ctotal_idinstancia stringlengths 20 35 | final_text stringlengths 1 4.39k | instruction stringclasses 1 value | prefix stringclasses 1 value | input stringlengths 407 4.79k |
|---|---|---|---|---|
2520210040724-163987-64958.0-1.0 | Presuntas irregularidades durante el procedimiento de contratación ¿CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO ZONAL PUNO-CUI 213774¿, en adelante el Procedimiento de Contratación, toda vez que existiría una incongruencia en relación a las adendas de suspensión del plazo del contrato. Mediante oficio n.º 99-2021-VIVIENDA-SG/OILCC de 20 de septiembre del 2021, la directora de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, remite a la Gerencia de Control Social y Denuncias, una denuncia anónima sobre presuntas irregularidades que están ocurriendo en SENCICO; de la cual, se puede desprender, esencialmente, la Incongruencia en relación a la adenda 03 y la adenda 01-A, del contrato N° 037-2019-03.00, ambas teniendo un efecto de suspensión del plazo en el mismo periodo, del 15 de marzo del 2020, al 31 de marzo del 2020. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades durante el procedimiento de contratación ¿CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO ZONAL PUNO-CUI 213774¿, en adelante el Procedimiento de Contratación, toda vez que existiría una incongruencia en relación a las adendas de suspensión del plazo del contrato. Mediante oficio n.º 99-2021-VIVIENDA-SG/OILCC de 20 de septiembre del 2021, la directora de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, remite a la Gerencia de Control Social y Denuncias, una denuncia anónima sobre presuntas irregularidades que están ocurriendo en SENCICO; de la cual, se puede desprender, esencialmente, la Incongruencia en relación a la adenda 03 y la adenda 01-A, del contrato N° 037-2019-03.00, ambas teniendo un efecto de suspensión del plazo en el mismo periodo, del 15 de marzo del 2020, al 31 de marzo del 2020. |
2520210040818-168626-68483.0-1.0 | Presunta inacción de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos y el Jefe/a de la Secretaría Técnica de SENCICO en cuanto a la ejecución de Procedimientos Administrativos Disciplinarios En el marco del operativo de pasivos de denuncias 2021, el 16 de febrero de 2022 se tomó conocimiento sobre una denuncia ciudadana de setiembre de 2021 contra funcionarios de SENCICO, ingresada por el portal del gobierno de denuncias ciudadanas (https://denuncias.servicios.gob.pe/) y derivada por el Ministerio de Vivienda a nuestra institución. En la denuncia, el ciudadano manifiesta un hecho relacionado a la inacción de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, la abogada Rocío Jessica Aliaga Lazo, y la nula coordinación de su parte con la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la entidad, provocando la prescripción de los procedimientos contra los siguientes funcionarios: 1. Milagros Vargas Cárdenas Bernita del Rocío Pérez Rojas 2. Carlos Arturo Baluarte Vásquez 3. Juan Guillermo Pulido Castillo 4. Malena Fabiola López Salazar 5. Carla Marina Pérez Casquino 6. Donato Zegarra Ortiz 7. Paulo Nicanor Seminario Bohórquez 8. María Elena Sánchez Torres 9. Segundo Victoriano Chávez Figueroa 10. Tatiana Domínguez Peche 11. Nathaly De Jesús Chafloque Jaque El denunciante después de dar esta lista continúa: "Por lo expuesto previamente, se solicita el deslinde de responsabilidades administrativas y funcionales contra la jefa de Recursos Humanos y la jefa/e de la Secretaría Técnica. Es importante indicar que a la Señorita Tatiana Domínguez Peche se le abrió un Procedimiento Administrativo Disciplinario en vista de que, al momento de hacer el pago a los trabajadores, dio un aumento de S/. 500.00 (quinientos con 00/100 soles) a un trabajador excediendo el pago normal de lo pactado en su contrato, cabe indicar que dicho aumento no corresponde a ningún beneficio social o gremial adicional. A la fecha la señorita Tatiana presta servicios bajo Locación de Servicios al SENCICO a pesar de haber indicado sus superiores en el año 2017 que formalice una renuncia por la falta administrativa y el inicio del procedimiento indicado previamente (...)" | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta inacción de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos y el Jefe/a de la Secretaría Técnica de SENCICO en cuanto a la ejecución de Procedimientos Administrativos Disciplinarios En el marco del operativo de pasivos de denuncias 2021, el 16 de febrero de 2022 se tomó conocimiento sobre una denuncia ciudadana de setiembre de 2021 contra funcionarios de SENCICO, ingresada por el portal del gobierno de denuncias ciudadanas (https://denuncias.servicios.gob.pe/) y derivada por el Ministerio de Vivienda a nuestra institución. En la denuncia, el ciudadano manifiesta un hecho relacionado a la inacción de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, la abogada Rocío Jessica Aliaga Lazo, y la nula coordinación de su parte con la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la entidad, provocando la prescripción de los procedimientos contra los siguientes funcionarios: 1. Milagros Vargas Cárdenas Bernita del Rocío Pérez Rojas 2. Carlos Arturo Baluarte Vásquez 3. Juan Guillermo Pulido Castillo 4. Malena Fabiola López Salazar 5. Carla Marina Pérez Casquino 6. Donato Zegarra Ortiz 7. Paulo Nicanor Seminario Bohórquez 8. María Elena Sánchez Torres 9. Segundo Victoriano Chávez Figueroa 10. Tatiana Domínguez Peche 11. Nathaly De Jesús Chafloque Jaque El denunciante después de dar esta lista continúa: "Por lo expuesto previamente, se solicita el deslinde de responsabilidades administrativas y funcionales contra la jefa de Recursos Humanos y la jefa/e de la Secretaría Técnica. Es importante indicar que a la Señorita Tatiana Domínguez Peche se le abrió un Procedimiento Administrativo Disciplinario en vista de que, al momento de hacer el pago a los trabajadores, dio un aumento de S/. 500.00 (quinientos con 00/100 soles) a un trabajador excediendo el pago normal de lo pactado en su contrato, cabe indicar que dicho aumento no corresponde a ningún beneficio social o gremial adicional. A la fecha la señorita Tatiana presta servicios bajo Locación de Servicios al SENCICO a pesar de haber indicado sus superiores en el año 2017 que formalice una renuncia por la falta administrativa y el inicio del procedimiento indicado previamente (...)" |
2520210040818-168626-68485.0-2.0 | Presunto nepotismo cometido por el Jefe de Abastecimiento de SENCICO, al ejercer injerencia en la contratación de sus familiares. En el marco del operativo de pasivos de denuncias 2021, el 16 de febrero de 2022 se tomó conocimiento sobre una denuncia ciudadana de setiembre de 2021 contra el Jefe de Abastecimiento de SENCICO, el señor Marcos Augusto Manco Silva, ingresada por el portal del gobierno de denuncias ciudadanas (https://denuncias.servicios.gob.pe/) y derivada por el Ministerio de Vivienda a nuestra institución. En la denuncia el ciudadano manifiesta dos hechos de presunto nepotismo: a. Que el funcionario denunciado habría ejercido injerencia directa en la contratación del señor Fernando Vladimir Romero Sulca, bajo la modalidad de contratación de Locación de Servicios en el área de Abastecimiento, siendo esta el área bajo su mando. Y que la relación que tendrían es de concuñados (afinidad) a través de sus esposas, pues ellas serían hermanas. b. Que el funcionario denunciado, Marcos Augusto Manco Silva, habría ejercido injerencia indirecta en la contratación del señor Max Moisés Silva Alvan, quien sería su primo hermano y tuvo el cargo de asesor presidencial en la Presidencia Ejecutiva del SENCICO. En la denuncia adjuntan documentos de consultas PIDE de los Involucrados y varios registros SIAF de devengados del Señor Fernando Vladimir Romero Sulca como locador de servicios. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto nepotismo cometido por el Jefe de Abastecimiento de SENCICO, al ejercer injerencia en la contratación de sus familiares. En el marco del operativo de pasivos de denuncias 2021, el 16 de febrero de 2022 se tomó conocimiento sobre una denuncia ciudadana de setiembre de 2021 contra el Jefe de Abastecimiento de SENCICO, el señor Marcos Augusto Manco Silva, ingresada por el portal del gobierno de denuncias ciudadanas (https://denuncias.servicios.gob.pe/) y derivada por el Ministerio de Vivienda a nuestra institución. En la denuncia el ciudadano manifiesta dos hechos de presunto nepotismo: a. Que el funcionario denunciado habría ejercido injerencia directa en la contratación del señor Fernando Vladimir Romero Sulca, bajo la modalidad de contratación de Locación de Servicios en el área de Abastecimiento, siendo esta el área bajo su mando. Y que la relación que tendrían es de concuñados (afinidad) a través de sus esposas, pues ellas serían hermanas. b. Que el funcionario denunciado, Marcos Augusto Manco Silva, habría ejercido injerencia indirecta en la contratación del señor Max Moisés Silva Alvan, quien sería su primo hermano y tuvo el cargo de asesor presidencial en la Presidencia Ejecutiva del SENCICO. En la denuncia adjuntan documentos de consultas PIDE de los Involucrados y varios registros SIAF de devengados del Señor Fernando Vladimir Romero Sulca como locador de servicios. |
2520210040818-168626-68486.0-3.0 | Presunta omisión de funciones por parte del ex Jefe del Órgano de Control Institucional del SENCICO, señor EDWAR ALBERTO CASTILLO MAURICIO En el marco del operativo de pasivos de denuncias 2021, el 16 de febrero de 2022 se tomó conocimiento sobre una denuncia ciudadana contra el ex Jefe del Órgano de Control Institucional del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, Abog. EDWAR ALBERTO CASTILLO MAURICIO, identificado con DNI 08255485 con domicilio en Jr. Las Encinas 569, Urbanización Los Jardines, en el distrito de San Martin de Porres (departamento de Lima) por: 1. Presunta omisión de funciones respecto a servicio de control posterior sobre pagos irregulares de la entidad hacia empresa contratista de seguridad, servicio de control que se habría extendido fuera del plazo legal y se habría abandonado. 2. Presunta colusión con el Jefe de Abastecimiento, Marcos Augustos Manco Silva, identificado con DNI 09278575 con domicilio en Psj. Miramar 132 en el Distrito de San Miguel para favorecer a dicho contratista, en cuanto al cese de cobro de penalidades que le corresponderían por incumplimiento de contrato. Los pagos sin penalidad serían de los meses desde enero hasta mayo de 2020, en los que el contratista tendría varias faltas de sus agentes de seguridad en el local de San Borja, brindando un servicio incompleto y deficiente de acuerdo al contrato con la entidad. El denunciante adjunta varios documentos como sustento. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta omisión de funciones por parte del ex Jefe del Órgano de Control Institucional del SENCICO, señor EDWAR ALBERTO CASTILLO MAURICIO En el marco del operativo de pasivos de denuncias 2021, el 16 de febrero de 2022 se tomó conocimiento sobre una denuncia ciudadana contra el ex Jefe del Órgano de Control Institucional del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, Abog. EDWAR ALBERTO CASTILLO MAURICIO, identificado con DNI 08255485 con domicilio en Jr. Las Encinas 569, Urbanización Los Jardines, en el distrito de San Martin de Porres (departamento de Lima) por: 1. Presunta omisión de funciones respecto a servicio de control posterior sobre pagos irregulares de la entidad hacia empresa contratista de seguridad, servicio de control que se habría extendido fuera del plazo legal y se habría abandonado. 2. Presunta colusión con el Jefe de Abastecimiento, Marcos Augustos Manco Silva, identificado con DNI 09278575 con domicilio en Psj. Miramar 132 en el Distrito de San Miguel para favorecer a dicho contratista, en cuanto al cese de cobro de penalidades que le corresponderían por incumplimiento de contrato. Los pagos sin penalidad serían de los meses desde enero hasta mayo de 2020, en los que el contratista tendría varias faltas de sus agentes de seguridad en el local de San Borja, brindando un servicio incompleto y deficiente de acuerdo al contrato con la entidad. El denunciante adjunta varios documentos como sustento. |
2520210040818-168626-68488.0-4.0 | Presuntas infracciones a las medidas sanitarias en las instalaciones del SENCICO y autorización indebida para el reinicio de las actividades de capacitación bajo la modalidad semi-presencial y presencial En el marco del operativo de pasivos de denuncias 2021, el 22 de febrero de 2022 se tomó conocimiento sobre una denuncia ciudadana presentada ante la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de fecha 08 de setiembre de 2021 a través del portal web "Denuncias Ciudadanas" con código de seguimiento "2klcdop", en la cual se encuentra la carta de 08 de setiembre de 2021, mediante la cual formula denuncia administrativa por infracción a las medidas sanitarias en las instalaciones del SENCICO y autorización indebida para el reinicio de las actividades de capacitación bajo la modalidad semi presencial y presencial dentro de la Escuela Superior, en el año 2021. El denunciante dirige la carta a la ministra con el fin de, y cito: "(...) a fin de determinar la responsabilidad administrativa, considerando lo siguiente: Primero: Con fecha 11 de enero del 2021 hasta la fecha, el SENCICO viene llevando a cabo las clases institucionales de manera presencial y semi-presencial, en materias relacionadas al rubro de la construcción siendo talleres y otras materias de aprendizaje en campo, siendo un riesgo para el alumnado el contagio del COVID-19 por no contar con los medios de desinfección individual inmediato (alcohol en gel y desinfectante de manos, distanciamiento social y otros). (véase anexo 1) Segundo: El SENCICO a la fecha no cuenta con medios de desinfección para los estudiantes ni brinda implementos de protección personal para evitar la propagación del SARS-COV-2 (COVID-19), asimismo, no cuenta con protocolos de desinfección individual inmediata para los estudiantes de la escuela. Tercero: Mediante Memorando Múltiple N° 004-2021-08.00 de fecha 06 de enero del 2021 suscrito por el Ingeniero Héctor Aroquipa Velásquez bajo el cargo de Gerente de Formación Profesional de la Entidad, que indica "(...) iniciar las actividades de capacitación de manera semi-presencial todos los órganos ejecutores, desarrollando la teoría de manea remota y las prácticas en taller de manera presencial, tomando en cuenta las medidas sanitarias que permitan al docente y alumnos las sesiones de clase con seguridad y responsabilidad; evitando el riesgo de contagio, producto del COVID-19." (El subrayado es nuestro) (véase anexo 2)" (...) | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas infracciones a las medidas sanitarias en las instalaciones del SENCICO y autorización indebida para el reinicio de las actividades de capacitación bajo la modalidad semi-presencial y presencial En el marco del operativo de pasivos de denuncias 2021, el 22 de febrero de 2022 se tomó conocimiento sobre una denuncia ciudadana presentada ante la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de fecha 08 de setiembre de 2021 a través del portal web "Denuncias Ciudadanas" con código de seguimiento "2klcdop", en la cual se encuentra la carta de 08 de setiembre de 2021, mediante la cual formula denuncia administrativa por infracción a las medidas sanitarias en las instalaciones del SENCICO y autorización indebida para el reinicio de las actividades de capacitación bajo la modalidad semi presencial y presencial dentro de la Escuela Superior, en el año 2021. El denunciante dirige la carta a la ministra con el fin de, y cito: "(...) a fin de determinar la responsabilidad administrativa, considerando lo siguiente: Primero: Con fecha 11 de enero del 2021 hasta la fecha, el SENCICO viene llevando a cabo las clases institucionales de manera presencial y semi-presencial, en materias relacionadas al rubro de la construcción siendo talleres y otras materias de aprendizaje en campo, siendo un riesgo para el alumnado el contagio del COVID-19 por no contar con los medios de desinfección individual inmediato (alcohol en gel y desinfectante de manos, distanciamiento social y otros). (véase anexo 1) Segundo: El SENCICO a la fecha no cuenta con medios de desinfección para los estudiantes ni brinda implementos de protección personal para evitar la propagación del SARS-COV-2 (COVID-19), asimismo, no cuenta con protocolos de desinfección individual inmediata para los estudiantes de la escuela. Tercero: Mediante Memorando Múltiple N° 004-2021-08.00 de fecha 06 de enero del 2021 suscrito por el Ingeniero Héctor Aroquipa Velásquez bajo el cargo de Gerente de Formación Profesional de la Entidad, que indica "(...) iniciar las actividades de capacitación de manera semi-presencial todos los órganos ejecutores, desarrollando la teoría de manea remota y las prácticas en taller de manera presencial, tomando en cuenta las medidas sanitarias que permitan al docente y alumnos las sesiones de clase con seguridad y responsabilidad; evitando el riesgo de contagio, producto del COVID-19." (El subrayado es nuestro) (véase anexo 2)" (...) |
2520210040818-168626-68489.0-5.0 | Presuntas irregularidades en transferencias de pago por Convenios de Cooperación Interinstitucional entre el SENCICO y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) En el marco del operativo de pasivos de denuncias 2021, el 22 de febrero de 2022 se tomó conocimiento sobre una denuncia ciudadana presentada ante la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de fecha 08 de setiembre de 2021 a través del portal web "Denuncias Ciudadanas" con código de seguimiento "z4lc3xj", en la cual se alude que mediante los Convenios Específicos de Colaboración Interinstitucional (Convenio Específicos y Convenio Marco) entre el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), se realizaron transferencias, acciones y estudios conforme a los convenios Nro. 23-2018-SENCICO-UNI y Nro. 06-2019-SENCICO-UNI (en la denuncia se refieren a ella como Nro. 06-2019-02.00). En relación a estos, el denunciante manifiesta en sus conclusiones: "(...) indicamos que la naturaleza de dichos convenios en torno a la adquisiciones o realización de un estudio competen al uso de la normativa en contratación estatal, en vista que están realizando adquisiciones entre entidades con fines públicos con montos de transferencia elevados, teniendo en cuenta el valor del mercado actual sobre dichos objetos". | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en transferencias de pago por Convenios de Cooperación Interinstitucional entre el SENCICO y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) En el marco del operativo de pasivos de denuncias 2021, el 22 de febrero de 2022 se tomó conocimiento sobre una denuncia ciudadana presentada ante la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de fecha 08 de setiembre de 2021 a través del portal web "Denuncias Ciudadanas" con código de seguimiento "z4lc3xj", en la cual se alude que mediante los Convenios Específicos de Colaboración Interinstitucional (Convenio Específicos y Convenio Marco) entre el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), se realizaron transferencias, acciones y estudios conforme a los convenios Nro. 23-2018-SENCICO-UNI y Nro. 06-2019-SENCICO-UNI (en la denuncia se refieren a ella como Nro. 06-2019-02.00). En relación a estos, el denunciante manifiesta en sus conclusiones: "(...) indicamos que la naturaleza de dichos convenios en torno a la adquisiciones o realización de un estudio competen al uso de la normativa en contratación estatal, en vista que están realizando adquisiciones entre entidades con fines públicos con montos de transferencia elevados, teniendo en cuenta el valor del mercado actual sobre dichos objetos". |
2520210040820-162878-64422.0-1.0 | Presuntas falsedades en lo manifestado mediante Oficio N°097-2020-VIVIENDA/SENCICO-07.00, en el sentido que existen pagos devenidos del Convenio Interinstitucional N°06-2019-SENCICO-UNI y pagos informados no concuerdan con lo registrado mediante expediente 7681 de 2019 del SENCICO. Mediante Hoja de Denuncia registrada por esta Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) con expediente 2520210040820 el 03 de noviembre de 2021, un recurrente anónimo comunica a esta EFS de presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), las cuales se encuentran contenidas en la Carta S/N de 28 de setiembre de 2021 dirigido a la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Al respecto, en la Carta S/N de 28 de setiembre de 2021, el recurrente expone los hechos y generalidades siguientes: a) Que, SENCICO mediante el Gerente General contrato al Ing. Héctor Aroquipa Velásquez por medio del Contrato CAS N°0050-2019-VIVIENDA/SENCICO-07.04, luego mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°118-2019-02.00 es designado como Gerente de Formación Profesional del SENCICO. b) Que mediante C.E N°06-2019-02.00, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se compromete a llevar a cabo el "Estudio de la brecha actual y proyectada de la demanda laboral del sector construcción para la definición de una oferta pertinente, oportuno y competitivo" (sic). c) Que, mediante Oficio N°097-2020-VIVIENDA/SENCICO-07.00 precisa que no existen montos transferidos por el Sector para los convenios SENCICO-UNI de los años 2018, 2019 y 2020. d) Que mediante Informe Técnico Legal N°024-2020-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-JJLL-KCG de 04 de setiembre de 2020, establece lo siguiente: "los convenios de cooperación interinstitucional se establece que para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento no indica ningún costo por la prestación de servicios; asimismo, el citado convenio no supone ni debe implicar la transferencia de recursos económicos ni pago de contraprestación en alguna o entre ambas entidades, salvo gastos queda uno asuma" (sic) - lo entrecomillado es extraído textualmente de la carta S/N del recurrente. En tal sentido, dado que mediante registro SIAF de expediente 0000007681 se corrobora seis (6) pagos equivalentes S/.1,336,234.76, ello contradice lo manifestado mediante Oficio N°097-2020-VIVIENDA/SENCICO-07.00. e) Que lo informado mediante cuadro de respuesta incluido en el Oficio N°097-2020-VIVIENDA/SENCICO-07.00 difiere de lo registrado en SIAF con expediente 7681, lo cual implica un acto de corrupción del Ing. Aroquipa. Cabe señalar, que a la denuncia a la Carta S/N, el recurrente refiere adjuntar lo siguiente: (i) Anexo SIAF de SENCICO, (ii) Anexo Comprobantes de pago y Ordenes de Servicio, (iii) Cuadro de Montos efectuados elaborado por la Gerencia de Formación Profesional, (iv) Convenio 06-2019, (v) Conclusión de los entregables, (vi) Cuadro del personal inmerso en los Convenios SENCICO-UNI, (vii) Oficio 97-2020-VIVIENDA, (viii) Oficio 166-2020-VIVIENDA-OGA y (ix) Informe 155-2020-07.01, todo ello representando cuatrocientas ochenta y dos (482) fojas. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas falsedades en lo manifestado mediante Oficio N°097-2020-VIVIENDA/SENCICO-07.00, en el sentido que existen pagos devenidos del Convenio Interinstitucional N°06-2019-SENCICO-UNI y pagos informados no concuerdan con lo registrado mediante expediente 7681 de 2019 del SENCICO. Mediante Hoja de Denuncia registrada por esta Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) con expediente 2520210040820 el 03 de noviembre de 2021, un recurrente anónimo comunica a esta EFS de presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), las cuales se encuentran contenidas en la Carta S/N de 28 de setiembre de 2021 dirigido a la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Al respecto, en la Carta S/N de 28 de setiembre de 2021, el recurrente expone los hechos y generalidades siguientes: a) Que, SENCICO mediante el Gerente General contrato al Ing. Héctor Aroquipa Velásquez por medio del Contrato CAS N°0050-2019-VIVIENDA/SENCICO-07.04, luego mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°118-2019-02.00 es designado como Gerente de Formación Profesional del SENCICO. b) Que mediante C.E N°06-2019-02.00, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se compromete a llevar a cabo el "Estudio de la brecha actual y proyectada de la demanda laboral del sector construcción para la definición de una oferta pertinente, oportuno y competitivo" (sic). c) Que, mediante Oficio N°097-2020-VIVIENDA/SENCICO-07.00 precisa que no existen montos transferidos por el Sector para los convenios SENCICO-UNI de los años 2018, 2019 y 2020. d) Que mediante Informe Técnico Legal N°024-2020-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-JJLL-KCG de 04 de setiembre de 2020, establece lo siguiente: "los convenios de cooperación interinstitucional se establece que para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento no indica ningún costo por la prestación de servicios; asimismo, el citado convenio no supone ni debe implicar la transferencia de recursos económicos ni pago de contraprestación en alguna o entre ambas entidades, salvo gastos queda uno asuma" (sic) - lo entrecomillado es extraído textualmente de la carta S/N del recurrente. En tal sentido, dado que mediante registro SIAF de expediente 0000007681 se corrobora seis (6) pagos equivalentes S/.1,336,234.76, ello contradice lo manifestado mediante Oficio N°097-2020-VIVIENDA/SENCICO-07.00. e) Que lo informado mediante cuadro de respuesta incluido en el Oficio N°097-2020-VIVIENDA/SENCICO-07.00 difiere de lo registrado en SIAF con expediente 7681, lo cual implica un acto de corrupción del Ing. Aroquipa. Cabe señalar, que a la denuncia a la Carta S/N, el recurrente refiere adjuntar lo siguiente: (i) Anexo SIAF de SENCICO, (ii) Anexo Comprobantes de pago y Ordenes de Servicio, (iii) Cuadro de Montos efectuados elaborado por la Gerencia de Formación Profesional, (iv) Convenio 06-2019, (v) Conclusión de los entregables, (vi) Cuadro del personal inmerso en los Convenios SENCICO-UNI, (vii) Oficio 97-2020-VIVIENDA, (viii) Oficio 166-2020-VIVIENDA-OGA y (ix) Informe 155-2020-07.01, todo ello representando cuatrocientas ochenta y dos (482) fojas. |
2520210040820-162878-64428.0-2.0 | Presunto fraccionamiento indebido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional N°06-2019-SENCICO-UNI, toda vez que pudo haber sido realizado mediante consultorías. Mediante Hoja de Denuncia registrada por esta Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) con expediente 2520210040820 el 03 de noviembre de 2021, un recurrente anónimo comunica a esta EFS de presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), las cuales se encuentran contenidas en la Carta S/N de 28 de setiembre de 2021 dirigido a la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Al respecto, en la Carta S/N de 28 de setiembre de 2021, el recurrente expone los hechos siguientes: a) Que, según "lo indicado en el anexo 02 comprobantes de pago y ordenes de servicio" emitidas por el SENCICO a la UNI, ello configuraría un fraccionamiento ilícito oculto mediante un Convenio de Cooperación Interinstitucional, ya que el mismo se pudo realizar mediante una consultoría profesional en el marco de la Ley 30225, lo cual hubiera representado un costo más económico a favor de la entidad. Cabe señalar, que a la denuncia a la Carta S/N, el recurrente refiere adjuntar lo siguiente: (i) Anexo SIAF de SENCICO, (ii) Anexo Comprobantes de pago y Ordenes de Servicio, (iii) Cuadro de Montos efectuados elaborado por la Gerencia de Formación Profesional, (iv) Convenio 06-2019, (v) Conclusión de los entregables, (vi) Cuadro del personal inmerso en los Convenios SENCICO-UNI, (vii) Oficio 97-2020-VIVIENDA, (viii) Oficio 166-2020-VIVIENDA-OGA y (ix) Informe 155-2020-07.01, todo ello representando cuatrocientas ochenta y dos (482) fojas. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto fraccionamiento indebido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional N°06-2019-SENCICO-UNI, toda vez que pudo haber sido realizado mediante consultorías. Mediante Hoja de Denuncia registrada por esta Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) con expediente 2520210040820 el 03 de noviembre de 2021, un recurrente anónimo comunica a esta EFS de presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), las cuales se encuentran contenidas en la Carta S/N de 28 de setiembre de 2021 dirigido a la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Al respecto, en la Carta S/N de 28 de setiembre de 2021, el recurrente expone los hechos siguientes: a) Que, según "lo indicado en el anexo 02 comprobantes de pago y ordenes de servicio" emitidas por el SENCICO a la UNI, ello configuraría un fraccionamiento ilícito oculto mediante un Convenio de Cooperación Interinstitucional, ya que el mismo se pudo realizar mediante una consultoría profesional en el marco de la Ley 30225, lo cual hubiera representado un costo más económico a favor de la entidad. Cabe señalar, que a la denuncia a la Carta S/N, el recurrente refiere adjuntar lo siguiente: (i) Anexo SIAF de SENCICO, (ii) Anexo Comprobantes de pago y Ordenes de Servicio, (iii) Cuadro de Montos efectuados elaborado por la Gerencia de Formación Profesional, (iv) Convenio 06-2019, (v) Conclusión de los entregables, (vi) Cuadro del personal inmerso en los Convenios SENCICO-UNI, (vii) Oficio 97-2020-VIVIENDA, (viii) Oficio 166-2020-VIVIENDA-OGA y (ix) Informe 155-2020-07.01, todo ello representando cuatrocientas ochenta y dos (482) fojas. |
