ctotal_idinstancia stringlengths 20 35 | final_text stringlengths 1 4.39k | instruction stringclasses 1 value | prefix stringclasses 1 value | input stringlengths 407 4.79k |
|---|---|---|---|---|
1820200000024-109494-37294.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto respecto a la entrega de actas de posesión de predios destinados para fines obligatorios de recreación pública, en terrenos no susceptibles de habilitación urbana (zonas de riesgo) y en otras áreas de aporte, sin contar con el saneamiento físico legal correspondiente. Mediante Formulario de Denuncia vía web n.° FE -.2020.8139198 del 9 de enero del 2020, el ciudadano Alberto Limache Flores, identificado con DNI 40074592, denuncia lo siguiente: Entrega de actas de posesión de predios en zonas recreativas, áreas de aporte, zona de riesgo, u otros sin contar con el saneamiento físico legal definitivo; asimismo, no cuenta con plano de habilitación urbana, plano de lotización urbana aprobada por el área técnica de la Subgerencia de Control Urbano y Acondicionamiento Territorial; indica además que durante el año 2019 se han entregado un promedio de 1300 constancias de posesión y en su mayoría en las zonas y/o áreas antes indicadas. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra en el Expediente N° 1820200000024 del 9 de enero del 2020; así como también se registró el Expediente N° 1820200000153 del 6 de marzo del 2020, en el cual el ciudadano subsanó los requisitos para proseguir con la evaluación. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto respecto a la entrega de actas de posesión de predios destinados para fines obligatorios de recreación pública, en terrenos no susceptibles de habilitación urbana (zonas de riesgo) y en otras áreas de aporte, sin contar con el saneamiento físico legal correspondiente. Mediante Formulario de Denuncia vía web n.° FE -.2020.8139198 del 9 de enero del 2020, el ciudadano Alberto Limache Flores, identificado con DNI 40074592, denuncia lo siguiente: Entrega de actas de posesión de predios en zonas recreativas, áreas de aporte, zona de riesgo, u otros sin contar con el saneamiento físico legal definitivo; asimismo, no cuenta con plano de habilitación urbana, plano de lotización urbana aprobada por el área técnica de la Subgerencia de Control Urbano y Acondicionamiento Territorial; indica además que durante el año 2019 se han entregado un promedio de 1300 constancias de posesión y en su mayoría en las zonas y/o áreas antes indicadas. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra en el Expediente N° 1820200000024 del 9 de enero del 2020; así como también se registró el Expediente N° 1820200000153 del 6 de marzo del 2020, en el cual el ciudadano subsanó los requisitos para proseguir con la evaluación. |
1820200000024-109495-37295.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto respecto a la entrega de actas de posesión de predios destinados para fines obligatorios de recreación pública, en terrenos no susceptibles de habilitación urbana (zonas de riesgo) y en otras áreas de aporte, sin contar con el saneamiento físico legal correspondiente. Mediante Formulario Web n.° FE.2020.8139198 del 9 de enero del 2020, el ciudadano Alberto Limache Flores, identificado con DNI n.° 40074592, denuncia lo siguiente: Entrega de actas de posesión de predios en zonas recreativas, áreas de aporte, zona de riesgo, u otros sin contar con el saneamiento físico legal definitivo; asimismo, no cuenta con plano de habilitación urbana, plano de lotización urbana aprobada por el área técnica de la Subgerencia de Control Urbano y Acondicionamiento Territorial; indica además que durante el año 2019 se han entregado un promedio de 1300 constancias de posesión y en su mayoría en las zonas y/o áreas antes indicadas. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra en el Expediente N° 1820200000024 del 9 de enero del 2020; así como también se registró el Expediente N° 1820200000153 del 6 de marzo del 2020, en el cual el ciudadano subsanó los requisitos para proseguir con la evaluación. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto respecto a la entrega de actas de posesión de predios destinados para fines obligatorios de recreación pública, en terrenos no susceptibles de habilitación urbana (zonas de riesgo) y en otras áreas de aporte, sin contar con el saneamiento físico legal correspondiente. Mediante Formulario Web n.° FE.2020.8139198 del 9 de enero del 2020, el ciudadano Alberto Limache Flores, identificado con DNI n.° 40074592, denuncia lo siguiente: Entrega de actas de posesión de predios en zonas recreativas, áreas de aporte, zona de riesgo, u otros sin contar con el saneamiento físico legal definitivo; asimismo, no cuenta con plano de habilitación urbana, plano de lotización urbana aprobada por el área técnica de la Subgerencia de Control Urbano y Acondicionamiento Territorial; indica además que durante el año 2019 se han entregado un promedio de 1300 constancias de posesión y en su mayoría en las zonas y/o áreas antes indicadas. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra en el Expediente N° 1820200000024 del 9 de enero del 2020; así como también se registró el Expediente N° 1820200000153 del 6 de marzo del 2020, en el cual el ciudadano subsanó los requisitos para proseguir con la evaluación. |
1820200000024-109496-37296.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto respecto a la entrega de actas de posesión de predios destinados para fines obligatorios de recreación pública, en terrenos no susceptibles de habilitación urbana (zonas de riesgo) y en otras áreas de aporte, sin contar con el saneamiento físico legal correspondiente. Mediante Formulario Web n.° FE.2020.8139198 del 9 de enero del 2020, el ciudadano Alberto Limache Flores, identificado con DNI n.° 40074592, denuncia lo siguiente: Entrega de actas de posesión de predios en zonas recreativas, áreas de aporte, zona de riesgo, u otros sin contar con el saneamiento físico legal definitivo; asimismo, no cuenta con plano de habilitación urbana, plano de lotización urbana aprobada por el área técnica de la Subgerencia de Control Urbano y Acondicionamiento Territorial; indica además que durante el año 2019 se han entregado un promedio de 1300 constancias de posesión y en su mayoría en las zonas y/o áreas antes indicadas. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra en el Expediente N° 1820200000024 del 9 de enero del 2020; así como también se registró el Expediente N° 1820200000153 del 6 de marzo del 2020, en el cual el ciudadano subsanó los requisitos para proseguir con la evaluación. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto respecto a la entrega de actas de posesión de predios destinados para fines obligatorios de recreación pública, en terrenos no susceptibles de habilitación urbana (zonas de riesgo) y en otras áreas de aporte, sin contar con el saneamiento físico legal correspondiente. Mediante Formulario Web n.° FE.2020.8139198 del 9 de enero del 2020, el ciudadano Alberto Limache Flores, identificado con DNI n.° 40074592, denuncia lo siguiente: Entrega de actas de posesión de predios en zonas recreativas, áreas de aporte, zona de riesgo, u otros sin contar con el saneamiento físico legal definitivo; asimismo, no cuenta con plano de habilitación urbana, plano de lotización urbana aprobada por el área técnica de la Subgerencia de Control Urbano y Acondicionamiento Territorial; indica además que durante el año 2019 se han entregado un promedio de 1300 constancias de posesión y en su mayoría en las zonas y/o áreas antes indicadas. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra en el Expediente N° 1820200000024 del 9 de enero del 2020; así como también se registró el Expediente N° 1820200000153 del 6 de marzo del 2020, en el cual el ciudadano subsanó los requisitos para proseguir con la evaluación. |
1820200000024-109497-37297.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto respecto a la entrega de actas de posesión de predios destinados para fines obligatorios de recreación pública, en terrenos no susceptibles de habilitación urbana (zonas de riesgo) y en otras áreas de aporte, sin contar con el saneamiento físico legal correspondiente. Mediante Formulario Web n.° FE.2020.8139198 del 9 de enero del 2020, el ciudadano Alberto Limache Flores, identificado con DNI n.° 40074592, denuncia lo siguiente: Entrega de actas de posesión de predios en zonas recreativas, áreas de aporte, zona de riesgo, u otros sin contar con el saneamiento físico legal definitivo; asimismo, no cuenta con plano de habilitación urbana, plano de lotización urbana aprobada por el área técnica de la Subgerencia de Control Urbano y Acondicionamiento Territorial; indica además que durante el año 2019 se han entregado un promedio de 1300 constancias de posesión y en su mayoría en las zonas y/o áreas antes indicadas. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra en el Expediente N° 1820200000024 del 9 de enero del 2020; así como también se registró el Expediente N° 1820200000153 del 6 de marzo del 2020, en el cual el ciudadano subsanó los requisitos para proseguir con la evaluación. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto respecto a la entrega de actas de posesión de predios destinados para fines obligatorios de recreación pública, en terrenos no susceptibles de habilitación urbana (zonas de riesgo) y en otras áreas de aporte, sin contar con el saneamiento físico legal correspondiente. Mediante Formulario Web n.° FE.2020.8139198 del 9 de enero del 2020, el ciudadano Alberto Limache Flores, identificado con DNI n.° 40074592, denuncia lo siguiente: Entrega de actas de posesión de predios en zonas recreativas, áreas de aporte, zona de riesgo, u otros sin contar con el saneamiento físico legal definitivo; asimismo, no cuenta con plano de habilitación urbana, plano de lotización urbana aprobada por el área técnica de la Subgerencia de Control Urbano y Acondicionamiento Territorial; indica además que durante el año 2019 se han entregado un promedio de 1300 constancias de posesión y en su mayoría en las zonas y/o áreas antes indicadas. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra en el Expediente N° 1820200000024 del 9 de enero del 2020; así como también se registró el Expediente N° 1820200000153 del 6 de marzo del 2020, en el cual el ciudadano subsanó los requisitos para proseguir con la evaluación. |
1820200000024-109498-37298.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto respecto a la entrega de actas de posesión de predios destinados para fines obligatorios de recreación pública, en terrenos no susceptibles de habilitación urbana (zonas de riesgo) y en otras áreas de aporte, sin contar con el saneamiento físico legal correspondiente. Mediante Formulario Web n.° FE.2020.8139198 del 9 de enero del 2020, el ciudadano Alberto Limache Flores, identificado con DNI n.° 40074592, denuncia lo siguiente: Entrega de actas de posesión de predios en zonas recreativas, áreas de aporte, zona de riesgo, u otros sin contar con el saneamiento físico legal definitivo; asimismo, no cuenta con plano de habilitación urbana, plano de lotización urbana aprobada por el área técnica de la Subgerencia de Control Urbano y Acondicionamiento Territorial; indica además que durante el año 2019 se han entregado un promedio de 1300 constancias de posesión y en su mayoría en las zonas y/o áreas antes indicadas. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra en el Expediente N° 1820200000024 del 9 de enero del 2020; así como también se registró el Expediente N° 1820200000153 del 6 de marzo del 2020, en el cual el ciudadano subsanó los requisitos para proseguir con la evaluación. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto respecto a la entrega de actas de posesión de predios destinados para fines obligatorios de recreación pública, en terrenos no susceptibles de habilitación urbana (zonas de riesgo) y en otras áreas de aporte, sin contar con el saneamiento físico legal correspondiente. Mediante Formulario Web n.° FE.2020.8139198 del 9 de enero del 2020, el ciudadano Alberto Limache Flores, identificado con DNI n.° 40074592, denuncia lo siguiente: Entrega de actas de posesión de predios en zonas recreativas, áreas de aporte, zona de riesgo, u otros sin contar con el saneamiento físico legal definitivo; asimismo, no cuenta con plano de habilitación urbana, plano de lotización urbana aprobada por el área técnica de la Subgerencia de Control Urbano y Acondicionamiento Territorial; indica además que durante el año 2019 se han entregado un promedio de 1300 constancias de posesión y en su mayoría en las zonas y/o áreas antes indicadas. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra en el Expediente N° 1820200000024 del 9 de enero del 2020; así como también se registró el Expediente N° 1820200000153 del 6 de marzo del 2020, en el cual el ciudadano subsanó los requisitos para proseguir con la evaluación. |
1820200000024-109499-37299.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto respecto a la entrega de actas de posesión de predios destinados para fines obligatorios de recreación pública, en terrenos no susceptibles de habilitación urbana (zonas de riesgo) y en otras áreas de aporte, sin contar con el saneamiento físico legal correspondiente. Mediante Formulario Web n.° FE.2020.8139198 del 9 de enero del 2020, el ciudadano Alberto Limache Flores, identificado con DNI n.° 40074592, denuncia lo siguiente: Entrega de actas de posesión de predios en zonas recreativas, áreas de aporte, zona de riesgo, u otros sin contar con el saneamiento físico legal definitivo; asimismo, no cuenta con plano de habilitación urbana, plano de lotización urbana aprobada por el área técnica de la Subgerencia de Control Urbano y Acondicionamiento Territorial; indica además que durante el año 2019 se han entregado un promedio de 1300 constancias de posesión y en su mayoría en las zonas y/o áreas antes indicadas. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra en el Expediente N° 1820200000024 del 9 de enero del 2020; así como también se registró el Expediente N° 1820200000153 del 6 de marzo del 2020, en el cual el ciudadano subsanó los requisitos para proseguir con la evaluación. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto respecto a la entrega de actas de posesión de predios destinados para fines obligatorios de recreación pública, en terrenos no susceptibles de habilitación urbana (zonas de riesgo) y en otras áreas de aporte, sin contar con el saneamiento físico legal correspondiente. Mediante Formulario Web n.° FE.2020.8139198 del 9 de enero del 2020, el ciudadano Alberto Limache Flores, identificado con DNI n.° 40074592, denuncia lo siguiente: Entrega de actas de posesión de predios en zonas recreativas, áreas de aporte, zona de riesgo, u otros sin contar con el saneamiento físico legal definitivo; asimismo, no cuenta con plano de habilitación urbana, plano de lotización urbana aprobada por el área técnica de la Subgerencia de Control Urbano y Acondicionamiento Territorial; indica además que durante el año 2019 se han entregado un promedio de 1300 constancias de posesión y en su mayoría en las zonas y/o áreas antes indicadas. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra en el Expediente N° 1820200000024 del 9 de enero del 2020; así como también se registró el Expediente N° 1820200000153 del 6 de marzo del 2020, en el cual el ciudadano subsanó los requisitos para proseguir con la evaluación. |
1820200000052-127461-46538.0-1.0 | Presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la I.S.T.P. José Carlos Mariátegui quienes habrían dispuesto el otorgamiento de incentivos al personal con los Recursos Directamente Recaudados, cuando dichos recursos deben ser destinados a mejorar las instituciones educativas, lo que evidencia un incumplimiento de lo dispuesto en la ley 28044 y el D.S 010-2017. Mediante denuncia con Expediente N° 1820200000052 de fecha 28 de diciembre de 2020, el denunciante pone de conocimiento, una denuncia ciudadana sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la I.S.T.P. José Carlos Mariátegui quienes habrían dispuesto el otorgamiento de incentivos al personal con los Recursos Directamente Recaudados de la institución, cuando dichos recursos deben ser destinados a mejorar las instituciones educativas, lo que evidenciar un incumplimiento de lo dispuesto en la ley 28044 y el D.S 010-2017. El recurrente indica que desde el año 2003 a la fecha de la denuncia, los trabajadores del régimen laboral del D-LEG 276, del I.S.T. José Carlos Mariátegui y de la SEDE de la Gerencia Regional de Educación, se estarían beneficiando con el pago de los conceptos de RACIONAMIENTO y para esto estarían usando los Recursos Directamente Recaudados por la I.S.T. José Carlos Mariátegui. Además, el denunciante menciona que la servidora pública administrativa, la Sra. Ana María Arpita Ortiz, en representación de todo el personal administrativo del Instituto de Educación Superior "José Carlos Mariátegui", solicitó el pago de incentivo laboral de alimentos, como concepto de racionamiento los cuales serían pagados con los Recursos Directamente Recaudados de la institución. Adicionalmente, se proporcionó una lista de documentos a solicitar como medios probatorios. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la I.S.T.P. José Carlos Mariátegui quienes habrían dispuesto el otorgamiento de incentivos al personal con los Recursos Directamente Recaudados, cuando dichos recursos deben ser destinados a mejorar las instituciones educativas, lo que evidencia un incumplimiento de lo dispuesto en la ley 28044 y el D.S 010-2017. Mediante denuncia con Expediente N° 1820200000052 de fecha 28 de diciembre de 2020, el denunciante pone de conocimiento, una denuncia ciudadana sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la I.S.T.P. José Carlos Mariátegui quienes habrían dispuesto el otorgamiento de incentivos al personal con los Recursos Directamente Recaudados de la institución, cuando dichos recursos deben ser destinados a mejorar las instituciones educativas, lo que evidenciar un incumplimiento de lo dispuesto en la ley 28044 y el D.S 010-2017. El recurrente indica que desde el año 2003 a la fecha de la denuncia, los trabajadores del régimen laboral del D-LEG 276, del I.S.T. José Carlos Mariátegui y de la SEDE de la Gerencia Regional de Educación, se estarían beneficiando con el pago de los conceptos de RACIONAMIENTO y para esto estarían usando los Recursos Directamente Recaudados por la I.S.T. José Carlos Mariátegui. Además, el denunciante menciona que la servidora pública administrativa, la Sra. Ana María Arpita Ortiz, en representación de todo el personal administrativo del Instituto de Educación Superior "José Carlos Mariátegui", solicitó el pago de incentivo laboral de alimentos, como concepto de racionamiento los cuales serían pagados con los Recursos Directamente Recaudados de la institución. Adicionalmente, se proporcionó una lista de documentos a solicitar como medios probatorios. |
1820200000128-128528-47083.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Empresa de Generación Eléctrica del Sur-EGESUR, en relación a la disposición física de terreno de la Obra "Instalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3", toda vez que, los terrenos no tendrían saneamiento legal. El denunciante manifiesta, que el Gerente General de EGESUR presentó el Cronograma de actividades para adquisición de terrenos y servidumbre del Proyecto "Instalación de las CCHH Moquegua 1 y 3¿ señalando que la negociación y adquisición de terrenos y servidumbre terminaría en abril de 2016; no obstante con oficio n.° 1139-2017-GG-PERPG/GRM de 21 de diciembre de 2017, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande le remitió a EGESUR, 98 expedientes de saneamiento físico ¿ legal (sin que se haya realizado la compra). Esto prueba que el 26 de julio de 2017, cuando EGESUR y FONAFE hicieron el primer llamado a la Licitación Púbica de la obra, no tenían libre disponibilidad de los terrenos. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Empresa de Generación Eléctrica del Sur-EGESUR, en relación a la disposición física de terreno de la Obra "Instalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3", toda vez que, los terrenos no tendrían saneamiento legal. El denunciante manifiesta, que el Gerente General de EGESUR presentó el Cronograma de actividades para adquisición de terrenos y servidumbre del Proyecto "Instalación de las CCHH Moquegua 1 y 3¿ señalando que la negociación y adquisición de terrenos y servidumbre terminaría en abril de 2016; no obstante con oficio n.° 1139-2017-GG-PERPG/GRM de 21 de diciembre de 2017, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande le remitió a EGESUR, 98 expedientes de saneamiento físico ¿ legal (sin que se haya realizado la compra). Esto prueba que el 26 de julio de 2017, cuando EGESUR y FONAFE hicieron el primer llamado a la Licitación Púbica de la obra, no tenían libre disponibilidad de los terrenos. |
1820200000128-128528-47084.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la Empresa de Generación Eléctrica del Sur-EGESUR, en relación al Estudio Definitivo de la obra "Instalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3", debido a deficiencias en el cálculo de los caudales, lo cual conllevaría a su incorrecta ejecución y no cumplir los fines para los cuales fueron creados El denunciante manifiesta, que el "Análisis de los caudales de agua" que se efectuaron en el estudio definitivo y en el expediente técnico de la "Instalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3", no son viables, situación que el denunciante comunicó a EGESUR mediante las Cartas remitidas al Presidente del Directorio de EGESUR y a la Directora Ejecutiva de FONAFE, el 30 de marzo de 2015 y el 11 de agosto de 2015, respectivamente; en las cual comunicó que el 9 de octubre de 2012, el Ing. José Mosquera le remitió un mail en el cual le indicaba que: "(...) El cálculo de la potencia firme de las unidades de generación, sino además del registro histórico de los caudales con que va a operar la central. El Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas establece que la potencia firme se calcula para los caudales mensuales registrados con una probabilidad de excedencia del 90%; es decir, por ejemplo, para una data de 10 años de caudales registrados, la Potencia firme se calcula para el periodo de estiaje del año de menores caudales registrados, si fuesen 20 años registrados, se calcularía con los dos años de menor caudal. Estos cálculos no fueron considerados en el estudio de perfil del proyecto de las CC.HH Moquegua 1 y 3, pero se debe calcular en el estudio de factibilidad. (...)"; asimismo solicitó a los funcionarios antes citados, un análisis de los caudales de agua que realmente se dispondrá para este Proyecto. Asimismo indicó que mediante el Informe n.° 58-2015-GEPRODA/PERPG-GR.MOQ/JDBA emitido por el Ing. José Barrientos Alvarado- Supervisor de Proyectos del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG), tuvo conocimiento que la dotación de agua para las centrales hidroeléctricas, proviene de los ríos Vizcachas, Chilota y Chincune, la cual se encuentra reservada a favor del PERPG, y que el caudal promedio es de 3.3 m3/s. En mérito a lo señalado en los párrafos precedente, se tiene que el denunciante señaló que el caudal del diseño para estas Centrales Hidroeléctricas debió ser como máximo 1.65 m3/s y no los 3.30 m3/s del embalse Pasto grande y 0.65 m2/s del Sistema Chilota Chincune, por lo que opina que este proyecto no es viable. De igual modo indicó que el Ing. Juan Flores Carcahusto, Gerente General de EGESUR y el Ing. José Mosquera Castillo, Gerente Comercial y Proyectos de EGESUR han tenido a su cargo la supervisión del Estudio de Factibilidad, del Estudio Definitivo y del Expediente Técnico, precisando que el consultor debió estudiar a profundidad el "Caudal de diseño". | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Empresa de Generación Eléctrica del Sur-EGESUR, en relación al Estudio Definitivo de la obra "Instalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3", debido a deficiencias en el cálculo de los caudales, lo cual conllevaría a su incorrecta ejecución y no cumplir los fines para los cuales fueron creados El denunciante manifiesta, que el "Análisis de los caudales de agua" que se efectuaron en el estudio definitivo y en el expediente técnico de la "Instalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3", no son viables, situación que el denunciante comunicó a EGESUR mediante las Cartas remitidas al Presidente del Directorio de EGESUR y a la Directora Ejecutiva de FONAFE, el 30 de marzo de 2015 y el 11 de agosto de 2015, respectivamente; en las cual comunicó que el 9 de octubre de 2012, el Ing. José Mosquera le remitió un mail en el cual le indicaba que: "(...) El cálculo de la potencia firme de las unidades de generación, sino además del registro histórico de los caudales con que va a operar la central. El Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas establece que la potencia firme se calcula para los caudales mensuales registrados con una probabilidad de excedencia del 90%; es decir, por ejemplo, para una data de 10 años de caudales registrados, la Potencia firme se calcula para el periodo de estiaje del año de menores caudales registrados, si fuesen 20 años registrados, se calcularía con los dos años de menor caudal. Estos cálculos no fueron considerados en el estudio de perfil del proyecto de las CC.HH Moquegua 1 y 3, pero se debe calcular en el estudio de factibilidad. (...)"; asimismo solicitó a los funcionarios antes citados, un análisis de los caudales de agua que realmente se dispondrá para este Proyecto. Asimismo indicó que mediante el Informe n.° 58-2015-GEPRODA/PERPG-GR.MOQ/JDBA emitido por el Ing. José Barrientos Alvarado- Supervisor de Proyectos del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG), tuvo conocimiento que la dotación de agua para las centrales hidroeléctricas, proviene de los ríos Vizcachas, Chilota y Chincune, la cual se encuentra reservada a favor del PERPG, y que el caudal promedio es de 3.3 m3/s. En mérito a lo señalado en los párrafos precedente, se tiene que el denunciante señaló que el caudal del diseño para estas Centrales Hidroeléctricas debió ser como máximo 1.65 m3/s y no los 3.30 m3/s del embalse Pasto grande y 0.65 m2/s del Sistema Chilota Chincune, por lo que opina que este proyecto no es viable. De igual modo indicó que el Ing. Juan Flores Carcahusto, Gerente General de EGESUR y el Ing. José Mosquera Castillo, Gerente Comercial y Proyectos de EGESUR han tenido a su cargo la supervisión del Estudio de Factibilidad, del Estudio Definitivo y del Expediente Técnico, precisando que el consultor debió estudiar a profundidad el "Caudal de diseño". |
1820200000128-128528-47085.0-3.0 | Presuntas irregularidades en la Empresa de Generación Eléctrica del Sur-EGESUR, en relación deficiencias en la evaluación de Rentabilidad del proyecto de la Obra "Instalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3", conllevaría a su incorrecta ejecución, lo cual afectaría el interés público para el cual fue creado. El denunciante manifiesta que una Central Hidroeléctrica, que solo disponga del 50% de su caudal de diseño, no podría producir mas del 50% de la electricidad programada, lo cual significa que obtendrá menos del 50% de los ingresos económicos presupuestados, pero la inversión, en este caso, sería la misma, en consecuencia, el Proyecto no sería rentable, por tanto, EGESUR no podría pagar los préstamos comprometidos, en tal sentido, no se debería hacer la inversión, menos ahora, ya que en el 2017 ya había una oferta que duplicaba la demanda, y que a consecuencia de ello, los precios de venta de la electricidad bajaron significativamente, lo cual expuso en la sesión del 12 de marzo de 2015 ante el directorio de EGESUR, en merito a que el denunciante había asistido a la 5ta EXPO ENERGÍA PERÚ 2015 que se llevó a cabo el 12 y 13 de febrero de 2015 en Lima, donde se sustentó que habría una sobreoferta de electricidad en los próximos años. Asimismo, señaló que mediante Informe C-008-2015, el Ing. José Mosquera evaluó la rentabilidad del Proyecto en 3 escenarios, pero solo es una "Evaluación Privada Financiera", es decir, solo evalúa los préstamos de Japón, que como se sabe es con un interés de 0.4% anual; lo cual no reflejaría la rentabilidad total del Proyecto, con datos técnicos reales, y el caudal de diseño no sería real. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Empresa de Generación Eléctrica del Sur-EGESUR, en relación deficiencias en la evaluación de Rentabilidad del proyecto de la Obra "Instalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3", conllevaría a su incorrecta ejecución, lo cual afectaría el interés público para el cual fue creado. El denunciante manifiesta que una Central Hidroeléctrica, que solo disponga del 50% de su caudal de diseño, no podría producir mas del 50% de la electricidad programada, lo cual significa que obtendrá menos del 50% de los ingresos económicos presupuestados, pero la inversión, en este caso, sería la misma, en consecuencia, el Proyecto no sería rentable, por tanto, EGESUR no podría pagar los préstamos comprometidos, en tal sentido, no se debería hacer la inversión, menos ahora, ya que en el 2017 ya había una oferta que duplicaba la demanda, y que a consecuencia de ello, los precios de venta de la electricidad bajaron significativamente, lo cual expuso en la sesión del 12 de marzo de 2015 ante el directorio de EGESUR, en merito a que el denunciante había asistido a la 5ta EXPO ENERGÍA PERÚ 2015 que se llevó a cabo el 12 y 13 de febrero de 2015 en Lima, donde se sustentó que habría una sobreoferta de electricidad en los próximos años. Asimismo, señaló que mediante Informe C-008-2015, el Ing. José Mosquera evaluó la rentabilidad del Proyecto en 3 escenarios, pero solo es una "Evaluación Privada Financiera", es decir, solo evalúa los préstamos de Japón, que como se sabe es con un interés de 0.4% anual; lo cual no reflejaría la rentabilidad total del Proyecto, con datos técnicos reales, y el caudal de diseño no sería real. |
