ctotal_idinstancia stringlengths 20 35 | final_text stringlengths 1 4.39k | instruction stringclasses 1 value | prefix stringclasses 1 value | input stringlengths 407 4.79k |
|---|---|---|---|---|
03201500844-31314-10469.0-1.0 | Contratación de personal CAS sin efectuar concurso público y sin contar con certificación presupuestal. Expresa que el 27 de febrero de 2015, se emitió la Resolución Directoral n.° 58-15-RED-SAT/UP que declara la nulidad total de un grupo de contratos administrativos de servicios (CAS) del Decreto Legislativo 1057 y no de la totalidad Dicha declaración de nulidad se sustentó en las siguientes causales: -En la falta de competencia del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos Mario A. Cabanillas Plaza, quien no era funcionario competente para suscribir los contratos CAS. -El hecho de haberse realizado los contratos sin contar con certificación presupuestal y sin haber realizado el proceso de selección correspondiente. -Asimismo de la citada resolución se advierte que se habría transgredido la regla de mandato final Señala que si las causales afectan a todos debería declararse la nulidad de la totalidad de contratos y no sólo de un grupo en particular. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Contratación de personal CAS sin efectuar concurso público y sin contar con certificación presupuestal. Expresa que el 27 de febrero de 2015, se emitió la Resolución Directoral n.° 58-15-RED-SAT/UP que declara la nulidad total de un grupo de contratos administrativos de servicios (CAS) del Decreto Legislativo 1057 y no de la totalidad Dicha declaración de nulidad se sustentó en las siguientes causales: -En la falta de competencia del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos Mario A. Cabanillas Plaza, quien no era funcionario competente para suscribir los contratos CAS. -El hecho de haberse realizado los contratos sin contar con certificación presupuestal y sin haber realizado el proceso de selección correspondiente. -Asimismo de la citada resolución se advierte que se habría transgredido la regla de mandato final Señala que si las causales afectan a todos debería declararse la nulidad de la totalidad de contratos y no sólo de un grupo en particular. |
03201500844-31314-10509.0-2.0 | Presuntas irregularidades en proceso de selección CAS El proceso de selección CAS n.° 1-205-RED/SALUD.SATIPO se habría desarrollado irregularmente otorgándose puntaje a algunos participantes sin reunir con los requisitos correspondientes para la dación de dicha puntuación, así como no se ha otorgado la bonificación de puntuación de 10 puntos que señala las bases a otros participantes pudiendo deducirse de este modo que dicho proceso de selección se habría desarrollado de modo irregular. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en proceso de selección CAS El proceso de selección CAS n.° 1-205-RED/SALUD.SATIPO se habría desarrollado irregularmente otorgándose puntaje a algunos participantes sin reunir con los requisitos correspondientes para la dación de dicha puntuación, así como no se ha otorgado la bonificación de puntuación de 10 puntos que señala las bases a otros participantes pudiendo deducirse de este modo que dicho proceso de selección se habría desarrollado de modo irregular. |
03201500956-25234-8880.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la designación del Residente de obra para el proyecto "Construcción de pistas y veredas entre los jirones Tupac Amaru, jirón y prolongación Daniel Alcides Carrión en l ciudad de Quichuay, del distrito de Quichuay, Huancayo, Junín" Con Formulario de denuncia vía web N°NJ.2015.9549622 de 20 de marzo de 2015 se presentó una denuncia al Órgano Contralor sobre presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Construcción de pistas y veredas entre los jirones Tupac Amaru, jirón y prolongación Daniel Alcides Carrión en la ciudad de Quichuay, del distrito de Quichuay, Huancayo, Junín". Al respecto denuncian que la obra en mención no se encuentra bajo la supervisión del Ing. Rolando Silvio Palacios Cabello habiendo el Consorcio Titan requerido sus documentos y autorización durante el concurso, a fin de ser Residente de Obra. El recurrente señawla que una vez otorgada la Buena Pro al Consorcio npo hubo mayor coordinación ni firma de contrato, además señala que se han validado aspectos técnicos de la obra (valorizaciones, cuaderno de obras, informes técnicos) realizado tambien cobros y trámites a nombre del supuesto Residente de Obra. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la designación del Residente de obra para el proyecto "Construcción de pistas y veredas entre los jirones Tupac Amaru, jirón y prolongación Daniel Alcides Carrión en l ciudad de Quichuay, del distrito de Quichuay, Huancayo, Junín" Con Formulario de denuncia vía web N°NJ.2015.9549622 de 20 de marzo de 2015 se presentó una denuncia al Órgano Contralor sobre presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Construcción de pistas y veredas entre los jirones Tupac Amaru, jirón y prolongación Daniel Alcides Carrión en la ciudad de Quichuay, del distrito de Quichuay, Huancayo, Junín". Al respecto denuncian que la obra en mención no se encuentra bajo la supervisión del Ing. Rolando Silvio Palacios Cabello habiendo el Consorcio Titan requerido sus documentos y autorización durante el concurso, a fin de ser Residente de Obra. El recurrente señawla que una vez otorgada la Buena Pro al Consorcio npo hubo mayor coordinación ni firma de contrato, además señala que se han validado aspectos técnicos de la obra (valorizaciones, cuaderno de obras, informes técnicos) realizado tambien cobros y trámites a nombre del supuesto Residente de Obra. |
03201500956-25234-9426.0-2.0 | Presuntas irregularidades en el avance físico y financiero de la obra "Construcción de pistas y veredas entre los jirones Tupac Amaru, jirón y prolongación Daniel Alcides Carrión en l ciudad de Quichuay, del distrito de Quichuay, Huancayo, Junín" Con Formulario de denuncia vía web N°NJ.2015.9549622 de 20 de marzo de 2015 se presentó denuncia ante el Órgano Contralor sobre presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Construcción de pistas y veredas entre los jirones Tupac Amaru, jirón y prolongación Daniel Alcides Carrión en la ciudad de Quichuay, del distrito de Quichuay, Huancayo, Junín". Al respecto denuncian que se habría cobrado la primera valorización por S/. 303,843.19, por un avance del 45 % de la obra existiendo en realidad un avance físico del 20 % (el avance actual es de 30%). | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el avance físico y financiero de la obra "Construcción de pistas y veredas entre los jirones Tupac Amaru, jirón y prolongación Daniel Alcides Carrión en l ciudad de Quichuay, del distrito de Quichuay, Huancayo, Junín" Con Formulario de denuncia vía web N°NJ.2015.9549622 de 20 de marzo de 2015 se presentó denuncia ante el Órgano Contralor sobre presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Construcción de pistas y veredas entre los jirones Tupac Amaru, jirón y prolongación Daniel Alcides Carrión en la ciudad de Quichuay, del distrito de Quichuay, Huancayo, Junín". Al respecto denuncian que se habría cobrado la primera valorización por S/. 303,843.19, por un avance del 45 % de la obra existiendo en realidad un avance físico del 20 % (el avance actual es de 30%). |
