ctotal_idinstancia stringlengths 20 35 | final_text stringlengths 1 4.39k | instruction stringclasses 1 value | prefix stringclasses 1 value | input stringlengths 407 4.79k |
|---|---|---|---|---|
15201801035-89672-29749.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Apurímac por la reversión de S/ 105 000,00 de fondos provenientes de regalías mineras y otros ingresos en el ejercicio 2017; debido a la incapacidad e inoperancia de gestión. Debido a la incapacidad e inoperancia de gestión de los funcionarios del Gobierno Regional de Apurímac, se habría revertido el importe de S/ 105 000,00 de fondos provenientes de regalías mineras y otros ingresos en el ejercicio 2017; no obstante, la región de Apurímac tiene múltiples necesidades por atender. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Apurímac por la reversión de S/ 105 000,00 de fondos provenientes de regalías mineras y otros ingresos en el ejercicio 2017; debido a la incapacidad e inoperancia de gestión. Debido a la incapacidad e inoperancia de gestión de los funcionarios del Gobierno Regional de Apurímac, se habría revertido el importe de S/ 105 000,00 de fondos provenientes de regalías mineras y otros ingresos en el ejercicio 2017; no obstante, la región de Apurímac tiene múltiples necesidades por atender. |
15201801036-89192-29628.0-1.0 | Presuntos hechos irregulares ocurridos en la construcción de la pista de aterrizaje de Soccllaccassa para cuya ejecución el Gobierno Regional de Apurímac, habría desviado presupuesto de cinco proyectos de inversión perjudicando la ejecución de los mismos. Funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Apurímac habrían desviado un presupuesto de S/ 1 756 120,00 correspondientes a cinco proyectos de inversión para la ejecución de la pista de aterrizaje de Soccllaccassa; por lo que se abrían afectado a los beneficiarios de los proyectos que quedaron sin ejecución; asimismo, el hecho no habría sido denunciado por el Gobernador y Consejeros Regionales. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos hechos irregulares ocurridos en la construcción de la pista de aterrizaje de Soccllaccassa para cuya ejecución el Gobierno Regional de Apurímac, habría desviado presupuesto de cinco proyectos de inversión perjudicando la ejecución de los mismos. Funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Apurímac habrían desviado un presupuesto de S/ 1 756 120,00 correspondientes a cinco proyectos de inversión para la ejecución de la pista de aterrizaje de Soccllaccassa; por lo que se abrían afectado a los beneficiarios de los proyectos que quedaron sin ejecución; asimismo, el hecho no habría sido denunciado por el Gobernador y Consejeros Regionales. |
15201801037-94054-31348.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra - Mejoramiento de servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de San Martín 1ra, 2da cuadra, calle centenario 1ra y última cuadra, calle par, calle libertad 1ra y 3ra cuadra, Jr. Bolognesi, calle San Francisco y perímetros de las plazas de Totora y Oropesa - provincia de Antabamba De la denuncia se desprende que existirían irregularidades en la ejecución de la obra de pistas y veredas, tanto en el proceso de selección; así como, en relación al avance físico y financiero. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra - Mejoramiento de servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles de San Martín 1ra, 2da cuadra, calle centenario 1ra y última cuadra, calle par, calle libertad 1ra y 3ra cuadra, Jr. Bolognesi, calle San Francisco y perímetros de las plazas de Totora y Oropesa - provincia de Antabamba De la denuncia se desprende que existirían irregularidades en la ejecución de la obra de pistas y veredas, tanto en el proceso de selección; así como, en relación al avance físico y financiero. |
15201801224-97752-34568.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la prestación del servicio de cobertura celular de doble banda por la asociación Cooperación para la Innovación Tecnológica Educativa y Social - CITES; así como, presuntos pagos irregulares realizados por la Entidad a favor de la asociación por el servicio prestado. De la denuncia se desprende que, según Convenio de Cooperación Científica y Técnica N° 0125-2015 CITES de 27 de junio de 2016, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Pichirhua y la asociación Cooperación para la Innovación Tecnológica Educativa y Social -CITES, se habría convenido la instalación de dos antenas en los Centros Poblados de Cotarma y Chalhuani por S/ 120 000,00, aportando esta última S/ 20 000,00, la asociación S/ 40 000, 00 y la Entidad S/120 000,00; al respecto, la prestación del servicio de cobertura celular habría presentado deficiencias al no prestarse de manera regular; al igual, la Entidad, según consulta amigable adjunta, habría realizado pagos por S/ 79 440,00 en el 2016 y S/ 73 500,00 en el 2017, a favor de la cita asociación, pagos que serían irregulares, pues superan el monto del Convenio. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la prestación del servicio de cobertura celular de doble banda por la asociación Cooperación para la Innovación Tecnológica Educativa y Social - CITES; así como, presuntos pagos irregulares realizados por la Entidad a favor de la asociación por el servicio prestado. De la denuncia se desprende que, según Convenio de Cooperación Científica y Técnica N° 0125-2015 CITES de 27 de junio de 2016, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Pichirhua y la asociación Cooperación para la Innovación Tecnológica Educativa y Social -CITES, se habría convenido la instalación de dos antenas en los Centros Poblados de Cotarma y Chalhuani por S/ 120 000,00, aportando esta última S/ 20 000,00, la asociación S/ 40 000, 00 y la Entidad S/120 000,00; al respecto, la prestación del servicio de cobertura celular habría presentado deficiencias al no prestarse de manera regular; al igual, la Entidad, según consulta amigable adjunta, habría realizado pagos por S/ 79 440,00 en el 2016 y S/ 73 500,00 en el 2017, a favor de la cita asociación, pagos que serían irregulares, pues superan el monto del Convenio. |
15201801225-92979-30961.0-1.0 | Presuntos hechos irregulares en la adquisición y entrega a los beneficiarios de productos para el programa vaso de leche el año 2015 y 2016 en la Municipalidad Distrital de Pichirhua, del cual se habrían beneficiado económicamente el alcalde y algunos funcionarios de la Entidad, ocasionando un probable perjuicio económico al Estado. Mediante un proceso de contratación la Municipalidad Distrital de Pichirhua habría otorga la buena pro a la empresa Industrias El Tambo S. A. el año 2015, para la adquisición de productos (leche en tarro) para el programa vaso de leche en el distrito. Sin embargo, el contratista habría incumplido con la entrega de la cantidad total de los productos, existiendo un faltante de productos, el cual habría sido entregado al titular de la Entidad y algunos funcionarios en dinero, esto con el fin de favorecer a la empresa en futuras contrataciones. Asimismo, el año 2016 la misma empresa El Tambo S. A., se habría adjudicado nuevamente un proceso de contratación por el mismo concepto (adquisición de productos para el programa vaso de leche); sin embargo, los productos no habrían sido entregados en su totalidad a los beneficiarios, encontrándose en el mes de marzo del 2017, 39 cajas de leche con fecha de vencimiento pasada, según consta en la verificación de los regidores y el gobernador del distrito. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos hechos irregulares en la adquisición y entrega a los beneficiarios de productos para el programa vaso de leche el año 2015 y 2016 en la Municipalidad Distrital de Pichirhua, del cual se habrían beneficiado económicamente el alcalde y algunos funcionarios de la Entidad, ocasionando un probable perjuicio económico al Estado. Mediante un proceso de contratación la Municipalidad Distrital de Pichirhua habría otorga la buena pro a la empresa Industrias El Tambo S. A. el año 2015, para la adquisición de productos (leche en tarro) para el programa vaso de leche en el distrito. Sin embargo, el contratista habría incumplido con la entrega de la cantidad total de los productos, existiendo un faltante de productos, el cual habría sido entregado al titular de la Entidad y algunos funcionarios en dinero, esto con el fin de favorecer a la empresa en futuras contrataciones. Asimismo, el año 2016 la misma empresa El Tambo S. A., se habría adjudicado nuevamente un proceso de contratación por el mismo concepto (adquisición de productos para el programa vaso de leche); sin embargo, los productos no habrían sido entregados en su totalidad a los beneficiarios, encontrándose en el mes de marzo del 2017, 39 cajas de leche con fecha de vencimiento pasada, según consta en la verificación de los regidores y el gobernador del distrito. |
15201801343-101777-37253.0-1.0 | Presuntas irregularidades suscitadas en la Unidad de Gestión Educativa Andahuaylas durante el año 2018. De la denuncia, se advierte que habría existido la contratación de personal por el régimen de Contrato Administrativo de Servicios - CAS, que no cumpliría con el perfil requerido en los concursos convocados durante el periodo 2018. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades suscitadas en la Unidad de Gestión Educativa Andahuaylas durante el año 2018. De la denuncia, se advierte que habría existido la contratación de personal por el régimen de Contrato Administrativo de Servicios - CAS, que no cumpliría con el perfil requerido en los concursos convocados durante el periodo 2018. |
15201801352-92047-30647.0-1.0 | Presuntas irregularidades ocurridas en el desarrollo del procedimiento de selección Licitación Pública N° 01-2018-CS-UNAMBA. Del contenido de la denuncia se advierte que, en la ejecución del procedimiento de selección Licitación Pública N° 01-2018-CS-UNAMBA, el comité de selección habría direccionado el procedimiento de selección para favorecer a la empresa ANKA EIRL; asimismo, habría permitido la presentación de documentación falsa por parte de la mencionada empresa que fue ganadora de la buena pro; del mismo modo, señala inacción del Rectorado de la Universidad, frente a los presuntos hechos comunicados. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades ocurridas en el desarrollo del procedimiento de selección Licitación Pública N° 01-2018-CS-UNAMBA. Del contenido de la denuncia se advierte que, en la ejecución del procedimiento de selección Licitación Pública N° 01-2018-CS-UNAMBA, el comité de selección habría direccionado el procedimiento de selección para favorecer a la empresa ANKA EIRL; asimismo, habría permitido la presentación de documentación falsa por parte de la mencionada empresa que fue ganadora de la buena pro; del mismo modo, señala inacción del Rectorado de la Universidad, frente a los presuntos hechos comunicados. |
15201900004-94336-31735.0-1.0 | Presuntos hechos irregulares en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 320-2018-UNAJMA "Contratación de bienes para la adquisición de ladrillo para techo de 20x30x30 cm 12 huecos y ladrillo King Kong 9x12.5x23 cm 18 huecos" a cargo de la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas. Se realizó el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°320-2018-UNAJMA para la "Contratación de bienes para la adquisición de ladrillo para techo de 20x30x30 cm 12 huecos y ladrillo King Kong 9x12.5x23 cm 18 huecos", habiéndose advertido presuntos hechos irregulares relacionados con la presentación de documentos adulterados o falsos ante la entidad, además de no cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas en cuanto a la marca y dimensiones de los ladrillos entregados, aspectos que han sido comunicado a la entidad y la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Andahuaylas. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos hechos irregulares en el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 320-2018-UNAJMA "Contratación de bienes para la adquisición de ladrillo para techo de 20x30x30 cm 12 huecos y ladrillo King Kong 9x12.5x23 cm 18 huecos" a cargo de la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas. Se realizó el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°320-2018-UNAJMA para la "Contratación de bienes para la adquisición de ladrillo para techo de 20x30x30 cm 12 huecos y ladrillo King Kong 9x12.5x23 cm 18 huecos", habiéndose advertido presuntos hechos irregulares relacionados con la presentación de documentos adulterados o falsos ante la entidad, además de no cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas en cuanto a la marca y dimensiones de los ladrillos entregados, aspectos que han sido comunicado a la entidad y la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Andahuaylas. |
1520190000768-128039-46830.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Tapairihua, en relación a la ejecución de la Obra "Creación del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal SOCCO - PALLCCORA, DISTRITO DE TAPAIRIHUA - AYMARAES ¿ APURIMAC", CUI N° 2380105, toda vez que, no se tienen los informes del avance físico y la obra figura como no entregada. El denunciante indica que la Dirección de Obras no cuenta con el expediente técnico del proyecto Obra "Creación del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal SOCCO - PALLCCORA, DISTRITO DE TAPAIRIHUA - AYMARAES ¿ APURIMAC" CUI N°2380105. Tampoco se encuentra registrado en el banco de inversiones de proyectos, y se habría ejecutado sin expediente técnico. No existen informes mensuales, cuaderno de obra u otro acervo documentario de la ejecución de dicha obra, la cual fue ejecutado desde diciembre del año 2017 a diciembre del 2018. Sin embargo, existe la ejecución del gasto y es por S/ 585 323.23 soles. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Tapairihua, en relación a la ejecución de la Obra "Creación del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal SOCCO - PALLCCORA, DISTRITO DE TAPAIRIHUA - AYMARAES ¿ APURIMAC", CUI N° 2380105, toda vez que, no se tienen los informes del avance físico y la obra figura como no entregada. El denunciante indica que la Dirección de Obras no cuenta con el expediente técnico del proyecto Obra "Creación del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal SOCCO - PALLCCORA, DISTRITO DE TAPAIRIHUA - AYMARAES ¿ APURIMAC" CUI N°2380105. Tampoco se encuentra registrado en el banco de inversiones de proyectos, y se habría ejecutado sin expediente técnico. No existen informes mensuales, cuaderno de obra u otro acervo documentario de la ejecución de dicha obra, la cual fue ejecutado desde diciembre del año 2017 a diciembre del 2018. Sin embargo, existe la ejecución del gasto y es por S/ 585 323.23 soles. |
1520190000769-129275-47371.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Tapairihua en relación a la ejecución de la obra "Creación de los servicios deportivos del estadio de la localidad de layme, distrito de Tapairihua - Aymaraes - Apurímac", que habría ocurrido entre el periodo 2017 y 2018. El denunciante manifiesta, presuntas irregularidades en relación a la ejecución de la obra "Creación de los servicios deportivos del estadio de la localidad de layme, distrito de tapairihua - Aymaraes - Apurímac", ocurrido entre el periodo 2017 y 2018, toda vez que no habría registro de acervo documentario correspondiente a su ejecución, como expediente técnico, resolución de aprobación, cuaderno de obra, valorizaciones e informes entre otros y se habría aprobado mediante resolución un reconocimiento de deuda por gastos en la ejecución, originando un mayor costo de inversión del proyecto. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Tapairihua en relación a la ejecución de la obra "Creación de los servicios deportivos del estadio de la localidad de layme, distrito de Tapairihua - Aymaraes - Apurímac", que habría ocurrido entre el periodo 2017 y 2018. El denunciante manifiesta, presuntas irregularidades en relación a la ejecución de la obra "Creación de los servicios deportivos del estadio de la localidad de layme, distrito de tapairihua - Aymaraes - Apurímac", ocurrido entre el periodo 2017 y 2018, toda vez que no habría registro de acervo documentario correspondiente a su ejecución, como expediente técnico, resolución de aprobación, cuaderno de obra, valorizaciones e informes entre otros y se habría aprobado mediante resolución un reconocimiento de deuda por gastos en la ejecución, originando un mayor costo de inversión del proyecto. |
1520190000770-128510-47077.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Tapairihua, en relación a la ejecución del proyecto "Creación del polideportivo municipal de la localidad de Tapairihua, distrito de Tapairihua-Aymaraes-Apurimac", toda vez que, no se cuenta con el expediente técnico y los documentos de la ejecución de la obra. El denunciante manifiesta que, el proyecto "Creación del polideportivo municipal de la localidad de Tapairihua, distrito de Tapairihua-Aymaraes-Apurimac", ejecutado por la Municipalidad Distrital de Tapairihua, no cuenta con el expediente técnico del proyecto, y no se encuentra registrado en el banco de proyectos, y se ejecutó sin expediente técnico. Asimismo, indica que, no existen informes mensuales, cuaderno de obra, ni acervo documentario de la ejecución, y por último indica que la obra fue ejecutada desde diciembre de 2017 a diciembre de 2018 y que se ejecutó el gasto de S/. 594 770.57. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Tapairihua, en relación a la ejecución del proyecto "Creación del polideportivo municipal de la localidad de Tapairihua, distrito de Tapairihua-Aymaraes-Apurimac", toda vez que, no se cuenta con el expediente técnico y los documentos de la ejecución de la obra. El denunciante manifiesta que, el proyecto "Creación del polideportivo municipal de la localidad de Tapairihua, distrito de Tapairihua-Aymaraes-Apurimac", ejecutado por la Municipalidad Distrital de Tapairihua, no cuenta con el expediente técnico del proyecto, y no se encuentra registrado en el banco de proyectos, y se ejecutó sin expediente técnico. Asimismo, indica que, no existen informes mensuales, cuaderno de obra, ni acervo documentario de la ejecución, y por último indica que la obra fue ejecutada desde diciembre de 2017 a diciembre de 2018 y que se ejecutó el gasto de S/. 594 770.57. |
1520190000819-100123-33594.0-1.0 | Presunto acto de nepotismo incurrido por funcionario de la Municipalidad Provincial de Abancay, en la contratación de personal para la Entidad. De la denuncia, se advierte que funcionario de la Municipalidad Provincial de Abancay, habría incurrido en acto de nepotismo al contratar a su hermana como personal para que labore en la mencionada Entidad, sin haber convocado algún proceso de selección; todo ello en contravención de la Ley N° 26771, que prohíbe a los funcionarios de dirección y/o personal de confianza de las entidades con que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección, ejercer dicha facultad en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto acto de nepotismo incurrido por funcionario de la Municipalidad Provincial de Abancay, en la contratación de personal para la Entidad. De la denuncia, se advierte que funcionario de la Municipalidad Provincial de Abancay, habría incurrido en acto de nepotismo al contratar a su hermana como personal para que labore en la mencionada Entidad, sin haber convocado algún proceso de selección; todo ello en contravención de la Ley N° 26771, que prohíbe a los funcionarios de dirección y/o personal de confianza de las entidades con que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección, ejercer dicha facultad en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio. |
1520190000832-140381-52998.0-1.0 | Presuntas irregularidades respecto a que los proveedores RG DICOS EIRL y QORI-SILCO E.I.R.L. no estarían cumpliendo con las normas sanitarias para la provisión de alimentos a los comités de gestión y además no cumplirían con los requisitos establecidos en las bases del proceso de selección en la Unidad Territorial Apurímac del Programa Nacional Cuna Más. Mediante denuncia ciudadana anónima realizada a través del expediente 1520190000832 del 18 de junio de 2019, esta Subgerencia ha tomado conocimiento sobre presuntas irregularidades en el Programa Nacional Cuna Más en la administración de la Unidad Territorial Apurímac respecto a que los proveedores RG DICOS EIRL y QORI-SILCO E.I.R.L. no cumplen con las normas sanitarias para la fabricación, producción, envasado y distribución; para la provisión de alimentos para los comités de gestión. Además de no cumplir con los requisitos establecidos en las bases del proceso de selección. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades respecto a que los proveedores RG DICOS EIRL y QORI-SILCO E.I.R.L. no estarían cumpliendo con las normas sanitarias para la provisión de alimentos a los comités de gestión y además no cumplirían con los requisitos establecidos en las bases del proceso de selección en la Unidad Territorial Apurímac del Programa Nacional Cuna Más. Mediante denuncia ciudadana anónima realizada a través del expediente 1520190000832 del 18 de junio de 2019, esta Subgerencia ha tomado conocimiento sobre presuntas irregularidades en el Programa Nacional Cuna Más en la administración de la Unidad Territorial Apurímac respecto a que los proveedores RG DICOS EIRL y QORI-SILCO E.I.R.L. no cumplen con las normas sanitarias para la fabricación, producción, envasado y distribución; para la provisión de alimentos para los comités de gestión. Además de no cumplir con los requisitos establecidos en las bases del proceso de selección. |
1520190000832-140381-53021.0-2.0 | Presuntas irregularidades respecto a un posible fraccionamiento para el servicio de fotocopias y materiales de escritorio y favorecimiento a la esposa de un trabajador de la institución en la Unidad Territorial Apurímac del Programa Nacional Cuna Más. Mediante denuncia ciudadana anónima realizada a través del expediente 1520190000832 del 18 de junio de 2019, esta Subgerencia ha tomado conocimiento sobre presuntos hechos irregulares relacionados a presuntas irregularidades en el Programa Nacional Cuna Más - administración de la Unidad Territorial Apurímac respecto a un posible fraccionamiento para el servicio de fotocopias y materiales de escritorio evitando realizar un proceso de selección para este servicio, favoreciendo a la esposa de un trabajador de la institución. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades respecto a un posible fraccionamiento para el servicio de fotocopias y materiales de escritorio y favorecimiento a la esposa de un trabajador de la institución en la Unidad Territorial Apurímac del Programa Nacional Cuna Más. Mediante denuncia ciudadana anónima realizada a través del expediente 1520190000832 del 18 de junio de 2019, esta Subgerencia ha tomado conocimiento sobre presuntos hechos irregulares relacionados a presuntas irregularidades en el Programa Nacional Cuna Más - administración de la Unidad Territorial Apurímac respecto a un posible fraccionamiento para el servicio de fotocopias y materiales de escritorio evitando realizar un proceso de selección para este servicio, favoreciendo a la esposa de un trabajador de la institución. |
1520190000844-98812-36093.0-1.0 | Presunta designación del Administrador de la Municipalidad Distrital de Tamburco, quien no contaría con los requisitos exigidos en el Manual de Organización y Funciones de la Entidad. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Tamburco habría designado a Edward Ortega Fernandez en el cargo de Administrador de la Entidad, sin que éste cuente con el titulo profesional, requisito establecido en el Manual de Organización y Funciones de la Entidad, para el cargo de Administrador. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta designación del Administrador de la Municipalidad Distrital de Tamburco, quien no contaría con los requisitos exigidos en el Manual de Organización y Funciones de la Entidad. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Tamburco habría designado a Edward Ortega Fernandez en el cargo de Administrador de la Entidad, sin que éste cuente con el titulo profesional, requisito establecido en el Manual de Organización y Funciones de la Entidad, para el cargo de Administrador. |
1520190000894-101468-34068.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la construcción de la obra: "Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral en los centros poblados de Huayara, Chapacullo - Utani, Huaracco y Occaralla del distrito de Sañayca - Aymaraes - Apurímac" Los trabajos constructivos de la mencionada obra se encontrarían inconclusos, presentando desperfectos en la paredes (rajaduras), ademas de ello no se habría pagado a los trabajadores de la obra, y se habría utilizado tuberías para riego en lugar de tuberías para saneamiento, con lo cual se pondría en riesgo la calidad técnica y la sostenibilidad de la obra, encontrándose inconclusa y paralizada. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la construcción de la obra: "Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral en los centros poblados de Huayara, Chapacullo - Utani, Huaracco y Occaralla del distrito de Sañayca - Aymaraes - Apurímac" Los trabajos constructivos de la mencionada obra se encontrarían inconclusos, presentando desperfectos en la paredes (rajaduras), ademas de ello no se habría pagado a los trabajadores de la obra, y se habría utilizado tuberías para riego en lugar de tuberías para saneamiento, con lo cual se pondría en riesgo la calidad técnica y la sostenibilidad de la obra, encontrándose inconclusa y paralizada. |
1520190000894-101468-34071.0-2.0 | Presunta falta de conclusión de la obra "Instalación del servicio de energía eléctrica mediante redes eléctricas secundarias en la localidad de Huayara, distrito de Sañayca - Aymaraes - Apurímac" . La ejecución de la Obra "Instalación del servicio de energía eléctrica mediante redes eléctricas secundarias en la localidad de Huayara, distrito de Sañayca - Aymaraes - Apurímac" a la fecha se encontraría inconclusa, esta obra es realizada por administración directa y fue iniciada el 2018. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta falta de conclusión de la obra "Instalación del servicio de energía eléctrica mediante redes eléctricas secundarias en la localidad de Huayara, distrito de Sañayca - Aymaraes - Apurímac" . La ejecución de la Obra "Instalación del servicio de energía eléctrica mediante redes eléctricas secundarias en la localidad de Huayara, distrito de Sañayca - Aymaraes - Apurímac" a la fecha se encontraría inconclusa, esta obra es realizada por administración directa y fue iniciada el 2018. |
1520190000894-101468-34074.0-3.0 | Presunta falta de conclusión de Casas Comunales en Huaracco, Laccaycca y Huarquiza. Hasta la fecha no se habrían concluido con la ejecución de las Casas Comunales en las comunidades de Huaracco, Laccaycca y Huarquiza; cada casa comunal tendría un presupuesto de S/ 100 000 y se habría iniciado los trabajos el año 2017. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta falta de conclusión de Casas Comunales en Huaracco, Laccaycca y Huarquiza. Hasta la fecha no se habrían concluido con la ejecución de las Casas Comunales en las comunidades de Huaracco, Laccaycca y Huarquiza; cada casa comunal tendría un presupuesto de S/ 100 000 y se habría iniciado los trabajos el año 2017. |
1520190000895-101463-34066.0-1.0 | Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Aymaraes, no cumplirían con el perfil mínimo requerido, para laborar en la Entidad. Personal trabajador de la Municipalidad Provincial de Aymaraes estaría desempeñando funciones sin cumplir los requisitos mínimos establecidos en el cargo, de acuerdo a lo requerido en los documentos de Gestión (ROF,MOF). El personal que no cumpliría los requisitos son: Wilbert Baca Huamán (Gerente Municipal), Ludeña Galindo Bremer (Jefe de Personal - Secretario General), Enma Mávila Pérez Albila y Cesar Verástegui Ríos; los dos últimos serían esposos y no tendrían un cargo conocido en la Municipalidad. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Aymaraes, no cumplirían con el perfil mínimo requerido, para laborar en la Entidad. Personal trabajador de la Municipalidad Provincial de Aymaraes estaría desempeñando funciones sin cumplir los requisitos mínimos establecidos en el cargo, de acuerdo a lo requerido en los documentos de Gestión (ROF,MOF). El personal que no cumpliría los requisitos son: Wilbert Baca Huamán (Gerente Municipal), Ludeña Galindo Bremer (Jefe de Personal - Secretario General), Enma Mávila Pérez Albila y Cesar Verástegui Ríos; los dos últimos serían esposos y no tendrían un cargo conocido en la Municipalidad. |