1820200000128-128528-47086.0-4.0 | Presuntas irregularidades en la Empresa de Generación Eléctrica del Sur-EGESUR, en relación a la inexistencia de la autorización de Uso de Agua de la Autoridad Nacional de Agua para la ejecución de la Obra "Instalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3". El denunciante manifiesta, que las Resoluciones n.°s 243 y 291-2016-ANA-AAA acreditan la disponibilidad de los recursos hídricos para cada una de las Centrales Hidroeléctricas proyectadas (94.15Hm3/año, para cada una), esto se determina en base a la reserva de agua, sin embargo, el uso para la generación de electricidad está condicionado a la disponibilidad real de acuerdo al uso que autorice la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Moquegua y el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, de conformidad con los turnos de riego y las dotaciones (lo dicen las mismas Resoluciones que aprueban la disponibilidad). EGESUR no tendría la autorización de la ANA para ejecutar las obras, la ANA solo habría aprobado la disponibilidad hídrica. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Empresa de Generación Eléctrica del Sur-EGESUR, en relación a la inexistencia de la autorización de Uso de Agua de la Autoridad Nacional de Agua para la ejecución de la Obra "Instalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3". El denunciante manifiesta, que las Resoluciones n.°s 243 y 291-2016-ANA-AAA acreditan la disponibilidad de los recursos hídricos para cada una de las Centrales Hidroeléctricas proyectadas (94.15Hm3/año, para cada una), esto se determina en base a la reserva de agua, sin embargo, el uso para la generación de electricidad está condicionado a la disponibilidad real de acuerdo al uso que autorice la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Moquegua y el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, de conformidad con los turnos de riego y las dotaciones (lo dicen las mismas Resoluciones que aprueban la disponibilidad). EGESUR no tendría la autorización de la ANA para ejecutar las obras, la ANA solo habría aprobado la disponibilidad hídrica. |
1820200000128-128528-47087.0-5.0 | Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección y en la suscripción contractual de la Obra "Instalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3" convocada por la Empresa de Generación Eléctrica del Sur-EGESUR, toda vez que, se habría llevado a cabo sin la aprobación de la Evaluación Impacto Ambiental requerida por la normatividad pertinente. El denunciante manifiesta que el Estudio Impacto Ambiental del Proyecto "Central Hidroeléctrica Moquegua 1", se aprobó con R.G. n.° 127-2019-GREM.-GRM de 16 de diciembre de 2019, no obstante al 18 de febrero de 2020 el Estudio Impacto Ambiental del Proyecto "Central Hidroeléctrica Moquegua 3" está en evaluación, ante ello cuestiona que si aún no se tenía el EIA aprobado, por qué EGESUR Y FONAFE hicieron el primer llamado a licitación el 26 de julio de 2017, el segundo llamado a licitación el 30 de junio de 2018 y firmaron el contrato de obra el 18 de julio de 2019. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección y en la suscripción contractual de la Obra "Instalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3" convocada por la Empresa de Generación Eléctrica del Sur-EGESUR, toda vez que, se habría llevado a cabo sin la aprobación de la Evaluación Impacto Ambiental requerida por la normatividad pertinente. El denunciante manifiesta que el Estudio Impacto Ambiental del Proyecto "Central Hidroeléctrica Moquegua 1", se aprobó con R.G. n.° 127-2019-GREM.-GRM de 16 de diciembre de 2019, no obstante al 18 de febrero de 2020 el Estudio Impacto Ambiental del Proyecto "Central Hidroeléctrica Moquegua 3" está en evaluación, ante ello cuestiona que si aún no se tenía el EIA aprobado, por qué EGESUR Y FONAFE hicieron el primer llamado a licitación el 26 de julio de 2017, el segundo llamado a licitación el 30 de junio de 2018 y firmaron el contrato de obra el 18 de julio de 2019. |
1820200000128-128528-47090.0-6.0 | Presuntas irregularidades en la Empresa de Generación Eléctrica del Sur - EGESUR, en relación a la modificación del monto de inversión de la obra "Instalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3", toda vez que, se habría modificado de manera irregular. El denunciante manifiesta, que en mérito al Acuerdo de Directorio n.° 035-2019-SD-589-EGESUR de 28 de junio de 2019 se aprobó el nuevo monto de inversión del proyecto "Instalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3", siendo el monto de S/ 429 457 538,68 (US$ 130 138 648,08) indicando que sigue viable, no obstante señala que el monto con el que se declaró su viabilidad el 18 de marzo de 2014, fue por S/ 252 446 554,00 (US$ 90 159 484,00), se ha incrementado en 70% (en soles). Al respecto indicó que el citado incremento no fue resultado del Estudio Definitivo realizado por la consultora Fichtner, sino en mérito al pedido de los postores del primer llamado a Licitación, que se declaró desierta y otros montos no registrados antes. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Empresa de Generación Eléctrica del Sur - EGESUR, en relación a la modificación del monto de inversión de la obra "Instalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3", toda vez que, se habría modificado de manera irregular. El denunciante manifiesta, que en mérito al Acuerdo de Directorio n.° 035-2019-SD-589-EGESUR de 28 de junio de 2019 se aprobó el nuevo monto de inversión del proyecto "Instalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3", siendo el monto de S/ 429 457 538,68 (US$ 130 138 648,08) indicando que sigue viable, no obstante señala que el monto con el que se declaró su viabilidad el 18 de marzo de 2014, fue por S/ 252 446 554,00 (US$ 90 159 484,00), se ha incrementado en 70% (en soles). Al respecto indicó que el citado incremento no fue resultado del Estudio Definitivo realizado por la consultora Fichtner, sino en mérito al pedido de los postores del primer llamado a Licitación, que se declaró desierta y otros montos no registrados antes. |
1820200000144-130614-47928.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Institución Educativa Emblemática Simón Bolívar, respecto al presupuesto utilizado en el mantenimiento de la infraestructura en el año 2019. Mediante denuncia recibida el 04 de marzo de 2020 por la Gerencia Regional de Control Moquegua, la Sra. Hilda Rosa Oliva Copacati, identificada con DNI n.° 04415194, en su calidad de Presidenta de la APAFA de la IEE Simón Bolívar, hace de conocimiento presuntas irregularidades en la Institución Educativa Emblemática Simón Bolívar, respecto al presupuesto utilizado en el mantenimiento de la infraestructura en el año 2019. La ciudadana manifiesta que, el Ministerio de Educación (MINEDU) en el año 2019 destinó para el rubro de mantenimiento de la institución educativa un presupuesto de S/ 26,000.00 y tal dinero no ha sido bien empleado. De acuerdo con la normativa del MINEDU, el director debe conformar el comité de mantenimiento incluyendo un representante de los PP.FF. del CONEI de la APAFA para veedor como consta en los archivos de los años anteriores, lo cual no ocurrió en el año 2019. En ese año, las lluvias dañaron el auditorio de la institución al no tener un sistema de protección, motivo por el cual parte del presupuesto se destinó para atender esta necesidad urgente del auditorio. En el año 2020, al llover nuevamente, los trabajos realizados no han servido porque los daños han sido mayores, no cumpliendo los criterios y el objetivo, quedando demostrado que se ha hecho un mal uso del dinero. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra con el Expediente N° 1820200000144 de 04 de marzo de 2020. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Institución Educativa Emblemática Simón Bolívar, respecto al presupuesto utilizado en el mantenimiento de la infraestructura en el año 2019. Mediante denuncia recibida el 04 de marzo de 2020 por la Gerencia Regional de Control Moquegua, la Sra. Hilda Rosa Oliva Copacati, identificada con DNI n.° 04415194, en su calidad de Presidenta de la APAFA de la IEE Simón Bolívar, hace de conocimiento presuntas irregularidades en la Institución Educativa Emblemática Simón Bolívar, respecto al presupuesto utilizado en el mantenimiento de la infraestructura en el año 2019. La ciudadana manifiesta que, el Ministerio de Educación (MINEDU) en el año 2019 destinó para el rubro de mantenimiento de la institución educativa un presupuesto de S/ 26,000.00 y tal dinero no ha sido bien empleado. De acuerdo con la normativa del MINEDU, el director debe conformar el comité de mantenimiento incluyendo un representante de los PP.FF. del CONEI de la APAFA para veedor como consta en los archivos de los años anteriores, lo cual no ocurrió en el año 2019. En ese año, las lluvias dañaron el auditorio de la institución al no tener un sistema de protección, motivo por el cual parte del presupuesto se destinó para atender esta necesidad urgente del auditorio. En el año 2020, al llover nuevamente, los trabajos realizados no han servido porque los daños han sido mayores, no cumpliendo los criterios y el objetivo, quedando demostrado que se ha hecho un mal uso del dinero. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra con el Expediente N° 1820200000144 de 04 de marzo de 2020. |
1820200000144-130614-47930.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la Institución Educativa Emblemática Simón Bolívar, respecto al cobro de diez soles por parte del Director a los alumnos nuevos por la constancia de vacante para la matrícula del año 2020. Mediante denuncia recibida el 04 de marzo de 2020 por la Gerencia Regional de Control Moquegua, la Sra. Hilda Rosa Oliva Copacati, identificada con DNI n.° 04415194, en su calidad de Presidenta de la APAFA de la IEE Simón Bolívar, hace de conocimiento presuntas irregularidades en la Institución Educativa Emblemática Simón Bolívar, respecto al cobro de diez soles por parte del Director a los alumnos nuevos por la constancia de vacante para la matrícula del año 2020. La ciudadana manifiesta que, en el año 2020 el director de la institución educativa ha cobrado a los alumnos nuevos por la constancia de vacante para la matrícula la suma de diez soles, siendo un cobro excesivo según los reclamos que hemos recibido de los padres de familia. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra con el Expediente N° 1820200000144 de 04 de marzo de 2020. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Institución Educativa Emblemática Simón Bolívar, respecto al cobro de diez soles por parte del Director a los alumnos nuevos por la constancia de vacante para la matrícula del año 2020. Mediante denuncia recibida el 04 de marzo de 2020 por la Gerencia Regional de Control Moquegua, la Sra. Hilda Rosa Oliva Copacati, identificada con DNI n.° 04415194, en su calidad de Presidenta de la APAFA de la IEE Simón Bolívar, hace de conocimiento presuntas irregularidades en la Institución Educativa Emblemática Simón Bolívar, respecto al cobro de diez soles por parte del Director a los alumnos nuevos por la constancia de vacante para la matrícula del año 2020. La ciudadana manifiesta que, en el año 2020 el director de la institución educativa ha cobrado a los alumnos nuevos por la constancia de vacante para la matrícula la suma de diez soles, siendo un cobro excesivo según los reclamos que hemos recibido de los padres de familia. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra con el Expediente N° 1820200000144 de 04 de marzo de 2020. |
1820200000145-126534-46024.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de San Cristóbal, respecto a la ejecución de la obra de mejoramiento de la infraestructura del canal Madre, en relación a penalidades no aplicadas al contratista. Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Distrital de San Cristóbal, relacionados a la ejecución de la obra del mejoramiento de la infraestructura del canal Madre, en relación a penalidades no aplicadas al contratista. Al respecto, el denunciante señala que conforme al plazo establecido en el contrato principal, la fecha de culminación era el 18 de enero de 2020; sin embargo, la empresa contratista no habría culminado los trabajos en dicha fecha, por lo que correspondería la aplicación de penalidades por el retraso injustificado. En ese sentido, solicita la intervención de esta Entidad Fiscalizadora Superior ante los funcionarios de la Entidad que por acción u omisión estarían implicados en los presuntos hechos irregulares relacionados a la ejecución de la referida obra. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de San Cristóbal, respecto a la ejecución de la obra de mejoramiento de la infraestructura del canal Madre, en relación a penalidades no aplicadas al contratista. Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Distrital de San Cristóbal, relacionados a la ejecución de la obra del mejoramiento de la infraestructura del canal Madre, en relación a penalidades no aplicadas al contratista. Al respecto, el denunciante señala que conforme al plazo establecido en el contrato principal, la fecha de culminación era el 18 de enero de 2020; sin embargo, la empresa contratista no habría culminado los trabajos en dicha fecha, por lo que correspondería la aplicación de penalidades por el retraso injustificado. En ese sentido, solicita la intervención de esta Entidad Fiscalizadora Superior ante los funcionarios de la Entidad que por acción u omisión estarían implicados en los presuntos hechos irregulares relacionados a la ejecución de la referida obra. |
1820200000157-132383-48722.0-1.0 | Presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacocha, quien estaría utilizando recursos financieros y humanos para obtener ventajas en su campaña electoral del año 2017, lo que desnaturaliza las funciones del personal y el destino de los bienes públicos usados para dicho fin. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacocha, quien estaría utilizando recursos institucionales para obtener ventajas en su campaña electoral, lo que desnaturaliza las funciones del personal y el destino de los bienes públicos usados para dicho fin. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacocha, quien estaría utilizando recursos financieros y humanos para obtener ventajas en su campaña electoral del año 2017, lo que desnaturaliza las funciones del personal y el destino de los bienes públicos usados para dicho fin. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacocha, quien estaría utilizando recursos institucionales para obtener ventajas en su campaña electoral, lo que desnaturaliza las funciones del personal y el destino de los bienes públicos usados para dicho fin. |
1820200000158-132389-48725.0-1.0 | Presuntos actos de nepotismo en la contratación de personal para la Entidad, toda vez que se habría contratado a familiares de la Jefa de Recursos Humanos en el año 2017, lo que es irregular. El denunciante manifiesta presuntos actos de nepotismo en la contratación de personal para la Unidad Ejecutora Sub Región de Desarrollo Ilo 003, toda vez que se habría contratado a familiares de la Jefa de Recursos Humanos en el año 2017, lo que es irregular. Al respecto precisa que durante el año 2017 se contrató irregularmente, al Sr. Willy Velasquez Huamanchumo, quien sería presuntamente el esposo de la Jefa de Recursos Humanos de la Entidad, y al Sr. Elio Canqui Cutipa, quien sería su hermano. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos actos de nepotismo en la contratación de personal para la Entidad, toda vez que se habría contratado a familiares de la Jefa de Recursos Humanos en el año 2017, lo que es irregular. El denunciante manifiesta presuntos actos de nepotismo en la contratación de personal para la Unidad Ejecutora Sub Región de Desarrollo Ilo 003, toda vez que se habría contratado a familiares de la Jefa de Recursos Humanos en el año 2017, lo que es irregular. Al respecto precisa que durante el año 2017 se contrató irregularmente, al Sr. Willy Velasquez Huamanchumo, quien sería presuntamente el esposo de la Jefa de Recursos Humanos de la Entidad, y al Sr. Elio Canqui Cutipa, quien sería su hermano. |
1820200000159-132394-48726.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el proceso de pago de planillas para personal obrero en la Entidad, toda vez que en el año 2016, se habría realizado el descuento por concepto de aporte a SPP y/o AFP de los obreros en el servicio de mantenimiento; no obstante, no se ejecutó dicho pago. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades en el proceso de pago de planillas para personal obrero en la Unidad Ejecutora Sub Región de Desarrollo Ilo 003, toda vez que en el año 2016, se habría realizado el descuento por concepto de aporte a SPP y/o AFP de los obreros en el servicio de mantenimiento; no obstante, no se ejecutó dicho pago | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el proceso de pago de planillas para personal obrero en la Entidad, toda vez que en el año 2016, se habría realizado el descuento por concepto de aporte a SPP y/o AFP de los obreros en el servicio de mantenimiento; no obstante, no se ejecutó dicho pago. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades en el proceso de pago de planillas para personal obrero en la Unidad Ejecutora Sub Región de Desarrollo Ilo 003, toda vez que en el año 2016, se habría realizado el descuento por concepto de aporte a SPP y/o AFP de los obreros en el servicio de mantenimiento; no obstante, no se ejecutó dicho pago |
1820200000160-132385-48723.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Proceso de Adjudicación Simplificada N° 019-2019-CS/MPMN-2 convocado por la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya, toda vez que se habría favorecido al Consorcio Los Hijos de Sacuaya, el cual obtuvo la buena pro pese a tener la propuesta de mayor costo. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades en el Proceso de Adjudicación Simplificada N° 019-2019-CS/MPMN-2 convocado por la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya, toda vez que se habría favorecido al Consorcio Los Hijos de Sacuaya, el cual obtuvo la buena pro pese a tener la propuesta de mayor costo. Señala, además, por lo contrario que, su empresa si cumplía con todos los requisitos para que su propuesta sea seleccionada. Adjunta a su denuncia como medio de prueba, el Acta de Apertura, Evaluación, Calificación de Ofertas y otorgamiento de la Buena Pro del citado procedimiento de selección. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Proceso de Adjudicación Simplificada N° 019-2019-CS/MPMN-2 convocado por la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya, toda vez que se habría favorecido al Consorcio Los Hijos de Sacuaya, el cual obtuvo la buena pro pese a tener la propuesta de mayor costo. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades en el Proceso de Adjudicación Simplificada N° 019-2019-CS/MPMN-2 convocado por la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya, toda vez que se habría favorecido al Consorcio Los Hijos de Sacuaya, el cual obtuvo la buena pro pese a tener la propuesta de mayor costo. Señala, además, por lo contrario que, su empresa si cumplía con todos los requisitos para que su propuesta sea seleccionada. Adjunta a su denuncia como medio de prueba, el Acta de Apertura, Evaluación, Calificación de Ofertas y otorgamiento de la Buena Pro del citado procedimiento de selección. |
1820200000161-134743-49855.0-1.0 | Presuntas irregularidades cometidas por el regidor municipal, Sr. Pedro Esquiagola, quien haciendo uso de su cargo estaría direccionando distintas contrataciones convocadas por la Municipalidad, en favor de un proveedor de servicios, quien sería su allegado. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades cometidas por el regidor municipal, Sr. Pedro Esquiagola, quien haciendo uso de su cargo estaría direccionando distintas contrataciones convocadas por la Municipalidad Provincial de Ilo, en favor del proveedor de servicios, Sr. Raúl Zavaleta Melendez, quien sería su allegado. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por el regidor municipal, Sr. Pedro Esquiagola, quien haciendo uso de su cargo estaría direccionando distintas contrataciones convocadas por la Municipalidad, en favor de un proveedor de servicios, quien sería su allegado. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades cometidas por el regidor municipal, Sr. Pedro Esquiagola, quien haciendo uso de su cargo estaría direccionando distintas contrataciones convocadas por la Municipalidad Provincial de Ilo, en favor del proveedor de servicios, Sr. Raúl Zavaleta Melendez, quien sería su allegado. |
1820200000163-134875-49961.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la obra Renovación de captación y línea de conducción en la Municipalidad Distrital de Moquegua en la localidad Olleria alta, Distrito de Samegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua, toda vez que el residente de obra habría contratado a un familiar como asistente. Mediante Formulario Web n.° JE.2019.0901812, el ciudadano Juan Carlos Rojas Flor, identificado con DNI n.° 42294979, denuncia lo siguiente: La residente de obra Ing. Elvia Sugey del Carpio Alarcón del Proyecto ¿Renovación de captación y línea de conducción en la Municipalidad Distrital de Moquegua en la localidad Olleria alta, Distrito de Samegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua¿ favoreció con un puesto de trabajo a su familiar al Sr. Omar Dimas Del Carpio Flor. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra en el Expediente N° 1820200000163 de 10 de marzo de 2020. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la obra Renovación de captación y línea de conducción en la Municipalidad Distrital de Moquegua en la localidad Olleria alta, Distrito de Samegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua, toda vez que el residente de obra habría contratado a un familiar como asistente. Mediante Formulario Web n.° JE.2019.0901812, el ciudadano Juan Carlos Rojas Flor, identificado con DNI n.° 42294979, denuncia lo siguiente: La residente de obra Ing. Elvia Sugey del Carpio Alarcón del Proyecto ¿Renovación de captación y línea de conducción en la Municipalidad Distrital de Moquegua en la localidad Olleria alta, Distrito de Samegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua¿ favoreció con un puesto de trabajo a su familiar al Sr. Omar Dimas Del Carpio Flor. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra en el Expediente N° 1820200000163 de 10 de marzo de 2020. |
1820200000278-120763-42876.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución de la defensa ribereña del rio Moquegua entre el Sector Tucumán y el Puente la Villa, realizado por el Programa Subsectorial de Irrigaciones, toda vez que, ha tenido deficiencias técnicas y ha sido socavado por el rio. El denunciante manifiesta, presuntas irregularidades en la ejecución de una obra pública, realizada en la ciudad de Moquegua, describe que como consecuencia del ingreso de los ríos de Moquegua, las zonas aledañas al cauce están expuesta, debido a ello la Autoridad Nacional del Agua, mediante la Autoridad Local del Agua de Moquegua, elaboro una ficha técnica de emergencia con la finalidad de realizar trabajos de protección, y de esta manera reducir la vulnerabilidad de dicha zona, a partir de allí el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), destino un monto de tres millones doscientos mil soles, para atender el tramo previsto desde el sector Tucumán al Puente la Villa, mediante descolmatación y enrocados. Además manifiesta, que estos trabajos debieron llevarse a cabo el 2018, sin embargo estos iniciaron el 2019 sin tomar en cuenta una actualización del estudio, manifiesta que la ejecución de la obra fue licitada, y que la empresa ganadora no ejecuto los trabajos por diversas razones, y la empresa encargada de continuar con los trabajos, los ejecuto con deficiencias técnicas, hecho que puede constatarse al realizar la visita a la obra y verificar que el enrocado ejecutado fue socavado por el rio. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la defensa ribereña del rio Moquegua entre el Sector Tucumán y el Puente la Villa, realizado por el Programa Subsectorial de Irrigaciones, toda vez que, ha tenido deficiencias técnicas y ha sido socavado por el rio. El denunciante manifiesta, presuntas irregularidades en la ejecución de una obra pública, realizada en la ciudad de Moquegua, describe que como consecuencia del ingreso de los ríos de Moquegua, las zonas aledañas al cauce están expuesta, debido a ello la Autoridad Nacional del Agua, mediante la Autoridad Local del Agua de Moquegua, elaboro una ficha técnica de emergencia con la finalidad de realizar trabajos de protección, y de esta manera reducir la vulnerabilidad de dicha zona, a partir de allí el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), destino un monto de tres millones doscientos mil soles, para atender el tramo previsto desde el sector Tucumán al Puente la Villa, mediante descolmatación y enrocados. Además manifiesta, que estos trabajos debieron llevarse a cabo el 2018, sin embargo estos iniciaron el 2019 sin tomar en cuenta una actualización del estudio, manifiesta que la ejecución de la obra fue licitada, y que la empresa ganadora no ejecuto los trabajos por diversas razones, y la empresa encargada de continuar con los trabajos, los ejecuto con deficiencias técnicas, hecho que puede constatarse al realizar la visita a la obra y verificar que el enrocado ejecutado fue socavado por el rio. |
1820200000286-121653-43424.0-1.0 | Presuntas irregularidades cometidas por el jefe de la Oficina Subregional de administración de la Entidad quien habría actuado como juez y parte en la contratación de un servicio de "Profesional que promueva los proyectos estratégicos de la región, en materia de puertos", toda vez que habría actuado como área usuaria y como el área que autorizó el requerimiento, y habría sido simulado. Mediante denuncia con Expediente N° 1820200000286, con fecha 24 de setiembre de 2020, el recurrente hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior sobre Presuntas irregularidades cometidas por el jefe de la Oficina Subregional de administración de la Entidad quien habría actuado como juez y parte en la contratación de un servicio de "Profesional que promueva los proyectos estratégicos de la región, en materia de puertos", toda vez que habría actuado como área usuaria y como el área que autorizó el requerimiento, así mismo señala que dicho servicio habría sido simulado para beneficio propio, ya que existen inconsistencias en el requerimiento con el termino de referencia, un posible direccionamiento e irregularidades en los entregables, así mismo adjunta 1. Manual de organización y funciones de Sub Región de Desarrollo Ilo 003. 2. Memorando N°395-2019-GSRI/OSRA (Solicitud de requerimiento) 3. Requerimiento 1893-2019 4. Términos de referencia. 5. Conformidad según Memorando N°245-2019-GRM/GGM-GRS-UE ILO 6. Orden se Servicio 0001005 7. Comprobante de pago N°7594-2019 SIAF 3084 | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por el jefe de la Oficina Subregional de administración de la Entidad quien habría actuado como juez y parte en la contratación de un servicio de "Profesional que promueva los proyectos estratégicos de la región, en materia de puertos", toda vez que habría actuado como área usuaria y como el área que autorizó el requerimiento, y habría sido simulado. Mediante denuncia con Expediente N° 1820200000286, con fecha 24 de setiembre de 2020, el recurrente hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior sobre Presuntas irregularidades cometidas por el jefe de la Oficina Subregional de administración de la Entidad quien habría actuado como juez y parte en la contratación de un servicio de "Profesional que promueva los proyectos estratégicos de la región, en materia de puertos", toda vez que habría actuado como área usuaria y como el área que autorizó el requerimiento, así mismo señala que dicho servicio habría sido simulado para beneficio propio, ya que existen inconsistencias en el requerimiento con el termino de referencia, un posible direccionamiento e irregularidades en los entregables, así mismo adjunta 1. Manual de organización y funciones de Sub Región de Desarrollo Ilo 003. 2. Memorando N°395-2019-GSRI/OSRA (Solicitud de requerimiento) 3. Requerimiento 1893-2019 4. Términos de referencia. 5. Conformidad según Memorando N°245-2019-GRM/GGM-GRS-UE ILO 6. Orden se Servicio 0001005 7. Comprobante de pago N°7594-2019 SIAF 3084 |
1820200000286-121653-43432.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la designación y pago de honorarios del gerente de administración pues se le habría pagado en el mes de febrero por servicios de coordinador administrativo, y a su vez como funcionario según resolución de designación de fecha 7 de febrero de 2020. Mediante denuncia con Expediente N° 1820200000286, con fecha 20 de setiembre de 2020, el recurrente hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la designación y pago de honorarios del gerente de administración pues se le habría pagado en el mes de febrero por servicios de coordinador administrativo, y a su vez como funcionario según resolución de designación de fecha 7 de febrero de 2020. Así mismo adjunta la siguiente documentación: 1. Resolución de Acuerdo de Directorio N°001-2020-APR-M/DIR (designación al cargo de Administrador desde el 07 de febrero) 2. Comprobante de pago 1322-2020 SIAF 805 (pago mes de enero) 3. Comprobante de pago 1732-2020 SIAF 808 (pago mes de febrero) 4. Recibos por honorario E001-5 y E001-6 | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la designación y pago de honorarios del gerente de administración pues se le habría pagado en el mes de febrero por servicios de coordinador administrativo, y a su vez como funcionario según resolución de designación de fecha 7 de febrero de 2020. Mediante denuncia con Expediente N° 1820200000286, con fecha 20 de setiembre de 2020, el recurrente hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la designación y pago de honorarios del gerente de administración pues se le habría pagado en el mes de febrero por servicios de coordinador administrativo, y a su vez como funcionario según resolución de designación de fecha 7 de febrero de 2020. Así mismo adjunta la siguiente documentación: 1. Resolución de Acuerdo de Directorio N°001-2020-APR-M/DIR (designación al cargo de Administrador desde el 07 de febrero) 2. Comprobante de pago 1322-2020 SIAF 805 (pago mes de enero) 3. Comprobante de pago 1732-2020 SIAF 808 (pago mes de febrero) 4. Recibos por honorario E001-5 y E001-6 |