03201501057-27140-30924.0-1.0 | POSIBLES IRREGULARIDADES EN EL DESPLAZAMIENTO DE FORMA MASIVA A PERSONAL DE PUESTOS DE SALUD AL HOSPITAL DE TARMA Mediante expediente n.° 03-2015-01057 de 31 de marzo de 2015, el denunciante presentó presuntos hechos irregulares en el desplazamiento que realizó la Directora Ejecutiva de la Red de Salud de Tarma de 54 profesionales de diferentes establecimientos de salud de Tarma al Hospital Felix Mayorca Soto. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: POSIBLES IRREGULARIDADES EN EL DESPLAZAMIENTO DE FORMA MASIVA A PERSONAL DE PUESTOS DE SALUD AL HOSPITAL DE TARMA Mediante expediente n.° 03-2015-01057 de 31 de marzo de 2015, el denunciante presentó presuntos hechos irregulares en el desplazamiento que realizó la Directora Ejecutiva de la Red de Salud de Tarma de 54 profesionales de diferentes establecimientos de salud de Tarma al Hospital Felix Mayorca Soto. |
03201501057-27140-31037.0-2.0 | PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CONCURSO DE PROVISIÓN INTERNO N° 001-2014-RED DE SALUD DE TARMA- DE ASCENSO, CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y ROTACIÓN. Mediante expediente n.° 03-2015-01057 de 31 de marzo de 2015, el denunciante presentó presuntos hechos irregulares en el Concurso de Provisión Interno N° 001-2014-Red de Salud de Tarma-de Ascenso, cambio de grupo ocupacional y rotación. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CONCURSO DE PROVISIÓN INTERNO N° 001-2014-RED DE SALUD DE TARMA- DE ASCENSO, CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y ROTACIÓN. Mediante expediente n.° 03-2015-01057 de 31 de marzo de 2015, el denunciante presentó presuntos hechos irregulares en el Concurso de Provisión Interno N° 001-2014-Red de Salud de Tarma-de Ascenso, cambio de grupo ocupacional y rotación. |
03201501077-24681-8371.0-1.0 | Presunta ejecución de obra por contrata con recursos transferidos del MINCETUR se encuentra paralizada y en arbitraje. Con Resolución Directoral n.° 428-2010-MINCETUR/SG/OG de 12 de octubre de 2010, se autorizó la transferencia de S/.2´152,250.00 nuevos soles a la Municipalidad Distrital de Hualhuas para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública"Creación del Centro de Innovación Tecnológica de Investigación y Certificación Artesanal en el Distrito de Hualhuas en Junin" en mérito al Convenio de Cooperación suscrito con la Municipalidad el 15 de junio de 2010. El 26 de octubre de 2010 se convocó la Licitación Pública n.° 1-2014-CE/MDH bajo el ámbito del Decreto de Urgencia 41-2009 para la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del Centro de Innovación Tecnológica de Investigaión y Certificación Artesanal de Distrito de Hualhuas, siendo el plazo programado para la culminación de la obra el 1 de agosto de 2011, sin embargo el informe n.° 5-2015-MINCETUR/VMT/DNA-DCITEs-GSH de 19 de diciembre sobre liquidación de obra da cuenta que al 20 mayo de 2013, la obra se encuentra paralizada y en proceso arbitral. Asimismo, según la liquidación de oficio el avance de la obra es de 20.31% que hace la suma de S/.403,960.00 nuevos soles. Asimismo señala que el informe técnico tiene serias deficiencias desde su concepción. según informe n.° 16-2013-ING-CIVIl/GSH de 17 de julio de 2013. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta ejecución de obra por contrata con recursos transferidos del MINCETUR se encuentra paralizada y en arbitraje. Con Resolución Directoral n.° 428-2010-MINCETUR/SG/OG de 12 de octubre de 2010, se autorizó la transferencia de S/.2´152,250.00 nuevos soles a la Municipalidad Distrital de Hualhuas para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública"Creación del Centro de Innovación Tecnológica de Investigación y Certificación Artesanal en el Distrito de Hualhuas en Junin" en mérito al Convenio de Cooperación suscrito con la Municipalidad el 15 de junio de 2010. El 26 de octubre de 2010 se convocó la Licitación Pública n.° 1-2014-CE/MDH bajo el ámbito del Decreto de Urgencia 41-2009 para la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del Centro de Innovación Tecnológica de Investigaión y Certificación Artesanal de Distrito de Hualhuas, siendo el plazo programado para la culminación de la obra el 1 de agosto de 2011, sin embargo el informe n.° 5-2015-MINCETUR/VMT/DNA-DCITEs-GSH de 19 de diciembre sobre liquidación de obra da cuenta que al 20 mayo de 2013, la obra se encuentra paralizada y en proceso arbitral. Asimismo, según la liquidación de oficio el avance de la obra es de 20.31% que hace la suma de S/.403,960.00 nuevos soles. Asimismo señala que el informe técnico tiene serias deficiencias desde su concepción. según informe n.° 16-2013-ING-CIVIl/GSH de 17 de julio de 2013. |
03201501080-27432-10605.0-1.0 | Presunta falsificación de firmas para favorecer económicamente a personal que no habría laborado, por el importe de S/. 148 700,00. Para la ejecución del proyecto "Instalación del Sistema de Riego en el Anexo de Quishuar, distrito de Chicche, provincia de Huancayo", la Municipalidad Distrital de Chicche suscribió el convenio n.° 12-0004-AC-64 con el programa "Trabaja Perú", quienes mediante oficio n.° 99-2015-TP/DE/UZJUNIN e informe n.° 015-2015-TP/DE/UZJUNIN-RP de 11 de marzo de 2015, dan a conocer al titular de la Municipalidad Distrital de Chicche, la conclusión siguiente: "De la evaluación de las planillas de pago (Se adjunta cuadro de participantes observados y montos), el programa no reconocerá el gasto efectuado por las firmas observadas de los participantes ya que no coincide las firmas de las planillas con las del DNI, cuya cantidad es de S/. 148 700 Nuevos soles." Ante ello, el Eco. Elías Lozano Romero, alcalde de la Municipalidad Distrital de Chicche, y la Abog. Susy Janeth Flores Lozano, interpusieron denuncia penal el 23 de marzo de 2014 ante la Fiscalía Provincial Anticorrupción de Huancayo, por delito contra la Administración Pública, Concusión, en la modalidad de cobro indebido ilícito, tipificado en el artículo 383 del código penal, y delito de falsedad genérica tipificado en el artículo 438 del código penal, contra el ex alcalde y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chicche. Asimismo, es de precisar que con documento s/n recibido el 5 de octubre de 2015, el Eco. Elías Lozano Romero, alcalde de la Municipalidad Distrital de Chicche, informó lo siguiente: "De la Investigación se puede advertir que con fecha 17 de agosto de 2015, se ha ampliado el plazo de investigación preliminar por ciento veinte días (...) y, con fecha 28 de agosto del 2015 se ha nombrado peritosgrafo técnico y Contable, con la finalidad que se lleve a cabo los dictamenes periciales necesarios.", para lo cual adjuntó las providencias fiscal del Caso SGF n.° 2206015500-111-2015. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta falsificación de firmas para favorecer económicamente a personal que no habría laborado, por el importe de S/. 148 700,00. Para la ejecución del proyecto "Instalación del Sistema de Riego en el Anexo de Quishuar, distrito de Chicche, provincia de Huancayo", la Municipalidad Distrital de Chicche suscribió el convenio n.° 12-0004-AC-64 con el programa "Trabaja Perú", quienes mediante oficio n.° 99-2015-TP/DE/UZJUNIN e informe n.° 015-2015-TP/DE/UZJUNIN-RP de 11 de marzo de 2015, dan a conocer al titular de la Municipalidad Distrital de Chicche, la conclusión siguiente: "De la evaluación de las planillas de pago (Se adjunta cuadro de participantes observados y montos), el programa no reconocerá el gasto efectuado por las firmas observadas de los participantes ya que no coincide las firmas de las planillas con las del DNI, cuya cantidad es de S/. 148 700 Nuevos soles." Ante ello, el Eco. Elías Lozano Romero, alcalde de la Municipalidad Distrital de Chicche, y la Abog. Susy Janeth Flores Lozano, interpusieron denuncia penal el 23 de marzo de 2014 ante la Fiscalía Provincial Anticorrupción de Huancayo, por delito contra la Administración Pública, Concusión, en la modalidad de cobro indebido ilícito, tipificado en el artículo 383 del código penal, y delito de falsedad genérica tipificado en el artículo 438 del código penal, contra el ex alcalde y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chicche. Asimismo, es de precisar que con documento s/n recibido el 5 de octubre de 2015, el Eco. Elías Lozano Romero, alcalde de la Municipalidad Distrital de Chicche, informó lo siguiente: "De la Investigación se puede advertir que con fecha 17 de agosto de 2015, se ha ampliado el plazo de investigación preliminar por ciento veinte días (...) y, con fecha 28 de agosto del 2015 se ha nombrado peritosgrafo técnico y Contable, con la finalidad que se lleve a cabo los dictamenes periciales necesarios.", para lo cual adjuntó las providencias fiscal del Caso SGF n.° 2206015500-111-2015. |