1520190000928-104705-35937.0-1.0 | Posible direccionamiento en el procedimiento de selección AS N° 01-2019-MDL-1 de la Municipalidad Distrital de Lambrama. De la denuncia se desprende que en el procedimiento de selección AS N° 01-2019-MDL-1 habría sido direccionado infringiendo las normas específicas de la Ley de Contrataciones del Estado y Ley General de Procedimiento Administrativo General. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Posible direccionamiento en el procedimiento de selección AS N° 01-2019-MDL-1 de la Municipalidad Distrital de Lambrama. De la denuncia se desprende que en el procedimiento de selección AS N° 01-2019-MDL-1 habría sido direccionado infringiendo las normas específicas de la Ley de Contrataciones del Estado y Ley General de Procedimiento Administrativo General. |
1520190000930-101867-34195.0-1.0 | Presunta afectación de terrenos de cultivo del denunciante en el sector de Chaccone por ejecucicón de actividad de mantenimiento a cargo del Gobierno Regional de Apurímac. De la denuncia se advierte que ciudadano Ubaldino Hurtado Román, señala que la actividad: ¿Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego del sector de Chaccone ¿ Pichihua, distrito de Justo Apu Sahuaraura, provincia de Aymaraes ¿ región Apurímac¿, habría afectado su terreno de cultivo, por lo que habría denunciado la afectación ante la Fiscalía Penal Corporativa de Aymaraes. Que, el 19 de agosto de 2018 uno de los usuarios del sistema de riego, utilizo de la zanja aperturada para la instalación de la tubería de PVC, para el llenado del reservorio con la finalidad de regar sus terrenos de cultivo; sin embargo, en el transcurso de ello, el talud que se encuentra cercano al reservorio se deslizo a causa de la saturación de agua, afectando parte de los terrenos del denunciante, que se encuentran en la parte baja del canal de riego. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta afectación de terrenos de cultivo del denunciante en el sector de Chaccone por ejecucicón de actividad de mantenimiento a cargo del Gobierno Regional de Apurímac. De la denuncia se advierte que ciudadano Ubaldino Hurtado Román, señala que la actividad: ¿Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego del sector de Chaccone ¿ Pichihua, distrito de Justo Apu Sahuaraura, provincia de Aymaraes ¿ región Apurímac¿, habría afectado su terreno de cultivo, por lo que habría denunciado la afectación ante la Fiscalía Penal Corporativa de Aymaraes. Que, el 19 de agosto de 2018 uno de los usuarios del sistema de riego, utilizo de la zanja aperturada para la instalación de la tubería de PVC, para el llenado del reservorio con la finalidad de regar sus terrenos de cultivo; sin embargo, en el transcurso de ello, el talud que se encuentra cercano al reservorio se deslizo a causa de la saturación de agua, afectando parte de los terrenos del denunciante, que se encuentran en la parte baja del canal de riego. |
1520190000930-101867-34783.0-2.0 | Presuntas deficiencias técnicas en la ejecución de la actividad mantenimiento de infraestructura de riego en el distrito de Justo Apu Sahuarahura. De la denuncia se advierte que ciudadano Ubaldino Hurtado Román, señala que la actividad: ¿Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego del sector de Chaccone ¿ Pichihua, distrito de Justo Apu Sahuaraura, provincia de Aymaraes ¿ región Apurímac¿, habría sido ejecutada deficientemente al encontrarse tubería del canal averiada y expuesta al deterioro. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas deficiencias técnicas en la ejecución de la actividad mantenimiento de infraestructura de riego en el distrito de Justo Apu Sahuarahura. De la denuncia se advierte que ciudadano Ubaldino Hurtado Román, señala que la actividad: ¿Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego del sector de Chaccone ¿ Pichihua, distrito de Justo Apu Sahuaraura, provincia de Aymaraes ¿ región Apurímac¿, habría sido ejecutada deficientemente al encontrarse tubería del canal averiada y expuesta al deterioro. |
1520190000939-101653-35369.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el manejo de los presupuestos de la Municipalidad Distrital de Mara. Mediante Denuncia presentada por mesa de partes el 26 de julio de 2019 (Expediente Nº 1520190000939), el recurrente comunica presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Distrtital de Mara cometidos por el Sr. Willinton Isaac Guzman Alarcon alcalde de la entidad, respecto del manejo del presupuesto, uso de la camioneta de la municipalidad para fines de interés particular y contratación de personal sin que exista plaza presupuestada para dicho cargo. El recurrente advierte que, el Sr. Willinton Isaac Guzman Alarcon alcalde de la Municipalidad Distrital de Mara habría tenido injerencia en el resultado de la subasta inversa electrónica realizada el 30 de mayo de 2019, donde extrañamente se dio como ganador a la Empresa J.J.H. Consultores SAC., asimismo el mencionado alcalde habría autorizado el desembolsado la suma S/. 7500.00, para la obra de la loza deportiva del barrio Quenhuincha, del distrito de mara, por la cantidad de tres mil quinientos bolsas de cemento port land tipo 1, que no habrían sido entregadas por el proveedor puesto que no habría ingresado al almacén de la entidad, asimismo el denunciante comunica que, la camioneta marca Toyota, con placa EGZ-267, color blanco, de propiedad de la Entidad se habría despistado el día 9 de julio de 2019 estando en circulación entre las localidades de Tambobamba y Mara, día que la Entidad no realizó labores, el alcalde y cuatro regidores habrían realizado mal uso del vehículo de propiedad de la municipalidad y finalmente advierte que el denunciado contrato como personal de seguridad al sr. Amilcar Curi Huillca, a quien se le efectúa el pago por monto superiores a S/. 3800.00, sin que exista plaza presupuestada para dicho cargo, destinando el presupuesto de Patrimonio Cultural de la Municipalidad oficina que no existe, pero si cuenta con presupuesto. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el manejo de los presupuestos de la Municipalidad Distrital de Mara. Mediante Denuncia presentada por mesa de partes el 26 de julio de 2019 (Expediente Nº 1520190000939), el recurrente comunica presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Distrtital de Mara cometidos por el Sr. Willinton Isaac Guzman Alarcon alcalde de la entidad, respecto del manejo del presupuesto, uso de la camioneta de la municipalidad para fines de interés particular y contratación de personal sin que exista plaza presupuestada para dicho cargo. El recurrente advierte que, el Sr. Willinton Isaac Guzman Alarcon alcalde de la Municipalidad Distrital de Mara habría tenido injerencia en el resultado de la subasta inversa electrónica realizada el 30 de mayo de 2019, donde extrañamente se dio como ganador a la Empresa J.J.H. Consultores SAC., asimismo el mencionado alcalde habría autorizado el desembolsado la suma S/. 7500.00, para la obra de la loza deportiva del barrio Quenhuincha, del distrito de mara, por la cantidad de tres mil quinientos bolsas de cemento port land tipo 1, que no habrían sido entregadas por el proveedor puesto que no habría ingresado al almacén de la entidad, asimismo el denunciante comunica que, la camioneta marca Toyota, con placa EGZ-267, color blanco, de propiedad de la Entidad se habría despistado el día 9 de julio de 2019 estando en circulación entre las localidades de Tambobamba y Mara, día que la Entidad no realizó labores, el alcalde y cuatro regidores habrían realizado mal uso del vehículo de propiedad de la municipalidad y finalmente advierte que el denunciado contrato como personal de seguridad al sr. Amilcar Curi Huillca, a quien se le efectúa el pago por monto superiores a S/. 3800.00, sin que exista plaza presupuestada para dicho cargo, destinando el presupuesto de Patrimonio Cultural de la Municipalidad oficina que no existe, pero si cuenta con presupuesto. |
1520190000954-129035-47292.0-1.0 | Presuntas irregularidades relacionadas a la contratación de los profesionales Alexis Campos Peña y Daubie Campos Peña, los mismos que habrían laborado como ingenieros residentes en la ejecución del proyecto Mi Abrigo, entre los meses de marzo y agosto de 2019. Mediante denuncia presentada por Mesa de Partes (Expediente N° 15201900954), el 5 de agosto de 2019, esta Subgerencia tomó conocimiento de la existencia de presuntas irregularidades relacionadas a la contratación de los profesionales Alexis Campos Peña y Daubie Campos Peña, los mismos que habrían laborado como ingenieros residentes en la ejecución del proyecto Mi Abrigo, entre los meses de marzo y agosto de 2019. Se aduce que la Unidad Territorial Apurímac - FONCODES, habría cometido los presuntos hechos irregulares en la contratación de los ingenieros residentes: 1) Que la contratación de los profesionales Alexis Campos Peña y Daubie Campos Peña se realizó utilizando la modalidad por invitación y no contratándolos por medio de una evaluación justa e imparcial. 2) Que el señor Daubie Campos Peña sería hermano del señor Alexis Campos Peña, incurriendo en actos de nepotismo. 3) Que los ingenieros residentes no habrían cumplido con la permanencia en los proyectos. 4) Que los residentes no cumplirían con el perfil del locador establecido en los Términos de Referencia, entre otros hechos, en la ejecución del proyecto Mi Abrigo. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades relacionadas a la contratación de los profesionales Alexis Campos Peña y Daubie Campos Peña, los mismos que habrían laborado como ingenieros residentes en la ejecución del proyecto Mi Abrigo, entre los meses de marzo y agosto de 2019. Mediante denuncia presentada por Mesa de Partes (Expediente N° 15201900954), el 5 de agosto de 2019, esta Subgerencia tomó conocimiento de la existencia de presuntas irregularidades relacionadas a la contratación de los profesionales Alexis Campos Peña y Daubie Campos Peña, los mismos que habrían laborado como ingenieros residentes en la ejecución del proyecto Mi Abrigo, entre los meses de marzo y agosto de 2019. Se aduce que la Unidad Territorial Apurímac - FONCODES, habría cometido los presuntos hechos irregulares en la contratación de los ingenieros residentes: 1) Que la contratación de los profesionales Alexis Campos Peña y Daubie Campos Peña se realizó utilizando la modalidad por invitación y no contratándolos por medio de una evaluación justa e imparcial. 2) Que el señor Daubie Campos Peña sería hermano del señor Alexis Campos Peña, incurriendo en actos de nepotismo. 3) Que los ingenieros residentes no habrían cumplido con la permanencia en los proyectos. 4) Que los residentes no cumplirían con el perfil del locador establecido en los Términos de Referencia, entre otros hechos, en la ejecución del proyecto Mi Abrigo. |
1520190000978-103952-35036.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la adjudicación de la buena pro del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 016-2019-CS/MPCT, para la contratación del servicio de consultoría de supervisión de la obra "Instalación del sistema de agua potable y saneamiento básico en la comunidad campesina de Upina, provincia de Cotabambas - región Apurímac". En el desarrollo del procedimiento de selección para la Adjudicación Simplificada N° 016-2109-CS/MPCT, para la contratación del servicio de consultoría de supervisión de la obra "Instalación del sistema de agua potable y saneamiento básico en la comunidad campesina de Upina, provincia de Cotabambas - región Apurímac", se habría transgredido la normativa de Contrataciones, puesto que el comité de selección habría descalificado a los postores con exigencias irregulares que no estarían establecidas en las Bases Estándar del procedimiento de selección, con el único fin de favorecer y otorgar la buena pro a la empresa Chearaje, la misma que no cumpliría con la categoría mínima establecida en el Reglamento de la Ley de Contrataciones para el tipo de obra en proceso. Con estas actuaciones el Comité de Selección, direccionaría las contrataciones de la Municipalidad Provincial de Cotabambas; así mismo, habría incumplido con el cronograma establecido para el procedimiento de selección. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la adjudicación de la buena pro del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 016-2019-CS/MPCT, para la contratación del servicio de consultoría de supervisión de la obra "Instalación del sistema de agua potable y saneamiento básico en la comunidad campesina de Upina, provincia de Cotabambas - región Apurímac". En el desarrollo del procedimiento de selección para la Adjudicación Simplificada N° 016-2109-CS/MPCT, para la contratación del servicio de consultoría de supervisión de la obra "Instalación del sistema de agua potable y saneamiento básico en la comunidad campesina de Upina, provincia de Cotabambas - región Apurímac", se habría transgredido la normativa de Contrataciones, puesto que el comité de selección habría descalificado a los postores con exigencias irregulares que no estarían establecidas en las Bases Estándar del procedimiento de selección, con el único fin de favorecer y otorgar la buena pro a la empresa Chearaje, la misma que no cumpliría con la categoría mínima establecida en el Reglamento de la Ley de Contrataciones para el tipo de obra en proceso. Con estas actuaciones el Comité de Selección, direccionaría las contrataciones de la Municipalidad Provincial de Cotabambas; así mismo, habría incumplido con el cronograma establecido para el procedimiento de selección. |
1520190000982-128393-47017.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Grau, debido al incremento en el monto de ejecución respecto al monto de pre inversión del proyecto: Mejoramiento de los espacios públicos y áreas verdes la Plaza de Armas del distrito de Chuquibambilla, provincia de Grau - Apurímac. Mediante Informe N° 021-2019-MPG/GIDUR-CRPZ, el Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural remite al Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Grau, la revisión posterior de la obra: Mejoramiento de los espacios públicos y áreas verdes la Plaza de Armas del distrito de Chuquibambilla, provincia de Grau - Apurímac. En este informe, en el apartado de conclusiones se manifiesta que existe un incremento presupuestal de 56.39% por adicionales de obra (superando así el 15%) en comparación al presupuesto aprobado. Por lo cual se recomienda: Solicitar que se realice un servicio de control posterior por parte del Órgano de Control Interno (OCI) de la Municipalidad Provincial de Grau , para la obra: Mejoramiento de los espacios públicos y áreas verdes la Plaza de Armas del distrito de Chuquibambilla, provincia de Grau - Apurímac Se adjunta a la denuncia: - Ficha de registro del banco de proyectos - Formato SNIP 03 - 02 formatos N° 8-A Requisitos en la fase de ejecución. - Formato del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) - Resolución de alcaldía N°317-2018-A-MPG/Ap del 28 de diciembre del 2018. - Informe de Liquidación del proyecto 249 folios. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Grau, debido al incremento en el monto de ejecución respecto al monto de pre inversión del proyecto: Mejoramiento de los espacios públicos y áreas verdes la Plaza de Armas del distrito de Chuquibambilla, provincia de Grau - Apurímac. Mediante Informe N° 021-2019-MPG/GIDUR-CRPZ, el Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural remite al Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Grau, la revisión posterior de la obra: Mejoramiento de los espacios públicos y áreas verdes la Plaza de Armas del distrito de Chuquibambilla, provincia de Grau - Apurímac. En este informe, en el apartado de conclusiones se manifiesta que existe un incremento presupuestal de 56.39% por adicionales de obra (superando así el 15%) en comparación al presupuesto aprobado. Por lo cual se recomienda: Solicitar que se realice un servicio de control posterior por parte del Órgano de Control Interno (OCI) de la Municipalidad Provincial de Grau , para la obra: Mejoramiento de los espacios públicos y áreas verdes la Plaza de Armas del distrito de Chuquibambilla, provincia de Grau - Apurímac Se adjunta a la denuncia: - Ficha de registro del banco de proyectos - Formato SNIP 03 - 02 formatos N° 8-A Requisitos en la fase de ejecución. - Formato del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) - Resolución de alcaldía N°317-2018-A-MPG/Ap del 28 de diciembre del 2018. - Informe de Liquidación del proyecto 249 folios. |
1520190000983-104327-35400.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el proceso de selección Adjudicación Simplificada N°003-2018-MDP -Mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de letrinas sanitarias en las localidades de Palcayño y Chircahuay del distrito de Pachaconas, provincia de Antabamba, Apurímac- En la denuncia se hace referencia a que el postor CONSORCIO FENIX, representado por Jimmy Valer Quispe, para el proceso de selección, Adjudicación Simplificada N°003-2018-MDP, habría adjudicado la buena pro presentando su propuesta con una considerable cantidad de vicios y adulteraciones, presuntamente apoyado por el presidente del comité de selección; asimismo, habría contado con el apoyo del postor CONSORCIO MICAELA BASTIDAS, representado por Wilber León Contreras, presentando una propuesta al 109.71% del valor referencial con documentos fraguados. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el proceso de selección Adjudicación Simplificada N°003-2018-MDP -Mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de letrinas sanitarias en las localidades de Palcayño y Chircahuay del distrito de Pachaconas, provincia de Antabamba, Apurímac- En la denuncia se hace referencia a que el postor CONSORCIO FENIX, representado por Jimmy Valer Quispe, para el proceso de selección, Adjudicación Simplificada N°003-2018-MDP, habría adjudicado la buena pro presentando su propuesta con una considerable cantidad de vicios y adulteraciones, presuntamente apoyado por el presidente del comité de selección; asimismo, habría contado con el apoyo del postor CONSORCIO MICAELA BASTIDAS, representado por Wilber León Contreras, presentando una propuesta al 109.71% del valor referencial con documentos fraguados. |
1520190001124-103562-37192.0-1.0 | Presunta distribución de saldos del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo de los Trabajadores -CAFAE- de la Dirección Sub Regional de Transportes y Comunicaciones Chanka - Andahuaylas correspondientes al periodo 2016; contravendrían la normativa del CAFAE. El denunciante señala que la ejecución presupuestal se realizó, sin efectuar los actos resolutivos de transferencia de fondos que debió realizar la directora de la entidad Gladis Amira Montoya Altamirano, destinados para el otorgamiento de incentivos a través del CAFAE, empero con contribuciones de los funcionarios, Eduardo Quispe Quispitupa (Sub Director de Administración), Carlota G. Loa Navarro (Sub Directora de Planificación y Presupuesto) y Anamelba Gomez Castillo (Asesoría Legal), con actos dolosos soslayaron el procedimiento regular para evitar el control previsto en el D.U 008-2001, con el objeto de apropiarse en beneficio propio y de otros, en razón que tenían pleno conocimiento que la partida asignada para fondos de personal descrito del ejercicio 2016, no se ejecutaría en su totalidad, tal como se muestra en el Informe N° 086-2016-G.R.APU-UE N° 201- DSRTC-CH/PLANF. PPTO, elaborado por la Sub Directora de Planificación y Presupuesto, Sra. Carlota Gladyz Loa Navarro. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta distribución de saldos del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo de los Trabajadores -CAFAE- de la Dirección Sub Regional de Transportes y Comunicaciones Chanka - Andahuaylas correspondientes al periodo 2016; contravendrían la normativa del CAFAE. El denunciante señala que la ejecución presupuestal se realizó, sin efectuar los actos resolutivos de transferencia de fondos que debió realizar la directora de la entidad Gladis Amira Montoya Altamirano, destinados para el otorgamiento de incentivos a través del CAFAE, empero con contribuciones de los funcionarios, Eduardo Quispe Quispitupa (Sub Director de Administración), Carlota G. Loa Navarro (Sub Directora de Planificación y Presupuesto) y Anamelba Gomez Castillo (Asesoría Legal), con actos dolosos soslayaron el procedimiento regular para evitar el control previsto en el D.U 008-2001, con el objeto de apropiarse en beneficio propio y de otros, en razón que tenían pleno conocimiento que la partida asignada para fondos de personal descrito del ejercicio 2016, no se ejecutaría en su totalidad, tal como se muestra en el Informe N° 086-2016-G.R.APU-UE N° 201- DSRTC-CH/PLANF. PPTO, elaborado por la Sub Directora de Planificación y Presupuesto, Sra. Carlota Gladyz Loa Navarro. |
1520190001125-103558-34853.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Anco Huallo durante los años 2017 y 2018. De los hechos denunciados se desprende que la Municipalidad Distrital de Anco Huallo habría realizado eventos culturales, artísticos y sociales durante los años 2017 y 2018, cuyas actividades financiadas con recursos provenientes de regalías contractuales en la fuente de financiamiento Canon y sobre Canon, renta de aduanas y participaciones. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Anco Huallo durante los años 2017 y 2018. De los hechos denunciados se desprende que la Municipalidad Distrital de Anco Huallo habría realizado eventos culturales, artísticos y sociales durante los años 2017 y 2018, cuyas actividades financiadas con recursos provenientes de regalías contractuales en la fuente de financiamiento Canon y sobre Canon, renta de aduanas y participaciones. |
1520190001126-104137-35106.0-1.0 | Presunto incumplimiento de requisitoS, para el ejercicio del cargo de jefe del área de logística en la Gerencia Sub Regional Chanka - Andahuaylas. La jefa del área de Logística de la Gerencia Sub Regional Chanka - Andahuaylas, no cumpliría con el requisito indispensable de poseer la certificación del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para ejercer el cargo de Jefe de Logística. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento de requisitoS, para el ejercicio del cargo de jefe del área de logística en la Gerencia Sub Regional Chanka - Andahuaylas. La jefa del área de Logística de la Gerencia Sub Regional Chanka - Andahuaylas, no cumpliría con el requisito indispensable de poseer la certificación del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para ejercer el cargo de Jefe de Logística. |
1520190001127-103434-34809.0-1.0 | Presunta malversación de fondos públicos en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincheros. En la denuncia se hace referencia a la presunta comisión de delitos de malversación, peculado y asociación para delinquir por parte de una organización criminal en la Unidad de Gestión Educativa Local Chincheros, que no estarían siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción de Andahuaylas; por lo que el denunciante solicita la ejecución de una auditoría de los años 2016, 2017, 2018 y 2019; asimismo, como información adicional señala que se habría realizado la adquisición de 2 000 agendas por S/ 25 000,00. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta malversación de fondos públicos en la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincheros. En la denuncia se hace referencia a la presunta comisión de delitos de malversación, peculado y asociación para delinquir por parte de una organización criminal en la Unidad de Gestión Educativa Local Chincheros, que no estarían siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción de Andahuaylas; por lo que el denunciante solicita la ejecución de una auditoría de los años 2016, 2017, 2018 y 2019; asimismo, como información adicional señala que se habría realizado la adquisición de 2 000 agendas por S/ 25 000,00. |
1520190001128-104102-35087.0-1.0 | Presunto incumplimiento de perfil establecido en el Manual de Organización y Funciones - MOF, para ocupar el cargo de administrador, en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. La denuncia refiere que el actual Administrador de la Municiplidad Distrital de San Jerónimo, no cumplía con el perfil del cargo que desempeña, y que actualmente se habría modificado el MOF para adecuarlo al perfil del mencionado funcionario a fin de favorecerlo. Sin embargo; existirían profesionales en la entidad que cuentan con mayores grados académicos que podrían desempeñar esa función. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento de perfil establecido en el Manual de Organización y Funciones - MOF, para ocupar el cargo de administrador, en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. La denuncia refiere que el actual Administrador de la Municiplidad Distrital de San Jerónimo, no cumplía con el perfil del cargo que desempeña, y que actualmente se habría modificado el MOF para adecuarlo al perfil del mencionado funcionario a fin de favorecerlo. Sin embargo; existirían profesionales en la entidad que cuentan con mayores grados académicos que podrían desempeñar esa función. |
1520190001181-109141-37194.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución contractual de la obra "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de desagüe en la comunidad de Yanaca y sectores de Parancay, Quilcata, Soccosani y Sarayca, distrito de Yanaca - Aymaraes - Apurímac" La gestión edil del periodo 2015-2018, habría incurrido en una serie de irregularidades en la ejecución contractual del proyecto "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de desagüe en la comunidad de Yanaca y sectores de Parancay, Quilcata, Soccosani y Sarayca, distrito de Yanaca - Aymaraes - Apurímac"; puesto que, se habría otorgado adelanto apara materiales a la empresa contratista, si que ésta cumpla con los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, en el proceso constructivo se habría inobservado especificaciones del expediente técnico, pagándose valorizaciones sin sustento técnico y sin aplicar las penalidades correspondientes. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución contractual de la obra "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de desagüe en la comunidad de Yanaca y sectores de Parancay, Quilcata, Soccosani y Sarayca, distrito de Yanaca - Aymaraes - Apurímac" La gestión edil del periodo 2015-2018, habría incurrido en una serie de irregularidades en la ejecución contractual del proyecto "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de desagüe en la comunidad de Yanaca y sectores de Parancay, Quilcata, Soccosani y Sarayca, distrito de Yanaca - Aymaraes - Apurímac"; puesto que, se habría otorgado adelanto apara materiales a la empresa contratista, si que ésta cumpla con los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, en el proceso constructivo se habría inobservado especificaciones del expediente técnico, pagándose valorizaciones sin sustento técnico y sin aplicar las penalidades correspondientes. |
1520190001193-104321-35172.0-1.0 | Presunta suspensión ilegal de Fernando Acuña Damiano en el cargo de Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincheros - UGEL Chincheros, por parte del Director Regional de Educación Apurímac. El denunciante señala que el Director de la Dirección Regional de Educación Apurímac, mediante Resolución Directoral N° 1316-2019-DREA-APURIMAC, lo habría suspendido de su cargo, amparando en el Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP de 22 de julio de 2019, debido a un proceso administrativo en curso por una denuncia interpuesta por personal trabajador de la UGEL - Chincheros de 16 de julio de 2019; sin embargo, el denunciante señala que dicha suspensión sería ilegal; puesto que, la normativa antes señalada no se encontraba vigente al momento de la interposición de la denuncia en su contra. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta suspensión ilegal de Fernando Acuña Damiano en el cargo de Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincheros - UGEL Chincheros, por parte del Director Regional de Educación Apurímac. El denunciante señala que el Director de la Dirección Regional de Educación Apurímac, mediante Resolución Directoral N° 1316-2019-DREA-APURIMAC, lo habría suspendido de su cargo, amparando en el Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP de 22 de julio de 2019, debido a un proceso administrativo en curso por una denuncia interpuesta por personal trabajador de la UGEL - Chincheros de 16 de julio de 2019; sin embargo, el denunciante señala que dicha suspensión sería ilegal; puesto que, la normativa antes señalada no se encontraba vigente al momento de la interposición de la denuncia en su contra. |
