Split (2)

train · 7.98k rows

label int64 0 1	clean_text stringlengths 1 1.51k
1	제1항. 을이 다음 각호에 해당될 때 법적절차없이 본 계약을 해지할 수 있다. 제1항 제1호. 갑의 승인없이 본 증서를 임의로 제3자에게 권리의무 승계할 시 제1항 제2호. 중도금, 잔금을 약정기일에 납부치 않아 독촉최고장 3회 통지후에도 미납할 경우 제2항 . 이 경우 갑은 을에게 분양금액의 30퍼센트를 위약금으로 공제한 후 잔액을 반환하여 준다.
1	제7항 을은 임대자산에 대하여 공사자산관리규정 제60조 제3항 각 호에 의한 보험증서 및 보증금, 제소전 화해조서 등을 제출한다.
1	제16조(제품인수) 제1항 을은 제4조 제2항에 의거 제품 인수시 제품의 상태를 충분히 확인하여야 하며 상품의 수량, 중량, 변질 등 상품으로서 가치가 부적합할 때에는 인수 당일 확인하고 즉시 반품 및 교환을 유선 또는 서면으로 요청하여야 하며, 을이 인수 후 제품의 하자가 발견될 시에는 을의 책임으로 하고, 책임한계가 분분명할 경우에는 공동균등부담으로 한다. , 단 갑은 신의와 성실로 을에게 최상의 제품을 공급할 수 있도록 하여야 한다.
1	제8조 (손해배상) 을은 제5조에서 정한 계약기간 중 폐업을 제외한 다음 각 항에 해당하는 경우 갑이 공급한 일체의 지원제품 반환 및 제4조 제3항의 지원내역 공급가의 2배를 위약벌금으로 정하고 이를 갑에게 배상한다. 제1항 제7조의 계약해지 사유에 의하여 계약이 해지된 경우, 제2항 갑의 동의없이 제품을 임의로 변경하였을 경우 , 제3항 을이 계약을 스스로 해지한 경우 , 제4항 폐업이나 이에 준하는 부득이한 사유로 지속적인 영업이 불가피한 경우는 제외한다. , (000의 단말기 임대할부 약정서) 제11조 (단말기의 배상 및 반환) 제2항 을은 본 계약 제8조의 ...
1	제3항. 계약상 분쟁발생시 관할법원은 갑의 주소지관할 법원으로 한다.
1	제16조(기타) 제2항 이 계약서상의 쟁송 사건을 해결하기 위한 소송관할은 갑의 본사 소재지 관할 법원을 원칙으로 한다.
1	제1항 (가) 판매인은 000로부터 본건 제품을 인도 받는 즉시 검사하여야 하며, 본건 제품에 어떠한 하자 또는 수량의 부족을 발견한 경우, 판매인이 동 하자 또는 수량부족에 대하여 인도일로부터 2일 이내에 000에 통지하지 않으면, 판매인은 본건 제품의 하자 또는 수량부족에 대하여 반품이나 손해배상을 청구할 수 없다.
1	제1항. 을이 다음 각호의 1에 해당하는 겅우에는 을은 기한의 이익을 상실하고 갑은 10일간의 유예기간을 두고 최고후 이 계약을 해제할 수 있으며, 계약해제목적물에 대하여 갑은 제3자에게 상가를 임의 분양할 수 있으며, 이에 대하여 을은 이의를 제기하거나 손해배상청구를 하지 못한다. 제1항 제2호. 을이 압류, 가압류, 가처분, 경매 등 강제집행, 조세체납 처분을 당하거나 파산신청이 있을 때
1	제3항 판매인은 본 계약의 종료, 해지 또는 미갱신을 이유로 어떠한 손해, 벌금 또는 기타 유형의 지급 및 본건 제품의 반품을 청구할 권리가 없다.
1	3. 갑은 본계약서 전문에서 정한 입주예정 기일에 입주를 시키지 못할 경우에는 기납부한 대금에 대하여 제2항에 의한 연체요율에 의거 을에게 지체상금을 지불하거나 잔금에서 공제한다.
1	제6항 보존등기 및 소유권이전등기는 입주일과 관계없이 지연될 수 있으며, 이에 대하여 을은 이의를 제기할 수 없다. 제18조(기타) 제9항 토지의 보존등기 및 소유권이전등기는 입주일과 관계없이 지연될 수 있으며 을은 이에 대하여 갑에게 이의를 제기할 수 없다.