1820200000323-123883-44847.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el GR Moquegua, en relación con al Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo, respecto a la construcción de un grifo móvil que no fue autorizado por FONDEPES, además para su funcionamiento se adquirió 1780 galones de gasolina, de los cuales se desconocería la ubicación de 1228 galones. Finalmente, se indica que hubo fraccionamiento para la construcción del muelle 02. Mediante Expediente N° 1820200000323, con fecha 21 de octubre del 2020, el denunciante hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Moquegua, en relación con el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo, el que administra en cumplimiento a un convenio suscrito el 16 de Enero de 2017 con el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), a quien corresponde a supervisar la gestión operativa, económica y administrativa de dicha infraestructura, el 11 de enero de 2019 se suscribió la adenda Nro. 1 del mismo se encuentra vigente hasta el 11 de enero del 2021. Las irregularidades mencionadas serían las siguientes: 1) Se habría construido un grifo móvil, a pesar de que FONDEPES habría negado tal autorización; sin embargo, según el Balance financiero de noviembre y diciembre habría pagos realizados para la formulación del Expediente Técnico (no autorizado por FONDEPES), compras de tanques de plástico y gasolina, que serían para su funcionamiento. 2) Se adquirió 1780 galones de gasolina, de los cuales se vendieron 552 y actualmente se desconocería la ubicación de 1228 galones. 3) Se habría realizado la construcción de una ampliación en el muelle 2, sin Expediente Técnico, para esto se habría fraccionado un total de S/86,660.68 en montos menores a 3UIT, con la finalidad de no solicitar autorización a FONDEPES. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el GR Moquegua, en relación con al Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo, respecto a la construcción de un grifo móvil que no fue autorizado por FONDEPES, además para su funcionamiento se adquirió 1780 galones de gasolina, de los cuales se desconocería la ubicación de 1228 galones. Finalmente, se indica que hubo fraccionamiento para la construcción del muelle 02. Mediante Expediente N° 1820200000323, con fecha 21 de octubre del 2020, el denunciante hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Moquegua, en relación con el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo, el que administra en cumplimiento a un convenio suscrito el 16 de Enero de 2017 con el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), a quien corresponde a supervisar la gestión operativa, económica y administrativa de dicha infraestructura, el 11 de enero de 2019 se suscribió la adenda Nro. 1 del mismo se encuentra vigente hasta el 11 de enero del 2021. Las irregularidades mencionadas serían las siguientes: 1) Se habría construido un grifo móvil, a pesar de que FONDEPES habría negado tal autorización; sin embargo, según el Balance financiero de noviembre y diciembre habría pagos realizados para la formulación del Expediente Técnico (no autorizado por FONDEPES), compras de tanques de plástico y gasolina, que serían para su funcionamiento. 2) Se adquirió 1780 galones de gasolina, de los cuales se vendieron 552 y actualmente se desconocería la ubicación de 1228 galones. 3) Se habría realizado la construcción de una ampliación en el muelle 2, sin Expediente Técnico, para esto se habría fraccionado un total de S/86,660.68 en montos menores a 3UIT, con la finalidad de no solicitar autorización a FONDEPES. |
1820200000323-123883-44848.0-2.0 | Presuntos pagos indebidos en la obra "Demolición de la infraestructura del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo". Mediante Expediente N° 1820200000323, con fecha 21 de octubre del 2020, el denunciante hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos pagos indebidos en la obra "Demolición de la infraestructura del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo"; los cuales fueron denunciados mediante Carta N° 0026-2020-EIVT-C0 dirigida al Presidente Regional de Moquegua con fecha 10 de junio de 2020. Al respecto, con fecha 07 de agosto de 2020, el Gobierno Regional de Moquegua envía el Memorándum N° 604-2020-GRM/PPR al Administrador del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo, donde indica que se ha dispuesto se formule una denuncia penal en su contra y contra los que resulten responsables por presunta comisión de delitos; asimismo, solicita documentación de la obra en mención. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos pagos indebidos en la obra "Demolición de la infraestructura del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo". Mediante Expediente N° 1820200000323, con fecha 21 de octubre del 2020, el denunciante hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntos pagos indebidos en la obra "Demolición de la infraestructura del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo"; los cuales fueron denunciados mediante Carta N° 0026-2020-EIVT-C0 dirigida al Presidente Regional de Moquegua con fecha 10 de junio de 2020. Al respecto, con fecha 07 de agosto de 2020, el Gobierno Regional de Moquegua envía el Memorándum N° 604-2020-GRM/PPR al Administrador del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo, donde indica que se ha dispuesto se formule una denuncia penal en su contra y contra los que resulten responsables por presunta comisión de delitos; asimismo, solicita documentación de la obra en mención. |
1820200000382-122698-44246.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Gerencia Regional de Educación de Moquegua, toda vez que el Sr. Jaime Vicente Soto Mercado, Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, habría usurpado las funciones de servir, asimismo, habría realizado nombramiento ilegal, patrocinio ilegal de interés particulares, aceptación ilegal del cargo público y por percibir pensión y remuneración. Se pone en conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Gerencia Regional de Educación de Moquegua, toda vez que el Sr. Jaime Vicente Soto Mercado, Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, habría usurpado las funciones de servir, asimismo, habría realizado nombramiento ilegal, patrocinio ilegal de interés particulares, aceptación ilegal del cargo público y por percibir pensión y remuneración. El Sr. Martín Oreste Pacosonco Quea, refiere que, en cumplimiento al literal f) del artículo 39° de la Ley del Servicio Civil, pone de conocimiento que el abogado Jaime Vicente Soto Mercado, actual Director de la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Moquegua - GREMO, habría usurpado las funciones de SERVIR, habría realizado un nombramiento ilegal, pese a que tendría conocimiento que no sería competencia de la GREMO resolver apelaciones en casos de nombramientos; puesto que la oficina a su cargo habría emitido los Dictamen Legal N° 316-2020-GREMO/DRAJ, Dictamen Legal N° 017-2020-GREMO/DRAJ, asimismo habría proyectado la Resolución Gerencial Regional N° 00198-2020 de fecha 04 de marzo de 2020, declarando fundado un recurso de apelación, disponiendo que la UGEL Mariscal Nieto nombre indebidamente al servidor Wilfredo Félix Cama Cahuamari, incurriendo en el presunto delito de usurpación de funciones con la agravante que el Sr. Jaime Vicente Soto Mercado tenía pleno conocimiento puesto que dicho caso ya habría sido observado por falta de competencias y en apelación habría sido elevada a SERVIR. Además de ello, el comité de nombramiento de la UGEL según CARTA N° 026-2019-GRM/GRE/UGEL"MN"/CENPA-276 , INFORME N° 009-2019-GRM/GRE/UGEL MN/CENPA276, manifestó que el servidor Wilfredo Félix Cama Cahuamari no cumpliría con los requisitos legales para acceder a dicho nombramiento, sin embargo, el Director nuevamente habría mostrado un interés inusitado y presuntamente en complicidad con el servidor habría favorecido declarando fundada su apelación, el mismo que sería un procedimiento irregular que gracias a la intervención de la ex asesora de gerencia la abogada Yen Jane Arteta Valdivia, en cumplimiento normativo habría impedido que se concretara dichos actos ilegales. En tanto el denunciante refiere que el Tribunal del Servicio Civil, órgano integrante de SERVIR, tiene competencias para resolver recursos de apelación como última instancia administrativa sobre las materias de acceso al servicio civil. Por otro lado, también refiere que el recurso de apelación presentado por el Sr. Wilfredo habría sido elaborado por el Sr. Jaime en calidad de abogado. Aunado a ello el Sr. Jaime Vicente Soto Mercado habría aceptado el cargo de confianza de Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, sin considerar lo establecido en la Ley N° 30026, modificada por la Ley N° 30539, toda vez que, el mencionado sería un pensionista militar, que a la fecha vendría percibiendo pensión y remuneración vía cheques en el GREMO. Adjuntando, una Resolución Gerencial Regional N° 00198 de 04 de mayo de 2020, Opinión Legal N° 021-2019-GRE-MOQUEGU/ABOG.-GERENCIA, Dictamen Legal N° 017-2020-GREMO/DRAJ, DICTAMEN LEGAL N° 316-DREMO/DRJ, RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00108, INFORME TECNICO N° 1307-2019-SERVIR/GPGSC., INFORME TECNICO N° 2022-2019-SERVIR/GPGSC., OPINION LEGAL N° 0153-2019-GRM/MOQ/DRE/DRAJ., RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00994,00317, INFORME LEGAL N° 026-2019-GRM/DRE-MOQ/DRAJ, DICTAMEN LEGAL N°088-2019-GRM/MOO/GRE/DRAJ, OPINION LEGAL N°207-2019-GREMO /DRAJ, entre otros documentos. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Gerencia Regional de Educación de Moquegua, toda vez que el Sr. Jaime Vicente Soto Mercado, Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, habría usurpado las funciones de servir, asimismo, habría realizado nombramiento ilegal, patrocinio ilegal de interés particulares, aceptación ilegal del cargo público y por percibir pensión y remuneración. Se pone en conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Gerencia Regional de Educación de Moquegua, toda vez que el Sr. Jaime Vicente Soto Mercado, Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, habría usurpado las funciones de servir, asimismo, habría realizado nombramiento ilegal, patrocinio ilegal de interés particulares, aceptación ilegal del cargo público y por percibir pensión y remuneración. El Sr. Martín Oreste Pacosonco Quea, refiere que, en cumplimiento al literal f) del artículo 39° de la Ley del Servicio Civil, pone de conocimiento que el abogado Jaime Vicente Soto Mercado, actual Director de la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Moquegua - GREMO, habría usurpado las funciones de SERVIR, habría realizado un nombramiento ilegal, pese a que tendría conocimiento que no sería competencia de la GREMO resolver apelaciones en casos de nombramientos; puesto que la oficina a su cargo habría emitido los Dictamen Legal N° 316-2020-GREMO/DRAJ, Dictamen Legal N° 017-2020-GREMO/DRAJ, asimismo habría proyectado la Resolución Gerencial Regional N° 00198-2020 de fecha 04 de marzo de 2020, declarando fundado un recurso de apelación, disponiendo que la UGEL Mariscal Nieto nombre indebidamente al servidor Wilfredo Félix Cama Cahuamari, incurriendo en el presunto delito de usurpación de funciones con la agravante que el Sr. Jaime Vicente Soto Mercado tenía pleno conocimiento puesto que dicho caso ya habría sido observado por falta de competencias y en apelación habría sido elevada a SERVIR. Además de ello, el comité de nombramiento de la UGEL según CARTA N° 026-2019-GRM/GRE/UGEL"MN"/CENPA-276 , INFORME N° 009-2019-GRM/GRE/UGEL MN/CENPA276, manifestó que el servidor Wilfredo Félix Cama Cahuamari no cumpliría con los requisitos legales para acceder a dicho nombramiento, sin embargo, el Director nuevamente habría mostrado un interés inusitado y presuntamente en complicidad con el servidor habría favorecido declarando fundada su apelación, el mismo que sería un procedimiento irregular que gracias a la intervención de la ex asesora de gerencia la abogada Yen Jane Arteta Valdivia, en cumplimiento normativo habría impedido que se concretara dichos actos ilegales. En tanto el denunciante refiere que el Tribunal del Servicio Civil, órgano integrante de SERVIR, tiene competencias para resolver recursos de apelación como última instancia administrativa sobre las materias de acceso al servicio civil. Por otro lado, también refiere que el recurso de apelación presentado por el Sr. Wilfredo habría sido elaborado por el Sr. Jaime en calidad de abogado. Aunado a ello el Sr. Jaime Vicente Soto Mercado habría aceptado el cargo de confianza de Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, sin considerar lo establecido en la Ley N° 30026, modificada por la Ley N° 30539, toda vez que, el mencionado sería un pensionista militar, que a la fecha vendría percibiendo pensión y remuneración vía cheques en el GREMO. Adjuntando, una Resolución Gerencial Regional N° 00198 de 04 de mayo de 2020, Opinión Legal N° 021-2019-GRE-MOQUEGU/ABOG.-GERENCIA, Dictamen Legal N° 017-2020-GREMO/DRAJ, DICTAMEN LEGAL N° 316-DREMO/DRJ, RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00108, INFORME TECNICO N° 1307-2019-SERVIR/GPGSC., INFORME TECNICO N° 2022-2019-SERVIR/GPGSC., OPINION LEGAL N° 0153-2019-GRM/MOQ/DRE/DRAJ., RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00994,00317, INFORME LEGAL N° 026-2019-GRM/DRE-MOQ/DRAJ, DICTAMEN LEGAL N°088-2019-GRM/MOO/GRE/DRAJ, OPINION LEGAL N°207-2019-GREMO /DRAJ, entre otros documentos. |
1820200000448-126454-45985.0-1.0 | Presuntamente en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto suscitarían irregularidades, relacionadas a la ejecución de cobranza coactiva mediante el embargo de una cuenta bancaria, toda vez que, el ciudadano habría cumplido con los pagos correspondientes. Mediante Oficio n.° 314-2020-OCI/MPMN de 09 de diciembre de 2020, se remite a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias, la denuncia presentada por el Sr. Jonathan Edson Colana Colque con DNI. 44748613, ante el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto el 02 de octubre de 2020, mediante el cual comunica presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto relacionadas a la ejecución de cobranza coactiva mediante el embargo de cuenta bancaria. La denuncia cuenta con registro n.° 1820200000448 de 10 de diciembre de 2020. Al respecto, el denunciante manifiesta que, se habrían cometido cobros adicionales en calidad de embargo de su cuenta de ahorros por parte del Ejecutor Coactivo, sin embargo, el denunciante precisa que, habría cumplido con el pago correspondiente mediante el convenio de fraccionamiento tributario. Asimismo, indica que mediante documento habría remitido en reiteradas oportunidades a la entidad información sobre el presunto acto irregular, así como la solicitud de devolución de dinero. Adicionalmente informa que, se le habría realizado el cobro de S/. 854.00, de los cuales se habría producido la devolución de S/. 629.00, quedando presuntamente pendiente S/. 225.00, monto que el denunciante solicita le sea devuelto por la MP de Mariscal Nieto. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntamente en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto suscitarían irregularidades, relacionadas a la ejecución de cobranza coactiva mediante el embargo de una cuenta bancaria, toda vez que, el ciudadano habría cumplido con los pagos correspondientes. Mediante Oficio n.° 314-2020-OCI/MPMN de 09 de diciembre de 2020, se remite a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias, la denuncia presentada por el Sr. Jonathan Edson Colana Colque con DNI. 44748613, ante el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto el 02 de octubre de 2020, mediante el cual comunica presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto relacionadas a la ejecución de cobranza coactiva mediante el embargo de cuenta bancaria. La denuncia cuenta con registro n.° 1820200000448 de 10 de diciembre de 2020. Al respecto, el denunciante manifiesta que, se habrían cometido cobros adicionales en calidad de embargo de su cuenta de ahorros por parte del Ejecutor Coactivo, sin embargo, el denunciante precisa que, habría cumplido con el pago correspondiente mediante el convenio de fraccionamiento tributario. Asimismo, indica que mediante documento habría remitido en reiteradas oportunidades a la entidad información sobre el presunto acto irregular, así como la solicitud de devolución de dinero. Adicionalmente informa que, se le habría realizado el cobro de S/. 854.00, de los cuales se habría producido la devolución de S/. 629.00, quedando presuntamente pendiente S/. 225.00, monto que el denunciante solicita le sea devuelto por la MP de Mariscal Nieto. |
1820210000009-128064-46845.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto en relación al mantenimiento y rehabilitación de vías, toda vez que las zonas rehabilitadas producto de las lluvias mantenian baches a pesar de haber realizado trabajos de bacheo en el 2019, generando nuevos servicios para las mismas zonas de intervención por lo que habría malversación de fondos. El denunciante manifiesta, la existencia de presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en relación a la gestión de mantenimiento y rehabilitación de vías, toda vez que, se tienen huecos y rajaduras en las mismas zonas rehabilitadas producto de las lluvias a pesar de haber realizado trabajos de mantenimiento y bacheo en el año 2019, generando nuevos servicios para las mismas zonas de intervención por lo que habría malversación de fondos de parte de las autoridades. En el periodo comprendido desde enero de 2019 a enero de 2020, el actual alcalde electo de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto ¿ Moquegua, el señor Abrahán Cárdenas Romero, que a través de la Gerencia de Infraestructura Pública (GIP) viene acelerando los trabajos de mantenimiento de las principales vías del cercado de la ciudad, desde el día jueves 13 de febrero de 2020 iniciaron los parchados de la vías principales y las calles Moquegua, entre la Libertad y Cajamarca, así como la calle Ancash, entre la Av. Balda y Calle Grau y el Ovalo de la UNAM hasta la prolongación Amazonas, calle Tacna esquina calle Grau, Calle Salaverry, LA CALLE Alto Perú, todo el entorno de ovalo José Carlos Mariátegui, por el deterioro de las pistas, debido a las precipitaciones pluviales. El año 2020, con un nuevo presupuesto se inició el parchado de las mismas calles y avenidas, añadiendo algunas calles. Por lo que, se solicita que se investigue la ficha de mantenimiento de bacheo que se ejecutó en el año 2020 y cuanto de inversión se destinó. Las principales causas de este tipo de fallas se deben a que estaría mal ejecutado, no habría sido reemplazada con material nuevo con el fin de reparar el pavimento existente y la base, a pesar de que la sub base fuese afectada por el agua, producto de las precipitaciones. Asimismo, por no haber realizado el corte horizontal de 1.50 MLx1.50 ML no se puede observar la base y la sub base, la mezcla de baja calidad con ligante insuficiente, el uso de agregados sucios o muy absorbentes y la falta de adherencia en el asfalto debido al efecto de agentes externos. Por lo que el bacheo asfáltico no tendría buenos resultados, toda vez que, se habría realizado sin ningún criterio técnico ni supervisión. El método de ¿arrojar la mezcla asfáltica al bache¿ falla y genera la multiplicación de los baches en el mismo lugar puesto que dejan el material dañado en el fondo y los bordes del bache. El material que aplican esta frio, endurecido y no se compacta a la densidad adecuada, por lo que este parchado se desprenderá por la falta de cohesión en las partículas y no se sella las paredes del bache a la intrusión del agua. El procedimiento de bacheo asfaltico, FLEXIBLE Y RIGIDO con cemento, se está improvisando, por lo que se deberá realizar trabajos nuevamente Este mismo método de trabajo se realizó en el año 2019 y son los mismos baches que fallaron en su mayoría. En el 2020 y 2021, se continúa arrojando asfalto y concreto de cemento a los huecos o baches sin percatarse del material suelto. Asimismo, la municipalidad no cuenta con el personal calificado, menos con el equipo necesario, y viene aplicando un procedimiento incorrecto de bacheo asfaltico, sin emplear un compresor de aire para limpiar. Adicionalmente, los técnicos de la Gerencia de Infraestructura Pública no habrían supervisado los puntos de trabajo y el parchado de las vías. Por otro lado, la ficha de mantenimiento ejecutadas en el bacheo asciende a S/ 391,614 soles año del 2020 y 2019. Sin embargo, no se habría habilitado las pistas y vías, estas aún siguen deterioradas e impide el tránsito vehicular y peatonal. Ante esto, el alcalde manifestó que se recuperará mediante el tratamiento con adoquines de piedra las calles del cercado. Por lo que, se demanda resultados de las calicatas de las áreas bacheadas de todas las calles y avenidas. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto en relación al mantenimiento y rehabilitación de vías, toda vez que las zonas rehabilitadas producto de las lluvias mantenian baches a pesar de haber realizado trabajos de bacheo en el 2019, generando nuevos servicios para las mismas zonas de intervención por lo que habría malversación de fondos. El denunciante manifiesta, la existencia de presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en relación a la gestión de mantenimiento y rehabilitación de vías, toda vez que, se tienen huecos y rajaduras en las mismas zonas rehabilitadas producto de las lluvias a pesar de haber realizado trabajos de mantenimiento y bacheo en el año 2019, generando nuevos servicios para las mismas zonas de intervención por lo que habría malversación de fondos de parte de las autoridades. En el periodo comprendido desde enero de 2019 a enero de 2020, el actual alcalde electo de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto ¿ Moquegua, el señor Abrahán Cárdenas Romero, que a través de la Gerencia de Infraestructura Pública (GIP) viene acelerando los trabajos de mantenimiento de las principales vías del cercado de la ciudad, desde el día jueves 13 de febrero de 2020 iniciaron los parchados de la vías principales y las calles Moquegua, entre la Libertad y Cajamarca, así como la calle Ancash, entre la Av. Balda y Calle Grau y el Ovalo de la UNAM hasta la prolongación Amazonas, calle Tacna esquina calle Grau, Calle Salaverry, LA CALLE Alto Perú, todo el entorno de ovalo José Carlos Mariátegui, por el deterioro de las pistas, debido a las precipitaciones pluviales. El año 2020, con un nuevo presupuesto se inició el parchado de las mismas calles y avenidas, añadiendo algunas calles. Por lo que, se solicita que se investigue la ficha de mantenimiento de bacheo que se ejecutó en el año 2020 y cuanto de inversión se destinó. Las principales causas de este tipo de fallas se deben a que estaría mal ejecutado, no habría sido reemplazada con material nuevo con el fin de reparar el pavimento existente y la base, a pesar de que la sub base fuese afectada por el agua, producto de las precipitaciones. Asimismo, por no haber realizado el corte horizontal de 1.50 MLx1.50 ML no se puede observar la base y la sub base, la mezcla de baja calidad con ligante insuficiente, el uso de agregados sucios o muy absorbentes y la falta de adherencia en el asfalto debido al efecto de agentes externos. Por lo que el bacheo asfáltico no tendría buenos resultados, toda vez que, se habría realizado sin ningún criterio técnico ni supervisión. El método de ¿arrojar la mezcla asfáltica al bache¿ falla y genera la multiplicación de los baches en el mismo lugar puesto que dejan el material dañado en el fondo y los bordes del bache. El material que aplican esta frio, endurecido y no se compacta a la densidad adecuada, por lo que este parchado se desprenderá por la falta de cohesión en las partículas y no se sella las paredes del bache a la intrusión del agua. El procedimiento de bacheo asfaltico, FLEXIBLE Y RIGIDO con cemento, se está improvisando, por lo que se deberá realizar trabajos nuevamente Este mismo método de trabajo se realizó en el año 2019 y son los mismos baches que fallaron en su mayoría. En el 2020 y 2021, se continúa arrojando asfalto y concreto de cemento a los huecos o baches sin percatarse del material suelto. Asimismo, la municipalidad no cuenta con el personal calificado, menos con el equipo necesario, y viene aplicando un procedimiento incorrecto de bacheo asfaltico, sin emplear un compresor de aire para limpiar. Adicionalmente, los técnicos de la Gerencia de Infraestructura Pública no habrían supervisado los puntos de trabajo y el parchado de las vías. Por otro lado, la ficha de mantenimiento ejecutadas en el bacheo asciende a S/ 391,614 soles año del 2020 y 2019. Sin embargo, no se habría habilitado las pistas y vías, estas aún siguen deterioradas e impide el tránsito vehicular y peatonal. Ante esto, el alcalde manifestó que se recuperará mediante el tratamiento con adoquines de piedra las calles del cercado. Por lo que, se demanda resultados de las calicatas de las áreas bacheadas de todas las calles y avenidas. |
1820210000016-130273-47779.0-1.0 | Presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Municipalidad, respecto del trámite de restitución y adjudicación del Lote D - 08 ubicado en Villa Francia del Centro Poblado de Chen Chen en favor de la patrocinada de la recurrente, toda vez que estarían dilatando en forma injustificada y arbitraria dicho trámite, alegando que no se ubica los documentos que sustenten su solicitud. Mediante Oficio N° 01-2021-OCI/MPMN de 07 de enero de 2021, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, pone de conocimiento a esta Subgerencia, una denuncia sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Municipalidad, respecto del trámite de restitución y adjudicación del Lote D - 08 ubicado en Villa Francia del Centro Poblado de Chen Chen en favor de la patrocinada de la recurrente, toda vez que estarían dilatando en forma injustificada y arbitraria dicho trámite alegando que no se ubica los documentos que sustenten su solicitud. Al respecto, adjunta copia de una solicitud presentada al alcalde de la Municipalidad, con registro de Expediente N° 1927565 con fecha 13 de agosto de 2019, mediante la cual pide que se dé a trámite la restitución y adjudicación del referido terreno. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Municipalidad, respecto del trámite de restitución y adjudicación del Lote D - 08 ubicado en Villa Francia del Centro Poblado de Chen Chen en favor de la patrocinada de la recurrente, toda vez que estarían dilatando en forma injustificada y arbitraria dicho trámite, alegando que no se ubica los documentos que sustenten su solicitud. Mediante Oficio N° 01-2021-OCI/MPMN de 07 de enero de 2021, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, pone de conocimiento a esta Subgerencia, una denuncia sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Municipalidad, respecto del trámite de restitución y adjudicación del Lote D - 08 ubicado en Villa Francia del Centro Poblado de Chen Chen en favor de la patrocinada de la recurrente, toda vez que estarían dilatando en forma injustificada y arbitraria dicho trámite alegando que no se ubica los documentos que sustenten su solicitud. Al respecto, adjunta copia de una solicitud presentada al alcalde de la Municipalidad, con registro de Expediente N° 1927565 con fecha 13 de agosto de 2019, mediante la cual pide que se dé a trámite la restitución y adjudicación del referido terreno. |
