, ocasionaría perjuicio económico a la Entidad El recurrente manifiesta que en el mes de enero del año 2017, en una asamblea de mesa de concertación, el alcalde de la Municiaplidad Distrital de Colquemarca, informó de la compra de bienes (toros de casta) para la realización de la fiesta de aniversario, por un importe de S/ 30 000,00. Al respecto, el recurrente presentó un documento amparado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, con fecha 29 de enero de 2017, solicitando copia fedatada del expediente de compra de dichos toros, ante lo cual la Entidad le respondió con documento de 06 de febrero de 2017, indicando que las oficinas encargadas estaban preparando la información y recomendando al recurrente que vuelva otro día, teniéndolo en esta espera durante todo el mes de febrero hasta la fecha, asimismo, señala que de las indagaciones que efectuó por su persona pudo averiguar que la oficina de tesorería no cuenta con dicho expediente, no obstante se habría realizado el pago correspondiente. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta irregularidad en la compra de toros de casta por S/ 30 000,00, ocasionaría perjuicio económico a la Entidad El recurrente manifiesta que en el mes de enero del año 2017, en una asamblea de mesa de concertación, el alcalde de la Municiaplidad Distrital de Colquemarca, informó de la compra de bienes (toros de casta) para la realización de la fiesta de aniversario, por un importe de S/ 30 000,00. Al respecto, el recurrente presentó un documento amparado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, con fecha 29 de enero de 2017, solicitando copia fedatada del expediente de compra de dichos toros, ante lo cual la Entidad le respondió con documento de 06 de febrero de 2017, indicando que las oficinas encargadas estaban preparando la información y recomendando al recurrente que vuelva otro día, teniéndolo en esta espera durante todo el mes de febrero hasta la fecha, asimismo, señala que de las indagaciones que efectuó por su persona pudo averiguar que la oficina de tesorería no cuenta con dicho expediente, no obstante se habría realizado el pago correspondiente. |
07201700654-55642-18445.0-1.0 | Presuntas irregularidades en obra ejecutada por la Municipalidad Distrital de Colquemarca. El recurrente comunicó que la gestión saliente del 2014 habría dejado en continuidad la obra de campo deportivo, cuyo expediente técnico fue observado por la gestión entrante sometiéndolo a opinión del colegio de ingenieros, respecto de la ubicación. El año 2016 la referida entidad habría continuado con la ejecución hasta octubre del mismo mes, sin embargo, por falta de presupuesto y otros, nuevamente se habría paralizado, situación sobre el cual el recurrente habría gestionado información, sin respuesta alguna. Asimismo, señala que desde el año 2014 en el almacén de la obra existiría materiales, herramientas, fieros, mallas, madera en proceso de deterioro. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en obra ejecutada por la Municipalidad Distrital de Colquemarca. El recurrente comunicó que la gestión saliente del 2014 habría dejado en continuidad la obra de campo deportivo, cuyo expediente técnico fue observado por la gestión entrante sometiéndolo a opinión del colegio de ingenieros, respecto de la ubicación. El año 2016 la referida entidad habría continuado con la ejecución hasta octubre del mismo mes, sin embargo, por falta de presupuesto y otros, nuevamente se habría paralizado, situación sobre el cual el recurrente habría gestionado información, sin respuesta alguna. Asimismo, señala que desde el año 2014 en el almacén de la obra existiría materiales, herramientas, fieros, mallas, madera en proceso de deterioro. |
07201700675-55760-18487.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Adjudicación Simplificada N° 1-2017-MD-1 para la "Adquisición de insumos para el Programa Vaso de Leche para la meta N° 046 del distrito de Pitumarca, Canchis, Cusco." La Municipalidad Distrital de Pitumarca, el 8 de febrero de 2017, convocó el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 1-2017-MD-1, para la "Adquisición de insumos para el Programa de Vaso de Leche para la meta N° 046 del Distrito de Pitumarca, Canchis, Cusco". Al respecto, el Director de Gestión de Riesgos del OSCE, pone en conocimiento el Dictamen N° 284-2017/DGR/SPRI-JAM emitido en relación al procedimiento en mención, en el que se cuestiona que el comité de selección habría integrado las bases del procedimiento cambiando las hojuelas de "soya y maca" por la de "cebada", sin que exista aprobación previa del comité encargado multisectorial de beneficiarios del Programa de Vaso de Leche, asimismo, la Entidad habría determinado el valor estimado para la "Soya, maca y ajonjolí azucarada" y no para la "cebada y ajonjolí azucarada", por lo que la determinación del valor estimado resultaría deficiente y no se ajustaría a la realidad. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Adjudicación Simplificada N° 1-2017-MD-1 para la "Adquisición de insumos para el Programa Vaso de Leche para la meta N° 046 del distrito de Pitumarca, Canchis, Cusco." La Municipalidad Distrital de Pitumarca, el 8 de febrero de 2017, convocó el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 1-2017-MD-1, para la "Adquisición de insumos para el Programa de Vaso de Leche para la meta N° 046 del Distrito de Pitumarca, Canchis, Cusco". Al respecto, el Director de Gestión de Riesgos del OSCE, pone en conocimiento el Dictamen N° 284-2017/DGR/SPRI-JAM emitido en relación al procedimiento en mención, en el que se cuestiona que el comité de selección habría integrado las bases del procedimiento cambiando las hojuelas de "soya y maca" por la de "cebada", sin que exista aprobación previa del comité encargado multisectorial de beneficiarios del Programa de Vaso de Leche, asimismo, la Entidad habría determinado el valor estimado para la "Soya, maca y ajonjolí azucarada" y no para la "cebada y ajonjolí azucarada", por lo que la determinación del valor estimado resultaría deficiente y no se ajustaría a la realidad. |
07201700701-56074-18569.0-1.0 | Presuntas irregularidades en las Adjudicaciones Simplificadas N° 1-2017-MPQ/U-1 y N° 2-2017-MPQ/U-1 para el "Servicio de construcción de estructuras para cobertura de techos de los bloques, aulas y bloque suma todo costo" y "Servicio de construcción de estructuras para cobertura de techo y complementos de la losa deportiva a todo costo", respectivamente. La Municipalidad Provincial de Quispicanchis - Urcos, convocó los procedimientos de selección Adjudicaciones Simplificadas N° 1-2017-MPQ/U-1 y N° 2-2017-MPQ/U-1 para el "Servicio de construcción de estructuras para cobertura de techos de los bloques, aulas y bloque suma todo costo" y "Servicio de construcción de estructuras para cobertura de techo y complementos de la losa deportiva a todo costo", respectivamente. Al respecto, el Director de Gestión de Riesgos del OSCE, pone en conocimiento el Dictamen N° 293-2017/DGR/SPRI emitido en relación a los procedimientos en mención, en los que se cuestionan cuatro hechos: i) No se habría implementado el acogimiento parcial de la observación N° 2 del participante INMECSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SRL, en el cual se solicitó eliminar las "capacitaciones especializaciones, cursos, diplomados, maestrías, certificaciones"; ii) En el requerimiento de ambos procedimientos de selección se solicitó "copia legalizada de las certificaciones" del personal clave con maestría, lo cual contraviene la normativa; iii) En ambos procedimientos de selección se consignó como factor de evaluación "la garantía de comercial", lo cual resultaría ilegal y iv) Se habría configurado fraccionamiento. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en las Adjudicaciones Simplificadas N° 1-2017-MPQ/U-1 y N° 2-2017-MPQ/U-1 para el "Servicio de construcción de estructuras para cobertura de techos de los bloques, aulas y bloque suma todo costo" y "Servicio de construcción de estructuras para cobertura de techo y complementos de la losa deportiva a todo costo", respectivamente. La Municipalidad Provincial de Quispicanchis - Urcos, convocó los procedimientos de selección Adjudicaciones Simplificadas N° 1-2017-MPQ/U-1 y N° 2-2017-MPQ/U-1 para el "Servicio de construcción de estructuras para cobertura de techos de los bloques, aulas y bloque suma todo costo" y "Servicio de construcción de estructuras para cobertura de techo y complementos de la losa deportiva a todo costo", respectivamente. Al respecto, el Director de Gestión de Riesgos del OSCE, pone en conocimiento el Dictamen N° 293-2017/DGR/SPRI emitido en relación a los procedimientos en mención, en los que se cuestionan cuatro hechos: i) No se habría implementado el acogimiento parcial de la observación N° 2 del participante INMECSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SRL, en el cual se solicitó eliminar las "capacitaciones especializaciones, cursos, diplomados, maestrías, certificaciones"; ii) En el requerimiento de ambos procedimientos de selección se solicitó "copia legalizada de las certificaciones" del personal clave con maestría, lo cual contraviene la normativa; iii) En ambos procedimientos de selección se consignó como factor de evaluación "la garantía de comercial", lo cual resultaría ilegal y iv) Se habría configurado fraccionamiento. |
07201700717-55693-18466.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 35-2016-MDM-1 convocado por la Municipalidad Distrital de Machupicchu para la "Adquisición de radios de comunicación portátil para la meta 68 Patrullaje Municipal del Distrito de Machupicchu - Urubamba - Cusco". Mediante oficio n.° 267-2017/DGR/SPRI-JASS de 10 de marzo de 2017, la Dirección de Gestión de Riegos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, remitió copia del Dictamen n.° 265-2017 correspondiente las acciones de supervisión a la Adjudicación Simplificada N° 35-2016-MDM-1 convocada por la Municipalidad Distrital de Machupicchu para la "Adquisición de radios de comunicación portátil para la meta 68 Patrullaje Municipal del Distrito de Machupicchu - Urubamba - Cusco", bajo los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, contenidas en el Dictamen N° 305-2017/DGR-SPRI; que también fue remitido al alcalde de la Municipalidad Distrital de Machupicchu, mediante el oficio n.° 572-2017/SPRI-JAM de 10 de marzo de 2017. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 35-2016-MDM-1 convocado por la Municipalidad Distrital de Machupicchu para la "Adquisición de radios de comunicación portátil para la meta 68 Patrullaje Municipal del Distrito de Machupicchu - Urubamba - Cusco". Mediante oficio n.° 267-2017/DGR/SPRI-JASS de 10 de marzo de 2017, la Dirección de Gestión de Riegos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, remitió copia del Dictamen n.° 265-2017 correspondiente las acciones de supervisión a la Adjudicación Simplificada N° 35-2016-MDM-1 convocada por la Municipalidad Distrital de Machupicchu para la "Adquisición de radios de comunicación portátil para la meta 68 Patrullaje Municipal del Distrito de Machupicchu - Urubamba - Cusco", bajo los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, contenidas en el Dictamen N° 305-2017/DGR-SPRI; que también fue remitido al alcalde de la Municipalidad Distrital de Machupicchu, mediante el oficio n.° 572-2017/SPRI-JAM de 10 de marzo de 2017. |
07201700719-55653-19084.0-1.0 | Presunta negligencia médica en atención de menor de edad, acontecida en ESSALUD de la ciudad de Cusco. Los días 19 y 20 de marzo de 2016 un médico cirujano de Essalud Cusco, habría incurrido en negligencia médica en la atención del hijo menor de edad (08 meses) del recurrente, al haberle diagnosticado como una simple inflamación en lugar de una hernia inguinal; produciéndose la pérdida de uno de sus miembros testiculares; por tal razón, solicita a la CGR que los médicos que atendieron a su hijo sean sancionados de acuerdo a Ley. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta negligencia médica en atención de menor de edad, acontecida en ESSALUD de la ciudad de Cusco. Los días 19 y 20 de marzo de 2016 un médico cirujano de Essalud Cusco, habría incurrido en negligencia médica en la atención del hijo menor de edad (08 meses) del recurrente, al haberle diagnosticado como una simple inflamación en lugar de una hernia inguinal; produciéndose la pérdida de uno de sus miembros testiculares; por tal razón, solicita a la CGR que los médicos que atendieron a su hijo sean sancionados de acuerdo a Ley. |
07201700735-57157-18878.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la contratación de personal. No corresponde | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la contratación de personal. No corresponde |
07201701008-61178-20160.0-1.0 | Presunto incumplimiento de la normativa en la etapa de absolución de consultas en el procedimiento de selección AS 1-2017-MDM-C-1, para la adquisición de biodigestores de 600 litros para la obra "Mejoramiento del servicio de disposición sanitaria de excretas en los barrios de Lurucachi, Lucsapampa, Mamuera Central y Chosecani de la Cuminidad de Mamuera del Distrito de Marangani". Según refiere el recurrente las observaciones presentadas por su empresa Eferconst.EIRL,en la etapa de absolución de consultas en el procedimiento de selección AS 1-2017-MDM-C-1 para la Adquisición de biodigestores de 600 litros para la obra "Mejoramiento del servicio de disposición sanitaria de excretas en los barrios de Lurucachi, Lucsapampa, Mamuera Central y Chosecani de la Cuminidad de Mamuera del Distrito de Marangani"; no fueron acogidas por la Entidad, situación que fue considerada en el Dictamen n.° 277-2017/DGR-SPRI. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento de la normativa en la etapa de absolución de consultas en el procedimiento de selección AS 1-2017-MDM-C-1, para la adquisición de biodigestores de 600 litros para la obra "Mejoramiento del servicio de disposición sanitaria de excretas en los barrios de Lurucachi, Lucsapampa, Mamuera Central y Chosecani de la Cuminidad de Mamuera del Distrito de Marangani". Según refiere el recurrente las observaciones presentadas por su empresa Eferconst.EIRL,en la etapa de absolución de consultas en el procedimiento de selección AS 1-2017-MDM-C-1 para la Adquisición de biodigestores de 600 litros para la obra "Mejoramiento del servicio de disposición sanitaria de excretas en los barrios de Lurucachi, Lucsapampa, Mamuera Central y Chosecani de la Cuminidad de Mamuera del Distrito de Marangani"; no fueron acogidas por la Entidad, situación que fue considerada en el Dictamen n.° 277-2017/DGR-SPRI. |