1520190001194-104200-35123.0-1.0 | Presunto incumplimiento de perfil para ocupar el cargo de Jefe de Infraestructura en la Municipalidad Distrital de Ongoy - Chincheros. El actual jefe del área de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Ongoy, no cumpliría el perfil requerido en los documentos de gestión; asimismo, habría presentado documentación falsa para ejercer dicha función. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento de perfil para ocupar el cargo de Jefe de Infraestructura en la Municipalidad Distrital de Ongoy - Chincheros. El actual jefe del área de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Ongoy, no cumpliría el perfil requerido en los documentos de gestión; asimismo, habría presentado documentación falsa para ejercer dicha función. |
1520190001284-112290-38364.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el programa vaso de leche de la Municipalidad Distrital de Curahuasi. La Municipalidad Distrital de Curahuasi no habría cumplido con la distribución de los bienes del programa vaso de leche a los beneficiarios en los meses de enero, febrero y marzo. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el programa vaso de leche de la Municipalidad Distrital de Curahuasi. La Municipalidad Distrital de Curahuasi no habría cumplido con la distribución de los bienes del programa vaso de leche a los beneficiarios en los meses de enero, febrero y marzo. |
1520190001305-111496-38025.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la rendición de habilitos para la ejecución de actividades de mantenimiento de la Municipalidad Distrital de Tamburco. El regidor de la Municipalidad Distrital de Tamburco, solicitó de manera documentada, información respecto al habilito otorgado al ex funcionario Edward Ortega Fernández para la ejecución de actividades y mantenimientos realizados en el distrito, los mismos que, no habrían sido rendidos por los funcionarios responsables. Asimismo, el requerimiento de información realizado por el regidor, no habría sido atendido en el tiempo establecido y debido a los pedidos reiterativos, la Entidad le negó la entrega de información, de esta manera se estaría obstaculizando la labor fiscalizadora que cumplen los regidores. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la rendición de habilitos para la ejecución de actividades de mantenimiento de la Municipalidad Distrital de Tamburco. El regidor de la Municipalidad Distrital de Tamburco, solicitó de manera documentada, información respecto al habilito otorgado al ex funcionario Edward Ortega Fernández para la ejecución de actividades y mantenimientos realizados en el distrito, los mismos que, no habrían sido rendidos por los funcionarios responsables. Asimismo, el requerimiento de información realizado por el regidor, no habría sido atendido en el tiempo establecido y debido a los pedidos reiterativos, la Entidad le negó la entrega de información, de esta manera se estaría obstaculizando la labor fiscalizadora que cumplen los regidores. |
1520190001314-111493-38031.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el uso de unidad vehicular de la Municipalidad Distrital de Tamburco destinada al servicio de Seguridad Ciudadana, para fines personales del Titular de la Entidad. El regidor de la Municipalidad Distrital de Tamburco, señala solicitó información a la Entidad sobre el uso de una camioneta institucional destinada al servicio de Seguridad Ciudadana, la misma que habría sido reportada circulando en el distrito de San Jerónimo - Andahuaylas por un ciudadano; asimismo, se habría reportado el uso de otra camioneta de placa PGV-046 de propiedad de la Municipalidad Distrital de Tamburco, realizando actividades extraoficiales en calles del distrito de Tamburco. Estas actividades realizadas con las camionetas de la Entidad no fueron puestas de conocimiento a través de Sesión de Concejo, por tanto, no contarían con las autorizaciones respectivas. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el uso de unidad vehicular de la Municipalidad Distrital de Tamburco destinada al servicio de Seguridad Ciudadana, para fines personales del Titular de la Entidad. El regidor de la Municipalidad Distrital de Tamburco, señala solicitó información a la Entidad sobre el uso de una camioneta institucional destinada al servicio de Seguridad Ciudadana, la misma que habría sido reportada circulando en el distrito de San Jerónimo - Andahuaylas por un ciudadano; asimismo, se habría reportado el uso de otra camioneta de placa PGV-046 de propiedad de la Municipalidad Distrital de Tamburco, realizando actividades extraoficiales en calles del distrito de Tamburco. Estas actividades realizadas con las camionetas de la Entidad no fueron puestas de conocimiento a través de Sesión de Concejo, por tanto, no contarían con las autorizaciones respectivas. |
1520190001344-109200-37219.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra ¿Mejoramiento del estadio municipal Publio Castro de Curahuasi ¿ Abancay - Apurímac¿. La Gerencia Regional de Control ¿ Apurímac, traslada una denuncia ciudadana, referida a presuntos hechos irregulares, presentados en la Municipalidad Distrital de Curahuasi, en relación a la ejecución de la obra ¿Mejoramiento del estadio municipal Publio Castro de Curahuasi ¿ Abancay - Apurímac¿. El denunciante manifiesta que, según Informes N.° 001-2019-SMDC/SGIPDU-MDC y N.° 094-2019-SMDC/SGIPDU-MDC elaborados por el residente de obra, pone en conocimiento del Subgerente de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano una serie de irregularidades en la ejecución física presupuestal de la obra ¿Mejoramiento del estadio municipal Publio Castro de Curahuasi ¿ Abancay - Apurímac¿. En el primer informe se tiene las siguientes observaciones: la resolución que se generó difiere del informe técnico que se adjuntó para el trámite de la misma; el plazo de ejecución excedió al programado y no se cuenta con ninguna resolución de ampliación de plazo aprobada; se ejecutaron modificaciones en el proceso constructivo sin contar con resolución; el informe de corte no cuenta con versión digital; la estructura metálica del techo no cuenta con un plano en físico que este acorde con los dibujos del diseño estructural; se tiene material perecible que podría desperdiciarse si no se reinicia la obra; el sellado de las juntas no cuenta con una mezcla de asfalto adecuado originando filtraciones de agua en algunos ambientes; los puntos de anclaje de la estructura metálica del techo no están alineadas ni tienes un espaciamiento homogéneo, lo cual podría generar variación en el diseño estructural; la cabina de transmisión no fue trazada correctamente ya que no coincide con el diseño de los planos; la instalación sanitaria de los baños y cocina que no cuentan con el tendido de tuberías no tienen arranques de tubería para la red de agua ni pases para la red de desagüe; el material empleado para confinar los muros del segundo nivel en las tribunas no es compatible con el material propuesto en el expediente técnico. En el segundo informe se tiene las siguientes observaciones: la resolución que se generó difiere del informe técnico que se adjuntó para el trámite de la misma; el plazo de ejecución excedió al programado y no se cuenta con ninguna resolución de ampliación de plazo aprobada; por el plazo de ejecución empleado en el proceso constructivo se creo un desfase que generaría gráficamente un atraso en cada valorización; se ejecutaron modificaciones sin contar con la autorización del proyectista ni la supervisión; el informe de corte no cuenta con versión digital; la estructura metálica del techo no cuenta con un plano en físico que esté acorde con los dibujos del diseño estructural; se tiene material perecible que podría desperdiciarse si no se reinicia la obra; el sellado de las juntas no cuenta con una mezcla de asfalto adecuado originando filtraciones de agua en algunos ambientes; los puntos de anclaje de la estructura metálica del techo no están alineadas ni tienes un espaciamiento homogéneo, lo cual podría generar variación en el diseño estructural; la cabina de transmisión no fue trazada correctamente ya que no coincide con el diseño de los planos; la instalación sanitaria de los baños y cocina que no cuentan con el tendido de tuberías no tienen arranques de tubería para la red de agua ni pases para la red de desagüe; el material empleado para confinar los muros del segundo nivel en las tribunas no es compatible con el material propuesto en el expediente técnico. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra ¿Mejoramiento del estadio municipal Publio Castro de Curahuasi ¿ Abancay - Apurímac¿. La Gerencia Regional de Control ¿ Apurímac, traslada una denuncia ciudadana, referida a presuntos hechos irregulares, presentados en la Municipalidad Distrital de Curahuasi, en relación a la ejecución de la obra ¿Mejoramiento del estadio municipal Publio Castro de Curahuasi ¿ Abancay - Apurímac¿. El denunciante manifiesta que, según Informes N.° 001-2019-SMDC/SGIPDU-MDC y N.° 094-2019-SMDC/SGIPDU-MDC elaborados por el residente de obra, pone en conocimiento del Subgerente de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano una serie de irregularidades en la ejecución física presupuestal de la obra ¿Mejoramiento del estadio municipal Publio Castro de Curahuasi ¿ Abancay - Apurímac¿. En el primer informe se tiene las siguientes observaciones: la resolución que se generó difiere del informe técnico que se adjuntó para el trámite de la misma; el plazo de ejecución excedió al programado y no se cuenta con ninguna resolución de ampliación de plazo aprobada; se ejecutaron modificaciones en el proceso constructivo sin contar con resolución; el informe de corte no cuenta con versión digital; la estructura metálica del techo no cuenta con un plano en físico que este acorde con los dibujos del diseño estructural; se tiene material perecible que podría desperdiciarse si no se reinicia la obra; el sellado de las juntas no cuenta con una mezcla de asfalto adecuado originando filtraciones de agua en algunos ambientes; los puntos de anclaje de la estructura metálica del techo no están alineadas ni tienes un espaciamiento homogéneo, lo cual podría generar variación en el diseño estructural; la cabina de transmisión no fue trazada correctamente ya que no coincide con el diseño de los planos; la instalación sanitaria de los baños y cocina que no cuentan con el tendido de tuberías no tienen arranques de tubería para la red de agua ni pases para la red de desagüe; el material empleado para confinar los muros del segundo nivel en las tribunas no es compatible con el material propuesto en el expediente técnico. En el segundo informe se tiene las siguientes observaciones: la resolución que se generó difiere del informe técnico que se adjuntó para el trámite de la misma; el plazo de ejecución excedió al programado y no se cuenta con ninguna resolución de ampliación de plazo aprobada; por el plazo de ejecución empleado en el proceso constructivo se creo un desfase que generaría gráficamente un atraso en cada valorización; se ejecutaron modificaciones sin contar con la autorización del proyectista ni la supervisión; el informe de corte no cuenta con versión digital; la estructura metálica del techo no cuenta con un plano en físico que esté acorde con los dibujos del diseño estructural; se tiene material perecible que podría desperdiciarse si no se reinicia la obra; el sellado de las juntas no cuenta con una mezcla de asfalto adecuado originando filtraciones de agua en algunos ambientes; los puntos de anclaje de la estructura metálica del techo no están alineadas ni tienes un espaciamiento homogéneo, lo cual podría generar variación en el diseño estructural; la cabina de transmisión no fue trazada correctamente ya que no coincide con el diseño de los planos; la instalación sanitaria de los baños y cocina que no cuentan con el tendido de tuberías no tienen arranques de tubería para la red de agua ni pases para la red de desagüe; el material empleado para confinar los muros del segundo nivel en las tribunas no es compatible con el material propuesto en el expediente técnico. |
1520190001344-109200-51079.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra ¿Ampliación y mejoramiento del mini coliseo multiuso estadio municipal Publio Castro de Curahuasi ¿ Abancay - Apurímac¿. La Gerencia Regional de Control ¿ Apurímac, traslada una denuncia ciudadana, referida a presuntos hechos irregulares, presentados en la Municipalidad Distrital de Curahuasi, en relación a la ejecución de la obra ¿Ampliación y mejoramiento del mini coliseo multiuso estadio municipal Publio Castro de Curahuasi ¿ Abancay - Apurímac¿. El denunciante manifiesta que, según Informe N.° 236-2019-GACU/SGLP/MDC SMDC/SGIPDU-MDC del 12 de Setiembre del 2019 elaborado por el Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, pone en conocimiento del alcalde y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Curahuasi una serie de irregularidades en la ejecución física presupuestal de la obra ¿Ampliación y mejoramiento del mini coliseo multiuso estadio municipal Publio Castro de Curahuasi ¿ Abancay - Apurímac¿. En el informe se tiene las siguientes observaciones: podría haber una duplicidad de inversión; posiblemente habría un fraccionamiento de materiales; se informa que la falta de documentación como el Expediente Técnico de obra, copia del cuaderno de obra, informe final de obra o informe de pre liquidación; no se habría ejecutado la partida de juegos mecánicos; del aplicativo Sistema de Seguimiento de Inversiones el proyecto se encuentra viable, sin embargo no tiene registro de fase de inversión ni tampoco se encuentra cerrado; | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra ¿Ampliación y mejoramiento del mini coliseo multiuso estadio municipal Publio Castro de Curahuasi ¿ Abancay - Apurímac¿. La Gerencia Regional de Control ¿ Apurímac, traslada una denuncia ciudadana, referida a presuntos hechos irregulares, presentados en la Municipalidad Distrital de Curahuasi, en relación a la ejecución de la obra ¿Ampliación y mejoramiento del mini coliseo multiuso estadio municipal Publio Castro de Curahuasi ¿ Abancay - Apurímac¿. El denunciante manifiesta que, según Informe N.° 236-2019-GACU/SGLP/MDC SMDC/SGIPDU-MDC del 12 de Setiembre del 2019 elaborado por el Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, pone en conocimiento del alcalde y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Curahuasi una serie de irregularidades en la ejecución física presupuestal de la obra ¿Ampliación y mejoramiento del mini coliseo multiuso estadio municipal Publio Castro de Curahuasi ¿ Abancay - Apurímac¿. En el informe se tiene las siguientes observaciones: podría haber una duplicidad de inversión; posiblemente habría un fraccionamiento de materiales; se informa que la falta de documentación como el Expediente Técnico de obra, copia del cuaderno de obra, informe final de obra o informe de pre liquidación; no se habría ejecutado la partida de juegos mecánicos; del aplicativo Sistema de Seguimiento de Inversiones el proyecto se encuentra viable, sin embargo no tiene registro de fase de inversión ni tampoco se encuentra cerrado; |
1520190001344-109200-51081.0-3.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Curahuasi, relacionadas al pago de s/ 3 246,189.62 por la elaboración de estudios de pre inversión y expedientes técnicos, realizados por la gestión 2015-2018, toda vez que no se habrían ejecutado ni habría registro de su recepción en la Entidad. La Gerencia Regional de Control ¿ Apurímac, traslada una denuncia ciudadana, referida a presuntos hechos irregulares, presentados en la Municipalidad Distrital de Curahuasi, relacionados al pago de s/ 3 246,189.62 por la elaboración de estudios de pre inversión y expedientes técnicos, realizados por la gestión 2015-2018, toda vez que no se habrían ejecutado ni habría registro de su recepción en la Entidad. El denunciante manifiesta que, según Informe de Recepción de Transferencia de Gestión 2015-2018 se tiene las siguientes observaciones generales: la mayoría de expedientes técnicos y estudios de pre inversión se encontraban pagados al 100%, sin embargo, no se han encontrado dichos documentos en físico. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Curahuasi, relacionadas al pago de s/ 3 246,189.62 por la elaboración de estudios de pre inversión y expedientes técnicos, realizados por la gestión 2015-2018, toda vez que no se habrían ejecutado ni habría registro de su recepción en la Entidad. La Gerencia Regional de Control ¿ Apurímac, traslada una denuncia ciudadana, referida a presuntos hechos irregulares, presentados en la Municipalidad Distrital de Curahuasi, relacionados al pago de s/ 3 246,189.62 por la elaboración de estudios de pre inversión y expedientes técnicos, realizados por la gestión 2015-2018, toda vez que no se habrían ejecutado ni habría registro de su recepción en la Entidad. El denunciante manifiesta que, según Informe de Recepción de Transferencia de Gestión 2015-2018 se tiene las siguientes observaciones generales: la mayoría de expedientes técnicos y estudios de pre inversión se encontraban pagados al 100%, sin embargo, no se han encontrado dichos documentos en físico. |
1520190001344-109200-51084.0-4.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Curahuasi, en relación a la ejecución de la obra ¿Mejoramiento del Auditorio Municipal del Distrito de Curahuasi ¿ Abancay - Apurímac¿, toda vez que se habrían sobrevalorado los precios de la mano de obra y de los materiales utilizados. La Gerencia Regional de Control ¿ Apurímac, traslada una denuncia ciudadana, referida a presuntos hechos irregulares, presentados en la Municipalidad Distrital de Curahuasi, en relación a la ejecución de la obra ¿Mejoramiento del Auditorio Municipal del Distrito de Curahuasi ¿ Abancay - Apurímac¿, toda vez que se habrían sobrevalorado los precios de la mano de obra y de los materiales utilizados. El denunciante manifiesta que, se habría tomado conocimiento que la mano de obra y los materiales empleados en la ejecución de la obra ¿Mejoramiento del Auditorio Municipal del Distrito de Curahuasi ¿ Abancay - Apurímac¿, habrían sido sobre valorados con respecto a los costos del mercado local y los establecidos en el expediente técnico, asimismo se habrían fraccionado compras por montos menores a 8 UIT, para favorecer a determinados proveedores. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Curahuasi, en relación a la ejecución de la obra ¿Mejoramiento del Auditorio Municipal del Distrito de Curahuasi ¿ Abancay - Apurímac¿, toda vez que se habrían sobrevalorado los precios de la mano de obra y de los materiales utilizados. La Gerencia Regional de Control ¿ Apurímac, traslada una denuncia ciudadana, referida a presuntos hechos irregulares, presentados en la Municipalidad Distrital de Curahuasi, en relación a la ejecución de la obra ¿Mejoramiento del Auditorio Municipal del Distrito de Curahuasi ¿ Abancay - Apurímac¿, toda vez que se habrían sobrevalorado los precios de la mano de obra y de los materiales utilizados. El denunciante manifiesta que, se habría tomado conocimiento que la mano de obra y los materiales empleados en la ejecución de la obra ¿Mejoramiento del Auditorio Municipal del Distrito de Curahuasi ¿ Abancay - Apurímac¿, habrían sido sobre valorados con respecto a los costos del mercado local y los establecidos en el expediente técnico, asimismo se habrían fraccionado compras por montos menores a 8 UIT, para favorecer a determinados proveedores. |
1520190001437-109118-37189.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, en torno a la ejecución de la obra con CUI: 2414934 ejecutada por parte de la Municipalidad. Mediante expediente n.° 1520190001437, registrado el 9 de diciembre de 2019, la recurrente presenta una denuncia, señalando posibles irregularidades en la construcción de la obra con CUI: 2414934, ejecutada a cargo de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo (la Entidad). El recurrente pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior que, habiéndose constituido el Frente de Defensa del Desarrollo y los Intereses del Distrito de Anco Huallo - Uripa; solicitaron a la Entidad, el 21 de mayo de 2019, un informe detallado sobre las obras que se ejecutaron en la gestión 2014-2018; teniendo en consideración que tales obras presentarían deterioro prematuro y deficiencias visibles. En atención a la solicitud referida, la Municipalidad, el 31 de mayo de 2019, comunica mediante carta n.° 04-2019/MDAH/SG/AL, los resultados de la información solicita y contenidos en el informe n.° 177-2019-MDAH-GM/SGDUR de 29 de mayo de 2019; donde se hace una descripción detallada de la situación y observaciones encontradas a las obras ejecutadas en el año 2018; entre ellas la obra con CUI: 2414934. Del informe n.° 177-2019-MDAH-GM/SGDUR, se identifica a la obra: "CREACION DE PLAZA DE ARMAS EN EL CENTRO POBLADO DE MUÑAPUCRO - DISTRITO DE ANCOHUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC MUÑAPUCRO - DISTRITO DE ANCO HUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" con CUI: 2414934; sobre la que se habrían encontrado lo siguiente. a) Observaciones al informe de las valorizaciones: - Cuaderno de obra (no encontrado) - Movimiento de almacén diario por insumo. (no encontrado) - Movimiento de almacén valorizado. (no encontrado) - Relación de materiales en obra. (no encontrado) - Control de Horas máquinas propias y alquiladas. (no encontrado) - Control de consumo de combustible, lubricantes, repuestos y otros de maquinaria propia mensual. (no encontrado) - Informe Financiero concordante con reporte SIAF. (no encontrado) - Comprobante de pago como sustento de ejecución financiera. - Falta firmas en el informe en todas sus páginas y su informe de aprobación del Supervisor de obra. - Informes de pruebas de calidad si corresponde en el mes ejecutado. - Los datos mostrados en el ítem 2.4 avance financiero ejecutado de la memoria descriptiva no corresponden a lo ejecutado, además el dato no es correcto en vista todo avance financiero es respecto a total presupuesto de la obra. - Información en CD (medio magnético). (no encontrado) b) Del estado situacional físico de la obra a la fecha (29 de marzo de 2019). - Se tendrían pendientes no adecuadas en la plataforma del centro de la plazoleta, la que se encontraría inundada por aguas pluviales, no se habrían previsto adecuados sumideros o pendientes. - Respecto a las juntas de dilatación asfáltica, su ejecución no sería adecuada en proporción, además, se encontrarían inconclusas. - Los trabajos de tarrajeo estarían inconclusos. - Existirían fisuras en piso de losa de concreto en accesos a la plaza central, lo que sería producto de un deficiente relleno con material base. - Los trabajos de rellenos habrían sido ejecutados en forma inapropiada, en la parte de la estatua. - Las áreas verdes no estarían concluidas en su tratamiento, principalmente en cuanto a colocación de tierra negra. - Sistema de Instalaciones Eléctricas no estarían concluidas. - La instalación de basureros, así como dados de concreto no se habrían ejecutado como indica el proyecto, sin embargo, se habrían valorizado con ejecución al 100% - Estaría pendiente su culminación y limpieza final de obra. El informe además adjunta fotografías donde se aprecian lo que serían deficiencias técnicas, acabados deficientes, trabajos inconclusos, deterioro de componentes estructurales, inexistencia de partidas valorizadas (basureros). | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, en torno a la ejecución de la obra con CUI: 2414934 ejecutada por parte de la Municipalidad. Mediante expediente n.° 1520190001437, registrado el 9 de diciembre de 2019, la recurrente presenta una denuncia, señalando posibles irregularidades en la construcción de la obra con CUI: 2414934, ejecutada a cargo de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo (la Entidad). El recurrente pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior que, habiéndose constituido el Frente de Defensa del Desarrollo y los Intereses del Distrito de Anco Huallo - Uripa; solicitaron a la Entidad, el 21 de mayo de 2019, un informe detallado sobre las obras que se ejecutaron en la gestión 2014-2018; teniendo en consideración que tales obras presentarían deterioro prematuro y deficiencias visibles. En atención a la solicitud referida, la Municipalidad, el 31 de mayo de 2019, comunica mediante carta n.° 04-2019/MDAH/SG/AL, los resultados de la información solicita y contenidos en el informe n.° 177-2019-MDAH-GM/SGDUR de 29 de mayo de 2019; donde se hace una descripción detallada de la situación y observaciones encontradas a las obras ejecutadas en el año 2018; entre ellas la obra con CUI: 2414934. Del informe n.° 177-2019-MDAH-GM/SGDUR, se identifica a la obra: "CREACION DE PLAZA DE ARMAS EN EL CENTRO POBLADO DE MUÑAPUCRO - DISTRITO DE ANCOHUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC MUÑAPUCRO - DISTRITO DE ANCO HUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" con CUI: 2414934; sobre la que se habrían encontrado lo siguiente. a) Observaciones al informe de las valorizaciones: - Cuaderno de obra (no encontrado) - Movimiento de almacén diario por insumo. (no encontrado) - Movimiento de almacén valorizado. (no encontrado) - Relación de materiales en obra. (no encontrado) - Control de Horas máquinas propias y alquiladas. (no encontrado) - Control de consumo de combustible, lubricantes, repuestos y otros de maquinaria propia mensual. (no encontrado) - Informe Financiero concordante con reporte SIAF. (no encontrado) - Comprobante de pago como sustento de ejecución financiera. - Falta firmas en el informe en todas sus páginas y su informe de aprobación del Supervisor de obra. - Informes de pruebas de calidad si corresponde en el mes ejecutado. - Los datos mostrados en el ítem 2.4 avance financiero ejecutado de la memoria descriptiva no corresponden a lo ejecutado, además el dato no es correcto en vista todo avance financiero es respecto a total presupuesto de la obra. - Información en CD (medio magnético). (no encontrado) b) Del estado situacional físico de la obra a la fecha (29 de marzo de 2019). - Se tendrían pendientes no adecuadas en la plataforma del centro de la plazoleta, la que se encontraría inundada por aguas pluviales, no se habrían previsto adecuados sumideros o pendientes. - Respecto a las juntas de dilatación asfáltica, su ejecución no sería adecuada en proporción, además, se encontrarían inconclusas. - Los trabajos de tarrajeo estarían inconclusos. - Existirían fisuras en piso de losa de concreto en accesos a la plaza central, lo que sería producto de un deficiente relleno con material base. - Los trabajos de rellenos habrían sido ejecutados en forma inapropiada, en la parte de la estatua. - Las áreas verdes no estarían concluidas en su tratamiento, principalmente en cuanto a colocación de tierra negra. - Sistema de Instalaciones Eléctricas no estarían concluidas. - La instalación de basureros, así como dados de concreto no se habrían ejecutado como indica el proyecto, sin embargo, se habrían valorizado con ejecución al 100% - Estaría pendiente su culminación y limpieza final de obra. El informe además adjunta fotografías donde se aprecian lo que serían deficiencias técnicas, acabados deficientes, trabajos inconclusos, deterioro de componentes estructurales, inexistencia de partidas valorizadas (basureros). |