2520210040821-162657-64330.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, toda vez que trabajadoras del régimen CAS de la entidad habrían recibido remuneraciones por la prestación de servicios particulares en el Ministerio de Cultura. A través de Trámite documentario de la Contraloría General de la República y contenida en el expediente 2520210040821 de 03 de noviembre de 2021, la Subgerencia de Evaluación de denuncias ha tomado conocimiento sobre presuntas irregularidades en el en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, toda vez que trabajadoras contratadas bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios (CAS), Sra. Karina Martel Ayllón y Yobana Villa Luchini habrían recibido remuneraciones por la prestación de servicios particulares en el Ministerio de Cultura. En esa línea, la recurrente señaló en relación al presunto hecho: "(...) las personas implicadas son Karina Martel Ayllón quien desde el mes de marzo hasta setiembre ha prestado servicio en el citado ministerio de cultura y la Sra. Yobana Villa Luchini ha prestado servicio a fines de junio hasta el mes de julio las citadas persona vienen laborando en el Archivo Central no respetando la ética profesional en tiempos de pandemia lo cual se puede demostrar con los reportes de asistencia particular otorgados por el ministerio de cultura de ambas personas, no coincidiendo con el reporte de vacaciones otorgado por el ministerio de vivienda." | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, toda vez que trabajadoras del régimen CAS de la entidad habrían recibido remuneraciones por la prestación de servicios particulares en el Ministerio de Cultura. A través de Trámite documentario de la Contraloría General de la República y contenida en el expediente 2520210040821 de 03 de noviembre de 2021, la Subgerencia de Evaluación de denuncias ha tomado conocimiento sobre presuntas irregularidades en el en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, toda vez que trabajadoras contratadas bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios (CAS), Sra. Karina Martel Ayllón y Yobana Villa Luchini habrían recibido remuneraciones por la prestación de servicios particulares en el Ministerio de Cultura. En esa línea, la recurrente señaló en relación al presunto hecho: "(...) las personas implicadas son Karina Martel Ayllón quien desde el mes de marzo hasta setiembre ha prestado servicio en el citado ministerio de cultura y la Sra. Yobana Villa Luchini ha prestado servicio a fines de junio hasta el mes de julio las citadas persona vienen laborando en el Archivo Central no respetando la ética profesional en tiempos de pandemia lo cual se puede demostrar con los reportes de asistencia particular otorgados por el ministerio de cultura de ambas personas, no coincidiendo con el reporte de vacaciones otorgado por el ministerio de vivienda." |
2520210040825-165587-65798.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Concurso Público para la selección de Practicantes N° 004-2021/SMV en CONASEV. El denunciante manifiesta: "Mi hijo se presentó a una convocatoria de prácticas CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE PRACTICANTES N° 004-2021/SMV-codigo-PR.SASP.06- con todos los requisitos de ley pasó la primera etapa evaluación curricular y apareció luego una lista de rectificación con varios nombres de participantes aptos. Esperábamos el correo para que mi hijo rindiese la evaluación de conocimientos, correo que nunca enviaron no solo a mi hijo sino a varios jóvenes. Luego sale la relación de participantes que pasaron la evaluación de conocimientos con sus resultados respectivos pero lo que causa sorpresa es que uno de los jóvenes que aparecía en la lista rectificatoria, sale su nombre y apellido en varias listas rectificatorias y en varias lista de resultados de conocimientos y con diferentes calificativos, así mismo se observa que en total uno de ellos sale en tres grupos de convocatorias es esto legal? es permitido presentarse en tres listas? y rendir exámenes en los tres y con resultados distintos y para casualidad también tener los más altos puntajes? Por favor señores o es que ya estaban elegidas esas personas? Se les ha querido favorecer? Se están burlando de los jóvenes que participan creyendo que esto es honesto estos concursos son arreglados? exijo una explicación alcanzo en archivo los listados vean ustedes. Yo por mi parte seguiré con defensoría del pueblo, luego iré a la prensa hasta las últimas consecuencias. Espero revisen la convocatoria, sus resultados y las personas encargadas de estos actos sancionarlas, no más corrupción por favor". | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Concurso Público para la selección de Practicantes N° 004-2021/SMV en CONASEV. El denunciante manifiesta: "Mi hijo se presentó a una convocatoria de prácticas CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE PRACTICANTES N° 004-2021/SMV-codigo-PR.SASP.06- con todos los requisitos de ley pasó la primera etapa evaluación curricular y apareció luego una lista de rectificación con varios nombres de participantes aptos. Esperábamos el correo para que mi hijo rindiese la evaluación de conocimientos, correo que nunca enviaron no solo a mi hijo sino a varios jóvenes. Luego sale la relación de participantes que pasaron la evaluación de conocimientos con sus resultados respectivos pero lo que causa sorpresa es que uno de los jóvenes que aparecía en la lista rectificatoria, sale su nombre y apellido en varias listas rectificatorias y en varias lista de resultados de conocimientos y con diferentes calificativos, así mismo se observa que en total uno de ellos sale en tres grupos de convocatorias es esto legal? es permitido presentarse en tres listas? y rendir exámenes en los tres y con resultados distintos y para casualidad también tener los más altos puntajes? Por favor señores o es que ya estaban elegidas esas personas? Se les ha querido favorecer? Se están burlando de los jóvenes que participan creyendo que esto es honesto estos concursos son arreglados? exijo una explicación alcanzo en archivo los listados vean ustedes. Yo por mi parte seguiré con defensoría del pueblo, luego iré a la prensa hasta las últimas consecuencias. Espero revisen la convocatoria, sus resultados y las personas encargadas de estos actos sancionarlas, no más corrupción por favor". |
2520210040826-167093-68071.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Colquemarca, en relación a la administración de los recursos del proyecto ¿Mejoramiento y Ampliación de Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad de Huisuray-Distrito de Colquemarca; dado que, el Ing. Juan Carlos Mamani, habría alquilado su camioneta para la citada obra y a nombre de otra persona . El denunciante señala presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Colquemarca, en relación a la administración de los recursos del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad de Huisuray-Distrito de Colquemarca- Chumbivilcas- Cusco"; debido a que, el residente de obra, Ing. Juan Carlos Mamani Mamani, habría alquilado su camioneta para la citada obra y a nombre de otra persona, cobrando así el monto de S/15,000.00; sin embargo, dicha camioneta no habría realizado ningún trabajo. Asimismo, el recurrente refiere que existiría un audio, donde el Señor Neftaly Aquima, indicaría haber cobrado y entregado el dinero al Residente de Obra; además, indica que, para no evidenciar estos actos ilegales, el Ing. Juan Carlos, le habría ofrecido al recurrente un balde hidráulico con la siguiente versión: "es de mi uso de las obras que realizo y que no tengo espacio en mi camioneta para llevármelo". | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Colquemarca, en relación a la administración de los recursos del proyecto ¿Mejoramiento y Ampliación de Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad de Huisuray-Distrito de Colquemarca; dado que, el Ing. Juan Carlos Mamani, habría alquilado su camioneta para la citada obra y a nombre de otra persona . El denunciante señala presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Colquemarca, en relación a la administración de los recursos del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad de Huisuray-Distrito de Colquemarca- Chumbivilcas- Cusco"; debido a que, el residente de obra, Ing. Juan Carlos Mamani Mamani, habría alquilado su camioneta para la citada obra y a nombre de otra persona, cobrando así el monto de S/15,000.00; sin embargo, dicha camioneta no habría realizado ningún trabajo. Asimismo, el recurrente refiere que existiría un audio, donde el Señor Neftaly Aquima, indicaría haber cobrado y entregado el dinero al Residente de Obra; además, indica que, para no evidenciar estos actos ilegales, el Ing. Juan Carlos, le habría ofrecido al recurrente un balde hidráulico con la siguiente versión: "es de mi uso de las obras que realizo y que no tengo espacio en mi camioneta para llevármelo". |
2520210040826-167093-68073.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Colquemarca, en relación a la prestación de servicios de transporte de materiales; dado que, la Señora Sonia Candia habría incumplido con dicho servicio. El denunciante señala presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Colquemarca, en relación a la prestación de servicios de transporte de materiales, realizado por la señora Sonia Candia; sin embargo, habría incumplido, debido a que solo habría realizado 1 sola vez. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Colquemarca, en relación a la prestación de servicios de transporte de materiales; dado que, la Señora Sonia Candia habría incumplido con dicho servicio. El denunciante señala presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Colquemarca, en relación a la prestación de servicios de transporte de materiales, realizado por la señora Sonia Candia; sin embargo, habría incumplido, debido a que solo habría realizado 1 sola vez. |
2520210040826-167093-68074.0-3.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Colquemarca, en relación a la ejecución de la obra: ¿Mejoramiento y Ampliación de Servicio de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad de Huisuray- Distrito de Colquemarca-Chumbivilcas-Cusco¿; dado que, se estaría realizando pagos en planillas a personas que no habrían trabajado. El denunciante señala presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Colquemarca, en relación a la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación de Servicio de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad de Huisuray- Distrito de Colquemarca-Chumbivilcas-Cusco"; dado que, se estaría realizando pagos en planillas a personas que no habrían trabajado. Asimismo, refiere que habría notado pagos que no corresponden en las siguientes planillas: Planilla de acarreo de materiales (personal que no ha trabajado). Planilla de mano de obra no calificada (Neptalin Aquima Arias). | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Colquemarca, en relación a la ejecución de la obra: ¿Mejoramiento y Ampliación de Servicio de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad de Huisuray- Distrito de Colquemarca-Chumbivilcas-Cusco¿; dado que, se estaría realizando pagos en planillas a personas que no habrían trabajado. El denunciante señala presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Colquemarca, en relación a la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación de Servicio de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad de Huisuray- Distrito de Colquemarca-Chumbivilcas-Cusco"; dado que, se estaría realizando pagos en planillas a personas que no habrían trabajado. Asimismo, refiere que habría notado pagos que no corresponden en las siguientes planillas: Planilla de acarreo de materiales (personal que no ha trabajado). Planilla de mano de obra no calificada (Neptalin Aquima Arias). |
2520210040827-163023-64507.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), en la que se señala que la entidad habría suscrito adendas de manera irregular en la ejecución de la obra ¿Construcción de la infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO Zonal Puno¿ Mediante el Expediente N° 2520210040827, se recogió la denuncia sobre presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), en la que se indica que la entidad en el proceso de la construcción de la obra denominada ¿Construcción de la infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO Zonal Puno¿, en la que se habría suscrito adendas de forma irregular, sin un sustento técnico e incumpliendo los procedimientos determinados por la OSCE. Es así que en la denuncia se estipula que, el 10 de diciembre de 2019, la Entidad y la empresa CODIMSUR SAC, suscribieron el Contrato N° 037-2019-SENCICO-03.00, para la ejecución de la obra: ¿Construcción de la Infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO Zonal Puno¿. Asimismo, el 17 de diciembre de 2019, SENCICO y el Consorcio Supervisor integrado por el Sr. Alexander Primitivo Huertas Jara y el Sr. Miguel Ángel La Rosa Hervay, suscribieron el Contrato N° 40-2019-SENCICO- 03.00, para el ¿Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra Construcción de la Infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO Zonal Puno¿ ¿ CUI N° 2131774, por el plazo de 360 días calendarios. Al respecto, en la denuncia se señala que la entidad habría suscrito cinco adendas relacionadas a las suspensiones y ampliaciones de plazos (Contrato 037-2019-SENCICO-03.00); sin embargo, habría una incongruencia entre dos adendas aprobadas, toda vez que estas adendas (adenda n.° 1A y 3) ambas relacionadas a la suspensión de plazo, referirían a un periodo similar del 15 a 31 de marzo de 2020; en el mismo, precisa que las adendas n.° 1A, 3 y 4 no habrían sido publicado en el portal de SEACE. Asimismo, señala que, con la suscripción de las adendas mencionadas de manera irrgular, sin un sustento técnico y legal, la entidad habría favorecido a la empresa CODIMSUR SRL, al cual se habría adjudicado la construcción de la obra antes mencionadas por un monto aproximado de 12 millones de soles. También se precisa que los documentos de aprobación de adendas mencionadas en párrafos anteriores, habrían sido suscritas todos por el gerente General de la entidad, el cual habría vulnerado la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que el único autorizado sería el titular de la entidad para suscribir las adendas citadas. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), en la que se señala que la entidad habría suscrito adendas de manera irregular en la ejecución de la obra ¿Construcción de la infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO Zonal Puno¿ Mediante el Expediente N° 2520210040827, se recogió la denuncia sobre presuntas irregularidades en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), en la que se indica que la entidad en el proceso de la construcción de la obra denominada ¿Construcción de la infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO Zonal Puno¿, en la que se habría suscrito adendas de forma irregular, sin un sustento técnico e incumpliendo los procedimientos determinados por la OSCE. Es así que en la denuncia se estipula que, el 10 de diciembre de 2019, la Entidad y la empresa CODIMSUR SAC, suscribieron el Contrato N° 037-2019-SENCICO-03.00, para la ejecución de la obra: ¿Construcción de la Infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO Zonal Puno¿. Asimismo, el 17 de diciembre de 2019, SENCICO y el Consorcio Supervisor integrado por el Sr. Alexander Primitivo Huertas Jara y el Sr. Miguel Ángel La Rosa Hervay, suscribieron el Contrato N° 40-2019-SENCICO- 03.00, para el ¿Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra Construcción de la Infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO Zonal Puno¿ ¿ CUI N° 2131774, por el plazo de 360 días calendarios. Al respecto, en la denuncia se señala que la entidad habría suscrito cinco adendas relacionadas a las suspensiones y ampliaciones de plazos (Contrato 037-2019-SENCICO-03.00); sin embargo, habría una incongruencia entre dos adendas aprobadas, toda vez que estas adendas (adenda n.° 1A y 3) ambas relacionadas a la suspensión de plazo, referirían a un periodo similar del 15 a 31 de marzo de 2020; en el mismo, precisa que las adendas n.° 1A, 3 y 4 no habrían sido publicado en el portal de SEACE. Asimismo, señala que, con la suscripción de las adendas mencionadas de manera irrgular, sin un sustento técnico y legal, la entidad habría favorecido a la empresa CODIMSUR SRL, al cual se habría adjudicado la construcción de la obra antes mencionadas por un monto aproximado de 12 millones de soles. También se precisa que los documentos de aprobación de adendas mencionadas en párrafos anteriores, habrían sido suscritas todos por el gerente General de la entidad, el cual habría vulnerado la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que el único autorizado sería el titular de la entidad para suscribir las adendas citadas. |
2520210040912-164991-65502.0-1.0 | Presunto favorecimiento que se estaría realizando en las convocatorias de los procesos CAS del Programa de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento El denunciante pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presunto favorecimiento que se estaría realizando en las convocatorias de los procesos CAS del Programa de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Al respecto, la denunciante manifiesta que es un profesional con más de 40 años de experiencia en el sector público, considerando totalmente vejatorio el no haber sido considerado apto, a los cargos que ha postula en el Programa de Vivienda Rural, a pesar de haber tenido una experiencia de 7 meses en el cargo de confianza de Responsable de la Unidad de Gestión Técnica; lo cual induce en pensar al denunciante, un favoritismo de las personas encargadas de los procesos CAS y no velar por la gestión por resultados del Ministerio de Vivienda. En ese sentido, la denunciante solicita la intervención de la Entidad Fiscalizadora Superior ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que se realicen las investigaciones correspondientes a fin de aclarar lo sucedido y verificar si se viene cumpliendo la normativa vigente. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto favorecimiento que se estaría realizando en las convocatorias de los procesos CAS del Programa de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento El denunciante pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presunto favorecimiento que se estaría realizando en las convocatorias de los procesos CAS del Programa de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Al respecto, la denunciante manifiesta que es un profesional con más de 40 años de experiencia en el sector público, considerando totalmente vejatorio el no haber sido considerado apto, a los cargos que ha postula en el Programa de Vivienda Rural, a pesar de haber tenido una experiencia de 7 meses en el cargo de confianza de Responsable de la Unidad de Gestión Técnica; lo cual induce en pensar al denunciante, un favoritismo de las personas encargadas de los procesos CAS y no velar por la gestión por resultados del Ministerio de Vivienda. En ese sentido, la denunciante solicita la intervención de la Entidad Fiscalizadora Superior ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que se realicen las investigaciones correspondientes a fin de aclarar lo sucedido y verificar si se viene cumpliendo la normativa vigente. |
2520210040925-161811-63905.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Ucayali debido a las diferencias entre el expediente técnico y el Proyecto de Inversión SNIP con CUI 2327547 "Mejoramiento de los servicios de Educación Básica regular de la IE Integrada Nº 64055 La Victoria, Distrito de Campoverde, Provincial de Coronel Portillo Región Ucayali". Mediante Formulario Web.2021.0014092 de 28 de octubre de 2021, se registró la denuncia de presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Ucayali concerniente a las diferencias observadas entre el expediente técnico y el Proyecto de Inversión SNIP con CUI 2327547 "Mejoramiento de los servicios de Educación Básica regular de la IE Integrada Nº 64055 La Victoria, Distrito de Campoverde, Provincial de Coronel Portillo Región Ucayali", lo que no permitiría cumplir con la finalidad pública de proyecto, el cual es cerrar la brecha educativa, perjudicando a toda la población estudiantil de la zona. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Ucayali debido a las diferencias entre el expediente técnico y el Proyecto de Inversión SNIP con CUI 2327547 "Mejoramiento de los servicios de Educación Básica regular de la IE Integrada Nº 64055 La Victoria, Distrito de Campoverde, Provincial de Coronel Portillo Región Ucayali". Mediante Formulario Web.2021.0014092 de 28 de octubre de 2021, se registró la denuncia de presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Ucayali concerniente a las diferencias observadas entre el expediente técnico y el Proyecto de Inversión SNIP con CUI 2327547 "Mejoramiento de los servicios de Educación Básica regular de la IE Integrada Nº 64055 La Victoria, Distrito de Campoverde, Provincial de Coronel Portillo Región Ucayali", lo que no permitiría cumplir con la finalidad pública de proyecto, el cual es cerrar la brecha educativa, perjudicando a toda la población estudiantil de la zona. |
2520210040927-163383-64727.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la UNSA en relación al procedimiento de contratación CAS Nº 002-2021-SDRH, no tienen proporcionalidad entre la formación académica y el sueldo ofertado. Asimismo, se ha eliminado postulantes con argumentos que no guardan relación con lo establecido en la Ley 27444, favoreciendo a los postulantes menos calificados. El denunciante comunica presuntas irregularidades en la Universidad Nacional de San Agustín en relación al procedimiento de contratación CAS Nº 002-2021-SDRH, donde se observan irregularidades en las bases y fe de erratas del concurso, donde el CAS 033: Formación académica: Bachiller en Administración, Contabilidad, Psicología y carreras afines al puesto, con un sueldo correspondiente a S/ 2500.00, CAS 034: Formación académica: Técnico/a secretaria ejecutivo, con un sueldo correspondiente a S/ 2500.00 y CAS036: Formación académica: Título Profesional Universitario de Ingeniero de Sistemas, Egresado de Maestría en Auditoria y Gestión Tributaria, con un sueldo correspondiente a S/ 2000.00. Asimismo, se ha eliminado postulantes con argumentos que no guardan relación con lo establecido en la Ley n.° 27444 y normas de simplificación administrativa, favoreciendo a los postulantes menos calificados. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la UNSA en relación al procedimiento de contratación CAS Nº 002-2021-SDRH, no tienen proporcionalidad entre la formación académica y el sueldo ofertado. Asimismo, se ha eliminado postulantes con argumentos que no guardan relación con lo establecido en la Ley 27444, favoreciendo a los postulantes menos calificados. El denunciante comunica presuntas irregularidades en la Universidad Nacional de San Agustín en relación al procedimiento de contratación CAS Nº 002-2021-SDRH, donde se observan irregularidades en las bases y fe de erratas del concurso, donde el CAS 033: Formación académica: Bachiller en Administración, Contabilidad, Psicología y carreras afines al puesto, con un sueldo correspondiente a S/ 2500.00, CAS 034: Formación académica: Técnico/a secretaria ejecutivo, con un sueldo correspondiente a S/ 2500.00 y CAS036: Formación académica: Título Profesional Universitario de Ingeniero de Sistemas, Egresado de Maestría en Auditoria y Gestión Tributaria, con un sueldo correspondiente a S/ 2000.00. Asimismo, se ha eliminado postulantes con argumentos que no guardan relación con lo establecido en la Ley n.° 27444 y normas de simplificación administrativa, favoreciendo a los postulantes menos calificados. |
2520210040930-162587-64292.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Procedimiento de Contratación Pública Especial de la Municipalidad Distrital de Pacanga "Rehabilitación del Local Escolar N° 80403 Cristo Rey del Centro Poblado Pacanguilla, Distrito de Pacanga Chepén. Mediante expediente n.° 2520210040930 de 02 de noviembre de 2021, esta Entidad Fiscalizadora Superior tomó conocimiento de una denuncia por presuntas irregularidades en proceso de contratación pública especial en la Municipalidad Distrital de Pacanga "Rehabilitación del local escolar n.° 80403 Cristo Rey del Centro Poblado Pacanguilla, Distrito de Pacanga Chepén". El citado expediente contiene la Carta N° 005-2021 VWHP de 28 de octubre de 2021, dirigida al Órgano de Control Interno - Chepén - La Libertad, por parte del representante de la empresa CONSTRUCTORA SANTA LUCIA. Asimismo, indica que se ha puesto de conocimiento al titular de la Municipalidad Distrital de Pacanga, y solicita la intervención del OCI para verificación del proceso. La denuncia manifiesta lo siguiente: "(...) en el pliego de absolución de consultas y observaciones formuladas por la empresa Black Star SAC son específicamente sobre reducción de tiempo de experiencia solicitado para el plantel técnico (Observaciones N° 1,3,5,6,7); y sobre modificación a la denominaciones de las obras consideradas como obras similares (Observación N° 2) para acreditar la experiencia de los profesionales del plantel técnico; así como a las modificaciones de las denominaciones de los cargos y/o puestos para acreditar la experiencia de los profesionales del plantel técnico (Observación N° 4). (...) Así, la actuación del comité de selección respecto de la absolución de consultas y observaciones fue negligente, arbitraria y totalmente parcializada; puesto que; los puntos controvertidos y observados forman parte del requerimiento, el mismo que forma parte de los términos de referencia; que a su vez fueron convocados y publicados durante la fase de expresión, fase en la cual y solo ahí, se pueden formular consultas técnicas sobre los distintos puntos que lo conforman. Ante ello, tal y como lo establece el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y las bases integradas del proceso de selección solo se pueden realizar consultas administrativas, las consultas administrativas son, aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. Ambas se realizan de manera fundamentada. En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de la contratación. Se puede apreciar que, para el presente caso, las consultas y observaciones formuladas por la empresa BLACK STAR SAC todas son consultas y observaciones técnicas. (...) todas las observaciones formuladas por la empresa BLACK STAR SAC fueron absueltas acogiendo lo solicitado por el participante, lo cual revela un claro direccionamiento o favoritismo, careciéndome además de sustento técnico alguno respecto de la decisión del comité de selección. De los literales descritos, se resume que el presunto hecho irregular, es que el comité de selección habría direccionado y favorecido a la empresa BLACK STAR SAC, al acoger las consultas y observaciones y plasmar sus respuestas en el pliego de consultas y observaciones durante la etapa del procedimiento de selección donde se deben realizar consultas administrativas más no técnicas, las cuales corresponden a la fase de Expresión de Interés. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Procedimiento de Contratación Pública Especial de la Municipalidad Distrital de Pacanga "Rehabilitación del Local Escolar N° 80403 Cristo Rey del Centro Poblado Pacanguilla, Distrito de Pacanga Chepén. Mediante expediente n.° 2520210040930 de 02 de noviembre de 2021, esta Entidad Fiscalizadora Superior tomó conocimiento de una denuncia por presuntas irregularidades en proceso de contratación pública especial en la Municipalidad Distrital de Pacanga "Rehabilitación del local escolar n.° 80403 Cristo Rey del Centro Poblado Pacanguilla, Distrito de Pacanga Chepén". El citado expediente contiene la Carta N° 005-2021 VWHP de 28 de octubre de 2021, dirigida al Órgano de Control Interno - Chepén - La Libertad, por parte del representante de la empresa CONSTRUCTORA SANTA LUCIA. Asimismo, indica que se ha puesto de conocimiento al titular de la Municipalidad Distrital de Pacanga, y solicita la intervención del OCI para verificación del proceso. La denuncia manifiesta lo siguiente: "(...) en el pliego de absolución de consultas y observaciones formuladas por la empresa Black Star SAC son específicamente sobre reducción de tiempo de experiencia solicitado para el plantel técnico (Observaciones N° 1,3,5,6,7); y sobre modificación a la denominaciones de las obras consideradas como obras similares (Observación N° 2) para acreditar la experiencia de los profesionales del plantel técnico; así como a las modificaciones de las denominaciones de los cargos y/o puestos para acreditar la experiencia de los profesionales del plantel técnico (Observación N° 4). (...) Así, la actuación del comité de selección respecto de la absolución de consultas y observaciones fue negligente, arbitraria y totalmente parcializada; puesto que; los puntos controvertidos y observados forman parte del requerimiento, el mismo que forma parte de los términos de referencia; que a su vez fueron convocados y publicados durante la fase de expresión, fase en la cual y solo ahí, se pueden formular consultas técnicas sobre los distintos puntos que lo conforman. Ante ello, tal y como lo establece el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado por Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y las bases integradas del proceso de selección solo se pueden realizar consultas administrativas, las consultas administrativas son, aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. Ambas se realizan de manera fundamentada. En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de la contratación. Se puede apreciar que, para el presente caso, las consultas y observaciones formuladas por la empresa BLACK STAR SAC todas son consultas y observaciones técnicas. (...) todas las observaciones formuladas por la empresa BLACK STAR SAC fueron absueltas acogiendo lo solicitado por el participante, lo cual revela un claro direccionamiento o favoritismo, careciéndome además de sustento técnico alguno respecto de la decisión del comité de selección. De los literales descritos, se resume que el presunto hecho irregular, es que el comité de selección habría direccionado y favorecido a la empresa BLACK STAR SAC, al acoger las consultas y observaciones y plasmar sus respuestas en el pliego de consultas y observaciones durante la etapa del procedimiento de selección donde se deben realizar consultas administrativas más no técnicas, las cuales corresponden a la fase de Expresión de Interés. |