1	제5항. 이 계약서의 목적 물건에 대한 공부상 면적의 증감이 있을 때는 분양면적기준으로 정산처리하되 건물면적의 0.3퍼센트, 대지지분의 2퍼센트이내의 차이는 분양가격에 영향이 없는것으로 한다.
1	제17조 영업의 명의변경 및 양도양수 제3항본 계약기간 중에 갑의 사전 승인을 전제로 발생하는 모든 명의변경, 영업의 양도양수는 직계 존, 비속을 제외하고는 모두 신규계약에 해당되며, 계약기간, 가맹료, 물품보증금 등 본 계약의 모든 계약조건이 신규계약과 동일하게 적용된다. 단, 직계 존, 비속인 경우에는 별도의 가맹료, 물품보증금을 납부하지 않아도 되며, 이 때의 계약기간은 본 계약의 잔여기간으로 한다.
1	제1항. 을은 화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률에 의하여 을은 본 목적 물건을 인도받음과 동시에 집약관리를 위해 갑이 지정하는 보험회사의 화재보험계약을 을의 부담으로 체결하여야 한다. 만약 그 화재보험에 가입하지 않으므로써 화재, 기타 이와 유사한 재해로 발생하는 제반손해는 을이 책임진다.
1	제3항 손해배상액의 산정은 배상 당시의 시가에 의거 갑이 결정하기로 한다.
1	제18조(경업의 금지) 제1항 을은 계약기간 중 000와 경합하는 다른 여하한 동종 또는 유사한 업종의 영업을 새로이 시작하여서는 아니되며, 본 조항을 위반할 경우 중대한 계약위반이 되며, 갑은 이를 이유로 계약을 해지할 수 있다.
1	제22항 카탈로그 또는 신문광고, 각종 홍보물에 표현된 단지 외부 표현 및 각종 시설(학교, 도로, 공공용지 등)은 허가관청 및 국가시책에 따라 변경될 수 있으며, 이에 대하여 갑은 일체의 책임을 지지 아니함.
1	제2항 이 계약의 양 당사자는 이 계약에 관한 소송에 대하여 일체 상소할 수 없다.
1	제38조 경업금지 을의 귀책사유에 따라 제36조에 의한 계약 해지로 계약이 종료되는 경우 을은 계약 해지일로부터 1년간 갑의 영업과 동종의 영업을 하지 않는다.
1	제23항 000 교육청의 학생수용 계획에 의해 연차적으로 학교설립이 추진됨에 따라 입주시점에는 인접학교외의 학교로 배정될 수 있으며, 이에 대하여 갑에게 이의를 제기하지 않음
1	제3항. 갑은 위 목적 물건의 관리상 임시상가의 개설이 불가피할 경우에는 임시상가의 개설을 요구할 수 있으며, 을은 이의없이 이에 응하여야 한다.
1	제1항 본 계약과 관련하여 을이 소송을제기할 시에는 갑 본점 소재지를 관할하는 법원을 관할 법원으로 한다.
1	제9조(광고기금) 제1항갑은 프랜차이즈 전체의 발전을 위한 매체광고와 프로모션 프로그램 및 이의 시행을 위한 시장 소비자 조사를 시행한다. 이에 대한 비용조달을 위하여 을은 로열티 매출의 3.5%( VAT 별도)를 NAF(전국광고기금)의 형태로 갑에게 지급하여야 한다. 을이 요청하면 갑은 언제든지 전국광고기금(NAF)의 연간 사용내역을 공개하여야 한다.
1	제1항 생략 제2항 갑 이 정한 입주예정기간이 갑 의 귀책사유가 아닌 천재지변, 행정명령, 관계법령의 제정·개정, 000의 기반시설공사지연과 노사분규(연관업체 포함) 기타 불가항력으로 지연될 경우에는 갑 은 이를 통보하여야 하며, 을 은 이에 대하여 제1항에서의 지체상금을 요구하거나 하등의 이의를 제기하지 못한다.
1	제1항제7호. 본 계약의 각조항을 위반하였을 때
1	제8조(원부재료 공급 가격 및 납부) 제2항 을은 갑으로부터 공급받은 원부재료에 대하여 해당 월 1일부터 15일까지 공급받은 대금은 당월 25일 오전 12:00시 까지, 해당 월 16일부터 말일까지 공급받은 대금은 다음달 10일 오전 12:00시 까지 갑이 지정하는 예금구좌에 현금으로 납부하여야 한다.