03201501140-26177-8887.0-1.0 | Denunciante solicita a Entidad se le cancele lo adeudado. El denunciante indica que la Municipalidad Distrital de Huayllay habría declarado ante la SUNAT haberle cancelado por el servicio de elaboración de Expediente Técnico: " Mejoramiento del estado nutricional de los niños menores de 5 años y de las mujeres gestantes del distrito de Huayllay, Pasco", cuando según lo manifestado no ocurrió ello. Se aprecia en la documentación adjunta a la denuncia, que la Sunat realizó verificación posterior a los ingresos del denunciantes, llegando a determinar que sus ingresos declarados presenta diferencias al compararlo con los ingresos declarados por terceros (en ese caso la Entidad); en vista de lo sucedido vio por conveniente recurrir al proceso arbitral a fin de que le cancelen lo adeudado. De lo antes expuesto, se concluye que el hecho comunicado viene siendo materia de un proceso arbitral con el expediente n.°1185-2014, por lo que de conformidad al literal b) del numeral 7.2 de la Directiva N°011-2015-2015-CG/GPROD, este Órgano Superior de Control carece de competencia. Lo antes expuesto, se sustenta en la esquela de citación n°. 214132035518 que adjunta el denunciante. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Denunciante solicita a Entidad se le cancele lo adeudado. El denunciante indica que la Municipalidad Distrital de Huayllay habría declarado ante la SUNAT haberle cancelado por el servicio de elaboración de Expediente Técnico: " Mejoramiento del estado nutricional de los niños menores de 5 años y de las mujeres gestantes del distrito de Huayllay, Pasco", cuando según lo manifestado no ocurrió ello. Se aprecia en la documentación adjunta a la denuncia, que la Sunat realizó verificación posterior a los ingresos del denunciantes, llegando a determinar que sus ingresos declarados presenta diferencias al compararlo con los ingresos declarados por terceros (en ese caso la Entidad); en vista de lo sucedido vio por conveniente recurrir al proceso arbitral a fin de que le cancelen lo adeudado. De lo antes expuesto, se concluye que el hecho comunicado viene siendo materia de un proceso arbitral con el expediente n.°1185-2014, por lo que de conformidad al literal b) del numeral 7.2 de la Directiva N°011-2015-2015-CG/GPROD, este Órgano Superior de Control carece de competencia. Lo antes expuesto, se sustenta en la esquela de citación n°. 214132035518 que adjunta el denunciante. |
03201501168-25927-8763.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución de la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado del C.P. de Yanec, Chunumana y Parihuain, del distrito de San Pedro de Cajas". Con Formulario de Denuncia vía Web N° EE. 015.7927075 (Exp.03-2015-01168 de 17 de abril de 2015) se denuncia ante la Contraloría General de la República presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado del C.P. de Yanec, Chunumana y Parihuain, del distrito de San Pedro de Cajas" por el monto de S/. 1186,924.82. La referida obra se empezo a ejecutar en noviembre del 2013 con plazo de ejecución de 150 días según las CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 1.8 que se encuentra adjunto en las Bases, también en el resumen ejecutivo, esta obra fue dada por Adjudicación Directa Pública N° 001-2013-CE/MDSPC a J y M Contratistas S.C.R.L RUC 20486751071, empresa que aparece en la Sunat como no hallado. La Obra hasta el momento no se culmina ya siendo un año y cinco meses, generando malestar en la población. Al respecto se señala que el alcalde no toma cartas en el asunto presumiéndose que tiene tratos oscuros con el contratista. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado del C.P. de Yanec, Chunumana y Parihuain, del distrito de San Pedro de Cajas". Con Formulario de Denuncia vía Web N° EE. 015.7927075 (Exp.03-2015-01168 de 17 de abril de 2015) se denuncia ante la Contraloría General de la República presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado del C.P. de Yanec, Chunumana y Parihuain, del distrito de San Pedro de Cajas" por el monto de S/. 1186,924.82. La referida obra se empezo a ejecutar en noviembre del 2013 con plazo de ejecución de 150 días según las CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 1.8 que se encuentra adjunto en las Bases, también en el resumen ejecutivo, esta obra fue dada por Adjudicación Directa Pública N° 001-2013-CE/MDSPC a J y M Contratistas S.C.R.L RUC 20486751071, empresa que aparece en la Sunat como no hallado. La Obra hasta el momento no se culmina ya siendo un año y cinco meses, generando malestar en la población. Al respecto se señala que el alcalde no toma cartas en el asunto presumiéndose que tiene tratos oscuros con el contratista. |
03201501248-26938-10684.0-1.0 | Presunta doble percepción de ingresos del estado de jefe del Órgano de Control Institucional. Presuntamente el jefe de OCI de la MD Chilca, percibía doble ingreso del Estado; por ello, este Organismo Superior de Control requirió información a la ONP y EsSalud, mediante los oficios n.os 353 y 354-2015-CG/CRC de 13 de mayo de 2015, de cuya respuesta se obtuvo la información siguiente: 1. Con carta n.° 886-OAJUNIN-EXSGSA-GAAA-GCSPE-ESSALUD-2015 de 19 de mayo de 2015, la jefa de la Oficina de Aseguramiento, informó que la relación jurídica entre el asegurado y EsSalud, es por la Dirección Regional de Educación de Junín, como pensionista del 01/2008 al 03/2015 y con la Municipalidad Distrital de Chilca como seguro regular obligatorio del 05/2014 al 03/2015, periodos de consulta. Ante ello, se advierte que el señor Abelardo Tomas Inga Zacarías, durante los periodos de mayo de 2014 a marzo de 2015, periodos que se requirió información, percibía doble ingreso del estado, hecho que contraviene el artículo 40 de la Constitución Política del Perú, que dice: "Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente"; igualmente, trasgrede lo señalado en el inciso 4.3 del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1057, que dice; "4.3. Es aplicable a los trabajadores sujetos al contrato administrativo de servicios la prohibición de doble percepción de ingresos establecida en el artículo 3 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, así como el tope de ingresos mensuales que se establezcan en las normas pertinentes." 2.Asimismo, con oficio n.° 2041-2015-DPE.PP/ONP de 15 de junio de 2015, el señor Mario Córdova Cornejo, subdirector de Pago de Prestaciones, informó lo siguiente: "(...) le informamos que el señor ABELARDO TOMAS INGA ZACARIAS , identificado con DNI N° 19834094, NO se encuentra en nuestros registros de pensionistas de los Decretos Leyes N°s 18846, 19990, 20530(1) y Regímenes Especiales, que nuestra representada administra por encargo del Gobierno." Al respecto, es de precisar que el artículo 13° del Decreto Ley N° 20530 - Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles Prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley 19990, señala lo siguiente: "En los casos de acumulación de servicios (...) el pago de la pensión o compensación se efectuará por la entidad en que cese el trabajador"; por ello, en coordinación con el jefe del OCI de la Dirección Regional de Educación de Junín, se obtuvo el documento n.