2520210040938-171386-68752.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Policía Nacional del Perú, relacionados con el cobro ilegal de dinero para dar atención a trámites de bachiller y título de Administración y Ciencias Policiales. Mediante alerta anónima ingresada con Formulario Web JC.2021.1614301 de 28 de octubre de 2021, esta Entidad Fiscalizadora Superior ha tomado conocimiento sobre presuntas irregularidades en la Policía Nacional del Perú, en relación a que, se estarían realizando cobros ilegales de dinero para dar atención a trámites de bachiller y título de Administración y Ciencias Policiales. Al respecto, el denunciante manifiesta que, en la entidad existiría una organización criminal denominada ¿Los malditos de la titulación de la PNP¿ liderada por los Capitanes PNP Katherine Emilia Chomba Felices y Mario Soto Roldán; y por los trabajadores de la Escuela de Oficiales de la PNP, Eric Arellano Poquioma y Graciela Davia. Asimismo, el denunciante refiere que, la Capitán PNP Katherine Emilia Chomba Felices, aprovechando que en los últimos años viene laborando en las áreas de Departamento Académico, Regimiento de alumnos PNP, Regimiento de Cadetes PNP, y Grados y Títulos, estaría realizando el cobro ilegal de S/ 5,000 y S/ 6,000 para dar atención a los trámites de bachiller y título de Administración y Ciencias Policiales. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Policía Nacional del Perú, relacionados con el cobro ilegal de dinero para dar atención a trámites de bachiller y título de Administración y Ciencias Policiales. Mediante alerta anónima ingresada con Formulario Web JC.2021.1614301 de 28 de octubre de 2021, esta Entidad Fiscalizadora Superior ha tomado conocimiento sobre presuntas irregularidades en la Policía Nacional del Perú, en relación a que, se estarían realizando cobros ilegales de dinero para dar atención a trámites de bachiller y título de Administración y Ciencias Policiales. Al respecto, el denunciante manifiesta que, en la entidad existiría una organización criminal denominada ¿Los malditos de la titulación de la PNP¿ liderada por los Capitanes PNP Katherine Emilia Chomba Felices y Mario Soto Roldán; y por los trabajadores de la Escuela de Oficiales de la PNP, Eric Arellano Poquioma y Graciela Davia. Asimismo, el denunciante refiere que, la Capitán PNP Katherine Emilia Chomba Felices, aprovechando que en los últimos años viene laborando en las áreas de Departamento Académico, Regimiento de alumnos PNP, Regimiento de Cadetes PNP, y Grados y Títulos, estaría realizando el cobro ilegal de S/ 5,000 y S/ 6,000 para dar atención a los trámites de bachiller y título de Administración y Ciencias Policiales. |
2520210040939-162955-64479.0-1.0 | Presuntas irregularidades ocurridas en la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya, toda vez que en el mes de setiembre del año en curso se iniciaron los trámites para dar de baja la camioneta Hilux placa EGB 900, no obstante, no se habrían concluido, dado que el alcalde ordenó que dicho vehículo sea entregado al Sr. Francisco Mamani para su posterior traslado a la ciudad de Puno. El denunciante manifiesta la existencia de presuntas irregularidades ocurridas en la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya, toda vez que en el mes de setiembre del año en curso se iniciaron los trámites para dar de baja la camioneta Hilux placa EGB 900, no obstante, no se habrían concluido, dado que el alcalde ordenó que dicho vehículo sea entregado al Señor Francisco Constancio Mamani Mamani para su posterior traslado a la ciudad de Puno, sin contar con los documentos de sustento como son la autorización del área de Equipo Mecánico o similar. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades ocurridas en la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya, toda vez que en el mes de setiembre del año en curso se iniciaron los trámites para dar de baja la camioneta Hilux placa EGB 900, no obstante, no se habrían concluido, dado que el alcalde ordenó que dicho vehículo sea entregado al Sr. Francisco Mamani para su posterior traslado a la ciudad de Puno. El denunciante manifiesta la existencia de presuntas irregularidades ocurridas en la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya, toda vez que en el mes de setiembre del año en curso se iniciaron los trámites para dar de baja la camioneta Hilux placa EGB 900, no obstante, no se habrían concluido, dado que el alcalde ordenó que dicho vehículo sea entregado al Señor Francisco Constancio Mamani Mamani para su posterior traslado a la ciudad de Puno, sin contar con los documentos de sustento como son la autorización del área de Equipo Mecánico o similar. |
2520210040940-171396-68763.0-1.0 | Presuntas irregularidades relacionadas a supuesto peculado de uso en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera Mediante expediente n.° 2520210040940 de 02 de noviembre de 2021, esta Entidad Fiscalizadora Superior tomó conocimiento de una denuncia por presuntas irregularidades relacionadas a un supuesto peculado de uso en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera La denuncia manifiesta lo siguiente: "(...) hemos tomado conocimiento de que un trabajador de la Seguridad Ciudadana Activo, Jefe del Área de Locales de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera habría estado usando un vehículo de la unidad de parques y jardines para llevar y traer al personal terceros, para que realicen pintas proselitistas en paredes para un candidato político a la alcaldía del Distrito y este sería nada más y nada menos que el mismo HERMANO del ACTUAL ALCALDE DEL DISTRITO, así como lo lee, además nos indican que el personal serían de régimen terceros y tendría un contrato al que se les habría ofrecido seguir extendiéndolo si se prestan para esta práctica en todo el distrito durante toda la campaña. Como podrá ver es inconcebible, pero es cierto y aquí le dejamos las evidencias en fotos y videos que nos lo han hecho llegar los mismos trabajadores asqueados de tal actitud de este partido político que no duda en usar los recursos de estado en su campaña como si fueran dueños de los mismos, además de usar al personal contratado y bajo amenaza para que apoyen en la campaña política 2022. Dejamos constancia de ello, para que ustedes tomen cartas en el asunto, puesto no confiamos en la OCI instalada en la misma Municipalidad porque en más de una vez hemos llegado con nuestras denuncias y nunca supimos en qué terminaron (...)" | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades relacionadas a supuesto peculado de uso en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera Mediante expediente n.° 2520210040940 de 02 de noviembre de 2021, esta Entidad Fiscalizadora Superior tomó conocimiento de una denuncia por presuntas irregularidades relacionadas a un supuesto peculado de uso en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera La denuncia manifiesta lo siguiente: "(...) hemos tomado conocimiento de que un trabajador de la Seguridad Ciudadana Activo, Jefe del Área de Locales de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera habría estado usando un vehículo de la unidad de parques y jardines para llevar y traer al personal terceros, para que realicen pintas proselitistas en paredes para un candidato político a la alcaldía del Distrito y este sería nada más y nada menos que el mismo HERMANO del ACTUAL ALCALDE DEL DISTRITO, así como lo lee, además nos indican que el personal serían de régimen terceros y tendría un contrato al que se les habría ofrecido seguir extendiéndolo si se prestan para esta práctica en todo el distrito durante toda la campaña. Como podrá ver es inconcebible, pero es cierto y aquí le dejamos las evidencias en fotos y videos que nos lo han hecho llegar los mismos trabajadores asqueados de tal actitud de este partido político que no duda en usar los recursos de estado en su campaña como si fueran dueños de los mismos, además de usar al personal contratado y bajo amenaza para que apoyen en la campaña política 2022. Dejamos constancia de ello, para que ustedes tomen cartas en el asunto, puesto no confiamos en la OCI instalada en la misma Municipalidad porque en más de una vez hemos llegado con nuestras denuncias y nunca supimos en qué terminaron (...)" |
2520210040951-162966-64484.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos del Distrito Fiscal de Moquegua, toda vez que se estaría incumpliendo lo dispuesto por su Reglamento, respecto del perfil profesional del Coordinador a cargo, dado que este sería un profesional psicólogo, cuando debía ser abogado. El denunciante manifiesta la existencia de presuntas irregularidades en la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos del Distrito Fiscal de Moquegua, toda vez que se estaría incumpliendo lo dispuesto por su Reglamento, respecto del perfil profesional del Coordinador a cargo, dado que este sería un profesional psicólogo, cuando debía ser abogado. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos del Distrito Fiscal de Moquegua, toda vez que se estaría incumpliendo lo dispuesto por su Reglamento, respecto del perfil profesional del Coordinador a cargo, dado que este sería un profesional psicólogo, cuando debía ser abogado. El denunciante manifiesta la existencia de presuntas irregularidades en la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos del Distrito Fiscal de Moquegua, toda vez que se estaría incumpliendo lo dispuesto por su Reglamento, respecto del perfil profesional del Coordinador a cargo, dado que este sería un profesional psicólogo, cuando debía ser abogado. |
2520210040952-173762-70014.0-1.0 | Atendido mediante HEV.FUR.2022.0032497.CGR (Instancia 19576) Atendido mediante HEV.FUR.2022.0032497.CGR (Instancia 19576) | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Atendido mediante HEV.FUR.2022.0032497.CGR (Instancia 19576) Atendido mediante HEV.FUR.2022.0032497.CGR (Instancia 19576) |
2520210040956-167703-66703.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Julcán toda vez que el titular de la entidad estaría cometiendo omisión de funciones al no solicitar se ejecute una sentencia de la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Mediante Formulario Web n.° WEB.2021.0014106 de 28 de octubre de 2021, registrado con expediente n.° 2520210040956 de 3 de noviembre de 2021, el denunciante pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Julcán toda vez que el titular de la entidad estaría cometiendo omisión de funciones al no solicitar se ejecute una sentencia de la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Es de indicar que, si bien el denunciante señala que adjunta copia de la mencionada sentencia, así como de su documento de 14 de julio de 2012 presentado ante la entidad; sin embargo, de la revisión de la documentación remitida solo se advierte este último, donde se señala lo siguiente: Asunto: Hace llegar informe de proceso judicial sobre recuperación de lote de terreno de propiedad municipal. Referencia: Expediente n.° 88-2014-CI sobre nulidad de minutas de cesión de derechos de propiedad y del acto jurídico. () hacerle llegar el siguiente INFORME FINAL y solicitarles que ponga al servicio del pueblo a su equipo de asesores para los efectos de solicitar se ejecute la SENTENCIA DEBIDAMENTE CONSENTIDA y recaída en el indicado proceso legal de la referencia, el mismo que queda bajo su absoluta y completa responsabilidad personal e institucional. La Municipalidad Provincial de Julcán en sesión de Concejo de fecha 15 de febrero de 1992, acordó por unanimidad ceder un terreno de su propiedad adjunto a la Comisaría de la PNP de Julcán donde se había construido una gruta () lote de terreno que tenía inicialmente los siguientes linderos y medidas perimétricas: 1.50 ml de frontera por 2.83 ml de fondo en favor de doña JUANA ARENAS MERCADO () materializándose este acuerdo mediante la celebración y suscripción de un CONVENIO de fecha 13 de abril de 1992 y que fuera celebrado entre el Alcalde de ese entonces () el Inspector de Obras y la indicada Juana Arenas Mercado. Con fecha 26 de junio de 1995, la Municipalidad Provincial de Julcán en Sesión Extraordinaria de Consejo acordó DONAR EN CESIÓN DE USO el terreno ubicado entre las intersecciones de la Av. Luis de la Puente Uceda y la calle La Cultura frente a la Plaza de Armas en una extensión superficial de 1,200 m2 donde se edificaría el local de la PNP y de Sub Prefectura de Julcán, materializando dicha donación por acuerdo n.° 003-95-MPJ con fecha 27 de junio de 1995 firmado por don Gillermo Narciso Carranza en favor del Ministerio del Interior, siendo aceptada dicha donación por Resolución Ministerial n.° 0929-95-IN/01050300000 de fecha 1° de agosto de 1995 suscrito por el Gral. De División Juan Briones Dávila. Con fecha 23 de agosto de 1996, quien fuera alcalde en aquella época don Fidel Valverde Cedano, mediante la expedición de una Resolución de Alcaldía n.° 049-96-MPJ, reconoce la condición de Adjudicataria del referido lote de terreno a doña Juana Arenas Mercado. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Julcán toda vez que el titular de la entidad estaría cometiendo omisión de funciones al no solicitar se ejecute una sentencia de la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Mediante Formulario Web n.° WEB.2021.0014106 de 28 de octubre de 2021, registrado con expediente n.° 2520210040956 de 3 de noviembre de 2021, el denunciante pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Julcán toda vez que el titular de la entidad estaría cometiendo omisión de funciones al no solicitar se ejecute una sentencia de la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Es de indicar que, si bien el denunciante señala que adjunta copia de la mencionada sentencia, así como de su documento de 14 de julio de 2012 presentado ante la entidad; sin embargo, de la revisión de la documentación remitida solo se advierte este último, donde se señala lo siguiente: Asunto: Hace llegar informe de proceso judicial sobre recuperación de lote de terreno de propiedad municipal. Referencia: Expediente n.° 88-2014-CI sobre nulidad de minutas de cesión de derechos de propiedad y del acto jurídico. () hacerle llegar el siguiente INFORME FINAL y solicitarles que ponga al servicio del pueblo a su equipo de asesores para los efectos de solicitar se ejecute la SENTENCIA DEBIDAMENTE CONSENTIDA y recaída en el indicado proceso legal de la referencia, el mismo que queda bajo su absoluta y completa responsabilidad personal e institucional. La Municipalidad Provincial de Julcán en sesión de Concejo de fecha 15 de febrero de 1992, acordó por unanimidad ceder un terreno de su propiedad adjunto a la Comisaría de la PNP de Julcán donde se había construido una gruta () lote de terreno que tenía inicialmente los siguientes linderos y medidas perimétricas: 1.50 ml de frontera por 2.83 ml de fondo en favor de doña JUANA ARENAS MERCADO () materializándose este acuerdo mediante la celebración y suscripción de un CONVENIO de fecha 13 de abril de 1992 y que fuera celebrado entre el Alcalde de ese entonces () el Inspector de Obras y la indicada Juana Arenas Mercado. Con fecha 26 de junio de 1995, la Municipalidad Provincial de Julcán en Sesión Extraordinaria de Consejo acordó DONAR EN CESIÓN DE USO el terreno ubicado entre las intersecciones de la Av. Luis de la Puente Uceda y la calle La Cultura frente a la Plaza de Armas en una extensión superficial de 1,200 m2 donde se edificaría el local de la PNP y de Sub Prefectura de Julcán, materializando dicha donación por acuerdo n.° 003-95-MPJ con fecha 27 de junio de 1995 firmado por don Gillermo Narciso Carranza en favor del Ministerio del Interior, siendo aceptada dicha donación por Resolución Ministerial n.° 0929-95-IN/01050300000 de fecha 1° de agosto de 1995 suscrito por el Gral. De División Juan Briones Dávila. Con fecha 23 de agosto de 1996, quien fuera alcalde en aquella época don Fidel Valverde Cedano, mediante la expedición de una Resolución de Alcaldía n.° 049-96-MPJ, reconoce la condición de Adjudicataria del referido lote de terreno a doña Juana Arenas Mercado. |
2520210040957-165779-65876.0-1.0 | Falta de respuesta de la Municipalidad del Centro Poblado Menor Boca del Río a la Asociación de Comerciantes de Locales Exteriores del Mercado de la Boca del Río -ASCOLEM. La Asociación de Comerciantes de Locales Exteriores del Mercado de la Boca del Río -ASCOLEM , no habría recibido respuesta por parte de la Municipalidad del Centro Poblado Menor Boca del Río, respecto de una solicitud de autorización de permisos de uso de la vía pública (usos y costumbres), para las empresas integrantes de la referida asociación en sus respectivos locales comerciales. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Falta de respuesta de la Municipalidad del Centro Poblado Menor Boca del Río a la Asociación de Comerciantes de Locales Exteriores del Mercado de la Boca del Río -ASCOLEM. La Asociación de Comerciantes de Locales Exteriores del Mercado de la Boca del Río -ASCOLEM , no habría recibido respuesta por parte de la Municipalidad del Centro Poblado Menor Boca del Río, respecto de una solicitud de autorización de permisos de uso de la vía pública (usos y costumbres), para las empresas integrantes de la referida asociación en sus respectivos locales comerciales. |
2520210040958-162518-64268.0-1.0 | Presuntas irregularidades por parte de la empresa ejecutora de la obra Villa Peru Canadá , referidas a incumplimiento de pagos y condiciones laborales, distrito de Veintiséis de Octubre. Mediante denuncia anónima, esta Entidad Fiscalizadora Superior tomo conocimiento de presuntas irregularidades por parte de la empresa ejecutora de la obra Villa Peru Canadá distrito de Veintiséis de Octubre, referidas a incumplimiento de pagos y condiciones laborales. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades por parte de la empresa ejecutora de la obra Villa Peru Canadá , referidas a incumplimiento de pagos y condiciones laborales, distrito de Veintiséis de Octubre. Mediante denuncia anónima, esta Entidad Fiscalizadora Superior tomo conocimiento de presuntas irregularidades por parte de la empresa ejecutora de la obra Villa Peru Canadá distrito de Veintiséis de Octubre, referidas a incumplimiento de pagos y condiciones laborales. |
2520210040962-164580-65283.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Castilla, referidas a que la abogada Rocío del Socorro Navarrete Rivera, Secretaría Técnica de los PAD, vendría percibiendo pagos no acordes a su contrato de trabajo por montos de S/ 6 062.16. Mediante denuncia web anónima de 29 de octubre de 2021, se denuncia que la abogada Rocío del Socorro Navarrete Rivera, Secretaría Técnica de los PAD de la Entidad, vendría percibiendo pagos no acordes a su contrato de trabajo por montos de S/ 6 062.16 | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Castilla, referidas a que la abogada Rocío del Socorro Navarrete Rivera, Secretaría Técnica de los PAD, vendría percibiendo pagos no acordes a su contrato de trabajo por montos de S/ 6 062.16. Mediante denuncia web anónima de 29 de octubre de 2021, se denuncia que la abogada Rocío del Socorro Navarrete Rivera, Secretaría Técnica de los PAD de la Entidad, vendría percibiendo pagos no acordes a su contrato de trabajo por montos de S/ 6 062.16 |
2520210040964-166292-66024.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Castilla, referidas a que la abogada Rocío del Socorro Navarrete Rivera, Secretaría Técnica de los PAD, vendría percibiendo pagos no acordes a su contrato de trabajo por montos de S/ 6 062,16. Mediante denuncia anónima realizada con Formulario web n° LG.2021.9010995 de 28 de octubre de 2021 registrada con expediente N° 2520210040964 de 29 de octubre de 2021, se denuncia que la abogada Rocío del Socorro Navarrete Rivera, Secretaría Técnica de los PAD de la Entidad, vendría percibiendo pagos no acordes a su contrato de trabajo por montos de S/ 6 062,16. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Castilla, referidas a que la abogada Rocío del Socorro Navarrete Rivera, Secretaría Técnica de los PAD, vendría percibiendo pagos no acordes a su contrato de trabajo por montos de S/ 6 062,16. Mediante denuncia anónima realizada con Formulario web n° LG.2021.9010995 de 28 de octubre de 2021 registrada con expediente N° 2520210040964 de 29 de octubre de 2021, se denuncia que la abogada Rocío del Socorro Navarrete Rivera, Secretaría Técnica de los PAD de la Entidad, vendría percibiendo pagos no acordes a su contrato de trabajo por montos de S/ 6 062,16. |
2520210040966-162972-64489.0-1.0 | Presuntas irregularidades cometidas por la Subgerente en Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad Distrital de Pacocha, quien no tendría el perfil requerido en el MOF, asi como no habría ingresado por un proceso de selección. El denunciante manifiesta la existencia de presuntas irregularidades cometidas por la Subgerente en Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad Distrital de Pacocha, quien no tendría el perfil requerido en el MOF, asi como no habría ingresado por un proceso de selección. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por la Subgerente en Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad Distrital de Pacocha, quien no tendría el perfil requerido en el MOF, asi como no habría ingresado por un proceso de selección. El denunciante manifiesta la existencia de presuntas irregularidades cometidas por la Subgerente en Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad Distrital de Pacocha, quien no tendría el perfil requerido en el MOF, asi como no habría ingresado por un proceso de selección. |
2520210040967-165060-65518.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección AS-SM-24-2021-MPM-1 convocado por la Municipalidad Provincial de Moyobamba, relacionadas a la presentación de contratos con indicios de simulación Mediante expediente n.° 2520210040967 del 2 de noviembre del 2021, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregularidades en el procedimiento de selección AS-SM-24-2021-MPM-1 convocado por la Municipalidad Provincial de Moyobamba, relacionadas a la presentación de contratos con indicios de simulación de parte del postor Construcciones Amazonas E.I.R.L. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el procedimiento de selección AS-SM-24-2021-MPM-1 convocado por la Municipalidad Provincial de Moyobamba, relacionadas a la presentación de contratos con indicios de simulación Mediante expediente n.° 2520210040967 del 2 de noviembre del 2021, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregularidades en el procedimiento de selección AS-SM-24-2021-MPM-1 convocado por la Municipalidad Provincial de Moyobamba, relacionadas a la presentación de contratos con indicios de simulación de parte del postor Construcciones Amazonas E.I.R.L. |
2520210040969-164176-65060.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local Zarumilla - UGEL Zarumilla, en relación al pago de planillas y bonos del personal de confianza. Planillas doradas a los funcionarios o servidores de confianza de dicha entidad; en las cuales se giran bonos y reconocimientos por tramos que no corresponden; a su vez no tiene la documentación correspondiente. no existe normativa ni directiva que regule dicho pago de acuerdo al presupuesto público y a su escala remunerativa. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local Zarumilla - UGEL Zarumilla, en relación al pago de planillas y bonos del personal de confianza. Planillas doradas a los funcionarios o servidores de confianza de dicha entidad; en las cuales se giran bonos y reconocimientos por tramos que no corresponden; a su vez no tiene la documentación correspondiente. no existe normativa ni directiva que regule dicho pago de acuerdo al presupuesto público y a su escala remunerativa. |
2520210040971-164547-65265.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo , en relación al concurso público de prácticas profesionales Nº 001-2021-GR CUSCO; toda vez, que habrían ingresado personas sin haber participado en el citado proceso. El denunciante (anónimo), señala presuntas irregularidades en la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, relacionado al Concurso Público de Prácticas Profesionales Nº 001-2021-GR CUSCO; por cuanto, habrían sido favorecidos las siguientes personas: Roberto Ramírez Dueñas, Roy Villano Gamboa, Patricia Umeres Jiménez y Kevin Chuquisaca Loayza. Asimismo, señala que el Sr. Mario Gonzales Salas, jefe de Recursos Humanos, con el aval de la Administradora y el Gerente Regional, habrían permitido el ingreso de practicantes a la Institución, sin que hayan participado en el concurso público, siendo las siguientes personas: Darcy Cutipa Ocampo, Gabriela Miranda Sequeiros, Melisa Huarcaya Núñez, Daniela Ramos Durand, Lilian Ruth Vera Bocangel, Rosa María Quispe Araujo, Fiorella Colque Lavilla, Naida Justiniani Acostupa y Arlet Leiva Incaroca. Finalmente, señala que el ingreso de las personas citadas precedentemente, se podría corroborar en el control diario que realiza la enfermera de GERCETUR. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo , en relación al concurso público de prácticas profesionales Nº 001-2021-GR CUSCO; toda vez, que habrían ingresado personas sin haber participado en el citado proceso. El denunciante (anónimo), señala presuntas irregularidades en la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, relacionado al Concurso Público de Prácticas Profesionales Nº 001-2021-GR CUSCO; por cuanto, habrían sido favorecidos las siguientes personas: Roberto Ramírez Dueñas, Roy Villano Gamboa, Patricia Umeres Jiménez y Kevin Chuquisaca Loayza. Asimismo, señala que el Sr. Mario Gonzales Salas, jefe de Recursos Humanos, con el aval de la Administradora y el Gerente Regional, habrían permitido el ingreso de practicantes a la Institución, sin que hayan participado en el concurso público, siendo las siguientes personas: Darcy Cutipa Ocampo, Gabriela Miranda Sequeiros, Melisa Huarcaya Núñez, Daniela Ramos Durand, Lilian Ruth Vera Bocangel, Rosa María Quispe Araujo, Fiorella Colque Lavilla, Naida Justiniani Acostupa y Arlet Leiva Incaroca. Finalmente, señala que el ingreso de las personas citadas precedentemente, se podría corroborar en el control diario que realiza la enfermera de GERCETUR. |
2520210040994-163162-64598.0-1.0 | Presuntas irregularidades cometidas por la Municipalidad distrital de San Miguel de Cauri, respecto al incumplimiento de pagos a un subcontratista. Mediante Expediente n.° 2520210040994 de 14 de octubre de 2021, se hace de conocimiento de la Contraloría General de la República, presuntas irregularidades, respecto al incumplimiento y acto doloso por parte de la Municipalidad distrital de San Miguel de Cauri, provincia de Lauricocha, donde supuestamente, dicha entidad, paralizó la obra en ejecución, "Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Centro de Salud Cauri", resolvió el contrato con el Consorcio que venía ejecutando la obra y a su vez ejecutó la carta fianza respectiva; pero, no cumplió su compromiso de cancelar las deudas con los subcontratistas. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por la Municipalidad distrital de San Miguel de Cauri, respecto al incumplimiento de pagos a un subcontratista. Mediante Expediente n.° 2520210040994 de 14 de octubre de 2021, se hace de conocimiento de la Contraloría General de la República, presuntas irregularidades, respecto al incumplimiento y acto doloso por parte de la Municipalidad distrital de San Miguel de Cauri, provincia de Lauricocha, donde supuestamente, dicha entidad, paralizó la obra en ejecución, "Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Centro de Salud Cauri", resolvió el contrato con el Consorcio que venía ejecutando la obra y a su vez ejecutó la carta fianza respectiva; pero, no cumplió su compromiso de cancelar las deudas con los subcontratistas. |
2520210040996-166853-66380.0-1.0 | Presuntamente, en la Municipalidad Distrital de Coviriali, se habría pagado al titular de la Entidad por concepto de gratificación, pese a que solamente le correspondía aguinaldo, tal como lo establecen las normas presupuestales vigentes del sector público. Mediante Formulario Web N° IB.2021.4552123 de 14 de octubre de 2021, se puso en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares acontecidos en la Municipalidad Distrital de Coviriali, señalando lo siguiente: "(...) SE PAGO AGUINALDO AL ALCALDE UN SUELDO COMPLETO EN EL AÑO 2020 Y 2021, CONTRAVINIENDO LA NORMATIVA (...)." | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntamente, en la Municipalidad Distrital de Coviriali, se habría pagado al titular de la Entidad por concepto de gratificación, pese a que solamente le correspondía aguinaldo, tal como lo establecen las normas presupuestales vigentes del sector público. Mediante Formulario Web N° IB.2021.4552123 de 14 de octubre de 2021, se puso en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares acontecidos en la Municipalidad Distrital de Coviriali, señalando lo siguiente: "(...) SE PAGO AGUINALDO AL ALCALDE UN SUELDO COMPLETO EN EL AÑO 2020 Y 2021, CONTRAVINIENDO LA NORMATIVA (...)." |
2520210040997-162380-64192.0-1.0 | Presuntas irregularidades cometidas en la I.E.P Trilce: Fe y Esperanza, por no cumplir con la entrega de certificado de estudios. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web N° VP.2021.6666509 (expediente N° 2520210040997), de 14 de octubre de 2021, un ciudadano denunció de manera anónima, ante esta Entidad Fiscalizadora Superior, que el colegio I.E.P Trilce: Fe y Esperanza del distrito de Pariñas, provincia de Talara, no estaría cumpliendo con entregarle su certificado de estudios, desde el año 2013, ocasionando que otro colegio no le pueda entregar el certificado de estudios a fin del presente año. Cabe precisar que no se adjuntó documentación de sustento. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas en la I.E.P Trilce: Fe y Esperanza, por no cumplir con la entrega de certificado de estudios. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web N° VP.2021.6666509 (expediente N° 2520210040997), de 14 de octubre de 2021, un ciudadano denunció de manera anónima, ante esta Entidad Fiscalizadora Superior, que el colegio I.E.P Trilce: Fe y Esperanza del distrito de Pariñas, provincia de Talara, no estaría cumpliendo con entregarle su certificado de estudios, desde el año 2013, ocasionando que otro colegio no le pueda entregar el certificado de estudios a fin del presente año. Cabe precisar que no se adjuntó documentación de sustento. |