1520190001437-109118-46724.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, en torno a la ejecución de la obra con CUI: 2414894 ejecutada por parte de la Municipalidad. Mediante expediente n.° 1520190001437, registrado el 9 de diciembre de 2019, la recurrente presenta una denuncia, señalando posibles irregularidades en la construcción de la obra con CUI: 2414894, ejecutada a cargo de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo (la Entidad). El recurrente pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior que, habiéndose constituido el Frente de Defensa del Desarrollo y los Intereses del Distrito de Anco Huallo - Uripa; solicitaron a la Entidad, el 21 de mayo de 2019, un informe detallado sobre las obras que se ejecutaron en la gestión 2014-2018; teniendo en consideración que tales obras presentarían deterioro prematuro y deficiencias visibles. En atención a la solicitud referida, la Municipalidad, el 31 de mayo de 2019, comunica mediante carta n.° 04-2019/MDAH/SG/AL, los resultados de la información solicita y contenidos en el informe n.° 177-2019-MDAH-GM/SGDUR de 29 de mayo de 2019; donde se hace una descripción detallada de la situación y observaciones encontradas a las obras ejecutadas en el año 2018; entre ellas la obra con CUI: 2414894. Del informe n.° 177-2019-MDAH-GM/SGDUR, se identifica a la obra con CUI: 2414934; sobre la que se habrían encontrado lo siguiente. a) Observaciones al informe de las valorizaciones: - Cuaderno de obra (no encontrado) - Movimiento de almacén diario por insumo. (no encontrado) - Movimiento de almacén valorizado. (no encontrado) - Relación de materiales en obra. (no encontrado) - Control de Horas máquinas propias y alquiladas. (no encontrado) - Control de consumo de combustible, lubricantes, repuestos y otros de maquinaria propia mensual. (no encontrado) - Informe Financiero concordante con reporte SIAF. (no encontrado) - Comprobante de pago como sustento de ejecución financiera. - Falta firmas en el informe en todas sus páginas y su informe de aprobación del Supervisor de obra. - Informes de pruebas de calidad si corresponde en el mes ejecutado. - Los datos mostrados en el ítem 2.4 avance financiero ejecutado de la memoria descriptiva no corresponden a lo ejecutado, además el dato no es correcto en vista todo avance financiero es respecto a total presupuesto de la obra. - Información en CD (medio magnético). (no encontrado) b) Del estado situacional físico de la obra. - Se tendrían pendientes no adecuadas en la plataforma del centro de la plazoleta, la cual se encontraría inundada con agua producto de lluvias, no se habría previsto adecuados sumideros o pendientes, lo que se debería subsanar con prioridad; asimismo, las áreas verdes estarían inundadas y no contarían con drenaje. - El problema más notorio que se habría verificado es un muro de contención, tiene lloronas, pero no cumple la función de evacuar agua saturada, se encuentran tapadas. - Una parte de la plataforma del parque se habría construido sobre relleno de tierra arcillosa, la cual se habría asentado por una mala compactación y como consecuencia existen fisuras en piso de losa de concreto, lo que sería una muestra de la falta de asistencia técnica. - Asimismo, en la parte posterior del parque, colindante a la acequia, se habría construido un muro de contención de mampostería de piedra y parte de la plataforma de este muro presentaría hundimiento de la plataforma. - Los rellenos estarían ejecutados sin criterio técnico, lo que habría sido conformado con material inapropiado y no habría sido adecuadamente compactado. - El techo de los juegos, sería de un material inapropiado para la región. - Se tendrían áreas verdes no concluidas, donde no se habría colocado tierra negra. - Se tendrían sistemas de instalaciones eléctricas no concluidas. - La instalación de basureros no se habría completado; así como los dados de concreto; sin embargo, estas partidas habrían sido valorizadas. - Estaría pendiente realizar la limpieza final de obra. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, en torno a la ejecución de la obra con CUI: 2414894 ejecutada por parte de la Municipalidad. Mediante expediente n.° 1520190001437, registrado el 9 de diciembre de 2019, la recurrente presenta una denuncia, señalando posibles irregularidades en la construcción de la obra con CUI: 2414894, ejecutada a cargo de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo (la Entidad). El recurrente pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior que, habiéndose constituido el Frente de Defensa del Desarrollo y los Intereses del Distrito de Anco Huallo - Uripa; solicitaron a la Entidad, el 21 de mayo de 2019, un informe detallado sobre las obras que se ejecutaron en la gestión 2014-2018; teniendo en consideración que tales obras presentarían deterioro prematuro y deficiencias visibles. En atención a la solicitud referida, la Municipalidad, el 31 de mayo de 2019, comunica mediante carta n.° 04-2019/MDAH/SG/AL, los resultados de la información solicita y contenidos en el informe n.° 177-2019-MDAH-GM/SGDUR de 29 de mayo de 2019; donde se hace una descripción detallada de la situación y observaciones encontradas a las obras ejecutadas en el año 2018; entre ellas la obra con CUI: 2414894. Del informe n.° 177-2019-MDAH-GM/SGDUR, se identifica a la obra con CUI: 2414934; sobre la que se habrían encontrado lo siguiente. a) Observaciones al informe de las valorizaciones: - Cuaderno de obra (no encontrado) - Movimiento de almacén diario por insumo. (no encontrado) - Movimiento de almacén valorizado. (no encontrado) - Relación de materiales en obra. (no encontrado) - Control de Horas máquinas propias y alquiladas. (no encontrado) - Control de consumo de combustible, lubricantes, repuestos y otros de maquinaria propia mensual. (no encontrado) - Informe Financiero concordante con reporte SIAF. (no encontrado) - Comprobante de pago como sustento de ejecución financiera. - Falta firmas en el informe en todas sus páginas y su informe de aprobación del Supervisor de obra. - Informes de pruebas de calidad si corresponde en el mes ejecutado. - Los datos mostrados en el ítem 2.4 avance financiero ejecutado de la memoria descriptiva no corresponden a lo ejecutado, además el dato no es correcto en vista todo avance financiero es respecto a total presupuesto de la obra. - Información en CD (medio magnético). (no encontrado) b) Del estado situacional físico de la obra. - Se tendrían pendientes no adecuadas en la plataforma del centro de la plazoleta, la cual se encontraría inundada con agua producto de lluvias, no se habría previsto adecuados sumideros o pendientes, lo que se debería subsanar con prioridad; asimismo, las áreas verdes estarían inundadas y no contarían con drenaje. - El problema más notorio que se habría verificado es un muro de contención, tiene lloronas, pero no cumple la función de evacuar agua saturada, se encuentran tapadas. - Una parte de la plataforma del parque se habría construido sobre relleno de tierra arcillosa, la cual se habría asentado por una mala compactación y como consecuencia existen fisuras en piso de losa de concreto, lo que sería una muestra de la falta de asistencia técnica. - Asimismo, en la parte posterior del parque, colindante a la acequia, se habría construido un muro de contención de mampostería de piedra y parte de la plataforma de este muro presentaría hundimiento de la plataforma. - Los rellenos estarían ejecutados sin criterio técnico, lo que habría sido conformado con material inapropiado y no habría sido adecuadamente compactado. - El techo de los juegos, sería de un material inapropiado para la región. - Se tendrían áreas verdes no concluidas, donde no se habría colocado tierra negra. - Se tendrían sistemas de instalaciones eléctricas no concluidas. - La instalación de basureros no se habría completado; así como los dados de concreto; sin embargo, estas partidas habrían sido valorizadas. - Estaría pendiente realizar la limpieza final de obra. |
1520190001437-109118-46725.0-3.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, en torno a la ejecución de la obra con CUI: 2412362 ejecutada por parte de la Municipalidad. Mediante expediente n.° 1520190001437, registrado el 9 de diciembre de 2019, la recurrente presenta una denuncia, señalando posibles irregularidades en la construcción de la obra con CUI: 2412362, ejecutada a cargo de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo (la Entidad). El recurrente pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior que, habiéndose constituido el Frente de Defensa del Desarrollo y los Intereses del Distrito de Anco Huallo - Uripa; solicitaron a la Entidad, el 21 de mayo de 2019, un informe detallado sobre las obras que se ejecutaron en la gestión 2014-2018; teniendo en consideración que tales obras presentarían deterioro prematuro y deficiencias visibles. En atención a la solicitud referida, la Municipalidad, el 31 de mayo de 2019, comunica mediante carta n.° 04-2019/MDAH/SG/AL, los resultados de la información solicita y contenidos en el informe n.° 177-2019-MDAH-GM/SGDUR de 29 de mayo de 2019; donde se hace una descripción detallada de la situación y observaciones encontradas a las obras ejecutadas en el año 2018; entre ellas la obra con CUI: 2412362. Del informe n.° 177-2019-MDAH-GM/SGDUR, se identifica a la obra: "CREACION DE ALAMEDA TRADICIONAL EN LA AV. TUPAC AMARU EN EL CENTRO POBLADO DE URIPA - DISTRITO DE ANCOHUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" con CUI: 2412362; sobre la que no se tendría mayor información, sin embargo, se manifiesta lo siguiente: "Si bien es uno de los proyectos importantes, sin embargo, existe dificultades en la ejecución del proyecto, el avance de la ejecución de la obra está retrasada en comparación al cronograma de ejecución de la obra. La valorización del mes de diciembre no ha sido presentada hasta el momento, lo cual dificulta tener real situación de la Obra. El siguiente informe recoge los datos de la valorización del mes de noviembre, debo señalar que hasta la fecha el residente y el supervisor de la obra no han entregado la valorización del mes de diciembre que, a pesar de las reiteradas solicitudes verbales, que de acuerdo a las informaciones de los responsables de la obra esta culminado, pero no presentan la valorización ni la pre liquidación." | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, en torno a la ejecución de la obra con CUI: 2412362 ejecutada por parte de la Municipalidad. Mediante expediente n.° 1520190001437, registrado el 9 de diciembre de 2019, la recurrente presenta una denuncia, señalando posibles irregularidades en la construcción de la obra con CUI: 2412362, ejecutada a cargo de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo (la Entidad). El recurrente pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior que, habiéndose constituido el Frente de Defensa del Desarrollo y los Intereses del Distrito de Anco Huallo - Uripa; solicitaron a la Entidad, el 21 de mayo de 2019, un informe detallado sobre las obras que se ejecutaron en la gestión 2014-2018; teniendo en consideración que tales obras presentarían deterioro prematuro y deficiencias visibles. En atención a la solicitud referida, la Municipalidad, el 31 de mayo de 2019, comunica mediante carta n.° 04-2019/MDAH/SG/AL, los resultados de la información solicita y contenidos en el informe n.° 177-2019-MDAH-GM/SGDUR de 29 de mayo de 2019; donde se hace una descripción detallada de la situación y observaciones encontradas a las obras ejecutadas en el año 2018; entre ellas la obra con CUI: 2412362. Del informe n.° 177-2019-MDAH-GM/SGDUR, se identifica a la obra: "CREACION DE ALAMEDA TRADICIONAL EN LA AV. TUPAC AMARU EN EL CENTRO POBLADO DE URIPA - DISTRITO DE ANCOHUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" con CUI: 2412362; sobre la que no se tendría mayor información, sin embargo, se manifiesta lo siguiente: "Si bien es uno de los proyectos importantes, sin embargo, existe dificultades en la ejecución del proyecto, el avance de la ejecución de la obra está retrasada en comparación al cronograma de ejecución de la obra. La valorización del mes de diciembre no ha sido presentada hasta el momento, lo cual dificulta tener real situación de la Obra. El siguiente informe recoge los datos de la valorización del mes de noviembre, debo señalar que hasta la fecha el residente y el supervisor de la obra no han entregado la valorización del mes de diciembre que, a pesar de las reiteradas solicitudes verbales, que de acuerdo a las informaciones de los responsables de la obra esta culminado, pero no presentan la valorización ni la pre liquidación." |
1520190001437-109118-46727.0-4.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, en torno a la ejecución de la obra con CUI: 2424190 ejecutada por parte de la Municipalidad. Mediante expediente n.° 1520190001437, registrado el 9 de diciembre de 2019, la recurrente presenta una denuncia, señalando posibles irregularidades en la construcción de la obra con CUI: 2424190, ejecutada a cargo de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo (la Entidad). El recurrente pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior que, habiéndose constituido el Frente de Defensa del Desarrollo y los Intereses del Distrito de Anco Huallo - Uripa; solicitaron a la Entidad, el 21 de mayo de 2019, un informe detallado sobre las obras que se ejecutaron en la gestión 2014-2018; teniendo en consideración que tales obras presentarían deterioro prematuro y deficiencias visibles. En atención a la solicitud referida, la Municipalidad, el 31 de mayo de 2019, comunica mediante carta n.° 04-2019/MDAH/SG/AL, los resultados de la información solicita y contenidos en el informe n.° 177-2019-MDAH-GM/SGDUR de 29 de mayo de 2019; donde se hace una descripción detallada de la situación y observaciones encontradas a las obras ejecutadas en el año 2018; entre ellas la obra con CUI: 2424190. Del informe n.° 177-2019-MDAH-GM/SGDUR, se identifica a la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PERIFERIA DEL CENTRO POBLADO DE URIPA DEL DISTRITO DE ANCO HUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" con CUI: 2424190; sobre la que no se tendría mayor información que el informe mensual correspondiente al mes de diciembre de 2018, sin embargo, se manifiesta lo siguiente: "Habiendo realizado la visita de campo no se ha encontrado ningún pontón en ejecución, solo hemos podido encontrar la ejecución de graderías que también se encuentran parte de las metas del proyecto, las graderías también presentan fisuras en varios peldaños. Se ha evaluado el expediente técnico no cuenta con los estudios básicos como: estudio de suelo, estudio hidrológico, en el presupuesto los cortes de terreno no están presupuestado, la demolición de los pontones, la eliminación de material excedente, los análisis de costos unitarios no están actualizados, Etc, razón por el cual no se puede reiniciar la obra y se solicitará la reformulación del expediente técnico, el residente de esta obra ha dejado el informe de corte quedando observado este informe y será devuelto al residente, que hasta la fecha no se hace presente." | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, en torno a la ejecución de la obra con CUI: 2424190 ejecutada por parte de la Municipalidad. Mediante expediente n.° 1520190001437, registrado el 9 de diciembre de 2019, la recurrente presenta una denuncia, señalando posibles irregularidades en la construcción de la obra con CUI: 2424190, ejecutada a cargo de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo (la Entidad). El recurrente pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior que, habiéndose constituido el Frente de Defensa del Desarrollo y los Intereses del Distrito de Anco Huallo - Uripa; solicitaron a la Entidad, el 21 de mayo de 2019, un informe detallado sobre las obras que se ejecutaron en la gestión 2014-2018; teniendo en consideración que tales obras presentarían deterioro prematuro y deficiencias visibles. En atención a la solicitud referida, la Municipalidad, el 31 de mayo de 2019, comunica mediante carta n.° 04-2019/MDAH/SG/AL, los resultados de la información solicita y contenidos en el informe n.° 177-2019-MDAH-GM/SGDUR de 29 de mayo de 2019; donde se hace una descripción detallada de la situación y observaciones encontradas a las obras ejecutadas en el año 2018; entre ellas la obra con CUI: 2424190. Del informe n.° 177-2019-MDAH-GM/SGDUR, se identifica a la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PERIFERIA DEL CENTRO POBLADO DE URIPA DEL DISTRITO DE ANCO HUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC" con CUI: 2424190; sobre la que no se tendría mayor información que el informe mensual correspondiente al mes de diciembre de 2018, sin embargo, se manifiesta lo siguiente: "Habiendo realizado la visita de campo no se ha encontrado ningún pontón en ejecución, solo hemos podido encontrar la ejecución de graderías que también se encuentran parte de las metas del proyecto, las graderías también presentan fisuras en varios peldaños. Se ha evaluado el expediente técnico no cuenta con los estudios básicos como: estudio de suelo, estudio hidrológico, en el presupuesto los cortes de terreno no están presupuestado, la demolición de los pontones, la eliminación de material excedente, los análisis de costos unitarios no están actualizados, Etc, razón por el cual no se puede reiniciar la obra y se solicitará la reformulación del expediente técnico, el residente de esta obra ha dejado el informe de corte quedando observado este informe y será devuelto al residente, que hasta la fecha no se hace presente." |
1520190001437-109118-46728.0-5.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, en torno a la ejecución de la obra "Mejoramiento del Coliseo de Uripa" ejecutada por parte de la Municipalidad. Mediante expediente n.° 1520190001437, registrado el 9 de diciembre de 2019, la recurrente presenta una denuncia, señalando posibles irregularidades en la construcción de la obra "Mejoramiento del Coliseo de Uripa" ejecutada a cargo de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo (la Entidad). El recurrente pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior que, habiéndose constituido el Frente de Defensa del Desarrollo y los Intereses del Distrito de Anco Huallo - Uripa; solicitaron a la Entidad, el 21 de mayo de 2019, un informe detallado sobre las obras que se ejecutaron en la gestión 2014-2018; teniendo en consideración que tales obras presentarían deterioro prematuro y deficiencias visibles. En atención a la solicitud referida, la Municipalidad, el 31 de mayo de 2019, comunica mediante carta n.° 04-2019/MDAH/SG/AL, los resultados de la información solicita y contenidos en el informe n.° 177-2019-MDAH-GM/SGDUR de 29 de mayo de 2019; donde se hace una descripción detallada de la situación y observaciones encontradas a las obras ejecutadas en el año 2018; entre ellas la obra "Mejoramiento del Coliseo de Uripa". Del informe n.° 177-2019-MDAH-GM/SGDUR, se identifica a la obra "Mejoramiento del Coliseo de Uripa"; sobre la que no se tendría ningún tipo de información tales como expediente técnico, informes mensuales, valorizaciones, informe de finalización de obra; solo se tendría una resolución de aprobación de expediente, con un monto ascendente a S/ 140,000.00 Soles. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, en torno a la ejecución de la obra "Mejoramiento del Coliseo de Uripa" ejecutada por parte de la Municipalidad. Mediante expediente n.° 1520190001437, registrado el 9 de diciembre de 2019, la recurrente presenta una denuncia, señalando posibles irregularidades en la construcción de la obra "Mejoramiento del Coliseo de Uripa" ejecutada a cargo de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo (la Entidad). El recurrente pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior que, habiéndose constituido el Frente de Defensa del Desarrollo y los Intereses del Distrito de Anco Huallo - Uripa; solicitaron a la Entidad, el 21 de mayo de 2019, un informe detallado sobre las obras que se ejecutaron en la gestión 2014-2018; teniendo en consideración que tales obras presentarían deterioro prematuro y deficiencias visibles. En atención a la solicitud referida, la Municipalidad, el 31 de mayo de 2019, comunica mediante carta n.° 04-2019/MDAH/SG/AL, los resultados de la información solicita y contenidos en el informe n.° 177-2019-MDAH-GM/SGDUR de 29 de mayo de 2019; donde se hace una descripción detallada de la situación y observaciones encontradas a las obras ejecutadas en el año 2018; entre ellas la obra "Mejoramiento del Coliseo de Uripa". Del informe n.° 177-2019-MDAH-GM/SGDUR, se identifica a la obra "Mejoramiento del Coliseo de Uripa"; sobre la que no se tendría ningún tipo de información tales como expediente técnico, informes mensuales, valorizaciones, informe de finalización de obra; solo se tendría una resolución de aprobación de expediente, con un monto ascendente a S/ 140,000.00 Soles. |
1520190001469-109151-37197.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la entrega de información y obstrucción del rol fiscalizador de regidor de la Municipalidad Distrital de Tamburco. La Municipalidad Distrital de Tamburco, habría dilatado el proceso de entrega de información al regidor de la Entidad, condicionando la entrega de la información al pago por el derecho al acceso, pese al cargo que desempeña dentro de la Municipalidad, de esta manera se estaría obstruyendo el rol fiscalizador inherente a su cargo. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la entrega de información y obstrucción del rol fiscalizador de regidor de la Municipalidad Distrital de Tamburco. La Municipalidad Distrital de Tamburco, habría dilatado el proceso de entrega de información al regidor de la Entidad, condicionando la entrega de la información al pago por el derecho al acceso, pese al cargo que desempeña dentro de la Municipalidad, de esta manera se estaría obstruyendo el rol fiscalizador inherente a su cargo. |
1520190001469-111490-38034.0-1.0 | Presunta falta de atención a requerimientos de información de regidor de la Municipalidad Distrital de Tamburco, por parte de Titular y funcionarios, limitaría el cumplimiento del rol de fiscalización. El regidor de la Municipalidad Distrital de Tamburco, señala que habría solicitado a su Entidad, mediante escritos una serie de documentos que contienen información sobre distintos asuntos de la gestión actual; sin embargo, la Entidad habría dilatado el proceso administrativo, obligándolo a pagar una tasa por la información requerida, y finalmente negándole la información solicitada mediante documento, restringiendo así su labor de fiscalización. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta falta de atención a requerimientos de información de regidor de la Municipalidad Distrital de Tamburco, por parte de Titular y funcionarios, limitaría el cumplimiento del rol de fiscalización. El regidor de la Municipalidad Distrital de Tamburco, señala que habría solicitado a su Entidad, mediante escritos una serie de documentos que contienen información sobre distintos asuntos de la gestión actual; sin embargo, la Entidad habría dilatado el proceso administrativo, obligándolo a pagar una tasa por la información requerida, y finalmente negándole la información solicitada mediante documento, restringiendo así su labor de fiscalización. |
15201900014-92030-30650.0-1.0 | Denuncian al titular del pliego y a los funcionarios que resulten responsables por no haber actualizado desde el 2015 la información de sus TUPA y destinar recursos públicos para actividades para actividades para las que no cuentan con competencias legales. El Gobierno Regional de Apurímac no actualizó desde el 2015 al 2018 información de su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en el extremo de los procedimientos 28 al 31 del TUPA 2018; que las funciones del Gobierno Regional para realizar dichos procedimientos según Ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales caducaron a los 3 años, por cuya razón no tiene capacidad legal para instruir dichos procedimientos ni destinar recursos públicos a la Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Denuncian al titular del pliego y a los funcionarios que resulten responsables por no haber actualizado desde el 2015 la información de sus TUPA y destinar recursos públicos para actividades para actividades para las que no cuentan con competencias legales. El Gobierno Regional de Apurímac no actualizó desde el 2015 al 2018 información de su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en el extremo de los procedimientos 28 al 31 del TUPA 2018; que las funciones del Gobierno Regional para realizar dichos procedimientos según Ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales caducaron a los 3 años, por cuya razón no tiene capacidad legal para instruir dichos procedimientos ni destinar recursos públicos a la Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural. |
15201900250-100817-33827.0-1.0 | Presunta afectación de vivienda y predio, como consecuencia de la ejecución del proyecto "Mejoramiento del camino vecinal Sayarecc - Cocharcas - Coay - Rio Pampas del distrito de Cocharcas - Chincheros - Apurímac" . De la verificación de los hechos denunciados se advierte que el denunciante señala que como como consecuencia de la ejecución del proyecto "Mejoramiento del camino vecinal Sayarecc - Cocharcas - Coay - Rio Pampas del distrito de Cocharcas - Chincheros - Apurímac", a cargo de la Municipalidad Distrital de Cocharcas, se habría su propiedad ocasionando fisuras y grietas en su vivienda; así como, la demolición de cercos perimétricos, ruptura de tuberías del sistema de saneamiento de su vivienda; finalmente el robo de animales menores de su propiedad. Al respecto, se advierte que el denunciante interpuso una denuncia en contra del representante legal del Contratista a cargo de la ejecución de la Obra y del Titular de la Municipalidad Distrital de Cocharcas, la misma que viene siendo atendida por la Fiscalía Penal Corporativa de Chincheros, según carpeta fiscal N° 384-2018. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta afectación de vivienda y predio, como consecuencia de la ejecución del proyecto "Mejoramiento del camino vecinal Sayarecc - Cocharcas - Coay - Rio Pampas del distrito de Cocharcas - Chincheros - Apurímac" . De la verificación de los hechos denunciados se advierte que el denunciante señala que como como consecuencia de la ejecución del proyecto "Mejoramiento del camino vecinal Sayarecc - Cocharcas - Coay - Rio Pampas del distrito de Cocharcas - Chincheros - Apurímac", a cargo de la Municipalidad Distrital de Cocharcas, se habría su propiedad ocasionando fisuras y grietas en su vivienda; así como, la demolición de cercos perimétricos, ruptura de tuberías del sistema de saneamiento de su vivienda; finalmente el robo de animales menores de su propiedad. Al respecto, se advierte que el denunciante interpuso una denuncia en contra del representante legal del Contratista a cargo de la ejecución de la Obra y del Titular de la Municipalidad Distrital de Cocharcas, la misma que viene siendo atendida por la Fiscalía Penal Corporativa de Chincheros, según carpeta fiscal N° 384-2018. |
15201900250-100817-34116.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Mejoramiento del camino vecinal Sayarecc - Cocharcas - Coay - Rio Pampas, del distrito de Cocharcas - Chincheros - Apurímac". La Municipalidad Distrital de Cocharcas habría contratado con la empresa Consorcio Apurímac, para la ejecución de la obra "Mejoramiento del camino vecinal Sayarecc - Cocharcas - Coay - Rio Pampas, del distrito de Cocharcas - Chincheros - Apurímac", empresa que habría incurrido en irregularidades e incumplimiento de la ejecución de partidas contempladas en el expediente técnico, entre ellas, el afirmado de 25+500 km de 20 cm de espesor, ancho total homogéneo de 6.50 m, ancho de cuneta de 0.75 cm en todo el recorrido, construcción de muro de contención (06 unidades) de 50 metros de largo y 2.50 m de altura de concreto armado, implementación de mitigación de impacto ambiental, realización de 10 sesiones de capacitación a beneficiarios, construcción de muros de contención de 300 metros, especificaciones técnicas de los materiales. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Mejoramiento del camino vecinal Sayarecc - Cocharcas - Coay - Rio Pampas, del distrito de Cocharcas - Chincheros - Apurímac". La Municipalidad Distrital de Cocharcas habría contratado con la empresa Consorcio Apurímac, para la ejecución de la obra "Mejoramiento del camino vecinal Sayarecc - Cocharcas - Coay - Rio Pampas, del distrito de Cocharcas - Chincheros - Apurímac", empresa que habría incurrido en irregularidades e incumplimiento de la ejecución de partidas contempladas en el expediente técnico, entre ellas, el afirmado de 25+500 km de 20 cm de espesor, ancho total homogéneo de 6.50 m, ancho de cuneta de 0.75 cm en todo el recorrido, construcción de muro de contención (06 unidades) de 50 metros de largo y 2.50 m de altura de concreto armado, implementación de mitigación de impacto ambiental, realización de 10 sesiones de capacitación a beneficiarios, construcción de muros de contención de 300 metros, especificaciones técnicas de los materiales. |
15201900332-100851-37096.0-3.0 | Presuntas irregularidades relacionadas al incumplimiento y omisión de funciones de la directora del Centro Básico Alternativa ¿Curahuasi¿, Celinda Patiño Fuentes. Mediante denuncia presentada en Mesa de Partes por el sr. Santos Fuentes Guizado, Expediente N° 15.2019.00332, el 19 de febrero de 2019, esta Entidad Fiscalizadora Superior tomó conocimiento de la existencia de presuntas irregularidades relacionados al incumplimiento y omisión de funciones de la directora del Centro Básico Alternativa ¿Curahuasi¿, Celinda Patiño Fuentes, en consecuencia, solicita declarar la nulidad de la ratificación en el cargo directivo en el periodo 2019-2022. Se aduce que la Directora Centro de Educación Básica Alternativa ¿Curahuasi¿, habría incumplido y omitido sus funciones, tales como: 1) No trabaja el tiempo, ni horario de Ley. 2) No cumple a cabalidad sus funciones directorales, abandona el cargo por viajar a Abancay, donde reside permanentemente. 3) Reduce unilateralmente el horario de trabajo. 4) No rinde cuentas de ingresos y egresos económicos que se genera en la institución educativa. 5) No entrega los materiales educativos, proveídos por el Ministerio de Educación. 6) Maltrata a los docentes, administrativos y alumnos. 7) Realiza cobros indebidos y exagerados por servicios institucionales. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades relacionadas al incumplimiento y omisión de funciones de la directora del Centro Básico Alternativa ¿Curahuasi¿, Celinda Patiño Fuentes. Mediante denuncia presentada en Mesa de Partes por el sr. Santos Fuentes Guizado, Expediente N° 15.2019.00332, el 19 de febrero de 2019, esta Entidad Fiscalizadora Superior tomó conocimiento de la existencia de presuntas irregularidades relacionados al incumplimiento y omisión de funciones de la directora del Centro Básico Alternativa ¿Curahuasi¿, Celinda Patiño Fuentes, en consecuencia, solicita declarar la nulidad de la ratificación en el cargo directivo en el periodo 2019-2022. Se aduce que la Directora Centro de Educación Básica Alternativa ¿Curahuasi¿, habría incumplido y omitido sus funciones, tales como: 1) No trabaja el tiempo, ni horario de Ley. 2) No cumple a cabalidad sus funciones directorales, abandona el cargo por viajar a Abancay, donde reside permanentemente. 3) Reduce unilateralmente el horario de trabajo. 4) No rinde cuentas de ingresos y egresos económicos que se genera en la institución educativa. 5) No entrega los materiales educativos, proveídos por el Ministerio de Educación. 6) Maltrata a los docentes, administrativos y alumnos. 7) Realiza cobros indebidos y exagerados por servicios institucionales. |