1	제3항 본조 제1항 1호~6호 또는 2항에 해당하는 사유로 계약이 해제될 경우에 을 이 기납부한 공급대금에서 총 공급대금의 10%는 위약금으로 갑 에게 귀속된다. 이 경우 을 이 기납부한 공급대금에 대한 이자는 환불하지 아니한다.
1	제2항. 제1항의 규정에 의한 해약시는 을은 위약금(분양대금 총액의 10퍼센트) 및 미납 연체료를 납부하여야 하며 을은 목적 물건에 관한 필요비 및 유익비, 기납부 연체료를 청구하지 아니한다.
1	제3항. 갑은 제2항의 규정에 의한 위약금을 을의 기불입금에서 공제하고 환불할 수 있다. 이 경우 기납부한 연체료는 환불하지 아니한다.
1	본 계약 유효기간 중 중도해지 하고자 할 경우 홈플러스는 중도해지일 6개월 전에, 임차인은 중도해지일 1개월 전에 상대방에게 서면 통지하여야 한다.
1	제33조 기타합의사항 제1항 을은 갑이 장래에 이 계약의 전부 또는 일부를 갑의 관계회사 또는 제3자에게 양도하는 일이 있을 수 있다는 사실을 미리 승낙하기로 한다.
1	주택법 시행규칙 제11조 제4항에 의거한 경미한 사항의 변경은 계약자의 동의가 있는 것으로 간주하여 사업주체가 경미한 사항의 변경 인·허가를 진행함 주택법 시행령 제20조에 의거한 주동의 경미한 사항이나, 상가의 일부변경은 계약자의 동의가 있는 것으로 간주하여 사업주체가 변경 인·허가를 진행할 수 있음
1	제3항. 본 계약에 관한 소송은 서울지방법원으로 한다.
1	1. 임차인이 본 계약 종료 후에도 자기 소유물을 반출하지 아니할 경우 홈플러스는 임차인의 책임과 비용부담 아래 본 계약서에 기재된 임차인의 주소 또는 거소로 이를 반출할 수 있다. 단, 임차인의 주소 또는 거소의 부재나 연락의 부재 등 임차인의 책임 있는 사유로 인하여 임차인의 주소 또는 거소로 반출할 수 없는 경우에는 홈플러스는 임차인의 책임과 비용부담 아래 제3자에게 보관케 할 수 있다.
1	제14조 (면책) 협력업체는 본 계약상의 진술, 보증 또는 의무의 위반이나 불이행으로부터 발생하는 모든 청구, 소송, 채무, 손실, 벌금, 과태료 및 비용(변호사비용)으로부터 코스트코 및 그 계열사, 자회사, 직원, 대리인, 및 대표자를 면책시키고 손해를 입지 않도록 해야 한다.
1	1. 갑은 본 계약서(또는 별도통지)에서 정한 입점예정일에 입점을 시키지 못할 경우에는 을이 기납부한 분양대금에 대하여 제5조제3항에서 정한 연7퍼센트를 적용하여 산정한 지체보상금을 을에게 지불하거나 을의 분양금액 잔금에서 공제하기로 한다. 2. 본 건물의 입점예정일은 착공일로부터 약 30개월로 하되, 단 입점예정일로부터 2개월간의 순연은 상호협의 조정하면서 갑과 을 양당사자가 인정한 것으로 한다.
1	1. 홈플러스와 임차인은 이 계약의 이행을 위하여 별도의 제소전화해 조서를 작성하고 쌍방 이를 확인한 다음 제소전 화해를 체결하기로 한다.
1	, 금액은 모두 부가세별도 제4항 결제방법 : 을은 고정수수료 및 기타 요금을 갑에게 익월 10일까지 결제한다.
1	을은 다음 각 항에서 규정한 사항을 분명히 인지하였음을 확인하고, 향후 어떠한 이의도 제기할 수 없다.
1	각호의 1에 해당되는 사유의 발생으로 본 계약이 해제된 때에는 을이 기 납부한 분양대금에서 당 상가 분양대금 총액의 10퍼센트를 위약금으로 갑에게 귀속시키며 나머지 잔액은 을에게 환불한다. 단, 을이 기 납부한 분양대금에 대한 이자는 환불하지 아니한다. 1. 제1항 및 제2항의 환불금은 사유발생일로부터 7일이내에 환불한다.