2520210040999-162169-64065.0-1.0 | Presuntas irregularidades de Adquisición de mascarillas que estarían sobrevaloradas, por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local Datem del Marañón San Lorenzo -.UGEL Marañón. Mediante formulario WEB N° VI.2021.4658915 de 03 de noviembre de 2021, se indica supuestas irregularidades cometidas en la Unidad de Gestión Educativa Local Datem del Marañón San Lorenzo -.UGEL Marañón, por la adquisición de mascarillas que estarían sobrevaloradas. Esta situación estaría contraviniendo lo establecido en el artículo 2° de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado. Estas acciones ocasionarían que la entidad no haya realizado una adecuada selección. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades de Adquisición de mascarillas que estarían sobrevaloradas, por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local Datem del Marañón San Lorenzo -.UGEL Marañón. Mediante formulario WEB N° VI.2021.4658915 de 03 de noviembre de 2021, se indica supuestas irregularidades cometidas en la Unidad de Gestión Educativa Local Datem del Marañón San Lorenzo -.UGEL Marañón, por la adquisición de mascarillas que estarían sobrevaloradas. Esta situación estaría contraviniendo lo establecido en el artículo 2° de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado. Estas acciones ocasionarían que la entidad no haya realizado una adecuada selección. |
2520210041000-162416-64217.0-1.0 | Denuncia sobre el proceso de convocatoria CAS efectuada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones-OSIPTEL, en la que se indica presunta incongruencia en cuanto a los requisitos exigidos y la remuneración ofertada entre dos procesos distintos. A través del Formulario de Denuncia Vía Web, se recoge la denuncia sobre presuntas irregularidades en Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones-OSIPTEL, donde se señal que habría una incongruencia en cuanto a los requisitos exigidos y la remuneración entre dos procesos de convocatoria CAS. En la denuncia señala que para el proceso de convocatoria CAS 043-2021, se exige una experiencia de 3 años y para el proceso de CAS 043-2021, se exige una experiencia de 6 años; sin embargo, la remuneración ofertada para ambos procesos seria de S/ 7000.00. Esta incongruencia entre los requisitos exigidos y la remuneración ofertada, sería un caso a típico, según se estipula en la denuncia. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Denuncia sobre el proceso de convocatoria CAS efectuada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones-OSIPTEL, en la que se indica presunta incongruencia en cuanto a los requisitos exigidos y la remuneración ofertada entre dos procesos distintos. A través del Formulario de Denuncia Vía Web, se recoge la denuncia sobre presuntas irregularidades en Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones-OSIPTEL, donde se señal que habría una incongruencia en cuanto a los requisitos exigidos y la remuneración entre dos procesos de convocatoria CAS. En la denuncia señala que para el proceso de convocatoria CAS 043-2021, se exige una experiencia de 3 años y para el proceso de CAS 043-2021, se exige una experiencia de 6 años; sin embargo, la remuneración ofertada para ambos procesos seria de S/ 7000.00. Esta incongruencia entre los requisitos exigidos y la remuneración ofertada, sería un caso a típico, según se estipula en la denuncia. |
2520210041001-162907-64447.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Universidad Nacional de Piura (UNP), referidas al proceso de selección de la LP-SM-4-2021-UNP-1: CREACIÓN DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web N° GE.2021.4309665 (expediente N° 2520210041001), de 14 de octubre de 2021, un ciudadano denunció ante esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en el proceso de selección de la LP-SM-4-2021-UNP-1: CREACIÓN DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA. En consecuencia, el recurrente solicita que se interponga acciones con informe de resultados del análisis de los documentos que sustentan el proceso de referencia y todas las irregularidades cometidas en el mismo, de tal manera de evitar el consentimiento de la buena pro y se sigan cometiendo irregularidades. No se adjuntan documentos de sustento. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Universidad Nacional de Piura (UNP), referidas al proceso de selección de la LP-SM-4-2021-UNP-1: CREACIÓN DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web N° GE.2021.4309665 (expediente N° 2520210041001), de 14 de octubre de 2021, un ciudadano denunció ante esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en el proceso de selección de la LP-SM-4-2021-UNP-1: CREACIÓN DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA. En consecuencia, el recurrente solicita que se interponga acciones con informe de resultados del análisis de los documentos que sustentan el proceso de referencia y todas las irregularidades cometidas en el mismo, de tal manera de evitar el consentimiento de la buena pro y se sigan cometiendo irregularidades. No se adjuntan documentos de sustento. |
2520210041005-162584-64291.0-1.0 | PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO POR VENTA DE TERRENOS DE FORMA ILEGAL Y SOBREVALORACIÓN DE PROPIEDAD. Mediante denuncia anónima de formulario web N° GQ.2021.3236895 de 03 de noviembre de 2021, el ciudadano manifiesta lo siguiente: "El alcalde Estay García Castillo está vendiendo terrenos de forma ilegal conjuntamente con su amante la Sra. Naika Mermao Núñez en la zona el sol del tablazo en Huanchaco, así mismo redireccionó la construcción de una pista frente al restaurante el aguaje campestre en huanchaco propiedad de Naika Mermao Núñez su amante para sobrevalorar su propiedad, así mismo en el sol del tablazo está apresurando la instalación de agua y desagüe para beneficio propio y de la Sra Naika Mermao y toda su red de venta ilegal de terrenos, investigar". | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO POR VENTA DE TERRENOS DE FORMA ILEGAL Y SOBREVALORACIÓN DE PROPIEDAD. Mediante denuncia anónima de formulario web N° GQ.2021.3236895 de 03 de noviembre de 2021, el ciudadano manifiesta lo siguiente: "El alcalde Estay García Castillo está vendiendo terrenos de forma ilegal conjuntamente con su amante la Sra. Naika Mermao Núñez en la zona el sol del tablazo en Huanchaco, así mismo redireccionó la construcción de una pista frente al restaurante el aguaje campestre en huanchaco propiedad de Naika Mermao Núñez su amante para sobrevalorar su propiedad, así mismo en el sol del tablazo está apresurando la instalación de agua y desagüe para beneficio propio y de la Sra Naika Mermao y toda su red de venta ilegal de terrenos, investigar". |
2520210041011-165286-65634.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la recepción de obra de la Licitación Pública N° 002-2019-ITP Ejecución de la Obra: "SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA Y LA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CASTAÑA, CACAO Y COPOAZU, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS". El denunciante manifiesta que mediante carta N° 14-2021/CM de fecha 06 de marzo de 2021 el Consorcio Monterrico solicitó al ITP la recepción de obra de la Licitación Pública N° 002-2019-ITP Ejecución de la Obra: "SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA Y LA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CASTAÑA, CACAO Y COPOAZU, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADIRE DE DIOS", la misma que fue ejecutada al 100%, pero que sin embargo hasta la fecha no es atendida. Asimismo, señala que la supervisión viene alcanzando información falsa haciendo afirmaciones con documentos enviados al ITP, como en ciertas fechas no se presentó ningún personal del contratista, que los profesionales del contratista no cumplieron su participación en el proyecto, entre otros. También indica que el ITP ha realizado intervenciones en la obra al margen del expediente técnico, a pesar de que fue advertido al inicio de la ejecución del contrato el año 2019. Por último, manifiesta que la entidad le habría aplicado una serie de penalidades que no corresponden y al margen de la ley, por lo que interpuso recurso de reconsideración con Carta Notarial N° 011-2021/CM de fecha 01 de marzo de 2021, y que también se solicitó a la entidad una conciliación conforme a ley. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la recepción de obra de la Licitación Pública N° 002-2019-ITP Ejecución de la Obra: "SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA Y LA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CASTAÑA, CACAO Y COPOAZU, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS". El denunciante manifiesta que mediante carta N° 14-2021/CM de fecha 06 de marzo de 2021 el Consorcio Monterrico solicitó al ITP la recepción de obra de la Licitación Pública N° 002-2019-ITP Ejecución de la Obra: "SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA Y LA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CASTAÑA, CACAO Y COPOAZU, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADIRE DE DIOS", la misma que fue ejecutada al 100%, pero que sin embargo hasta la fecha no es atendida. Asimismo, señala que la supervisión viene alcanzando información falsa haciendo afirmaciones con documentos enviados al ITP, como en ciertas fechas no se presentó ningún personal del contratista, que los profesionales del contratista no cumplieron su participación en el proyecto, entre otros. También indica que el ITP ha realizado intervenciones en la obra al margen del expediente técnico, a pesar de que fue advertido al inicio de la ejecución del contrato el año 2019. Por último, manifiesta que la entidad le habría aplicado una serie de penalidades que no corresponden y al margen de la ley, por lo que interpuso recurso de reconsideración con Carta Notarial N° 011-2021/CM de fecha 01 de marzo de 2021, y que también se solicitó a la entidad una conciliación conforme a ley. |
2520210041012-162442-64224.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Ministerio de Salud, toda vez que, en la página web habilitada para el registro de participantes de convocatorias CAS se presentan errores masivos el 15 de octubre de 2021, único día de postulación. El denunciante manifiesta (Exp 2520210041012) que, en la página web del Ministerio de Salud habilitada para el registro de convocatorias CAS: https://sia.minsa.gob.pe/usuario/crearnuevacuentaconvocatoria se presentan errores masivos en el registro de nuevos postulantes (15/10/2021) en el único día de postulación, respecto a los botones del sistema de selección de tipo de documento y país de residencia presentan errores, y no despliegan opciones, por lo que el sistema recurrentemente muestra error, imposibilitando la postulación de los candidatos. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Ministerio de Salud, toda vez que, en la página web habilitada para el registro de participantes de convocatorias CAS se presentan errores masivos el 15 de octubre de 2021, único día de postulación. El denunciante manifiesta (Exp 2520210041012) que, en la página web del Ministerio de Salud habilitada para el registro de convocatorias CAS: https://sia.minsa.gob.pe/usuario/crearnuevacuentaconvocatoria se presentan errores masivos en el registro de nuevos postulantes (15/10/2021) en el único día de postulación, respecto a los botones del sistema de selección de tipo de documento y país de residencia presentan errores, y no despliegan opciones, por lo que el sistema recurrentemente muestra error, imposibilitando la postulación de los candidatos. |
2520210041014-162171-64076.0-1.0 | Presunto incumplimiento de pago de vacaciones truncas e interés legales de trabajadores CAS en la Municipalidad Distrital de Coyllurqui. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web n.º NS.2021.0719550, ingresado con expediente n.º 2520210041014 de 4 de noviembre de 2021, esta Entidad Fiscalizadora Superior, tomó conocimiento sobre presunto incumplimiento de pago de vacaciones truncas e interés legales de trabajadores CAS en la Municipalidad Distrital de Coyllurqui. El recurrente manifiesta que los ex trabajadores de la Entidad, habrían solicitado el pago de vacaciones truncas e intereses legales; sin embargo, a la fecha la Municipalidad no habría cumplido con abonar dicho derecho, habiendo trascurrido los plazos establecidos en la normativa. Como parte de la denuncia, hace mención de los funcionarios participantes en el incumplimiento del pago de derechos laborales. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento de pago de vacaciones truncas e interés legales de trabajadores CAS en la Municipalidad Distrital de Coyllurqui. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web n.º NS.2021.0719550, ingresado con expediente n.º 2520210041014 de 4 de noviembre de 2021, esta Entidad Fiscalizadora Superior, tomó conocimiento sobre presunto incumplimiento de pago de vacaciones truncas e interés legales de trabajadores CAS en la Municipalidad Distrital de Coyllurqui. El recurrente manifiesta que los ex trabajadores de la Entidad, habrían solicitado el pago de vacaciones truncas e intereses legales; sin embargo, a la fecha la Municipalidad no habría cumplido con abonar dicho derecho, habiendo trascurrido los plazos establecidos en la normativa. Como parte de la denuncia, hace mención de los funcionarios participantes en el incumplimiento del pago de derechos laborales. |
2520210041016-166805-66355.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Canchis; dado que, la entidad no efectúa el pago al contratista, a razón del contrato n.° 021-2020-MPC/SGL-SG de 8 de septiembre de 2020, para el ¿Servicio de elaboración de plan de trabajo, mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal: Emp CU-1432 (Sicuani) ¿ Botadero)¿ El denunciante manifiesta que la Municipalidad Provincial de Canchis no efectúa el pago al Consorcio Montana, en merito al contrato n.° 021-2020-MPC/SGL-SG de 8 de septiembre de 2020, para el ¿Servicio de elaboración de plan de trabajo, mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal: Emp CU-1432 (Sicuani) ¿ Botadero)¿. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de Canchis; dado que, la entidad no efectúa el pago al contratista, a razón del contrato n.° 021-2020-MPC/SGL-SG de 8 de septiembre de 2020, para el ¿Servicio de elaboración de plan de trabajo, mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal: Emp CU-1432 (Sicuani) ¿ Botadero)¿ El denunciante manifiesta que la Municipalidad Provincial de Canchis no efectúa el pago al Consorcio Montana, en merito al contrato n.° 021-2020-MPC/SGL-SG de 8 de septiembre de 2020, para el ¿Servicio de elaboración de plan de trabajo, mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal: Emp CU-1432 (Sicuani) ¿ Botadero)¿. |
2520210041021-166469-66149.0-1.0 | Presuntas Irregularidades en el Ministerio de Cultura, toda vez que, el señor Jose Carlos Alber Estrella Maldonado no cumpliría con los requisitos establecidos para el concurso CAS Nº 211-2021-MC. A través de Formulario de Denuncia Vía Web N° QV.2021.0679422 anónimo y registrado en trámite documentario de la Contraloría General de la Republica con expediente 2520210041021 de 03 de noviembre de 2021, la Subgerencia de Evaluación de Denuncias ha tomado conocimiento sobre presuntas Irregularidades en el Ministerio de Cultura, toda vez que, en el concurso CAS Nº 211-2021-MC el sr Estrella Maldonado Jose Carlos Alber, no cumpliría con los requisitos de capacitación de 12 horas en SIGRID y la experiencia especifica no estaría asociada a la función y/o materia del puesto convocado. El denunciante manifestó lo siguiente: "Evaluación curricular irregular en proceso CAS N°211-2021, el sr ESTRELLA MALDONADO JOSE CARLOS ALBER no cumplió con los requisitos mínimos, la constancia del curso SIGRID no indica el número de horas solicitado, la experiencia especifica no está asociada a la función y/o materia del puesto convocado, no declaro al menos una función que se encuentre relacionada a las funciones a realizar del puesto convocado, todo ello establecido en las bases de la etapa de evaluación curricular documentada". Es así que la denuncia anónima consta de los siguientes documentos: - Formulario de Denuncia Vía Web N° QV.2021.0679422 de 14 de octubre de 2021 y anexos, en 24 páginas. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas Irregularidades en el Ministerio de Cultura, toda vez que, el señor Jose Carlos Alber Estrella Maldonado no cumpliría con los requisitos establecidos para el concurso CAS Nº 211-2021-MC. A través de Formulario de Denuncia Vía Web N° QV.2021.0679422 anónimo y registrado en trámite documentario de la Contraloría General de la Republica con expediente 2520210041021 de 03 de noviembre de 2021, la Subgerencia de Evaluación de Denuncias ha tomado conocimiento sobre presuntas Irregularidades en el Ministerio de Cultura, toda vez que, en el concurso CAS Nº 211-2021-MC el sr Estrella Maldonado Jose Carlos Alber, no cumpliría con los requisitos de capacitación de 12 horas en SIGRID y la experiencia especifica no estaría asociada a la función y/o materia del puesto convocado. El denunciante manifestó lo siguiente: "Evaluación curricular irregular en proceso CAS N°211-2021, el sr ESTRELLA MALDONADO JOSE CARLOS ALBER no cumplió con los requisitos mínimos, la constancia del curso SIGRID no indica el número de horas solicitado, la experiencia especifica no está asociada a la función y/o materia del puesto convocado, no declaro al menos una función que se encuentre relacionada a las funciones a realizar del puesto convocado, todo ello establecido en las bases de la etapa de evaluación curricular documentada". Es así que la denuncia anónima consta de los siguientes documentos: - Formulario de Denuncia Vía Web N° QV.2021.0679422 de 14 de octubre de 2021 y anexos, en 24 páginas. |
2520210041025-162049-64010.0-1.0 | Presuntos actos de nepotismo en la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, toda vez que estaría laborando en dicha entidad, familiar del regidor Américo Maruri Meza Mediante Formulario de Denuncia Via Web n.º TJ.2021.7062204, ingresado con expediente n.º 2520210041025 de 3 de noviembre de 2021, esta Entidad Fiscalizadora Superior, tomó conocimiento sobre presuntos actos de nepotismo en la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, toda vez que estaría laborando en dicha entidad, familiar del regidor Américo Maruri Meza. Al respecto, el recurrente manifiesta que, la jefa de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI, seria prima del primer regidor Américo Maruri Meza, quien habría ingresado a trabajar desde inicios de la actual gestión municipal, y a la fecha vendría trabajando bajo la modalidad de contrato administrativo de servicios CAS. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos actos de nepotismo en la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, toda vez que estaría laborando en dicha entidad, familiar del regidor Américo Maruri Meza Mediante Formulario de Denuncia Via Web n.º TJ.2021.7062204, ingresado con expediente n.º 2520210041025 de 3 de noviembre de 2021, esta Entidad Fiscalizadora Superior, tomó conocimiento sobre presuntos actos de nepotismo en la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, toda vez que estaría laborando en dicha entidad, familiar del regidor Américo Maruri Meza. Al respecto, el recurrente manifiesta que, la jefa de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI, seria prima del primer regidor Américo Maruri Meza, quien habría ingresado a trabajar desde inicios de la actual gestión municipal, y a la fecha vendría trabajando bajo la modalidad de contrato administrativo de servicios CAS. |
2520210041027-163116-64574.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Villa Rica, el ex alcalde hizo desaparecer rendición de viáticos y órdenes de servicios de los años 2016 al 2018. EL EX ALCALDE JHONNY EDGAR AUCAPIÑA INGA, A HECHO DESAPARECER RENDION DE VIATICOS Y ORDENES DE SERVICIOS DELOS AÑOS 2016 AL 2018 POR UN MONTO DE 20000 SOLES, DELOS CUALES,LA CONTRALORIA DE HUANCAYO TIENE LA COPIA Y PESE A HABERSELES PEDIDO HACE 5 MESES NO NOSD RESPONDEN, LA QUEJA ES CONTRA LA CONTRALORIA DE HUANCAYO | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Villa Rica, el ex alcalde hizo desaparecer rendición de viáticos y órdenes de servicios de los años 2016 al 2018. EL EX ALCALDE JHONNY EDGAR AUCAPIÑA INGA, A HECHO DESAPARECER RENDION DE VIATICOS Y ORDENES DE SERVICIOS DELOS AÑOS 2016 AL 2018 POR UN MONTO DE 20000 SOLES, DELOS CUALES,LA CONTRALORIA DE HUANCAYO TIENE LA COPIA Y PESE A HABERSELES PEDIDO HACE 5 MESES NO NOSD RESPONDEN, LA QUEJA ES CONTRA LA CONTRALORIA DE HUANCAYO |
2520210041031-164012-64963.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el proyecto de inversión pública con código único: 2487746 "Creación del Servicio Recreativos, Cívicos y Culturales de la Plaza de Armas en el Centro Poblado de Pura, distrito de Marias, provincia de Dos de Mayo, departamento de Huánuco", ejecutada por la Municipalidad Distrital de Marias, relacionadas a la incorrecta ejecución de la obra. Mediante denuncia realizada por Formulario Web FH.2021.1140997 de 14 de octubre de 2021 y registrada con Expediente N° 2520210041031 de 03 de noviembre de 2021, el recurrente hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades cometidas en la ejecución del proyecto de inversión pública con código único: 2487746 "Creación del Servicio Recreativos, Cívicos y Culturales de la Plaza de Armas en el Centro Poblado de Pura, distrito de Marias, provincia de Dos de Mayo, departamento de Huánuco", relacionadas al incorrecto proceso constructivo de la obra y deficiente implementación de las medidas de bioseguridad ante el COVID-19. El denunciante manifiesta que, el proyecto de inversión pública con código único: 2487746 "Creación del Servicio Recreativos, Cívicos y Culturales de la Plaza de Armas en el Centro Poblado de Pura, distrito de Marias, provincia de Dos de Mayo, departamento de Huánuco", presenta las siguientes irregularidades: 1) La empresa contratista responsable de la ejecución pertenece al alcalde distrital; 2) No se están ejecutando técnicamente las actividades relacionadas a la obra y 3) En la obra no se están cumpliendo con los protocolos sanitarios de bioseguridad ante el COVID-19. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el proyecto de inversión pública con código único: 2487746 "Creación del Servicio Recreativos, Cívicos y Culturales de la Plaza de Armas en el Centro Poblado de Pura, distrito de Marias, provincia de Dos de Mayo, departamento de Huánuco", ejecutada por la Municipalidad Distrital de Marias, relacionadas a la incorrecta ejecución de la obra. Mediante denuncia realizada por Formulario Web FH.2021.1140997 de 14 de octubre de 2021 y registrada con Expediente N° 2520210041031 de 03 de noviembre de 2021, el recurrente hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades cometidas en la ejecución del proyecto de inversión pública con código único: 2487746 "Creación del Servicio Recreativos, Cívicos y Culturales de la Plaza de Armas en el Centro Poblado de Pura, distrito de Marias, provincia de Dos de Mayo, departamento de Huánuco", relacionadas al incorrecto proceso constructivo de la obra y deficiente implementación de las medidas de bioseguridad ante el COVID-19. El denunciante manifiesta que, el proyecto de inversión pública con código único: 2487746 "Creación del Servicio Recreativos, Cívicos y Culturales de la Plaza de Armas en el Centro Poblado de Pura, distrito de Marias, provincia de Dos de Mayo, departamento de Huánuco", presenta las siguientes irregularidades: 1) La empresa contratista responsable de la ejecución pertenece al alcalde distrital; 2) No se están ejecutando técnicamente las actividades relacionadas a la obra y 3) En la obra no se están cumpliendo con los protocolos sanitarios de bioseguridad ante el COVID-19. |
2520210041032-164287-65122.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Hospital de Espinar - Unidad Ejecutora Nº 408, en el proceso de nombramiento de Elena Montufar Soncco, dado que, se habría incumplido con el procedimiento establecido en el marco normativo. El denunciante (anónimo) señala, presuntas irregularidades en el Hospital de Espinar - Unidad Ejecutora Nº 408, por el nombramiento irregular de Elena Montufar Soncco personal administrativo en el año 2020; por cuanto, habrían incumplido con los procedimientos que indica en los lineamientos, además, dichos nombramientos se habrían realizado de manera reservada. Asimismo, refiere que habría sospechas en las copias de los contratos de trabajo, así como en los certificados. Finalmente indica que incumplirían con los lineamientos establecidos en el marco normativo, en relación al cómputo del tiempo de 3 años consecutivos o 4 años alternos; por cuanto, uno de los nombrados no habría tenido vínculo laboral con la Institución. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Hospital de Espinar - Unidad Ejecutora Nº 408, en el proceso de nombramiento de Elena Montufar Soncco, dado que, se habría incumplido con el procedimiento establecido en el marco normativo. El denunciante (anónimo) señala, presuntas irregularidades en el Hospital de Espinar - Unidad Ejecutora Nº 408, por el nombramiento irregular de Elena Montufar Soncco personal administrativo en el año 2020; por cuanto, habrían incumplido con los procedimientos que indica en los lineamientos, además, dichos nombramientos se habrían realizado de manera reservada. Asimismo, refiere que habría sospechas en las copias de los contratos de trabajo, así como en los certificados. Finalmente indica que incumplirían con los lineamientos establecidos en el marco normativo, en relación al cómputo del tiempo de 3 años consecutivos o 4 años alternos; por cuanto, uno de los nombrados no habría tenido vínculo laboral con la Institución. |
2520210041042-162350-64170.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Inclán, con relación a obras ejecutadas por administración directa e indirecta que, a la fecha no cuentan con liquidación técnico financiera o liquidación de contrato de obra respectivamente. Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Distrital de Inclán, con relación a que 44 obras ejecutadas entre 2008 y 2020 a la fecha no cuentan con liquidación técnico financiera o liquidación de contrato de obra respectivamente: Ver Tabla "Liquidación" de los anexos. El denunciante, indica que esta situación pondría en riesgo que las obras no sean transferidas a las entidades receptoras, no se efectúe su operación y mantenimiento y vulnerando el principio de transparencia en los estados financieros municipales. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Inclán, con relación a obras ejecutadas por administración directa e indirecta que, a la fecha no cuentan con liquidación técnico financiera o liquidación de contrato de obra respectivamente. Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Distrital de Inclán, con relación a que 44 obras ejecutadas entre 2008 y 2020 a la fecha no cuentan con liquidación técnico financiera o liquidación de contrato de obra respectivamente: Ver Tabla "Liquidación" de los anexos. El denunciante, indica que esta situación pondría en riesgo que las obras no sean transferidas a las entidades receptoras, no se efectúe su operación y mantenimiento y vulnerando el principio de transparencia en los estados financieros municipales. |
2520210041044-167716-67042.0-2.0 | Presuntas Irregularidades en la Municipalidad Distrital de Chavín toda vez que se habría contratado el servicio de elaboración de un expediente técnico de un proyecto, el mismo que habría sido elaborado en el año 2012 y por un valor mayor. Mediante formulario de denuncia vía web n.° YH.2021.0901956, se toma conocimiento de presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Chavín, toda vez que en el año 2021 se habría contratado el servicio de elaboración de expediente técnico del proyecto ¿Creación del puente carrozable en el sector Huancatinco, distrito de Chavín"; proyecto que habría sido elaborado en el año 2012 con la denominación ¿Construcción de puente carrozable en el sector Huancatinco del CC.PP San Florián-San Juan de Luyo y otros anexos del distrito de Chavín, provincia de Chincha-Ica". Aunado a ello, el recurrente precisa que en el año 2012 el servicio de elaboración de expediente del proyecto costó S/ 60 000,00; y en el año 2021, la municipalidad habría pagado el monto de S/ 343 467,68; adjuntando a su denuncia los contratos de ambos servicios. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas Irregularidades en la Municipalidad Distrital de Chavín toda vez que se habría contratado el servicio de elaboración de un expediente técnico de un proyecto, el mismo que habría sido elaborado en el año 2012 y por un valor mayor. Mediante formulario de denuncia vía web n.° YH.2021.0901956, se toma conocimiento de presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Chavín, toda vez que en el año 2021 se habría contratado el servicio de elaboración de expediente técnico del proyecto ¿Creación del puente carrozable en el sector Huancatinco, distrito de Chavín"; proyecto que habría sido elaborado en el año 2012 con la denominación ¿Construcción de puente carrozable en el sector Huancatinco del CC.PP San Florián-San Juan de Luyo y otros anexos del distrito de Chavín, provincia de Chincha-Ica". Aunado a ello, el recurrente precisa que en el año 2012 el servicio de elaboración de expediente del proyecto costó S/ 60 000,00; y en el año 2021, la municipalidad habría pagado el monto de S/ 343 467,68; adjuntando a su denuncia los contratos de ambos servicios. |