1820210000033-133071-49045.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Universidad Nacional de Moquegua, respecto a la Licitación Pública N° 09-2020-CS/UNAM, el postor ganador habría usado documentos que atentan contra el principio de presunción de veracidad. Mediante denuncia presentada al Órgano de Control Institucional (OCI) de la Universidad Nacional de Moquegua el 08 de enero de 2021, el Sr. Marcial Víctor Chaupis Armas identificado con DNI 09561952, representante de la empresa SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN S.A.C. con RUC 20548732396, pone de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora presuntas irregularidades en la Universidad Nacional de Moquegua, respecto a la Licitación Pública N° 09-2020-CS/UNAM, el postor ganador habría usado documentos que atentan contra el principio de presunción de veracidad. El denunciante manifiesta que, se declare nulo de oficio el otorgamiento de la buena pro a la empresa TRATAMIENTO DEL AIRE SAC con RUC 20514546267 en la Licitación Pública N° 09-2020-CS/UNAM, por presunción de falsedad de documentos y no concordancia de lo solicitado, y se le otorgue la buena pro a su representada por ser la segunda calificada. Señala una descripción de errores, omisiones y montos en los siguientes documentos: Orden de Compra N° OSTEO00689-2019 emitida por la empresa OSTEOVITARTE S.A.C., Orden de Servicio 017-2015 emitida por la empresa Comercial de Refrigeración Perú S.A.C. y sus respectivas Constancias de Prestación, así como las Constancias de Prestación emitidas por la empresa Proyecta & Construye para dar conformidad a las Órdenes de Compra N° 085, N° 112, N° 114, N° 115 y N° 122; con las cuales valido su experiencia en el procedimiento de selección La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra con el Expediente N° 1820210000033 del 18 de enero de 2021. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Universidad Nacional de Moquegua, respecto a la Licitación Pública N° 09-2020-CS/UNAM, el postor ganador habría usado documentos que atentan contra el principio de presunción de veracidad. Mediante denuncia presentada al Órgano de Control Institucional (OCI) de la Universidad Nacional de Moquegua el 08 de enero de 2021, el Sr. Marcial Víctor Chaupis Armas identificado con DNI 09561952, representante de la empresa SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN S.A.C. con RUC 20548732396, pone de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora presuntas irregularidades en la Universidad Nacional de Moquegua, respecto a la Licitación Pública N° 09-2020-CS/UNAM, el postor ganador habría usado documentos que atentan contra el principio de presunción de veracidad. El denunciante manifiesta que, se declare nulo de oficio el otorgamiento de la buena pro a la empresa TRATAMIENTO DEL AIRE SAC con RUC 20514546267 en la Licitación Pública N° 09-2020-CS/UNAM, por presunción de falsedad de documentos y no concordancia de lo solicitado, y se le otorgue la buena pro a su representada por ser la segunda calificada. Señala una descripción de errores, omisiones y montos en los siguientes documentos: Orden de Compra N° OSTEO00689-2019 emitida por la empresa OSTEOVITARTE S.A.C., Orden de Servicio 017-2015 emitida por la empresa Comercial de Refrigeración Perú S.A.C. y sus respectivas Constancias de Prestación, así como las Constancias de Prestación emitidas por la empresa Proyecta & Construye para dar conformidad a las Órdenes de Compra N° 085, N° 112, N° 114, N° 115 y N° 122; con las cuales valido su experiencia en el procedimiento de selección La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra con el Expediente N° 1820210000033 del 18 de enero de 2021. |
1820210000044-130283-47787.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Hospital Regional de Moquegua, respecto al Concurso Público CAS N° 019-2020-GERESA-HRM-CC/CAS, al haber declarado inaptos a postulantes que cumplían con los requisitos. Mediante denuncia presentada el 22 de enero de 2021, el Sr. Mario Hernán Machaca Mestas, identificado con DNI n.° 04436853, pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora presuntas irregularidades en el Hospital Regional de Moquegua, respecto al Concurso Público CAS N° 019-2020-GERESA-HRM-CC/CAS, al haber declarado inaptos a postulantes que cumplían con los requisitos. El denunciante señala que, en el proceso de selección se ha cometido vicios procesales al haber declarado inaptos a postulantes que reunían los requisitos señalados en la convocatoria como es el caso del Sr. Ciro Cuadros Luque y el Sr. Luis Alberto Colquehuanca Blanco, quienes fueron declarados inaptos en forma sospechosa. Asimismo, en el caso de la CPC Justina Feliciano Somoco, quien pese haber aprobado la etapa de evaluación de currículum no se le llamó a la entrevista personal. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra con el Expediente N° 1820210000044 de 22 de enero de 2021. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Hospital Regional de Moquegua, respecto al Concurso Público CAS N° 019-2020-GERESA-HRM-CC/CAS, al haber declarado inaptos a postulantes que cumplían con los requisitos. Mediante denuncia presentada el 22 de enero de 2021, el Sr. Mario Hernán Machaca Mestas, identificado con DNI n.° 04436853, pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora presuntas irregularidades en el Hospital Regional de Moquegua, respecto al Concurso Público CAS N° 019-2020-GERESA-HRM-CC/CAS, al haber declarado inaptos a postulantes que cumplían con los requisitos. El denunciante señala que, en el proceso de selección se ha cometido vicios procesales al haber declarado inaptos a postulantes que reunían los requisitos señalados en la convocatoria como es el caso del Sr. Ciro Cuadros Luque y el Sr. Luis Alberto Colquehuanca Blanco, quienes fueron declarados inaptos en forma sospechosa. Asimismo, en el caso de la CPC Justina Feliciano Somoco, quien pese haber aprobado la etapa de evaluación de currículum no se le llamó a la entrevista personal. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra con el Expediente N° 1820210000044 de 22 de enero de 2021. |
1820210000044-130283-47788.0-2.0 | Presuntas irregularidades en el Hospital Regional de Moquegua, respecto al Concurso Público CAS N° 019-2020-GERESA-HRM-CC/CAS, al haberse incluido la plaza de Profesional Administrativo de Control Previo, inexistente en el organigrama estructural y funcional de la entidad, para beneficiar a un postulante. Mediante denuncia presentada el 22 de enero de 2021, el Sr. Mario Hernán Machaca Mestas, identificado con DNI n.° 04436853, pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora presuntas irregularidades en el Hospital Regional de Moquegua, respecto al Concurso Público CAS N° 019-2020-GERESA-HRM-CC/CAS, al haberse incluido la plaza de Profesional Administrativo Control Previo, inexistente en el organigrama estructural y funcional de la entidad, para beneficiar a un postulante. El denunciante señala que, en el proceso de selección se ha favorecido y beneficiado a personas del entorno del Director General, es el caso de la Sra. Solange Marye Paredes Grandez, quien es su coterránea y se le benefició en la entrevista personal dado que participó el director, no formando parte del comité de selección, más aún la denominada plaza de PROFESIONAL ADMINISTRATIVO CONTROL PREVIO no existe en el Organigrama Estructural y Funcional del Hospital. Además, no se habría cumplido con la Directiva N° 228-MINSA/2017/OGRH aprobada por R.M. 076-2017/MINSA, respecto a los integrantes que conforman el comité de selección, ni se habría publicado la Resolución Directoral sobre su designación. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra con el Expediente N° 1820210000044 de 22 de enero de 2021. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Hospital Regional de Moquegua, respecto al Concurso Público CAS N° 019-2020-GERESA-HRM-CC/CAS, al haberse incluido la plaza de Profesional Administrativo de Control Previo, inexistente en el organigrama estructural y funcional de la entidad, para beneficiar a un postulante. Mediante denuncia presentada el 22 de enero de 2021, el Sr. Mario Hernán Machaca Mestas, identificado con DNI n.° 04436853, pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora presuntas irregularidades en el Hospital Regional de Moquegua, respecto al Concurso Público CAS N° 019-2020-GERESA-HRM-CC/CAS, al haberse incluido la plaza de Profesional Administrativo Control Previo, inexistente en el organigrama estructural y funcional de la entidad, para beneficiar a un postulante. El denunciante señala que, en el proceso de selección se ha favorecido y beneficiado a personas del entorno del Director General, es el caso de la Sra. Solange Marye Paredes Grandez, quien es su coterránea y se le benefició en la entrevista personal dado que participó el director, no formando parte del comité de selección, más aún la denominada plaza de PROFESIONAL ADMINISTRATIVO CONTROL PREVIO no existe en el Organigrama Estructural y Funcional del Hospital. Además, no se habría cumplido con la Directiva N° 228-MINSA/2017/OGRH aprobada por R.M. 076-2017/MINSA, respecto a los integrantes que conforman el comité de selección, ni se habría publicado la Resolución Directoral sobre su designación. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra con el Expediente N° 1820210000044 de 22 de enero de 2021. |
1820210000049-131446-48298.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el incremento de personal e incumplimiento de pagos a los trabajadores de la Actividad: AMCRD6476 "Mantenimiento de Sistema de Riego Charsagua" del distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. Mediante Expediente 18-2021-0000049 del 21 de enero de 2021 el ciudadano hace de conocimiento presuntas irregularidades en la ALA Moquegua (Autoridad Nacional del Agua) ubicada en la urbanización Fonavi III Etapa, del distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto y departamento de Moquegua. Asimismo, refiere que en la obra de mantenimiento sistema de riego Charsagua AMCRD-6476 se han realizado trabajos en dos tramos, el primero con 30 trabajadores al igual que el segundo sin implementos de seguridad, ni herramientas, con un presupuesto aproximado S/. 162,000 nuevos soles. Una vez culminado el tramo, resultó que el personal habría aumentado a 84 personas aproximadamente. Por otro lado, señala que a la fecha no les pagan, les dieron un 50% luego el 25% debiéndoles un 25% sin ningún recibo o documento que acredite que les pagaron. Asimismo, indica que el Ing. Cesar Yi, Gerente de ALA Moquegua manifiesta ser el ente supervisor del proyecto. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el incremento de personal e incumplimiento de pagos a los trabajadores de la Actividad: AMCRD6476 "Mantenimiento de Sistema de Riego Charsagua" del distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. Mediante Expediente 18-2021-0000049 del 21 de enero de 2021 el ciudadano hace de conocimiento presuntas irregularidades en la ALA Moquegua (Autoridad Nacional del Agua) ubicada en la urbanización Fonavi III Etapa, del distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto y departamento de Moquegua. Asimismo, refiere que en la obra de mantenimiento sistema de riego Charsagua AMCRD-6476 se han realizado trabajos en dos tramos, el primero con 30 trabajadores al igual que el segundo sin implementos de seguridad, ni herramientas, con un presupuesto aproximado S/. 162,000 nuevos soles. Una vez culminado el tramo, resultó que el personal habría aumentado a 84 personas aproximadamente. Por otro lado, señala que a la fecha no les pagan, les dieron un 50% luego el 25% debiéndoles un 25% sin ningún recibo o documento que acredite que les pagaron. Asimismo, indica que el Ing. Cesar Yi, Gerente de ALA Moquegua manifiesta ser el ente supervisor del proyecto. |
1820210000052-131756-48399.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Red de Salud de Ilo, respecto de daños materiales en la ambulancia de placa EUD-564 provocado por un servidor público en un accidente de tránsito, ocurrido el 23 de octubre de 2019. Mediante denuncia presentada el 28 de enero de 2021, el Sr. Ernesto Diego Davila Salas, identificado con DNI n.° 04440205, pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Red de Salud de Ilo, respecto de daños materiales en la ambulancia de placa EUD-564, provocado por un servidor público en un accidente de tránsito, ocurrido el 23 de octubre de 2019. El denunciante señala que, con fecha 23 de octubre de 2019 a las 19:20 horas, producto de un accidente de tránsito, se ocasionó daños materiales a la ambulancia de placa EUD-564, siendo conductor del vehículo el Sr. Alejandro Corvacho Mejía; a pesar de haber transcurrido más de 01 año, la autoridad competente no ha realizado ningún tipo de acción al respecto (incumplimiento de funciones), para lo cual adjunta copias de lo actuado hasta el 16 de diciembre de 2019 para que sean revisados. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra con el Expediente N° 1820210000052 de 28 de enero de 2021. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Red de Salud de Ilo, respecto de daños materiales en la ambulancia de placa EUD-564 provocado por un servidor público en un accidente de tránsito, ocurrido el 23 de octubre de 2019. Mediante denuncia presentada el 28 de enero de 2021, el Sr. Ernesto Diego Davila Salas, identificado con DNI n.° 04440205, pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Red de Salud de Ilo, respecto de daños materiales en la ambulancia de placa EUD-564, provocado por un servidor público en un accidente de tránsito, ocurrido el 23 de octubre de 2019. El denunciante señala que, con fecha 23 de octubre de 2019 a las 19:20 horas, producto de un accidente de tránsito, se ocasionó daños materiales a la ambulancia de placa EUD-564, siendo conductor del vehículo el Sr. Alejandro Corvacho Mejía; a pesar de haber transcurrido más de 01 año, la autoridad competente no ha realizado ningún tipo de acción al respecto (incumplimiento de funciones), para lo cual adjunta copias de lo actuado hasta el 16 de diciembre de 2019 para que sean revisados. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra con el Expediente N° 1820210000052 de 28 de enero de 2021. |
1820210000060-134716-49841.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Unidad Ejecutora Sub Región de Desarrollo Ilo 003, respecto a la Adjudicación Simplificada n.° 008-2020-CS/SRDI, el postor ganador de la buena pro habría usado documentos falsos y/o inexactos que vulneran el principio de presunción de veracidad. Mediante denuncia presentada el 08 de febrero de 2021 al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Moquegua, el Sr. Carlos Alberto Miano Montero identificado con DNI n.° 02045637, pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Unidad Ejecutora Sub Región de Desarrollo Ilo 003, respecto a la Adjudicación Simplificada n.° 008-2020-CS/SRDI, el postor ganador de la buena pro habría usado documentos falsos y/o inexactos que vulneran el principio de presunción de veracidad. El denunciante manifiesta que, habiéndose llevado el 17 de noviembre de 2020, la evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada n.° 008-2020-CS/SRDI, en la cual se otorgó la buena pro al postor INDUMETZA S.A.C. con RUC n.° 20602771246, el cual inició sus actividades el 17 de febrero de 2018, teniendo como Gerente General a la Srta. Cinthia Alejandra Yucra Quispe con DNI n.° 46976999. Señala haber obtenido la oferta presentada por el postor INDUMETZA S.A.C. en el portal del SEACE, a fin de evaluar, calificar y certificar que era un legítimo ganador con sus 02 años y 09 meses aproximadamente en el mercado competitivo. Habiendo cumplido en revisar la oferta ganadora y la experiencia del postor en la especialidad, señala haber encontrado dos contratos falsos y/o inexactos, los cuales son: El CONTRATO PRIVADO 015-2018-GRUPO FER.CONS.S.A.C., por un monto de S/ 606,896.00, y el CONTRATO DE SERVICIO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA E INSTALACIÓN DE COBERTURA EN ALUZINC. A TODO COSTO. PARA PROTECTORES SOLARES EN LAS LOSAS DEPORTIVAS DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA - II ETAPA, por un monto de S/ 402,570.00; dado que, en ambos casos se trataría una subcontratación que vulneraría el artículo 124° del RLCE, con lo cual concluye que los mismos son falsos y/o inexactos. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra con el Expediente n.° 1820210000060 del 04 de marzo de 2021. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Unidad Ejecutora Sub Región de Desarrollo Ilo 003, respecto a la Adjudicación Simplificada n.° 008-2020-CS/SRDI, el postor ganador de la buena pro habría usado documentos falsos y/o inexactos que vulneran el principio de presunción de veracidad. Mediante denuncia presentada el 08 de febrero de 2021 al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Moquegua, el Sr. Carlos Alberto Miano Montero identificado con DNI n.° 02045637, pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Unidad Ejecutora Sub Región de Desarrollo Ilo 003, respecto a la Adjudicación Simplificada n.° 008-2020-CS/SRDI, el postor ganador de la buena pro habría usado documentos falsos y/o inexactos que vulneran el principio de presunción de veracidad. El denunciante manifiesta que, habiéndose llevado el 17 de noviembre de 2020, la evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada n.° 008-2020-CS/SRDI, en la cual se otorgó la buena pro al postor INDUMETZA S.A.C. con RUC n.° 20602771246, el cual inició sus actividades el 17 de febrero de 2018, teniendo como Gerente General a la Srta. Cinthia Alejandra Yucra Quispe con DNI n.° 46976999. Señala haber obtenido la oferta presentada por el postor INDUMETZA S.A.C. en el portal del SEACE, a fin de evaluar, calificar y certificar que era un legítimo ganador con sus 02 años y 09 meses aproximadamente en el mercado competitivo. Habiendo cumplido en revisar la oferta ganadora y la experiencia del postor en la especialidad, señala haber encontrado dos contratos falsos y/o inexactos, los cuales son: El CONTRATO PRIVADO 015-2018-GRUPO FER.CONS.S.A.C., por un monto de S/ 606,896.00, y el CONTRATO DE SERVICIO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA E INSTALACIÓN DE COBERTURA EN ALUZINC. A TODO COSTO. PARA PROTECTORES SOLARES EN LAS LOSAS DEPORTIVAS DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA - II ETAPA, por un monto de S/ 402,570.00; dado que, en ambos casos se trataría una subcontratación que vulneraría el artículo 124° del RLCE, con lo cual concluye que los mismos son falsos y/o inexactos. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra con el Expediente n.° 1820210000060 del 04 de marzo de 2021. |
1820210000176-140464-53040.0-1.0 | Presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la EPS ILO, respecto a la administración y custodia de bienes institucionales, toda vez que se habría producido la pérdida de equipos de electrobombas y accesorios de válvulas en las instalaciones de la Entidad, y no se habría identificado a la fecha los responsables de dicho suceso. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento ILO S.A., respecto a la administración y custodia de bienes institucionales, toda vez que se habría producido la pérdida de equipos de electrobombas y espejos de 2 válvulas en las instalaciones de la Entidad, y no se habría identificado a la fecha los responsables de dicho suceso. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la EPS ILO, respecto a la administración y custodia de bienes institucionales, toda vez que se habría producido la pérdida de equipos de electrobombas y accesorios de válvulas en las instalaciones de la Entidad, y no se habría identificado a la fecha los responsables de dicho suceso. El denunciante manifiesta presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento ILO S.A., respecto a la administración y custodia de bienes institucionales, toda vez que se habría producido la pérdida de equipos de electrobombas y espejos de 2 válvulas en las instalaciones de la Entidad, y no se habría identificado a la fecha los responsables de dicho suceso. |
1820210000180-141508-53533.0-1.0 | Presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, respecto de la contratación de inspectores de transporte y seguridad vial en el periodo de octubre 2019 - abril 2020; toda vez que estos últimos no habrían ingresado por concurso público y no cumplirían con el perfil mínimo para el puesto, además de otras deficiencias en su ejercicio funcional. El denunciante en un extremo de su denuncia manifiesta presuntas irregularidades cometidas por los siguientes funcionarios públicos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto: Abraham Alejandro Cardenas Romero (Alcalde), Mario Martin Garcilaso de la Flor (Gerente Municipal), Francisco Claudio Martínez Siancas (Gerente de Desarrollo Urbano Ambiental y Acondicionamiento Territorial), Edgard Martin Herrera Coayla (Subgerente de Personal y Bienestar Social), Juan Huatta Parillo (Subgerente de Transporte y Seguridad Vial), Jean Luis Martin Infantes Taboada (analista Logístico de la Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial), Roxana Zea Carrión (Jefe de Fiscalización de la Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial); quienes habrían permitido en el periodo de octubre 2019 - abril 2020, la contratación de personal para ocupar cargos de inspectores de transporte y seguridad vial, sin observar que sea por concurso público de méritos y contando con el perfil mínimo para el puesto. Asimismo, precisa que los citados funcionarios, involucrados en la referida contratación irregular de inspectores, también se encuentran inmersos en un presunto incumplimiento de perfil para el puesto, como es el caso del Subgerente de Transporte y Seguridad Vial, su analista logístico y el Jefe de Fiscalización de la citada área. Por último, hace mención que los inspectores contratados, estarían ejerciendo sus funciones en forma contraria a norma, toda vez que su quehacer fiscalizador inobserva gravemente lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 015-2005-MUNIMOQ y otras disposiciones contiguas, lo que habría ocasionado malestar en los transportistas públicos, privados, y en la generalidad de administrados sujetos a fiscalización. Además, dicho personal estaría haciendo uso de bienes públicos, sin contar con la autorización respectiva. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, respecto de la contratación de inspectores de transporte y seguridad vial en el periodo de octubre 2019 - abril 2020; toda vez que estos últimos no habrían ingresado por concurso público y no cumplirían con el perfil mínimo para el puesto, además de otras deficiencias en su ejercicio funcional. El denunciante en un extremo de su denuncia manifiesta presuntas irregularidades cometidas por los siguientes funcionarios públicos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto: Abraham Alejandro Cardenas Romero (Alcalde), Mario Martin Garcilaso de la Flor (Gerente Municipal), Francisco Claudio Martínez Siancas (Gerente de Desarrollo Urbano Ambiental y Acondicionamiento Territorial), Edgard Martin Herrera Coayla (Subgerente de Personal y Bienestar Social), Juan Huatta Parillo (Subgerente de Transporte y Seguridad Vial), Jean Luis Martin Infantes Taboada (analista Logístico de la Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial), Roxana Zea Carrión (Jefe de Fiscalización de la Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial); quienes habrían permitido en el periodo de octubre 2019 - abril 2020, la contratación de personal para ocupar cargos de inspectores de transporte y seguridad vial, sin observar que sea por concurso público de méritos y contando con el perfil mínimo para el puesto. Asimismo, precisa que los citados funcionarios, involucrados en la referida contratación irregular de inspectores, también se encuentran inmersos en un presunto incumplimiento de perfil para el puesto, como es el caso del Subgerente de Transporte y Seguridad Vial, su analista logístico y el Jefe de Fiscalización de la citada área. Por último, hace mención que los inspectores contratados, estarían ejerciendo sus funciones en forma contraria a norma, toda vez que su quehacer fiscalizador inobserva gravemente lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 015-2005-MUNIMOQ y otras disposiciones contiguas, lo que habría ocasionado malestar en los transportistas públicos, privados, y en la generalidad de administrados sujetos a fiscalización. Además, dicho personal estaría haciendo uso de bienes públicos, sin contar con la autorización respectiva. |
1820210000180-141508-53534.0-2.0 | Presuntas irregularidades en el proceso CAS N° 001-2021-SGPBS/GA/GM/MPMN convocado por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, respecto de la contratación de inspectores de transporte y seguridad vial; toda vez que se habría convocado y adjudicado las plazas sin considerar los requisitos mínimos establecidos en el MOF y ROF de la Entidad, además de otras irregularidades conexas al hecho. El denunciante en un extremo de su denuncia manifiesta presuntas irregularidades cometidas en el proceso CAS N° 001-2021-SGPBS/GA/GM/MPMN, toda vez que se habría convocado y adjudicado plazas de inspectores de transporte y seguridad vial, sin considerar los requisitos mínimos establecidos en el MOF y ROF de la Entidad, además de otras disposiciones conexas como la Ordenanza Municipal N° 015-2005-MUNIMOQ. Al respecto, señala la responsabilidad directa de los siguientes funcionarios públicos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto: Abraham Alejandro Cardenas Romero (Alcalde), Mario Martin Garcilaso de la Flor (Gerente Municipal), Yonny Wilber Duran Mamani (Subgerente de Administración), Adrian Gustavo Lima Mamani (Gerente de Personal y Bienestar Social), Francisco Claudio Martínez Siancas (Gerente de Desarrollo Urbano Ambiental y Acondicionamiento Territorial), Cristian Jesús Sánchez Ariata (Subgerente de Transporte y Seguridad Vial) y Elmer Gerardo Gutierrez Prado (Jefe de Fiscalización de la Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial), además de los mismos postulantes y ganadores de las plazas; quienes estarían permitiendo que se lleve a cabo el citado proceso de selección, pese a las irregularidades advertidas. Por otro lado, advierte, que los inspectores de transporte y seguridad vial, que vienen laborando desde noviembre de 2020 a mayo de 2021, no contarían con la resolución de alcaldía que los designe como tales, además que su contratación no hubiere sido por concurso público y estarían haciendo uso de bienes públicos, sin contar con la autorización respectiva. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el proceso CAS N° 001-2021-SGPBS/GA/GM/MPMN convocado por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, respecto de la contratación de inspectores de transporte y seguridad vial; toda vez que se habría convocado y adjudicado las plazas sin considerar los requisitos mínimos establecidos en el MOF y ROF de la Entidad, además de otras irregularidades conexas al hecho. El denunciante en un extremo de su denuncia manifiesta presuntas irregularidades cometidas en el proceso CAS N° 001-2021-SGPBS/GA/GM/MPMN, toda vez que se habría convocado y adjudicado plazas de inspectores de transporte y seguridad vial, sin considerar los requisitos mínimos establecidos en el MOF y ROF de la Entidad, además de otras disposiciones conexas como la Ordenanza Municipal N° 015-2005-MUNIMOQ. Al respecto, señala la responsabilidad directa de los siguientes funcionarios públicos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto: Abraham Alejandro Cardenas Romero (Alcalde), Mario Martin Garcilaso de la Flor (Gerente Municipal), Yonny Wilber Duran Mamani (Subgerente de Administración), Adrian Gustavo Lima Mamani (Gerente de Personal y Bienestar Social), Francisco Claudio Martínez Siancas (Gerente de Desarrollo Urbano Ambiental y Acondicionamiento Territorial), Cristian Jesús Sánchez Ariata (Subgerente de Transporte y Seguridad Vial) y Elmer Gerardo Gutierrez Prado (Jefe de Fiscalización de la Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial), además de los mismos postulantes y ganadores de las plazas; quienes estarían permitiendo que se lleve a cabo el citado proceso de selección, pese a las irregularidades advertidas. Por otro lado, advierte, que los inspectores de transporte y seguridad vial, que vienen laborando desde noviembre de 2020 a mayo de 2021, no contarían con la resolución de alcaldía que los designe como tales, además que su contratación no hubiere sido por concurso público y estarían haciendo uso de bienes públicos, sin contar con la autorización respectiva. |
1820210000551-156912-61468.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Arequipa, relacionado al pago de Ricardo Quispe Nina trabajador de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿. El denunciante manifiesta que, en la semana del 24 al 30 de agosto de 2020 el operario Ricardo Quispe Nina no registro asistencia en el tareo diario de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿, sin embargo en la planilla remitida y en las boletas de pago emitidas por el área de personal, se aprecia que se le genero el pago por la suma semanal de S/ 942.29 como operario (novecientos cuarenta y dos con 29/100 soles). | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Arequipa, relacionado al pago de Ricardo Quispe Nina trabajador de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿. El denunciante manifiesta que, en la semana del 24 al 30 de agosto de 2020 el operario Ricardo Quispe Nina no registro asistencia en el tareo diario de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿, sin embargo en la planilla remitida y en las boletas de pago emitidas por el área de personal, se aprecia que se le genero el pago por la suma semanal de S/ 942.29 como operario (novecientos cuarenta y dos con 29/100 soles). |
1820210000551-156912-61555.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Arequipa, relacionado al pago de Raúl Pendevis Díaz Pacosonco trabajador de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿. El denunciante manifiesta que, en la semana del 24 al 30 de agosto de 2020 el operario Raúl Pendevis Díaz Pacosonco no registro asistencia en el tareo diario de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿, sin embargo en la planilla remitida y en las boletas de pago emitidas por el área de personal, se aprecia que se le genero el pago por la suma semanal de S/ 942.29 como operario (novecientos cuarenta y dos con 29/100 soles). | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Arequipa, relacionado al pago de Raúl Pendevis Díaz Pacosonco trabajador de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿. El denunciante manifiesta que, en la semana del 24 al 30 de agosto de 2020 el operario Raúl Pendevis Díaz Pacosonco no registro asistencia en el tareo diario de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿, sin embargo en la planilla remitida y en las boletas de pago emitidas por el área de personal, se aprecia que se le genero el pago por la suma semanal de S/ 942.29 como operario (novecientos cuarenta y dos con 29/100 soles). |