07201701008-61178-20163.0-2.0 | Mal uso de los recursos por presunto direccionamiento a proveedor y sobrevaloración de la oferta económica del procedimiento de selección n.° 1-2017-MDM-C-1, en la Municipalidad Distrital de Marangani. Según refiere el recurrente se habría dado un mal uso de los recursos por un presunto direccionamiento a proveedor y sobrevaloración de la oferta económica en el procedimiento de selección n.° 1-2017-MDM-C-1, en la Municipalidad Distrital de Marangani. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Mal uso de los recursos por presunto direccionamiento a proveedor y sobrevaloración de la oferta económica del procedimiento de selección n.° 1-2017-MDM-C-1, en la Municipalidad Distrital de Marangani. Según refiere el recurrente se habría dado un mal uso de los recursos por un presunto direccionamiento a proveedor y sobrevaloración de la oferta económica en el procedimiento de selección n.° 1-2017-MDM-C-1, en la Municipalidad Distrital de Marangani. |
07201701058-63847-20888.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la adjudicación de plaza de Jefe de OCI en el Hospital Antonio Lorena. Según refiere el recurrente, en el proceso de selección CAS Nº 002-2016-GR-CUSCO/DIRESA CUSCO-HAL, la Jefa de Personal Jenny A. Hurtado Terrazas, habría favorecido a la señora Frida Berrio Castro, adjudicándole la plaza de Jefe de OCI del Hospital Antonio Lorena, por las razones siguientes: 1) Jenny A. Hurtado Terrazas, quien fue Secretaria de la Comisión del proceso de selección cuestionado, sería comadre de la señora Frida Berrio por el bautizo de su hijo llevado a cabo en la ciudad de Sicuani. 2) Frida Berrio presentó el anexo n.° 003 - Declaración Jurada de no existir nepotismo con el personal a cargo del proceso de selección, faltando a la verdad. 3) El favorecimiento se hace evidente cuando se permite que tome posesión del cargo en el mes de marzo y no a partir de 1 de febrero de 2016, como señalaban las bases del concurso, ello debido a que contaba con vínculo laboral en la DIRESA CUSCO. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la adjudicación de plaza de Jefe de OCI en el Hospital Antonio Lorena. Según refiere el recurrente, en el proceso de selección CAS Nº 002-2016-GR-CUSCO/DIRESA CUSCO-HAL, la Jefa de Personal Jenny A. Hurtado Terrazas, habría favorecido a la señora Frida Berrio Castro, adjudicándole la plaza de Jefe de OCI del Hospital Antonio Lorena, por las razones siguientes: 1) Jenny A. Hurtado Terrazas, quien fue Secretaria de la Comisión del proceso de selección cuestionado, sería comadre de la señora Frida Berrio por el bautizo de su hijo llevado a cabo en la ciudad de Sicuani. 2) Frida Berrio presentó el anexo n.° 003 - Declaración Jurada de no existir nepotismo con el personal a cargo del proceso de selección, faltando a la verdad. 3) El favorecimiento se hace evidente cuando se permite que tome posesión del cargo en el mes de marzo y no a partir de 1 de febrero de 2016, como señalaban las bases del concurso, ello debido a que contaba con vínculo laboral en la DIRESA CUSCO. |
07201701298-58270-19276.0-1.0 | La Municipalidad Distrital de Santa Teresa habría otorgado encargos internos a personal contratado por recibo por honorarios, además de que algunos no se encontrarían rendidos. La Municipalidad Distrital de Santa Teresa durante el año 2015 habría otorgado encargos internos a personal que no estuvo contratado por planilla y solo por recibo por honorarios, personal que a la fecha ya no laboraría en la institución, además de que algunos no se encontrarían rendidos, como el otorgado al señor Onésimo el importe de S/ 29 000,00; Marco Challco de la Cuba, que laboró con recibo por honorarios y; Moisés Vargas Gallareta por S/ 3000,00, personal que ya no labora en la entidad; no existiendo control interno por las oficinas de contabilidad, tesorería. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La Municipalidad Distrital de Santa Teresa habría otorgado encargos internos a personal contratado por recibo por honorarios, además de que algunos no se encontrarían rendidos. La Municipalidad Distrital de Santa Teresa durante el año 2015 habría otorgado encargos internos a personal que no estuvo contratado por planilla y solo por recibo por honorarios, personal que a la fecha ya no laboraría en la institución, además de que algunos no se encontrarían rendidos, como el otorgado al señor Onésimo el importe de S/ 29 000,00; Marco Challco de la Cuba, que laboró con recibo por honorarios y; Moisés Vargas Gallareta por S/ 3000,00, personal que ya no labora en la entidad; no existiendo control interno por las oficinas de contabilidad, tesorería. |
07201701298-58270-19277.0-2.0 | Presunta generación de encargo para pago de servicios de actualización del TUPA pese a encontrarse ya aprobado por Ordenanza Municipal. Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA para el año 2017 ya habría estado formulado por el economista Abel Rojas; posterior a su renuncia se pretendería contratar servicios para la elaboración de este por el importe de S/ 17 000,00, dinero que sería pagado con fondos de Encargos a nombre del señor Juan Carlos Urritia Bello, jefe de Planeamiento y Presupuesto. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta generación de encargo para pago de servicios de actualización del TUPA pese a encontrarse ya aprobado por Ordenanza Municipal. Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA para el año 2017 ya habría estado formulado por el economista Abel Rojas; posterior a su renuncia se pretendería contratar servicios para la elaboración de este por el importe de S/ 17 000,00, dinero que sería pagado con fondos de Encargos a nombre del señor Juan Carlos Urritia Bello, jefe de Planeamiento y Presupuesto. |
07201701298-58270-19278.0-3.0 | Presuntas irregularidades en la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa. La responsable de la unidad de Logística, Edith Gamarra Gonzales y Marilyn Torres Apaza, no se encontrarían certificados por el OSCE, habiendo laborado sin tal requisito durante el año 2016, motivo por el cual la OAJ sugirió el inicio de proceso administrativo, que a la fecha no tendría resultado alguno. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa. La responsable de la unidad de Logística, Edith Gamarra Gonzales y Marilyn Torres Apaza, no se encontrarían certificados por el OSCE, habiendo laborado sin tal requisito durante el año 2016, motivo por el cual la OAJ sugirió el inicio de proceso administrativo, que a la fecha no tendría resultado alguno. |