2520210041046-163475-64775.0-1.0 | Presunto daño contra la propiedad pública, debido a que una maquinaria pesada habría sufrido un accidente. Daño contra la propiedad pública, volcadura de maquinaria pesada de propiedad de la municipalidad distrital de Couyllurqui, marca Caterpillar modelo 420F, en la ruta coyllurqui - Acpitan, no hubo decesos, pero si un perjuicio por una mala operación y falta de control en el uso de la maquinaria pesada. Se tomo conocimiento de una publicación en Redes Sociales. --*-- Mediante Formulario de Denuncia Vía Web n.º HU.2021.7148495, ingresado con expediente n.º 2520210041046 de 3 de noviembre de 2021, esta Entidad Fiscalizadora Superior, tomó conocimiento sobre presunto daño contra la propiedad pública, debido a que una maquinaria pesada habría sufrido un accidente. El recurrente señala que la maquinaria pesada, marca Caterpillar, modelo 420F; propiedad de la municipalidad distrital de Coyllurqui, se habría volcado, en la ruta Coyllurqui ¿ Acpitan, al respecto no hubo decesos; sin embargo, habría un perjuicio por una mala operación y falta de control en el uso de la maquinaria pesada. El recurrente precisa que se habría tomado conocimiento de este hecho, mediante redes sociales, en relación a este último, adjunta pantallazo. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto daño contra la propiedad pública, debido a que una maquinaria pesada habría sufrido un accidente. Daño contra la propiedad pública, volcadura de maquinaria pesada de propiedad de la municipalidad distrital de Couyllurqui, marca Caterpillar modelo 420F, en la ruta coyllurqui - Acpitan, no hubo decesos, pero si un perjuicio por una mala operación y falta de control en el uso de la maquinaria pesada. Se tomo conocimiento de una publicación en Redes Sociales. --*-- Mediante Formulario de Denuncia Vía Web n.º HU.2021.7148495, ingresado con expediente n.º 2520210041046 de 3 de noviembre de 2021, esta Entidad Fiscalizadora Superior, tomó conocimiento sobre presunto daño contra la propiedad pública, debido a que una maquinaria pesada habría sufrido un accidente. El recurrente señala que la maquinaria pesada, marca Caterpillar, modelo 420F; propiedad de la municipalidad distrital de Coyllurqui, se habría volcado, en la ruta Coyllurqui ¿ Acpitan, al respecto no hubo decesos; sin embargo, habría un perjuicio por una mala operación y falta de control en el uso de la maquinaria pesada. El recurrente precisa que se habría tomado conocimiento de este hecho, mediante redes sociales, en relación a este último, adjunta pantallazo. |
2520210041049-168173-66889.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Jesús María, con relación a que la entidad habría embargado las cuentas bancarias a un ciudadano, quien no habría pagado oportunamente la multa que le entidad le impone. Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, una denuncia respecto a presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Jesús María, con relación a que la entidad habría embargado las cuentas bancarias a un ciudadano, quien no habría pagado oportunamente la multa que le entidad le impone. El denunciante, indica que la multa es del año 2016, que él no la reconoce, sin embargo, la habría cancelado el 30 de setiembre 2021, pese a ello, la entidad habría embargado sus cuentas de BBVA, Scotiabank, BCP. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Jesús María, con relación a que la entidad habría embargado las cuentas bancarias a un ciudadano, quien no habría pagado oportunamente la multa que le entidad le impone. Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, una denuncia respecto a presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Jesús María, con relación a que la entidad habría embargado las cuentas bancarias a un ciudadano, quien no habría pagado oportunamente la multa que le entidad le impone. El denunciante, indica que la multa es del año 2016, que él no la reconoce, sin embargo, la habría cancelado el 30 de setiembre 2021, pese a ello, la entidad habría embargado sus cuentas de BBVA, Scotiabank, BCP. |
2520210041052-162589-64297.0-1.0 | Presuntas irregulares en la Municipalidad Distrital de Huancarqui, relacionado al uso de túneles de desinfección en el distrito de Huancarqui, que no cuenta con permiso de la DIGESA y MINSA. El denunciante manifiesta que, la Municipalidad Distrital de Huancarqui en el puente de ingreso al distrito se esta realizando el control por el COVID-19 mediante el túnel de la vida que fue eliminado mediante resolución N° 972 desde hace más de un año y en Huancarqui todavía existe ese tipo de control dañando a la población y turistas, además hacen control de temperatura y alcohol sin la presencia de personal calificado como ingeniero químico y doctor, enfermeras, también no se están pagando las dietas de los regidores de manera puntual que hacen con los dineros de FONCOMUN que llega puntual al municipio. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregulares en la Municipalidad Distrital de Huancarqui, relacionado al uso de túneles de desinfección en el distrito de Huancarqui, que no cuenta con permiso de la DIGESA y MINSA. El denunciante manifiesta que, la Municipalidad Distrital de Huancarqui en el puente de ingreso al distrito se esta realizando el control por el COVID-19 mediante el túnel de la vida que fue eliminado mediante resolución N° 972 desde hace más de un año y en Huancarqui todavía existe ese tipo de control dañando a la población y turistas, además hacen control de temperatura y alcohol sin la presencia de personal calificado como ingeniero químico y doctor, enfermeras, también no se están pagando las dietas de los regidores de manera puntual que hacen con los dineros de FONCOMUN que llega puntual al municipio. |
2520210041052-162589-64372.0-2.0 | Presuntas irregulares en la Municipalidad Distrital de Huancarqui, relacionado al pago puntual de dietas a los regidores 2019 - 2021. El denunciante manifiesta que, en la Municipalidad Distrital de Huancarqui no se están pagando las dietas de los regidores de manera puntual que hacen con los dineros de FONCOMUN que llega puntual al municipio. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregulares en la Municipalidad Distrital de Huancarqui, relacionado al pago puntual de dietas a los regidores 2019 - 2021. El denunciante manifiesta que, en la Municipalidad Distrital de Huancarqui no se están pagando las dietas de los regidores de manera puntual que hacen con los dineros de FONCOMUN que llega puntual al municipio. |
2520210041056-166732-66298.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Mórrope, toda vez que la misma habría aprobado incrementos remunerativos y beneficios laborales para el periodo de gestión 2019 - 2021. Mediante expediente n.° 2520210041056 de 3 de noviembre de 2021, se presentó ante la Contraloría General de la República, el formulario de denuncia vía web N° YF.2021.1082240 de 13 de octubre de 2021, a través del cual se denunció presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Distrital de Mórrope, en adelante la entidad, toda vez que la misma habría aprobado incrementos remunerativos y beneficios laborales para el periodo de gestión 2019 - 2021. Al respecto, el recurrente indicó que la aprobación de incrementos remunerativos y beneficios laborales corresponde a un hecho que se ha presentado en la mayoría de municipalidad distritales del departamento de Lambayeque, siendo los sindicatos quienes han ejercido presión para que los funcionarios y autoridades aprueben dichos incrementos. Asimismo, indicó que incluso algunas municipalidades, han reconocido y pagado el incremento del D.U. 105-2001 como devengados de años anteriores, situación que no sería aplicaba para dichas entidades; conforme los siguientes términos: "Aprobación de incrementos remunerativos y beneficios laborales en la presente gestión (2019-2021) a pesar de estar prohibida por las normas de presupuesto y de la ley SERVIR. Caso similar se presenta en casi todas las municipalidades distritales del departamento de Lambayeque. Los sindicatos son los que ejercen influencia para que los funcionarios y autoridades aprueben esos incrementos. Incluso algunas municipalidades han reconocido y pagado de manera concertada el incremento del D.U. 105-2001 como devengados de años anteriores, que no era aplicable a las municipalidades. Las municipalidades han incrementado beneficios a sus funcionarios de su entorno (régimen 276) y no se interviene en esos hechos generando impunidad, y sirviendo como ejemplo para que otras municipalidades apliquen lo mismos, en perjuicio de los recursos del estado". | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Mórrope, toda vez que la misma habría aprobado incrementos remunerativos y beneficios laborales para el periodo de gestión 2019 - 2021. Mediante expediente n.° 2520210041056 de 3 de noviembre de 2021, se presentó ante la Contraloría General de la República, el formulario de denuncia vía web N° YF.2021.1082240 de 13 de octubre de 2021, a través del cual se denunció presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Distrital de Mórrope, en adelante la entidad, toda vez que la misma habría aprobado incrementos remunerativos y beneficios laborales para el periodo de gestión 2019 - 2021. Al respecto, el recurrente indicó que la aprobación de incrementos remunerativos y beneficios laborales corresponde a un hecho que se ha presentado en la mayoría de municipalidad distritales del departamento de Lambayeque, siendo los sindicatos quienes han ejercido presión para que los funcionarios y autoridades aprueben dichos incrementos. Asimismo, indicó que incluso algunas municipalidades, han reconocido y pagado el incremento del D.U. 105-2001 como devengados de años anteriores, situación que no sería aplicaba para dichas entidades; conforme los siguientes términos: "Aprobación de incrementos remunerativos y beneficios laborales en la presente gestión (2019-2021) a pesar de estar prohibida por las normas de presupuesto y de la ley SERVIR. Caso similar se presenta en casi todas las municipalidades distritales del departamento de Lambayeque. Los sindicatos son los que ejercen influencia para que los funcionarios y autoridades aprueben esos incrementos. Incluso algunas municipalidades han reconocido y pagado de manera concertada el incremento del D.U. 105-2001 como devengados de años anteriores, que no era aplicable a las municipalidades. Las municipalidades han incrementado beneficios a sus funcionarios de su entorno (régimen 276) y no se interviene en esos hechos generando impunidad, y sirviendo como ejemplo para que otras municipalidades apliquen lo mismos, en perjuicio de los recursos del estado". |
2520210041061-169217-67117.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Red Asistencial La Libertad, toda vez que la digitadora Pola Vidal Ñique no cumpliría con el perfil académico de secretaria de la oficina de Recursos Humanos de la entidad, ni vocación de servicio, dado que trata mal a los administrados. Mediante Formulario de denuncia vía web n.° VQ.2021.5978583 de 13 de octubre de 2021, registrado con expediente 2520210041061, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en la Red Asistencial La Libertad, toda vez que la digitadora Pola Vidal Ñique no cumpliría con el perfil de secretaria de la oficina de Recursos Humanos de la entidad, además de tratar mal a los administrados. Además, el denunciante señala como período de ocurrencia de los hechos del 1 de diciembre de 2018 al 13 de octubre de 2021, asimismo indica a los siguientes funcionarios como presuntos partícipes: Juan Carlos Ramírez Grau, en calidad de Jefe de Recursos Humanos. Pola Vidal Ñique, en calidad de Secretaria. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Red Asistencial La Libertad, toda vez que la digitadora Pola Vidal Ñique no cumpliría con el perfil académico de secretaria de la oficina de Recursos Humanos de la entidad, ni vocación de servicio, dado que trata mal a los administrados. Mediante Formulario de denuncia vía web n.° VQ.2021.5978583 de 13 de octubre de 2021, registrado con expediente 2520210041061, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en la Red Asistencial La Libertad, toda vez que la digitadora Pola Vidal Ñique no cumpliría con el perfil de secretaria de la oficina de Recursos Humanos de la entidad, además de tratar mal a los administrados. Además, el denunciante señala como período de ocurrencia de los hechos del 1 de diciembre de 2018 al 13 de octubre de 2021, asimismo indica a los siguientes funcionarios como presuntos partícipes: Juan Carlos Ramírez Grau, en calidad de Jefe de Recursos Humanos. Pola Vidal Ñique, en calidad de Secretaria. |
2520210041061-169217-67799.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la Red Asistencial La Libertad referidas a la contratación de locadores de servicio, quienes cumplirían un horario laboral y desarrollarían actividades de naturaleza permanente; sin embargo, no gozan de ningún beneficio laboral. Mediante Formulario de denuncia vía web n.° VQ.2021.5978583 de 13 de octubre de 2021, registrado con expediente n.° 2520210041061, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en la Red Asistencial La Libertad referidas a la contratación de locadores de servicio, quienes cumplirían un horario laboral y desarrollarían actividades de naturaleza permanente, sin embargo, no gozan de ningún beneficio laboral. En relación a ello, el denunciante, señala textualmente: Exijo que se revise el caso de los locadores no solo de esa oficina sino de toda la red asistencial de la libertad pues los trabajadores a quienes se les paga cuantiosas sumas de dinero y son nombrados no hacen ninguna labor o actividad en pro de los asegurados y en su lugar están estos chiquillos que no gozan de ningún beneficio laboral. Además, el denunciante señala como período de ocurrencia de los hechos del 1 de diciembre de 2018 al 13 de octubre de 2021, asimismo indica a los siguientes funcionarios como presuntos partícipes: Juan Carlos Ramírez Grau, en calidad de Jefe de Recursos Humanos. Pola Vidal Ñique, en calidad de Secretaria. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Red Asistencial La Libertad referidas a la contratación de locadores de servicio, quienes cumplirían un horario laboral y desarrollarían actividades de naturaleza permanente; sin embargo, no gozan de ningún beneficio laboral. Mediante Formulario de denuncia vía web n.° VQ.2021.5978583 de 13 de octubre de 2021, registrado con expediente n.° 2520210041061, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en la Red Asistencial La Libertad referidas a la contratación de locadores de servicio, quienes cumplirían un horario laboral y desarrollarían actividades de naturaleza permanente, sin embargo, no gozan de ningún beneficio laboral. En relación a ello, el denunciante, señala textualmente: Exijo que se revise el caso de los locadores no solo de esa oficina sino de toda la red asistencial de la libertad pues los trabajadores a quienes se les paga cuantiosas sumas de dinero y son nombrados no hacen ninguna labor o actividad en pro de los asegurados y en su lugar están estos chiquillos que no gozan de ningún beneficio laboral. Además, el denunciante señala como período de ocurrencia de los hechos del 1 de diciembre de 2018 al 13 de octubre de 2021, asimismo indica a los siguientes funcionarios como presuntos partícipes: Juan Carlos Ramírez Grau, en calidad de Jefe de Recursos Humanos. Pola Vidal Ñique, en calidad de Secretaria. |
2520210041063-163033-64511.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Pachacamac, en relación al retraso de pago mensual de los trabajadores regulados por el régimen especial CAS. Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Distrital de Pachacamac, en relación al retraso de pago mensual de los trabajadores regulados por el régimen especial CAS. Al respecto, el ciudadano de manera anónima denuncia "a la entidad pública (...) por los retrasos mensuales en los pagos al trabajador público, que se sustenta con un sueldo básico, especificando que están en un régimen "CAS", que por ley se le debe pagar cada 28 del mes"; por lo que solicita atención. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Pachacamac, en relación al retraso de pago mensual de los trabajadores regulados por el régimen especial CAS. Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Distrital de Pachacamac, en relación al retraso de pago mensual de los trabajadores regulados por el régimen especial CAS. Al respecto, el ciudadano de manera anónima denuncia "a la entidad pública (...) por los retrasos mensuales en los pagos al trabajador público, que se sustenta con un sueldo básico, especificando que están en un régimen "CAS", que por ley se le debe pagar cada 28 del mes"; por lo que solicita atención. |
2520210041064-163844-64876.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la suscripción de contratos derivados de los concursos públicos CP-SM-09-2019-ESSALUD/RAICA-1 y CP-SM-10-2019-ESSALUD/RAICA-1, toda vez que no se estarían adecuando a los protocolos sobre el COVID-19. El denunciante manifiesta que la Red Asistencial de Ica estaría próxima a suscribir contratos derivados de los concursos públicos N° 09-2019-ESSALUD/RAICA-1 cuyo objeto de la contratación es ¿CONTRATACION DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS AMBULATORIA SIN REHUSO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNANDEZ MENDOZA¿ y N° 010-2019-ESSALUD/RAICA-1 cuyo objeto de la contratación es la ¿CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS SIN REUSO PARA EL HOSPITAL II RENE TOCHE GROPPO DE CHINCHA DE RED ASISTENCIAL ICA ¿ ESSALUD¿, donde se presume que existirían actos de corrupción, donde recaerían los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y contra la administración pública, toda vez que al suscribir dichos contratos no cumplirían conforme los protocolos sanitarios por la COVID-19 en las disposiciones que disponen los sectores y autoridades competentes, como son la Directiva Sanitaria N° 110-MINSA/2020/DGIESP, Decreto Supremo N° 149-2021-PCM, Resolución Ministerial N° 456-2020-MINSA, entre otros. Indica el recurrente que con esta no adecuación de los contratos a dichas normativas sobre protocolos para el COVID-19 se vulnera lo señalado por el Decreto Supremo N° 103-2020-EF, art. 3, numeral 3.3, literal iv) que precisa: ¿En caso que se haya publicado las bases integradas y el procedimiento de selección se encuentre en una etapa posterior, todas las actuaciones posteriores se tienen por no realizadas, debiéndose efectuar una nueva integración de bases con el nuevo requerimiento, reiniciándose el procedimiento de selección¿¿; siendo que los concursos públicos precitados se encuentran en dicha situación, pues ambos están en una etapa posterior a la integración de bases y publicación de la buena pro y a la fecha todavía no se han suscrito los contratos, por lo que la entidad está cometiendo una gran omisión, incurriendo en los delitos antes mencionados para favorecer a empresas, al no cumplir con la adecuación conforme los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes vigentes en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la suscripción de contratos derivados de los concursos públicos CP-SM-09-2019-ESSALUD/RAICA-1 y CP-SM-10-2019-ESSALUD/RAICA-1, toda vez que no se estarían adecuando a los protocolos sobre el COVID-19. El denunciante manifiesta que la Red Asistencial de Ica estaría próxima a suscribir contratos derivados de los concursos públicos N° 09-2019-ESSALUD/RAICA-1 cuyo objeto de la contratación es ¿CONTRATACION DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS AMBULATORIA SIN REHUSO PARA EL HOSPITAL IV AUGUSTO HERNANDEZ MENDOZA¿ y N° 010-2019-ESSALUD/RAICA-1 cuyo objeto de la contratación es la ¿CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS SIN REUSO PARA EL HOSPITAL II RENE TOCHE GROPPO DE CHINCHA DE RED ASISTENCIAL ICA ¿ ESSALUD¿, donde se presume que existirían actos de corrupción, donde recaerían los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y contra la administración pública, toda vez que al suscribir dichos contratos no cumplirían conforme los protocolos sanitarios por la COVID-19 en las disposiciones que disponen los sectores y autoridades competentes, como son la Directiva Sanitaria N° 110-MINSA/2020/DGIESP, Decreto Supremo N° 149-2021-PCM, Resolución Ministerial N° 456-2020-MINSA, entre otros. Indica el recurrente que con esta no adecuación de los contratos a dichas normativas sobre protocolos para el COVID-19 se vulnera lo señalado por el Decreto Supremo N° 103-2020-EF, art. 3, numeral 3.3, literal iv) que precisa: ¿En caso que se haya publicado las bases integradas y el procedimiento de selección se encuentre en una etapa posterior, todas las actuaciones posteriores se tienen por no realizadas, debiéndose efectuar una nueva integración de bases con el nuevo requerimiento, reiniciándose el procedimiento de selección¿¿; siendo que los concursos públicos precitados se encuentran en dicha situación, pues ambos están en una etapa posterior a la integración de bases y publicación de la buena pro y a la fecha todavía no se han suscrito los contratos, por lo que la entidad está cometiendo una gran omisión, incurriendo en los delitos antes mencionados para favorecer a empresas, al no cumplir con la adecuación conforme los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes vigentes en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. |
2520210041066-165399-65704.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Mochumí, respecto al proceso de contratación pública especial n.° 004-2021-MDM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, ya que el valor referencial de los términos de referencia tendría otro tipo de categoría para consultoría de obras. Mediante formulario de denuncia vía web n.° JK.2021.2440857 de 14 de octubre de 2021, registrado con expediente n.° 2520210041066, se presentó la denuncia anónima respecto al proceso de contratación pública especial n.° 004-2021-MDM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, ya que el valor referencial de los términos de referencia tendría otro tipo de categoría para consultoría de obras. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Mochumí, respecto al proceso de contratación pública especial n.° 004-2021-MDM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, ya que el valor referencial de los términos de referencia tendría otro tipo de categoría para consultoría de obras. Mediante formulario de denuncia vía web n.° JK.2021.2440857 de 14 de octubre de 2021, registrado con expediente n.° 2520210041066, se presentó la denuncia anónima respecto al proceso de contratación pública especial n.° 004-2021-MDM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, ya que el valor referencial de los términos de referencia tendría otro tipo de categoría para consultoría de obras. |
2520210041066-165399-65706.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Mochumí, respecto al proceso de contratación pública especial n.° 004-2021-MDM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, ya que se habría favorecido a un postor, al utilizar para la oferta económica, el anexo correspondiente al modelo para licitación de bienes y no el modelo para consultorías. Mediante formulario de denuncia vía web n.° JK.2021.2440857 de 14 de octubre de 2021, registrado con expediente n.° 2520210041066, se presentó la denuncia respecto al proceso de contratación pública especial n.° 004-2021-MDM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, ya que se habría favorecido a un postor, al utilizar para la oferta económica, el anexo correspondiente al modelo para licitación de bienes y no el modelo para consultorías. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Mochumí, respecto al proceso de contratación pública especial n.° 004-2021-MDM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, ya que se habría favorecido a un postor, al utilizar para la oferta económica, el anexo correspondiente al modelo para licitación de bienes y no el modelo para consultorías. Mediante formulario de denuncia vía web n.° JK.2021.2440857 de 14 de octubre de 2021, registrado con expediente n.° 2520210041066, se presentó la denuncia respecto al proceso de contratación pública especial n.° 004-2021-MDM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, ya que se habría favorecido a un postor, al utilizar para la oferta económica, el anexo correspondiente al modelo para licitación de bienes y no el modelo para consultorías. |
2520210041069-163514-64791.0-1.0 | Presuntamente, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en el Punto de Atención Permanente de Concepción, no estaría cumpliendo con entregar el libro de reclamaciones a los usuarios. Mediante formulario de denuncia vía web N° PH.2021.6355258 de 3 de noviembre de 2021, se puso de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, señalando lo siguiente: "No me quisieron dar el libro de reclamos y no se puede contactar con ALO RENIEC" (Adjunta video de 17 segundos). | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntamente, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en el Punto de Atención Permanente de Concepción, no estaría cumpliendo con entregar el libro de reclamaciones a los usuarios. Mediante formulario de denuncia vía web N° PH.2021.6355258 de 3 de noviembre de 2021, se puso de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, señalando lo siguiente: "No me quisieron dar el libro de reclamos y no se puede contactar con ALO RENIEC" (Adjunta video de 17 segundos). |
2520210041071-166362-66058.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de San Miguel, en relación a presunto incumplimiento de pago de remuneraciones y beneficios sociales, e incumplimiento de pago de aportes previsionales, por el periodo laborado entre 2013 y 2017. Mediante denuncia web, con Expediente n.° 2520210041071, de fecha 15 de octubre de 2021, el recurrente manifiesta: "He trabajado en la Municipalidad de San Miguel desde el 14 de octubre de 2013, mediante períodos interrumpidos, hasta el 04 de septiembre de 2017. De todo el período trabajado no se pagaron mis remuneraciones de noviembre y diciembre 2014 y del 01 al 08 de febrero de 2015. Tampoco me pagaron la Compensación por Tiempo de Servicios del período 2013 al 2017, ni las vacaciones pendientes y no gozadas del período 2013, 2014 y 2015 ni la gratificación de diciembre 2017. El trámite para que se hagan estos pagos los inicié en el año 2017 y hasta la fecha no tengo respuesta, a pesar de que he reiterado mis pedidos. Asimismo, el período pagado de mis remuneraciones -de octubre de 2013 a octubre de 2014- contiene la retención de AFP y Seguro Social en mis boletas de pago, pero en el reporte de ambas instituciones no aparecen los pagos porque la Municipalidad no ha cumplido con abonar ni las retenciones que me hizo ni los aportes que le corresponden. Los funcionarios responsables no quieren recibirme en la sede municipal y tampoco contestan los teléfonos de la institución. Pido se inicien las investigaciones para que oportunamente se establezcan responsabilidades." | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de San Miguel, en relación a presunto incumplimiento de pago de remuneraciones y beneficios sociales, e incumplimiento de pago de aportes previsionales, por el periodo laborado entre 2013 y 2017. Mediante denuncia web, con Expediente n.° 2520210041071, de fecha 15 de octubre de 2021, el recurrente manifiesta: "He trabajado en la Municipalidad de San Miguel desde el 14 de octubre de 2013, mediante períodos interrumpidos, hasta el 04 de septiembre de 2017. De todo el período trabajado no se pagaron mis remuneraciones de noviembre y diciembre 2014 y del 01 al 08 de febrero de 2015. Tampoco me pagaron la Compensación por Tiempo de Servicios del período 2013 al 2017, ni las vacaciones pendientes y no gozadas del período 2013, 2014 y 2015 ni la gratificación de diciembre 2017. El trámite para que se hagan estos pagos los inicié en el año 2017 y hasta la fecha no tengo respuesta, a pesar de que he reiterado mis pedidos. Asimismo, el período pagado de mis remuneraciones -de octubre de 2013 a octubre de 2014- contiene la retención de AFP y Seguro Social en mis boletas de pago, pero en el reporte de ambas instituciones no aparecen los pagos porque la Municipalidad no ha cumplido con abonar ni las retenciones que me hizo ni los aportes que le corresponden. Los funcionarios responsables no quieren recibirme en la sede municipal y tampoco contestan los teléfonos de la institución. Pido se inicien las investigaciones para que oportunamente se establezcan responsabilidades." |