1820210000551-156912-61556.0-3.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Arequipa, relacionado al pago de Estanislao Yucra Quispe trabajador de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿. El denunciante manifiesta que, en las semanas del 03 al 09, 10 al 16 de agosto de 2020, del 28 de setiembre al 04 de octubre de 2020, del 05 al 11 y del 12 al 18 de octubre de 2020 el operario Estanislao Yucra Quispe no registro asistencia en el tareo diario de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿, sin embargo en la planilla remitida y en las boletas de pago emitidas por el área de personal, se aprecia que se le genero el pago. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Arequipa, relacionado al pago de Estanislao Yucra Quispe trabajador de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿. El denunciante manifiesta que, en las semanas del 03 al 09, 10 al 16 de agosto de 2020, del 28 de setiembre al 04 de octubre de 2020, del 05 al 11 y del 12 al 18 de octubre de 2020 el operario Estanislao Yucra Quispe no registro asistencia en el tareo diario de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿, sin embargo en la planilla remitida y en las boletas de pago emitidas por el área de personal, se aprecia que se le genero el pago. |
1820210000551-156912-61557.0-4.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Arequipa, relacionado al pago de Félix Enrique Flores Mattos trabajador de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿. El denunciante manifiesta que, en la semana del 03 al 09 de febrero de 2020 el operario Félix Enrique Flores Mattos no registro asistencia en el tareo diario de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿, sin embargo en la planilla remitida y en las boletas de pago emitidas por el área de personal, se aprecia que se le genero el pago. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Arequipa, relacionado al pago de Félix Enrique Flores Mattos trabajador de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿. El denunciante manifiesta que, en la semana del 03 al 09 de febrero de 2020 el operario Félix Enrique Flores Mattos no registro asistencia en el tareo diario de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿, sin embargo en la planilla remitida y en las boletas de pago emitidas por el área de personal, se aprecia que se le genero el pago. |
1820210000551-156912-61558.0-5.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Arequipa, relacionado al pago de Yessica Luz Marina Quispe Hancco trabajadora de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿. El denunciante manifiesta que, en las semanas del 03 al 09 y del 10 al 16 de febrero de 2020 la operaria Yessica Luz Marina Quispe Hancco no registra asistencia en el tareo diario de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿, sin embargo en la planilla remitida y en las boletas de pago emitidas por el área de personal, se aprecia que se le genero el pago. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Arequipa, relacionado al pago de Yessica Luz Marina Quispe Hancco trabajadora de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿. El denunciante manifiesta que, en las semanas del 03 al 09 y del 10 al 16 de febrero de 2020 la operaria Yessica Luz Marina Quispe Hancco no registra asistencia en el tareo diario de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿, sin embargo en la planilla remitida y en las boletas de pago emitidas por el área de personal, se aprecia que se le genero el pago. |
1820210000551-156912-61559.0-6.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Arequipa, relacionado al pago de Fernando Enrique Molina Concha trabajador de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿. El denunciante manifiesta que, en la semana del 10 al 16 de febrero de 2020 el operario Fernando Enrique Molina Concha no registro asistencia en el tareo diario de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿, sin embargo en la planilla remitida y en las boletas de pago emitidas por el área de personal, se aprecia que se le genero el pago. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Arequipa, relacionado al pago de Fernando Enrique Molina Concha trabajador de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿. El denunciante manifiesta que, en la semana del 10 al 16 de febrero de 2020 el operario Fernando Enrique Molina Concha no registro asistencia en el tareo diario de la obra ¿Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Umacollo distrito de Arequipa - provincia de Arequipa ¿ Región Arequipa¿, sin embargo en la planilla remitida y en las boletas de pago emitidas por el área de personal, se aprecia que se le genero el pago. |
1820210001019-160742-63387.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la obra "Mejoramiento del malecón ribereño desde el puente Torata a la calle Coronel Manuel C. de La Torre Torata - Mariscal Nieto - Moquegua", por ejecutarse sin contar con el estudio de impacto ambiental aprobado, sin autorización de la Autoridad Administrativa del Agua y no tener el saneamiento físico legal del terreno. Mediante denuncia manifiesta presentada el 14 de octubre de 2021, el ciudadano Juan José Rivera Juárez, identificado con DNI n.° 04426849, pone de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Torata, respecto a la obra "Mejoramiento del malecón ribereño desde el puente Torata a la calle Coronel Manuel C. de La Torre del, distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua", Código Único n.° 2195069, por ejecutarse sin contar con el estudio de impacto ambiental aprobado, sin autorización de la Autoridad Administrativa del Agua y no tener el saneamiento físico legal del terreno. El denunciante manifiesta lo siguiente: "(...) Tenemos conocimiento que el Expediente Técnico de la Obra "Construcción y Mejoramiento del Malecón Ribereño", no ha sido aprobado hasta la fecha con Resolución de Alcaldía, prueba de ello es que he solicitado dicha resolución por ley de transparencia y la Municipalidad hasta la fecha no me hace entrega de esta documentación. (...) En la ejecución del proyecto "Construcción y Mejoramiento del Malecón Ribereño", en el río Torata, se viene destruyendo el cauce del río Torata, se nos indica que van a techar el río Torata; PERO NO EXISTE AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA AAA que tiene sus oficinas en la ciudad de Arequipa, autorización que es necesaria para la aprobación del expediente técnico. (...) Por otro lado, para aprobar el expediente técnico, para cambiar el cauce del río Torata, para techar el río Torata, destruir la defensa ribereña del río Torata, NO SE CUENTA CON LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, que también es requisito para la aprobación del expediente técnico. (...) Se pretende aprobar el Expediente Técnico ¿Construcción y Mejoramiento del Malecón Ribereño¿, sin tener el saneamiento físico de los terrenos donde se va a ejecutar el proyecto, tanto más que el proyecto está abarcando terrenos de nuestra propiedad privada. (...)" La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra con el Expediente n.° 1820210001019 de 18 de octubre de 2021. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la obra "Mejoramiento del malecón ribereño desde el puente Torata a la calle Coronel Manuel C. de La Torre Torata - Mariscal Nieto - Moquegua", por ejecutarse sin contar con el estudio de impacto ambiental aprobado, sin autorización de la Autoridad Administrativa del Agua y no tener el saneamiento físico legal del terreno. Mediante denuncia manifiesta presentada el 14 de octubre de 2021, el ciudadano Juan José Rivera Juárez, identificado con DNI n.° 04426849, pone de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Torata, respecto a la obra "Mejoramiento del malecón ribereño desde el puente Torata a la calle Coronel Manuel C. de La Torre del, distrito de Torata - Mariscal Nieto - Moquegua", Código Único n.° 2195069, por ejecutarse sin contar con el estudio de impacto ambiental aprobado, sin autorización de la Autoridad Administrativa del Agua y no tener el saneamiento físico legal del terreno. El denunciante manifiesta lo siguiente: "(...) Tenemos conocimiento que el Expediente Técnico de la Obra "Construcción y Mejoramiento del Malecón Ribereño", no ha sido aprobado hasta la fecha con Resolución de Alcaldía, prueba de ello es que he solicitado dicha resolución por ley de transparencia y la Municipalidad hasta la fecha no me hace entrega de esta documentación. (...) En la ejecución del proyecto "Construcción y Mejoramiento del Malecón Ribereño", en el río Torata, se viene destruyendo el cauce del río Torata, se nos indica que van a techar el río Torata; PERO NO EXISTE AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA AAA que tiene sus oficinas en la ciudad de Arequipa, autorización que es necesaria para la aprobación del expediente técnico. (...) Por otro lado, para aprobar el expediente técnico, para cambiar el cauce del río Torata, para techar el río Torata, destruir la defensa ribereña del río Torata, NO SE CUENTA CON LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, que también es requisito para la aprobación del expediente técnico. (...) Se pretende aprobar el Expediente Técnico ¿Construcción y Mejoramiento del Malecón Ribereño¿, sin tener el saneamiento físico de los terrenos donde se va a ejecutar el proyecto, tanto más que el proyecto está abarcando terrenos de nuestra propiedad privada. (...)" La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra con el Expediente n.° 1820210001019 de 18 de octubre de 2021. |
1820210001171-160559-63293.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de San Cristóbal-Mariscal Nieto, respecto a la ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio de la Infraestructura de Riego Canal Madre, del Centro Poblado de San Cristóbal, Distrito de San Cristóbal - Mariscal Nieto - Moquegua", por tener defectos en su construcción y encontrarse sobrevalorada. Mediante denuncia manifiesta presentada el 15 de octubre de 2021, el ciudadano José Gabriel Pare Pino, identificado con DNI n.° 04415924, pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de San Cristóbal-Mariscal Nieto, respecto a la ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio de la Infraestructura de Riego Canal Madre, del Centro Poblado de San Cristóbal, Distrito de San Cristóbal - Mariscal Nieto - Moquegua", por tener defectos en su construcción y encontrarse sobrevalorada. El denunciante manifiesta que, la obra en mención, presenta defectos en su construcción y obras sobrevaloradas. Adjuntando, para ello copia simple del expediente técnico de la obra y del oficio n.° 021-2019-CR/CP-PN-SC. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra en el Expediente n.° 1820210001171 de 18 de octubre de 2021. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de San Cristóbal-Mariscal Nieto, respecto a la ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio de la Infraestructura de Riego Canal Madre, del Centro Poblado de San Cristóbal, Distrito de San Cristóbal - Mariscal Nieto - Moquegua", por tener defectos en su construcción y encontrarse sobrevalorada. Mediante denuncia manifiesta presentada el 15 de octubre de 2021, el ciudadano José Gabriel Pare Pino, identificado con DNI n.° 04415924, pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de San Cristóbal-Mariscal Nieto, respecto a la ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio de la Infraestructura de Riego Canal Madre, del Centro Poblado de San Cristóbal, Distrito de San Cristóbal - Mariscal Nieto - Moquegua", por tener defectos en su construcción y encontrarse sobrevalorada. El denunciante manifiesta que, la obra en mención, presenta defectos en su construcción y obras sobrevaloradas. Adjuntando, para ello copia simple del expediente técnico de la obra y del oficio n.° 021-2019-CR/CP-PN-SC. La denuncia mencionada, fue derivada a la Subgerencia de Evaluación de Denuncias y se registra en el Expediente n.° 1820210001171 de 18 de octubre de 2021. |
1900202100002-134804-49911.0-1.0 | Presuntos hechos irregulares en la obra: "Construcción de vías de acceso para el tránsito de ciclistas en las vías urbanas (tramo I) del distrito de Oxapampa", las señalizaciones ya se encontrarían despintado y también existiría sobrevaloración en la obra en el año 2020. La Municipalidad Provincial de Oxapampa esta ejecutando la obra "construcción de vías de acceso; para el tránsito de ciclistas en las vías urbanas (tramo I) del distrito de Oxapampa", dicha obra lo realizó sin la sociabilización de los vecinos provocando de esta manera tráfico vehicular por la reducción de las vías, además, la señalización ya esta despintado. También existiría sobrevaloración en la obra, sucedió en el año 2020 hasta la actualidad en el Distrito de Oxapampa. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos hechos irregulares en la obra: "Construcción de vías de acceso para el tránsito de ciclistas en las vías urbanas (tramo I) del distrito de Oxapampa", las señalizaciones ya se encontrarían despintado y también existiría sobrevaloración en la obra en el año 2020. La Municipalidad Provincial de Oxapampa esta ejecutando la obra "construcción de vías de acceso; para el tránsito de ciclistas en las vías urbanas (tramo I) del distrito de Oxapampa", dicha obra lo realizó sin la sociabilización de los vecinos provocando de esta manera tráfico vehicular por la reducción de las vías, además, la señalización ya esta despintado. También existiría sobrevaloración en la obra, sucedió en el año 2020 hasta la actualidad en el Distrito de Oxapampa. |
1900202100003-142656-54134.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, la obra de Seguridad Ciudadana se encuentra deteriorada y abandonada. La Municipalidad Distrital de Vilcabamba en el año 2020, debió continuar con la ejecución de la obra de Seguridad Ciudadana, la cual fue abandonada para dar prioridad a la compra de motocicletas y unidades móviles. La infraestructura de la obra precitada, se encuentra deteriorada. El denunciante realizó el requerimiento de información respecto al estado situacional actual de la obra, pero la Entidad no brindo respuesta alguna. El denunciante también menciona que la Entidad y la empresa contratista encargada de la ejecución de la precitada obra, se encuentran en arbitraje. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, la obra de Seguridad Ciudadana se encuentra deteriorada y abandonada. La Municipalidad Distrital de Vilcabamba en el año 2020, debió continuar con la ejecución de la obra de Seguridad Ciudadana, la cual fue abandonada para dar prioridad a la compra de motocicletas y unidades móviles. La infraestructura de la obra precitada, se encuentra deteriorada. El denunciante realizó el requerimiento de información respecto al estado situacional actual de la obra, pero la Entidad no brindo respuesta alguna. El denunciante también menciona que la Entidad y la empresa contratista encargada de la ejecución de la precitada obra, se encuentran en arbitraje. |
1900202100003-142656-54139.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, se estaría usando indebidamente las unidades móviles (Camionetas) adquiridas como parte del Plan de Seguridad Ciudadana. Uso indebido de 2 camionetas adquiridas como parte del PI de Seguridad Ciudadana (estos vehículos habrían desaparecido del distrito por 15 días en dos oportunidades, ya que presentaban daños, que debían ser reparados), además, es imposible la identificación de dichos vehículos porque no presentan logos característicos de seguridad ciudadana y vienen siendo utilizados por personas ajenas a la Entidad | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, se estaría usando indebidamente las unidades móviles (Camionetas) adquiridas como parte del Plan de Seguridad Ciudadana. Uso indebido de 2 camionetas adquiridas como parte del PI de Seguridad Ciudadana (estos vehículos habrían desaparecido del distrito por 15 días en dos oportunidades, ya que presentaban daños, que debían ser reparados), además, es imposible la identificación de dichos vehículos porque no presentan logos característicos de seguridad ciudadana y vienen siendo utilizados por personas ajenas a la Entidad |
1900202100003-142656-54141.0-3.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, respecto a la ejecución de la obra: "Construcción del estadio municipal", el cual se estaría ejecutando sin contar con un expediente técnico. La adquisición de maquinarias por parte de la Entidad, con las cuales habrían realizado excavaciones por una semana en Pogrohuay (con el fin supuesto de la construcción del estadio municipal, ello, sin expediente técnico). | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, respecto a la ejecución de la obra: "Construcción del estadio municipal", el cual se estaría ejecutando sin contar con un expediente técnico. La adquisición de maquinarias por parte de la Entidad, con las cuales habrían realizado excavaciones por una semana en Pogrohuay (con el fin supuesto de la construcción del estadio municipal, ello, sin expediente técnico). |
1900202100003-142656-54142.0-4.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, en el anexo de Quishhuarcancha, se habría ejecutado obras sin la presencia de un residente y que actualmente dichas obras se encuentran abandonadas. En el anexo de Quishhuarcancha, se han ejecutado obras sin la presencia de un residente, sin banners, sin kardex, ni ningún tipo de control, estos proyectos se encuentran actualmente abandonados (Se realizó la denuncia ante la Fiscalía y la Contraloría). | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, en el anexo de Quishhuarcancha, se habría ejecutado obras sin la presencia de un residente y que actualmente dichas obras se encuentran abandonadas. En el anexo de Quishhuarcancha, se han ejecutado obras sin la presencia de un residente, sin banners, sin kardex, ni ningún tipo de control, estos proyectos se encuentran actualmente abandonados (Se realizó la denuncia ante la Fiscalía y la Contraloría). |
1900202100003-142675-54144.0-1.0 | Presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Distrital de Goyllarisquizga, en relación a la obra: "Creación de espacios múltiples en el distrito de Cortes Blanco", la referida obra estaría sobrevalorada. La Municipalidad Distrital de Goyllarisquizga ejecuto la obra: Creación de espacios múltiples en el distrito de Cortes Blanco con un presupuesto aproximado de S/261000.000 y un área de construcción de 10m por 7m aproximadamente, asimismo, habrían adquirido 678 bolsas de cemento, 2.5 a 3 toneladas de fierros y habrían realizado pagos por flete terrestre y flete rural. Hecho sucedido entre el periodo de octubre de 2020 a enero de 2021. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Distrital de Goyllarisquizga, en relación a la obra: "Creación de espacios múltiples en el distrito de Cortes Blanco", la referida obra estaría sobrevalorada. La Municipalidad Distrital de Goyllarisquizga ejecuto la obra: Creación de espacios múltiples en el distrito de Cortes Blanco con un presupuesto aproximado de S/261000.000 y un área de construcción de 10m por 7m aproximadamente, asimismo, habrían adquirido 678 bolsas de cemento, 2.5 a 3 toneladas de fierros y habrían realizado pagos por flete terrestre y flete rural. Hecho sucedido entre el periodo de octubre de 2020 a enero de 2021. |
1900202100004-146502-56014.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Programa Cuna Mas, en el centro poblado de Chango, distrito de Chacayán, provincia Daniel A. Carrión, se estarían distribuyendo los alimentos a personas que no corresponden ser beneficiarias, asimismo se habrían entregado jabones que no cumplen con las características establecidas. En el centro poblado de Chango, distrito de Chacayán, provincia de Daniel Alcides Carrión, se presentaron irregularidades en la distribución de alimentos del programa Cuna mas, asimismo, se entregaron jabones que no cumplen con los TDR establecidos. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Programa Cuna Mas, en el centro poblado de Chango, distrito de Chacayán, provincia Daniel A. Carrión, se estarían distribuyendo los alimentos a personas que no corresponden ser beneficiarias, asimismo se habrían entregado jabones que no cumplen con las características establecidas. En el centro poblado de Chango, distrito de Chacayán, provincia de Daniel Alcides Carrión, se presentaron irregularidades en la distribución de alimentos del programa Cuna mas, asimismo, se entregaron jabones que no cumplen con los TDR establecidos. |
1900202100004-146502-56024.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Chacayán, estarían laborando funcionarios quienes no cumplen con lo establecido en el ROF y MOF. En la Municipalidad Distrital de Chacayán, existen funcionarios que no cumplen con lo establecido en el ROF y MOF de la citada Entidad. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Chacayán, estarían laborando funcionarios quienes no cumplen con lo establecido en el ROF y MOF. En la Municipalidad Distrital de Chacayán, existen funcionarios que no cumplen con lo establecido en el ROF y MOF de la citada Entidad. |
1900202100004-146502-56027.0-3.0 | Presuntas irregularidades en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural "Agro Rural", no se habría realizado la supervisión respecto a la siembra de las semillas de pasto, entregado a los productores de Chacayán. En el distrito de Chacayan, Agrorural repartió semillas de pasto, se requiere la constatación de la siembra de dichas semillas, porque no se muestran los resultados. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural "Agro Rural", no se habría realizado la supervisión respecto a la siembra de las semillas de pasto, entregado a los productores de Chacayán. En el distrito de Chacayan, Agrorural repartió semillas de pasto, se requiere la constatación de la siembra de dichas semillas, porque no se muestran los resultados. |
1900202100004-146502-56030.0-4.0 | Presuntas irregularidades en la identificación de beneficiarios a cargo de FONCODES en el distrito de Chacayán, estarían siendo considerados personas que no se encuentran como pobres o extremos pobres. En el distrito de Chacayán, los beneficiarios por parte de FONCODES no cumplirían con la condición de ser pobres o extremos pobres y aún así estarían siendo beneficiarios por dicho programa. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la identificación de beneficiarios a cargo de FONCODES en el distrito de Chacayán, estarían siendo considerados personas que no se encuentran como pobres o extremos pobres. En el distrito de Chacayán, los beneficiarios por parte de FONCODES no cumplirían con la condición de ser pobres o extremos pobres y aún así estarían siendo beneficiarios por dicho programa. |
1900202100004-146648-56059.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Pasco relacionado a la obra: ¿Mejoramiento del acceso de la población a los servicios del Centro de Salud Fredy Vallejo Ore distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Carrión, región Pasco¿, dicha obra no tendría avance físico. La obra: ¿mejoramiento del acceso de la población a los servicios del Centro de Salud Fredy Vallejo Ore distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Carrión, región Pasco¿, revisar las valorizaciones ya que no habría avance físico en dicha obra, el hecho sigue sucediendo a la fecha. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Pasco relacionado a la obra: ¿Mejoramiento del acceso de la población a los servicios del Centro de Salud Fredy Vallejo Ore distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Carrión, región Pasco¿, dicha obra no tendría avance físico. La obra: ¿mejoramiento del acceso de la población a los servicios del Centro de Salud Fredy Vallejo Ore distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Carrión, región Pasco¿, revisar las valorizaciones ya que no habría avance físico en dicha obra, el hecho sigue sucediendo a la fecha. |
1900202100004-146648-56081.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión, relacionado a la obra: "Ampliación, mejoramiento del servicio integral de seguridad ciudadana en el distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión ¿ Pasco¿, existiría sobrevaloración en la ejecución, no se estaría ejecutando de acuerdo al expediente técnico y no habría presencia de residente ni supervisor La obra: ¿ampliación, mejoramiento del servicio integral de seguridad ciudadana en el distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión ¿ Pasco¿, habría una sobrevaloración, no se estaría ejecutando de acuerdo al expediente técnico y no habría presencia del residente y el supervisor, además, dicha obra no sería de prioridad dejando de lado la emergencia sanitaria por el COVID-19. Dicha obra esta ejecutada por la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión y el hecho estaría sucediendo hasta la actualidad. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión, relacionado a la obra: "Ampliación, mejoramiento del servicio integral de seguridad ciudadana en el distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión ¿ Pasco¿, existiría sobrevaloración en la ejecución, no se estaría ejecutando de acuerdo al expediente técnico y no habría presencia de residente ni supervisor La obra: ¿ampliación, mejoramiento del servicio integral de seguridad ciudadana en el distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión ¿ Pasco¿, habría una sobrevaloración, no se estaría ejecutando de acuerdo al expediente técnico y no habría presencia del residente y el supervisor, además, dicha obra no sería de prioridad dejando de lado la emergencia sanitaria por el COVID-19. Dicha obra esta ejecutada por la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión y el hecho estaría sucediendo hasta la actualidad. |
1900202100004-146685-56090.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Dirección Regional de Salud Pasco, en la Red de Salud Oxapampa se habría pagado al personal asistencial solo el 50% del bono otorgado por el DU 020-2021-MEF, asimismo habrían recibido dicho bono en su totalidad, personal que fue contratado a mediados de febrero del presente año. Presuntas irregularidades en la repartición de bonos al personal de la Red de Salud de Oxapampa, bono otorgado a través de DU 020-2021- MEF por concepto de S/1 440.00, señala que, la menciona Red de Salud solo hizo efectivo el pago al 50% del personal. Asimismo, indicó que, a pesar de ser un bono que debe otorgarse de manera proporcional al periodo laborado, existe personal contratado a mediados de febrero de este año que recibieron el bono completo. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Dirección Regional de Salud Pasco, en la Red de Salud Oxapampa se habría pagado al personal asistencial solo el 50% del bono otorgado por el DU 020-2021-MEF, asimismo habrían recibido dicho bono en su totalidad, personal que fue contratado a mediados de febrero del presente año. Presuntas irregularidades en la repartición de bonos al personal de la Red de Salud de Oxapampa, bono otorgado a través de DU 020-2021- MEF por concepto de S/1 440.00, señala que, la menciona Red de Salud solo hizo efectivo el pago al 50% del personal. Asimismo, indicó que, a pesar de ser un bono que debe otorgarse de manera proporcional al periodo laborado, existe personal contratado a mediados de febrero de este año que recibieron el bono completo. |
1900202100004-146690-56097.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Huachón, se estaría alquilando maquinarias a la Empresa Minera Pampasonco, cuyos ingresos recaudados no estarían ingresando en su totalidad a las arcas de la municipalidad. La Municipalidad Distrital de Huachón, estaría alquilando el equipo de maquinaria a la Empresa Minera Pampasonco, los ingresos por el alquiler de maquinarias no estarían ingresando al 100% a la municipalidad; además, por desperfectos del cargador frontal se habría quedado abandonado en el camino. Sucedió en el 2021 en el distrito de Huachon. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Huachón, se estaría alquilando maquinarias a la Empresa Minera Pampasonco, cuyos ingresos recaudados no estarían ingresando en su totalidad a las arcas de la municipalidad. La Municipalidad Distrital de Huachón, estaría alquilando el equipo de maquinaria a la Empresa Minera Pampasonco, los ingresos por el alquiler de maquinarias no estarían ingresando al 100% a la municipalidad; además, por desperfectos del cargador frontal se habría quedado abandonado en el camino. Sucedió en el 2021 en el distrito de Huachon. |
1900202100004-146690-56099.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Huachón, estarían trabajando funcionarios sin cumplir con los requisitos establecidos en el ROF Y MOF de la Entidad. En la Municipalidad Distrital de Huachon, existen funcionarios que no cumplen con lo establecido en el ROF y MOF de la citada Entidad. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Huachón, estarían trabajando funcionarios sin cumplir con los requisitos establecidos en el ROF Y MOF de la Entidad. En la Municipalidad Distrital de Huachon, existen funcionarios que no cumplen con lo establecido en el ROF y MOF de la citada Entidad. |
1900202100004-146690-56100.0-3.0 | Presuntas irregularidades en los comedores populares del distrito de Huachón, a cargo de la Municipalidad Provincial de Pasco, no se estarían cocinando los alimentos destinados para este fin, asimismo la junta directiva encargado de estos comedores habría incorporado como beneficiarias solo a sus familiares. Los comedores populares no cocinan los alimentos brindados por el programa PRONAA, asimismo, la junta directiva encargada de este programa ha incorporado solo a familiares, y estaría distribuyendo los alimentos de manera arbitraria. Distrito de Huachón. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en los comedores populares del distrito de Huachón, a cargo de la Municipalidad Provincial de Pasco, no se estarían cocinando los alimentos destinados para este fin, asimismo la junta directiva encargado de estos comedores habría incorporado como beneficiarias solo a sus familiares. Los comedores populares no cocinan los alimentos brindados por el programa PRONAA, asimismo, la junta directiva encargada de este programa ha incorporado solo a familiares, y estaría distribuyendo los alimentos de manera arbitraria. Distrito de Huachón. |