° 1548 de 29 de agosto de 1991, mediante el cual la Dirección Departamental de Educación de Junín otorgó la pensión a favor del señor ABELARDO TOMAS INGA ZACARIAS, como se detalla a continuación "3°.- OTORGAR, la Pensión Definitiva Nivelable de Cesantía Administrativa, a favor de don Abelado Tomás INGA ZACARIAS, a partir de 1991-07-01; de conformidad con el D.S. N° 051-91-CM(...)". 3.Por otro lado, mediante oficio n.° 29-2015-PPM/MDCH de 13 de octubre de 2015, el Abog. Rudier Enrique Cárdenas Cabezas, procurador Público de la MD. de Chilca, comunicó a este Organismo Superior de Control que interpuso denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín contra el señor Abelardo Tomás Inga Zacarias, por presunta doble percepción de ingresos, como se detalla a continuación: "Que, con fecha 07 de julio de 2015 se interpone Denuncia Penal contra Abelardo Tomas Inga Zacarías, ex Gerente de Auditoría Interna de la Municipalidad Distrital de Chilca como autor del delito contra la Administración Municipal en la modalidad Exacción Ilegal; dicha denuncia fue registrado en el sistema del Ministerio Público como Caso N° 2206015500-2015-266 y viene siendo investigado por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Junín." | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta doble percepción de ingresos del estado de jefe del Órgano de Control Institucional. Presuntamente el jefe de OCI de la MD Chilca, percibía doble ingreso del Estado; por ello, este Organismo Superior de Control requirió información a la ONP y EsSalud, mediante los oficios n.os 353 y 354-2015-CG/CRC de 13 de mayo de 2015, de cuya respuesta se obtuvo la información siguiente: 1. Con carta n.° 886-OAJUNIN-EXSGSA-GAAA-GCSPE-ESSALUD-2015 de 19 de mayo de 2015, la jefa de la Oficina de Aseguramiento, informó que la relación jurídica entre el asegurado y EsSalud, es por la Dirección Regional de Educación de Junín, como pensionista del 01/2008 al 03/2015 y con la Municipalidad Distrital de Chilca como seguro regular obligatorio del 05/2014 al 03/2015, periodos de consulta. Ante ello, se advierte que el señor Abelardo Tomas Inga Zacarías, durante los periodos de mayo de 2014 a marzo de 2015, periodos que se requirió información, percibía doble ingreso del estado, hecho que contraviene el artículo 40 de la Constitución Política del Perú, que dice: "Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente"; igualmente, trasgrede lo señalado en el inciso 4.3 del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1057, que dice; "4.3. Es aplicable a los trabajadores sujetos al contrato administrativo de servicios la prohibición de doble percepción de ingresos establecida en el artículo 3 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, así como el tope de ingresos mensuales que se establezcan en las normas pertinentes." 2.Asimismo, con oficio n.° 2041-2015-DPE.PP/ONP de 15 de junio de 2015, el señor Mario Córdova Cornejo, subdirector de Pago de Prestaciones, informó lo siguiente: "(...) le informamos que el señor ABELARDO TOMAS INGA ZACARIAS , identificado con DNI N° 19834094, NO se encuentra en nuestros registros de pensionistas de los Decretos Leyes N°s 18846, 19990, 20530(1) y Regímenes Especiales, que nuestra representada administra por encargo del Gobierno." Al respecto, es de precisar que el artículo 13° del Decreto Ley N° 20530 - Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles Prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley 19990, señala lo siguiente: "En los casos de acumulación de servicios (...) el pago de la pensión o compensación se efectuará por la entidad en que cese el trabajador"; por ello, en coordinación con el jefe del OCI de la Dirección Regional de Educación de Junín, se obtuvo el documento n.° 1548 de 29 de agosto de 1991, mediante el cual la Dirección Departamental de Educación de Junín otorgó la pensión a favor del señor ABELARDO TOMAS INGA ZACARIAS, como se detalla a continuación "3°.- OTORGAR, la Pensión Definitiva Nivelable de Cesantía Administrativa, a favor de don Abelado Tomás INGA ZACARIAS, a partir de 1991-07-01; de conformidad con el D.S. N° 051-91-CM(...)". 3.Por otro lado, mediante oficio n.° 29-2015-PPM/MDCH de 13 de octubre de 2015, el Abog. Rudier Enrique Cárdenas Cabezas, procurador Público de la MD. de Chilca, comunicó a este Organismo Superior de Control que interpuso denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín contra el señor Abelardo Tomás Inga Zacarias, por presunta doble percepción de ingresos, como se detalla a continuación: "Que, con fecha 07 de julio de 2015 se interpone Denuncia Penal contra Abelardo Tomas Inga Zacarías, ex Gerente de Auditoría Interna de la Municipalidad Distrital de Chilca como autor del delito contra la Administración Municipal en la modalidad Exacción Ilegal; dicha denuncia fue registrado en el sistema del Ministerio Público como Caso N° 2206015500-2015-266 y viene siendo investigado por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Junín." |
03201501287-27616-9336.0-1.0 | La Municipalidad Provincial de Jauja contrató a un tercero para la elaboración del expediente técnico del Proyecto de Inversión cuyo código SNIP es 214450, sin encontrarse éste en la etapa del ciclo del proyecto "Registro en Fase de Inversión" faltando gravemente a la Ley Nº 27293. En la web del SEACE se aprecia la fecha en que lanzaron la convocatoria y también la fecha en que entregaron la buena pro al postor ganador. Lo gravísimo es que en el banco de proyectos el proyecto en cuestión recién se encuentra en la fase "En evaluación". Los hechos anteriores son indicios suficientes de corrupción. Adjunto todos los archivos disponibles en la web del SEACE y los que pude obtener de la web del Banco de Proyectos del SNIP. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La Municipalidad Provincial de Jauja contrató a un tercero para la elaboración del expediente técnico del Proyecto de Inversión cuyo código SNIP es 214450, sin encontrarse éste en la etapa del ciclo del proyecto "Registro en Fase de Inversión" faltando gravemente a la Ley Nº 27293. En la web del SEACE se aprecia la fecha en que lanzaron la convocatoria y también la fecha en que entregaron la buena pro al postor ganador. Lo gravísimo es que en el banco de proyectos el proyecto en cuestión recién se encuentra en la fase "En evaluación". Los hechos anteriores son indicios suficientes de corrupción. Adjunto todos los archivos disponibles en la web del SEACE y los que pude obtener de la web del Banco de Proyectos del SNIP. |
03201501353-24586-8339.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el incumplimiento de las bases del proceso de selección Concurso Público n.° 001-2015-CE-MDM convocado para la contratación del servicio de Supervisión de la obra: "Instalación, mejoramiento y ampliación integral de los servicios de agua potable y alcantarillado en los anexos de Maravilca, Chimpamarca, Hualianta, Paccha y centro urbano de Matahuasi". Se denuncia las presuntas irregularidades en el incumplimiento de las bases del proceso de selección Concurso Público n.° 001-2015-CE-MDM convocado para la contratación del servicio de Supervisión de la obra: "Instalación, mejoramiento y ampliación integral de los servicios de agua potable y alcantarillado en los anexos de Maravilca, Chimpamarca, Hualianta, Paccha y centro urbano de Matahuasi, distrito de Matahuasi", al haberse efectuado excesivas modificaciones a las Bases, lo cual desnaturalizaría los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las Bases primigenias, aspectos que además no han sido considerados en el Estudio de posibilidades que ofrece el mercado para determinar, entre otros aspectos relevantes, el valor referencial y la existencia de pluralidad de proveedores. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el incumplimiento de las bases del proceso de selección Concurso Público n.° 001-2015-CE-MDM convocado para la contratación del servicio de Supervisión de la obra: "Instalación, mejoramiento y ampliación integral de los servicios de agua potable y alcantarillado en los anexos de Maravilca, Chimpamarca, Hualianta, Paccha y centro urbano de Matahuasi". Se denuncia las presuntas irregularidades en el incumplimiento de las bases del proceso de selección Concurso Público n.° 001-2015-CE-MDM convocado para la contratación del servicio de Supervisión de la obra: "Instalación, mejoramiento y ampliación integral de los servicios de agua potable y alcantarillado en los anexos de Maravilca, Chimpamarca, Hualianta, Paccha y centro urbano de Matahuasi, distrito de Matahuasi", al haberse efectuado excesivas modificaciones a las Bases, lo cual desnaturalizaría los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las Bases primigenias, aspectos que además no han sido considerados en el Estudio de posibilidades que ofrece el mercado para determinar, entre otros aspectos relevantes, el valor referencial y la existencia de pluralidad de proveedores. |