2520210041072-165605-65807.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en la Convocatoria al Proceso de Selección Nro.000385-2021, toda vez que no estaría siendo considerado para la siguiente fase a pesar de cumplir con los requisitos. Mediante expediente N.º 2520210041072 de 03 de noviembre de 2021, esta Entidad Fiscalizadora Superior tomó conocimiento de presuntas irregularidades en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en la Convocatoria al Proceso de Selección Nro.000385-2021, toda vez que no estaría siendo considerado para la siguiente fase a pesar de cumplir con los requisitos. Asimismo, el recurrente menciona que fue invitado a participar en la convocatoria al proceso de selección Nro. 000385-2021 en la que tiene el registro de tercero. Aunado a ello hace mención que estaría cumpliendo con los requisitos mínimos de la evaluación curricular y no se le ha brindado el enlace de entrevista. También menciona que no sería la primera vez que ocurre puesto que no sería el único perjudicado sino también otros, pero no se manifiestan, además que en los procesos 2021-000359 y 2021-000426 del SIRTE-OEFA sucede casi lo mismo, en los cuales también estarían cumpliendo con los requisitos mínimos y no estarían siendo considerados a la siguiente fase las cuales habrían finalizado. Asimismo, menciona que los procesos se desarrollan entre Setiembre y octubre del presente año, donde el proceso 385 habría finalizado sin embargo no se visualiza al ganador, así como el proceso 426 el cual tampoco aparece. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en la Convocatoria al Proceso de Selección Nro.000385-2021, toda vez que no estaría siendo considerado para la siguiente fase a pesar de cumplir con los requisitos. Mediante expediente N.º 2520210041072 de 03 de noviembre de 2021, esta Entidad Fiscalizadora Superior tomó conocimiento de presuntas irregularidades en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en la Convocatoria al Proceso de Selección Nro.000385-2021, toda vez que no estaría siendo considerado para la siguiente fase a pesar de cumplir con los requisitos. Asimismo, el recurrente menciona que fue invitado a participar en la convocatoria al proceso de selección Nro. 000385-2021 en la que tiene el registro de tercero. Aunado a ello hace mención que estaría cumpliendo con los requisitos mínimos de la evaluación curricular y no se le ha brindado el enlace de entrevista. También menciona que no sería la primera vez que ocurre puesto que no sería el único perjudicado sino también otros, pero no se manifiestan, además que en los procesos 2021-000359 y 2021-000426 del SIRTE-OEFA sucede casi lo mismo, en los cuales también estarían cumpliendo con los requisitos mínimos y no estarían siendo considerados a la siguiente fase las cuales habrían finalizado. Asimismo, menciona que los procesos se desarrollan entre Setiembre y octubre del presente año, donde el proceso 385 habría finalizado sin embargo no se visualiza al ganador, así como el proceso 426 el cual tampoco aparece. |
2520210041073-166994-66453.0-1.0 | PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN RELACIONADOS A UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO REALIZADO POR EL CIUDADANO DENUNCIANTE, AL QUE PRESUNTAMENTE NO HABRÍAN DADO TRÁMITE. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web N° IH.2021.9251571 de 5 de noviembre de 2021 (Exp. 2520210041073) esta Entidad Fiscalizadora Superior, recibió una denuncia ciudadana a través del cual se tomó conocimiento de presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de San Román relacionados a un trámite administrativo realizado por el ciudadano denunciante, al que presuntamente no habrían dado trámite. Al respecto, la denuncia precisa lo siguiente: "Inicie un tramite administrativo 09 de junio 2010 hasta la fecha no resuelven mi caso a pesar que presente en reiteradas beses siempre lo pierden lo actuado estoy que voy a exigir siempre alegan cualquier cosa ni la defensoria le hacen caso por favor que investiguen y se sancione a las personas responsables es la oficina de obras privadas exp 00029216-2031" | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN RELACIONADOS A UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO REALIZADO POR EL CIUDADANO DENUNCIANTE, AL QUE PRESUNTAMENTE NO HABRÍAN DADO TRÁMITE. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web N° IH.2021.9251571 de 5 de noviembre de 2021 (Exp. 2520210041073) esta Entidad Fiscalizadora Superior, recibió una denuncia ciudadana a través del cual se tomó conocimiento de presuntas irregularidades en la Municipalidad Provincial de San Román relacionados a un trámite administrativo realizado por el ciudadano denunciante, al que presuntamente no habrían dado trámite. Al respecto, la denuncia precisa lo siguiente: "Inicie un tramite administrativo 09 de junio 2010 hasta la fecha no resuelven mi caso a pesar que presente en reiteradas beses siempre lo pierden lo actuado estoy que voy a exigir siempre alegan cualquier cosa ni la defensoria le hacen caso por favor que investiguen y se sancione a las personas responsables es la oficina de obras privadas exp 00029216-2031" |
2520210041077-167823-66775.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Carabayllo, en relación a presunta usurpación de funciones, abuso de autoridad y cobros irregulares por parte de fiscalizadores de la Subgerencia de Transportes a los vehículos de transporte público y privado en la vía auxiliar de la Av. Tupac Amaru. Mediante denuncia web, con expediente n.° 2520210041077, de fecha 13 de octubre de 2021, el recurrente hace de conocimiento de Esta Entidad Fiscalizadora Superior, la denuncia por presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Carabayllo, en relación a presunta usurpación de funciones, abuso de autoridad y cobros irregulares por parte de fiscalizadores de la Subgerencia de Transportes a los vehículos de transporte público y privado en la vía auxiliar de la Av. Tupac Amaru. El recurrente, denuncia presunta usurpación de funciones por parte del señor José Antonio Carhuaricra Luis con DNI 32737115, quien es supervisor de fiscalización administrativa, por cerrar y restringir el paso de los vehículos en una vía metropolitana como es la auxiliar de la Av. Túpac Amaru a la altura de La Cumbre, conocida como Alameda en el distrito de Carabayllo. Asimismo, lo acusa de abuso de autoridad, puesto que no es competencia de ellos la restricción del tránsito ni la fiscalización de vehículos de transporte público ni privado, ya que esta función es solo competencia de la ATU. Además, menciona que, aprovechan en cerrar el paso para después pedir dinero por dejar entrar a los carros. Menciona también que, todo lo estarían haciendo con los funcionarios de Transportes, Tomas Ramírez Ramírez, supervisor y Luis Miguel Huaroma, Subgerente de Transporte, quienes sin tener convenio de fiscalización usurpan funciones que le corresponden solo a la ATU. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Carabayllo, en relación a presunta usurpación de funciones, abuso de autoridad y cobros irregulares por parte de fiscalizadores de la Subgerencia de Transportes a los vehículos de transporte público y privado en la vía auxiliar de la Av. Tupac Amaru. Mediante denuncia web, con expediente n.° 2520210041077, de fecha 13 de octubre de 2021, el recurrente hace de conocimiento de Esta Entidad Fiscalizadora Superior, la denuncia por presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Carabayllo, en relación a presunta usurpación de funciones, abuso de autoridad y cobros irregulares por parte de fiscalizadores de la Subgerencia de Transportes a los vehículos de transporte público y privado en la vía auxiliar de la Av. Tupac Amaru. El recurrente, denuncia presunta usurpación de funciones por parte del señor José Antonio Carhuaricra Luis con DNI 32737115, quien es supervisor de fiscalización administrativa, por cerrar y restringir el paso de los vehículos en una vía metropolitana como es la auxiliar de la Av. Túpac Amaru a la altura de La Cumbre, conocida como Alameda en el distrito de Carabayllo. Asimismo, lo acusa de abuso de autoridad, puesto que no es competencia de ellos la restricción del tránsito ni la fiscalización de vehículos de transporte público ni privado, ya que esta función es solo competencia de la ATU. Además, menciona que, aprovechan en cerrar el paso para después pedir dinero por dejar entrar a los carros. Menciona también que, todo lo estarían haciendo con los funcionarios de Transportes, Tomas Ramírez Ramírez, supervisor y Luis Miguel Huaroma, Subgerente de Transporte, quienes sin tener convenio de fiscalización usurpan funciones que le corresponden solo a la ATU. |
2520210041088-165145-65550.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Lurigancho, relacionadas con el PIP "Creación del servicio de protección contra inundaciones en zonas críticas de ambas márgenes del Rio Rímac localidad Chosica del Distrito de Lurigancho - Provincia de Lima - Departamento De Lima", con Código Único de Inversiones n° 2471105, a la fecha no se habría iniciado las obras. Mediante denuncia anónima, registrada con formato web XD.2021.8635288 de 15 de octubre de 2021, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Lurigancho, relacionadas con el PIP ¿Creación del servicio de protección contra inundaciones en zonas críticas de ambas márgenes del Rio Rímac localidad Chosica del Distrito de Lurigancho - Provincia de Lima - Departamento De Lima., con Código Único de Inversiones n° 2471105, a la fecha no se habría iniciado las obras. El recurrente, señala los siguiente: "(...) La municipalidad del Lurigancho-Chosica ha ido paralizando la obra muro de contención Oswaldo burga Saldaña. Código Único de Inversiones n°2471105. Inicialmente, hace dos años, solicitó una inversión de un millón de soles aproximado en su futura ejecución, el día de hoy 15 de octubre del 2021 dicha obra aún ni comienza. Cuando debió comenzar en febrero de este año. Su proyecto había previsto una duración máxima de 6 meses como manera de prevenir el fenómeno del niño que mayormente inicia en enero. Al día de hoy, a pocos meses de la época de lluvia el proyecto sigue estancado otro año más. Y las autoridades no le toman la atención, dándole la responsabilidad al Ministerio de vivienda. (...)" | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Lurigancho, relacionadas con el PIP "Creación del servicio de protección contra inundaciones en zonas críticas de ambas márgenes del Rio Rímac localidad Chosica del Distrito de Lurigancho - Provincia de Lima - Departamento De Lima", con Código Único de Inversiones n° 2471105, a la fecha no se habría iniciado las obras. Mediante denuncia anónima, registrada con formato web XD.2021.8635288 de 15 de octubre de 2021, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Lurigancho, relacionadas con el PIP ¿Creación del servicio de protección contra inundaciones en zonas críticas de ambas márgenes del Rio Rímac localidad Chosica del Distrito de Lurigancho - Provincia de Lima - Departamento De Lima., con Código Único de Inversiones n° 2471105, a la fecha no se habría iniciado las obras. El recurrente, señala los siguiente: "(...) La municipalidad del Lurigancho-Chosica ha ido paralizando la obra muro de contención Oswaldo burga Saldaña. Código Único de Inversiones n°2471105. Inicialmente, hace dos años, solicitó una inversión de un millón de soles aproximado en su futura ejecución, el día de hoy 15 de octubre del 2021 dicha obra aún ni comienza. Cuando debió comenzar en febrero de este año. Su proyecto había previsto una duración máxima de 6 meses como manera de prevenir el fenómeno del niño que mayormente inicia en enero. Al día de hoy, a pocos meses de la época de lluvia el proyecto sigue estancado otro año más. Y las autoridades no le toman la atención, dándole la responsabilidad al Ministerio de vivienda. (...)" |
2520210041092-162399-64211.0-1.0 | Presuntas irregularidades ocurridas en la Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva de la Municipalidad distrital de Chaclacayo por cobros de impuestos de manera irregular. Mediante Formulario de Denuncia WEB n.° TW.2021.3004996 de 14 de octubre de 2021, registrado con expediente n.º 2520210041092 de 3 de noviembre de 2021, se presenta una alerta ciudadana ante la Contraloría General de la República referida a presuntas irregularidades ocurridas en la Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva de la Municipalidad distrital de Chaclacayo por cobros de impuestos de manera irregular, en el que el denunciante refiere: ¿(¿) 1. (¿) que, con fecha 04 de octubre del 2021, en el predio de propiedad de mis menores hijas, sito en calle El Sol 531, Urbanización Santa Inés, Chaclacayo, fue dejado bajo el portón de acceso de los autos, una notificación: ORDEN DE PAGO Nº 2020-6211/2021/SGREC/GAT/MDCH, con fecha de emisión 28 de setiembre del 2021, con referencia a deuda por Impuesto Predial de los años 2020 y 2021 (3er trimestre) dirigida a mi nombre, indicando código de contribuyente Nº 44643 (¿) 4. Con fecha 07 de enero del 2016, efectué por la vía Notarial una transferencia de dominio de la propiedad del predio denominado Calle El Sol 531, Urbanización Santa Inés, Chaclacayo, a favor de mis 3 (tres) menores hijas, según Testimonio de Anticipo de Legitima inscrito en los Registros Públicos de Propiedad Inmueble de Lima, cuya copia fue presentado por mi ex¿esposa y Representante Legal de mis menores hijas, el 11 de mayo del 2016, a la Municipalidad de Chaclacayo (¿) 5. Con fecha 02 de Julio del 2018, presenté en la Municipalidad, una Declaración Jurada de Autovalúo de Nº 003702, indicando ¿Cambio o Actualización de Domicilio Fiscal¿, consignando como mi nuevo domicilio fiscal el Jirón Bernardo Alcedo Nº 333, Lince (¿) 6. Con fecha 02 de enero del 2020, mediante Carta, Expediente Nº 00020-20, solicite la prescripción de la Deuda Tributaria, Impuesto Predial y Arbitrios correspondientes al año 2015, en los meses que correspondiese (¿) 7. En el año 2021, es decir 5 años después de haber transferido el dominio de la propiedad del predio en mención, en el año 2016, a mis 3 (tres) menores hijas a través de un Anticipo de Legitima, según Testimonio que obra en sus archivos junto con la Declaración Jurada HR Nº 00513, se me requiera para este mismo predio, deuda tributaria por concepto de impuesto predial de los años 2020 y 2021, y se me haya iniciado y seguido, en el año 2019, un PROCESO DE EJECUCION COACTIVO, EMBARGANDOSE MIS CUENTAS, CUANDO NO CORRESPONDÍA HACERLO. 8. A octubre del 2021, según Estado de Cuenta Corriente Resumido ¿ Arbitrios Municipales, de fecha 07 de octubre, se me requiera una deuda por Arbitrios Municipales para los años 2015, 2020 y 2021-hasta el 3er trimestre, debido a lo expuesto en acápite precedente y en razón a la carta de fecha 02 de enero del 2020 en la que solicité la Prescripción de la Deuda Tributaria, de la que por cierto hasta hoy, no he obtenido una respuesta de manera formal por escrito y como corresponde, habiendo interpretado este ¿Silencio Administrativo¿ como una respuesta favorable a lo solicitado (¿)¿ | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades ocurridas en la Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva de la Municipalidad distrital de Chaclacayo por cobros de impuestos de manera irregular. Mediante Formulario de Denuncia WEB n.° TW.2021.3004996 de 14 de octubre de 2021, registrado con expediente n.º 2520210041092 de 3 de noviembre de 2021, se presenta una alerta ciudadana ante la Contraloría General de la República referida a presuntas irregularidades ocurridas en la Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva de la Municipalidad distrital de Chaclacayo por cobros de impuestos de manera irregular, en el que el denunciante refiere: ¿(¿) 1. (¿) que, con fecha 04 de octubre del 2021, en el predio de propiedad de mis menores hijas, sito en calle El Sol 531, Urbanización Santa Inés, Chaclacayo, fue dejado bajo el portón de acceso de los autos, una notificación: ORDEN DE PAGO Nº 2020-6211/2021/SGREC/GAT/MDCH, con fecha de emisión 28 de setiembre del 2021, con referencia a deuda por Impuesto Predial de los años 2020 y 2021 (3er trimestre) dirigida a mi nombre, indicando código de contribuyente Nº 44643 (¿) 4. Con fecha 07 de enero del 2016, efectué por la vía Notarial una transferencia de dominio de la propiedad del predio denominado Calle El Sol 531, Urbanización Santa Inés, Chaclacayo, a favor de mis 3 (tres) menores hijas, según Testimonio de Anticipo de Legitima inscrito en los Registros Públicos de Propiedad Inmueble de Lima, cuya copia fue presentado por mi ex¿esposa y Representante Legal de mis menores hijas, el 11 de mayo del 2016, a la Municipalidad de Chaclacayo (¿) 5. Con fecha 02 de Julio del 2018, presenté en la Municipalidad, una Declaración Jurada de Autovalúo de Nº 003702, indicando ¿Cambio o Actualización de Domicilio Fiscal¿, consignando como mi nuevo domicilio fiscal el Jirón Bernardo Alcedo Nº 333, Lince (¿) 6. Con fecha 02 de enero del 2020, mediante Carta, Expediente Nº 00020-20, solicite la prescripción de la Deuda Tributaria, Impuesto Predial y Arbitrios correspondientes al año 2015, en los meses que correspondiese (¿) 7. En el año 2021, es decir 5 años después de haber transferido el dominio de la propiedad del predio en mención, en el año 2016, a mis 3 (tres) menores hijas a través de un Anticipo de Legitima, según Testimonio que obra en sus archivos junto con la Declaración Jurada HR Nº 00513, se me requiera para este mismo predio, deuda tributaria por concepto de impuesto predial de los años 2020 y 2021, y se me haya iniciado y seguido, en el año 2019, un PROCESO DE EJECUCION COACTIVO, EMBARGANDOSE MIS CUENTAS, CUANDO NO CORRESPONDÍA HACERLO. 8. A octubre del 2021, según Estado de Cuenta Corriente Resumido ¿ Arbitrios Municipales, de fecha 07 de octubre, se me requiera una deuda por Arbitrios Municipales para los años 2015, 2020 y 2021-hasta el 3er trimestre, debido a lo expuesto en acápite precedente y en razón a la carta de fecha 02 de enero del 2020 en la que solicité la Prescripción de la Deuda Tributaria, de la que por cierto hasta hoy, no he obtenido una respuesta de manera formal por escrito y como corresponde, habiendo interpretado este ¿Silencio Administrativo¿ como una respuesta favorable a lo solicitado (¿)¿ |
2520210041092-162399-68788.0-2.0 | Presuntas irregularidades ocurridas en la Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva de la Municipalidad distrital de Chaclacayo por cobro del impuesto predial del año 2015, el cual habría prescrito mediante solicitud presentada por el recurrente. Mediante Formulario de Denuncia WEB n.° TW.2021.3004996 de 14 de octubre de 2021, registrado con expediente n.º 2520210041092 de 3 de noviembre de 2021, se presenta una alerta ciudadana ante la Contraloría General de la República sobre presuntas irregularidades ocurridas en la Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva de la Municipalidad distrital de Chaclacayo por cobro del impuesto predial del año 2015, el cual habría prescrito refiriendo los siguientes hechos: ¿(¿) 6. Con fecha 02 de enero del 2020, mediante Carta, Expediente Nº 00020-20, solicite la prescripción de la Deuda Tributaria, Impuesto Predial y Arbitrios correspondientes al año 2015, en los meses que correspondiese (¿) 8. A octubre del 2021, según Estado de Cuenta Corriente Resumido ¿ Arbitrios Municipales, de fecha 07 de octubre, se me requiera una deuda por Arbitrios Municipales para los años 2015, 2020 y 2021-hasta el 3er trimestre, debido a lo expuesto en acápite precedente y en razón a la carta de fecha 02 de enero del 2020 en la que solicité la Prescripción de la Deuda Tributaria, de la que por cierto hasta hoy, no he obtenido una respuesta de manera formal por escrito y como corresponde, habiendo interpretado este ¿Silencio Administrativo¿ como una respuesta favorable a lo solicitado (¿) Por lo expuesto, servidores y funcionarios de la Sub-Gerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva de esta administración han incumplido lo estipulado en el Artículo 85º, (¿), y lo indicado en el Artículo 86º (¿) del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Chaclacayo, y lo señalado en el Artículo 39 numeral a y b, Artículo 61, Artículo 63 numeral a, Artículo 85, numeral d y h, de la Ley Servir (¿)¿ | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades ocurridas en la Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva de la Municipalidad distrital de Chaclacayo por cobro del impuesto predial del año 2015, el cual habría prescrito mediante solicitud presentada por el recurrente. Mediante Formulario de Denuncia WEB n.° TW.2021.3004996 de 14 de octubre de 2021, registrado con expediente n.º 2520210041092 de 3 de noviembre de 2021, se presenta una alerta ciudadana ante la Contraloría General de la República sobre presuntas irregularidades ocurridas en la Subgerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva de la Municipalidad distrital de Chaclacayo por cobro del impuesto predial del año 2015, el cual habría prescrito refiriendo los siguientes hechos: ¿(¿) 6. Con fecha 02 de enero del 2020, mediante Carta, Expediente Nº 00020-20, solicite la prescripción de la Deuda Tributaria, Impuesto Predial y Arbitrios correspondientes al año 2015, en los meses que correspondiese (¿) 8. A octubre del 2021, según Estado de Cuenta Corriente Resumido ¿ Arbitrios Municipales, de fecha 07 de octubre, se me requiera una deuda por Arbitrios Municipales para los años 2015, 2020 y 2021-hasta el 3er trimestre, debido a lo expuesto en acápite precedente y en razón a la carta de fecha 02 de enero del 2020 en la que solicité la Prescripción de la Deuda Tributaria, de la que por cierto hasta hoy, no he obtenido una respuesta de manera formal por escrito y como corresponde, habiendo interpretado este ¿Silencio Administrativo¿ como una respuesta favorable a lo solicitado (¿) Por lo expuesto, servidores y funcionarios de la Sub-Gerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva de esta administración han incumplido lo estipulado en el Artículo 85º, (¿), y lo indicado en el Artículo 86º (¿) del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Chaclacayo, y lo señalado en el Artículo 39 numeral a y b, Artículo 61, Artículo 63 numeral a, Artículo 85, numeral d y h, de la Ley Servir (¿)¿ |
2520210041101-165152-65554.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, relacionadas con la construcción de un muro y colocación de una placa en el parque "Piura Recaudadores Ate". Mediante denuncia anónima, registrada con Formato Web HL.2021.9395713 de 15 de octubre de 2021, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, relacionadas con la construcción de un muro y colocación de una placa en el parque "Piura Recaudadores Ate". | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, relacionadas con la construcción de un muro y colocación de una placa en el parque "Piura Recaudadores Ate". Mediante denuncia anónima, registrada con Formato Web HL.2021.9395713 de 15 de octubre de 2021, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, relacionadas con la construcción de un muro y colocación de una placa en el parque "Piura Recaudadores Ate". |
2520210041110-164189-65064.0-1.0 | Presuntas Irregularidades en la Presidencia del Consejo de Ministros, en relación a la convocatoria CAS N°059-2021-PCM-ORH toda vez que, existiría favorecimiento hacia una postulante que trabaja en la señalada Entidad. A través del Formulario de Denuncias vía web N° IE.2021.3308371 de la Contraloría General de la República y contenida en el expediente 2520210041110 de 03 de noviembre de 2021, la Subgerencia de Evaluación de Denuncias ha tomado conocimiento sobre presuntas irregularidades en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en relación a la convocatoria CAS N°059-2021-PCM-ORH "Convocatoria para la Contratación de un/a (01) especialista en comunicación interna, clima y cultura organizacional para la Oficina de Recursos Humanos" toda vez que, existiría favorecimiento hacia una postulante que trabaja en la señalada Entidad. En ese contexto, la recurrente, en relación a la postulante del citado CAS, señaló: "Primero la que va ganar es la señorita HUAMÁN ESPINOZA SISSILIANA desde ya la señorita se encuentra laborando en la oficina de Recursos Humanos en el área RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES como Asistente Administrativo ganando 3000 soles ahora quieren pagarle hasta diciembre de este año 8000 soles sin perder su CAS indeterminado. El perfil está elaborado en base al perfil de la señorita. Actualmente se encuentran en la etapa de entrevistas". | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas Irregularidades en la Presidencia del Consejo de Ministros, en relación a la convocatoria CAS N°059-2021-PCM-ORH toda vez que, existiría favorecimiento hacia una postulante que trabaja en la señalada Entidad. A través del Formulario de Denuncias vía web N° IE.2021.3308371 de la Contraloría General de la República y contenida en el expediente 2520210041110 de 03 de noviembre de 2021, la Subgerencia de Evaluación de Denuncias ha tomado conocimiento sobre presuntas irregularidades en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en relación a la convocatoria CAS N°059-2021-PCM-ORH "Convocatoria para la Contratación de un/a (01) especialista en comunicación interna, clima y cultura organizacional para la Oficina de Recursos Humanos" toda vez que, existiría favorecimiento hacia una postulante que trabaja en la señalada Entidad. En ese contexto, la recurrente, en relación a la postulante del citado CAS, señaló: "Primero la que va ganar es la señorita HUAMÁN ESPINOZA SISSILIANA desde ya la señorita se encuentra laborando en la oficina de Recursos Humanos en el área RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES como Asistente Administrativo ganando 3000 soles ahora quieren pagarle hasta diciembre de este año 8000 soles sin perder su CAS indeterminado. El perfil está elaborado en base al perfil de la señorita. Actualmente se encuentran en la etapa de entrevistas". |
2520210041117-165077-65526.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la contratación del jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca Mediante expediente n.° 2520210041117 del 3 de noviembre del 2021, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la contratación del jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, toda vez que no cumpliría el perfil establecido en los documentos de gestión de la entidad municipal. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la contratación del jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca Mediante expediente n.° 2520210041117 del 3 de noviembre del 2021, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la contratación del jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, toda vez que no cumpliría el perfil establecido en los documentos de gestión de la entidad municipal. |
2520210041121-163217-64638.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Red de Salud Huamanga, referente a la notificación virtual de culminación de contrato a un personal de salud, toda vez que éste no habría autorizado la notificación virtual. Se pone en conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en la Red de Salud Huamanga, referente a la notificación virtual de culminación de contrato a un personal de salud, toda vez que éste no habría autorizado la notificación virtual. La denunciante manifiesta que, el 20 de octubre del 2020 la Red de Salud Huamanga convocó plazas vacantes de obstetras sujeto al régimen del Decreto Legislativo Nº 276, con efectividad del 1 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020, en el cual su persona ha sido ganadora de la plaza como Obstetra en el Centro de Salud Belén, laborando con adendas de mes en mes hasta 30 de setiembre de 2021. Por otro lado, el 24 de setiembre de 2021 a horas 05:50 pm la Entidad notifica a la personal de salud de manera virtual (via WhatsApp) la conclusión de su contrato, pese a no haber autorizado la notificación virtual, aduciendo que no puede cumplir el año por que existe una ley del tribunal constitucional que impide que el trabajador que ha ganado por concurso público gane estabilidad laboral al pasar el año y un día. Asimismo, señala que el 29 de setiembre la jefa de Recursos Humanos, aprueba el rol de turnos del mes de octubre incluyendo su nombre, a pesar del rol aprobado, la Entidad decide dar por concluido su vínculo laboral sin justificación alguna, sabiendo que existe la necesidad de servicio, siendo una plaza vacante y presupuestada, al dar por concluida su contrato deciden contratar a otra profesional Obstetra en su lugar para que desempeñe las mismas funciones, y sin previo concurso público, tal como lo establece el decreto legislativo 276. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Red de Salud Huamanga, referente a la notificación virtual de culminación de contrato a un personal de salud, toda vez que éste no habría autorizado la notificación virtual. Se pone en conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en la Red de Salud Huamanga, referente a la notificación virtual de culminación de contrato a un personal de salud, toda vez que éste no habría autorizado la notificación virtual. La denunciante manifiesta que, el 20 de octubre del 2020 la Red de Salud Huamanga convocó plazas vacantes de obstetras sujeto al régimen del Decreto Legislativo Nº 276, con efectividad del 1 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020, en el cual su persona ha sido ganadora de la plaza como Obstetra en el Centro de Salud Belén, laborando con adendas de mes en mes hasta 30 de setiembre de 2021. Por otro lado, el 24 de setiembre de 2021 a horas 05:50 pm la Entidad notifica a la personal de salud de manera virtual (via WhatsApp) la conclusión de su contrato, pese a no haber autorizado la notificación virtual, aduciendo que no puede cumplir el año por que existe una ley del tribunal constitucional que impide que el trabajador que ha ganado por concurso público gane estabilidad laboral al pasar el año y un día. Asimismo, señala que el 29 de setiembre la jefa de Recursos Humanos, aprueba el rol de turnos del mes de octubre incluyendo su nombre, a pesar del rol aprobado, la Entidad decide dar por concluido su vínculo laboral sin justificación alguna, sabiendo que existe la necesidad de servicio, siendo una plaza vacante y presupuestada, al dar por concluida su contrato deciden contratar a otra profesional Obstetra en su lugar para que desempeñe las mismas funciones, y sin previo concurso público, tal como lo establece el decreto legislativo 276. |