15201900474-98563-33073.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución, recepción y liquidación de la obra "Ampliación y mejoramiento de los servicios de saneamiento básico integral de la localidad de Coyllurqui, distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas, región Apurímac", a cargo de la Municipalidad Distrital de Coyllurqui. De la evaluación de la denuncia se advierte que el proyecto "Ampliación y mejoramiento de los servicios de saneamiento básico integral de la localidad de Coyllurqui, distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas, región Apurímac", habría sido ejecutado por El Consorcio Sanitario Coyllurqui durante el periodo 2017 - 2018, concluyendo el proceso constructivo el 22 de mayo de 2018. Al respecto, la gestión edil actual habría advertido indicios de irregularidad en la recepción de la obra, puesto que el Comité de Recepción de obra conformado mediante Resolución de Alcaldía N° 092A-2018-A-MDC-PC/RA de 30 de mayo de 2018, habría emitido cinco (5) actas de verificación de obra, las que contienen observaciones notificadas al contratista mediante carta N° 18-2018-MDC-SGIDUR/DCLA; las cuales, no habrían sido subsanadas por el Contratista; sin embargo, la gestión anterior habría cancelado el importe monto total contratado; no obstante, que el Comité mediante informe N° 388-2018-MDC-SGIDUR/DCLA de 15 de octubre, comunicó al titular de la entidad que el comité no recepcionará la obra por presentar deficiencias que no fueron subsanadas por la contratista. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución, recepción y liquidación de la obra "Ampliación y mejoramiento de los servicios de saneamiento básico integral de la localidad de Coyllurqui, distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas, región Apurímac", a cargo de la Municipalidad Distrital de Coyllurqui. De la evaluación de la denuncia se advierte que el proyecto "Ampliación y mejoramiento de los servicios de saneamiento básico integral de la localidad de Coyllurqui, distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas, región Apurímac", habría sido ejecutado por El Consorcio Sanitario Coyllurqui durante el periodo 2017 - 2018, concluyendo el proceso constructivo el 22 de mayo de 2018. Al respecto, la gestión edil actual habría advertido indicios de irregularidad en la recepción de la obra, puesto que el Comité de Recepción de obra conformado mediante Resolución de Alcaldía N° 092A-2018-A-MDC-PC/RA de 30 de mayo de 2018, habría emitido cinco (5) actas de verificación de obra, las que contienen observaciones notificadas al contratista mediante carta N° 18-2018-MDC-SGIDUR/DCLA; las cuales, no habrían sido subsanadas por el Contratista; sin embargo, la gestión anterior habría cancelado el importe monto total contratado; no obstante, que el Comité mediante informe N° 388-2018-MDC-SGIDUR/DCLA de 15 de octubre, comunicó al titular de la entidad que el comité no recepcionará la obra por presentar deficiencias que no fueron subsanadas por la contratista. |
15201900475-100818-34170.0-1.0 | Presuntos actos irregulares en la ejecución de la obra "Mejoramiento y ampliación del estadio municipal de la localidad de Coyllurqui, distrito de Coyllurqui-Cotabambas Apurímac". De la denuncia se advierte que, en la ejecución de la obra "Mejoramiento y ampliación del estadio municipal de la localidad de Coyllurqui, distrito de Coyllurqui-Cotabambas Apurímac", el presupuesto físico no correspondería al presupuesto financiero; asimismo, existirían adicionales y modificaciones que no corresponderían; también habría tenido deficiencias de ejecución en la fase constructiva, donde se observa asentamientos, fisuras y rajaduras en la tribuna dos del estadio municipal. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos actos irregulares en la ejecución de la obra "Mejoramiento y ampliación del estadio municipal de la localidad de Coyllurqui, distrito de Coyllurqui-Cotabambas Apurímac". De la denuncia se advierte que, en la ejecución de la obra "Mejoramiento y ampliación del estadio municipal de la localidad de Coyllurqui, distrito de Coyllurqui-Cotabambas Apurímac", el presupuesto físico no correspondería al presupuesto financiero; asimismo, existirían adicionales y modificaciones que no corresponderían; también habría tenido deficiencias de ejecución en la fase constructiva, donde se observa asentamientos, fisuras y rajaduras en la tribuna dos del estadio municipal. |
15201900529-100852-50986.0-1.0 | Presuntas irregularidades cometidas por los consejeros regionales, en el cumplimiento del debido procedimiento administrativo en el proceso de vacancia al Consejero Regional Pascual Huamanñahui Alegría. Mediante denuncia presentada por Mesa de Partes (Expediente N° 15201900529), el 09 de abril de 2019, esta Subgerencia tomó conocimiento de la existencia de presuntas irregularidades cometidas por los consejeros regionales, en el cumplimiento del debido procedimiento administrativo en el proceso de vacancia al Consejero Regional Pascual Huamanñahui Alegría. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por los consejeros regionales, en el cumplimiento del debido procedimiento administrativo en el proceso de vacancia al Consejero Regional Pascual Huamanñahui Alegría. Mediante denuncia presentada por Mesa de Partes (Expediente N° 15201900529), el 09 de abril de 2019, esta Subgerencia tomó conocimiento de la existencia de presuntas irregularidades cometidas por los consejeros regionales, en el cumplimiento del debido procedimiento administrativo en el proceso de vacancia al Consejero Regional Pascual Huamanñahui Alegría. |
15201900681-98011-33550.0-1.0 | Gobernador Regional y funcionarios del Gobierno Regional de Apurímac, habrían realizado tráfico de tierras, durante el período 2015 al 2018, al haber ejercido competencias sobre titulación de predios rurales que habrían caducado de pleno derecho. De la denuncia se desprende que Gobernador Regional y funcionarios del Gobierno Regional de Apurímac, habrían ejercido competencias sobre titulación de predios rurales que habrían caducado de pleno derecho durante el periodo 2015 al 2018, sin que éstas le correspondan, pues habrían caducado de pleno derecho. Al respecto, se señala que, por mandato de la Décima Disposición Transitoria Complementaria y Final de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se dispuso un periodo máximo de tres años para ejercer la competencia sobre la titularidad de predios rurales, las mismas que habrían caducado de pleno derecho el 28 de junio de 2014; asimismo, sin tener la competencia habría mantenido una oficina, personal y habría tramitado procedimientos administrativos sin base legal destinando recursos a actividades sin competencia y engañando a campesinos con titulaciones nulas, que generan conflictos sociales. Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Riego, habría firmado convenios con el Gobierno Regional de Apurímac, en los que se afirmaría la vigencia de las competencias tituladoras que d acuerdo a la Ley Orgánica estarían caducas, habiéndose además destinado recursos públicos y provenientes de endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo ¿ BID, para el financiamiento de actividades para las cuales no tendría competencia. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Gobernador Regional y funcionarios del Gobierno Regional de Apurímac, habrían realizado tráfico de tierras, durante el período 2015 al 2018, al haber ejercido competencias sobre titulación de predios rurales que habrían caducado de pleno derecho. De la denuncia se desprende que Gobernador Regional y funcionarios del Gobierno Regional de Apurímac, habrían ejercido competencias sobre titulación de predios rurales que habrían caducado de pleno derecho durante el periodo 2015 al 2018, sin que éstas le correspondan, pues habrían caducado de pleno derecho. Al respecto, se señala que, por mandato de la Décima Disposición Transitoria Complementaria y Final de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se dispuso un periodo máximo de tres años para ejercer la competencia sobre la titularidad de predios rurales, las mismas que habrían caducado de pleno derecho el 28 de junio de 2014; asimismo, sin tener la competencia habría mantenido una oficina, personal y habría tramitado procedimientos administrativos sin base legal destinando recursos a actividades sin competencia y engañando a campesinos con titulaciones nulas, que generan conflictos sociales. Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Riego, habría firmado convenios con el Gobierno Regional de Apurímac, en los que se afirmaría la vigencia de las competencias tituladoras que d acuerdo a la Ley Orgánica estarían caducas, habiéndose además destinado recursos públicos y provenientes de endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo ¿ BID, para el financiamiento de actividades para las cuales no tendría competencia. |
15201900682-98013-32984.0-1.0 | Denuncian al Gobierno Regional de Apurímac por la indebida existencia, exigibilidad a los administrados y tramitación de cinco procedimientos administrativos y tres servicios brindados en exclusividad a cargo de la sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural Según lo descrito en el expediente se denuncia al Gobierno Regional de Apurímac por la indebida existencia, exigibilidad a los administrados y tramitación de cinco procedimientos administrativos y tres servicios brindados en exclusividad a cargo de la sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural aprobados por la Ordenanza N° 11-2018-CR-APURIMAC de 7 de noviembre de 2018. Al respecto, se habría transgredido los artículos 40° y 44° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, relacionado a que los procedimientos administrativos antes señalados no habrían sido compendiados y sistematizados en el Texto único de Procedimientos Administrativos (TUPA); asimismo, se habría incumplido el plazo para la publicación de las modificaciones del TUPA dentro del plazo previsto en la citada norma; finalmente, se señala que los cinco procedimientos administrativos y tres servicios no contarían con respaldo legal puesto que las normas que supuestamente avalan estos procedimientos en la actualidad estarían vencidos y el Gobierno Regional de Apurímac tendría la competencias caducas. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Denuncian al Gobierno Regional de Apurímac por la indebida existencia, exigibilidad a los administrados y tramitación de cinco procedimientos administrativos y tres servicios brindados en exclusividad a cargo de la sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural Según lo descrito en el expediente se denuncia al Gobierno Regional de Apurímac por la indebida existencia, exigibilidad a los administrados y tramitación de cinco procedimientos administrativos y tres servicios brindados en exclusividad a cargo de la sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural aprobados por la Ordenanza N° 11-2018-CR-APURIMAC de 7 de noviembre de 2018. Al respecto, se habría transgredido los artículos 40° y 44° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, relacionado a que los procedimientos administrativos antes señalados no habrían sido compendiados y sistematizados en el Texto único de Procedimientos Administrativos (TUPA); asimismo, se habría incumplido el plazo para la publicación de las modificaciones del TUPA dentro del plazo previsto en la citada norma; finalmente, se señala que los cinco procedimientos administrativos y tres servicios no contarían con respaldo legal puesto que las normas que supuestamente avalan estos procedimientos en la actualidad estarían vencidos y el Gobierno Regional de Apurímac tendría la competencias caducas. |
15201900698-97479-32704.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la administración de la Municipalidad Provincial de Antabamba, y omisión de denuncia a la anterior gestión. La alcaldesa, regidores y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Antabamba desde que asumieron sus responsabilidades no han denunciado a la anterior gestión por delitos cometidos por el ex alcalde Oscar Paniura Navarro. por lo que desde la transferencia de gestión han transcurrido mas de 130 días y hasta la fecha no existe ninguna denuncia en contra de la anterior autoridad edil, por lo que la actual gestión se estaría involucrando con los delitos imputados; asimismo, invoca incumplimiento de requisitos de los funcionarios y personal de la Municipalidad Provincial de Antabamba en los puestos que desempeña. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la administración de la Municipalidad Provincial de Antabamba, y omisión de denuncia a la anterior gestión. La alcaldesa, regidores y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Antabamba desde que asumieron sus responsabilidades no han denunciado a la anterior gestión por delitos cometidos por el ex alcalde Oscar Paniura Navarro. por lo que desde la transferencia de gestión han transcurrido mas de 130 días y hasta la fecha no existe ninguna denuncia en contra de la anterior autoridad edil, por lo que la actual gestión se estaría involucrando con los delitos imputados; asimismo, invoca incumplimiento de requisitos de los funcionarios y personal de la Municipalidad Provincial de Antabamba en los puestos que desempeña. |
1520200000067-136809-50938.0-1.0 | Presuntos pagos irregulares con fondos del CAFAE, a los servidores sujetos bajo el régimen laboral 276, de la Sociedad de Beneficencia Pública de Abancay, debido a que dichos pagos transgredirían las normas que regulan los lineamientos para el otorgamiento de pago y estimulo del CAFAE. Mediante denuncia interpuesta con Oficio Nº 86-2019-GG-SBA de 20 de diciembre de 2020 ante el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Abancay, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos pagos irregulares con fondos del CAFAE, a los servidores sujetos bajo el régimen laboral 276, de la Sociedad de Beneficencia Pública de Abancay, debido a que dichos pagos transgredirían las normas que regulan los lineamientos para el otorgamiento de pago y estimulo del CAFAE, al respecto, el Jefe de OCI, a través de Oficio Nº 004-2020-OCI-MPA-AP de 10 de enero de 2020, ingresado mediante Expediente N° 1520200000067, traslada la denuncia a la Gerencia Regional de Control Apurímac, sustentando que de acuerdo a Decreto Legislativo Nº 1411 la Sociedad de Beneficencia Publica se encuentra en la rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y no estaría bajo el alcance del OCI para la ejecución de servicios de control. En relación a la denuncia, el sr. Andrés Flores Meneses, quien en ese entonces ocupaba el cargo de Gerente General de la Beneficencia Pública de Abancay, manifiesta que se habrían realizado pagos irregulares con fondos del CAFAE, según el detalle siguiente: a) Mediante acta de reunión ordinaria de directorio de 19 de febrero de 2019 y Resolución Presidencial Nº 04-2019-SBPA-PD de fecha 22 de febrero de 2019, se aprobó el incremento del CAFAE a las planillas de los trabajadores sujetos al régimen laboral 276, este hecho habría sido objeto de la Opinión Legal Nº 05-As.Leg-SBA-2019 de 9 agosto de 2019 y la Opinión Legal Nº 28-As.Leg-SBA-2019 de 17 de octubre de 2019, en las que señalarían que el incremento de pago de CAFAÉ se efectuó en merito al Decreto Supremo 04-2018-EF, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, sin embargo, estos incrementos se habrían efectuando sin respetar las escalas base establecidas en los marcos normativos legales que señala la Ley respecto a pagos de incentivos únicos del CAFAE. b) Asimismo, el denunciante manifiesta que dicho accionar se dio en reiteradas ocasiones en periodos distintos: ¿ En el año 2017, con Resolución Presidencial Nº 07-2017-SBPA-PD de 16 de febrero de 2017 se aprobó incremento al CAFAE. ¿ Mediante Resolución Presidencial Nº 39-2016-SBPA-PD de fecha 2 de julio de 2016 se aprobó el incremento del pago de CAFAE, ¿ Por otro lado en el año 2014, mediante Informe Nº 46-2014-ADM-SBPA de 12 de agosto, se solicita un incremento a la bonificación y otros por concepto de CAFAE al personal del régimen laboral 276, pago que se materializó según planilla de CAFAE de la Sociedad de Beneficencia Publica de Abancay del mes de agosto de 2014, debe entenderse que no existiría un acta de directorio o resolución presidencial que autorice dicho incremento. De lo precedente, se precisa que el recurrente adjunta documentación sustentatoria en 86 folios, los mismos que son parte integrante del expediente. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos pagos irregulares con fondos del CAFAE, a los servidores sujetos bajo el régimen laboral 276, de la Sociedad de Beneficencia Pública de Abancay, debido a que dichos pagos transgredirían las normas que regulan los lineamientos para el otorgamiento de pago y estimulo del CAFAE. Mediante denuncia interpuesta con Oficio Nº 86-2019-GG-SBA de 20 de diciembre de 2020 ante el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Abancay, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos pagos irregulares con fondos del CAFAE, a los servidores sujetos bajo el régimen laboral 276, de la Sociedad de Beneficencia Pública de Abancay, debido a que dichos pagos transgredirían las normas que regulan los lineamientos para el otorgamiento de pago y estimulo del CAFAE, al respecto, el Jefe de OCI, a través de Oficio Nº 004-2020-OCI-MPA-AP de 10 de enero de 2020, ingresado mediante Expediente N° 1520200000067, traslada la denuncia a la Gerencia Regional de Control Apurímac, sustentando que de acuerdo a Decreto Legislativo Nº 1411 la Sociedad de Beneficencia Publica se encuentra en la rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y no estaría bajo el alcance del OCI para la ejecución de servicios de control. En relación a la denuncia, el sr. Andrés Flores Meneses, quien en ese entonces ocupaba el cargo de Gerente General de la Beneficencia Pública de Abancay, manifiesta que se habrían realizado pagos irregulares con fondos del CAFAE, según el detalle siguiente: a) Mediante acta de reunión ordinaria de directorio de 19 de febrero de 2019 y Resolución Presidencial Nº 04-2019-SBPA-PD de fecha 22 de febrero de 2019, se aprobó el incremento del CAFAE a las planillas de los trabajadores sujetos al régimen laboral 276, este hecho habría sido objeto de la Opinión Legal Nº 05-As.Leg-SBA-2019 de 9 agosto de 2019 y la Opinión Legal Nº 28-As.Leg-SBA-2019 de 17 de octubre de 2019, en las que señalarían que el incremento de pago de CAFAÉ se efectuó en merito al Decreto Supremo 04-2018-EF, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, sin embargo, estos incrementos se habrían efectuando sin respetar las escalas base establecidas en los marcos normativos legales que señala la Ley respecto a pagos de incentivos únicos del CAFAE. b) Asimismo, el denunciante manifiesta que dicho accionar se dio en reiteradas ocasiones en periodos distintos: ¿ En el año 2017, con Resolución Presidencial Nº 07-2017-SBPA-PD de 16 de febrero de 2017 se aprobó incremento al CAFAE. ¿ Mediante Resolución Presidencial Nº 39-2016-SBPA-PD de fecha 2 de julio de 2016 se aprobó el incremento del pago de CAFAE, ¿ Por otro lado en el año 2014, mediante Informe Nº 46-2014-ADM-SBPA de 12 de agosto, se solicita un incremento a la bonificación y otros por concepto de CAFAE al personal del régimen laboral 276, pago que se materializó según planilla de CAFAE de la Sociedad de Beneficencia Publica de Abancay del mes de agosto de 2014, debe entenderse que no existiría un acta de directorio o resolución presidencial que autorice dicho incremento. De lo precedente, se precisa que el recurrente adjunta documentación sustentatoria en 86 folios, los mismos que son parte integrante del expediente. |
1520200000126-128206-46908.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Unidad Zonal Apurímac del Programa Trabaja Perú, en relación a la convocatoria para la contratación del servicio para la revisión de expedientes técnicos presentado por los organismos proponentes en la Unidad Zonal Apurímac, toda vez que, se realizó sin consignar fecha y hora de presentación de ofertas, y no cuenta con precio referencial. El denunciante solicita una intervención en la convocatoria realizada por el programa Trabaja Perú, Unidad Zonal Apurímac, debido a que, a criterio del recurrente estaría dirigida, debido a que no se consigna la fecha y hora de la presentación de las ofertas, además los Términos de Referencia no contienen un precio referencial. El recurrente adjunta 04 folios con los Términos de Referencia. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Unidad Zonal Apurímac del Programa Trabaja Perú, en relación a la convocatoria para la contratación del servicio para la revisión de expedientes técnicos presentado por los organismos proponentes en la Unidad Zonal Apurímac, toda vez que, se realizó sin consignar fecha y hora de presentación de ofertas, y no cuenta con precio referencial. El denunciante solicita una intervención en la convocatoria realizada por el programa Trabaja Perú, Unidad Zonal Apurímac, debido a que, a criterio del recurrente estaría dirigida, debido a que no se consigna la fecha y hora de la presentación de las ofertas, además los Términos de Referencia no contienen un precio referencial. El recurrente adjunta 04 folios con los Términos de Referencia. |
1520200000156-110903-37769.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio de saneamiento básico integral en los anexos de Huayo grande y Huayo chico, Pucurhuay, Iñirquipata, Huascaro, Patis y Tamboraccay del distrito de Curpahuasi, Provincia de Grau - Apurímac. La obra se estaría ejecutando sin un expediente técnico y a criterio del Consorcio a cargo, realizando trabajos de forma precaria y con desconocimiento de los beneficiarios; asimismo, los componentes de las unidades básicas de saneamiento (ubs, biogdigestores, caja de lodos y pozo percolador), se habrían instalado a distancias inadecuadas de las viviendas y muy próximos entre si, lo que no concuerda con lo manifestado por la empresa contratista. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio de saneamiento básico integral en los anexos de Huayo grande y Huayo chico, Pucurhuay, Iñirquipata, Huascaro, Patis y Tamboraccay del distrito de Curpahuasi, Provincia de Grau - Apurímac. La obra se estaría ejecutando sin un expediente técnico y a criterio del Consorcio a cargo, realizando trabajos de forma precaria y con desconocimiento de los beneficiarios; asimismo, los componentes de las unidades básicas de saneamiento (ubs, biogdigestores, caja de lodos y pozo percolador), se habrían instalado a distancias inadecuadas de las viviendas y muy próximos entre si, lo que no concuerda con lo manifestado por la empresa contratista. |
1520200000171-111448-38004.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios de salud del puesto de salud de Bacas y del puesto de salud de Totoray, distrito de Curahuasi - Abancay - Apurímac". La concepción del proyecto tal como se puede apreciar en el expediente técnico aprobado habría considerado como zona de intervención las localidades de Bacas y Totoray; sin embargo, la empresa contratista tras haber culminado los trabajos en la localidad de Totoray, habría iniciado trabajos en una localidad distinta a la programada, hecho que habría sido generado por decisión política del alcalde de la Municipalidad Distrital de Curahuasi. Este cambio de localización, no se encontraría respaldado con estudio técnicos, ni con la aprobación correspondiente, situación que vulneraría la naturaleza del proyecto, y el expediente técnico aprobado. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios de salud del puesto de salud de Bacas y del puesto de salud de Totoray, distrito de Curahuasi - Abancay - Apurímac". La concepción del proyecto tal como se puede apreciar en el expediente técnico aprobado habría considerado como zona de intervención las localidades de Bacas y Totoray; sin embargo, la empresa contratista tras haber culminado los trabajos en la localidad de Totoray, habría iniciado trabajos en una localidad distinta a la programada, hecho que habría sido generado por decisión política del alcalde de la Municipalidad Distrital de Curahuasi. Este cambio de localización, no se encontraría respaldado con estudio técnicos, ni con la aprobación correspondiente, situación que vulneraría la naturaleza del proyecto, y el expediente técnico aprobado. |
1520200000180-140845-53214.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la contratación de personal que no cumpliría con el perfil requerido en la convocatoria CAS N° 011-2019 de la Corte superior de justicia de Apurímac. Mediante denuncia ciudadana anónima realizada a través del expediente 1520200000180 del 06 de febrero del 2020, esta Subgerencia ha tomado conocimiento sobre presuntas irregularidades en la contratación de la señorita REYNA JANETH ROJAS YGNACIO personal que no cumpliría con el perfil requerido en la convocatoria CAS N° 011-2019 de la corte superior de justicia de Apurímac | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la contratación de personal que no cumpliría con el perfil requerido en la convocatoria CAS N° 011-2019 de la Corte superior de justicia de Apurímac. Mediante denuncia ciudadana anónima realizada a través del expediente 1520200000180 del 06 de febrero del 2020, esta Subgerencia ha tomado conocimiento sobre presuntas irregularidades en la contratación de la señorita REYNA JANETH ROJAS YGNACIO personal que no cumpliría con el perfil requerido en la convocatoria CAS N° 011-2019 de la corte superior de justicia de Apurímac |
1520200000200-127628-46624.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Turpay, relacionado a que, se habría otorgado indebidamente la conformidad de las ordenes de servicio N° 208 y 209 del 19 de diciembre del 2018, por el servicio de un contador público. A través del oficio N° 012-2020-A-MDT-GRAU, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Turpay remite el informe y actuados sobre los pagos indebidos efectuados por la entidad a la persona que se indica. En este documento se indica que se adjunta el informe y documentos consistentes en cartas de requerimiento, en forma reiterada, por la municipalidad al ex contador de la Municipalidad Distrital de Turpay, Armando Ramirez Ballon, donde se aprecia que el alcalde Rafael Velásquez Barra ordeno el pago a dicho profesional sin que haya cumplido con su trabajo, por lo que la entidad a remitido reiteradas solicitudes de devolución del pago indebido, sin embargo, este profesional no ha cumplido, muy a pesar de estar debidamente notificado, con la devolución de este pago, lo que demuestra una conducta desafiante, y conforme establece nuestro ordenamiento penal, esta conducta de los actores se encuentra tipificada como delito; por lo que, pongo de su conocimiento por ser un autoridad competente que tiene que tomar acciones legales. Se adjuntan los siguientes documentos: - Opinión Legal N° 02-2019-MWSL-ABOG-CH, del 19 de febrero de 2019, de asunto: Opinión legal sobre informe N°002-2019-ACM/Ab. - Carta N° 006-2019-A-MDT-GA, del 28 de marzo del 2019, de asunto: Notifica para la devolución de fondos por concepto de cobro indebido. - Informe N° 002-2019-ACM/Ab, del 05 de febrero del 2019, de asunto: Comunicación de pagos indebidos durante el año fiscal 2018 Exp. SIAF N° 593 y 616. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Turpay, relacionado a que, se habría otorgado indebidamente la conformidad de las ordenes de servicio N° 208 y 209 del 19 de diciembre del 2018, por el servicio de un contador público. A través del oficio N° 012-2020-A-MDT-GRAU, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Turpay remite el informe y actuados sobre los pagos indebidos efectuados por la entidad a la persona que se indica. En este documento se indica que se adjunta el informe y documentos consistentes en cartas de requerimiento, en forma reiterada, por la municipalidad al ex contador de la Municipalidad Distrital de Turpay, Armando Ramirez Ballon, donde se aprecia que el alcalde Rafael Velásquez Barra ordeno el pago a dicho profesional sin que haya cumplido con su trabajo, por lo que la entidad a remitido reiteradas solicitudes de devolución del pago indebido, sin embargo, este profesional no ha cumplido, muy a pesar de estar debidamente notificado, con la devolución de este pago, lo que demuestra una conducta desafiante, y conforme establece nuestro ordenamiento penal, esta conducta de los actores se encuentra tipificada como delito; por lo que, pongo de su conocimiento por ser un autoridad competente que tiene que tomar acciones legales. Se adjuntan los siguientes documentos: - Opinión Legal N° 02-2019-MWSL-ABOG-CH, del 19 de febrero de 2019, de asunto: Opinión legal sobre informe N°002-2019-ACM/Ab. - Carta N° 006-2019-A-MDT-GA, del 28 de marzo del 2019, de asunto: Notifica para la devolución de fondos por concepto de cobro indebido. - Informe N° 002-2019-ACM/Ab, del 05 de febrero del 2019, de asunto: Comunicación de pagos indebidos durante el año fiscal 2018 Exp. SIAF N° 593 y 616. |