03201501390-24582-14087.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución de la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado del C.P. de Yanec, Chunumana y Parihuain, del distrito de San Pedro de Cajas". La obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado del C.P. de Yanec, Chunumana y Parihuain, del distrito de San Pedro de Cajas" se encontraría en estado inconcluso sin embargo su ejecución financiera es al 100% generando riesgo de perjuicio economico al estado y afectación del servicio a los habitantes del lugar. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado del C.P. de Yanec, Chunumana y Parihuain, del distrito de San Pedro de Cajas". La obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado del C.P. de Yanec, Chunumana y Parihuain, del distrito de San Pedro de Cajas" se encontraría en estado inconcluso sin embargo su ejecución financiera es al 100% generando riesgo de perjuicio economico al estado y afectación del servicio a los habitantes del lugar. |
03201501393-24584-8489.0-1.0 | Convocatoria a Proceso de Selección sin contar con Viabilidad de Proyecto. La Municipalidad Distrital de Jauja ha convocado a proceso de selección la elaboración del expediente técnico de la obra con código SNIP 214450 ¿Mejoramiento de la Avenida Hatun Xauxa ¿ Ricardo Palma en Jauja Metropolitana, Provincia de Jauja¿; sin embargo no se ha cumplido con el Registro de la fase de inversión, incumpliendo de este modo la Ley 27293, Ley del Sistema de Inversión Pública respecto a la obligatoriedad del ciclo del proyecto. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Convocatoria a Proceso de Selección sin contar con Viabilidad de Proyecto. La Municipalidad Distrital de Jauja ha convocado a proceso de selección la elaboración del expediente técnico de la obra con código SNIP 214450 ¿Mejoramiento de la Avenida Hatun Xauxa ¿ Ricardo Palma en Jauja Metropolitana, Provincia de Jauja¿; sin embargo no se ha cumplido con el Registro de la fase de inversión, incumpliendo de este modo la Ley 27293, Ley del Sistema de Inversión Pública respecto a la obligatoriedad del ciclo del proyecto. |
03201501404-25711-13576.0-2.0 | Se presume que existen deficiencias administrativas y económicas en la contratación y pago de consultor para el proceso de Licitación Pública N° 001-2013-CE/MDI ¿Mejoramiento del sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de aguas residuales y letrinas del Centro Poblado de Casacancha¿, habiéndose pagado más de S/. 7,000.00; calificando un solo proveedor. Existen deficiencias administrativas y económicas en el pago del consultor para el proceso de convocatoria, se pagó más de S/. 7,000.00, en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Ingenio, calificando un solo proveedor. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Se presume que existen deficiencias administrativas y económicas en la contratación y pago de consultor para el proceso de Licitación Pública N° 001-2013-CE/MDI ¿Mejoramiento del sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de aguas residuales y letrinas del Centro Poblado de Casacancha¿, habiéndose pagado más de S/. 7,000.00; calificando un solo proveedor. Existen deficiencias administrativas y económicas en el pago del consultor para el proceso de convocatoria, se pagó más de S/. 7,000.00, en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Ingenio, calificando un solo proveedor. |
03201501404-25711-13582.0-3.0 | Durante la ejecución de la obra, han existido deficiencias e incumplimiento en el uso correcto de los recursos económicos del Estado, porque el Consorcio Ingenio cambiaba de profesional Residente de Obra y de maestro de obras a cada momento, sin respetar el contrato original con el que gano la buena pro; y el Alcalde tenía conocimiento de estos hechos. Consorcio Ingenio habría incumplido con las cláusulas del contrato suscrito con la Municipalidad Distrital de Ingenio, al cambiar al Residente de Obra y al maestro de obras a cada momento, | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Durante la ejecución de la obra, han existido deficiencias e incumplimiento en el uso correcto de los recursos económicos del Estado, porque el Consorcio Ingenio cambiaba de profesional Residente de Obra y de maestro de obras a cada momento, sin respetar el contrato original con el que gano la buena pro; y el Alcalde tenía conocimiento de estos hechos. Consorcio Ingenio habría incumplido con las cláusulas del contrato suscrito con la Municipalidad Distrital de Ingenio, al cambiar al Residente de Obra y al maestro de obras a cada momento, |
03201501404-25711-13590.0-4.0 | No se aplicó penalidades por incumplimiento de plazo según contrato. No se ejecutó la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento; el Alcalde no acata los Informes de Asesoría Legal y del Supervisor de Obra; saliendo a defender al Consorcio Ingenio, en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Ingenio. Consorcio Ingenio habría incumplido con los plazos de ejecución de la Obra ¿Mejoramiento del sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de aguas residuales y letrinas del Centro Poblado de Casacancha¿, la cual tendría un plazo de ejecución de 180 días, desde el mes de febrero hasta el mes de julio 2014; siendo que en la práctica, al mes de marzo de 2015 no estaba concluida, tal como señala el Ingeniero Edwin Meza, supervisor de Consorcio Ingenio; no habiéndose aplicado las penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución de la obra según contrato suscrito el 7 de mayo de 2014; no habiéndose ejecutada la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: No se aplicó penalidades por incumplimiento de plazo según contrato. No se ejecutó la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento; el Alcalde no acata los Informes de Asesoría Legal y del Supervisor de Obra; saliendo a defender al Consorcio Ingenio, en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Ingenio. Consorcio Ingenio habría incumplido con los plazos de ejecución de la Obra ¿Mejoramiento del sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de aguas residuales y letrinas del Centro Poblado de Casacancha¿, la cual tendría un plazo de ejecución de 180 días, desde el mes de febrero hasta el mes de julio 2014; siendo que en la práctica, al mes de marzo de 2015 no estaba concluida, tal como señala el Ingeniero Edwin Meza, supervisor de Consorcio Ingenio; no habiéndose aplicado las penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución de la obra según contrato suscrito el 7 de mayo de 2014; no habiéndose ejecutada la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento. |