2520210041121-163217-64642.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la Red de Salud Huamanga, referente a los contratos del Decreto Legislativo N° 276, toda vez que se habría contratado personal sin concurso público. Se pone en conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en la Red de Salud Huamanga, referente a los contratos del Decreto Legislativo N° 276, toda vez que se habría contratado personal sin concurso público. El denunciante manifiesta, que contrataron una profesional Obstetra en su lugar para que desempeñe las mismas funciones, y sin previo concurso público, tal como lo establece el decreto legislativo 276. Razón por lo cual solicita a esta Entidad Fiscalizadora Superior realizar una investigación exhaustiva a todos los contratos del D.L. 276, sin concurso público, desde los años anteriores. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Red de Salud Huamanga, referente a los contratos del Decreto Legislativo N° 276, toda vez que se habría contratado personal sin concurso público. Se pone en conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en la Red de Salud Huamanga, referente a los contratos del Decreto Legislativo N° 276, toda vez que se habría contratado personal sin concurso público. El denunciante manifiesta, que contrataron una profesional Obstetra en su lugar para que desempeñe las mismas funciones, y sin previo concurso público, tal como lo establece el decreto legislativo 276. Razón por lo cual solicita a esta Entidad Fiscalizadora Superior realizar una investigación exhaustiva a todos los contratos del D.L. 276, sin concurso público, desde los años anteriores. |
2520210041131-165056-65520.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Hospital Regional de Ica, toda vez que se estarían efectuando despidos al personal contratado bajo el régimen CAS a fin de destinar presupuesto para la continuación del personal técnico en enfermería. Mediante el formulario de denuncia vía web registrado de forma anónima el 15 de octubre de 2021, un ciudadano puso de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior la existencia de presuntos hechos irregulares en el en el Hospital Regional de Ica, toda vez que se estarían efectuando despidos al personal contratado bajo el régimen CAS a fin de destinar presupuesto para la continuación del personal técnico en enfermería. La descripción del hecho denunciado se transcribe a continuación: ¿Todos sabemos que personal técnico de Enfermería han estado en primera linea contra el covid 19 en el Hospital Regional de Ica, y han tenido contrato CAS hasta que acabe la emergencia Sanitaria decretada por el gobierno central, pero lamentablemente de un monto han sacado el personal sin respetar la vigencia de dicho contrato, ahora han sacado una convocatoria para concursar y están solicitando plata para que puedan asegurar su ingreso, yo pregunto donde esta esta la honestidad, la transparencia, favor les pido investigar hay mucha corrupción en dicho hospital. Por ejemplo tengo un familiar que lo han sacado en el mes de setiembre del año en curso, argumentado que no hay plata.¿ | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Hospital Regional de Ica, toda vez que se estarían efectuando despidos al personal contratado bajo el régimen CAS a fin de destinar presupuesto para la continuación del personal técnico en enfermería. Mediante el formulario de denuncia vía web registrado de forma anónima el 15 de octubre de 2021, un ciudadano puso de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior la existencia de presuntos hechos irregulares en el en el Hospital Regional de Ica, toda vez que se estarían efectuando despidos al personal contratado bajo el régimen CAS a fin de destinar presupuesto para la continuación del personal técnico en enfermería. La descripción del hecho denunciado se transcribe a continuación: ¿Todos sabemos que personal técnico de Enfermería han estado en primera linea contra el covid 19 en el Hospital Regional de Ica, y han tenido contrato CAS hasta que acabe la emergencia Sanitaria decretada por el gobierno central, pero lamentablemente de un monto han sacado el personal sin respetar la vigencia de dicho contrato, ahora han sacado una convocatoria para concursar y están solicitando plata para que puedan asegurar su ingreso, yo pregunto donde esta esta la honestidad, la transparencia, favor les pido investigar hay mucha corrupción en dicho hospital. Por ejemplo tengo un familiar que lo han sacado en el mes de setiembre del año en curso, argumentado que no hay plata.¿ |
2520210041140-164325-65151.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la designación del cargo de confianza del Gerente Municipal, puesto que no cumpliría con el perfil requerido para el cargo, de acuerdo al Manual de Organización y Funciones. El denunciante anónimo manifiesta que, el actual gerente Cicerón Bernilla Velasquez cuando inició la gestión sólo contaba con secundaria, en el año 2020 ya tenía el bachiller y ahora 2021 ya tiene título, por lo cual se solicita se investigue el perfil profesional del actualmente. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la designación del cargo de confianza del Gerente Municipal, puesto que no cumpliría con el perfil requerido para el cargo, de acuerdo al Manual de Organización y Funciones. El denunciante anónimo manifiesta que, el actual gerente Cicerón Bernilla Velasquez cuando inició la gestión sólo contaba con secundaria, en el año 2020 ya tenía el bachiller y ahora 2021 ya tiene título, por lo cual se solicita se investigue el perfil profesional del actualmente. |
2520210041142-167577-66625.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la obra: "Mejoramiento, ampliación del Servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa - San Ignacio - Cajamarca, ejecutado por la Municipalidad Distrital de La Coipa"; toda vez que, durante la ejecución del proyecto se ha cambiado el padrón de beneficiarios aprobado por el Ministerio de Vivienda. Mediante denuncia anónima presentada mediante formulario de denuncia vía web n.° TG.2021.5867002 y registrada con el expediente n.° 2520210041142 (1) de 3 de noviembre de 2021; esta entidad Fiscalizadora Superior tomó conocimiento de una denuncia sobre presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: ¿Mejoramiento, ampliación del Servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa - San Ignacio - Cajamarca, ejecutado por la Municipalidad Distrital de La Coipa; toda vez que, durante la ejecución del proyecto se ha cambiado el padrón de beneficiarios aprobado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la obra: "Mejoramiento, ampliación del Servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa - San Ignacio - Cajamarca, ejecutado por la Municipalidad Distrital de La Coipa"; toda vez que, durante la ejecución del proyecto se ha cambiado el padrón de beneficiarios aprobado por el Ministerio de Vivienda. Mediante denuncia anónima presentada mediante formulario de denuncia vía web n.° TG.2021.5867002 y registrada con el expediente n.° 2520210041142 (1) de 3 de noviembre de 2021; esta entidad Fiscalizadora Superior tomó conocimiento de una denuncia sobre presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: ¿Mejoramiento, ampliación del Servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa - San Ignacio - Cajamarca, ejecutado por la Municipalidad Distrital de La Coipa; toda vez que, durante la ejecución del proyecto se ha cambiado el padrón de beneficiarios aprobado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. |
2520210041142-167577-68205.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la obra: "Mejoramiento, ampliación del Servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa - San Ignacio - Cajamarca"; toda vez que, la empresa contratista CONSORCIO LIRIOS, viene ejecutando la obra sin cumplir con la participación del personal técnico considerados en los gastos generales. Mediante denuncia anónima presentada mediante Formulario de denuncia vía web n.° TG.2021.5867002 y registrada con el expediente n.° 2520210041142 (2) de 3 de noviembre de 2021; esta entidad Fiscalizadora Superior tomó conocimiento de una denuncia sobre presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Mejoramiento, ampliación del Servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa - San Ignacio - Cajamarca", ejecutado por la Municipalidad Distrital de La Coipa; toda vez que, la empresa contratista CONSORCIO LIRIOS, viene ejecutando la obra sin cumplir con la participación del personal técnico considerados en los gastos generales. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la obra: "Mejoramiento, ampliación del Servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa - San Ignacio - Cajamarca"; toda vez que, la empresa contratista CONSORCIO LIRIOS, viene ejecutando la obra sin cumplir con la participación del personal técnico considerados en los gastos generales. Mediante denuncia anónima presentada mediante Formulario de denuncia vía web n.° TG.2021.5867002 y registrada con el expediente n.° 2520210041142 (2) de 3 de noviembre de 2021; esta entidad Fiscalizadora Superior tomó conocimiento de una denuncia sobre presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Mejoramiento, ampliación del Servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa - San Ignacio - Cajamarca", ejecutado por la Municipalidad Distrital de La Coipa; toda vez que, la empresa contratista CONSORCIO LIRIOS, viene ejecutando la obra sin cumplir con la participación del personal técnico considerados en los gastos generales. |
2520210041142-167577-68209.0-3.0 | Presuntas irregularidades en la obra: "Mejoramiento, ampliación del Servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa - San Ignacio - Cajamarca"; toda vez que, no se estaría cumpliendo con lo indicado en los planos del expediente técnico, haciendo modificaciones sin aprobación por parte de la supervisión. Mediante denuncia anónima presentada mediante formulario de denuncia vía web n.° TG.2021.5867002 y registrada con el expediente n.° 2520210041142 (3) de 3 de noviembre de 2021; esta entidad Fiscalizadora Superior tomó conocimiento de una denuncia sobre presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Mejoramiento, ampliación del Servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa - San Ignacio - Cajamarca", ejecutado por la Municipalidad Distrital de La Coipa; toda vez que, no se estaría cumpliendo con lo indicado en los planos del expediente técnico, haciendo modificaciones sin ningún sustento técnico o aprobación por parte de la supervisión. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la obra: "Mejoramiento, ampliación del Servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa - San Ignacio - Cajamarca"; toda vez que, no se estaría cumpliendo con lo indicado en los planos del expediente técnico, haciendo modificaciones sin aprobación por parte de la supervisión. Mediante denuncia anónima presentada mediante formulario de denuncia vía web n.° TG.2021.5867002 y registrada con el expediente n.° 2520210041142 (3) de 3 de noviembre de 2021; esta entidad Fiscalizadora Superior tomó conocimiento de una denuncia sobre presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Mejoramiento, ampliación del Servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa - San Ignacio - Cajamarca", ejecutado por la Municipalidad Distrital de La Coipa; toda vez que, no se estaría cumpliendo con lo indicado en los planos del expediente técnico, haciendo modificaciones sin ningún sustento técnico o aprobación por parte de la supervisión. |
2520210041142-167577-68211.0-4.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Mejoramiento, ampliación del Servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa - San Ignacio - Cajamarca"; toda vez que, los materiales utilizados en la obra, no cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico. Mediante denuncia anónima presentada mediante formulario de denuncia vía web n.° TG.2021.5867002 y registrada con el expediente n.° 2520210041142 (4) de 3 de noviembre de 2021; esta entidad Fiscalizadora Superior tomó conocimiento de una denuncia sobre presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Mejoramiento, ampliación del Servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa - San Ignacio - Cajamarca", ejecutado por la Municipalidad Distrital de La Coipa; toda vez que, los materiales utilizados en la obra, no cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Mejoramiento, ampliación del Servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa - San Ignacio - Cajamarca"; toda vez que, los materiales utilizados en la obra, no cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico. Mediante denuncia anónima presentada mediante formulario de denuncia vía web n.° TG.2021.5867002 y registrada con el expediente n.° 2520210041142 (4) de 3 de noviembre de 2021; esta entidad Fiscalizadora Superior tomó conocimiento de una denuncia sobre presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Mejoramiento, ampliación del Servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa - San Ignacio - Cajamarca", ejecutado por la Municipalidad Distrital de La Coipa; toda vez que, los materiales utilizados en la obra, no cumplen con las especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico. |
2520210041142-167577-68212.0-5.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Mejoramiento, ampliación del Servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa - San Ignacio - Cajamarca"; toda vez que, los profesionales de la supervisión a cargo del proyecto no cumplen con el perfil requerido para el puesto. Mediante denuncia anónima presentada mediante formulario de denuncia vía web n.° TG.2021.5867002 y registrada con el expediente n.° 2520210041142 (5) de 3 de noviembre de 2021; esta entidad Fiscalizadora Superior tomó conocimiento de una denuncia sobre presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Mejoramiento, ampliación del Servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa - San Ignacio - Cajamarca", ejecutado por la Municipalidad Distrital de La Coipa; toda vez que, los profesionales de la supervisión a cargo del proyecto no cumplen con el perfil requerido para el puesto. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Mejoramiento, ampliación del Servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa - San Ignacio - Cajamarca"; toda vez que, los profesionales de la supervisión a cargo del proyecto no cumplen con el perfil requerido para el puesto. Mediante denuncia anónima presentada mediante formulario de denuncia vía web n.° TG.2021.5867002 y registrada con el expediente n.° 2520210041142 (5) de 3 de noviembre de 2021; esta entidad Fiscalizadora Superior tomó conocimiento de una denuncia sobre presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Mejoramiento, ampliación del Servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa - San Ignacio - Cajamarca", ejecutado por la Municipalidad Distrital de La Coipa; toda vez que, los profesionales de la supervisión a cargo del proyecto no cumplen con el perfil requerido para el puesto. |
2520210041152-162397-64210.0-1.0 | Presuntos pagos irregulares en la Municipalidad Distrital de Ate, por concepto de publicidad de la página y redes del congresista José Alberto Arriola Tueros, quien tendría a sus cuñadas y su hijo en el vaso de leche de la citada municipalidad recibiendo coimas y presionando a las empresas de leche, siendo una de ellas la proveedora Lita Aramburu Bernuy. BUEN DIA, QUIERO CONSULTAR SI LA MUNICIPALIDAD DE ATE TIENE UN EQUIPO DE PROFESIONALES Y SE LES PAGA POR LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SI EL PERU TIENE NECESIDAD ECONOMICA, COMO PARA EDITAR UN VIDEO Y PONER TITULOS QUE HASTA UN APRENDIZ LO HACE, SE PUEDE PAGAR 10000 Y 10000 SOLES POR ESE CONCEPTO, QUE EL BICENTENARIO ES NEGOCIO PARA TODOS O QUE, LA PUBLICIDAD PARA ESE TEMA FUE PAGADO PORQUE SE DEBIA DE LA PUBLICIDAD DE LA PAGINA Y REDES DE ALBERTO ARRIOLA QUE AHORA ES CONGRESISTA Y TIENE ENQUISTADOS A SUS FAMILIARES COMO CUÑADAS Y SU HIJO EN EL VASO DE LECHE RECIBIENDO LAS COIMAS Y PRESIONANDO A LAS EMPRESAS DE LECHE. LA PROVEEDORA ES LITA ARAMBURU BERNUY REVISEN LAS ORDENES DE PAGO Y SU SUSTENTO EN TRANSPARENCIA MES DE JULIO Y AGOSTO 2021 | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos pagos irregulares en la Municipalidad Distrital de Ate, por concepto de publicidad de la página y redes del congresista José Alberto Arriola Tueros, quien tendría a sus cuñadas y su hijo en el vaso de leche de la citada municipalidad recibiendo coimas y presionando a las empresas de leche, siendo una de ellas la proveedora Lita Aramburu Bernuy. BUEN DIA, QUIERO CONSULTAR SI LA MUNICIPALIDAD DE ATE TIENE UN EQUIPO DE PROFESIONALES Y SE LES PAGA POR LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SI EL PERU TIENE NECESIDAD ECONOMICA, COMO PARA EDITAR UN VIDEO Y PONER TITULOS QUE HASTA UN APRENDIZ LO HACE, SE PUEDE PAGAR 10000 Y 10000 SOLES POR ESE CONCEPTO, QUE EL BICENTENARIO ES NEGOCIO PARA TODOS O QUE, LA PUBLICIDAD PARA ESE TEMA FUE PAGADO PORQUE SE DEBIA DE LA PUBLICIDAD DE LA PAGINA Y REDES DE ALBERTO ARRIOLA QUE AHORA ES CONGRESISTA Y TIENE ENQUISTADOS A SUS FAMILIARES COMO CUÑADAS Y SU HIJO EN EL VASO DE LECHE RECIBIENDO LAS COIMAS Y PRESIONANDO A LAS EMPRESAS DE LECHE. LA PROVEEDORA ES LITA ARAMBURU BERNUY REVISEN LAS ORDENES DE PAGO Y SU SUSTENTO EN TRANSPARENCIA MES DE JULIO Y AGOSTO 2021 |
2520210041157-169330-67170.0-1.0 | Presunto abuso de autoridad de la gerenta de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo, pues estaría induciendo a error a funcionarios, a pesar de tener conocimiento de la Resolución 0726-2019/INDECOPI-JUN emitida por el órgano regulador de INDECOPI. Mediante Formulario de denuncia Vía Web TY.2021.7178725 de 24 de octubre de 2021, se puso en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos con respecto al abuso de autoridad por parte de la gerenta de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo, pues estaría induciendo a error a funcionarios, según indica que: ¿Abuso de autoridad por parte de Maria Luz Canchari Felix Gerenta de Tránsito y Transportes contra el Ing. Christian Llantoy Mayta en ventanilla 3 del módulo de atención, por inducir al error en el procedimiento de Registro Vehicular ya que no se está respetando las barreras burocráticas de INDECOPI con la Resolución 0726-2019/INDECOPI-JUN se limita la cantidad de vehículos a registrar cuando eso es barrera burocrática¿ | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto abuso de autoridad de la gerenta de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo, pues estaría induciendo a error a funcionarios, a pesar de tener conocimiento de la Resolución 0726-2019/INDECOPI-JUN emitida por el órgano regulador de INDECOPI. Mediante Formulario de denuncia Vía Web TY.2021.7178725 de 24 de octubre de 2021, se puso en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos con respecto al abuso de autoridad por parte de la gerenta de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo, pues estaría induciendo a error a funcionarios, según indica que: ¿Abuso de autoridad por parte de Maria Luz Canchari Felix Gerenta de Tránsito y Transportes contra el Ing. Christian Llantoy Mayta en ventanilla 3 del módulo de atención, por inducir al error en el procedimiento de Registro Vehicular ya que no se está respetando las barreras burocráticas de INDECOPI con la Resolución 0726-2019/INDECOPI-JUN se limita la cantidad de vehículos a registrar cuando eso es barrera burocrática¿ |
2520210041168-166049-65972.0-1.0 | Presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ayabaca, toda vez que el personal de Administración no habría visado veintitrés (23) autorizaciones de descuento por planillas suscritos por colaboradores de la entidad. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web n.º YS.2021.0630379 que ingresó al Canal de Denuncias con Expediente 2520210041168 de fecha 03 de noviembre de 2021, se pone de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ayabaca, toda vez que el personal de Administración no habría visado veintitrés (23) autorizaciones de descuento por planillas suscritos por colaboradores de la entidad. Señala que con fecha 15 de julio del 2021 presentaron ante la UGEL AYABACA una carta notarial con veintitrés (23) autorizaciones de descuento -en original- las cuales se encontraban debidamente suscritas por los colaboradores de la entidad a fin de que sean firmados y visados por la Administración y luego ser devueltas a su representada, sin embargo, hasta la fecha no se cumplido dicho cometido incurriendo de esta forma los funcionarios públicos en omisión de funciones pues la visación de los citados documentos es por un mandato imperativo de conformidad con el DS N° 010-2014-EF y Oficio Múltiple 030-2017-MINEDO/VMGP-DIGEDD-DITEN, siendo que dicha omisión viene causando un perjuicio económico a su representada. Al respecto, el recurrente adjunta la siguiente documentación: - La primera hoja de la carta notarial de fecha 23 de agosto de 2021 dirigida a la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ayabaca. - Certificación notarial de notificación virtual de dicha carta notarial. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ayabaca, toda vez que el personal de Administración no habría visado veintitrés (23) autorizaciones de descuento por planillas suscritos por colaboradores de la entidad. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web n.º YS.2021.0630379 que ingresó al Canal de Denuncias con Expediente 2520210041168 de fecha 03 de noviembre de 2021, se pone de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ayabaca, toda vez que el personal de Administración no habría visado veintitrés (23) autorizaciones de descuento por planillas suscritos por colaboradores de la entidad. Señala que con fecha 15 de julio del 2021 presentaron ante la UGEL AYABACA una carta notarial con veintitrés (23) autorizaciones de descuento -en original- las cuales se encontraban debidamente suscritas por los colaboradores de la entidad a fin de que sean firmados y visados por la Administración y luego ser devueltas a su representada, sin embargo, hasta la fecha no se cumplido dicho cometido incurriendo de esta forma los funcionarios públicos en omisión de funciones pues la visación de los citados documentos es por un mandato imperativo de conformidad con el DS N° 010-2014-EF y Oficio Múltiple 030-2017-MINEDO/VMGP-DIGEDD-DITEN, siendo que dicha omisión viene causando un perjuicio económico a su representada. Al respecto, el recurrente adjunta la siguiente documentación: - La primera hoja de la carta notarial de fecha 23 de agosto de 2021 dirigida a la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ayabaca. - Certificación notarial de notificación virtual de dicha carta notarial. |
2520210041178-162040-64005.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Sama, con relación a que un proveedor habría adulterado su constancia de inscripción en el RNP para adjudicarse servicios en la entidad. Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Distrital de Sama, con relación a que el proveedor HAUKES PERU S.R.L. habría falsificado y adulterado su constancia de inscripción en el RNP para adjudicarse servicios en la entidad, perjudicando a otros proveedores. El denunciante, indica que habría acuerdos monetarios entre el proveedor y funcionarios de la entidad y que, en la actualidad continúa ganando la adjudicación de servicios. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Sama, con relación a que un proveedor habría adulterado su constancia de inscripción en el RNP para adjudicarse servicios en la entidad. Se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Distrital de Sama, con relación a que el proveedor HAUKES PERU S.R.L. habría falsificado y adulterado su constancia de inscripción en el RNP para adjudicarse servicios en la entidad, perjudicando a otros proveedores. El denunciante, indica que habría acuerdos monetarios entre el proveedor y funcionarios de la entidad y que, en la actualidad continúa ganando la adjudicación de servicios. |
2520210041181-166665-66279.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, en un cuadrante de tres manzanas en Santa Clara existirían seis placas de obras con el nombre del alcalde, las cuales servirían para promocionar su campaña municipal para Lima. Mediante denuncia anónima registrada con Formulario Web TO.2021.4608586 del 15 de octubre de 2021, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, en un cuadrante de tres manzanas en Santa Clara existirían seis placas de obras con el nombre del alcalde Edde Cuéllar, las cuales servirían para promocionar su campaña municipal para Lima. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, en un cuadrante de tres manzanas en Santa Clara existirían seis placas de obras con el nombre del alcalde, las cuales servirían para promocionar su campaña municipal para Lima. Mediante denuncia anónima registrada con Formulario Web TO.2021.4608586 del 15 de octubre de 2021, se pone en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, en un cuadrante de tres manzanas en Santa Clara existirían seis placas de obras con el nombre del alcalde Edde Cuéllar, las cuales servirían para promocionar su campaña municipal para Lima. |
2520210041181-166665-66281.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, actual alcalde estaría efectuando propaganda política a través de los camiones recolectores de basura. La presente denuncia anónima presentada con Formulario Web TO.2021.4608586, que genera el Expediente N° 2520210041181 de 3 de noviembre de 2021, se relaciona con presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, actual alcalde estaría efectuando propaganda política a través de los camiones recolectores de basura, con la finalidad de promocionar su campaña a la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, actual alcalde estaría efectuando propaganda política a través de los camiones recolectores de basura. La presente denuncia anónima presentada con Formulario Web TO.2021.4608586, que genera el Expediente N° 2520210041181 de 3 de noviembre de 2021, se relaciona con presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, actual alcalde estaría efectuando propaganda política a través de los camiones recolectores de basura, con la finalidad de promocionar su campaña a la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima. |
2520210041185-164677-65327.0-1.0 | Presuntas irregularidades en Provias Nacional, toda vez que, se estaría incurriendo en un presunto direccionamiento en contrataciones menores a 8 IUT y contratando personal que no cumpliría con el perfil, pagándoles montos excesivos. El denunciante de manera anónima pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en Provias Nacional, toda vez que, se estaría incurriendo en un presunto direccionamiento en contrataciones menores a 8 IUT y contratando personal que no cumpliría con el perfil, pagándoles montos excesivos. Al respecto indica que del sueldo de los nuevos trabajadores, el 20 % es solicitado por la jefa de Administración; aunado a ello, señala que un grupo de personas que no tienen ningún vínculo con la entidad, habría estado laborando con ella con la promesa que les sacaría una orden de servicio o CAS temporal, asimismo al permitir que ingrese tantas personas estaría exponiendo al personal de PROVIAS al contagio de COVID porque esas personas estarían aglomerando las áreas sin respetar el protocolo. En ese sentido, el denunciante solicita la intervención de la Entidad Fiscalizadora Superior ante el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional Provias Nacional, para que se realicen las investigaciones correspondientes a fin de aclarar lo sucedido y verificar si se viene cumpliendo la normativa vigente. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en Provias Nacional, toda vez que, se estaría incurriendo en un presunto direccionamiento en contrataciones menores a 8 IUT y contratando personal que no cumpliría con el perfil, pagándoles montos excesivos. El denunciante de manera anónima pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en Provias Nacional, toda vez que, se estaría incurriendo en un presunto direccionamiento en contrataciones menores a 8 IUT y contratando personal que no cumpliría con el perfil, pagándoles montos excesivos. Al respecto indica que del sueldo de los nuevos trabajadores, el 20 % es solicitado por la jefa de Administración; aunado a ello, señala que un grupo de personas que no tienen ningún vínculo con la entidad, habría estado laborando con ella con la promesa que les sacaría una orden de servicio o CAS temporal, asimismo al permitir que ingrese tantas personas estaría exponiendo al personal de PROVIAS al contagio de COVID porque esas personas estarían aglomerando las áreas sin respetar el protocolo. En ese sentido, el denunciante solicita la intervención de la Entidad Fiscalizadora Superior ante el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional Provias Nacional, para que se realicen las investigaciones correspondientes a fin de aclarar lo sucedido y verificar si se viene cumpliendo la normativa vigente. |