1	제1항 을이 제12조 제1항 각 호의 1에 해당하거나 을의 일방적인 요청으로 해제 또는 해지 시에는 임대보증금 총액의 10%는 위약금으로 갑에게 귀속된다.
1	제4항 도매점이 본 조 제1항의 약정에도 불구하고 상품대금의 변제를 지체하였을 경우 해당 지체일로부터 매일 총 금액의 3/1000에 해당하는 지체상금을 부담하며, 회사는 도매점에 대한 상품공급을 중지할 수 있다. 이 경우에도 도매점의 지체상금 부담의무는 면책되지 아니한다.
1	건물시공 중 갑의 형편에 따라 증축, 설계변경, 또는 용도변경을 하고자 할 때 을은 이에대한 일체의 이의를 제기하지 않는다.
1	제1항 갑은 을이 다음 각호에 해당하는 행위를 하였을 때에는 별도의 최고없이 이 계약을 해제할 수 있다. 제5항 갑을 제3채무자로 하는 강제집행(가압류, 가처분 등)이 개시되었을 때
1	4.본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우에는 갑의 소재지를 관할하는 법원을 합의관할로 한다.
1	제4조 임차인은 임대료 및 각종 공과금은 매월 말일 임대인의 주소지에서 후불로 지불하기로 한다. 만약 임대료 및 각종 공과금의 지불 기일을 경과하였을 경우는 월 5%의 연체요금을 가산금으로 누진 지불한다.
1	제26조(기타 사항) 제2항 본 계약에 관한 소송의 관할 법원은 (서울) 지방법원으로 한다.
1	4항 사업부지 인근에 변전소가 위치하고 있으며, 추후 이와 관련하여 이의를 제기할 수 없다., 제16조 8항 계약 전 사업부지 현장을 확인하시기 바라며 현장 여건 미확인으로 발생하는 민원에 대해서는 추후 이의를 제기할 수 없다., 제16조 45항 00동은 도로부분에 방음벽이 설치될 수 있고 방음벽 및 교통소음으로 인해 생활의 불편함을 느낄 수 있으며 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.
1	개발비 사용동의서 제4항. 본인의 귀책사유로 분양계약이 해제, 해지되어 본 동의서의 효력이 소멸하는 경우에는 납부한 개발비 전액을 귀사에게 귀속시키며, 이를 반환 청구하지 않는다.
1	제5조 임차인은 본 임차권을 저당하거나, 양도하거나, 전대할 경우 또는 어떠한 명목이든 사실상 이와 같은 결과를 낳은 행위를 할 때에는 본 계약은 무조건 즉시 해지된다., 제6조 임차인은 임차부분이외 간판 등 건물 외벽에 부착한 설치물은 관계기관 허가규격에 맞게 제작하여 임대인의 양해서면을 받고 지정된 장소에 부착한다. 만약 이를 불이행하고 임차인이 자의적으로 시행할 경우는 본 계약은 즉시 무조건 해지된다., 제7조 임차인은 임차목적물을 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 만약 이와 같은 경우가 발생하면 즉시 본 계약은 무조건 해지된다., 제8조 임차인은 임대인...
1	제11조(상품의 주문 및 공급) 제5항 을은 갑으로부터 제품을 인도받은 후 즉시 제품을 검수하여야 하며, 만약 을의 귀책사유에 의하지 않은 제품의 하자(손상, 수량부족, 변질 등 정상제품으로 판매할 수 없는 경우 등)를 발견하였을 때는 즉시 갑에게 통보하여야 하고 갑은 이에 따라 교환 또는 보상하여야 한다.
1	을은 상기 별도품목에 대한 대금을 입주 전에 완납하여야 하며, 별도품목 분양대금을 미완납시 입주가 제한된다.
1	재산의 표시 제3항. 내부구조와 점포의 위치는 사업진행 및 공사과정에서 변경될 수 있으며 갑측은 전체 활성화를 위해 업종이 바뀔 수 있음.
1	제9조 임차인은 건물의 부분적인 통상 범위의 수선은 임차인의 비용으로 행하고 임대인에게 유익한 시설을 하였어도 그에 상당한 유익비를 청구하지 않는다., 제13조 임차인은 어떠한 경우라도 시설비 및 권리금은 임대인에게 청구하지 않고 인정하지도 않는다.