03201501404-25711-13591.0-5.0 | No se realizó la compactación de las calles de acuerdo a las especificaciones técnicas. La comunidad campesina realizo ripio solamente a la calle principal. La empresa ejecutora Consorcio Ingenio no realizó la compactación debida de las calles, incumpliendo las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, existiendo hundimiento de terreno, vía pública afectada. La comunidad campesina realizo el ripiado solamente a la calle principal | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: No se realizó la compactación de las calles de acuerdo a las especificaciones técnicas. La comunidad campesina realizo ripio solamente a la calle principal. La empresa ejecutora Consorcio Ingenio no realizó la compactación debida de las calles, incumpliendo las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, existiendo hundimiento de terreno, vía pública afectada. La comunidad campesina realizo el ripiado solamente a la calle principal |
03201501404-25711-13594.0-6.0 | La planta de tratamiento no cumple con las especificaciones técnicas; existiendo deslizamiento de tierra. La planta de tratamiento no cumple con las especificaciones técnicas; existiendo deslizamiento de tierra; no teniendo un adecuado mantenimiento. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La planta de tratamiento no cumple con las especificaciones técnicas; existiendo deslizamiento de tierra. La planta de tratamiento no cumple con las especificaciones técnicas; existiendo deslizamiento de tierra; no teniendo un adecuado mantenimiento. |
03201501404-25711-13595.0-7.0 | El Consorcio Ingenio no realizó las capacitaciones programadas y presupuestadas a los usuarios, con un costo de S/. 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Nuevos Soles). El Consorcio Ingenio no realizó las capacitaciones programadas y presupuestadas a los usuarios, por lo que no se habría utilizado la partida presupuestada en un monto de S/. 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Nuevos Soles). | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: El Consorcio Ingenio no realizó las capacitaciones programadas y presupuestadas a los usuarios, con un costo de S/. 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Nuevos Soles). El Consorcio Ingenio no realizó las capacitaciones programadas y presupuestadas a los usuarios, por lo que no se habría utilizado la partida presupuestada en un monto de S/. 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Nuevos Soles). |
03201501404-25711-13596.0-8.0 | Por el tiempo de demora en ejecución de la Obra ¿Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Letrinas del Centro Poblado de Casacancha¿ se generaron mayores Gastos Generales en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Ingenio Por el tiempo de demora en ejecución de la Obra ¿Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Letrinas del Centro Poblado de Casacancha¿ se generaron mayores Gastos Generales en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Ingenio; habiéndose efectuados pagos por concepto de Adicionales de Obra. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Por el tiempo de demora en ejecución de la Obra ¿Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Letrinas del Centro Poblado de Casacancha¿ se generaron mayores Gastos Generales en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Ingenio Por el tiempo de demora en ejecución de la Obra ¿Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Letrinas del Centro Poblado de Casacancha¿ se generaron mayores Gastos Generales en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Ingenio; habiéndose efectuados pagos por concepto de Adicionales de Obra. |
03201501404-25711-13597.0-9.0 | Entre otros se requiere las autorizaciones correspondientes de impacto ambiental y otros (ALA Mantaro, Turismo). La ejecución de la obra ¿Mejoramiento del sistema de Agua potable, alcantarillado con planta de tratamiento de aguas residuales y de letrinas del C.P. de Casacancha, distrito de Ingenio ¿ Huancayo ¿ Junín¿, se habría ejecutado sin contar con la certificación del estudio de impacto ambiental y otros. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Entre otros se requiere las autorizaciones correspondientes de impacto ambiental y otros (ALA Mantaro, Turismo). La ejecución de la obra ¿Mejoramiento del sistema de Agua potable, alcantarillado con planta de tratamiento de aguas residuales y de letrinas del C.P. de Casacancha, distrito de Ingenio ¿ Huancayo ¿ Junín¿, se habría ejecutado sin contar con la certificación del estudio de impacto ambiental y otros. |
03201501404-25711-8703.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la obra "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Letrinas del Centro Poblado de Casacancha". Con oficio n° 007-CPC-JAAS-2015 de 07 de mayo de 2015 la Junta Administradora de Servicio y Saneamiento denuncia ante el presente Órgano Superior de Control presuntas irregularidades en la obra "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Letrinas del Centro Poblado de Casacancha". Al respecto se señala que la referida obra aun no ha sido concluida, pese a que el plazo de ejecución fue de 180 días calendarios, desde el mes de febrero de 2014 hasta julio 2014. Es de indicar que la Junta Administradora del Agua y Saneamiento (JAAS) Casacancha , ha solicitado en forma reiterada todos los documentos administrativos y técnicos al Alcalde Distrital, solo encontrando negativa a la entrega de documentación, por lo que se presume: 1. Deficiencias administrativas y técnicas en el pago del consultor en el proceso de convocatoria, se pago S/. 7,000.00, calificando un solo proveedor. 2. El Consorcio Ingenio cambiaba de Residente de Obra y de maestro de obra a cada momento, sin respetar el contrato original. 3. No se aplicó penalidades por incumplimiento de plazo según contrato. No se ejecutó la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento; el Alcalde no acata los Informes de Asesoría Legal y del Supervisor de Obra. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la obra "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Letrinas del Centro Poblado de Casacancha". Con oficio n° 007-CPC-JAAS-2015 de 07 de mayo de 2015 la Junta Administradora de Servicio y Saneamiento denuncia ante el presente Órgano Superior de Control presuntas irregularidades en la obra "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Letrinas del Centro Poblado de Casacancha". Al respecto se señala que la referida obra aun no ha sido concluida, pese a que el plazo de ejecución fue de 180 días calendarios, desde el mes de febrero de 2014 hasta julio 2014. Es de indicar que la Junta Administradora del Agua y Saneamiento (JAAS) Casacancha , ha solicitado en forma reiterada todos los documentos administrativos y técnicos al Alcalde Distrital, solo encontrando negativa a la entrega de documentación, por lo que se presume: 1. Deficiencias administrativas y técnicas en el pago del consultor en el proceso de convocatoria, se pago S/. 7,000.00, calificando un solo proveedor. 2. El Consorcio Ingenio cambiaba de Residente de Obra y de maestro de obra a cada momento, sin respetar el contrato original. 3. No se aplicó penalidades por incumplimiento de plazo según contrato. No se ejecutó la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento; el Alcalde no acata los Informes de Asesoría Legal y del Supervisor de Obra. |