2520210041190-167068-66475.0-1.0 | EL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 SE HA PUBLICADO EN EL SEACE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION AS 3-2021-GR.CAJ-2, QUE TIENE POR OBJETO LA "CONTRATARCION DEL SERVICIO DE CONSULTRORA PARA LA FORMUACION Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO POR CAJAMARCA AL 2030 EN EL MARCO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL DEL GORECAJ", CON UN VALOR REFERENCIAL QUE NO SE VISUALIZA PERO QUE SUPERA LOS S/350,000.00. DICHO PROCESO DE SELECCION ES UNA FARSA, UN PROCESO PLANIFICADO PARA UNA REPARTIJA DE DINERO ENTRE UN GRUPO DE TRABAJADORES DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO EN COMPLICIDAD CON EL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, YA QUE EL PLAN CONCERTADO POR CAJAMARCA AL 2030 LO TIENEN AVANZADO Y CASI LISTO, LO HAN ACTUALIZADO EN LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES O FUNCIONES QUE REALIZA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PERO CON ARTIMAÑAS Y LA VIVEZA CRIOLLA HAN LOGRADO QUE EL GERENTE DE PLANIFICACION ASIGNE UN PRESUPUESTO ESPECIAL PARA CONTRATAR UNA CONSULTORIA QUE HAGA UN TRABAJO QUE YA ESTA HECHO. ES DECIR SE VA CONTRATAR UNA CONSULTORIA PARA SIMULAR LA PRESTACION DE UN SERVICIO, PARA ELLO YA SE HA ORGANIZADO LA EMPRESA QUE PRESENTARA LA PROPUESTA Y QUE SERA LA GANADORA DE LA BUENA PRO, PUES LA EMPRESA SOLAMENTE VA A FACTURAR YA QUE TODO EL TRABAJO LO REALIZARA EL SUB GERENTE DE PLANEMIENTO CON SU PERSONAL, UNA MANERA CREATIVA Y SENCILLA DE HACER DINERO CON EL TRABAJO DE LA INSTITUCION, UN NEGOCIO EXTRA QUE ESTA PASANDO DESAPERCIBIDO. POR CIERTO ESTA PRACTICA LO VIENEN REALIZANDO CON OTRAS SUB GERENCIAS, CON LAS UGELES Y REDES DE SALUD, LA GERENCIA PLANIFICACION DEL GOBIERNO REGIONAL ASIGNA LOS RECURSOS PARA CONTRATAR ESTE TIPO DE CONSULTORIAS QUE EN EL FONDO SON ELABORADAS EN LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. LO PEOR ES QUE TODOS LOS PLANES CONCERTADOS DEL GOBIERNO REGIONAL Y DE SUS UNIDADES EJECUTORAS NUNCA SE EJECUTAN, QUEDAN ENCARPETADOS Y EN EXHIBICION COMO CUALQUIER EXPEDIENTE, LO UNICO QUE HACEN ES ACTUALIZARLO INVIRTIENDO FUERTES SUMAS DE DINERO DONDE LOS UNICOS BENEFICIADOS SON UN GRUPO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE LUCRAN SIMULANDO LA CONTRATACION DE SERVICIOS. COMO SE PUEDE VER EN EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DICE FORMULACION Y/O ACTUALIZACION, UNA TERMINOLOGIA ABSURDA PARA CONTRATAR UN SERVICIO, DEBIO DECIR PUNTUALMENTE FORMULACION O ACTUALIZACION PERO NO AMBAS COSAS A LA VEZ, ESTO DEMUESTRA QUE EL SERVICIO ESTA DESCALIFICADO PARA SU CONTRATACION. AQUI HAY UN PLAN CONCERTADO PARA GANAR RECURSOS EXTRAS HACIENDO USO INDEBIDO DE RECURSOS DEL ESTADO, APROVECHANDO UN PUESTO DE TRABAJO EN EL ESTADO Y A COSTA DEL EJERCICIO DE LA FUNCION PUBLICA. DEBEN SABER TAMBIEN QUE EL GERENTE DE PLANIFICACION Y EL SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO SON COMPAÑEROS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD, HAY MUCHA AMISTAD Y CONCERTACION ENTRE AMBOS. LAS CONSULTORAS QUE PRESTAN ESTOS SERVICIOS ESTAN REPRESENTADAS POR PERSONAS MUY ALLEGADAS AL SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO. OJALA ESTA ALERTA SIRVA PARA TOMAR ACCIONES INMEDIATAS Y ASI QUE SE EVITAR QUE SE CONCRETE UN DELITO MAS EN CONTRA DEL ESTADO, SUGIERO ANULAR EL PROCESO DE SELECCION, DERTINAR RESPONSABILIDADES, E INVESTIGAR PROCESOS SIMILARES. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: EL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 SE HA PUBLICADO EN EL SEACE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCION AS 3-2021-GR.CAJ-2, QUE TIENE POR OBJETO LA "CONTRATARCION DEL SERVICIO DE CONSULTRORA PARA LA FORMUACION Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO POR CAJAMARCA AL 2030 EN EL MARCO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL DEL GORECAJ", CON UN VALOR REFERENCIAL QUE NO SE VISUALIZA PERO QUE SUPERA LOS S/350,000.00. DICHO PROCESO DE SELECCION ES UNA FARSA, UN PROCESO PLANIFICADO PARA UNA REPARTIJA DE DINERO ENTRE UN GRUPO DE TRABAJADORES DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO EN COMPLICIDAD CON EL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, YA QUE EL PLAN CONCERTADO POR CAJAMARCA AL 2030 LO TIENEN AVANZADO Y CASI LISTO, LO HAN ACTUALIZADO EN LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES O FUNCIONES QUE REALIZA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PERO CON ARTIMAÑAS Y LA VIVEZA CRIOLLA HAN LOGRADO QUE EL GERENTE DE PLANIFICACION ASIGNE UN PRESUPUESTO ESPECIAL PARA CONTRATAR UNA CONSULTORIA QUE HAGA UN TRABAJO QUE YA ESTA HECHO. ES DECIR SE VA CONTRATAR UNA CONSULTORIA PARA SIMULAR LA PRESTACION DE UN SERVICIO, PARA ELLO YA SE HA ORGANIZADO LA EMPRESA QUE PRESENTARA LA PROPUESTA Y QUE SERA LA GANADORA DE LA BUENA PRO, PUES LA EMPRESA SOLAMENTE VA A FACTURAR YA QUE TODO EL TRABAJO LO REALIZARA EL SUB GERENTE DE PLANEMIENTO CON SU PERSONAL, UNA MANERA CREATIVA Y SENCILLA DE HACER DINERO CON EL TRABAJO DE LA INSTITUCION, UN NEGOCIO EXTRA QUE ESTA PASANDO DESAPERCIBIDO. POR CIERTO ESTA PRACTICA LO VIENEN REALIZANDO CON OTRAS SUB GERENCIAS, CON LAS UGELES Y REDES DE SALUD, LA GERENCIA PLANIFICACION DEL GOBIERNO REGIONAL ASIGNA LOS RECURSOS PARA CONTRATAR ESTE TIPO DE CONSULTORIAS QUE EN EL FONDO SON ELABORADAS EN LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL. LO PEOR ES QUE TODOS LOS PLANES CONCERTADOS DEL GOBIERNO REGIONAL Y DE SUS UNIDADES EJECUTORAS NUNCA SE EJECUTAN, QUEDAN ENCARPETADOS Y EN EXHIBICION COMO CUALQUIER EXPEDIENTE, LO UNICO QUE HACEN ES ACTUALIZARLO INVIRTIENDO FUERTES SUMAS DE DINERO DONDE LOS UNICOS BENEFICIADOS SON UN GRUPO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE LUCRAN SIMULANDO LA CONTRATACION DE SERVICIOS. COMO SE PUEDE VER EN EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DICE FORMULACION Y/O ACTUALIZACION, UNA TERMINOLOGIA ABSURDA PARA CONTRATAR UN SERVICIO, DEBIO DECIR PUNTUALMENTE FORMULACION O ACTUALIZACION PERO NO AMBAS COSAS A LA VEZ, ESTO DEMUESTRA QUE EL SERVICIO ESTA DESCALIFICADO PARA SU CONTRATACION. AQUI HAY UN PLAN CONCERTADO PARA GANAR RECURSOS EXTRAS HACIENDO USO INDEBIDO DE RECURSOS DEL ESTADO, APROVECHANDO UN PUESTO DE TRABAJO EN EL ESTADO Y A COSTA DEL EJERCICIO DE LA FUNCION PUBLICA. DEBEN SABER TAMBIEN QUE EL GERENTE DE PLANIFICACION Y EL SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO SON COMPAÑEROS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD, HAY MUCHA AMISTAD Y CONCERTACION ENTRE AMBOS. LAS CONSULTORAS QUE PRESTAN ESTOS SERVICIOS ESTAN REPRESENTADAS POR PERSONAS MUY ALLEGADAS AL SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO. OJALA ESTA ALERTA SIRVA PARA TOMAR ACCIONES INMEDIATAS Y ASI QUE SE EVITAR QUE SE CONCRETE UN DELITO MAS EN CONTRA DEL ESTADO, SUGIERO ANULAR EL PROCESO DE SELECCION, DERTINAR RESPONSABILIDADES, E INVESTIGAR PROCESOS SIMILARES. |
2520210041200-164962-65487.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Hospital Provincial de Acobamba, toda vez que el personal del área de obstetricia, no habría brindado atención a los usuarios el día 10 de octubre de 2021, debido a que se encontraban libando licor en horario de atención al público. Mediante denuncia realizada a través del Exp. 25-2021-0041200 de fecha 03 de noviembre del 2021, se pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades ocurridas en el Hospital Provincial de Acobamba. El denunciante, señala que el día 10 de octubre de 2021, el personal del área de obstetricia del Hospital Provincial de Acobamba se encontraban libando licor en horario de atención en local Luchety frente al colegio San Francisco de Acobamba, motivo por el cual habrían dejado de brindar la atención a los usuarios que acudían a dicho nosocomio para su atención respectiva. Cabe precisar, que dichos trabajadores se encontraban sin mascarillas ni conservando las medidas de bioseguridad. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Hospital Provincial de Acobamba, toda vez que el personal del área de obstetricia, no habría brindado atención a los usuarios el día 10 de octubre de 2021, debido a que se encontraban libando licor en horario de atención al público. Mediante denuncia realizada a través del Exp. 25-2021-0041200 de fecha 03 de noviembre del 2021, se pone de conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades ocurridas en el Hospital Provincial de Acobamba. El denunciante, señala que el día 10 de octubre de 2021, el personal del área de obstetricia del Hospital Provincial de Acobamba se encontraban libando licor en horario de atención en local Luchety frente al colegio San Francisco de Acobamba, motivo por el cual habrían dejado de brindar la atención a los usuarios que acudían a dicho nosocomio para su atención respectiva. Cabe precisar, que dichos trabajadores se encontraban sin mascarillas ni conservando las medidas de bioseguridad. |
2520210041210-164261-65102.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, en referencia a la contratación de personal en la modalidad de locación de servicios, pese a estar prohibido. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web N° OK.2021.9624409 de 3 de noviembre de 2021, registrado en el Expediente n.° 2520210041210 de 3 de noviembre de 2021, se puso en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregularidades en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, en referencia a la contratación de personal en la modalidad de locación de servicios, pese a estar prohibido. El denunciante, manifiesta que, se han efectuado contrataciones con carácter de locación de servicios, pese a estar prohibido y más aún cuando la necesidad de la contratación no ha sido debidamente justificada, esto es en las contrataciones que ha llevado a cabo mediante las órdenes de servicio n.° 000127 a nombre de Antonio Jonathan Vásquez Álvarez por un monto de S/ 13,000.00 y n.° 000123 a nombre de Víctor Hugo Merino Jiménez por un monto de S/ 9,000.00, en las mencionadas contrataciones se evidencia que no persiguen un fin específico; puesto que, de los TdR se desprende que los servicios a desarrollar son muy genéricos, cuando la naturaleza de estas contrataciones responde a fines específicos, que no deben estar sujetos a subordinación, lo cual se viene desnaturalizando, ya que a los mencionados proveedores de servicios, la jefatura de Administración les deriva expedientes relacionados a las contrataciones por medio del sistema documental de la entidad, para lo cual se les ha creado los usuarios respectivos. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, en referencia a la contratación de personal en la modalidad de locación de servicios, pese a estar prohibido. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web N° OK.2021.9624409 de 3 de noviembre de 2021, registrado en el Expediente n.° 2520210041210 de 3 de noviembre de 2021, se puso en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregularidades en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, en referencia a la contratación de personal en la modalidad de locación de servicios, pese a estar prohibido. El denunciante, manifiesta que, se han efectuado contrataciones con carácter de locación de servicios, pese a estar prohibido y más aún cuando la necesidad de la contratación no ha sido debidamente justificada, esto es en las contrataciones que ha llevado a cabo mediante las órdenes de servicio n.° 000127 a nombre de Antonio Jonathan Vásquez Álvarez por un monto de S/ 13,000.00 y n.° 000123 a nombre de Víctor Hugo Merino Jiménez por un monto de S/ 9,000.00, en las mencionadas contrataciones se evidencia que no persiguen un fin específico; puesto que, de los TdR se desprende que los servicios a desarrollar son muy genéricos, cuando la naturaleza de estas contrataciones responde a fines específicos, que no deben estar sujetos a subordinación, lo cual se viene desnaturalizando, ya que a los mencionados proveedores de servicios, la jefatura de Administración les deriva expedientes relacionados a las contrataciones por medio del sistema documental de la entidad, para lo cual se les ha creado los usuarios respectivos. |
2520210041210-164261-65105.0-2.0 | Presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, en referencia a las contrataciones relacionadas a los clasificadores de gasto (2.3.2.7) de servicios diversos, locación de servicios, asesorías y consultorías. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web N° OK.2021.9624409 de 3 de noviembre de 2021, registrado en el Expediente n.° 2520210041210 de 3 de noviembre de 2021, se puso en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregularidades en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, en referencia a las contrataciones relacionadas a los clasificadores de gasto (2.3.2.7) de servicios diversos, locación de servicios, asesorías y consultorías. El denunciante, solicita que se evalúe todas las contrataciones relacionadas a los clasificadores de gasto (2.3.2.7) de servicios diversos, locación de servicios, asesorías y consultorías, con la finalidad de verificar que estas hayan sido efectuadas teniendo en consideración la mejor oferta como son la calidad y precio. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, en referencia a las contrataciones relacionadas a los clasificadores de gasto (2.3.2.7) de servicios diversos, locación de servicios, asesorías y consultorías. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web N° OK.2021.9624409 de 3 de noviembre de 2021, registrado en el Expediente n.° 2520210041210 de 3 de noviembre de 2021, se puso en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregularidades en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, en referencia a las contrataciones relacionadas a los clasificadores de gasto (2.3.2.7) de servicios diversos, locación de servicios, asesorías y consultorías. El denunciante, solicita que se evalúe todas las contrataciones relacionadas a los clasificadores de gasto (2.3.2.7) de servicios diversos, locación de servicios, asesorías y consultorías, con la finalidad de verificar que estas hayan sido efectuadas teniendo en consideración la mejor oferta como son la calidad y precio. |
2520210041210-164261-65107.0-3.0 | Presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, en referencia a las contrataciones de servicios sin tener en cuenta la profesión para desarrollar la misma, ni la actividad para el cual se encuentra registrados en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, según ficha del Registro Único de Contribuyente - RUC. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web N° OK.2021.9624409 de 3 de noviembre de 2021, registrado en el Expediente n.° 2520210041210 de 3 de noviembre de 2021, se puso en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregularidades en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, en referencia a las contrataciones de servicios sin tener en cuenta la profesión para desarrollar la misma, ni la actividad para el cual se encuentra registrados en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, según ficha del Registro Único de Contribuyente - RUC. El denunciante, manifiesta que se han efectuado contrataciones de servicios sin tener en cuenta la profesión para desarrollar la misma, ni la actividad para el cual se encuentra registrados en la SUNAT, según ficha RUC. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, en referencia a las contrataciones de servicios sin tener en cuenta la profesión para desarrollar la misma, ni la actividad para el cual se encuentra registrados en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, según ficha del Registro Único de Contribuyente - RUC. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web N° OK.2021.9624409 de 3 de noviembre de 2021, registrado en el Expediente n.° 2520210041210 de 3 de noviembre de 2021, se puso en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregularidades en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, en referencia a las contrataciones de servicios sin tener en cuenta la profesión para desarrollar la misma, ni la actividad para el cual se encuentra registrados en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, según ficha del Registro Único de Contribuyente - RUC. El denunciante, manifiesta que se han efectuado contrataciones de servicios sin tener en cuenta la profesión para desarrollar la misma, ni la actividad para el cual se encuentra registrados en la SUNAT, según ficha RUC. |
2520210041210-164261-65108.0-4.0 | Presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, en referencia a la contratación de un analista programador para desarrollo de módulo de notificación y servicio de desarrollo de aplicación móvil en el sistema Android, a pesar que la entidad cuenta con personal suficiente en la Oficina de Tecnologías de la Información. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web N° OK.2021.9624409 de 3 de noviembre de 2021, registrado en el Expediente n.° 2520210041210 de 3 de noviembre de 2021, se puso en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregularidades en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, en referencia a la contratación de un analista programador para desarrollo de módulo de notificación y servicio de desarrollo de aplicación móvil en el sistema Android, a pesar que la entidad cuenta con personal suficiente en la Oficina de Tecnologías de la Información. El denunciante, manifiesta que, se ha efectuado una contratación innecesaria de un servicio para el puesto de analista programador para el desarrollo del módulo de notificación y servicio de desarrollo de aplicación móvil en el Sistema Android, cuando la entidad cuenta con personal suficiente en la Oficina de Tecnologías de la Información, duplicando labores que pueden efectuarlas los especialistas CAS de la mencionada oficina, por lo que se solicita revisar la documentación relacionada a estas contrataciones. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, en referencia a la contratación de un analista programador para desarrollo de módulo de notificación y servicio de desarrollo de aplicación móvil en el sistema Android, a pesar que la entidad cuenta con personal suficiente en la Oficina de Tecnologías de la Información. Mediante Formulario de Denuncia Vía Web N° OK.2021.9624409 de 3 de noviembre de 2021, registrado en el Expediente n.° 2520210041210 de 3 de noviembre de 2021, se puso en conocimiento de esta Entidad Fiscalizadora Superior, presuntos hechos irregularidades en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, en referencia a la contratación de un analista programador para desarrollo de módulo de notificación y servicio de desarrollo de aplicación móvil en el sistema Android, a pesar que la entidad cuenta con personal suficiente en la Oficina de Tecnologías de la Información. El denunciante, manifiesta que, se ha efectuado una contratación innecesaria de un servicio para el puesto de analista programador para el desarrollo del módulo de notificación y servicio de desarrollo de aplicación móvil en el Sistema Android, cuando la entidad cuenta con personal suficiente en la Oficina de Tecnologías de la Información, duplicando labores que pueden efectuarlas los especialistas CAS de la mencionada oficina, por lo que se solicita revisar la documentación relacionada a estas contrataciones. |
2520210041213-162411-64216.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, toda vez que, personal de la entidad habría suplantado la firma y sello del ex Subgerente de Serenazgo, a fin de percibir una remuneración por servicios no prestados en la señalada subgerencia, entre los meses de enero, febrero y marzo de 2019. A través del Formulario de Denuncia vía web n.° VF.2021.4415580 y contenida en el expediente 2520210041213 de 03 de noviembre de 2021, la Subgerencia de Gestión de Denuncias ha tomado conocimiento sobre presuntas irregularidades Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso (MDCLR), toda vez que, personal de la entidad (Señora Flor Siccha y señor Antonio Jara Castillo) habría suplantado la firma y sello del señor Julio Jesús Salinas Zapata, ex Subgerente de Serenazgo, a fin de percibir una remuneración por servicios no prestados en la señalada subgerencia, entre los meses de enero, febrero y marzo de 2019. En concordancia con lo señalado, la recurrente señala el presunto hecho irregular fue comunicado por el citado ex funcionario al señor Carlos Alfredo Cox Palomino, alcalde del distrito, mediante Carta Notarial de 29 de marzo de 2019. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, toda vez que, personal de la entidad habría suplantado la firma y sello del ex Subgerente de Serenazgo, a fin de percibir una remuneración por servicios no prestados en la señalada subgerencia, entre los meses de enero, febrero y marzo de 2019. A través del Formulario de Denuncia vía web n.° VF.2021.4415580 y contenida en el expediente 2520210041213 de 03 de noviembre de 2021, la Subgerencia de Gestión de Denuncias ha tomado conocimiento sobre presuntas irregularidades Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso (MDCLR), toda vez que, personal de la entidad (Señora Flor Siccha y señor Antonio Jara Castillo) habría suplantado la firma y sello del señor Julio Jesús Salinas Zapata, ex Subgerente de Serenazgo, a fin de percibir una remuneración por servicios no prestados en la señalada subgerencia, entre los meses de enero, febrero y marzo de 2019. En concordancia con lo señalado, la recurrente señala el presunto hecho irregular fue comunicado por el citado ex funcionario al señor Carlos Alfredo Cox Palomino, alcalde del distrito, mediante Carta Notarial de 29 de marzo de 2019. |
2520210041213-162411-68924.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, toda vez que, se habría contratado y pagado a "personal fantasma" en la Subgerencia de Serenazgo en el mes de julio de 2019. A través del Formulario de Denuncia vía web n.° VF.2021.4415580 y contenida en el expediente 2520210041213 de 03 de noviembre de 2021, la Subgerencia de Gestión de Denuncias ha tomado conocimiento sobre presuntas irregularidades Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso (MDCLR), toda vez que, se habría contratado y pagado a "personal fantasma" en la Subgerencia de Serenazgo en el mes de julio de 2019. En esa línea, el recurrente señaló: "(...) la relación de pago de la municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso en el mes de julio 2019, son más de 100 personas, lo que no concuerda con la relación de efectivos de servicio. (...) la relación de nombramiento de servicio de serenazgo firmado por el funcionario CARLOS TUCTO JUNCHAYA, SEGUNDO LOZANO CHAVEZ, donde se contempla a 30 efectivos de los cuales 05 efectivos pertenecen a la planilla 728 como lo indica y 25 efectivos a la planilla de pago de la municipalidad." | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, toda vez que, se habría contratado y pagado a "personal fantasma" en la Subgerencia de Serenazgo en el mes de julio de 2019. A través del Formulario de Denuncia vía web n.° VF.2021.4415580 y contenida en el expediente 2520210041213 de 03 de noviembre de 2021, la Subgerencia de Gestión de Denuncias ha tomado conocimiento sobre presuntas irregularidades Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso (MDCLR), toda vez que, se habría contratado y pagado a "personal fantasma" en la Subgerencia de Serenazgo en el mes de julio de 2019. En esa línea, el recurrente señaló: "(...) la relación de pago de la municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso en el mes de julio 2019, son más de 100 personas, lo que no concuerda con la relación de efectivos de servicio. (...) la relación de nombramiento de servicio de serenazgo firmado por el funcionario CARLOS TUCTO JUNCHAYA, SEGUNDO LOZANO CHAVEZ, donde se contempla a 30 efectivos de los cuales 05 efectivos pertenecen a la planilla 728 como lo indica y 25 efectivos a la planilla de pago de la municipalidad." |
2520210041215-167943-66825.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Chilete respecto a la ejecución de la obra Rehabilitación del puente Chilete en el tramo 2-1171, en la localidad de Chilete, Distrito de Chilete, Provincia de Contumazá, Región Cajamarca, relacionado a que no habrían considerado un puente peatonal en el expediente técnico. El denunciante anónimo manifiesta que, en el distrito de Chilete se viene realizando dos (2) obras dentro de la ciudad, una de ellas: Rehabilitación del puente Chilete en el tramo 2-1171, en la localidad de Chilete, Distrito de Chilete, Provincia de Contumazá, Región Cajamarca, donde no se habría considerado a la población del otro lado del puente y según la misma empresa Consorcio Tierra del Sol, no tendrían presupuesto para un puente peatonal, dejando aislados a estas personas. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Chilete respecto a la ejecución de la obra Rehabilitación del puente Chilete en el tramo 2-1171, en la localidad de Chilete, Distrito de Chilete, Provincia de Contumazá, Región Cajamarca, relacionado a que no habrían considerado un puente peatonal en el expediente técnico. El denunciante anónimo manifiesta que, en el distrito de Chilete se viene realizando dos (2) obras dentro de la ciudad, una de ellas: Rehabilitación del puente Chilete en el tramo 2-1171, en la localidad de Chilete, Distrito de Chilete, Provincia de Contumazá, Región Cajamarca, donde no se habría considerado a la población del otro lado del puente y según la misma empresa Consorcio Tierra del Sol, no tendrían presupuesto para un puente peatonal, dejando aislados a estas personas. |
2520210041215-167943-67915.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución del servicio: Limpieza y descolmatación del cauce de la quebrada Huertas, Distrito de Chilete, Provincia de Contumazá, Departamento de Cajamarca, ejecutada por la Constructora PARAMAX SAC, relacionada a que no se estaría ejecutando de acuerdo a las actividades programadas. El denunciante anónimo manifiesta que, en el Distrito de Chilete se viene realizando la descolmatación de la quebrada de Huertas, donde en lugar de descolmatar lo que se estarían haciendo es amontonar las piedras y tierra a los costados de la quebrada, acto que sería muy peligroso; asimismo señala, cuando llegue la quebrada todo ese material sería arrastrado, poniendo en riesgo la obra del puente de la vía Nacional, que recién el año pasado fue inaugurado; así como, a la población de Chilete lo cual, sería preocupante. Asimismo, existirían volquetes de otras empresas que estarían arrojando desmonte en la parte alta de la quebrada, y según refirió uno de los conductores, que estarían autorizados por el Alcalde, quien al preguntarle por el hecho se molestaría y no daría respuesta, ni solución. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución del servicio: Limpieza y descolmatación del cauce de la quebrada Huertas, Distrito de Chilete, Provincia de Contumazá, Departamento de Cajamarca, ejecutada por la Constructora PARAMAX SAC, relacionada a que no se estaría ejecutando de acuerdo a las actividades programadas. El denunciante anónimo manifiesta que, en el Distrito de Chilete se viene realizando la descolmatación de la quebrada de Huertas, donde en lugar de descolmatar lo que se estarían haciendo es amontonar las piedras y tierra a los costados de la quebrada, acto que sería muy peligroso; asimismo señala, cuando llegue la quebrada todo ese material sería arrastrado, poniendo en riesgo la obra del puente de la vía Nacional, que recién el año pasado fue inaugurado; así como, a la población de Chilete lo cual, sería preocupante. Asimismo, existirían volquetes de otras empresas que estarían arrojando desmonte en la parte alta de la quebrada, y según refirió uno de los conductores, que estarían autorizados por el Alcalde, quien al preguntarle por el hecho se molestaría y no daría respuesta, ni solución. |
2520210041215-167943-67916.0-3.0 | Presuntas irregularidades cometidas por dos colaboradores de la Contraloría General de la República, al almorzar con funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chilete; lo que pondría en duda la legalidad de sus acciones El denunciante anónimo manifiesta que, en el Distrito de Chilete se viene realizando dos (2) obras dentro de la ciudad, un puente y la descolamtación de la quebrada Huertas, en las que estarían sucediendo presuntas irregularidades. Asimismo, señala que es preocupante que dos colaboradores dela Contraloría general de la República se hayan apersonado al distrito de Chilete y solo para almorzar con el gerente y Alcalde de la Municipalidad, retirándose al terminar, poniendo en duda la legalidad de sus acciones Por lo que, el denunciante anónimo solicita envíen a otros colaboradores a verificar la obra del puente y descolamtación | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por dos colaboradores de la Contraloría General de la República, al almorzar con funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chilete; lo que pondría en duda la legalidad de sus acciones El denunciante anónimo manifiesta que, en el Distrito de Chilete se viene realizando dos (2) obras dentro de la ciudad, un puente y la descolamtación de la quebrada Huertas, en las que estarían sucediendo presuntas irregularidades. Asimismo, señala que es preocupante que dos colaboradores dela Contraloría general de la República se hayan apersonado al distrito de Chilete y solo para almorzar con el gerente y Alcalde de la Municipalidad, retirándose al terminar, poniendo en duda la legalidad de sus acciones Por lo que, el denunciante anónimo solicita envíen a otros colaboradores a verificar la obra del puente y descolamtación |
2520210041217-166681-66285.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Áncash, respecto a la existencia de un nuevo proyecto de mejoramiento sobre una vía en proceso de mantenimiento en el marco de la Reactivación Económica en el distrito de Lucma Mediante Formulario de Denuncia Vía Web n.° PV.2021.6463200, registrado en el Expediente n.° 2520210041217 de 3 de noviembre de 2021, se puso en conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, sobre presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Áncash, respecto a la existencia de un nuevo proyecto de mejoramiento sobre una vía en proceso de mantenimiento en el marco de la Reactivación Económica. El denunciante señala el inicio de un proyecto de mantenimiento de una vía la cual está en la ejecución del mantenimiento rutinario ubicada en el distrito de Lucma, provincia de Mariscal Luzuriaga, refiere a que el monto del proyecto es más de 4 millones en un tramo de 10 km. Señala que se trataría de una malversación de fondos. El denunciante no presenta ningún adjunto a su denuncia. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Áncash, respecto a la existencia de un nuevo proyecto de mejoramiento sobre una vía en proceso de mantenimiento en el marco de la Reactivación Económica en el distrito de Lucma Mediante Formulario de Denuncia Vía Web n.° PV.2021.6463200, registrado en el Expediente n.° 2520210041217 de 3 de noviembre de 2021, se puso en conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior, sobre presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Áncash, respecto a la existencia de un nuevo proyecto de mejoramiento sobre una vía en proceso de mantenimiento en el marco de la Reactivación Económica. El denunciante señala el inicio de un proyecto de mantenimiento de una vía la cual está en la ejecución del mantenimiento rutinario ubicada en el distrito de Lucma, provincia de Mariscal Luzuriaga, refiere a que el monto del proyecto es más de 4 millones en un tramo de 10 km. Señala que se trataría de una malversación de fondos. El denunciante no presenta ningún adjunto a su denuncia. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.