1900202100004-146699-56105.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Sociedad de Beneficencia Pública de Pasco, relacionado a la construcción de nichos en el cementerio general, dicha obra no se habría convocado en el portal del SEACE y que además se estaría construyendo sin los elementos estructurales como son las vigas y columnas. La Sociedad de beneficencia de Pasco, esta ejecutando la obra del cementerio con un monto aproximado asignado de S/ 144 000, el procedimiento de selección no se realizó manera adecuada, asimismo, advierte la ejecución de la obra del cementerio sin elementos estructurales (vigas y columnas). | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Sociedad de Beneficencia Pública de Pasco, relacionado a la construcción de nichos en el cementerio general, dicha obra no se habría convocado en el portal del SEACE y que además se estaría construyendo sin los elementos estructurales como son las vigas y columnas. La Sociedad de beneficencia de Pasco, esta ejecutando la obra del cementerio con un monto aproximado asignado de S/ 144 000, el procedimiento de selección no se realizó manera adecuada, asimismo, advierte la ejecución de la obra del cementerio sin elementos estructurales (vigas y columnas). |
1900202100004-146699-56106.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la Beneficencia Pública, el Gerente habría contratado a sus allegados en la oficina de Logística sin realizar una convocatoria para el concurso público de selección de personal. El Gerente de la Sociedad de Beneficencia de Pasco habría contratado a sus allegados sin realizar convocatoria/concurso para ejercer funciones en dicha institución. Sucedió en el 2021. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Beneficencia Pública, el Gerente habría contratado a sus allegados en la oficina de Logística sin realizar una convocatoria para el concurso público de selección de personal. El Gerente de la Sociedad de Beneficencia de Pasco habría contratado a sus allegados sin realizar convocatoria/concurso para ejercer funciones en dicha institución. Sucedió en el 2021. |
1900202100004-146699-56108.0-3.0 | Presuntas irregularidades en la Beneficencia Pública, se estaría alquilando los locales a una sola familia desde el año 2020. La Sociedad de Beneficencia de Pasco estaría alquilando los locales a una solo familia, dicho hecho habría sucedido en el 2020 hasta la actualidad. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Beneficencia Pública, se estaría alquilando los locales a una sola familia desde el año 2020. La Sociedad de Beneficencia de Pasco estaría alquilando los locales a una solo familia, dicho hecho habría sucedido en el 2020 hasta la actualidad. |
1900202100004-146705-56112.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), relacionado a una obra de saneamiento en el centro poblado de Tangor, distrito de Paucar, dicha obra estaría abandonada e inconclusa. FONCODES ha dejado una obra de saneamiento inconclusa en el Centro Poblado de Tangor distrito de Paucar, pese a las coordinaciones realizadas en reuniones, no se subsanan las deficiencias, el ingeniero responsables del contrato NEC, es el señor Darwin. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), relacionado a una obra de saneamiento en el centro poblado de Tangor, distrito de Paucar, dicha obra estaría abandonada e inconclusa. FONCODES ha dejado una obra de saneamiento inconclusa en el Centro Poblado de Tangor distrito de Paucar, pese a las coordinaciones realizadas en reuniones, no se subsanan las deficiencias, el ingeniero responsables del contrato NEC, es el señor Darwin. |
1900202100004-146705-56115.0-2.0 | Presuntas irregularidades en el Ministerio de Educación, en el centro poblado de Tangor se habrían entregado tabletas a los estudiantes de educación secundaria sin la evaluación de la conectividad a internet, por lo que estos dispositivos se encuentran en desuso. En el Centro Poblado de Tangor sólo los estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria habrían recibido las tabletas asignadas por el Estado y no lo estarían dando uso porque en la zona no cuentan con cobertura de internet. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Ministerio de Educación, en el centro poblado de Tangor se habrían entregado tabletas a los estudiantes de educación secundaria sin la evaluación de la conectividad a internet, por lo que estos dispositivos se encuentran en desuso. En el Centro Poblado de Tangor sólo los estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria habrían recibido las tabletas asignadas por el Estado y no lo estarían dando uso porque en la zona no cuentan con cobertura de internet. |
19201301130-34902-11675.0-1.0 | Ejecución de la obra ""Mejoramiento del Estadio Municipal Alberto Vargas del distrito de Lircay, provincia de Angaraes - Huancavelica" con anterioridad a su correspondiente proceso de selección. La obra "Mejoramiento del Estadio Municipal Alberto Vargas del distrito de Lircay, provincia de Angaraes - Huancavelica" se habría ejecutado entre enero y junio de 2012; sin embargo, en setiembre de 2013 recién se habría lanzado su proceso de selección correspondiente (ADS N° 23-2013-CEP/MPA), tratándose de una regularización. Esta obra tendría dos perfiles con el mismo objetivo: 1) Código SNIP 172841 "Mejoramiento del Estadio Municipal Alberto Vargas del distrito de Lircay, provincia de Angaraes - Huancavelica". 2) Código SNIP 172899 "Mejoramiento de los servicios del Estadio Municipal del distrito de Lircay, provincia de Angaraes - Huancavelica". | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Ejecución de la obra ""Mejoramiento del Estadio Municipal Alberto Vargas del distrito de Lircay, provincia de Angaraes - Huancavelica" con anterioridad a su correspondiente proceso de selección. La obra "Mejoramiento del Estadio Municipal Alberto Vargas del distrito de Lircay, provincia de Angaraes - Huancavelica" se habría ejecutado entre enero y junio de 2012; sin embargo, en setiembre de 2013 recién se habría lanzado su proceso de selección correspondiente (ADS N° 23-2013-CEP/MPA), tratándose de una regularización. Esta obra tendría dos perfiles con el mismo objetivo: 1) Código SNIP 172841 "Mejoramiento del Estadio Municipal Alberto Vargas del distrito de Lircay, provincia de Angaraes - Huancavelica". 2) Código SNIP 172899 "Mejoramiento de los servicios del Estadio Municipal del distrito de Lircay, provincia de Angaraes - Huancavelica". |
19201301130-34902-11679.0-2.0 | Ejecución de la obra "Construcción del Puente Peatonal en el anexo de Quishuarpampa del centro poblado de Chahuarma del distrito de Lircay, provincia de Angaraes - Huancavelica", con anterioridad al correspondiente proceso de selección. La obra "Construcción del Puente Peatonal en el anexo de Quishuarpampa del centro poblado de Chahuarma del distrito de Lircay, provincia de Angaraes - Huancavelica", se estuvo ejecutando entre abril y julio de 2013, como consta del acta de verificación realizada con autoridades del citado centro poblado. Sin embargo, se habría convocado a proceso de selección recién entre el 2 y 3 de octubre del mismo año. Esta obra contaría con dos perfiles con el mismo objetivo: código SNIP 236082 (inactivo) y código SNIP 236098. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Ejecución de la obra "Construcción del Puente Peatonal en el anexo de Quishuarpampa del centro poblado de Chahuarma del distrito de Lircay, provincia de Angaraes - Huancavelica", con anterioridad al correspondiente proceso de selección. La obra "Construcción del Puente Peatonal en el anexo de Quishuarpampa del centro poblado de Chahuarma del distrito de Lircay, provincia de Angaraes - Huancavelica", se estuvo ejecutando entre abril y julio de 2013, como consta del acta de verificación realizada con autoridades del citado centro poblado. Sin embargo, se habría convocado a proceso de selección recién entre el 2 y 3 de octubre del mismo año. Esta obra contaría con dos perfiles con el mismo objetivo: código SNIP 236082 (inactivo) y código SNIP 236098. |
19201301130-34902-11683.0-3.0 | Transgresión de normas presupuestales en la entrega y rendición de encargos. Durante los años 2011, 2012 y 2013, se ha venido otorgando, a través de encargos, montos dinerarios de la entidad a funcionarios y servidores, cuya documentación ha sido solicitada por la denunciante sin haber sido atendida a la fecha, por lo que se estaría transgrediendo normas presupuestarias y no se sabe si estos encargos cumplieron su objetivo. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Transgresión de normas presupuestales en la entrega y rendición de encargos. Durante los años 2011, 2012 y 2013, se ha venido otorgando, a través de encargos, montos dinerarios de la entidad a funcionarios y servidores, cuya documentación ha sido solicitada por la denunciante sin haber sido atendida a la fecha, por lo que se estaría transgrediendo normas presupuestarias y no se sabe si estos encargos cumplieron su objetivo. |
19201301130-34902-11684.0-4.0 | Ejecución de la obra "Rehabilitación del puente colgante Trapiche que une el barrio de Bellavista y Santa Rosa, distrito de Lircay - Angaraes - Huancavelica" con anterioridad al correspondiente proceso de selección. La obra "Rehabilitación del puente colgante Trapiche que une el barrio de Bellavista y Santa Rosa, distrito de Lircay - Angaraes - Huancavelica" se habría ejecutado en el año 2012 y recién el 4 de octubre de 2013 se habría adjudicado la buena pro al contratista. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Ejecución de la obra "Rehabilitación del puente colgante Trapiche que une el barrio de Bellavista y Santa Rosa, distrito de Lircay - Angaraes - Huancavelica" con anterioridad al correspondiente proceso de selección. La obra "Rehabilitación del puente colgante Trapiche que une el barrio de Bellavista y Santa Rosa, distrito de Lircay - Angaraes - Huancavelica" se habría ejecutado en el año 2012 y recién el 4 de octubre de 2013 se habría adjudicado la buena pro al contratista. |
19201400008-37363-12509.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Yauli, distrito de Yauli - Huancavelica, Huancavelica, código SNIP 176711 Conforme a los antecedentes descritos se trasladó a esta Oficina Regional de Control Huancavelica, la solicitud de la Asociación del Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de los Intereses del distrito de Yauli-Huancavelica, en el cual se denunció presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Yauli, distrito de Yauli, provincia de Huancavelica, región Huancavelica. El presidente señaló que la obra se financió por S/6 750 337,43; y en la fase de ejecución no se habría gastado el monto asignado, por cuanto solo se habría cambiado las tuberías; con relación a la construcción de reservorios, únicamente se habrían edificado para los sectores faltantes del servicio, esto, debido a que el 80% de la población ya tienen instalado el servicio básico de agua y desagüe incluso con calles pavimentadas; también refirió que el 90% de las calles están pavimentas con todos los servicios. De igual manera, denunció que el Alcalde pretendía construir la planta de tratamiento de aguas residuales en la zona urbana del distrito de Yauli, en el sector denominado Negro Puquio, hecho que contaminaría el río Ichu, afectando a los pobladores aledaños a la zona. Es preciso indicar que de la búsqueda en el portal web del MEF-Dirección de Política de Inversiones, aplicativo informático SOSEM, se advierte que el mencionado proyecto se registró con código SNIP n.° 176711 y declarado viable a nivel de perfil por el monto de S/5 482 347,00; existiendo modificaciones, siendo el monto reformulado final por el monto de S/7 469 999,00. Dicha variación se respalda en el numeral 12.1 del Formato SNIP-03 Ficha de registro-Banco de Proyectos, donde señala que la razón del incremento en el monto de la inversión del PIP, se debe al incremento de metrados y cambio de localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP. Sobre el particular, se advierte que la obra fue materia de evaluación por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli - Huancavelica, denominado "Contratación y ejecución de la obra: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Yauli, distrito de Yauli, Huancavelica, Huancavelica", emitiéndose como producto de la labor de control el Informe de Auditoría n.° 001-2016-2-1742, determinando perjuicio económico por S/758 844,69, señalando que los hechos expuestos evidencian la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, correspondiente al ámbito de tipo penal; así como también se halló responsabilidad administrativa puesto que la irregularidades durante el proceso de selección y ejecución del contrato afectaron la imparcialidad con los que deben actuar un empleado público tal como señala el CBR del informe de auditoría citado. Asimismo, el resultado de la auditoría de cumplimiento se encuentra protegida por el principio de reserva, previsto en el literal n) del artículo 9° de la Ley 27785 "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, concordante con la Directiva n.° 003-2004-CG/SGE "Normas sobre difusión y acceso a los informes de Control Gubernamental". | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Yauli, distrito de Yauli - Huancavelica, Huancavelica, código SNIP 176711 Conforme a los antecedentes descritos se trasladó a esta Oficina Regional de Control Huancavelica, la solicitud de la Asociación del Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de los Intereses del distrito de Yauli-Huancavelica, en el cual se denunció presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Yauli, distrito de Yauli, provincia de Huancavelica, región Huancavelica. El presidente señaló que la obra se financió por S/6 750 337,43; y en la fase de ejecución no se habría gastado el monto asignado, por cuanto solo se habría cambiado las tuberías; con relación a la construcción de reservorios, únicamente se habrían edificado para los sectores faltantes del servicio, esto, debido a que el 80% de la población ya tienen instalado el servicio básico de agua y desagüe incluso con calles pavimentadas; también refirió que el 90% de las calles están pavimentas con todos los servicios. De igual manera, denunció que el Alcalde pretendía construir la planta de tratamiento de aguas residuales en la zona urbana del distrito de Yauli, en el sector denominado Negro Puquio, hecho que contaminaría el río Ichu, afectando a los pobladores aledaños a la zona. Es preciso indicar que de la búsqueda en el portal web del MEF-Dirección de Política de Inversiones, aplicativo informático SOSEM, se advierte que el mencionado proyecto se registró con código SNIP n.° 176711 y declarado viable a nivel de perfil por el monto de S/5 482 347,00; existiendo modificaciones, siendo el monto reformulado final por el monto de S/7 469 999,00. Dicha variación se respalda en el numeral 12.1 del Formato SNIP-03 Ficha de registro-Banco de Proyectos, donde señala que la razón del incremento en el monto de la inversión del PIP, se debe al incremento de metrados y cambio de localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP. Sobre el particular, se advierte que la obra fue materia de evaluación por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli - Huancavelica, denominado "Contratación y ejecución de la obra: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Yauli, distrito de Yauli, Huancavelica, Huancavelica", emitiéndose como producto de la labor de control el Informe de Auditoría n.° 001-2016-2-1742, determinando perjuicio económico por S/758 844,69, señalando que los hechos expuestos evidencian la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, correspondiente al ámbito de tipo penal; así como también se halló responsabilidad administrativa puesto que la irregularidades durante el proceso de selección y ejecución del contrato afectaron la imparcialidad con los que deben actuar un empleado público tal como señala el CBR del informe de auditoría citado. Asimismo, el resultado de la auditoría de cumplimiento se encuentra protegida por el principio de reserva, previsto en el literal n) del artículo 9° de la Ley 27785 "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, concordante con la Directiva n.° 003-2004-CG/SGE "Normas sobre difusión y acceso a los informes de Control Gubernamental". |
19201400346-7494-2687.0-1.0 | Obra de construcción de reservorio y canal de riego acordada en presupuesto participativo del 2012 no habría sido ejecutada. Mediante el "Acta de Taller de Acuerdos y Compromisos Finales del Proceso del Presupuesto Participativo por Resultados para el Año Fiscal 2012" de 11 de junio de 2011, autoridades y agentes participantes del distrito de Congalla, provincia de Angaraes, región Huancavelica, acordaron la ejecución de la obra "Construcción de Reservorio y Canal de Riego - Sallayocc" presupuestada en S/.40 000,00. Sin embargo, a la fecha no se ha ejecutado la citada obra ni ninguna otra en la comunidad de Sallayocc, llegando a parar el dinero a otros proyectos antojadizos para devolver favores políticos en la parte alta de Congalla. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Obra de construcción de reservorio y canal de riego acordada en presupuesto participativo del 2012 no habría sido ejecutada. Mediante el "Acta de Taller de Acuerdos y Compromisos Finales del Proceso del Presupuesto Participativo por Resultados para el Año Fiscal 2012" de 11 de junio de 2011, autoridades y agentes participantes del distrito de Congalla, provincia de Angaraes, región Huancavelica, acordaron la ejecución de la obra "Construcción de Reservorio y Canal de Riego - Sallayocc" presupuestada en S/.40 000,00. Sin embargo, a la fecha no se ha ejecutado la citada obra ni ninguna otra en la comunidad de Sallayocc, llegando a parar el dinero a otros proyectos antojadizos para devolver favores políticos en la parte alta de Congalla. |
19201400376-9162-3337.0-1.0 | POSIBLE EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESION EL SR.IVAN RIBERA RIOS, GERENTE MUNICIPAL DE LA MD. AHUAYCHA NO SUSTENTA EL GRADO DE LICENCIADO O INGENIERO PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: POSIBLE EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESION EL SR.IVAN RIBERA RIOS, GERENTE MUNICIPAL DE LA MD. AHUAYCHA NO SUSTENTA EL GRADO DE LICENCIADO O INGENIERO PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO |
19201400376-9162-3339.0-2.0 | INCORRECTA ADMISION DE BENEFICIARIOS A LOS PROGRAMAS SOCIALES LA SRA. ODELIA BARRETO MONTANES Y NELLY MONTES SILVA TRABAJADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAYCHA PERCIBEN LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS JUNTOS Y PVL, AUN CUANDO PERCIBEN UNA REMUNERACION DE LA ENTIDAD. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: INCORRECTA ADMISION DE BENEFICIARIOS A LOS PROGRAMAS SOCIALES LA SRA. ODELIA BARRETO MONTANES Y NELLY MONTES SILVA TRABAJADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAYCHA PERCIBEN LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS JUNTOS Y PVL, AUN CUANDO PERCIBEN UNA REMUNERACION DE LA ENTIDAD. |
19201400416-9414-3455.0-1.0 | Encargos internos otorgados al Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social en abril del 2014, no fueron rendidos. La recurrente manifiesta que la Municipalidad en el año 2014 realizó desembolsos de dinero por S/.70 000,00 a través de encargos internos sin el sustento debido y sin la resolución de autorización a nombre del Ing. Fredy Sixto Huamán Benito, Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social. De la revisión a la información alcanzada por la Entidad, se advierte que se otorgó los encargos internos para la ejecución del proyecto "Mejoramiento de la capacidad operativa de prevención y atención de desastres naturales de emergencia", según detalle siguiente: -Comprobante de Pago N° 337 por S/.5 000,00 de 3 de abril de 2014, el encargo interno fue otorgado con autorización de la Resolución Gerencial N° 011-2014-GM-MDH/RERY de 3 de abril de 2014, para la adquisición de herramientas y materiales; el cual fue rendido con Factura N° 002-002694 de 4 de abril de 2014 por S/.5 000,00 por la adquisición de 15 carretillas, 30 picos, 32 lampas y 10 barretas. - Comprobante de Pago N° 356 por S/.11 000,00 de 4 de abril de 2014, el encargo interno fue otorgado con autorización de la Resolución Gerencial N° 012-2014-GM-MDH/RERY de 3 de abril de 2014, para la adquisición de herramientas y materiales para la rehabilitación de la carretera Huaribamba a Callacasa, consistente en 30 carretillas bugui, 40 zapa picos, 24 pala cuchara y 20 barretas, según Informe N° 120-2014-SGDESPE/MDHBBA/FSHB de 3 de abril de 2014; el cual carece de rendición. Sin embargo, de acuerdo al Informe N° 206-2014-SGDESPE/MDHBBA/FSHB de 20 de mayo de 2014 se adjunta tres (3) facturas por la compra de 297 calaminas galvanizadas N° 30, 100 fierros corrugados de ½ y 1 balanza mecánica de 500 Kg por un total de S/.11 00,00; sin el detalle y sustento del uso y destino de los citados bienes, así como inconsistente con el objeto del encargo interno. - Comprobante de Pago N° 370 por S/.33 000,00 de 8 de abril de 2014, el encargo interno fue otorgado con autorización de la Resolución Gerencial N° 015-2014-GM-MDH/RERY de 7 de abril de 2014, para la adquisición de combustible, herramientas y transporte; el cual fue rendido con B/V N° 001-00309 de 20 de mayo de 2014 por S/.1 800,00 por la compra de 109 galones de petróleo y Voucher N° 131833-4-E del Banco de la Nación de 15 de abril de 2014, por devolución de S/.31 200,00 a la cuenta corriente 00-000-299294. - Comprobante de Pago N° 371 por S/.37 000,00 de 8 de abril de 2014, el encargo interno fue otorgado con autorización de la Resolución Gerencial N° 016-2014-GM-MDH/RERY de 7 de abril de 2014, para la adquisición de herramientas y materiales para la atención de los damnificados por lluvias y vientos en los diferentes anexos, consistente en pasajes, combustible, herramientas y materiales, según Informe N° 123-2014-SGDESPE/MDHBBA/FSHB de 7 de abril de 2014; el cual carece de rendición. Frente a lo expuesto, se advierte que el responsable del encargo interno no efectuó la rendición por S/.48 000.00. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Encargos internos otorgados al Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social en abril del 2014, no fueron rendidos. La recurrente manifiesta que la Municipalidad en el año 2014 realizó desembolsos de dinero por S/.70 000,00 a través de encargos internos sin el sustento debido y sin la resolución de autorización a nombre del Ing. Fredy Sixto Huamán Benito, Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social. De la revisión a la información alcanzada por la Entidad, se advierte que se otorgó los encargos internos para la ejecución del proyecto "Mejoramiento de la capacidad operativa de prevención y atención de desastres naturales de emergencia", según detalle siguiente: -Comprobante de Pago N° 337 por S/.5 000,00 de 3 de abril de 2014, el encargo interno fue otorgado con autorización de la Resolución Gerencial N° 011-2014-GM-MDH/RERY de 3 de abril de 2014, para la adquisición de herramientas y materiales; el cual fue rendido con Factura N° 002-002694 de 4 de abril de 2014 por S/.5 000,00 por la adquisición de 15 carretillas, 30 picos, 32 lampas y 10 barretas. - Comprobante de Pago N° 356 por S/.11 000,00 de 4 de abril de 2014, el encargo interno fue otorgado con autorización de la Resolución Gerencial N° 012-2014-GM-MDH/RERY de 3 de abril de 2014, para la adquisición de herramientas y materiales para la rehabilitación de la carretera Huaribamba a Callacasa, consistente en 30 carretillas bugui, 40 zapa picos, 24 pala cuchara y 20 barretas, según Informe N° 120-2014-SGDESPE/MDHBBA/FSHB de 3 de abril de 2014; el cual carece de rendición. Sin embargo, de acuerdo al Informe N° 206-2014-SGDESPE/MDHBBA/FSHB de 20 de mayo de 2014 se adjunta tres (3) facturas por la compra de 297 calaminas galvanizadas N° 30, 100 fierros corrugados de ½ y 1 balanza mecánica de 500 Kg por un total de S/.11 00,00; sin el detalle y sustento del uso y destino de los citados bienes, así como inconsistente con el objeto del encargo interno. - Comprobante de Pago N° 370 por S/.33 000,00 de 8 de abril de 2014, el encargo interno fue otorgado con autorización de la Resolución Gerencial N° 015-2014-GM-MDH/RERY de 7 de abril de 2014, para la adquisición de combustible, herramientas y transporte; el cual fue rendido con B/V N° 001-00309 de 20 de mayo de 2014 por S/.1 800,00 por la compra de 109 galones de petróleo y Voucher N° 131833-4-E del Banco de la Nación de 15 de abril de 2014, por devolución de S/.31 200,00 a la cuenta corriente 00-000-299294. - Comprobante de Pago N° 371 por S/.37 000,00 de 8 de abril de 2014, el encargo interno fue otorgado con autorización de la Resolución Gerencial N° 016-2014-GM-MDH/RERY de 7 de abril de 2014, para la adquisición de herramientas y materiales para la atención de los damnificados por lluvias y vientos en los diferentes anexos, consistente en pasajes, combustible, herramientas y materiales, según Informe N° 123-2014-SGDESPE/MDHBBA/FSHB de 7 de abril de 2014; el cual carece de rendición. Frente a lo expuesto, se advierte que el responsable del encargo interno no efectuó la rendición por S/.48 000.00. |
19201400416-9414-3456.0-2.0 | Fraccionamiento en la adquisición de combustible durante el periodo de enero a mayo de 2014. La recurrente señala que la Municipalidad incurrió en fraccionamiento en la adquisición de combustible en el periodo 2014. De la verificación a la plataforma del SEACE del Organismo Supervisor de Contrataciones - OSCE, se advierte que la Entidad desarrolló el proceso de selección denominado Adjudicación de Menor Cuantía procedimiento clásico n.° 001-2014/AMC-CEP/MDH "Adquisición de diésel B5 para vehículos y Otros, de propiedad de la Municipalidad Distrital de Huaribamba" por una cantidad de 1480 galones y un valor referencial de S/ 22 170,40. Asimismo, de la revisión a la documentación alcanzada por la Entidad se advierte lo siguiente: - El pago por combustible, con los comprobantes de pago N° 193, 197 de 14 de marzo de 2014 y 235 de 18 de marzo de 2014 por S/ 2,699.00; son realizados como devengados por el consumo en el año 2013. - El pago por combustible, mediante comprobantes de pago N° 671 de 13 de junio de 2014 por S/ 525.00; es por 30 galones de gasolina de 90 octanos. - Pago de S/ 22 170 por petróleo diesel B5 mediante comprobantes de pago N° 749 de 3 julio de 2014 y 838 de 25 de julio de 2014, emergente de la AMC N° 001- 2014-CEP/MDH. - Pago de S/ 4 545 por 300 galones de petróleo diesel B5 mediante comprobantes de pago N° 1081 de 10 setiembre de 2014, según Cuadro Comparativo de 15 de agosto de 2014. De lo expuesto, se advierte que el monto de ejecución del gasto en combustible de la Entidad para el año 2014 fue de S/ 30 314,00 que corresponde a una Adjudicación de Menor Cuantía por S/ 22 170,40; asimismo el pago por combustible de S/ 3 552,00 durante los meses de febrero a abril del año 2014, los mismos que corresponden a pagos de devengado por el consumo del año 2013. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Fraccionamiento en la adquisición de combustible durante el periodo de enero a mayo de 2014. La recurrente señala que la Municipalidad incurrió en fraccionamiento en la adquisición de combustible en el periodo 2014. De la verificación a la plataforma del SEACE del Organismo Supervisor de Contrataciones - OSCE, se advierte que la Entidad desarrolló el proceso de selección denominado Adjudicación de Menor Cuantía procedimiento clásico n.° 001-2014/AMC-CEP/MDH "Adquisición de diésel B5 para vehículos y Otros, de propiedad de la Municipalidad Distrital de Huaribamba" por una cantidad de 1480 galones y un valor referencial de S/ 22 170,40. Asimismo, de la revisión a la documentación alcanzada por la Entidad se advierte lo siguiente: - El pago por combustible, con los comprobantes de pago N° 193, 197 de 14 de marzo de 2014 y 235 de 18 de marzo de 2014 por S/ 2,699.00; son realizados como devengados por el consumo en el año 2013. - El pago por combustible, mediante comprobantes de pago N° 671 de 13 de junio de 2014 por S/ 525.00; es por 30 galones de gasolina de 90 octanos. - Pago de S/ 22 170 por petróleo diesel B5 mediante comprobantes de pago N° 749 de 3 julio de 2014 y 838 de 25 de julio de 2014, emergente de la AMC N° 001- 2014-CEP/MDH. - Pago de S/ 4 545 por 300 galones de petróleo diesel B5 mediante comprobantes de pago N° 1081 de 10 setiembre de 2014, según Cuadro Comparativo de 15 de agosto de 2014. De lo expuesto, se advierte que el monto de ejecución del gasto en combustible de la Entidad para el año 2014 fue de S/ 30 314,00 que corresponde a una Adjudicación de Menor Cuantía por S/ 22 170,40; asimismo el pago por combustible de S/ 3 552,00 durante los meses de febrero a abril del año 2014, los mismos que corresponden a pagos de devengado por el consumo del año 2013. |