1520200000402-118656-41536.0-1.0 | Presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Entidad, toda vez que se habría contratado de manera directa a la hija de la Jefa de la Microred Centenario. Asimismo, se habría contratado a través de DL 1057 a la esposa del Jefe de Administración. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Entidad, toda vez que se habría contratado de manera directa a la hija de la Jefa de la Microred Centenario. Asimismo, se habría contratado a través de DL 1057 a la esposa del Jefe de Administración. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Entidad, toda vez que se habría contratado de manera directa a la hija de la Jefa de la Microred Centenario. Asimismo, se habría contratado a través de DL 1057 a la esposa del Jefe de Administración. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Entidad, toda vez que se habría contratado de manera directa a la hija de la Jefa de la Microred Centenario. Asimismo, se habría contratado a través de DL 1057 a la esposa del Jefe de Administración. |
1520200000402-118656-41538.0-2.0 | Presuntas irregularidades cometidas en la Entidad, toda vez que se estaría otorgando la bonificación extraordinaria contemplada en el D.U. N° 026-2020 al personal con cargo directivo. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades cometidas en la Entidad, toda vez que se estaría otorgando la bonificación extraordinaria contemplada en el D.U. N° 026-2020 al personal con cargo directivo. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas en la Entidad, toda vez que se estaría otorgando la bonificación extraordinaria contemplada en el D.U. N° 026-2020 al personal con cargo directivo. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades cometidas en la Entidad, toda vez que se estaría otorgando la bonificación extraordinaria contemplada en el D.U. N° 026-2020 al personal con cargo directivo. |
1520200000418-117842-41039.0-1.0 | Irregularidades en el proceso de construcción de la obra Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego, sectores Chicucorral, Barrobamba, Huaturo, Hualpahuasi, Patachacra, Mayopata, Desague, Ñahui, Paltayhuaycco, Incahuasi, Patapata, Condorcunca, Algodonpampa, Vicausoncco, Chacapampa y Accopampa, comunidad de Cotarma, distrito de Pichirhua, ejecutado por el Gobierno Regional de Apurímac. El denunciante manifiesta que, existirían deficiencias técnicas en la ejecución de la obra Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego de los sectores Chicucorral, Barrobamba, Huaturo, Hualpahuasi, Patachacra, Mayopata, Desague, Ñahui, Paltayhuaycco, Incahuasi, Patapata, Condorcunca, Algodonpampa, Vicausoncco, Chacapampa y Accopampa, de la comunidad de Cotarma del Distrito de Pichirhua, Provincia de Abancay Región de Apurímac, con código SNIP N° 258979, ejecutado por la Unidad Ejecutora 004 Pro Desarrollo de Apurímac mediante administración directa. Resulta que en el sector de Accopampa estaría ejecutándose un reservorio, en el cual se habría verificado fisuras en el muro, además, se habría encontrado a trabajadores picando el mencionado muro. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Irregularidades en el proceso de construcción de la obra Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego, sectores Chicucorral, Barrobamba, Huaturo, Hualpahuasi, Patachacra, Mayopata, Desague, Ñahui, Paltayhuaycco, Incahuasi, Patapata, Condorcunca, Algodonpampa, Vicausoncco, Chacapampa y Accopampa, comunidad de Cotarma, distrito de Pichirhua, ejecutado por el Gobierno Regional de Apurímac. El denunciante manifiesta que, existirían deficiencias técnicas en la ejecución de la obra Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego de los sectores Chicucorral, Barrobamba, Huaturo, Hualpahuasi, Patachacra, Mayopata, Desague, Ñahui, Paltayhuaycco, Incahuasi, Patapata, Condorcunca, Algodonpampa, Vicausoncco, Chacapampa y Accopampa, de la comunidad de Cotarma del Distrito de Pichirhua, Provincia de Abancay Región de Apurímac, con código SNIP N° 258979, ejecutado por la Unidad Ejecutora 004 Pro Desarrollo de Apurímac mediante administración directa. Resulta que en el sector de Accopampa estaría ejecutándose un reservorio, en el cual se habría verificado fisuras en el muro, además, se habría encontrado a trabajadores picando el mencionado muro. |
1520200000418-117842-41040.0-2.0 | Irregularidades en la obra Mejoramiento del sistema de riego de los sectores de Chicucorral, Barrobamba, Huaturo, Hualpahuasi, Patachacra, Mayopata, Desague, Ñahui, Paltayhuaycco, Incahuasi, Patapata, Condorcunca, Algodonpampa, Vicausoncco, Chacapampa y Accopampa, comunidad de Cotarma, distrito de Pichirhua, toda vez que, la comunidad no estaría de acuerdo con la rendición de cuentas. El denunciante manifiesta que, en el mes de enero del 2020, se realizó una asamblea pública y rendición de cuenta sobre la ejecución de la obra Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego de los sectores Chicucorral, Barrobamba, Huaturo, Hualpahuasi, Patachacra, Mayopata, Desague, Ñahui, Paltayhuaycco, Incahuasi, Patapata, Condorcunca, Algodonpampa, Vicausoncco, Chacapampa y Accopampa, de la comunidad de Cotarma del Distrito de Pichirhua, Provincia de Abancay Región de Apurímac, con código SNIP N° 258979, ejecutado por la Unidad Ejecutora 004 Pro Desarrollo de Apurímac mediante administración directa. La comunidad beneficiaria de la obra no estaría de acuerdo con esta rendición, sugiriendo un trabajo de calidad, mas audiencias públicas detallando los aspectos técnicos de la obra, rotación del personal cada 03 meses por los beneficios de Seguro Social, cumplimiento de la seguridad en obra y que se cumpla el horario de 8 horas diarias. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Irregularidades en la obra Mejoramiento del sistema de riego de los sectores de Chicucorral, Barrobamba, Huaturo, Hualpahuasi, Patachacra, Mayopata, Desague, Ñahui, Paltayhuaycco, Incahuasi, Patapata, Condorcunca, Algodonpampa, Vicausoncco, Chacapampa y Accopampa, comunidad de Cotarma, distrito de Pichirhua, toda vez que, la comunidad no estaría de acuerdo con la rendición de cuentas. El denunciante manifiesta que, en el mes de enero del 2020, se realizó una asamblea pública y rendición de cuenta sobre la ejecución de la obra Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego de los sectores Chicucorral, Barrobamba, Huaturo, Hualpahuasi, Patachacra, Mayopata, Desague, Ñahui, Paltayhuaycco, Incahuasi, Patapata, Condorcunca, Algodonpampa, Vicausoncco, Chacapampa y Accopampa, de la comunidad de Cotarma del Distrito de Pichirhua, Provincia de Abancay Región de Apurímac, con código SNIP N° 258979, ejecutado por la Unidad Ejecutora 004 Pro Desarrollo de Apurímac mediante administración directa. La comunidad beneficiaria de la obra no estaría de acuerdo con esta rendición, sugiriendo un trabajo de calidad, mas audiencias públicas detallando los aspectos técnicos de la obra, rotación del personal cada 03 meses por los beneficios de Seguro Social, cumplimiento de la seguridad en obra y que se cumpla el horario de 8 horas diarias. |
1520200000461-118504-41707.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Procedimiento Especial de Selección n.° 001-2020-MPCT, convocado por la Municipalidad Provincial de Cotabambas, toda vez que el comité de selección habría considerado exigible documentación no considerada en las bases para la admisión de ofertas y habría evaluado de manera defectuosa la ubicación del domicilio legal de los postores. Mediante denuncia ingresada por mesa de partes virtual de fecha 07 de setiembre de 2020, que ingresó al canal de denuncias con Expediente n.° 1520200000461 el 08 de setiembre de 2020, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior que la Municipalidad Provincial de Cotabambas convocó el Procedimiento Especial de Selección n.° 001-2020-MPCT, para la contratación del "Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal trayectoria: EMP. PE-3S F - Cementerio Queuña - Anta Anta - trayectoria: EMP. AP-962 (Vivero Forestal Humapalcca) - Ccaiccopampa - trayectoria: EMP. AP-962 - Queuña - Huayhualla - trayectoria: EMP. AP-962 - Huancah.", con un valor referencial de S/ 2,990,489.95. Procedimiento especial de selección en el marco del Decreto de Urgencia n.° 070-2020, que establece medidas extraordinarias para la reactivación económica ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19, que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales el mantenimiento periódico y rutinario de las vías nacionales, departamentales y vecinales. El denunciante refiere que su representada, Servicios de Ingeniería y Contratistas Generales S.A.C. - Seinco S.A.C., se registró como postor en dicho proceso e indica que, respecto a la actuación del comité de selección en la evaluación de las ofertas y otorgamiento de la buena pro: "(...) El Órgano Conductor ha vulnerado los principios de la Ley de Contrataciones, ha transgredido las disposiciones del Anexo 16 del Decreto de Urgencia N° 070-2020, al ejercer de manera abusiva, arbitraria e ilegal sus facultades, viciando con nulidad el referido procedimiento por dos decisiones: 1. Respecto a la descalificación de nuestra oferta (...) hemos detectado que el conductor de este proceso especial de selección ha incurrido en una indebida calificación de nuestra oferta, siendo el principal cuestionamiento, la indebida e inexistente motivación de descalificación. (...) según la entidad por no presentar la acreditación del equipamiento estratégico y el equipo profesional. (...) 2. Respecto a la defectuosa e/o indebido otorgamiento de bonificación por colindancia a los postores admitidos (...) en primer lugar, en el caso de los postores ALBERTO CAYLLAHUA SALAZAR, FREDY CAYLLAHUA SALAZAR, Y ROGER CHIRINOS CHAVER, de la revisión de sus constancias del RNP, es imposible determinar la ubicación o domicilio registrada (...) De otro lado, (...) de la revisión de todos los postores cuyas ofertas económicas fueron evaluadas, damos cuenta que de los 5 postores a los que no se les otorgó la bonificación por colindancia, al menos uno de ellos si se encuentra dentro de la zonificación que califica como colindancia para el presente procedimiento. (...)" En este contexto, el recurrente solicita que esta Entidad Fiscalizadora Superior tome conocimiento de los hechos, supervise y/o inicie bajo su cargo las acciones de control correspondientes. Asimismo, adjunta a su denuncia el Acta de Admisión, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento Especial de Selección N° 001-2020-MPCT Primera Convocatoria. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Procedimiento Especial de Selección n.° 001-2020-MPCT, convocado por la Municipalidad Provincial de Cotabambas, toda vez que el comité de selección habría considerado exigible documentación no considerada en las bases para la admisión de ofertas y habría evaluado de manera defectuosa la ubicación del domicilio legal de los postores. Mediante denuncia ingresada por mesa de partes virtual de fecha 07 de setiembre de 2020, que ingresó al canal de denuncias con Expediente n.° 1520200000461 el 08 de setiembre de 2020, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior que la Municipalidad Provincial de Cotabambas convocó el Procedimiento Especial de Selección n.° 001-2020-MPCT, para la contratación del "Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal trayectoria: EMP. PE-3S F - Cementerio Queuña - Anta Anta - trayectoria: EMP. AP-962 (Vivero Forestal Humapalcca) - Ccaiccopampa - trayectoria: EMP. AP-962 - Queuña - Huayhualla - trayectoria: EMP. AP-962 - Huancah.", con un valor referencial de S/ 2,990,489.95. Procedimiento especial de selección en el marco del Decreto de Urgencia n.° 070-2020, que establece medidas extraordinarias para la reactivación económica ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19, que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales el mantenimiento periódico y rutinario de las vías nacionales, departamentales y vecinales. El denunciante refiere que su representada, Servicios de Ingeniería y Contratistas Generales S.A.C. - Seinco S.A.C., se registró como postor en dicho proceso e indica que, respecto a la actuación del comité de selección en la evaluación de las ofertas y otorgamiento de la buena pro: "(...) El Órgano Conductor ha vulnerado los principios de la Ley de Contrataciones, ha transgredido las disposiciones del Anexo 16 del Decreto de Urgencia N° 070-2020, al ejercer de manera abusiva, arbitraria e ilegal sus facultades, viciando con nulidad el referido procedimiento por dos decisiones: 1. Respecto a la descalificación de nuestra oferta (...) hemos detectado que el conductor de este proceso especial de selección ha incurrido en una indebida calificación de nuestra oferta, siendo el principal cuestionamiento, la indebida e inexistente motivación de descalificación. (...) según la entidad por no presentar la acreditación del equipamiento estratégico y el equipo profesional. (...) 2. Respecto a la defectuosa e/o indebido otorgamiento de bonificación por colindancia a los postores admitidos (...) en primer lugar, en el caso de los postores ALBERTO CAYLLAHUA SALAZAR, FREDY CAYLLAHUA SALAZAR, Y ROGER CHIRINOS CHAVER, de la revisión de sus constancias del RNP, es imposible determinar la ubicación o domicilio registrada (...) De otro lado, (...) de la revisión de todos los postores cuyas ofertas económicas fueron evaluadas, damos cuenta que de los 5 postores a los que no se les otorgó la bonificación por colindancia, al menos uno de ellos si se encuentra dentro de la zonificación que califica como colindancia para el presente procedimiento. (...)" En este contexto, el recurrente solicita que esta Entidad Fiscalizadora Superior tome conocimiento de los hechos, supervise y/o inicie bajo su cargo las acciones de control correspondientes. Asimismo, adjunta a su denuncia el Acta de Admisión, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento Especial de Selección N° 001-2020-MPCT Primera Convocatoria. |
1520200000550-121384-43241.0-1.0 | Presuntas irregularidades cometidas en la Entidad, toda vez que, se habría trasladado a los pacientes COVID sin sustento, alquilar innecesariamente instalaciones precarias, perdida de pruebas serológicas y equipos de protección, se contrato personal médico que habría realizado actividades que no les correspondía, y el director de la Entidad habría usado el vehículo oficial para fines particulares. Mediante expediente n.° 1520200000550, con fecha 16 de octubre del 2020, el denunciante hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades cometidas en el Hospital II Es Salud Abancay, región Apurímac, tales como: 1) El traslado de pacientes COVID en el mes de setiembre del presente año, hacia el nuevo hospital de Es Salud Abancay, sin considerarse un informe técnico de por medio, y con ello se genero una cuantiosa inversión económica. 2) Una vez trasladados los pacientes, y en función a la estadística de 20 pacientes, se gestiono el alquiler de infraestructuras en condiciones precarias, para atender 50 pacientes, generando así un contrato que el Estado debió asumir. Dicho alquiler no se justifica, toda vez que el antiguo hospital tiene capacidad para albergar a más de 50 pacientes en hospitalización. 3) Se habrían desaparecido más de 10000 pruebas serológicas por un valor aproximado de S/ 166000.00, y para justificar dicha perdida se habría adquirido irregularmente 15000 pruebas rápidas a un costo muy por encima del promedio nacional. Asimismo, se habría perdido mascarillas, toda vez que había en cantidad suficiente para distribuir a todo el personal asistencial del Hospital II de Es Salud Abancay e inclusive se tuvo donaciones por parte de las empresas mineras de la zona. 4) Se contrato a más de 70 profesionales médicos para atender a pacientes COVID 19; sin embargo, solo realizaron actividades de toma de pruebas serológicas. 5) El director del Hospital II Es Salud Abancay, Sr. David Oswaldo Orihuela Manrique, habría utilizado el vehículo oficial de la entidad, para trasladar a personal de confianza y movilizarse diariamente desde y hacia sus domicilios. Asimismo, se indica que el denunciante presenta documentos sustentatorios de lo referido: * Factura por la compra de 15000 pruebas rápidas | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas en la Entidad, toda vez que, se habría trasladado a los pacientes COVID sin sustento, alquilar innecesariamente instalaciones precarias, perdida de pruebas serológicas y equipos de protección, se contrato personal médico que habría realizado actividades que no les correspondía, y el director de la Entidad habría usado el vehículo oficial para fines particulares. Mediante expediente n.° 1520200000550, con fecha 16 de octubre del 2020, el denunciante hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades cometidas en el Hospital II Es Salud Abancay, región Apurímac, tales como: 1) El traslado de pacientes COVID en el mes de setiembre del presente año, hacia el nuevo hospital de Es Salud Abancay, sin considerarse un informe técnico de por medio, y con ello se genero una cuantiosa inversión económica. 2) Una vez trasladados los pacientes, y en función a la estadística de 20 pacientes, se gestiono el alquiler de infraestructuras en condiciones precarias, para atender 50 pacientes, generando así un contrato que el Estado debió asumir. Dicho alquiler no se justifica, toda vez que el antiguo hospital tiene capacidad para albergar a más de 50 pacientes en hospitalización. 3) Se habrían desaparecido más de 10000 pruebas serológicas por un valor aproximado de S/ 166000.00, y para justificar dicha perdida se habría adquirido irregularmente 15000 pruebas rápidas a un costo muy por encima del promedio nacional. Asimismo, se habría perdido mascarillas, toda vez que había en cantidad suficiente para distribuir a todo el personal asistencial del Hospital II de Es Salud Abancay e inclusive se tuvo donaciones por parte de las empresas mineras de la zona. 4) Se contrato a más de 70 profesionales médicos para atender a pacientes COVID 19; sin embargo, solo realizaron actividades de toma de pruebas serológicas. 5) El director del Hospital II Es Salud Abancay, Sr. David Oswaldo Orihuela Manrique, habría utilizado el vehículo oficial de la entidad, para trasladar a personal de confianza y movilizarse diariamente desde y hacia sus domicilios. Asimismo, se indica que el denunciante presenta documentos sustentatorios de lo referido: * Factura por la compra de 15000 pruebas rápidas |
1520200000573-121982-43635.0-1.0 | Presuntas irregularidades relacionada a la entrega de información, solicitada en reiteradas veces sobre la transferencia de cargo de la Municipalidad Provincial de Antabamba. El denunciante pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades relacionada a la entrega de información, solicitada en reiteradas veces sobre la transferencia de cargo de la Municipalidad Provincial de Antabamba. Asimismo, el ciudadano manifiesta que la gestión actual (2019-2022), encabezada por la alcaldesa Roció Choquehuanca Narváez, no hizo entrega de ningún documento solicitado a la fecha, presumiendo que existiría una colusión entre la alcaldesa actual y el ex alcalde Oscar Erasmo Paniura Navarro, debido a que la alcaldesa actual fue proveedora desde el año 2015 a la Municipalidad Provincial de Antabamba de la gestión anterior, correspondiente al periodo 2015 a 2018, | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades relacionada a la entrega de información, solicitada en reiteradas veces sobre la transferencia de cargo de la Municipalidad Provincial de Antabamba. El denunciante pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades relacionada a la entrega de información, solicitada en reiteradas veces sobre la transferencia de cargo de la Municipalidad Provincial de Antabamba. Asimismo, el ciudadano manifiesta que la gestión actual (2019-2022), encabezada por la alcaldesa Roció Choquehuanca Narváez, no hizo entrega de ningún documento solicitado a la fecha, presumiendo que existiría una colusión entre la alcaldesa actual y el ex alcalde Oscar Erasmo Paniura Navarro, debido a que la alcaldesa actual fue proveedora desde el año 2015 a la Municipalidad Provincial de Antabamba de la gestión anterior, correspondiente al periodo 2015 a 2018, |
1520200000573-121982-43636.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la entrega de información solicitada en reiteradas veces, relacionadas a obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Antabamba (Gestión 2015-2018). El denunciante pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la entrega de información solicitada en reiteradas veces, relacionadas a obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Antabamba (Gestión 2015-2018). Asimismo, el ciudadano manifiesta que la gestión anterior (2015-2018), encabezada por el exalcalde Oscar Erasmo Paniura Navarro, según indica se negó rotundamente a entregar la información solicitada referente a expedientes técnicos de obras ejecutadas, planillas de pagos, hoja de tareos, valorización físico financiero y liquidación de obras. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la entrega de información solicitada en reiteradas veces, relacionadas a obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Antabamba (Gestión 2015-2018). El denunciante pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la entrega de información solicitada en reiteradas veces, relacionadas a obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Antabamba (Gestión 2015-2018). Asimismo, el ciudadano manifiesta que la gestión anterior (2015-2018), encabezada por el exalcalde Oscar Erasmo Paniura Navarro, según indica se negó rotundamente a entregar la información solicitada referente a expedientes técnicos de obras ejecutadas, planillas de pagos, hoja de tareos, valorización físico financiero y liquidación de obras. |
1520200000573-121982-43653.0-3.0 | Presunto incumplimiento en la rendición de viáticos y habilitos del año 2015 y 2016 de la Municipalidad Provincial de Antabamba. El denunciante pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presunto incumplimiento en la rendición de viáticos y habilitos del año 2015 y 2016 de la Municipalidad Provincial de Antabamba. Asimismo, el ciudadano manifiesta que la gestión anterior (2015-2018), encabezada por el exalcalde Oscar Erasmo Paniura Navarro y funcionarios de la entidad no habrían realizado dicha rendición de los viáticos otorgados | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento en la rendición de viáticos y habilitos del año 2015 y 2016 de la Municipalidad Provincial de Antabamba. El denunciante pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presunto incumplimiento en la rendición de viáticos y habilitos del año 2015 y 2016 de la Municipalidad Provincial de Antabamba. Asimismo, el ciudadano manifiesta que la gestión anterior (2015-2018), encabezada por el exalcalde Oscar Erasmo Paniura Navarro y funcionarios de la entidad no habrían realizado dicha rendición de los viáticos otorgados |
1520200000573-121982-43655.0-4.0 | Presuntas irregularidades en el pago total del Servicio de reconstrucción de badenes y muro de contención en el camino vecinal tramo Huancapampa-El oro- Pachaconas, sin haber culminado la ejecución y/o cumplir las estipulaciones contractuales, en la Municipalidad Provincial de Antabamba. El denunciante pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en el pago total del Servicio de reconstrucción de badenes y muro de contención en el camino vecinal tramo Huancapampa-El oro-Pachaconas, sin haber culminado la prestación del servicio y/o cumplir las estipulaciones contractuales, en la Municipalidad Provincial de Antabamba. Aunado a ello, el ciudadano manifiesta que el servicio fue realizado por el contratista Transportes Vera, representado por Ludmir Vera Soto. Asimismo, indica que el subgerente de infraestructura observo el incumplimiento del contrato y peso se a ello, se realizó el pago del 100% del monto contractual. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el pago total del Servicio de reconstrucción de badenes y muro de contención en el camino vecinal tramo Huancapampa-El oro- Pachaconas, sin haber culminado la ejecución y/o cumplir las estipulaciones contractuales, en la Municipalidad Provincial de Antabamba. El denunciante pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en el pago total del Servicio de reconstrucción de badenes y muro de contención en el camino vecinal tramo Huancapampa-El oro-Pachaconas, sin haber culminado la prestación del servicio y/o cumplir las estipulaciones contractuales, en la Municipalidad Provincial de Antabamba. Aunado a ello, el ciudadano manifiesta que el servicio fue realizado por el contratista Transportes Vera, representado por Ludmir Vera Soto. Asimismo, indica que el subgerente de infraestructura observo el incumplimiento del contrato y peso se a ello, se realizó el pago del 100% del monto contractual. |
1520200000573-121982-43657.0-5.0 | Presuntas irregularidades en el pago total del servicio Cambio del Tablero de madera del puente calicanto en el camino vecinal Huancapampa-El oro-Pachaconas, sin haber culminado la ejecución y/o cumplir las estipulaciones contractuales, en la Municipalidad Provincial de Antabamba. El denunciante pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en el pago total del servicio Cambio del Tablero de madera del puente calicanto en el camino vecinal Huancapampa-El oro-Pachaconas, sin haber culminado la ejecución y/o cumplir las estipulaciones contractuales, en la Municipalidad Provincial de Antabamba. Aunado a ello, el ciudadano manifiesta que el servicio fue realizado por el contratista Transportes Vera, representado por Ludmir Vera Soto. Asimismo, indica que el gerente general IVP-Antabamba, informo irregularidades en la ejecución del servicio. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el pago total del servicio Cambio del Tablero de madera del puente calicanto en el camino vecinal Huancapampa-El oro-Pachaconas, sin haber culminado la ejecución y/o cumplir las estipulaciones contractuales, en la Municipalidad Provincial de Antabamba. El denunciante pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en el pago total del servicio Cambio del Tablero de madera del puente calicanto en el camino vecinal Huancapampa-El oro-Pachaconas, sin haber culminado la ejecución y/o cumplir las estipulaciones contractuales, en la Municipalidad Provincial de Antabamba. Aunado a ello, el ciudadano manifiesta que el servicio fue realizado por el contratista Transportes Vera, representado por Ludmir Vera Soto. Asimismo, indica que el gerente general IVP-Antabamba, informo irregularidades en la ejecución del servicio. |