07201701298-58270-19279.0-4.0 | Presuntas irregularidades en la contratación de personal en la Municipalidad Distrital de Santa Teresa. La denuncia señala que pese a la prohibición de la contratación de servidores públicos por recibo por honorarios, el año 2017 habría pretendido contratar por tal modalidad al personal del área de logística, entre ellos al cotizador, pagador, especialista V-Tesorería, al cual no se habría dado trámite. Asimismo, el año 2016, sin concurso alguno, se habría contratado personal por la modalidad de CAS, entre ellos a los jefes de Registro Civil, Demuna, Vaso de Leche, Promoción del Turismo y Almacén. Asimismo, se estarían obligando a realizar contratación de personal con recursos de canon y sobrecanon. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la contratación de personal en la Municipalidad Distrital de Santa Teresa. La denuncia señala que pese a la prohibición de la contratación de servidores públicos por recibo por honorarios, el año 2017 habría pretendido contratar por tal modalidad al personal del área de logística, entre ellos al cotizador, pagador, especialista V-Tesorería, al cual no se habría dado trámite. Asimismo, el año 2016, sin concurso alguno, se habría contratado personal por la modalidad de CAS, entre ellos a los jefes de Registro Civil, Demuna, Vaso de Leche, Promoción del Turismo y Almacén. Asimismo, se estarían obligando a realizar contratación de personal con recursos de canon y sobrecanon. |
07201701298-58270-19280.0-5.0 | Municipalidad Distrital de Santa Teresa no habría ni estaría realizando arqueos sorpresivos ni simultáneos de todos los fondos y valores que maneja la entidad. Fondos de caja chica se encontraría en poder del trabajador Percy Barragan Chavez - profesor contratado por recibo por honorarios, designado como tal por el jefe de Administración, que hasta el 10 de abril de 2017, no se le habría realizado arqueo de caja alguna. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Municipalidad Distrital de Santa Teresa no habría ni estaría realizando arqueos sorpresivos ni simultáneos de todos los fondos y valores que maneja la entidad. Fondos de caja chica se encontraría en poder del trabajador Percy Barragan Chavez - profesor contratado por recibo por honorarios, designado como tal por el jefe de Administración, que hasta el 10 de abril de 2017, no se le habría realizado arqueo de caja alguna. |
07201701298-58270-19281.0-6.0 | Presuntas irregularidades en obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Santa Teresa. Obra ubicada en Suyucuyoc de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, ejecutada por el residente de obra Ernesto Oviedo Olavarrera, no contaría con cuaderno de obra y otras irregularidades. Asimismo, se estaría afectando personal a una obra que no se está ejecutando; con ello demostrando el inadecuado sistema de control por los jefes de área. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Santa Teresa. Obra ubicada en Suyucuyoc de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, ejecutada por el residente de obra Ernesto Oviedo Olavarrera, no contaría con cuaderno de obra y otras irregularidades. Asimismo, se estaría afectando personal a una obra que no se está ejecutando; con ello demostrando el inadecuado sistema de control por los jefes de área. |
07201701298-58270-19282.0-7.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Santa Teresa. La recurrente comunica presuntas irregularidades ocurridas en la Municipalidad distrital de Santa Teresa referidas a: 1. Existirían encargos internos a nombre Mayte Huillca, jefe de Tesorería, quien a la fecha se estaría prestando para todos los favores que son solicitados por el alcalde y su esposa. 2. Las 3 cotizaciones realizadas por la unidad de logística se estarían haciendo a un solo proveedor, quien llena los tres formatos, consignando el mismo tipo de letra y tinta. 3. Se estaría fraccionando la compra de combustible, argumentando la no existencia de presupuesto, pese a que si cuenta. 4. La jefa de logística estaría pidiendo el 10% a los proveedores, además de que la esposa del alcalde tendría injerencia en el área, quien determinaría a los proveedores. 5. Gregoria Chutas, esposa del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa determinaría que personal continua trabajando y quienes se retiran. 6. La contratación de combustible se estaría realizando de un grifo que no sería de la zona, trayéndo en cisternas que son almacenados en el almacén central de la municipalidad. 7. Existirían saldos de combustible de los años 2014, 2015 y 2016 no reportados, de conocimiento de la jefa de almacén Vilma Sallo Huallpayunca que ha sido entregado al Alcalde, posiblemente para su uso personal 8. El PAP se ha modificado en los años 2015 y 2016, pretendiéndose realizar una tercera modificación para rebajar las remuneraciones del personal de funcionamiento Decreto Legislativo n.° 276, específica n.° 2.1, a fin que tales dineros sean retirados y ser empleados en actividades promovidas por el jefe de la OGA por orden del Alcalde. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Santa Teresa. La recurrente comunica presuntas irregularidades ocurridas en la Municipalidad distrital de Santa Teresa referidas a: 1. Existirían encargos internos a nombre Mayte Huillca, jefe de Tesorería, quien a la fecha se estaría prestando para todos los favores que son solicitados por el alcalde y su esposa. 2. Las 3 cotizaciones realizadas por la unidad de logística se estarían haciendo a un solo proveedor, quien llena los tres formatos, consignando el mismo tipo de letra y tinta. 3. Se estaría fraccionando la compra de combustible, argumentando la no existencia de presupuesto, pese a que si cuenta. 4. La jefa de logística estaría pidiendo el 10% a los proveedores, además de que la esposa del alcalde tendría injerencia en el área, quien determinaría a los proveedores. 5. Gregoria Chutas, esposa del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa determinaría que personal continua trabajando y quienes se retiran. 6. La contratación de combustible se estaría realizando de un grifo que no sería de la zona, trayéndo en cisternas que son almacenados en el almacén central de la municipalidad. 7. Existirían saldos de combustible de los años 2014, 2015 y 2016 no reportados, de conocimiento de la jefa de almacén Vilma Sallo Huallpayunca que ha sido entregado al Alcalde, posiblemente para su uso personal 8. El PAP se ha modificado en los años 2015 y 2016, pretendiéndose realizar una tercera modificación para rebajar las remuneraciones del personal de funcionamiento Decreto Legislativo n.° 276, específica n.° 2.1, a fin que tales dineros sean retirados y ser empleados en actividades promovidas por el jefe de la OGA por orden del Alcalde. |