19201400416-9414-3458.0-3.0 | El gerente municipal fue designado y ejerció el cargo sin contar con los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Organización y Funciones - MOF de la Municipalidad. La recurrente señala que el señor Rolando Rojas Yaranga fue designado gerente municipal y viene ejerciendo el cargo sin contar con título profesional, contraviniendo el Manual de Organización y Funciones -MOF de la entidad. De la revisión a la documentación alcanzada por la Entidad, se advierte que mediante Resolución de Alcaldía N° 014-2014-A/MDH de 14 de febrero de 2014, se designa como gerente municipal al señor Rolando Efraín Rojas Yaranga, con nivel remunerativo F-3, además que en el acervo documentario de la entidad no se halló la hoja de vida y/o currículum vitae del gerente municipal. Asimismo, de acuerdo al Manual de Organización y Funciones - MOF, aprobada con Ordenanza Municipal N° 001-2014-A/MDH de 11 de febrero de 2014, como requisito mínimo/perfil para el cargo de gerente municipal contemplaba tener Título profesional de: Economía, Administración, Contabilidad, Derecho, Ingeniero y/o Gerencia de Servicios, y otras aplicables a la conducción de un gobierno local. Además, que con Resolución de Alcaldía N° 053-2014-A/MDH de 1 de julio de 2014, se dio por concluido la designación como gerente municipal del señor Rolando Efraín Rojas Yaranga, permaneciendo en el cargo cuatro (4) meses con quince (15) días, designándose al CPC. Ever Noe Araujo Porras, como gerente municipal. Por otro lado, realizado la verificación en el registro de grados y títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, en la dirección http://www.sunedu.gob.pe/grados-y-titulos/registro-de-grados-y-titulos/, no hay grado o título alguno referido al señor Rolando Rojas Yaranga. En tal sentido, se advierte que el señor Rolando Rojas Yaranga, fue designado como gerente municipal sin contar con título profesional, tal como lo establece el Manual de Organización y Funciones - MOF, aprobada con Ordenanza Municipal N° 001-2014-A/MDH de 11 de febrero de 2014. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: El gerente municipal fue designado y ejerció el cargo sin contar con los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Organización y Funciones - MOF de la Municipalidad. La recurrente señala que el señor Rolando Rojas Yaranga fue designado gerente municipal y viene ejerciendo el cargo sin contar con título profesional, contraviniendo el Manual de Organización y Funciones -MOF de la entidad. De la revisión a la documentación alcanzada por la Entidad, se advierte que mediante Resolución de Alcaldía N° 014-2014-A/MDH de 14 de febrero de 2014, se designa como gerente municipal al señor Rolando Efraín Rojas Yaranga, con nivel remunerativo F-3, además que en el acervo documentario de la entidad no se halló la hoja de vida y/o currículum vitae del gerente municipal. Asimismo, de acuerdo al Manual de Organización y Funciones - MOF, aprobada con Ordenanza Municipal N° 001-2014-A/MDH de 11 de febrero de 2014, como requisito mínimo/perfil para el cargo de gerente municipal contemplaba tener Título profesional de: Economía, Administración, Contabilidad, Derecho, Ingeniero y/o Gerencia de Servicios, y otras aplicables a la conducción de un gobierno local. Además, que con Resolución de Alcaldía N° 053-2014-A/MDH de 1 de julio de 2014, se dio por concluido la designación como gerente municipal del señor Rolando Efraín Rojas Yaranga, permaneciendo en el cargo cuatro (4) meses con quince (15) días, designándose al CPC. Ever Noe Araujo Porras, como gerente municipal. Por otro lado, realizado la verificación en el registro de grados y títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, en la dirección http://www.sunedu.gob.pe/grados-y-titulos/registro-de-grados-y-titulos/, no hay grado o título alguno referido al señor Rolando Rojas Yaranga. En tal sentido, se advierte que el señor Rolando Rojas Yaranga, fue designado como gerente municipal sin contar con título profesional, tal como lo establece el Manual de Organización y Funciones - MOF, aprobada con Ordenanza Municipal N° 001-2014-A/MDH de 11 de febrero de 2014. |
19201400416-9414-3466.0-4.0 | Direccionamiento en el proceso de selección para la ejecución de la obra "Mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de letrinas en el anexo de Santa Rosa y el barrio San José, distrito de Huaribamba, Tayacaja, Huancavelica". La recurrente manifiesta que el proceso de selección para la ejecución de la obra "Mejoramiento del sistema de agua potable e instalaciones de letrinas en el anexo de Santa Rosa y el barrio San José del distrito de Huaribamba, Tayacaja, Huancavelica", cuyo monto de incorporación en el Plan Anual de Contrataciones es de S/ 804 074,33; ya cuenta con un postor ganador y que por orden del alcalde le solicitaron que el postor le remita su proyecto de bases conforme a su perfil a su correo electrónico. De la revisión a la documentación alcanzada por la entidad, se advierte que el proceso de selección Adjudicación Directa Publica N° 001-2014-CEP/MDH contratación de ejecución de obra "Mejoramiento del sistema de agua potable e instalaciones de letrinas en el anexo de Santa Rosa y el barrio San José del distrito de Huaribamba Tayacaja Huancavelica", fue declarado nulo de acuerdo a la Resolución de Alcaldía N° 047-2014/A/MDH de 28 de mayo de 2014. Asimismo, es de señalar que la ORC Huancavelica emitió el Oficio N° 0030-2014-CG/ORHV de 21 de mayo de 2014, comunicando los riesgos detectados en la Veeduría al citado proceso de selección. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Direccionamiento en el proceso de selección para la ejecución de la obra "Mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de letrinas en el anexo de Santa Rosa y el barrio San José, distrito de Huaribamba, Tayacaja, Huancavelica". La recurrente manifiesta que el proceso de selección para la ejecución de la obra "Mejoramiento del sistema de agua potable e instalaciones de letrinas en el anexo de Santa Rosa y el barrio San José del distrito de Huaribamba, Tayacaja, Huancavelica", cuyo monto de incorporación en el Plan Anual de Contrataciones es de S/ 804 074,33; ya cuenta con un postor ganador y que por orden del alcalde le solicitaron que el postor le remita su proyecto de bases conforme a su perfil a su correo electrónico. De la revisión a la documentación alcanzada por la entidad, se advierte que el proceso de selección Adjudicación Directa Publica N° 001-2014-CEP/MDH contratación de ejecución de obra "Mejoramiento del sistema de agua potable e instalaciones de letrinas en el anexo de Santa Rosa y el barrio San José del distrito de Huaribamba Tayacaja Huancavelica", fue declarado nulo de acuerdo a la Resolución de Alcaldía N° 047-2014/A/MDH de 28 de mayo de 2014. Asimismo, es de señalar que la ORC Huancavelica emitió el Oficio N° 0030-2014-CG/ORHV de 21 de mayo de 2014, comunicando los riesgos detectados en la Veeduría al citado proceso de selección. |
19201400416-9414-3469.0-5.0 | Alcalde ordenó la adquisición de bienes y alimentos durante el periodo de enero a mayo de 2014, con el fin incentivar el voto de la población en favor de su reelección. El recurrente comunica que el alcalde habría dispuesto la adquisición de artículos de ferretería como yeso y pinturas para realizar pintas y víveres a favor de su movimiento político como es el caso de la factura n.° 1102 emitida por la Ferretería Suri. Asimismo la adquisición de víveres de diversas tiendas durante el año 2014 para regalarlos a los pobladores con el fin de incentivar su voto a favor de su reelección. De la revisión a la documentación remitida por la entidad, se advierte que durante el año 2014 se adquirió pintura y tiner por S/.372,00, los cuales fueron utilizados en el mantenimiento del parque Pichus. Asimismo, se compró alimentos (galletas, gaseosas, frugos y otros) y víveres (azúcar, arroz, leche, filete y otros) por S/.11 043,50, los mismos que fueron entregados en actividades deportivas, faenas comunales y festividades organizados por la municipalidad, sin embargo no se adjunta el detalle de su utilización y/o distribución de los bienes. En consecuencia, se desprende que el gasto por la compra de gaseosas, galletas, azúcar, arroz, filete y otros para las actividades deportivas, faenas comunales y festividades (santiago, carnavales, fiestas patrias, festival del maíz), carecen del sustento detallado de su utilización y/o distribución. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Alcalde ordenó la adquisición de bienes y alimentos durante el periodo de enero a mayo de 2014, con el fin incentivar el voto de la población en favor de su reelección. El recurrente comunica que el alcalde habría dispuesto la adquisición de artículos de ferretería como yeso y pinturas para realizar pintas y víveres a favor de su movimiento político como es el caso de la factura n.° 1102 emitida por la Ferretería Suri. Asimismo la adquisición de víveres de diversas tiendas durante el año 2014 para regalarlos a los pobladores con el fin de incentivar su voto a favor de su reelección. De la revisión a la documentación remitida por la entidad, se advierte que durante el año 2014 se adquirió pintura y tiner por S/.372,00, los cuales fueron utilizados en el mantenimiento del parque Pichus. Asimismo, se compró alimentos (galletas, gaseosas, frugos y otros) y víveres (azúcar, arroz, leche, filete y otros) por S/.11 043,50, los mismos que fueron entregados en actividades deportivas, faenas comunales y festividades organizados por la municipalidad, sin embargo no se adjunta el detalle de su utilización y/o distribución de los bienes. En consecuencia, se desprende que el gasto por la compra de gaseosas, galletas, azúcar, arroz, filete y otros para las actividades deportivas, faenas comunales y festividades (santiago, carnavales, fiestas patrias, festival del maíz), carecen del sustento detallado de su utilización y/o distribución. |
19201400442-12014-12817.0-1.0 | Las comisiones de los procesos de contratación docente y de personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica para el periodo 2014, no realizaron la entrega de los documentos que sustente el desarrollo de los citados procesos de contratación. Los recurrentes señalan que durante los procesos de contratación de docentes y de personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica para el periodo 2014, no participaron todos los miembros de las citadas comisiones, no se realizaron la publicación de las plazas del proceso de contrata del personal administrativo, adjudicación de plazas a docentes que obtuvieron notas de 7 y que terceras personas tuvieron acceso a los expedientes de los postulantes. De la revisión a la documentación alcanzada por la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica, se advierte lo siguiente: a. Para el proceso de contrata docente de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica para el periodo 2014, se designó la comisión mediante Resolución Directoral N° 0004-2014-UGELH de 3 de enero de 2014, cuya vigencia fue del 3 de enero de 2014 al 31 de enero de 2014; ampliándose dicha designación con Resolución Directoral N° 00245-2014-UGELH de 6 de febrero de 2014, a partir del 1 de febrero de 2014 al 31 de diciembre de 2014. Asimismo, mediante Resolución Directoral N° 01198-2014-UGELH de 12 de marzo de 2014, se designa al nuevo presidente de la citada comisión. Además, con Resolución Directoral N° 01728-2014-UGELH de 14 de noviembre de 2014, se da por concluido las funciones de la citada comisión a partir del 12 de noviembre de 2014, y reconformándose una nueva comisión; por consiguiente, mediante Resolución Directoral N° 02983-2014-UGELH de 14 de noviembre de 2014, se reconformó la mencionada comisión, cuya vigencia fue a partir del 12 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014. Cabe precisar, que los lineamiento para ejecutar el proceso de contratación docente fueron establecidos en la Resolución Jefatural N° 5211-2013-ED ¿Normas y procedimientos para el Concurso Público de Contratación Docente en Instituciones Educativas y Programas Educativos Públicos de Educación Básica y Técnico - Productivo para el periodo lectivo 2014¿. b. Para el proceso de contrata de personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica para el periodo 2014, se designó la comisión mediante Resolución Directoral N° 00010-2014-UGELH, cuya vigencia fue hasta el 31 de enero de 2014; ampliándose dicha designación con Resolución Directoral N° 00262-2014-UGELH de 10 de febrero de 2014, a partir del 1 de febrero de 2014 al 31 de diciembre de 2014. Es de señalar, que los lineamientos para ejecutar el proceso de contratación del personal administrativo fueron establecidos en la Directiva N° 020-2012-MINEDU/SG-OGA-UPER, denominada ¿Normas para la Contratación de Personal Administrativo y Profesionales de la Salud en las Instituciones Educativas y Sedes Administrativas de las DRE/UGEL del Sector Educación¿, aprobada con la Resolución Ministerial N° 0523-2012-ED. Del mismo modo, mediante Oficio N° 00065-2016-CG/ORHV de 29 de enero de 2016, se requirió información con relación a los procesos de contratación docentes y de personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica para el periodo 2014, el mismo que fue atendido con Oficio N°00464-2016-GOB.REG-HVCA/GRDS-DREH-UGELHVCA de 18 de febrero de 2016, con el cual el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica, informa que de la verificación correspondiente del archivo documentario NO existe ningún informe, mucho menos del acta de entrega de cargo (archivo). Frente a lo expuesto, se advierte que las comisiones de los procesos de contratación docente y de personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica para el periodo 2014, no hicieron la entrega de los documentos que sustente el desarrollo de los citados procesos de contratación. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Las comisiones de los procesos de contratación docente y de personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica para el periodo 2014, no realizaron la entrega de los documentos que sustente el desarrollo de los citados procesos de contratación. Los recurrentes señalan que durante los procesos de contratación de docentes y de personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica para el periodo 2014, no participaron todos los miembros de las citadas comisiones, no se realizaron la publicación de las plazas del proceso de contrata del personal administrativo, adjudicación de plazas a docentes que obtuvieron notas de 7 y que terceras personas tuvieron acceso a los expedientes de los postulantes. De la revisión a la documentación alcanzada por la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica, se advierte lo siguiente: a. Para el proceso de contrata docente de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica para el periodo 2014, se designó la comisión mediante Resolución Directoral N° 0004-2014-UGELH de 3 de enero de 2014, cuya vigencia fue del 3 de enero de 2014 al 31 de enero de 2014; ampliándose dicha designación con Resolución Directoral N° 00245-2014-UGELH de 6 de febrero de 2014, a partir del 1 de febrero de 2014 al 31 de diciembre de 2014. Asimismo, mediante Resolución Directoral N° 01198-2014-UGELH de 12 de marzo de 2014, se designa al nuevo presidente de la citada comisión. Además, con Resolución Directoral N° 01728-2014-UGELH de 14 de noviembre de 2014, se da por concluido las funciones de la citada comisión a partir del 12 de noviembre de 2014, y reconformándose una nueva comisión; por consiguiente, mediante Resolución Directoral N° 02983-2014-UGELH de 14 de noviembre de 2014, se reconformó la mencionada comisión, cuya vigencia fue a partir del 12 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014. Cabe precisar, que los lineamiento para ejecutar el proceso de contratación docente fueron establecidos en la Resolución Jefatural N° 5211-2013-ED ¿Normas y procedimientos para el Concurso Público de Contratación Docente en Instituciones Educativas y Programas Educativos Públicos de Educación Básica y Técnico - Productivo para el periodo lectivo 2014¿. b. Para el proceso de contrata de personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica para el periodo 2014, se designó la comisión mediante Resolución Directoral N° 00010-2014-UGELH, cuya vigencia fue hasta el 31 de enero de 2014; ampliándose dicha designación con Resolución Directoral N° 00262-2014-UGELH de 10 de febrero de 2014, a partir del 1 de febrero de 2014 al 31 de diciembre de 2014. Es de señalar, que los lineamientos para ejecutar el proceso de contratación del personal administrativo fueron establecidos en la Directiva N° 020-2012-MINEDU/SG-OGA-UPER, denominada ¿Normas para la Contratación de Personal Administrativo y Profesionales de la Salud en las Instituciones Educativas y Sedes Administrativas de las DRE/UGEL del Sector Educación¿, aprobada con la Resolución Ministerial N° 0523-2012-ED. Del mismo modo, mediante Oficio N° 00065-2016-CG/ORHV de 29 de enero de 2016, se requirió información con relación a los procesos de contratación docentes y de personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica para el periodo 2014, el mismo que fue atendido con Oficio N°00464-2016-GOB.REG-HVCA/GRDS-DREH-UGELHVCA de 18 de febrero de 2016, con el cual el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica, informa que de la verificación correspondiente del archivo documentario NO existe ningún informe, mucho menos del acta de entrega de cargo (archivo). Frente a lo expuesto, se advierte que las comisiones de los procesos de contratación docente y de personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica para el periodo 2014, no hicieron la entrega de los documentos que sustente el desarrollo de los citados procesos de contratación. |
19201400443-20849-6982.0-1.0 | Se realizaron operativos para erradicar a canes vagabundos Se habría realizado matanza indiscriminada de canes con veneno ( estricnina) | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Se realizaron operativos para erradicar a canes vagabundos Se habría realizado matanza indiscriminada de canes con veneno ( estricnina) |
19201400466-19170-6488.0-1.0 | IRREGULARIDADES EN LA OBRA " SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SECUNDARIO " MIGUEL GRU SEMINARO DE TINQUERCCASA PAUCARA- ACOBAMBA" LA OBRA EN LA OBRA " SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SECUNDARIO " MIGUEL GRU SEMINARO DE TINQUERCCASA PAUCARA- ACOBAMBA" ESTARIA EN SU 3ER AÑO DE EJECUCION Y A LA FECHA NO HABRIA SIDO CULMINADA NI ENTREGADA, ASI COMO LA EXISTENCIA DE PARTIDAS NO EJECUTADAS Y PAGADAS | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: IRREGULARIDADES EN LA OBRA " SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SECUNDARIO " MIGUEL GRU SEMINARO DE TINQUERCCASA PAUCARA- ACOBAMBA" LA OBRA EN LA OBRA " SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SECUNDARIO " MIGUEL GRU SEMINARO DE TINQUERCCASA PAUCARA- ACOBAMBA" ESTARIA EN SU 3ER AÑO DE EJECUCION Y A LA FECHA NO HABRIA SIDO CULMINADA NI ENTREGADA, ASI COMO LA EXISTENCIA DE PARTIDAS NO EJECUTADAS Y PAGADAS |
19201400601-12135-4464.0-1.0 | INCUMPLIMIENTO DE LABOR DE RESIDENTE DE EMPRESA EJECUTORA SEÑALA QUE AL RECURRENTE COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CORPORACION TECNICA SRL QUISO CAMBIAR AL ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA RESIDENTE DE OBRA DE LA EMPRESA EJECUTANTE, HABIENDO EL GERENTE DE LA GERENCIA SUB REGIONAL PUESTO TRABAS PARA DICHO CAMBIO. SEÑALA QUE EL RESIDENTE NO ESTA CUMPLIENDO CON SU LABOR PARA LA CON LA EMPRESA. SEÑALA QUE EXISTE PLANILLAS FANTASMA EN LA EJECUCION DE LA OBRA. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: INCUMPLIMIENTO DE LABOR DE RESIDENTE DE EMPRESA EJECUTORA SEÑALA QUE AL RECURRENTE COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CORPORACION TECNICA SRL QUISO CAMBIAR AL ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA RESIDENTE DE OBRA DE LA EMPRESA EJECUTANTE, HABIENDO EL GERENTE DE LA GERENCIA SUB REGIONAL PUESTO TRABAS PARA DICHO CAMBIO. SEÑALA QUE EL RESIDENTE NO ESTA CUMPLIENDO CON SU LABOR PARA LA CON LA EMPRESA. SEÑALA QUE EXISTE PLANILLAS FANTASMA EN LA EJECUCION DE LA OBRA. |
19201400601-12135-4466.0-2.0 | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL RESIDENTE DE EMPRESA EJECUTORA SEÑALA QUE EL ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA RESIDENTE DE OBRA DE LA EMPRESA EJECUTORA DE LA DENUNCIANTE NO SE ENCUENTRA PERMANENTEMENTE EN SU OBRA DEDICANDOSE A VICIOS COMO EL ALCOHOL, MUJERES, Y QUE SE DEDICA A SER RESIDENTE DE OTRAS DOS OBRAS . SEÑALA QUE EL SR. DANTE ESPINOZA CORAZON ESTARIA TRABAJANDO EN LA OBRA DE MANTACRA, SIENDO DICHO MAESTRO UN ALCOHOLICO Y ES TIO DEL RESIDENTE | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL RESIDENTE DE EMPRESA EJECUTORA SEÑALA QUE EL ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA RESIDENTE DE OBRA DE LA EMPRESA EJECUTORA DE LA DENUNCIANTE NO SE ENCUENTRA PERMANENTEMENTE EN SU OBRA DEDICANDOSE A VICIOS COMO EL ALCOHOL, MUJERES, Y QUE SE DEDICA A SER RESIDENTE DE OTRAS DOS OBRAS . SEÑALA QUE EL SR. DANTE ESPINOZA CORAZON ESTARIA TRABAJANDO EN LA OBRA DE MANTACRA, SIENDO DICHO MAESTRO UN ALCOHOLICO Y ES TIO DEL RESIDENTE |
19201400653-32901-12031.0-1.0 | Pago de S/.9 187,50 al coordinador del proyecto, no obstante de asistir solo a la presentación y sensibilización del proyecto el 4 de julio de 2014. el recurrente señala que mediante proceso de selección se contrató como coordinador del proyecto "Mejoramiento de las capacidades de las comunidades campesinas del distrito de Santa Ana, Castrovirreyna, Huancavelica", al señor William Herminio Salas Contreras, quien solo estuvo presente trabajando y haciendo presencia el día 4 de julio de 2014, en la presentación del proyecto realizado en el auditorio de la municipalidad. Pero presento su informe de conformidad de labores realizadas durante el mes de julio en mutuo acuerdo con el supervisor para repartirse el dinero del mes de julio de S/ 3 500,00. Durante las charlas realizadas en el mes de julio nunca se presentó en los diversos anexos. De la revisión a la información remitida por la Entidad, se advierte lo siguiente: El señor William H. Salas Contreras, coordinador del proyecto, presentó informes de actividades desarrollados de manera mensual para el pago de los servicios brindados, tal como se detalla a continuación: - Comprobante de Pago N° 457 de 19 de setiembre de 2014 por S/. 2 800,00 correspondiente al mes de julio, sustentado con Informe N° 044-2014/MDSA-ODS/MCOCCDSA/COORDINADOR de 1 de agosto de 2014. - Comprobante de Pago N° 655 de 1 de diciembre de 2014 por S/. 3 150,00 correspondiente al mes de agosto, sustentado con Informe N° 079-2014/MDSA-ODS/MCOCCDSA/COORDINADOR de 4 de octubre de 2014. - Comprobante de Pago N° 656 de 1 de diciembre de 2014 por S/. 3 237,50 correspondiente al mes de setiembre, sustentado con Informe N° 080-2014/MDSA-ODS/MCOCCDSA/COORDINADOR de 4 de octubre de 2014. Sin embargo, con Oficio n.° 072-2016-ORH-DGADM/UNH de 26 de enero de 2016, el jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Huancavelica, comunica que el Ing. William Herminio Salas Contreras durante el mes de julio del año 2014 laboró normalmente, con excepción del 30 y 31 que se ausentó a cuenta de vacaciones y que estuvo en comisión de servicios los días 02, 03, 22 y 23, asimismo en el mes de agosto laboró con normalidad a excepción del 1 que se ausentó a cuenta de vacaciones y en el mes de setiembre trabajó con normalidad durante todo el mes. De lo expuesto, se concluye que existe traslape entre las funciones de coordinador del proyecto y profesor principal a dedicación exclusiva en la Universidad Nacional de Huancavelica, además se advierte que físicamente es imposible que se dedique a las dos actividades por la lejanía entre las comunidades campesinas de Santa Ana y el campus universitario. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Pago de S/.9 187,50 al coordinador del proyecto, no obstante de asistir solo a la presentación y sensibilización del proyecto el 4 de julio de 2014. el recurrente señala que mediante proceso de selección se contrató como coordinador del proyecto "Mejoramiento de las capacidades de las comunidades campesinas del distrito de Santa Ana, Castrovirreyna, Huancavelica", al señor William Herminio Salas Contreras, quien solo estuvo presente trabajando y haciendo presencia el día 4 de julio de 2014, en la presentación del proyecto realizado en el auditorio de la municipalidad. Pero presento su informe de conformidad de labores realizadas durante el mes de julio en mutuo acuerdo con el supervisor para repartirse el dinero del mes de julio de S/ 3 500,00. Durante las charlas realizadas en el mes de julio nunca se presentó en los diversos anexos. De la revisión a la información remitida por la Entidad, se advierte lo siguiente: El señor William H. Salas Contreras, coordinador del proyecto, presentó informes de actividades desarrollados de manera mensual para el pago de los servicios brindados, tal como se detalla a continuación: - Comprobante de Pago N° 457 de 19 de setiembre de 2014 por S/. 2 800,00 correspondiente al mes de julio, sustentado con Informe N° 044-2014/MDSA-ODS/MCOCCDSA/COORDINADOR de 1 de agosto de 2014. - Comprobante de Pago N° 655 de 1 de diciembre de 2014 por S/. 3 150,00 correspondiente al mes de agosto, sustentado con Informe N° 079-2014/MDSA-ODS/MCOCCDSA/COORDINADOR de 4 de octubre de 2014. - Comprobante de Pago N° 656 de 1 de diciembre de 2014 por S/. 3 237,50 correspondiente al mes de setiembre, sustentado con Informe N° 080-2014/MDSA-ODS/MCOCCDSA/COORDINADOR de 4 de octubre de 2014. Sin embargo, con Oficio n.° 072-2016-ORH-DGADM/UNH de 26 de enero de 2016, el jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Huancavelica, comunica que el Ing. William Herminio Salas Contreras durante el mes de julio del año 2014 laboró normalmente, con excepción del 30 y 31 que se ausentó a cuenta de vacaciones y que estuvo en comisión de servicios los días 02, 03, 22 y 23, asimismo en el mes de agosto laboró con normalidad a excepción del 1 que se ausentó a cuenta de vacaciones y en el mes de setiembre trabajó con normalidad durante todo el mes. De lo expuesto, se concluye que existe traslape entre las funciones de coordinador del proyecto y profesor principal a dedicación exclusiva en la Universidad Nacional de Huancavelica, además se advierte que físicamente es imposible que se dedique a las dos actividades por la lejanía entre las comunidades campesinas de Santa Ana y el campus universitario. |
19201400653-32901-12032.0-2.0 | Pago de S/.1 000,00 por servicio de transporte de asistentes a la presentación del proyecto, sin sustento detallado del gasto. El recurrente manifiesta que el presupuesto analítico del proyecto "Mejoramiento de las capacidades de las comunidades campesinas del distrito de Santa Ana, Castrovirreyna, Huancavelica", en el grupo genérico 2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de transporte, contempla pasajes de asistentes de lugares distantes de la capital (ida y vuelta), en consecuencia se retiró de S/ 1 000,00 para el pago y/o devolución de los pasajes a los asistentes a la presentación del proyecto del 4 de julio de 2014, pero no se hizo la devolución a ninguna persona. Además, solo participaron 8 autoridades a quienes se les debió devolver el costo de sus pasajes de ida y vuelta, sin embargo no se realizó. De la revisión a al información remitida por la Entidad se advierte lo siguiente: Con Comprobante de Pago N° 296 de 4 julio de 2014 se canceló S/.1 000,00 el servicio de transporte de pasajeros de diferentes comunidades (ida-vuelta), en mérito al requerimiento realizado por el coordinador del proyecto y la conformidad del servicio otorgado por el supervisor y el responsable de la Oficina de Desarrollo Social, sin embargo en los citados documentos no existe un detalle del servicio, así como no se respalda con la relación de las personas que fueron transportados y la cantidad de unidades de transporte utilizados, además no se adjunta la tarjeta de propiedad y SOAT de la unidad vehicular; no obstante que el presupuesto analítico contemplaba como pasaje de asistentes de lugares distantes de la capital para una cantidad de 50 personas por S/ 20,00 cada uno, haciendo un total S/ 1000,00. Asimismo, en el Informe N° 044-2014/MDSA-ODS/MCOCCDSA/COORDINADOR de 1 de agosto de 2014, el coordinador del proyecto, consiga que el 4 de julio de 2014 se realizó el Taller de lanzamiento y formalización del proyecto en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Santa Ana, con treinta (30) asistentes, ratificado por el supervisor con Informe N° 100-2014/YCEIRL/JJMP-S de 5 de agosto de 2014. De lo expuesto, se advierte que el pago de S/.1 000,00 por transporte de asistentes, no se encuentra sustentado con el detalle de las 50 personas que fueron transportados ida y vuelta a su comunidad, así como con la documentación de las unidades utilizadas. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Pago de S/.1 000,00 por servicio de transporte de asistentes a la presentación del proyecto, sin sustento detallado del gasto. El recurrente manifiesta que el presupuesto analítico del proyecto "Mejoramiento de las capacidades de las comunidades campesinas del distrito de Santa Ana, Castrovirreyna, Huancavelica", en el grupo genérico 2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de transporte, contempla pasajes de asistentes de lugares distantes de la capital (ida y vuelta), en consecuencia se retiró de S/ 1 000,00 para el pago y/o devolución de los pasajes a los asistentes a la presentación del proyecto del 4 de julio de 2014, pero no se hizo la devolución a ninguna persona. Además, solo participaron 8 autoridades a quienes se les debió devolver el costo de sus pasajes de ida y vuelta, sin embargo no se realizó. De la revisión a al información remitida por la Entidad se advierte lo siguiente: Con Comprobante de Pago N° 296 de 4 julio de 2014 se canceló S/.1 000,00 el servicio de transporte de pasajeros de diferentes comunidades (ida-vuelta), en mérito al requerimiento realizado por el coordinador del proyecto y la conformidad del servicio otorgado por el supervisor y el responsable de la Oficina de Desarrollo Social, sin embargo en los citados documentos no existe un detalle del servicio, así como no se respalda con la relación de las personas que fueron transportados y la cantidad de unidades de transporte utilizados, además no se adjunta la tarjeta de propiedad y SOAT de la unidad vehicular; no obstante que el presupuesto analítico contemplaba como pasaje de asistentes de lugares distantes de la capital para una cantidad de 50 personas por S/ 20,00 cada uno, haciendo un total S/ 1000,00. Asimismo, en el Informe N° 044-2014/MDSA-ODS/MCOCCDSA/COORDINADOR de 1 de agosto de 2014, el coordinador del proyecto, consiga que el 4 de julio de 2014 se realizó el Taller de lanzamiento y formalización del proyecto en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Santa Ana, con treinta (30) asistentes, ratificado por el supervisor con Informe N° 100-2014/YCEIRL/JJMP-S de 5 de agosto de 2014. De lo expuesto, se advierte que el pago de S/.1 000,00 por transporte de asistentes, no se encuentra sustentado con el detalle de las 50 personas que fueron transportados ida y vuelta a su comunidad, así como con la documentación de las unidades utilizadas. |