1	제24조(해피포인트카드 운영) 제1항을은 카드회원이 점포에서 상품 및 서비스를 1,000원 이상 구매 시, 해당 금액의 5%를 포인트로 적립해주어야 한다. 회원의 적립포인트가 1,000포인트 이상 되었을 경우 을의 점포에서 제품 및 서비스 구매 시 현금 대신 사용 가능토록하며, 갑은 사용 금액에 대해서 을에게 100% 입금하기로 한다. 단, 1포인트는 현금 1원에 해당하며, 포인트는 현금으로 환급할 수 없다. , 또한 포인트로 구매 시에는 해당 금액에 대해 추가 적립 하지 않는다. 제2항 해피포인트카드를 운영함에 있어서 을은 구매금액의 5%, 카드 출고가의 50%, ...
1	제2항. 상기분양총액은 토지분 40퍼센트, 건물분(공사비포함) 25퍼센트, 인테리어비 12퍼센트, 홍보판촉비 8퍼센트, 개발비 15퍼센트로 구분함. 제3항. 대금 내역의 집행은 갑측이 사업구상에 따라 집행하며 을은 이에 대한 이의제기나 집행내역의 세부자료를 청구할 수 없다.
1	월 세 금 : 일금 정(￦ ) 월세금부가세 : 일금 정(￦ ) 관 리 비 : 일금 정(￦ ), 제10조 임차인은 부가세, 간주부가세, 건물관리비 및 전기, 수도, 하수도, 환경개선부담금, 교통유발부담금, 정화조 청소비 등 일반공과잡비 등은 임대인의 계산방법에 따라 부담한다.
1	제33조(공급상의 면책) 다음 각호에서 정한 사유가 발생한 경우 을은 갑에게 공급 지연으로 인한 책임을 묻지 아니한다. 제2항 파업, 정전, 기계의 고장, 원료 수급의 차질, 도로사정,기타 거래 관행상 인정될 수 있는 경우와 갑의 귀책사유로 돌릴 수 없거나 불가항력적인 사유에 의한 공급불능
1	본 계약은 분양계약에 부수되는 마감공사 관련으로 소요자재를 선발주하여 미리 확보하여야 하고, 특히 계약 이후에는 계약 해제, 변경시 원상회복, 변경공사 비용 등이 추가로 발생하는 계약의 특수성으로 인하여 계약을 해제 또는 변경할 수 없다. , 단, 을이 부득이한 사유로 갑의 사전 승인이 있는 경우 계약을 해제 또는 변경 할 수 있되, 계약이 해제될 경우 별도품목 대금의 10%는 위약금으로 갑에게 귀속되고, 또한 갑의 실손해금액이 위약금을 초과하는 경우 을은 초과한 실 손해금액을 추가로 부담하여야 한다. 이 경우 을이 갑에게 기납부한 금액이 있을 경우 갑은 그 해당금액...
1	제1항. 갑은 을이 다음 각호에 해당할 경우 본 계약을 해제할 수 있다. 제1항 3호. 다른 분양자나 상인을 선동하여 전체사업에 지장을 초래할 때
1	제1항 계약일반조건 제10조 각 호의 사유 의외에도 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생한 때에는 임대인은 임차인에 대한 서면통지로 이 계약을 해제·해지하거나 임대차계약의 갱신을 거절할 수 있다. 4호 미풍양속을 해하고 다른 임차인을 위해하거나 무고하는 등 공동생활을 현저히 저해하는 경우
1	제32조(반품 및 케익, 선물류 등 인정반품) 제4항 갑은 전항 각호의 규정에도 불구하고 특별한 행사(크리스마스, 연말연시, 가정의 달 등)에 출시되는 제품, 상품류 중 갑이 지정하는 일정품목에 대하여 반품률을 별도로 정할 수 있다. 이 경우 자세한 대상행사 및 품목, 반품률 등 반품관련 사항은 갑이 정하여 을에게 공지한다.
1	제2항. 상기 어떠한 경우에도 계약해제시에는 규정 계약금은(분양총액의 20퍼센트) 갑에게 귀속되며 을은 분양금 전액이 완납되기 전까지는 점포 소유권이 갑에게 있음을 인정한다.