03201501458-27330-9240.0-1.0 | Presuntos cobros indebidos por estudiantes con cargo de representación estudiantil en la Entidad Con Oficio N° 56-2015 SUTRADUNCP/UNCP de 17 de marzo de 2015, remitido el 23 de marzo de 2015, el Sindicato Unitario de Trabajadores Administrativos de la UNCP presentó denuncia ante la jefatura de OCI sobre presuntos cobros indebidos realizados en los años 2011-2015 en la Universidad Nacional del Centro del Perú, por estudiantes que pertenecen a estamentos representativos. La denuncia adjunta como documentación gestiones realizadas por los estudiantes ante la Universidad Nacional Del Centro del Perú, con oficios n° 28, 53, 54-2015- SUTRDUNCP/UNCP de 18 de febrero y 9 de marzo de 2015, solicitando informe sobre la participación de los estudiantes miembros del Concejo Universitario, Asamblea Universitaria, Tercio Estudiantil y CEPRE, así como el documento con el cual se autoriza la participación de los mismos, las planillas de pagos de los exámenes de admisión y CEPRE, correspondiente a los periodos 2011 a 2014 de autoridades, miembros de la Comisión de Admisión, Docentes, Trabajadores Administrativos, Obreros, CAS, Vigilantes, Limpieza y Estudiantes. Con oficio n° 464-2015-CA/UNCP de 7 de mayo de 2015, se responde a la solicitud de participación y los estudiantes de Consejo Universitario, Asamblea y Tercios Estudiantiles en los exámenes de Admisión y CEPRE, Adjuntando el informe suscrito por el representante del Tercio Estudiantil en la Comisión de Admisión de la facultad de Ingeniería de Minas, el mismo que de cuenta que: 1. La Comisión de Admisión envía un oficio a todos los decanatos solicitando la designación de estudiantes pertenecientes al tercio o quinto superior designándose 2 por facultad para exámenes de CEPRE y 3 en exámenes de admisión, premiándose de ésta manera su alto rendimiento académico. 2. La federación de estudiantes (FEUNCP) también envía un promedio de 10 estudiantes. 3. Ocasionalmente se invita a participar a estudiantes elaboradores del estatuto UNCP. 4. Los estudiantes llenan una declaración jurada de no incurrir en incompatibilidad legal y reglmentaria. 5. La Víspera del examen se le entrega el credencial n presencia de veedores (estudiantes - consejistas universitarios) y participan en calidad de apoyo a los docentes que son designados para el cuidado del aula. 6. los consejistas universitarios tienen derecho de participar en todo proceso ya que son autoridades fiscalizadoras. Con relación a la información solicitada de planillas, a través del oficio n° 117-2015-SG/UNCP de 23 de marzo de 2015, el Secretario General de la entidad contestó que no podría atender lo solicitado en Atención al Informe de Asesoría Legal adjunto. Con informe legal n.° 179-205-OGAI/UNCP de 10 de marzo de 2015, da cuenta que la información referida a los ingresos de las personas está referida a la intimidad personal, por lo que no es factible brindarle información. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos cobros indebidos por estudiantes con cargo de representación estudiantil en la Entidad Con Oficio N° 56-2015 SUTRADUNCP/UNCP de 17 de marzo de 2015, remitido el 23 de marzo de 2015, el Sindicato Unitario de Trabajadores Administrativos de la UNCP presentó denuncia ante la jefatura de OCI sobre presuntos cobros indebidos realizados en los años 2011-2015 en la Universidad Nacional del Centro del Perú, por estudiantes que pertenecen a estamentos representativos. La denuncia adjunta como documentación gestiones realizadas por los estudiantes ante la Universidad Nacional Del Centro del Perú, con oficios n° 28, 53, 54-2015- SUTRDUNCP/UNCP de 18 de febrero y 9 de marzo de 2015, solicitando informe sobre la participación de los estudiantes miembros del Concejo Universitario, Asamblea Universitaria, Tercio Estudiantil y CEPRE, así como el documento con el cual se autoriza la participación de los mismos, las planillas de pagos de los exámenes de admisión y CEPRE, correspondiente a los periodos 2011 a 2014 de autoridades, miembros de la Comisión de Admisión, Docentes, Trabajadores Administrativos, Obreros, CAS, Vigilantes, Limpieza y Estudiantes. Con oficio n° 464-2015-CA/UNCP de 7 de mayo de 2015, se responde a la solicitud de participación y los estudiantes de Consejo Universitario, Asamblea y Tercios Estudiantiles en los exámenes de Admisión y CEPRE, Adjuntando el informe suscrito por el representante del Tercio Estudiantil en la Comisión de Admisión de la facultad de Ingeniería de Minas, el mismo que de cuenta que: 1. La Comisión de Admisión envía un oficio a todos los decanatos solicitando la designación de estudiantes pertenecientes al tercio o quinto superior designándose 2 por facultad para exámenes de CEPRE y 3 en exámenes de admisión, premiándose de ésta manera su alto rendimiento académico. 2. La federación de estudiantes (FEUNCP) también envía un promedio de 10 estudiantes. 3. Ocasionalmente se invita a participar a estudiantes elaboradores del estatuto UNCP. 4. Los estudiantes llenan una declaración jurada de no incurrir en incompatibilidad legal y reglmentaria. 5. La Víspera del examen se le entrega el credencial n presencia de veedores (estudiantes - consejistas universitarios) y participan en calidad de apoyo a los docentes que son designados para el cuidado del aula. 6. los consejistas universitarios tienen derecho de participar en todo proceso ya que son autoridades fiscalizadoras. Con relación a la información solicitada de planillas, a través del oficio n° 117-2015-SG/UNCP de 23 de marzo de 2015, el Secretario General de la entidad contestó que no podría atender lo solicitado en Atención al Informe de Asesoría Legal adjunto. Con informe legal n.° 179-205-OGAI/UNCP de 10 de marzo de 2015, da cuenta que la información referida a los ingresos de las personas está referida a la intimidad personal, por lo que no es factible brindarle información. |
03201501468-27336-15975.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la obra: "Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E. 34619-Leopoldo Krause del distrito de Villa Rica" Se denuncia presuntas irregularidades en la obra: "Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E. 34619-Leopoldo Krause del distrito de Villa Rica", los cuales se señalan se señalan en el informe n.° 220-2015-GAJ/MDVR.mpch de 18 de marzo de 2015, elaborado por la gerencia de asesoría jurídica y en el informe n.°122-2015-LARO-GDUR/MDVR de 11 de marzo de 2015, elaborado por la gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, los mismos que se resumen a continuación: 1. Ampliación de plazo n.° 1 Mediante Resolución Gerencial n.° 059-2014-MDVR/GDUR, la gerencia de Desarrollo Urbano, habría aprobado la ampliación de plazo n.° 1, por el plazo de 65 días calendarios, no obstante que carecería de sustento, pues las causales invocadas por el contratista serían por los feriados y festividades, siendo responsabilidad netamente del contratista prever los imprevistos, así como por factores climatológicos sin sustentar que éstos hayan afectado la ruta crítica, asimismo, sin adjuntar un registro de precipitaciones, panel fotográfico de los días correspondientes conjuntamente con los asientos del cuaderno de obra; asimismo, no habrían sido tramitadas de forma independiente conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 2. Ampliación de plazo n.° 2 Mediante Resolución Gerencial n.° 092-2014-MDVR/GDUR de 16 de mayo de 2014,la gerencia de Desarrollo Urbano, habría aprobado la ampliación de plazo n.°2, por 30 días calendarios, no obstante ésta sería improcedente, puesto que el contratista habría solicitado la ampliación de plazo indicando que se habrían encontrado vicios ocultos en el proceso de ejecución; sin embargo, se habrían estado ejecutando otras partidas, por lo que no existirían documentos que sustenten que dicha causal haya afectado la ruta crítica; asimismo, la cuantificación de los días por ampliar no estarían sustentados en el cuaderno de obra, la solicitud de ampliación de plazo habría sido presentada por el representante legal y no por el residente de obra, no se contaría con la documentación como el calendario actualizado de avance de obras aprobado por la Entidad por concepto de ampliación de plazo. 