19201400653-32901-12033.0-3.0 | Pagos de alquiler de movilidad sin la contraprestación y compra de petróleo sin ingreso a almacén. El recurrente expresa que el presupuesto analítico del proyecto "Mejoramiento de las capacidades de las comunidades campesinas del distrito de Santa Ana, Castrovirreyna, Huancavelica", contempla para los gastos operativos el grupo genérico 2.3.13.11 Combustibles (petróleo) y 23.25.12 Alquiler de Vehículos, pero al facilitador se le proporcionó una motocicleta lineal para realizar los diversos trabajos en las diferentes comunidades, lo cual el supervisor sustenta con alquiler de movilidad y salida de petróleo y la motocicleta no utiliza petróleo sino gasolina gastando por día de salida solo 2 galones de gasolina y habiendo solamente 6 días serian 12 galones de gasolina. Aparte se salió 5 veces a los talleres y/o capacitación, de los cuales 2 días fue con el carro de la municipalidad y 3 días con carro alquilado. De la revisión a la información remitida por la Entidad, se tiene lo siguiente: - Con Comprobante de Pago N° 374 de 26 de agosto 2014, se canceló S/.1 330,00 por 7 días de alquiler de camioneta pickup 4x4 doble cabina; según Boleta de Venta N° 001-001702 RUC 10198297432 y Cuadro de control de salida de camioneta a comunidades del supervisor, consumiendo 49 galones de petróleo, así como los informes de conformidad del supervisor y jefe de la oficina de Desarrollo Social. - Con Comprobante de Pago N° 375 de 26 de agosto 2014, se canceló S/.1 710,00 por 9 días de alquiler de camioneta pickup 4x4 doble cabina; según Boleta de Venta N° 001-001696 RUC 10198297432 y Cuadro de control de salida de camioneta a comunidades del coordinador, consumiendo 71 galones de petróleo, así como los informes de conformidad del supervisor y jefe de la oficina de Desarrollo Social. Los demás días considera que se realizó con movilidad del la Municipalidad. De lo expuesto se desprende que se alquiló movilidad para el traslado del supervisor y coordinador del proyecto de acuerdo al presupuesto analítico, además se encuentra sustentado con el detalle de las fechas y actividades ejecutadas mas los informes de conformidad del jefe de la Oficina de Desarrollo Social. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Pagos de alquiler de movilidad sin la contraprestación y compra de petróleo sin ingreso a almacén. El recurrente expresa que el presupuesto analítico del proyecto "Mejoramiento de las capacidades de las comunidades campesinas del distrito de Santa Ana, Castrovirreyna, Huancavelica", contempla para los gastos operativos el grupo genérico 2.3.13.11 Combustibles (petróleo) y 23.25.12 Alquiler de Vehículos, pero al facilitador se le proporcionó una motocicleta lineal para realizar los diversos trabajos en las diferentes comunidades, lo cual el supervisor sustenta con alquiler de movilidad y salida de petróleo y la motocicleta no utiliza petróleo sino gasolina gastando por día de salida solo 2 galones de gasolina y habiendo solamente 6 días serian 12 galones de gasolina. Aparte se salió 5 veces a los talleres y/o capacitación, de los cuales 2 días fue con el carro de la municipalidad y 3 días con carro alquilado. De la revisión a la información remitida por la Entidad, se tiene lo siguiente: - Con Comprobante de Pago N° 374 de 26 de agosto 2014, se canceló S/.1 330,00 por 7 días de alquiler de camioneta pickup 4x4 doble cabina; según Boleta de Venta N° 001-001702 RUC 10198297432 y Cuadro de control de salida de camioneta a comunidades del supervisor, consumiendo 49 galones de petróleo, así como los informes de conformidad del supervisor y jefe de la oficina de Desarrollo Social. - Con Comprobante de Pago N° 375 de 26 de agosto 2014, se canceló S/.1 710,00 por 9 días de alquiler de camioneta pickup 4x4 doble cabina; según Boleta de Venta N° 001-001696 RUC 10198297432 y Cuadro de control de salida de camioneta a comunidades del coordinador, consumiendo 71 galones de petróleo, así como los informes de conformidad del supervisor y jefe de la oficina de Desarrollo Social. Los demás días considera que se realizó con movilidad del la Municipalidad. De lo expuesto se desprende que se alquiló movilidad para el traslado del supervisor y coordinador del proyecto de acuerdo al presupuesto analítico, además se encuentra sustentado con el detalle de las fechas y actividades ejecutadas mas los informes de conformidad del jefe de la Oficina de Desarrollo Social. |
19201400653-32901-12034.0-4.0 | Bienes y servicios contemplados en el presupuesto que no fueron adquiridos o alquilados, se encuentran sustentados como gastos ejecutados desde el inicio del proyecto. El recurrente comunica que el presupuesto analítico del proyecto "Mejoramiento de las capacidades de las comunidades campesinas del distrito de Santa Ana, Castrovirreyna, Huancavelica", contempla diferentes bienes y servicios para la ejecución del proyecto de los cuales no se está cumpliendo nada o casi nada. Como es el caso de alquiler de 3 Laptop core i5 por 5 meses hasta la fecha no fue alquilado, así hay una serie de irregularidades en la adquisición de bienes y servicios, que en algunos casos ya están sustentados desde el inicio del proyecto que fue el 01 de julio de 2014, solo se viene utilizando los bienes del supervisor que no se sabe si lo está alquilando a la municipalidad. El supervisor tiene el manejo del proyecto haciendo los requerimientos y otros, más no el coordinador del proyecto. De la revisión a la documentación remitida por la Entidad, se tiene lo siguiente: - Con Comprobante de Pago N° 455 de 19 de setiembre se canceló S/. 750.00 por el alquiler de 3 PC portátil e instalación de antivirus correspondiente al mes julio, según requerimiento y conformidad del servicio otorgado por el coordinador, supervisor y jefe del área de Desarrollo Social. - Con Comprobante de Pago N° 455 de 19 de setiembre se canceló S/.600.00 por el alquiler de 3 PC portátil correspondiente a julio y S/.150,00 por instalación de antivirus, según requerimiento y conformidad del servicio otorgado por el coordinador, supervisor y jefe del área de Desarrollo Social. - Con Comprobante de Pago N° 637 de 24 de noviembre se canceló S/.600.00 por el alquiler de 3 PC portátil correspondiente a agosto, según requerimiento y conformidad del servicio otorgado por el coordinador, supervisor y jefe del área de Desarrollo Social. - Con Comprobante de Pago N° 706 de 10 de diciembre se canceló S/.600.00 por el alquiler de 3 PC portátil correspondiente a setiembre, según requerimiento y conformidad del servicio otorgado por el coordinador, supervisor y jefe del área de Desarrollo Social. Además, se denota que todos los requerimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios se encuentran refrendados por el coordinador del proyecto, jefe de Abastecimiento, jefe de Contabilidad y Alcalde, así como cuenta con la conformidad del supervisor y jefe del área de Desarrollo Social de la Municipalidad. De lo expuesto, se advierte que el alquiler de 3 PC portátil para la ejecución del proyecto se encuentran sustentados y que los requerimientos fueron realizados por el coordinador y autorizados por el supervisor, alcalde, jefe de abastecimientos y jefe de contabilidad. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Bienes y servicios contemplados en el presupuesto que no fueron adquiridos o alquilados, se encuentran sustentados como gastos ejecutados desde el inicio del proyecto. El recurrente comunica que el presupuesto analítico del proyecto "Mejoramiento de las capacidades de las comunidades campesinas del distrito de Santa Ana, Castrovirreyna, Huancavelica", contempla diferentes bienes y servicios para la ejecución del proyecto de los cuales no se está cumpliendo nada o casi nada. Como es el caso de alquiler de 3 Laptop core i5 por 5 meses hasta la fecha no fue alquilado, así hay una serie de irregularidades en la adquisición de bienes y servicios, que en algunos casos ya están sustentados desde el inicio del proyecto que fue el 01 de julio de 2014, solo se viene utilizando los bienes del supervisor que no se sabe si lo está alquilando a la municipalidad. El supervisor tiene el manejo del proyecto haciendo los requerimientos y otros, más no el coordinador del proyecto. De la revisión a la documentación remitida por la Entidad, se tiene lo siguiente: - Con Comprobante de Pago N° 455 de 19 de setiembre se canceló S/. 750.00 por el alquiler de 3 PC portátil e instalación de antivirus correspondiente al mes julio, según requerimiento y conformidad del servicio otorgado por el coordinador, supervisor y jefe del área de Desarrollo Social. - Con Comprobante de Pago N° 455 de 19 de setiembre se canceló S/.600.00 por el alquiler de 3 PC portátil correspondiente a julio y S/.150,00 por instalación de antivirus, según requerimiento y conformidad del servicio otorgado por el coordinador, supervisor y jefe del área de Desarrollo Social. - Con Comprobante de Pago N° 637 de 24 de noviembre se canceló S/.600.00 por el alquiler de 3 PC portátil correspondiente a agosto, según requerimiento y conformidad del servicio otorgado por el coordinador, supervisor y jefe del área de Desarrollo Social. - Con Comprobante de Pago N° 706 de 10 de diciembre se canceló S/.600.00 por el alquiler de 3 PC portátil correspondiente a setiembre, según requerimiento y conformidad del servicio otorgado por el coordinador, supervisor y jefe del área de Desarrollo Social. Además, se denota que todos los requerimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios se encuentran refrendados por el coordinador del proyecto, jefe de Abastecimiento, jefe de Contabilidad y Alcalde, así como cuenta con la conformidad del supervisor y jefe del área de Desarrollo Social de la Municipalidad. De lo expuesto, se advierte que el alquiler de 3 PC portátil para la ejecución del proyecto se encuentran sustentados y que los requerimientos fueron realizados por el coordinador y autorizados por el supervisor, alcalde, jefe de abastecimientos y jefe de contabilidad. |
19201400653-32901-12079.0-5.0 | La oficina del proyecto "Mejoramiento de las capacidades de las comunidades campesinas del distrito de Santa Ana, Castrovirreyna, Huancavelica" se encuentra en la ciudad de Huancavelica en la casa del supervisor. El recurrente manifiesta que el proyecto "Mejoramiento de las capacidades de las comunidades campesinas del distrito de Santa Ana, Castrovirreyna, Huancavelica", se debe desarrollar en la jurisdicción del distrito de Santa Ana y no en Huancavelica, ya que se tiene la oficina en su casa del supervisor ubicado en Malecón Independencia n.° 171 Huancavelica. Sobre el particular, según los informes mensuales presentados por el coordinador, supervisor y el Plan Operativo General del proyecto las actividades (talleres de capacitación, dotación de módulos de informática entre otros) tienen establecido como lugar de ejecución las comunidades campesinas de Sallcca Santa Ana, Santa Rosa, Pucapampa, La Libertad, Choclococha, Astobamba, Caudalosa Grande y San Genaro del distrito de Santa Ana. Y de acuerdo al presupuesto analítico del proyecto la componente costos de supervisión, partida 2.6.8.1.43 Gastos por la contratación de servicios por S/ 9 000,00 con un plazo de 5 meses, contempla como participación del 50%, por consiguiente el supervisor no podría estar en forma permanente en la localidad de Santa Ana y comunidades. En tal sentido, se advierte que las actividades del proyecto se ejecutaron en las siete (7) comunidades campesinas de Santa Ana, en coordinación con las autoridades comunales y sus integrantes. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La oficina del proyecto "Mejoramiento de las capacidades de las comunidades campesinas del distrito de Santa Ana, Castrovirreyna, Huancavelica" se encuentra en la ciudad de Huancavelica en la casa del supervisor. El recurrente manifiesta que el proyecto "Mejoramiento de las capacidades de las comunidades campesinas del distrito de Santa Ana, Castrovirreyna, Huancavelica", se debe desarrollar en la jurisdicción del distrito de Santa Ana y no en Huancavelica, ya que se tiene la oficina en su casa del supervisor ubicado en Malecón Independencia n.° 171 Huancavelica. Sobre el particular, según los informes mensuales presentados por el coordinador, supervisor y el Plan Operativo General del proyecto las actividades (talleres de capacitación, dotación de módulos de informática entre otros) tienen establecido como lugar de ejecución las comunidades campesinas de Sallcca Santa Ana, Santa Rosa, Pucapampa, La Libertad, Choclococha, Astobamba, Caudalosa Grande y San Genaro del distrito de Santa Ana. Y de acuerdo al presupuesto analítico del proyecto la componente costos de supervisión, partida 2.6.8.1.43 Gastos por la contratación de servicios por S/ 9 000,00 con un plazo de 5 meses, contempla como participación del 50%, por consiguiente el supervisor no podría estar en forma permanente en la localidad de Santa Ana y comunidades. En tal sentido, se advierte que las actividades del proyecto se ejecutaron en las siete (7) comunidades campesinas de Santa Ana, en coordinación con las autoridades comunales y sus integrantes. |
19201400658-19232-20690.0-3.0 | DIRECCIONAMIENTO Y FAVORECIMIENTO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC 520-2014/GOB.REG.HVCA/CEP SEÑALA QUE LAS BASES ESTARÍAN DIRECCIONADAS EN EL PROCESO AMC N° 520-204/GOB.REG.HVCA/CEP111-2014 PARA FAVORECER AL POSTOR MARTIN JOSEPH TITO ESPINOZA. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: DIRECCIONAMIENTO Y FAVORECIMIENTO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN AMC 520-2014/GOB.REG.HVCA/CEP SEÑALA QUE LAS BASES ESTARÍAN DIRECCIONADAS EN EL PROCESO AMC N° 520-204/GOB.REG.HVCA/CEP111-2014 PARA FAVORECER AL POSTOR MARTIN JOSEPH TITO ESPINOZA. |
19201400658-19232-6503.0-1.0 | PRESUNCIÓN DE IRREGULAR USO DE COMBUSTIBLE EN LA OBRA MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMÉRICA DEL DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAVELICA. EXISTEN MALOS MANEJOS EN LA PROVISIÓN Y USO DE COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINARIAS, NO SE REPORTA EL DESTINO Y O LAS MAQUINAS EN LAS QUE SE EMPLEARON. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: PRESUNCIÓN DE IRREGULAR USO DE COMBUSTIBLE EN LA OBRA MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. AMÉRICA DEL DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA DE HUANCAVELICA. EXISTEN MALOS MANEJOS EN LA PROVISIÓN Y USO DE COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINARIAS, NO SE REPORTA EL DESTINO Y O LAS MAQUINAS EN LAS QUE SE EMPLEARON. |
19201400658-19232-6504.0-2.0 | DIRECCIONAMIENTO Y FAVORECIMIENTO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN ADS 111-2014-GOB.REG.HVCA/CEP SEÑALA QUE LAS BASES ESTARÍAN DIRECCIONADAS EN EL PROCESO ADS N° 111-2014 PARA FAVORECER AL POSTOR SEÑOR HUERTA DEXTRE HOOVER COMO RESIDENTE DE OBRA. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: DIRECCIONAMIENTO Y FAVORECIMIENTO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN ADS 111-2014-GOB.REG.HVCA/CEP SEÑALA QUE LAS BASES ESTARÍAN DIRECCIONADAS EN EL PROCESO ADS N° 111-2014 PARA FAVORECER AL POSTOR SEÑOR HUERTA DEXTRE HOOVER COMO RESIDENTE DE OBRA. |
19201400691-29829-10063.0-1.0 | INCUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO N°1017 Y SU REGLAMENTO LA ENTIDAD NO HABRIA CUMPLIDO CON EL CRONOGRAMA PUBLICADO PARA EL PROCESO DE SELECCION ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N.° 25-2014/GOBREG.HVA/GSRA/CEP PARA LA "ADQUISICION DEL EQUIPO DESFIBRILADOR MEDIANTE EL PRESUPUESTO DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD SIS PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE SALUD MATERNO NEONATAL, PARA LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD- GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"; ASI COMO TAMPOCO HABRIA CUMPLIDO CON INTEGRAR LAS BASES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO ABSOLUTORIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: INCUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO N°1017 Y SU REGLAMENTO LA ENTIDAD NO HABRIA CUMPLIDO CON EL CRONOGRAMA PUBLICADO PARA EL PROCESO DE SELECCION ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N.° 25-2014/GOBREG.HVA/GSRA/CEP PARA LA "ADQUISICION DEL EQUIPO DESFIBRILADOR MEDIANTE EL PRESUPUESTO DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD SIS PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE SALUD MATERNO NEONATAL, PARA LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD- GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"; ASI COMO TAMPOCO HABRIA CUMPLIDO CON INTEGRAR LAS BASES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO ABSOLUTORIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES |
19201400708-28059-9521.0-1.0 | PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO N°1017 Y SU REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°184-2008-EF MEDIANTE OFICIO N°D-608-2014/DSU/SAD-JAM DE 22 DE AGOSTO DE 2014 EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO ¿ OSCE; PONE EN CONOCIMIENTO A ESTE ÓRGANO DE CONTROL, EN TORNO A UNA ACCIÓN DE SUPERVISIÓN INICIADA A LA ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N°019-2012/MPCH/CEP, CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA CARGADOR FRONTAL DE 938G CAT, DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA¿, BAJO LOS ALCANCES DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO POR DECRETO LEGISLATIVO N°1017 Y SU REGLAMENTO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°184-2008-EF. DEL CITADO OFICIO DE DETALLA QUE EL OSCE, EN SU OPORTUNIDAD OBSERVO AL COMITÉ ESPECIAL EL NO HABER NOTIFICADO EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EL 17.09.2012, CONFORME SE ENCONTRABA PROGRAMADO EN EL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, SIENDO NOTIFICADA EL 27.09.2012, VULNERANDO EL ARTÍCULO 26° DE LA LEY DE CONTRATACIONES, SEÑALA QUE ¿LAS BASES DE UN PROCESO DE SELECCIÓN SERÁN APROBADAS POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD O POR EL FUNCIONARIO AL QUE HAYAN DELEGADO ESA FACULTAD Y DEBEN CONTENER OBLIGATORIAMENTE,CON LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA, LO SIGUIENTE (¿) EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (¿)¿ ASIMISMO EL ARTÍCULO 75° DEL REGLAMENTO, DISPONE QUE ¿(¿) EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN ACTO PRIVADO SE PUBLICARÁ Y SE ENTENDERÁ NOTIFICADO A TRAVÉS DEL SEACE, EL MISMO DÍA DE SU REALIZACIÓN, BAJO RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ ESPECIAL U ÓRGANO ENCARGADO DE CONDUCIR EL PROCESO, DEBIENDO INCLUIR EL ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y CUADRO COMPARATIVO, DETALLANDO LOS RESULTADOS EN CADA FACTOR DE EVALUACIÓN. ADICIONALMENTE, SE PODRÁ NOTIFICAR A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DE LOS POSTORES, DE SER EL CASO¿. POR LO EXPUESTO, SE RECOMIENDA AL ALCALDE EN EJERCICIO (GESTIÓN EDIL 2015-2018) QUE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO DEL ÍTEM 1 DEL ARTÍCULO 20° DE LA LEY N° 27972 - LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, QUE MENCIONA: "SON ATRIBUCIONES DEL ALCALDE: DEFENDER Y CAUTELAR LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD Y LOS VECINOS", INICIE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O LEGALES QUE ESTIME POR CONVENIENTE, EN CONCORDANCIA CON EL LITERAL E) DEL ARTÍCULO 6° DE LA LEY N°28716, LEY DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO, QUE SEÑALA COMO OBLIGACIÓN DEL TITULAR Y FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO: ¿DISPONER INMEDIATAMENTE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PERTINENTES, ANTE CUALQUIER EVIDENCIA DE DESVIACIONES O IRREGULARIDADES¿. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL DECRETO LEGISLATIVO N°1017 Y SU REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°184-2008-EF MEDIANTE OFICIO N°D-608-2014/DSU/SAD-JAM DE 22 DE AGOSTO DE 2014 EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO ¿ OSCE; PONE EN CONOCIMIENTO A ESTE ÓRGANO DE CONTROL, EN TORNO A UNA ACCIÓN DE SUPERVISIÓN INICIADA A LA ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N°019-2012/MPCH/CEP, CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA PARA LA ¿ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA CARGADOR FRONTAL DE 938G CAT, DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA¿, BAJO LOS ALCANCES DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO POR DECRETO LEGISLATIVO N°1017 Y SU REGLAMENTO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N°184-2008-EF. DEL CITADO OFICIO DE DETALLA QUE EL OSCE, EN SU OPORTUNIDAD OBSERVO AL COMITÉ ESPECIAL EL NO HABER NOTIFICADO EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EL 17.09.2012, CONFORME SE ENCONTRABA PROGRAMADO EN EL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, SIENDO NOTIFICADA EL 27.09.2012, VULNERANDO EL ARTÍCULO 26° DE LA LEY DE CONTRATACIONES, SEÑALA QUE ¿LAS BASES DE UN PROCESO DE SELECCIÓN SERÁN APROBADAS POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD O POR EL FUNCIONARIO AL QUE HAYAN DELEGADO ESA FACULTAD Y DEBEN CONTENER OBLIGATORIAMENTE,CON LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA, LO SIGUIENTE (¿) EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (¿)¿ ASIMISMO EL ARTÍCULO 75° DEL REGLAMENTO, DISPONE QUE ¿(¿) EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN ACTO PRIVADO SE PUBLICARÁ Y SE ENTENDERÁ NOTIFICADO A TRAVÉS DEL SEACE, EL MISMO DÍA DE SU REALIZACIÓN, BAJO RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ ESPECIAL U ÓRGANO ENCARGADO DE CONDUCIR EL PROCESO, DEBIENDO INCLUIR EL ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y CUADRO COMPARATIVO, DETALLANDO LOS RESULTADOS EN CADA FACTOR DE EVALUACIÓN. ADICIONALMENTE, SE PODRÁ NOTIFICAR A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DE LOS POSTORES, DE SER EL CASO¿. POR LO EXPUESTO, SE RECOMIENDA AL ALCALDE EN EJERCICIO (GESTIÓN EDIL 2015-2018) QUE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO DEL ÍTEM 1 DEL ARTÍCULO 20° DE LA LEY N° 27972 - LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, QUE MENCIONA: "SON ATRIBUCIONES DEL ALCALDE: DEFENDER Y CAUTELAR LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD Y LOS VECINOS", INICIE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O LEGALES QUE ESTIME POR CONVENIENTE, EN CONCORDANCIA CON EL LITERAL E) DEL ARTÍCULO 6° DE LA LEY N°28716, LEY DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO, QUE SEÑALA COMO OBLIGACIÓN DEL TITULAR Y FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO: ¿DISPONER INMEDIATAMENTE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PERTINENTES, ANTE CUALQUIER EVIDENCIA DE DESVIACIONES O IRREGULARIDADES¿. |
19201400709-15364-5586.0-1.0 | Presunto Proselitismo político en la provincia de Tayacaja La ciudadana señala que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Tayacaja usa el palacio para realizar su campaña política y realiza cobros a sus trabajadores para que apoyen su campaña. Asimismo los trabajadores de la municipalidad distrital realizan pintan en horario de trabajo con conocimiento del Alcalde | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto Proselitismo político en la provincia de Tayacaja La ciudadana señala que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Tayacaja usa el palacio para realizar su campaña política y realiza cobros a sus trabajadores para que apoyen su campaña. Asimismo los trabajadores de la municipalidad distrital realizan pintan en horario de trabajo con conocimiento del Alcalde |
19201400713-32899-12356.0-1.0 | Presuntamente existiría trabajos fantasmas en la obra Construcción y equipamiento de la infraestructura de la IE Primaria n.° 36374 de Checco Cruz Mediante formulario de denuncia del 29 de agosto de 2014, el recurrente refiere que los consejeros regionales hicieron un acta el 11 de abril donde se habría detectado la existencia de trabajadores fantasmas Mediante informe n.° 14-2016/GOB.RG-HVCA/GSRA-OSRSyL de 29 de enero de 2016, el director de la Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación de la Gerencia Sub Regional de Acobamba, señala: "(...) sobre los presuntos fantasmas a que hace alusión el recorte del Diario política, y las acciones que la Gerencia pudo adoptar sobre el particular, manifestó que no tengo conocimiento sobre las medidas que pudo adoptar el Gerente en su momento. Sin embargo, debo indicar, que según refirieron el residente y supervisor de obra en su momento, habrían considerado planillar a algunas personas para cubrir gastos que no están considerados en el expediente técnico, o gastos imprevistos, situación que una vez conocido por la Gerencia, fue anulada esta planilla, no habiéndose consolidado esta presunta irregularidad(...)". | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntamente existiría trabajos fantasmas en la obra Construcción y equipamiento de la infraestructura de la IE Primaria n.° 36374 de Checco Cruz Mediante formulario de denuncia del 29 de agosto de 2014, el recurrente refiere que los consejeros regionales hicieron un acta el 11 de abril donde se habría detectado la existencia de trabajadores fantasmas Mediante informe n.° 14-2016/GOB.RG-HVCA/GSRA-OSRSyL de 29 de enero de 2016, el director de la Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación de la Gerencia Sub Regional de Acobamba, señala: "(...) sobre los presuntos fantasmas a que hace alusión el recorte del Diario política, y las acciones que la Gerencia pudo adoptar sobre el particular, manifestó que no tengo conocimiento sobre las medidas que pudo adoptar el Gerente en su momento. Sin embargo, debo indicar, que según refirieron el residente y supervisor de obra en su momento, habrían considerado planillar a algunas personas para cubrir gastos que no están considerados en el expediente técnico, o gastos imprevistos, situación que una vez conocido por la Gerencia, fue anulada esta planilla, no habiéndose consolidado esta presunta irregularidad(...)". |
19201400713-32899-12364.0-2.0 | Presunta irregularidad en la construcción de la obra Construcción y equipamiento de la infraestructura de la IE Primaria n.° 36374 de Checco Cruz Mediante formulario de denuncia del 29 de agosto de 2014, el recurrente refiere que existe deficiencia en la ejecución de la obra Construcción y equipamiento de la infraestructura de la IE Primaria n.° 36374 de Checco Cruz. El expediente técnico del proyecto "Construcción y equipamiento de la infraestructura de la institución educativa primaria n. ° 36374, Checco Cruz - Paucara - Acobamba" fue aprobado con la Resolución Gerencial Regional n.° 072-2011-GR-HVCA/GRI de 1 de agosto de 2011, con un presupuesto de S/.1 652 377,890, con la modalidad de ejecución de administración directa y un plazo de ejecución de 180 días calendarios. Con acta de verificación y recepción de obra de 25 de junio del 2015, el comité de recepción de obra, dio la conformidad de la culminación de la citada obra. Mediante Resolución Gerencial Sub Regional n. ° 290-2015/GOB.REG-HVCA/GSRA de 16 de julio de 2015 se aprobó la liquidación técnico - financiero de la Obra por el monto de S/.1 553 273,43, teniendo un saldo no ejecutado de S/.73 862,46. De la verificación a la obra, se observa la existencia de un pozo séptico y pozo percolador que se encuentra a 100m aproximadamente de distancia del área de la institución educativa; sin embargo, según expediente técnico debió de construirse entre la infraestructura del área pedagógica (modulo n.° 2) y los servicios higiénicos. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta irregularidad en la construcción de la obra Construcción y equipamiento de la infraestructura de la IE Primaria n.° 36374 de Checco Cruz Mediante formulario de denuncia del 29 de agosto de 2014, el recurrente refiere que existe deficiencia en la ejecución de la obra Construcción y equipamiento de la infraestructura de la IE Primaria n.° 36374 de Checco Cruz. El expediente técnico del proyecto "Construcción y equipamiento de la infraestructura de la institución educativa primaria n. ° 36374, Checco Cruz - Paucara - Acobamba" fue aprobado con la Resolución Gerencial Regional n.° 072-2011-GR-HVCA/GRI de 1 de agosto de 2011, con un presupuesto de S/.1 652 377,890, con la modalidad de ejecución de administración directa y un plazo de ejecución de 180 días calendarios. Con acta de verificación y recepción de obra de 25 de junio del 2015, el comité de recepción de obra, dio la conformidad de la culminación de la citada obra. Mediante Resolución Gerencial Sub Regional n. ° 290-2015/GOB.REG-HVCA/GSRA de 16 de julio de 2015 se aprobó la liquidación técnico - financiero de la Obra por el monto de S/.1 553 273,43, teniendo un saldo no ejecutado de S/.73 862,46. De la verificación a la obra, se observa la existencia de un pozo séptico y pozo percolador que se encuentra a 100m aproximadamente de distancia del área de la institución educativa; sin embargo, según expediente técnico debió de construirse entre la infraestructura del área pedagógica (modulo n.° 2) y los servicios higiénicos. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.