1	제1항 임차인은 주택임대차보호법에 따라 임대주택에 관한 대항력을 갖추기로 하며, 갑에게 임대주택에 관한 임차권등기, 전세권등기, 또는 (근)저당권등기를 요구할 수 없다.
1	제38조(손해배상) 제1항 제37조 제1항, 제2항 규정에 의하여 을의 귀책사유로 본 계약이 해지되는 경우, 갑은 을에게 다음 각호에 해당하는 금액을 위약금으로 청구할 수 있다. 제1호 계약 해지일(갑의 해지 통지일)로부터 직전 1년간 을이 갑으로부터 매입한 ‘제품 등’매입대금 및 용역제공비의 합계의 10%에 상당하는 금액, 제2호 점포 운영 기간이 1년 미만 점포는 점포 운영 기간 동안 발생한 금액을 기준으로 12개월로 환산하여 계산한 제품 등 매입대금 및 용역제공비의 합계의 10%에 상당하는 금액.
1	제1항 을이 개인사정을 이유로 갑에게 계약해제를 요구하는 경우, 갑은 을의 사정 및 갑의 사정(공사진행 정도)을 종합적으로 고려하여 이 계약을 해제할 수 있다. 단 0000년 00월 00일 이후로는 본 계약의 해제가 불가하다.
1	3. 1층세대가 공유대지 일부를 전용정원으로 사용하는데 이의를 제기하지 않기로 한다.
1	제14조(유보금 및 계약일반조건 제8조의 보충) 제2항 계약일반조건 제11조 제2항에도 불구하고, 임대인이 주택 및 내부일체에 대한 점검시 권한있는 제3자에 의한 검증이 필요하다고 판단할 때에는 을에게 반환해야 할 보증금 중 유보금 오백만원을 우선 공제한 후 임대인이 선정한 권한있는 제3자의 검증을 거친다. 제3항 임대인은 공제한 유보금 중 다음 각 호에 해당하는금액을 공제한 후 유보금 공제일로부터 1개월 내 환불한다., 특)제15조(원상회복) 제2항 퇴거를 위한 시설점검 후 원상복구가 완료되지 않았거나 비용 예측이 불가한 경우 계약특수조건 제14조에서와 같이 보...
1	제24조(손해배상액의 예정) 제1항 제22조 1항의 규정에 의하여 본 가맹점 계약이 해지되거나 을이 본 가맹점 계약기간 중 임의로 폐점한 경우 을은 갑에게 다음 각호에 해당하는 금액을 배상하여야 한다. 제1호 본 가맹계약이 해지된 날로부터 역산하여 1년간 을이 갑으로부터 매입한 제품 등의 매입대금의 월평균 상당금액 제2호 매장 운영기간이 1년에 이르지 않을 경우 매장운영기간동안 을이 갑으로부터 매입한 제품 등의 매입대금의 월평균 상당
1	제1항 선납된 옵션대금은 환불이 불가하오니 입금 시 주의하시기 바랍니다.
1	제2항 임차인은 (생략) 추가로 설치하는 시설물에 대하여 그 비용상환을 청구할 수 없다.
1	제1조의 분양대금에는 구좌당 개발비 오천만원이 포함되어 있으며, 갑이 건축공사, 인테리어공사, 광고비 및 상가활성화를 위한 운영경비 등으로 개발비를 사용함에 있어 을은 이에 대한 모든 권한을 갑에게 위임하고 이에 대한 어떠한 민, 형사상의 이의도 제기하지 않기로 합의하고 계약을 체결한다.
1	제43조(클레임처리비용) 제1항 을은 클레임이 발생하지 않도록 사전에 주의의무를 다하여야 하며, 클레임 발생 시 을은 자신의 책임과 비용으로 원만히 이를 해결하여야 한다.
1	제1항 계약일반조건 제10조 각 호의 사유 이외에도 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생한 때에는 임대인은 임차인에게 그 사유를 서면으로 통지하고, 이 계약을 해제하거나 해지 또는 계약의 갱신을 거부할 수 있다. 제1호임차인이 임대인의 사전서면 동의 없이 이 계약상의 권리를 양도하거나 전세권, 저당권, 질권설정 등 기타 담보로 제공하는 경우
1	제47조(영업의 양도 등) 제1항 본 계약을 체결한 날로부터 12개월이 경과하기 이전에는 갑이 본 조 제1항의 동의를 거절함에 사유를 필요로 하지 않고, 이후에는 을의 본 계약 위반 또는 그 외 합리적인 사유가 있는 경우에만 동의를 거절할 수 있으며, 이 경우 갑은 사유를 구체적으로 명시하여 을에게 통지하기로 한다.