1520200000573-121982-43659.0-6.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto Mejoramiento del servicio educativo de las I.E.I N° 747, 1055, 1056 de oropesa; 797 de Huaquirca; 188, 551, 664 y 748 de Antabamba; 031 de Pachaconas y 798 de Juan Espinoza Medrano de la Provincia de Antabamba-Apurímac, quedando obras inconclusas, ejecutada por la Municipalidad Provincial de Antabamba. El denunciante pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto Mejoramiento del servicio educativo de las I.E.I N° 747, 1055, 1056 de oropesa; 797 de Huaquirca; 188, 551, 664 y 748 de Antabamba; 031 de Pachaconas y 798 de Juan Espinoza Medrano de la Provincia de Antabamba-Apurímac, quedando obras inconclusas, ejecutada por la Municipalidad Provincial de Antabamba. Aunado a ello, el ciudadano manifiesta que el proyecto contempla 9 obras de infraestructura educativa inicial en distintas localidades de la provincia de Antabamba, y que todas ellas a la fecha están inconclusas, pese a que se asignó el monto de S/.12,130,581.92 para su ejecución. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto Mejoramiento del servicio educativo de las I.E.I N° 747, 1055, 1056 de oropesa; 797 de Huaquirca; 188, 551, 664 y 748 de Antabamba; 031 de Pachaconas y 798 de Juan Espinoza Medrano de la Provincia de Antabamba-Apurímac, quedando obras inconclusas, ejecutada por la Municipalidad Provincial de Antabamba. El denunciante pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto Mejoramiento del servicio educativo de las I.E.I N° 747, 1055, 1056 de oropesa; 797 de Huaquirca; 188, 551, 664 y 748 de Antabamba; 031 de Pachaconas y 798 de Juan Espinoza Medrano de la Provincia de Antabamba-Apurímac, quedando obras inconclusas, ejecutada por la Municipalidad Provincial de Antabamba. Aunado a ello, el ciudadano manifiesta que el proyecto contempla 9 obras de infraestructura educativa inicial en distintas localidades de la provincia de Antabamba, y que todas ellas a la fecha están inconclusas, pese a que se asignó el monto de S/.12,130,581.92 para su ejecución. |
1520200000573-121982-43667.0-7.0 | Presuntos delitos cometidos por el ex alcalde en relación al presupuesto recibido de la distribución de las regalías contractuales - proyecto minero las bambas, en la Municipalidad Provincial de Antabamba. El denunciante manifiesta que el exalcalde Oscar Panihuara Navarro habría cometido el delito de peculado doloso agravado, colusión y concusión agravada y corrupción de funcionarios públicos del presupuesto de la distribución de las regalías contractuales - proyecto minero las bambas, siendo la suma que recibió la entidad desde el año 2016, 2017 y 2018 de S/. 2217,243,71. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos delitos cometidos por el ex alcalde en relación al presupuesto recibido de la distribución de las regalías contractuales - proyecto minero las bambas, en la Municipalidad Provincial de Antabamba. El denunciante manifiesta que el exalcalde Oscar Panihuara Navarro habría cometido el delito de peculado doloso agravado, colusión y concusión agravada y corrupción de funcionarios públicos del presupuesto de la distribución de las regalías contractuales - proyecto minero las bambas, siendo la suma que recibió la entidad desde el año 2016, 2017 y 2018 de S/. 2217,243,71. |
1520200000573-121982-43671.0-8.0 | Presunta omisión de funciones de la alcaldesa por no denunciar a la autoridad competente sobre los supuestos delitos cometidos por el ex alcalde de la municipalidad provincial de Antabamba. El denunciante manifiesta, que la alcaldesa a omitido denunciar a la autoridad competente sobre los supuestos delitos cometidos por el ex alcalde de la municipalidad provincial de Antabamba Oscar E. Paniura Navarro en contra de la administración pública. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta omisión de funciones de la alcaldesa por no denunciar a la autoridad competente sobre los supuestos delitos cometidos por el ex alcalde de la municipalidad provincial de Antabamba. El denunciante manifiesta, que la alcaldesa a omitido denunciar a la autoridad competente sobre los supuestos delitos cometidos por el ex alcalde de la municipalidad provincial de Antabamba Oscar E. Paniura Navarro en contra de la administración pública. |
1520200000591-122621-44252.0-1.0 | Presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Antabamba, quien habría contratado personal de forma directa sin que dichas personas tengan la experiencia requerida para el puesto. Mediante Expediente N° 1520200000591, el ciudadano pone de conocimiento, presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Antabamba, quien habría contratado personal de forma directa sin que dichas personas tengan experiencia requerida para el puesto. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Antabamba, quien habría contratado personal de forma directa sin que dichas personas tengan la experiencia requerida para el puesto. Mediante Expediente N° 1520200000591, el ciudadano pone de conocimiento, presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Antabamba, quien habría contratado personal de forma directa sin que dichas personas tengan experiencia requerida para el puesto. |
1520200000591-122621-44253.0-2.0 | Presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Antabamba, quien vendría haciendo uso de la camioneta de la entidad para fines personales. Mediante denuncia anónima con Expediente N° 1520200000591, se hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Antabamba, quien vendría haciendo uso de la camioneta de la entidad para fines personales. Al respecto, adjunta como documentos probatorios de la denuncia: - 2 fotografía de las camionetas con placa EGG-374 y B9B-790, donde en la descripción se menciona que dichos vehículos se encontraban estacionados afuera de la propiedad del padre de la alcaldesa, indicando como fecha del hecho el 25 de abril del 2020. - 1 fotografía donde en la descripción se señala que se aprecia al Sr. Julio Valenzuela, luego de descargar los víveres de las camionetas de la municipalidad y se dirigía a encontrarse con la alcaldesa en la propiedad de su padre. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Antabamba, quien vendría haciendo uso de la camioneta de la entidad para fines personales. Mediante denuncia anónima con Expediente N° 1520200000591, se hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Antabamba, quien vendría haciendo uso de la camioneta de la entidad para fines personales. Al respecto, adjunta como documentos probatorios de la denuncia: - 2 fotografía de las camionetas con placa EGG-374 y B9B-790, donde en la descripción se menciona que dichos vehículos se encontraban estacionados afuera de la propiedad del padre de la alcaldesa, indicando como fecha del hecho el 25 de abril del 2020. - 1 fotografía donde en la descripción se señala que se aprecia al Sr. Julio Valenzuela, luego de descargar los víveres de las camionetas de la municipalidad y se dirigía a encontrarse con la alcaldesa en la propiedad de su padre. |
1520200000591-122621-44254.0-3.0 | Presuntas irregularidades en la entrega de información solicitada a la Municipalidad Provincial de Antabamba en reiteradas veces, de la gestión 2015 - 2018, sobre expedientes técnicos de las obras ejecutadas, planillas de pagos, hoja de tareas, valorización físico financiero y liquidación de obras. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades en la entrega de información solicitada a la Municipalidad Provincial de Antabamba en reiteradas veces, de la gestión 2015 - 2018, sobre expedientes técnicos de las obras ejecutadas, planillas de pagos, hoja de tareos, valorización físico financiero y liquidación de obras. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la entrega de información solicitada a la Municipalidad Provincial de Antabamba en reiteradas veces, de la gestión 2015 - 2018, sobre expedientes técnicos de las obras ejecutadas, planillas de pagos, hoja de tareas, valorización físico financiero y liquidación de obras. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades en la entrega de información solicitada a la Municipalidad Provincial de Antabamba en reiteradas veces, de la gestión 2015 - 2018, sobre expedientes técnicos de las obras ejecutadas, planillas de pagos, hoja de tareos, valorización físico financiero y liquidación de obras. |
1520200000591-122621-44255.0-4.0 | Presunta sobrevalorización cometida por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Antabamba, en relación a la compra de una camioneta 4x4 por el monto de S/ 149,000.00. El denunciante manifiesta presunta sobrevalorización cometida por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Antabamba, en relación a la compra de una camioneta 4x4 por el monto de S/ 149,000.00. Asimismo, se señala que no se presenta documentos sustentatorios que respalden lo manifestado. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta sobrevalorización cometida por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Antabamba, en relación a la compra de una camioneta 4x4 por el monto de S/ 149,000.00. El denunciante manifiesta presunta sobrevalorización cometida por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Antabamba, en relación a la compra de una camioneta 4x4 por el monto de S/ 149,000.00. Asimismo, se señala que no se presenta documentos sustentatorios que respalden lo manifestado. |
1520200000591-122621-44260.0-5.0 | Presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Antabamba, respecto a la ejecución de los proyectos Mejoramiento de los servicios de salud, Mejoramiento de los servicios del mercado y Mantenimiento vial rutinario y periódico de los caminos vecinales, los cuales no presentarían avances físicos financieros. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Antabamba, respecto a la ejecución de los proyectos Mejoramiento de los servicios de salud, Mejoramiento de los servicios del mercado y Mantenimiento vial rutinario y periódico de los caminos vecinales, los cuales no presentarían avances físicos financieros. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Antabamba, respecto a la ejecución de los proyectos Mejoramiento de los servicios de salud, Mejoramiento de los servicios del mercado y Mantenimiento vial rutinario y periódico de los caminos vecinales, los cuales no presentarían avances físicos financieros. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Antabamba, respecto a la ejecución de los proyectos Mejoramiento de los servicios de salud, Mejoramiento de los servicios del mercado y Mantenimiento vial rutinario y periódico de los caminos vecinales, los cuales no presentarían avances físicos financieros. |
1520200000591-122621-44261.0-6.0 | Presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Antabamba, respecto a la ejecución de los proyectos Camino Vecinal con Mantenimiento Vial, Creación de Acceso del Tramo Llocllascca Ccata - Uchuycondori - Ccotaccasa, Distrito de Antabamba, Cerco Perimétrico enmallado del sector Antabamba y Lloqqueccasa - Ccoya y canales de irrigación. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Antabamba, respecto a la ejecución de los proyectos Camino Vecinal con Mantenimiento Vial, Creación de Acceso del Tramo Llocllascca Ccata - Uchuycondori - Ccotaccasa, Distrito de Antabamba, Cerco Perimétrico enmallado del sector Antabamba y Lloqqueccasa - Ccoya y canales de irrigación; por lo que pide que se verifique en el lugar de los hechos. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Antabamba, respecto a la ejecución de los proyectos Camino Vecinal con Mantenimiento Vial, Creación de Acceso del Tramo Llocllascca Ccata - Uchuycondori - Ccotaccasa, Distrito de Antabamba, Cerco Perimétrico enmallado del sector Antabamba y Lloqqueccasa - Ccoya y canales de irrigación. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Antabamba, respecto a la ejecución de los proyectos Camino Vecinal con Mantenimiento Vial, Creación de Acceso del Tramo Llocllascca Ccata - Uchuycondori - Ccotaccasa, Distrito de Antabamba, Cerco Perimétrico enmallado del sector Antabamba y Lloqqueccasa - Ccoya y canales de irrigación; por lo que pide que se verifique en el lugar de los hechos. |
1520200000591-122621-44264.0-7.0 | Presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Antabamba, en relación a la distribución en forma mensual de las regalías contractuales del proyecto minero Las Bambas. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Antabamba, en relación a la distribución en forma mensual de las regalías contractuales del proyecto minero Las Bambas, por lo que pide que se verifique las obras ejecutadas y las valorizaciones. Asimismo, se señala que del documento adjunto respecto a los montos recibidos de regalías del proyecto minero Las Bambas, este corresponde al año 2018. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Antabamba, en relación a la distribución en forma mensual de las regalías contractuales del proyecto minero Las Bambas. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades cometidas por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Antabamba, en relación a la distribución en forma mensual de las regalías contractuales del proyecto minero Las Bambas, por lo que pide que se verifique las obras ejecutadas y las valorizaciones. Asimismo, se señala que del documento adjunto respecto a los montos recibidos de regalías del proyecto minero Las Bambas, este corresponde al año 2018. |
1520200000724-123375-44545.0-1.0 | Presuntas irregularidades cometidas por un médico de la Entidad, quien estaría ofreciendo puestos de trabajo a cambio de dinero. Mediante oficio N° 1532-2020-DG-DIRESA-AP del 27 de noviembre del 2020, el Director General de Salud Apurímac, pone de conocimiento, presuntas irregularidades cometidas por un médico de la Entidad, quien estaría ofreciendo puestos de trabajo a cambio de dinero. Asimismo, adjunta el correo electrónico donde el denunciante señala que él pagó para acceder a un puesto de trabajo, pero que le habían comunicado que solo trabajaría hasta octubre, pese a que le prometieron que el trabajo seria hasta el mes de diciembre, hecho que le ocasionaría un gran perjuicio; además menciona la existencia de otros casos similares que accedieron a trabajo en la entidad previo pago realizado a dicho médico. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por un médico de la Entidad, quien estaría ofreciendo puestos de trabajo a cambio de dinero. Mediante oficio N° 1532-2020-DG-DIRESA-AP del 27 de noviembre del 2020, el Director General de Salud Apurímac, pone de conocimiento, presuntas irregularidades cometidas por un médico de la Entidad, quien estaría ofreciendo puestos de trabajo a cambio de dinero. Asimismo, adjunta el correo electrónico donde el denunciante señala que él pagó para acceder a un puesto de trabajo, pero que le habían comunicado que solo trabajaría hasta octubre, pese a que le prometieron que el trabajo seria hasta el mes de diciembre, hecho que le ocasionaría un gran perjuicio; además menciona la existencia de otros casos similares que accedieron a trabajo en la entidad previo pago realizado a dicho médico. |
1520200000725-123380-44547.0-1.0 | Presuntas irregularidades cometidas por la esposa del ex Director de la Entidad, quien también es servidora de la DIRESA; toda vez que abusando del cargo de su esposo, habría direccionado varias contrataciones así como habría colocado a varios conocidos en puestos de trabajo. Mediante oficio N° 1531-2020-DG-DIRESA-AP del 27 de noviembre del 2020, el Director General de Salud Apurímac, pone de conocimiento, presuntas irregularidades cometidas por la esposa del ex Director de la Entidad, quien también es servidora de la DIRESA; toda vez que abusando del cargo de su esposo, habría direccionado varias contrataciones así como habría colocado a varios conocidos en puestos de trabajo. Asimismo, adjunta el correo electrónico donde el denunciante menciona que dicha señora extorsiona a los funcionarios de la entidad, con la amenaza que los despedirán si no asisten a las reuniones programadas por ella, en su calidad de Secretaria General del Sindicato. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por la esposa del ex Director de la Entidad, quien también es servidora de la DIRESA; toda vez que abusando del cargo de su esposo, habría direccionado varias contrataciones así como habría colocado a varios conocidos en puestos de trabajo. Mediante oficio N° 1531-2020-DG-DIRESA-AP del 27 de noviembre del 2020, el Director General de Salud Apurímac, pone de conocimiento, presuntas irregularidades cometidas por la esposa del ex Director de la Entidad, quien también es servidora de la DIRESA; toda vez que abusando del cargo de su esposo, habría direccionado varias contrataciones así como habría colocado a varios conocidos en puestos de trabajo. Asimismo, adjunta el correo electrónico donde el denunciante menciona que dicha señora extorsiona a los funcionarios de la entidad, con la amenaza que los despedirán si no asisten a las reuniones programadas por ella, en su calidad de Secretaria General del Sindicato. |
1520200000769-125027-45390.0-1.0 | Presunta irregularidad cometida por funcionarios de la Entidad, quienes habrían emitido la RD autorizando la contratación temporal de la Lic. Márquez Arteaga en una plaza 276 sin considerar que dicha contratación no cumple con lo establecido en el D.LEG 276 y su Reglamento. Mediante Expediente N° 1520200000769, con fecha 11 de diciembre de 2020, el denunciante hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presunta irregularidad cometida por funcionarios de la Entidad, quienes habrían emitido la Resolución Directoral autorizando la contratación temporal de la Lic. Márquez Arteaga en una plaza 276 sin considerar que dicha contratación no cumple con lo establecido en el D.LEG 276 y su Reglamento. Señala, además que a la fecha de denuncia la servidora se encuentra ocupando otra plaza también de manera temporal, pero con el mismo incumplimiento. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta irregularidad cometida por funcionarios de la Entidad, quienes habrían emitido la RD autorizando la contratación temporal de la Lic. Márquez Arteaga en una plaza 276 sin considerar que dicha contratación no cumple con lo establecido en el D.LEG 276 y su Reglamento. Mediante Expediente N° 1520200000769, con fecha 11 de diciembre de 2020, el denunciante hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presunta irregularidad cometida por funcionarios de la Entidad, quienes habrían emitido la Resolución Directoral autorizando la contratación temporal de la Lic. Márquez Arteaga en una plaza 276 sin considerar que dicha contratación no cumple con lo establecido en el D.LEG 276 y su Reglamento. Señala, además que a la fecha de denuncia la servidora se encuentra ocupando otra plaza también de manera temporal, pero con el mismo incumplimiento. |
1520210000046-132736-48857.0-1.0 | Presuntas irregularidades relacionadas al desarrollo del proceso de selección del RES-PROC-3-2020-MPA-APU-1, RES-PROC-5-2020-MPA-APU-1, RES-PROC-8-2020-MPA-APU-1 y RES-PROC-10-2020-MPA-APU-1, periodo 2020, en la Municipalidad Provincial del Antabamba. Presuntas irregularidades relacionadas al desarrollo del proceso de selección del RES-PROC-3-2020-MPA-APU-1, RES-PROC-5-2020-MPA-APU-1, RES-PROC-8-2020-MPA-APU-1 y RES-PROC-10-2020-MPA-APU-1, periodo 2020, en la Municipalidad Provincial del Antabamba, puesto que los procesos habrían sido supuestamente direccionados, asimismo las empresas adjudicadas no cumplirían con los requisitos establecidos. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades relacionadas al desarrollo del proceso de selección del RES-PROC-3-2020-MPA-APU-1, RES-PROC-5-2020-MPA-APU-1, RES-PROC-8-2020-MPA-APU-1 y RES-PROC-10-2020-MPA-APU-1, periodo 2020, en la Municipalidad Provincial del Antabamba. Presuntas irregularidades relacionadas al desarrollo del proceso de selección del RES-PROC-3-2020-MPA-APU-1, RES-PROC-5-2020-MPA-APU-1, RES-PROC-8-2020-MPA-APU-1 y RES-PROC-10-2020-MPA-APU-1, periodo 2020, en la Municipalidad Provincial del Antabamba, puesto que los procesos habrían sido supuestamente direccionados, asimismo las empresas adjudicadas no cumplirían con los requisitos establecidos. |
1520210000046-132736-48858.0-2.0 | Presuntas irregularidades relacionado a la fase ejecución contractual del RES-PROC-3-2020-MPA-APU-1, RES-PROC-5-2020-MPA-APU-1, RES-PROC-8-2020-MPA-APU-1 y RES-PROC-10-2020-MPA-APU-1 en la Municipalidad Provincial del Antabamba. Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial del Antabamba, relacionado a la fase ejecución contractual del RES-PROC-3-2020-MPA-APU-1, RES-PROC-5-2020-MPA-APU-1, RES-PROC-8-2020-MPA-APU-1 y RES-PROC-10-2020-MPA-APU-1, puesto que el documento contrato no contendría lo señalada en las bases integradas referido a otras penalidades, asimismo el inicio de las actividades de mantenimiento estaba programado entre el 22 y 29 de setiembre, sin embargo, la contratación del servicio de inspector es posterior a las fechas antes señaladas. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades relacionado a la fase ejecución contractual del RES-PROC-3-2020-MPA-APU-1, RES-PROC-5-2020-MPA-APU-1, RES-PROC-8-2020-MPA-APU-1 y RES-PROC-10-2020-MPA-APU-1 en la Municipalidad Provincial del Antabamba. Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial del Antabamba, relacionado a la fase ejecución contractual del RES-PROC-3-2020-MPA-APU-1, RES-PROC-5-2020-MPA-APU-1, RES-PROC-8-2020-MPA-APU-1 y RES-PROC-10-2020-MPA-APU-1, puesto que el documento contrato no contendría lo señalada en las bases integradas referido a otras penalidades, asimismo el inicio de las actividades de mantenimiento estaba programado entre el 22 y 29 de setiembre, sin embargo, la contratación del servicio de inspector es posterior a las fechas antes señaladas. |
1520210000046-132736-48859.0-3.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial del Antabamba, relacionado a la fase ejecución contractual del RES-PROC-1-2020-MPA-APU-1, "Contratación del servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal AP 846-EMP AP-110 (HUAQUIRCA)-UMASAÑA-JARMACIRCA-PIPQUEP COCHA". Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial del Antabamba, relacionado a la fase ejecución contractual del RES-PROC-1-2020-MPA-APU-1, "Contratación del servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal AP 846 - EMP AP - 110 (HUAQUIRCA) - UMASAÑA - JARMACIRCA -PIPQUEP COCHA", puesto que el trabajo que están realizando no está conforme al plan de trabajo y términos de referencia. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial del Antabamba, relacionado a la fase ejecución contractual del RES-PROC-1-2020-MPA-APU-1, "Contratación del servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal AP 846-EMP AP-110 (HUAQUIRCA)-UMASAÑA-JARMACIRCA-PIPQUEP COCHA". Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial del Antabamba, relacionado a la fase ejecución contractual del RES-PROC-1-2020-MPA-APU-1, "Contratación del servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal AP 846 - EMP AP - 110 (HUAQUIRCA) - UMASAÑA - JARMACIRCA -PIPQUEP COCHA", puesto que el trabajo que están realizando no está conforme al plan de trabajo y términos de referencia. |
1520210000046-132736-48860.0-4.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial del Antabamba, relacionado a la fase ejecución contractual del RES-PROC-7-2020-MPA-APU-1, "Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales AP 869- EMP AP-111-AZUCA-VILCARANA-ANCO-OROPESA-EMP AP 859-AP 865- EMP AP-862-YUMIRE R030314- EMP AP-862-IHUAYLLO". Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial del Antabamba, relacionado a la fase ejecución contractual del RES-PROC-7-2020-MPA-APU-1, "Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales AP 869- EMP AP - 111 - AZUCA - VILCARANA - ANCO - OROPESA - EMP AP 859 - AP 865- EMP AP - 862 - YUMIRE R030314- EMP AP - 862 - IHUAYLLO", puesto que no habría trabajadores ni maquinaria pesada y esta no habría iniciado hasta el 18 de diciembre de 2020. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial del Antabamba, relacionado a la fase ejecución contractual del RES-PROC-7-2020-MPA-APU-1, "Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales AP 869- EMP AP-111-AZUCA-VILCARANA-ANCO-OROPESA-EMP AP 859-AP 865- EMP AP-862-YUMIRE R030314- EMP AP-862-IHUAYLLO". Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial del Antabamba, relacionado a la fase ejecución contractual del RES-PROC-7-2020-MPA-APU-1, "Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales AP 869- EMP AP - 111 - AZUCA - VILCARANA - ANCO - OROPESA - EMP AP 859 - AP 865- EMP AP - 862 - YUMIRE R030314- EMP AP - 862 - IHUAYLLO", puesto que no habría trabajadores ni maquinaria pesada y esta no habría iniciado hasta el 18 de diciembre de 2020. |
1520210000054-131665-48366.0-1.0 | Presunta conducta irregular de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Abancay, relacionada a la omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales. Mediante denuncia interpuesta por la señora Janet Bernal Barahona, presentada al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Abancay con Carta Nº 002-2020-JB, y trasladada a esta Subgerencia con Expediente N° 15.2021.0000054 de 19 de enero de 2021, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, la presunta conducta irregular de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Abancay, relacionada a la omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales. Al respecto, la recurrente señala que viene siendo víctima de atropellos e injurias, y que existiría la permisibilidad por parte de los funcionarios de actos de inmoralidad, agresiones físicas y verbales en el seno de la Municipalidad de Abancay , por dos servidores que se desempeñan como policías municipales, el señor Percy Cervantes Aguirre (esposo de la recurrente) y la señor Karina Acuña Ramírez (quien mantendría una relación sentimental con el esposo de la recurrente), en relación a este hecho la denunciante aduce que los funcionarios no vendrían cumpliendo sus funciones, ya que demostrarían la inactividad, burla e indiferencia a los hechos mencionados, permitiendo actos de inmoralidad dentro de la Entidad. De lo anterior, la recurrente menciona que habría remitido la Carta de fecha 19 de junio de 2020 a la Subgerencia de Recursos Humanos y la Carta Nº 01-2020-JCBB de 11 de agosto 2020 al titular de la entidad, dando a conocer estos hechos, sin embargo, hasta la fecha no habrían realizado las acciones correspondientes frente al hecho denunciado, tales como la imposición de sanciones por falta grave a la Ley del Código de Ética de la Función Pública. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta conducta irregular de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Abancay, relacionada a la omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales. Mediante denuncia interpuesta por la señora Janet Bernal Barahona, presentada al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Abancay con Carta Nº 002-2020-JB, y trasladada a esta Subgerencia con Expediente N° 15.2021.0000054 de 19 de enero de 2021, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, la presunta conducta irregular de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Abancay, relacionada a la omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales. Al respecto, la recurrente señala que viene siendo víctima de atropellos e injurias, y que existiría la permisibilidad por parte de los funcionarios de actos de inmoralidad, agresiones físicas y verbales en el seno de la Municipalidad de Abancay , por dos servidores que se desempeñan como policías municipales, el señor Percy Cervantes Aguirre (esposo de la recurrente) y la señor Karina Acuña Ramírez (quien mantendría una relación sentimental con el esposo de la recurrente), en relación a este hecho la denunciante aduce que los funcionarios no vendrían cumpliendo sus funciones, ya que demostrarían la inactividad, burla e indiferencia a los hechos mencionados, permitiendo actos de inmoralidad dentro de la Entidad. De lo anterior, la recurrente menciona que habría remitido la Carta de fecha 19 de junio de 2020 a la Subgerencia de Recursos Humanos y la Carta Nº 01-2020-JCBB de 11 de agosto 2020 al titular de la entidad, dando a conocer estos hechos, sin embargo, hasta la fecha no habrían realizado las acciones correspondientes frente al hecho denunciado, tales como la imposición de sanciones por falta grave a la Ley del Código de Ética de la Función Pública. |