07201701299-58275-19283.0-1.0 | Presuntas irregularidades en Proceso de Selección de Personal para cubrir Plaza Orgánica L.D n.° 276 y CAS D.L n.° 1057 de la Unidad Ejecutora n.° 410 - Hospital Quillabamba, 2017. El recurrente comunicó que en el Proceso de selección de personal para cubrir plazas orgánicas D.L. n.° 276, por reemplazo temporal de la Unidad Ejecutora n.° 410-Hospital de Quillabamba 2017, realizado por el Hospital de Quillabamba, al que postuló para la plaza Técnico Administrativo (Informático), en la etapa de evaluación curricular habría obtenido 80 puntos; sin embargo, luego de haberse retrotraído el proceso, en similar etapa obtuvo 62 puntos y en el examen de conocimientos 95 puntos, igual puntaje obtenido por el ganador de la plaza, quien sería yerno de un médico del hospital; concluyendo que en el concurso no se habría tomado en cuenta el perfil establecido por las bases administrativas, sino se evaluaron otros criterios. Asimismo, señaló que de acuerdo a la publicación de resultados de la evaluación curricular y de conocimientos para la plaza de enfermería, existirían dos postulantes por cada resultado; sin embargo, de la publicación de los resultados finales, solo apareció una de ellas y otras dos personas más, situación que evidenciaría irregularidad | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en Proceso de Selección de Personal para cubrir Plaza Orgánica L.D n.° 276 y CAS D.L n.° 1057 de la Unidad Ejecutora n.° 410 - Hospital Quillabamba, 2017. El recurrente comunicó que en el Proceso de selección de personal para cubrir plazas orgánicas D.L. n.° 276, por reemplazo temporal de la Unidad Ejecutora n.° 410-Hospital de Quillabamba 2017, realizado por el Hospital de Quillabamba, al que postuló para la plaza Técnico Administrativo (Informático), en la etapa de evaluación curricular habría obtenido 80 puntos; sin embargo, luego de haberse retrotraído el proceso, en similar etapa obtuvo 62 puntos y en el examen de conocimientos 95 puntos, igual puntaje obtenido por el ganador de la plaza, quien sería yerno de un médico del hospital; concluyendo que en el concurso no se habría tomado en cuenta el perfil establecido por las bases administrativas, sino se evaluaron otros criterios. Asimismo, señaló que de acuerdo a la publicación de resultados de la evaluación curricular y de conocimientos para la plaza de enfermería, existirían dos postulantes por cada resultado; sin embargo, de la publicación de los resultados finales, solo apareció una de ellas y otras dos personas más, situación que evidenciaría irregularidad |
07201701471-60342-19879.0-1.0 | Presunta malversación de recursos por la Municipalidad Provincial De la Convención por construcción de cerco perimétrico en propiedad privada. El recurrente comunica que la Municipalidad Provincial De La Convención pese a tener demarcado los dominios territoriales del Balneario Sambaray, de forma arbitraria a través de sus servidores públicos representada por el jefe de Desarrollo Urbano, el 28 de abril y 8 y 9 de mayo de 2017, habrían ingresado al área carrozable de propiedad privada de la Suite Hostal, para efectuar demarcaciones y perforación de 20cm de diametro, 1m de ancho y en una extensión de 60m, con colocación de varillas de fierro, con el propósito de construir un cerco perimétrico pese a tratarse una intervención en terrenos privados, cuyo gasto ascendería a S/ 10 000,00 aproximadamente, que constituiría malversación de fondos, además de no contar con un proyecto, estudio técnico ni aprobación del presupuesto. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta malversación de recursos por la Municipalidad Provincial De la Convención por construcción de cerco perimétrico en propiedad privada. El recurrente comunica que la Municipalidad Provincial De La Convención pese a tener demarcado los dominios territoriales del Balneario Sambaray, de forma arbitraria a través de sus servidores públicos representada por el jefe de Desarrollo Urbano, el 28 de abril y 8 y 9 de mayo de 2017, habrían ingresado al área carrozable de propiedad privada de la Suite Hostal, para efectuar demarcaciones y perforación de 20cm de diametro, 1m de ancho y en una extensión de 60m, con colocación de varillas de fierro, con el propósito de construir un cerco perimétrico pese a tratarse una intervención en terrenos privados, cuyo gasto ascendería a S/ 10 000,00 aproximadamente, que constituiría malversación de fondos, además de no contar con un proyecto, estudio técnico ni aprobación del presupuesto. |
07201701547-59122-20534.0-1.0 | Obra ejecutada por la Municipalidad Provincial de Espinar por la modalidad de contrata, se encontraría inconclusa. El recurrente comunica que la obra ejecutada por la modalidad de contrata por la Municipalidad Provincial de Espinar, "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y peatonal en la Av. San Martín del Distrito de Espinar", código SNIP n.° 227862, a la fecha de la denuncia (25 de mayo de 2017) no estaría culminada, pese a haberse iniciado el año 2015 con un plazo de ejecución de 221 días calendario; asimismo, existirían demoras en la realización de trabajos, ampliaciones de plazo y presupuesto no autorizadas debidamente; presencia de irregularidades en la ejecución de la partida de la piedra laja, redes de agua y desagüe; sin aplicación de penalidades ni resolución de contrato por la no conclusión de la obra conforme al expediente técnico. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Obra ejecutada por la Municipalidad Provincial de Espinar por la modalidad de contrata, se encontraría inconclusa. El recurrente comunica que la obra ejecutada por la modalidad de contrata por la Municipalidad Provincial de Espinar, "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y peatonal en la Av. San Martín del Distrito de Espinar", código SNIP n.° 227862, a la fecha de la denuncia (25 de mayo de 2017) no estaría culminada, pese a haberse iniciado el año 2015 con un plazo de ejecución de 221 días calendario; asimismo, existirían demoras en la realización de trabajos, ampliaciones de plazo y presupuesto no autorizadas debidamente; presencia de irregularidades en la ejecución de la partida de la piedra laja, redes de agua y desagüe; sin aplicación de penalidades ni resolución de contrato por la no conclusión de la obra conforme al expediente técnico. |
07201701549-59141-20483.0-1.0 | Presuntos hechos irregulares en la asignación económica de apoyo alimentario al personal administrativo nombrado y contratado sujetos al Régimen Laboral del Decreto Legislativo n.° 276 de la Unidad Ejecutora n.° 408, Hospital Espinar. El recurrente comunica que los trabajadores administrativos del Hospital Espinar - Unidad ejecutora n.° 408, estarían percibiendo pagos por S/ 1500,00 mensuales, bajo la denominación de apoyo alimentario, no existiendo resolución alguna que sustente dicho pago, mas al contrario la directiva n.° 001-2014-GR.CUSCO/DRSC/HE, punto VII, indica que se pagará en estricta sujeción a la disponibilidad presupuestaria. Asimismo, señala que tales pagos a la fecha de la denuncia se continuaban otorgando. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos hechos irregulares en la asignación económica de apoyo alimentario al personal administrativo nombrado y contratado sujetos al Régimen Laboral del Decreto Legislativo n.° 276 de la Unidad Ejecutora n.° 408, Hospital Espinar. El recurrente comunica que los trabajadores administrativos del Hospital Espinar - Unidad ejecutora n.° 408, estarían percibiendo pagos por S/ 1500,00 mensuales, bajo la denominación de apoyo alimentario, no existiendo resolución alguna que sustente dicho pago, mas al contrario la directiva n.° 001-2014-GR.CUSCO/DRSC/HE, punto VII, indica que se pagará en estricta sujeción a la disponibilidad presupuestaria. Asimismo, señala que tales pagos a la fecha de la denuncia se continuaban otorgando. |