1	1. 갑은 을이 각 호에 해당하는 행위를 하였을 때에는 계약이행 최고후 그 이행이 없을 경우 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다. (1) 을이 본 계약 각 조의 소정의 의무사항을 이행하지 아니하였을 경우 (2) 소유권이전 등기전에 임의로 상가의 형상을 변경 증축 또는 훼손하거나 기타 행위로 갑에게 손해를 발생케 하였을 경우 (3) 기타 관리상 부득이 필요한 갑또는 갑의 지정인 요구에 불응하거나 관리규정에 위배하였을 경우
1	제44조(계약의 효력 및 변경) 제1항 본 가맹 계약은 갑과 을 간에 합의, 체결된 어떠한 계약 또는 합의보다 우선적으로 적용한다.
1	제1항 선납된 옵션대금은 환불이 불가하오니 입금 시 주의하시기 바랍니다.
1	임차인은 임대주택에 관하여 임대차계약 기간 내에 임대주택을 사용, 수익하는 이외의 권리의 주장이나 어떠한 목적의 권리설정도 할 수 없다., 제17조(임대차 등기 등) 제1항 임차인은 (생략) 임대인에게 임대주택에 관한 임차권 등기, 전세권 등기 또는 (근)저당권설정등기를 요구할 수 없다.
1	제2항 을은 을의 책임과 부담으로 000점을 경영하며, 고객과의 분쟁에 대해서도 을이 을의 책임과 부담으로 이것을 해결하기로 한다.
1	제2항 계약일반조건 제11조 제2항에도 불구하고, 임대인이 주택 및 내부일체에 대 한 점검시 권한있는 제3자에 의한 검증이 필요하다고 판단할 때에는 임차인에게 반환해야 할 보증금 중 유보금 오백만원을 우선 공제한 후 임대인이 선정한 권한있는 제3자의 검증을 거친다. 공제3항 임대인은 공제한 유보금 중 다음 각 호에 해당하는 금액을 공제한 후 유보금 공제일로부터 1개월 내 환불한다., 제16조(원상회복) 제2항 퇴거를 위한 시설점검 후 원상복구가 완료되지 않았거나 비용 예측이 불가한 경우 계약특수조건 제15조에서와 같이 보증금 일부(5백만원)를 우선 공제한 후 검증결과...
1	제3항. 을은 본 건의 계약해제 또는 해지시 갑에게 시설 및 홍보비, 즉 개발비의 반환을 청구할 수 없으며 이에 관한 권한은 갑에게 있다.
1	제2항 을은 (생략) 관계법령의 규정에 따라 임대인의 사전동의를 받지 않고 임의로 행한 임대주택의 개축, 증축, 변경 및 추가로 설치하는 시설물에 대하여 그 비용상환을 청구할 수 없다.
1	본 계약의 해석 또는 본 계약의 권리행사나 의무이행과 관련하여 분쟁이 발생할 경우 갑과 을은 먼저 상호협의를 통하여 이를 원만히 해결하도록 노력합니다. 갑 및 을 사이에 발생하는 분쟁은 민사소송법에 따르고 서울중앙지방법원을 부가한다.
1	제3항 갑의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해제된 때에는 제1항의 규정된 총 공급금액의 10%를 위약금으로 을에게 지급하여 을은 계약해제로 인한 추가적인 손해배상을 청구할 수 없다. 단 갑의 귀책사유가 없는 경우 을은 본 계약을 해제할 수 없다.
1	제1항. 건물 준공후의 관리는 잔금 납부와 동시에 갑이 지정한 관리업체의 규정에 따라 관리계약을 별도로 체결하며 그 관리기간은 사용검사 후 10년으로 한다. 제2항. 을 또는 을의 지정인은 입실시 관리예치금 일금 오십만원정을 갑 또는 갑이 지정한 관리인에게 예치한 후 입실하여야 한다.
1	제3항 월 임대료는 아래 표와 같이 전년도 임대료를 기준으로 5%를 1년 단위로 인상한다.