1520210000093-133503-49257.0-1.0 | Presuntas irregularidades relacionadas al incumplimiento del numeral 11, art. 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, en la que se establece someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio económico fenecido, por parte del alcalde de la Entidad. Mediante denuncia interpuesta por el señor Hernán Pareja Chipa, actual regidor de la Municipalidad Distrital de Tamburco, ingresada con expediente Nº 1520210000093, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades relacionadas al incumplimiento del numeral 11, articulo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, en la que se establece someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio económico fenecido, por parte del alcalde de la Entidad. El denunciante manifiesta que en amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades, solicitó se programe la realización del Informe Económico (Rendición de Cuentas Públicas) correspondiente al ejercicio presupuestal del año 2019, asimismo, realizó el pedido en Sesión Ordinaria de Concejo, en el que el Titular de la Entidad se comprometió a realizar el informe según consta en Acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 15 de noviembre de 2019, sin embargo no se habría cumplido. Posteriormente, el 22 de octubre de 2020 se realizó una solicitud similar, en el que se requiere agendar la Audiencia Publica Virtual de Informe de Rendición de Cuentas de los años 2019 y 2020, sin embargo, no habría obtenido respuesta hasta la fecha de la denuncia, incumpliendo de esta forma lo estipulado en la Ley Orgánica de Municipalidades, en la que se expresa ¿someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio económico fenecido¿, en ese entender, se observaría que el Alcalde se negaría a cumplir con la transparencia de gestión municipal, obstruyendo el acceso a la información y de esta forma no permitiendo una adecuada fiscalización por parte de los regidores. El denunciante adjunta la siguiente documentación: ¿ Documento s/n de 15 de noviembre de 2019, en el que se solicita fijar fecha para la rendición de cuentas publicas correspondiente a la gestión 2019. ¿ Acta de Sesión ordinaria de Concejo Municipal de 15 de noviembre de 2019 ¿ Acta de Sesión ordinaria de Concejo Municipal de 7 de enero de 2020 ¿ Documento s/n de 21 de diciembre de 2020, en el que se solicita agendar para su aprobación de una ordenanza municipal que aprueba la Audiencia Publica Virtual de Informe de Rendición de Cuentas de los años 2019 y 2020. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades relacionadas al incumplimiento del numeral 11, art. 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, en la que se establece someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio económico fenecido, por parte del alcalde de la Entidad. Mediante denuncia interpuesta por el señor Hernán Pareja Chipa, actual regidor de la Municipalidad Distrital de Tamburco, ingresada con expediente Nº 1520210000093, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades relacionadas al incumplimiento del numeral 11, articulo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, en la que se establece someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio económico fenecido, por parte del alcalde de la Entidad. El denunciante manifiesta que en amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades, solicitó se programe la realización del Informe Económico (Rendición de Cuentas Públicas) correspondiente al ejercicio presupuestal del año 2019, asimismo, realizó el pedido en Sesión Ordinaria de Concejo, en el que el Titular de la Entidad se comprometió a realizar el informe según consta en Acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 15 de noviembre de 2019, sin embargo no se habría cumplido. Posteriormente, el 22 de octubre de 2020 se realizó una solicitud similar, en el que se requiere agendar la Audiencia Publica Virtual de Informe de Rendición de Cuentas de los años 2019 y 2020, sin embargo, no habría obtenido respuesta hasta la fecha de la denuncia, incumpliendo de esta forma lo estipulado en la Ley Orgánica de Municipalidades, en la que se expresa ¿someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio económico fenecido¿, en ese entender, se observaría que el Alcalde se negaría a cumplir con la transparencia de gestión municipal, obstruyendo el acceso a la información y de esta forma no permitiendo una adecuada fiscalización por parte de los regidores. El denunciante adjunta la siguiente documentación: ¿ Documento s/n de 15 de noviembre de 2019, en el que se solicita fijar fecha para la rendición de cuentas publicas correspondiente a la gestión 2019. ¿ Acta de Sesión ordinaria de Concejo Municipal de 15 de noviembre de 2019 ¿ Acta de Sesión ordinaria de Concejo Municipal de 7 de enero de 2020 ¿ Documento s/n de 21 de diciembre de 2020, en el que se solicita agendar para su aprobación de una ordenanza municipal que aprueba la Audiencia Publica Virtual de Informe de Rendición de Cuentas de los años 2019 y 2020. |
1520210000094-133527-49265.0-1.0 | Presuntas irregularidades relacionadas a la ejecución de la obra Mejoramiento del servicio deportivo y recreativo en la localidad de San Jorge de Chillihua del distrito de Tamburco, con Código Único de Inversiones 2490692, debido a que esta no se estaría ejecutando conforme al expediente técnico. Mediante denuncia interpuesta por el señor Hernán Pareja Chipa, actual regidor de la Municipalidad Distrital de Tamburco, ingresada con expediente Nº 1520210000094, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades relacionadas a la ejecución de la obra Mejoramiento del servicio deportivo y recreativo en la localidad de San Jorge de Chillihua del distrito de Tamburco, con Código Único de Inversiones 2490692, debido a que esta no se estaría ejecutando conforme al expediente técnico. El denunciante manifiesta que durante la ejecución de dicha obra, habría realizado visitas con el fin de fiscalizar la ejecución de la obra en mención, habiendo advertido, en la visita realizada en el mes de febrero deficiencias técnicas, tales como la formación de charcos de agua en diferentes partes de la plataforma del campo deportivo, lo cual no sería consecuente con lo detallado en el expediente técnico, ya que en el señalado campo deportivo estaría diseñado con sistemas de drenaje; asimismo, advierte que el tipo de tierra utilizada para el sembrado de grass natural, es tierra arcillosa, la misma que no estaría contemplada en el expediente técnico, incumpliendo las especificaciones técnicas. Por otro lado, señala que estas irregularidades se hicieron de conocimiento al titular de l Entidad en Sesión Ordinaria, sin embargo a la fecha la Entidad no habría tomado las acciones correspondientes. El denunciante adjunta la siguiente documentación: ¿ Evidencia fotográfica ¿ Copias incompletas de las especificaciones técnicas | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades relacionadas a la ejecución de la obra Mejoramiento del servicio deportivo y recreativo en la localidad de San Jorge de Chillihua del distrito de Tamburco, con Código Único de Inversiones 2490692, debido a que esta no se estaría ejecutando conforme al expediente técnico. Mediante denuncia interpuesta por el señor Hernán Pareja Chipa, actual regidor de la Municipalidad Distrital de Tamburco, ingresada con expediente Nº 1520210000094, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades relacionadas a la ejecución de la obra Mejoramiento del servicio deportivo y recreativo en la localidad de San Jorge de Chillihua del distrito de Tamburco, con Código Único de Inversiones 2490692, debido a que esta no se estaría ejecutando conforme al expediente técnico. El denunciante manifiesta que durante la ejecución de dicha obra, habría realizado visitas con el fin de fiscalizar la ejecución de la obra en mención, habiendo advertido, en la visita realizada en el mes de febrero deficiencias técnicas, tales como la formación de charcos de agua en diferentes partes de la plataforma del campo deportivo, lo cual no sería consecuente con lo detallado en el expediente técnico, ya que en el señalado campo deportivo estaría diseñado con sistemas de drenaje; asimismo, advierte que el tipo de tierra utilizada para el sembrado de grass natural, es tierra arcillosa, la misma que no estaría contemplada en el expediente técnico, incumpliendo las especificaciones técnicas. Por otro lado, señala que estas irregularidades se hicieron de conocimiento al titular de l Entidad en Sesión Ordinaria, sin embargo a la fecha la Entidad no habría tomado las acciones correspondientes. El denunciante adjunta la siguiente documentación: ¿ Evidencia fotográfica ¿ Copias incompletas de las especificaciones técnicas |
1520210000210-138873-52352.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el desarrollo del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica Nº 5-2021-GRAP-UE.PDA. -1, convocado por la Unidad Ejecutora Pro Desarrollo Apurímac, toda vez que, en el referido proceso de selección los integrantes del Comité habrían realizado malas prácticas en el ejercicio de la función pública. Mediante Denuncia ingresada por tramite documentario el 26 de abril de 2021 (Expediente Nº 1520210000210), el recurrente comunica presuntas irregularidades en el desarrollo del procedimiento de selección SIE-5-2021-GRAP-UE.PDA.-1, convocado por la Unidad Ejecutora Pro Desarrollo Apurímac, toda vez que, en el referido procedimiento de selección el denunciante se habría presentada cumpliendo con las exigencias previstas en las bases, sin embargo de parte de los integrantes del Comité existiría malas prácticas en el ejercicio de la función pública, lo que motivo que el denunciante después de tomar conocimiento de los resultados informados en el SEACE respecto a la evaluación, calificación y otorgamiento de Buena Pro por parte del Comité de Selección, remita el escrito de fecha 16 de abril del 2021 al Director de Pro Desarrollo, haciendo de conocimiento que en el referido procedimiento de selección existían actos indebidos, ilegales e irregulares por parte de los integrantes del Comité de selección durante las etapas de Elaboración de Bases y Evaluación Calificación y Otorgamiento de Buena Pro. Sin embargo el director lejos de iniciar las acciones correctivas sobre los hechos denunciados, habría avalado la conducta ilícita de los integrantes del Comité de selección al solo haber derivado el documento al mismo ente colegiado para su pronunciamiento y ellos en forma unánime habrían opinado que lo solicitado era lo incorrecto puesto que debió realizarse el recurso impugnativo (apelación), sobre este hecho manifiesta que está demostrado que los integrantes del Comité declararon inadmisible la oferta a sabiendas que era poco imposible que presenten un recurso de apelación por los gastos que ello genera en la formulación y el depósito de la garantías por concepto de interposición de apelación, en ese sentido habría sido premeditadamente la actuación de los integrantes del Comité al descalificarnos y al pronunciarse respecto al requerimiento hecha por escrito. Asimismo, señala que el documento solicitado, fue maliciosamente retardado por los integrantes del Comité, lejos de atender de manera oportuna e inmediata se permitieron responder en el último día a la fecha de presentación de recurso de apelación de esta forma dejando sin opción alguna al recurrente para continuar con el recurso administrativo. Finalmente manifiesta que el hecho irregular generará un perjuicio económico a la Entidad por el monto de S/. 8, 900.00, puesto que habiendo postores que cumplen con los requisitos de Admisión y que ofrecieron una oferta económica de S/. 90, 000.00 como es el nuestro, prefirieron otorgar la Buena Pro a otro que ofertó S/. 98,900 como es el de Ballon Ramos Hilario monto superior al monto más bajo, todo bajo pretexto que no está justificado en las Bases del citado procedimiento de selección. Y la descalificación de su oferta no radica en el incumplimiento de documentos si no en la indebida actuación de los integrantes del Comité, puesto que ellos de manera antojadiza se permitirían interpretar el contenido de las bases y solicitar documentos que no están bien determinados y a sabiendas que los postores no adjudicados les van a ser imposibles de presentar un recurso de apelación por los costos que ello demanda para su interposición. Así como de haber solicitado en las bases información y documentos como es ficha RUC que ya no está permitido incorporar en las bases. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el desarrollo del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica Nº 5-2021-GRAP-UE.PDA. -1, convocado por la Unidad Ejecutora Pro Desarrollo Apurímac, toda vez que, en el referido proceso de selección los integrantes del Comité habrían realizado malas prácticas en el ejercicio de la función pública. Mediante Denuncia ingresada por tramite documentario el 26 de abril de 2021 (Expediente Nº 1520210000210), el recurrente comunica presuntas irregularidades en el desarrollo del procedimiento de selección SIE-5-2021-GRAP-UE.PDA.-1, convocado por la Unidad Ejecutora Pro Desarrollo Apurímac, toda vez que, en el referido procedimiento de selección el denunciante se habría presentada cumpliendo con las exigencias previstas en las bases, sin embargo de parte de los integrantes del Comité existiría malas prácticas en el ejercicio de la función pública, lo que motivo que el denunciante después de tomar conocimiento de los resultados informados en el SEACE respecto a la evaluación, calificación y otorgamiento de Buena Pro por parte del Comité de Selección, remita el escrito de fecha 16 de abril del 2021 al Director de Pro Desarrollo, haciendo de conocimiento que en el referido procedimiento de selección existían actos indebidos, ilegales e irregulares por parte de los integrantes del Comité de selección durante las etapas de Elaboración de Bases y Evaluación Calificación y Otorgamiento de Buena Pro. Sin embargo el director lejos de iniciar las acciones correctivas sobre los hechos denunciados, habría avalado la conducta ilícita de los integrantes del Comité de selección al solo haber derivado el documento al mismo ente colegiado para su pronunciamiento y ellos en forma unánime habrían opinado que lo solicitado era lo incorrecto puesto que debió realizarse el recurso impugnativo (apelación), sobre este hecho manifiesta que está demostrado que los integrantes del Comité declararon inadmisible la oferta a sabiendas que era poco imposible que presenten un recurso de apelación por los gastos que ello genera en la formulación y el depósito de la garantías por concepto de interposición de apelación, en ese sentido habría sido premeditadamente la actuación de los integrantes del Comité al descalificarnos y al pronunciarse respecto al requerimiento hecha por escrito. Asimismo, señala que el documento solicitado, fue maliciosamente retardado por los integrantes del Comité, lejos de atender de manera oportuna e inmediata se permitieron responder en el último día a la fecha de presentación de recurso de apelación de esta forma dejando sin opción alguna al recurrente para continuar con el recurso administrativo. Finalmente manifiesta que el hecho irregular generará un perjuicio económico a la Entidad por el monto de S/. 8, 900.00, puesto que habiendo postores que cumplen con los requisitos de Admisión y que ofrecieron una oferta económica de S/. 90, 000.00 como es el nuestro, prefirieron otorgar la Buena Pro a otro que ofertó S/. 98,900 como es el de Ballon Ramos Hilario monto superior al monto más bajo, todo bajo pretexto que no está justificado en las Bases del citado procedimiento de selección. Y la descalificación de su oferta no radica en el incumplimiento de documentos si no en la indebida actuación de los integrantes del Comité, puesto que ellos de manera antojadiza se permitirían interpretar el contenido de las bases y solicitar documentos que no están bien determinados y a sabiendas que los postores no adjudicados les van a ser imposibles de presentar un recurso de apelación por los costos que ello demanda para su interposición. Así como de haber solicitado en las bases información y documentos como es ficha RUC que ya no está permitido incorporar en las bases. |
1520210000300-142910-54282.0-1.0 | Presunto incumplimiento en la asignación de dieta al alcalde del centro poblado de Taquebamba por parte del alcalde de la Municipalidad Distrital de Tintay. El denunciante manifiesta que el presunto incumplimiento en la asignación de dieta al alcalde del centro poblado de Taquebamba por parte del alcalde de la Municipalidad Distrital de Tintay, de acuerdo a lo señalado en el artículo 131º de la Ley Nº 31079 Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las municipalidades de centros poblados, modificada por la ley 30937, y la ley 28440, ley de elecciones de autoridades municipales de centros poblados, publicado el 28 de noviembre de 2020, donde establece que, "La municipalidad provincial o distrital, según corresponda, asigna una dieta mensual al alcalde de municipalidad de centro poblado ascendente a la fijada para los regidores distritales", lo cual no se está cumpliendo pese a haberse requerido con múltiples oficios desde diciembre del 2020. Precisa señalar, que el recurrente menciona que mediante oficio s/n-2020-A-MCPT/AYM/APU de 9 de diciembre de 2020 solicitó al titular de la MD Tintay, la programación de recursos por funciones delegadas y dieta de alcalde del citado centro poblado en el PIA del 2021, asimismo, el 16 de febrero de 2021 mediante oficio n.º 02-2021-MCPT-T-AYM-APU solicita el pago de dieta al alcalde del Centro Poblado de Taquebamba y finalmente el 25 de marzo de 2021 mediante oficio n.º 09-2021-MCPT/TINTAY/ALC. reitera solicitud pago dieta mensual a alcalde de la municipalidad Centro Poblado de Taquebamba. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento en la asignación de dieta al alcalde del centro poblado de Taquebamba por parte del alcalde de la Municipalidad Distrital de Tintay. El denunciante manifiesta que el presunto incumplimiento en la asignación de dieta al alcalde del centro poblado de Taquebamba por parte del alcalde de la Municipalidad Distrital de Tintay, de acuerdo a lo señalado en el artículo 131º de la Ley Nº 31079 Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las municipalidades de centros poblados, modificada por la ley 30937, y la ley 28440, ley de elecciones de autoridades municipales de centros poblados, publicado el 28 de noviembre de 2020, donde establece que, "La municipalidad provincial o distrital, según corresponda, asigna una dieta mensual al alcalde de municipalidad de centro poblado ascendente a la fijada para los regidores distritales", lo cual no se está cumpliendo pese a haberse requerido con múltiples oficios desde diciembre del 2020. Precisa señalar, que el recurrente menciona que mediante oficio s/n-2020-A-MCPT/AYM/APU de 9 de diciembre de 2020 solicitó al titular de la MD Tintay, la programación de recursos por funciones delegadas y dieta de alcalde del citado centro poblado en el PIA del 2021, asimismo, el 16 de febrero de 2021 mediante oficio n.º 02-2021-MCPT-T-AYM-APU solicita el pago de dieta al alcalde del Centro Poblado de Taquebamba y finalmente el 25 de marzo de 2021 mediante oficio n.º 09-2021-MCPT/TINTAY/ALC. reitera solicitud pago dieta mensual a alcalde de la municipalidad Centro Poblado de Taquebamba. |
1520210000317-143200-54421.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la obra "Mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico en las localidades de Llacchiri, San Agustin de canal, Motoypampa, Ccoronta, CHISE, Achaconta, Orercco, Cacta, Cucupa, Ullputo, Ancullo Marca, Anahuasi del Distrito de Chuquibambilla, Provincia de Grau - Apurímac", con código SNIP 312142. Mediante Denuncia ingresada por tramite documentario el 31 de mayo de 2021 (Expediente Nº 15202100000317), el recurrente comunica presuntas irregularidades en la obra con código SNIP 312142; toda vez que, la EMPRESA MULTISERVICIOS INGENIEROS EMERSON E. I. R. L. seria titular del PREDIO RURAL CACTA de 558.10 ha, ubicado en el Distrito de Chuquibambilla de la provincia de Grau- Apurímac, conforme se encuentra inscrito en la partida electrónica N° 10117258 en SUNARP-OFICINA REGISTRAL ABANCAY. Asimismo, el denunciante pone en conocimiento: Primero; el sr. Fermín Estanislao Romero Barrientos, el 17 de agosto de 2009, interpuso demanda contra la Asociación, solicitando la Reversión del Fundo denominado "Cacta", que se declare la Nulidad de Acto de adjudicación, dispuesta mediante Resolución Directoral N° 0309 -DR -AA, de 4 de junio del año 1980, que se declare la Nulidad de Título de Propiedad N° 11225 -80 -DR -AA, de 5 de junio del año 1980, expedido por la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura y Alimentación y otros, iniciándose el exp. 400- 2009- 301 JM, la misma que según Resolución N° 01; se admitió a trámite y que mediante Resolución N° 02, de 3 de diciembre del 2009 se resuelve: TRABAR EMBARGO EN FORMA DE MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR, sobre el bien inmueble materia de litis, hasta el 30 de octubre del 2017 donde mediante Resolución N° 29 se resuelve: DISPONER LA CANCELACION de la medida cautelar de no innovar, sobre el bien inmueble denominado Fundo Cacta. Por consiguiente, se archiva definitivamente el proceso judicial. Segundo: Encontrándose el proceso judicial en trámite respecto a la Nulidad de Acto Jurídico del predio en mención, el 29 de mayo de 2012 el sr. Juvenal Barreto Valenzuela vicepresidente de la Asociación, cursa una carta notarial a la señora María de los Ángeles Quivio Oblitas identificada con DNI N° 09898337, solicitándole que cumpla con los Estatutos de la organización, carta que fue respondida el 21 de junio de 2012, donde señala ser la representante del Grupo Campesino Cacta y se atribuye como la responsable de todas las decisiones fundamentales de la organización no teniendo la necesidad de cumplir con el Estatuto, desconociendo a la Junta Directiva nombrado en Asamblea General. La sra. pese a tener conocimiento que usurpaba funciones de presidente del Grupo Campesino ¿Cacta¿, de manera irresponsable y sin estar facultada ni autorizada por la Junta Directiva ni por los socios, otorgó el Acta de donación de terreno del Predio Rústico de Cacta y Acta de Libre Disponibilidad de Terreno del Predio; para la Ejecución del Proyecto con código SNIP N° 312142. Hecho que estaría plagado de vicios de nulidad, toda vez que en esa fecha el predio se encontraba con EMBARGO EN FORMA DE MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR, hasta el 30 de octubre de 2017 con la finalidad de mantener el status quo inicial hasta que se dicte la sentencia, conforme lo estipula el artículo 687 del Código Procesal Civil. Tercero, el titular del predio no ha sido notificado hasta la fecha con ningún tipo de documento por parte de la municipalidad respecto a la ejecución del proyecto antes mencionado, por lo tanto no habrían realizado el otorgamiento de libre disponibilidad de terreno, ni la donación del predio para la ejecución del proyecto. Cuarto: los documentos copia certificada del acta de asamblea donde se autoriza la Libre Disponibilidad de Terreno, copia certificada del Acta de donación del Predio Rústico de Cacta y copia certificada del Acta de entrega del Predio Rústico de Cacta para la ejecución del proyecto código SNIP Nº 312142, serian adulterados y firmados por las personas que no son los representantes y dueños de la propiedad del fundo cacta. Quinto: Según informe técnico N°. 04-2015/MPG-OPI-LACS, se informa 50 beneficiarios de la Comunidad de Cacta, situación que no se ajustaría a verdad puesto que no existe ninguna comunidad campesina de Cacta. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la obra "Mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico en las localidades de Llacchiri, San Agustin de canal, Motoypampa, Ccoronta, CHISE, Achaconta, Orercco, Cacta, Cucupa, Ullputo, Ancullo Marca, Anahuasi del Distrito de Chuquibambilla, Provincia de Grau - Apurímac", con código SNIP 312142. Mediante Denuncia ingresada por tramite documentario el 31 de mayo de 2021 (Expediente Nº 15202100000317), el recurrente comunica presuntas irregularidades en la obra con código SNIP 312142; toda vez que, la EMPRESA MULTISERVICIOS INGENIEROS EMERSON E. I. R. L. seria titular del PREDIO RURAL CACTA de 558.10 ha, ubicado en el Distrito de Chuquibambilla de la provincia de Grau- Apurímac, conforme se encuentra inscrito en la partida electrónica N° 10117258 en SUNARP-OFICINA REGISTRAL ABANCAY. Asimismo, el denunciante pone en conocimiento: Primero; el sr. Fermín Estanislao Romero Barrientos, el 17 de agosto de 2009, interpuso demanda contra la Asociación, solicitando la Reversión del Fundo denominado "Cacta", que se declare la Nulidad de Acto de adjudicación, dispuesta mediante Resolución Directoral N° 0309 -DR -AA, de 4 de junio del año 1980, que se declare la Nulidad de Título de Propiedad N° 11225 -80 -DR -AA, de 5 de junio del año 1980, expedido por la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura y Alimentación y otros, iniciándose el exp. 400- 2009- 301 JM, la misma que según Resolución N° 01; se admitió a trámite y que mediante Resolución N° 02, de 3 de diciembre del 2009 se resuelve: TRABAR EMBARGO EN FORMA DE MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR, sobre el bien inmueble materia de litis, hasta el 30 de octubre del 2017 donde mediante Resolución N° 29 se resuelve: DISPONER LA CANCELACION de la medida cautelar de no innovar, sobre el bien inmueble denominado Fundo Cacta. Por consiguiente, se archiva definitivamente el proceso judicial. Segundo: Encontrándose el proceso judicial en trámite respecto a la Nulidad de Acto Jurídico del predio en mención, el 29 de mayo de 2012 el sr. Juvenal Barreto Valenzuela vicepresidente de la Asociación, cursa una carta notarial a la señora María de los Ángeles Quivio Oblitas identificada con DNI N° 09898337, solicitándole que cumpla con los Estatutos de la organización, carta que fue respondida el 21 de junio de 2012, donde señala ser la representante del Grupo Campesino Cacta y se atribuye como la responsable de todas las decisiones fundamentales de la organización no teniendo la necesidad de cumplir con el Estatuto, desconociendo a la Junta Directiva nombrado en Asamblea General. La sra. pese a tener conocimiento que usurpaba funciones de presidente del Grupo Campesino ¿Cacta¿, de manera irresponsable y sin estar facultada ni autorizada por la Junta Directiva ni por los socios, otorgó el Acta de donación de terreno del Predio Rústico de Cacta y Acta de Libre Disponibilidad de Terreno del Predio; para la Ejecución del Proyecto con código SNIP N° 312142. Hecho que estaría plagado de vicios de nulidad, toda vez que en esa fecha el predio se encontraba con EMBARGO EN FORMA DE MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR, hasta el 30 de octubre de 2017 con la finalidad de mantener el status quo inicial hasta que se dicte la sentencia, conforme lo estipula el artículo 687 del Código Procesal Civil. Tercero, el titular del predio no ha sido notificado hasta la fecha con ningún tipo de documento por parte de la municipalidad respecto a la ejecución del proyecto antes mencionado, por lo tanto no habrían realizado el otorgamiento de libre disponibilidad de terreno, ni la donación del predio para la ejecución del proyecto. Cuarto: los documentos copia certificada del acta de asamblea donde se autoriza la Libre Disponibilidad de Terreno, copia certificada del Acta de donación del Predio Rústico de Cacta y copia certificada del Acta de entrega del Predio Rústico de Cacta para la ejecución del proyecto código SNIP Nº 312142, serian adulterados y firmados por las personas que no son los representantes y dueños de la propiedad del fundo cacta. Quinto: Según informe técnico N°. 04-2015/MPG-OPI-LACS, se informa 50 beneficiarios de la Comunidad de Cacta, situación que no se ajustaría a verdad puesto que no existe ninguna comunidad campesina de Cacta. |
1520210000408-144837-55236.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la municipalidad distrital de Oropesa - Antabamba, en relación a la atención de las solicitudes de acceso a información pública, toda vez que la entidad no cumpliría en realizar dicha atención. El denunciante manifiesta, irregularidades en la municipalidad distrital de Oropesa - Antabamba, en relación a la atención de las solicitudes de acceso a información pública, toda vez que habría solicito en reiteradas ocasiones al alcalde de la municipalidad el informe documentado de su gestión desde el 1 de enero de 2019 a la fecha y sobre la recepción de transferencia de ex alcalde Hernan Hugo Solano del periodo 2014 al 2018, sin embargo, no tendría respuesta hasta la fecha. Asimismo, el denunciante adjunta como prueba de lo manifestado los documentos, ingresados a la entidad: Escrito ingresado por mesa de partes el 21 de abril del 2020 con registro 498-A Escrito ingresado por mesa de partes el 17 de setiembre de 2020 con registro 1158 Escrito ingresado por mesa de partes el 9 de diciembre de 2020 con registro 2048 | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la municipalidad distrital de Oropesa - Antabamba, en relación a la atención de las solicitudes de acceso a información pública, toda vez que la entidad no cumpliría en realizar dicha atención. El denunciante manifiesta, irregularidades en la municipalidad distrital de Oropesa - Antabamba, en relación a la atención de las solicitudes de acceso a información pública, toda vez que habría solicito en reiteradas ocasiones al alcalde de la municipalidad el informe documentado de su gestión desde el 1 de enero de 2019 a la fecha y sobre la recepción de transferencia de ex alcalde Hernan Hugo Solano del periodo 2014 al 2018, sin embargo, no tendría respuesta hasta la fecha. Asimismo, el denunciante adjunta como prueba de lo manifestado los documentos, ingresados a la entidad: Escrito ingresado por mesa de partes el 21 de abril del 2020 con registro 498-A Escrito ingresado por mesa de partes el 17 de setiembre de 2020 con registro 1158 Escrito ingresado por mesa de partes el 9 de diciembre de 2020 con registro 2048 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.