07201701549-59141-21401.0-2.0 | Hospital de Espinar no contaría con presupuesto para reparación y compra de equipos, insumos y materiales. El recurrente comunica que el Hospital de Espinar no contaría con presupuesto para la reparación de equipos y compra de insumos y materiales de necesidad urgente. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Hospital de Espinar no contaría con presupuesto para reparación y compra de equipos, insumos y materiales. El recurrente comunica que el Hospital de Espinar no contaría con presupuesto para la reparación de equipos y compra de insumos y materiales de necesidad urgente. |
07201701772-60345-19881.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Hospital Antonio Lorena. Mediante oficio n.° 028-2017-SUTHAL-FENUTSA-C de 29 de marzo de 2017, el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Antonio Lorena, alcanza al Gobernador Regional una propuesta de una terna para Director del Hospital; asimismo, dentro de la comunicación señala la falta de respuesta a sus documentos, dentro de los cuales se encuentran peticiones referidas a: - Donaciones entregadas a favor de los pacientes del Hospital por la SUNAT. - Hurto de desfribrilador. - Compra sobrevalorada de autoclave. - Rendición de dinero utilizado para el arreglo de canaletas y sumideros en el techo del hospital. - Informe sobre el encargo entregado al señor José Tirado Bejar para el mantenimiento y arreglo de maquinaria del hospital. - Informe sobre el valor económico de la construcción del ambiente de oncología y otras construcciones realizadas en la gestión del señor Nicanor Mellado Villafuerte. - Informe sobre concursos de selección de personal, en los que habrían dado casos de nepotismo en la gestión de los directores Rómulo del Carpio LLancalla y Nicanor Mellado Villafuerte. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Hospital Antonio Lorena. Mediante oficio n.° 028-2017-SUTHAL-FENUTSA-C de 29 de marzo de 2017, el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Antonio Lorena, alcanza al Gobernador Regional una propuesta de una terna para Director del Hospital; asimismo, dentro de la comunicación señala la falta de respuesta a sus documentos, dentro de los cuales se encuentran peticiones referidas a: - Donaciones entregadas a favor de los pacientes del Hospital por la SUNAT. - Hurto de desfribrilador. - Compra sobrevalorada de autoclave. - Rendición de dinero utilizado para el arreglo de canaletas y sumideros en el techo del hospital. - Informe sobre el encargo entregado al señor José Tirado Bejar para el mantenimiento y arreglo de maquinaria del hospital. - Informe sobre el valor económico de la construcción del ambiente de oncología y otras construcciones realizadas en la gestión del señor Nicanor Mellado Villafuerte. - Informe sobre concursos de selección de personal, en los que habrían dado casos de nepotismo en la gestión de los directores Rómulo del Carpio LLancalla y Nicanor Mellado Villafuerte. |
07201701772-60345-19883.0-2.0 | Presuntas irregularidades en el CLAS de Wanchaq Según refiere el recurrente, en el CLAS de Wanchaq, se habrían cometido irregularidades referidas a: - Elección del Concejo Directivo para el período 2016-2018. - Rendición de los recursos administrados por el CLAS por parte de la Presidenta del Concejo Directivo del período 2014-2016. - Convocatoria a proceso de selección de personal realizado del 18 a 30 de setiembre de 2015. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el CLAS de Wanchaq Según refiere el recurrente, en el CLAS de Wanchaq, se habrían cometido irregularidades referidas a: - Elección del Concejo Directivo para el período 2016-2018. - Rendición de los recursos administrados por el CLAS por parte de la Presidenta del Concejo Directivo del período 2014-2016. - Convocatoria a proceso de selección de personal realizado del 18 a 30 de setiembre de 2015. |
07201701793-60948-20080.0-1.0 | La nueva estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Calca no se encontraría acorde a sus instrumentos de gestión como el ROF, MOF y CAP. El hecho denunciado señala que la estructura orgánica aprobada mediante ordenanza municipal n.° 0029-2016-CM-MPC no se encontraría acorde a los instrumentos de gestión ROF, MOF y CAP vigentes aprobados con las ordenanzas municipales n.° 001-2013/CM-MPC, n.° 003-2013/CM-MPC y acuerdo de concejo n.° 007-2013/CM-MPC respectivamente. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La nueva estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Calca no se encontraría acorde a sus instrumentos de gestión como el ROF, MOF y CAP. El hecho denunciado señala que la estructura orgánica aprobada mediante ordenanza municipal n.° 0029-2016-CM-MPC no se encontraría acorde a los instrumentos de gestión ROF, MOF y CAP vigentes aprobados con las ordenanzas municipales n.° 001-2013/CM-MPC, n.° 003-2013/CM-MPC y acuerdo de concejo n.° 007-2013/CM-MPC respectivamente. |
07201701793-60948-20081.0-2.0 | Presunto nepotismo de funcionarios en la Municipalidad Provincial de Calca. Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Calca habrían contratado a sus familiares con el aval de la gerencia y jefa de Recursos Humanos. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto nepotismo de funcionarios en la Municipalidad Provincial de Calca. Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Calca habrían contratado a sus familiares con el aval de la gerencia y jefa de Recursos Humanos. |
07201701850-68617-22484.0-1.0 | Presuntos hechos irregulares suscitados en el proceso de selección ADP-CLASICO-43-2015 ELSE-1 convocado por Electro Sur Este para la ejecución de la obra: "Reubicación LT 60 KV Cachimayo-Urubamba Tramo Aeropuerto Chinchero" En el proceso de selección ADP-CLASICO-43-2015 ELSE-1 convocado por Electro Sur Este para la ejecución de la obra: "Reubicación LT 60 KV Cachimayo-Urubamba Tramo Aeropuerto Chinchero"Electro Sur Este S.A, se habría considerado como partida a ejecutar el Item 2- Cables directamente enterrados, valorizado por $ 172 212,31 dólares, para el relleno compactado con material de préstamo y relleno compactado con material propio; sin embargo no habría sido ejecutada por la empresa ganadora, pese a ello Electro Sur Este S.A. realizó su pago. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos hechos irregulares suscitados en el proceso de selección ADP-CLASICO-43-2015 ELSE-1 convocado por Electro Sur Este para la ejecución de la obra: "Reubicación LT 60 KV Cachimayo-Urubamba Tramo Aeropuerto Chinchero" En el proceso de selección ADP-CLASICO-43-2015 ELSE-1 convocado por Electro Sur Este para la ejecución de la obra: "Reubicación LT 60 KV Cachimayo-Urubamba Tramo Aeropuerto Chinchero"Electro Sur Este S.A, se habría considerado como partida a ejecutar el Item 2- Cables directamente enterrados, valorizado por $ 172 212,31 dólares, para el relleno compactado con material de préstamo y relleno compactado con material propio; sin embargo no habría sido ejecutada por la empresa ganadora, pese a ello Electro Sur Este S.A. realizó su pago. |