1	제1항 을은 다음과 같이 비밀보존, 유지의무를 진다. 제2항 을은 본 계약내용과 부수적인 계약 내용의 전달방법을 불문하고 어떠한 방법으로든 제3자에게 전달해서는 안 된다.
1	제1항 선납된 옵션대금은 환불이 불가하오니 입금 시 주의하시기 바랍니다.
1	제2항 담보물의 평가방법, 설정금액 및 채권관리 한도액의 산정기준은 갑 이 정하는 바에 의하며, 담보설정에 소요되는 비용은 을 이 부담한다.
1	제2항 을의 귀책사유로 인하여 계약이 해제된 때에는 제1항의 위약금과는 별도로 을은 갑이 진행한 투입 공사비와 원상복구 비용을 갑에게 지급하여야 한다. 이 경우 을이 갑에게 기 납부한 금액이 있을 경우 갑은 그 해당금액을 기 납입한 금액에서 공제할 수 있다.
1	제2조 제1항 각호의 사유로 본 계약이 해제된 때에는 공급가액 총액의 10퍼센트는 위약금(이는 위약벌로써 손해배상청구와는 별도임)으로 갑 및 병에게 귀속된다.
1	을은 을의 000점 의 개점 및 영업에 필요한 법령상의 자격, 인허가 등은 을의 책임과 부담으로 취득한다. 단, 을의 요청이 있을 경우에는 갑 이 인, 허가 등의 취득에 필요한 행정업무를 대행할 수있다. 그러나 갑 이 을 을 대행하는 경우에도 인, 허가 등 취득의 책임은 을 에게 있다.
1	계약일반조건 제8조 제2항에도 불구하고, 임대인이 주택 및 내부일체에 대한 점검시 권한있는 제3자에 의한 검증이 필요하다고 판단할 때에는 임차인에게 반환해야 할 보증금 중 유보금 오백만원을 우선 공제한 후 임대인과 임차인이 협의하여 선정한 권한있는 제3자의 검증을 거친다., 제16조(원상회복) 제2항 퇴거를 위한 시설점검 후 원상복구가 완료되지 않았거나 비용 예측이 불가한 경우 계약특수조건 제15조에서와 같이 보증금 일부(5백만원)를 우선 공제한 후 검증결과에 따라 정산한다.
1	제4항 을 은 을 이 본 조에서 정한 송금의무 및 보고의무(증빙서류 첨부 포함)을 위반하여 그 이행최고를 받고도 이를 이행하지 않는 경우에는 그 위반한 날로부터 소급하여 송금의무 위반의 경우에는 1일 50,000원, 보고의무 위반의 경우에는 1일 1항목 당 10,000원의 각 위약금을 갑 에게 지급한다. 단, 통상의 지급방법에의하지 않을 경우에는 제36조 000 본부 계정 에서 정산되는 것으로 한다.
1	제2항. 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 있을 경우 겁은 별도의 최고없이 계약을 해제할 수 있다. 제2항 제1호. 을이 청약저축 등 입주자저축을 타인명의로 가입하였거나, 가입한 자의 청약저축 등 입주자 저축을 사실상 양도받아 계약을 체결한 때 제2항 제2호. 제호주택공급에관한규칙에 위배하는 행위를 하였을 때
1	을 은 을 의 000 점을 경영하는데 있어서 계약기간 중 다음에 정한 사항을 준수하여야한다. 제2호 을 의 000 점 이외의 장소에서 000 시스템 에 의한 사업 내지는 영업활동과 동일하거나 유사한 영업행위를 행하여서는 안 된다., 을 의 000 점 이외의 장소에서 000 시스템 에 의한 사업 내지는 영업활동과 동일하거나 유사한 영업행위를 행하여서는 안 된다.
1	제2항. 00000 건물의 관리주체와 관리지침은 갑과 병이 별도로 정하는 00000상가 관리규정에 의하며, 관리비는 관리규정에 의하여 을이 부담한다.
1	제3항 갑은 을이 위 보증금을 제때에 납입하지 않을때는 최고없이 바로 이계약을 해지할 수 있다.
1	제1항 을 이 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 갑 은 을 에게 사전에 문서로써 상품공급및 전산지원을 중단한다는 내용의 통보를 하고 상품 공급 및 전산지원을 중단할 수 있으며, 아울러 계약을 해제할 수 있다. , 제9호 을 의 정상적인 사업수행이 곤란하다고 인정되는 경우

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.