07201702025-66882-21994.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra denominada "Mejoramiento del sistema de saneamiento básico en la Comunidad de Nahuichapi, Distrito de Langui, Provincia de Canas, Cusco". La denuncia anónima refiere que en la obra denominada "Mejoramiento del sistema de saneamiento básico en la Comunidad de Nahuichapi, Distrito de Langui, Provincia de Canas, Cusco" con código SNIP n.° 235367, la empresa ejecutora no estaría ejecutando la infraestructura establecida en el expediente técnico, sino solamente estaría revistiendo la infraestructura ya construida. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra denominada "Mejoramiento del sistema de saneamiento básico en la Comunidad de Nahuichapi, Distrito de Langui, Provincia de Canas, Cusco". La denuncia anónima refiere que en la obra denominada "Mejoramiento del sistema de saneamiento básico en la Comunidad de Nahuichapi, Distrito de Langui, Provincia de Canas, Cusco" con código SNIP n.° 235367, la empresa ejecutora no estaría ejecutando la infraestructura establecida en el expediente técnico, sino solamente estaría revistiendo la infraestructura ya construida. |
07201702145-62156-20443.0-1.0 | Presunta contratación de funcionario en la Municipalidad Distrital de Lares, pese a estar inhabilitado por sentencia condenatoria del Poder Judicial. El denunciante comunica que la Municipalidad Distrital de Lares habría contratado al Sr. Rembert Mamani Pedraza como funcionario de confianza, para desempeñarse en el cargo de gerente Municipal a partir de 2 de enero de 2015, sin considerar la pena de inhabilitación en el ejercicio de su función impuesta por dos años con sentencia condenatoria - Resolución N° 32 de 15 de julio de 2013; la misma que fue confirmada con Resolución N° 55 de 9 de diciembre de 2013 por la Corte superior de Justicia de Cusco. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta contratación de funcionario en la Municipalidad Distrital de Lares, pese a estar inhabilitado por sentencia condenatoria del Poder Judicial. El denunciante comunica que la Municipalidad Distrital de Lares habría contratado al Sr. Rembert Mamani Pedraza como funcionario de confianza, para desempeñarse en el cargo de gerente Municipal a partir de 2 de enero de 2015, sin considerar la pena de inhabilitación en el ejercicio de su función impuesta por dos años con sentencia condenatoria - Resolución N° 32 de 15 de julio de 2013; la misma que fue confirmada con Resolución N° 55 de 9 de diciembre de 2013 por la Corte superior de Justicia de Cusco. |
07201702195-62180-20452.0-1.0 | Proyecto de Saneamiento ejecutado por la Municipalidad Distrital de Pallpata no habría realizado conexiones domiciliarias de agua y desagüe a algunas viviendas beneficiarias. La Municipalidad Distrital de Pallpata estaría ejecutando el proyecto denominado "Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral en el Centro Poblado de Pallpata, distrito de Pallpata - Espinar - Cusco", no cumpliendo con las metas físicas programadas, dejando a varias viviendas beneficiaras sin conexiones de agua ni desagüe, pese a la petición reiterada de los beneficiarios, negativa de la autoridad edil por diferencias políticas. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Proyecto de Saneamiento ejecutado por la Municipalidad Distrital de Pallpata no habría realizado conexiones domiciliarias de agua y desagüe a algunas viviendas beneficiarias. La Municipalidad Distrital de Pallpata estaría ejecutando el proyecto denominado "Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico Integral en el Centro Poblado de Pallpata, distrito de Pallpata - Espinar - Cusco", no cumpliendo con las metas físicas programadas, dejando a varias viviendas beneficiaras sin conexiones de agua ni desagüe, pese a la petición reiterada de los beneficiarios, negativa de la autoridad edil por diferencias políticas. |
07201702281-62160-20442.0-1.0 | Municipalidad Distrital de Vilcabamba habría adjudicado procesos de selección a proveedor. El recurrente presenta su denuncia contra la empresa AARON INGENIEROS CONSTRUCTORES & CONSULTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que habría sido proveedor en las Municipalidades de Vilcabamba y Echarati de la provincia de La Convención, región Cusco y la Municipalidad de Coyllurqui de la provincia de Cotabambas, región de Apurímac. En torno a la Municipalidad Distrial de Vilcabamba, objeto de denuncia del presente expediente, el recurrente señala que la Entidad Edil, el 3 de diciembre de 2008, adjudicó a la señora Lilian Supo Navarro, personal natural, el proceso de selección ADS n.° 107-2008-CEP-MDV-LC para el servicio de consultoría para la elaboración del perfil "Construcción Carretera Capiro - Pampaconas"; asimismo, a Richard Acuña Franco, esposo de Lilian Supo Navarro, dueña de la empresa, se le adjudicó el procedimiento Clásico proveniente del Decreto de Urgencia n.° 041-2009. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Municipalidad Distrital de Vilcabamba habría adjudicado procesos de selección a proveedor. El recurrente presenta su denuncia contra la empresa AARON INGENIEROS CONSTRUCTORES & CONSULTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que habría sido proveedor en las Municipalidades de Vilcabamba y Echarati de la provincia de La Convención, región Cusco y la Municipalidad de Coyllurqui de la provincia de Cotabambas, región de Apurímac. En torno a la Municipalidad Distrial de Vilcabamba, objeto de denuncia del presente expediente, el recurrente señala que la Entidad Edil, el 3 de diciembre de 2008, adjudicó a la señora Lilian Supo Navarro, personal natural, el proceso de selección ADS n.° 107-2008-CEP-MDV-LC para el servicio de consultoría para la elaboración del perfil "Construcción Carretera Capiro - Pampaconas"; asimismo, a Richard Acuña Franco, esposo de Lilian Supo Navarro, dueña de la empresa, se le adjudicó el procedimiento Clásico proveniente del Decreto de Urgencia n.° 041-2009. |
07201702283-62093-22494.0-1.0 | Irregularidades en la obtención del grado de Bachiller en Derecho y Título de Abogado del Director de la Academia de la Magistratura. El Director de la Academia de la Magistratura; habría cometido irregularidades en la obtención de su grado de Bachiller en Derecho (06.Set.1994) y Título de Abogado (13.Nov.1995) en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, al haber convalidado los créditos de las asignaturas aprobadas en la Universidad de San Martín de Porres el 01.Ene.2012; después de la obtención de su grado y título profesional. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Irregularidades en la obtención del grado de Bachiller en Derecho y Título de Abogado del Director de la Academia de la Magistratura. El Director de la Academia de la Magistratura; habría cometido irregularidades en la obtención de su grado de Bachiller en Derecho (06.Set.1994) y Título de Abogado (13.Nov.1995) en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, al haber convalidado los créditos de las asignaturas aprobadas en la Universidad de San Martín de Porres el 01.Ene.2012; después de la obtención de su grado y título profesional. |
07201702284-63084-20827.0-1.0 | Presunto direccionamiento de procesos de selección a testaferros de un trabajador de la Municipalidad Distrital de Echarati. El denunciante comunica que el Sr. Richard Acuña Franco, quien laboró en la Municipalidad Distrital de Echarati como jefe zonal en la CCNN de Palma Real, habría direccionado los procesos de selección AMC Clásico N° 332-2015-CEP-MDE/LC, AMC N° 388-2015-CEP-MDE/LC-Primera convocatoria y AMC N° 425-2015-CEP-MDE/LC-Primera convocatoria, a las empresas ROLG Consultores y Constructores EIRL, WM Contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada y Constructora CIARS SRLTADA cuyos titulares serían trabajadores de la empresa Aaron Ingenieros Constructores & Consultores EIRL cuya representante legal es la señora Lilian Sarina Supo Navarro, esposa del citado ex funcionario de la Municipalidad Distrital de Echarate. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto direccionamiento de procesos de selección a testaferros de un trabajador de la Municipalidad Distrital de Echarati. El denunciante comunica que el Sr. Richard Acuña Franco, quien laboró en la Municipalidad Distrital de Echarati como jefe zonal en la CCNN de Palma Real, habría direccionado los procesos de selección AMC Clásico N° 332-2015-CEP-MDE/LC, AMC N° 388-2015-CEP-MDE/LC-Primera convocatoria y AMC N° 425-2015-CEP-MDE/LC-Primera convocatoria, a las empresas ROLG Consultores y Constructores EIRL, WM Contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada y Constructora CIARS SRLTADA cuyos titulares serían trabajadores de la empresa Aaron Ingenieros Constructores & Consultores EIRL cuya representante legal es la señora Lilian Sarina Supo Navarro, esposa del citado ex funcionario de la Municipalidad Distrital de Echarate. |
07201702285-61963-20400.0-1.0 | Presuntas irregularidades en procesos de selección de la Municipalidad Distrital de Coyllurqui Se desprende de la denuncia que en los procesos de selección LP-2015-M DC-1 para la ejecución de la obra "Construcción del Camino Vecinal Accoccasa - Sarjopata - Chuylluhuayco ruta Chiscahuaylla - Chuyllullo distrito de Coyllurqui, Cotabambas, Apurímac" adjudicó la buena pro el consorcio El Rosario integrado por las empresas J.L. Contratistas Generales SRL, Proconserge Ingenieros Casan Asociados SRL y Aaron Ingenieros Constructores & Consultores EIRL, siendo la representante común Lilian Supo Navarro. De la misma forma se señala que en el proceso de selección LP-SM-1-2016-MDC para la ejecución de la obra "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Saneamiento Básico Integral de la Localidad comode Coyllurqui, distrito de Coyllurqui, departamento de Apurímac" se adjudicó la buena pro al Consorcio Sanitario Coyllurqui, integrado por las empresas Rolg Consultores & Constructores EIRL, Consultores y Constructores M&M EIRL, Seteger Construcciones EIRL, Group ALP SRL, donde según la denuncia se encontraría como representante legal Juan Ignacio Gamarra Vargas (empleado de Lilian Supo) y Rolandoi Willy Nina, quienes serían empelados de Lilían Supo. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en procesos de selección de la Municipalidad Distrital de Coyllurqui Se desprende de la denuncia que en los procesos de selección LP-2015-M DC-1 para la ejecución de la obra "Construcción del Camino Vecinal Accoccasa - Sarjopata - Chuylluhuayco ruta Chiscahuaylla - Chuyllullo distrito de Coyllurqui, Cotabambas, Apurímac" adjudicó la buena pro el consorcio El Rosario integrado por las empresas J.L. Contratistas Generales SRL, Proconserge Ingenieros Casan Asociados SRL y Aaron Ingenieros Constructores & Consultores EIRL, siendo la representante común Lilian Supo Navarro. De la misma forma se señala que en el proceso de selección LP-SM-1-2016-MDC para la ejecución de la obra "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Saneamiento Básico Integral de la Localidad comode Coyllurqui, distrito de Coyllurqui, departamento de Apurímac" se adjudicó la buena pro al Consorcio Sanitario Coyllurqui, integrado por las empresas Rolg Consultores & Constructores EIRL, Consultores y Constructores M&M EIRL, Seteger Construcciones EIRL, Group ALP SRL, donde según la denuncia se encontraría como representante legal Juan Ignacio Gamarra Vargas (empleado de Lilian Supo) y Rolandoi Willy Nina, quienes serían empelados de Lilían Supo. |
07201702285-61963-20415.0-2.0 | PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA QUE INHABILITARÍA A LILIAN SUPO NAVARRO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO Se advierte de la denuncia que Lilian Supo Navarro se encontraría con sentencia condenatoria por el delito contra la Administración Pública en el 2011 por hechos relacionados a su actuación como residente en una obra., no obstante ello seguiría contratando con en Estado. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA QUE INHABILITARÍA A LILIAN SUPO NAVARRO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO Se advierte de la denuncia que Lilian Supo Navarro se encontraría con sentencia condenatoria por el delito contra la Administración Pública en el 2011 por hechos relacionados a su actuación como residente en una obra., no obstante ello seguiría contratando con en Estado. |
07201702316-79568-25624.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra, al no haberse concluido y estar abandonada por más de ocho (8) meses. Mediante documento de 7 de agosto de 2017, el recurrente solicita intervención a la obra "Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral en la comunidad de Chara, distrito de San Pablo, que fue ejecutado en el año 2015 por un monto de S/ 3 007 000,00, 300 módulos. Señala además: - La obra no esta ejecutada conforme al proyecto - La obra no está concluída al 100% - La obra se encuentra abandonada por más de 8 meses - Los usuarios en su totalidad transportaron materiales a su domicilio (piedra, arena y otros) sin pago alguno. - Otros usuarios a falta de cemento y accesorios se compraron de las ferreterías. - Mala ejecución de los módulos a falta de dirección técnica. - Faltan concluir diferentes posas. - La sobra del dinero se repartieron la suma de 40 mil nuevos soles entre el residente y supervisor e incluso por el dinero llegaron a una disputa. - Presento dos fotos como muestra de mala ejecución y otro no concluido. - Materiales sobrantes se lo llevaron a la municipalidad del almacén. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra, al no haberse concluido y estar abandonada por más de ocho (8) meses. Mediante documento de 7 de agosto de 2017, el recurrente solicita intervención a la obra "Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral en la comunidad de Chara, distrito de San Pablo, que fue ejecutado en el año 2015 por un monto de S/ 3 007 000,00, 300 módulos. Señala además: - La obra no esta ejecutada conforme al proyecto - La obra no está concluída al 100% - La obra se encuentra abandonada por más de 8 meses - Los usuarios en su totalidad transportaron materiales a su domicilio (piedra, arena y otros) sin pago alguno. - Otros usuarios a falta de cemento y accesorios se compraron de las ferreterías. - Mala ejecución de los módulos a falta de dirección técnica. - Faltan concluir diferentes posas. - La sobra del dinero se repartieron la suma de 40 mil nuevos soles entre el residente y supervisor e incluso por el dinero llegaron a una disputa. - Presento dos fotos como muestra de mala ejecución y otro no concluido. - Materiales sobrantes se lo llevaron a la municipalidad del almacén. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.