3. Ampliación de plazo n.° 3 No se cuenta con resolución gerencial de aprobación de ampliación de plazo; asimismo, no se encontraron documentos que certifiquen y sustente dicha ampliación de plazo, según los procedimientos del artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la solicitud de ampliación de plazo habría sido presentada por el residente de obra y no por el representante legal de la empresa ejecutora. 4.Adicional de obra n.° 01 Mediante Resolución de Alcaldía n.° 300-2014-MDVR/A de 26 de noviembre de 2014, se habría aprobado la solicitud de presupuesto adicional, la misma que habría sido realizada por el residente de obra y no por el representante legal de la empresa ejecutora por ende sería improcedente; asimismo, el monto del presupuesto aprobado por la gerencia de Desarrollo Urbano no concordaría con el presupuesto adicional aprobado por el supervisor de obra. El expediente del adicional de obra, no presentaría análisis de costos unitarios, fórmula polinómica, relación de insumos, cronograma de ejecución de obra, etc. 5.Carta fianza que garantiza el fiel cumplimiento del contrato La carta fianza n.° 000-111141013, presentada por la empresa contratista como garantía del fiel cumplimiento, habría sido emitida por la empresa Soluciones Cooperativa de Ahorro y Crédito LTDA, la cual no se encontraría autorizada por Superintendencia de Banca y Seguros; asimismo, se encontraría vencida. 6. La obra se encontraría inconclusa, existiendo un saldo por ejecutar del 2.59% según la última valorización. 7. El Acta de Paralización de Obra n.° 1, sería improcedente. 8. Se habría cambiado de residente de obra, no existiendo documentos que sustenten ello. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la obra: "Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E. 34619-Leopoldo Krause del distrito de Villa Rica" Se denuncia presuntas irregularidades en la obra: "Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E. 34619-Leopoldo Krause del distrito de Villa Rica", los cuales se señalan se señalan en el informe n.° 220-2015-GAJ/MDVR.mpch de 18 de marzo de 2015, elaborado por la gerencia de asesoría jurídica y en el informe n.°122-2015-LARO-GDUR/MDVR de 11 de marzo de 2015, elaborado por la gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, los mismos que se resumen a continuación: 1. Ampliación de plazo n.° 1 Mediante Resolución Gerencial n.° 059-2014-MDVR/GDUR, la gerencia de Desarrollo Urbano, habría aprobado la ampliación de plazo n.° 1, por el plazo de 65 días calendarios, no obstante que carecería de sustento, pues las causales invocadas por el contratista serían por los feriados y festividades, siendo responsabilidad netamente del contratista prever los imprevistos, así como por factores climatológicos sin sustentar que éstos hayan afectado la ruta crítica, asimismo, sin adjuntar un registro de precipitaciones, panel fotográfico de los días correspondientes conjuntamente con los asientos del cuaderno de obra; asimismo, no habrían sido tramitadas de forma independiente conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 2. Ampliación de plazo n.° 2 Mediante Resolución Gerencial n.° 092-2014-MDVR/GDUR de 16 de mayo de 2014,la gerencia de Desarrollo Urbano, habría aprobado la ampliación de plazo n.°2, por 30 días calendarios, no obstante ésta sería improcedente, puesto que el contratista habría solicitado la ampliación de plazo indicando que se habrían encontrado vicios ocultos en el proceso de ejecución; sin embargo, se habrían estado ejecutando otras partidas, por lo que no existirían documentos que sustenten que dicha causal haya afectado la ruta crítica; asimismo, la cuantificación de los días por ampliar no estarían sustentados en el cuaderno de obra, la solicitud de ampliación de plazo habría sido presentada por el representante legal y no por el residente de obra, no se contaría con la documentación como el calendario actualizado de avance de obras aprobado por la Entidad por concepto de ampliación de plazo. 3. Ampliación de plazo n.° 3 No se cuenta con resolución gerencial de aprobación de ampliación de plazo; asimismo, no se encontraron documentos que certifiquen y sustente dicha ampliación de plazo, según los procedimientos del artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la solicitud de ampliación de plazo habría sido presentada por el residente de obra y no por el representante legal de la empresa ejecutora. 4.Adicional de obra n.° 01 Mediante Resolución de Alcaldía n.° 300-2014-MDVR/A de 26 de noviembre de 2014, se habría aprobado la solicitud de presupuesto adicional, la misma que habría sido realizada por el residente de obra y no por el representante legal de la empresa ejecutora por ende sería improcedente; asimismo, el monto del presupuesto aprobado por la gerencia de Desarrollo Urbano no concordaría con el presupuesto adicional aprobado por el supervisor de obra. El expediente del adicional de obra, no presentaría análisis de costos unitarios, fórmula polinómica, relación de insumos, cronograma de ejecución de obra, etc. 5.Carta fianza que garantiza el fiel cumplimiento del contrato La carta fianza n.° 000-111141013, presentada por la empresa contratista como garantía del fiel cumplimiento, habría sido emitida por la empresa Soluciones Cooperativa de Ahorro y Crédito LTDA, la cual no se encontraría autorizada por Superintendencia de Banca y Seguros; asimismo, se encontraría vencida. 6. La obra se encontraría inconclusa, existiendo un saldo por ejecutar del 2.59% según la última valorización. 7. El Acta de Paralización de Obra n.° 1, sería improcedente. 8. Se habría cambiado de residente de obra, no existiendo documentos que sustenten ello. |
03201501469-25587-8670.0-1.0 | Giro de Cheques indebidos de la cuenta RDR a nombre del Tesorero. Con oficio n° 16-2015-GM/MDHCH de 22 de mayo de 2015, el gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Huamancaca Chico expresa que en sesión de Concejo Municipal de 03 de enero de 2015 se ha realizado el control posterior del proceso de transferencia Municipal, habiéndose advertido el giro de cheques indebidos de la cuenta de recursos directamente recaudados a nombre del tesorero. Al respecto se giró con procedimiento de transferencia de recursos entre Unidades ejecutoras código YT ingresos y transferencias de saldos de balance y no con la operación AV Encargo a rendir. Expresa que la entrega de dinero con cargo a rendir (no incluye viáticos) operación contable que debe ser con certificación y pago y afectación de partidas de gastos, por lo que se ha procedido a la anulación de los registros SIAF 761,762,763, en el ejercicio fiscal 2014, en consecuencia está pendiente de efectuar el deposito de fondos de los registros SIAF 477, 478, 608, 609 del año 2012 y 493, 553, 686, 688 del año 2013 por S/. 43, 368,95. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Giro de Cheques indebidos de la cuenta RDR a nombre del Tesorero. Con oficio n° 16-2015-GM/MDHCH de 22 de mayo de 2015, el gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Huamancaca Chico expresa que en sesión de Concejo Municipal de 03 de enero de 2015 se ha realizado el control posterior del proceso de transferencia Municipal, habiéndose advertido el giro de cheques indebidos de la cuenta de recursos directamente recaudados a nombre del tesorero. Al respecto se giró con procedimiento de transferencia de recursos entre Unidades ejecutoras código YT ingresos y transferencias de saldos de balance y no con la operación AV Encargo a rendir. Expresa que la entrega de dinero con cargo a rendir (no incluye viáticos) operación contable que debe ser con certificación y pago y afectación de partidas de gastos, por lo que se ha procedido a la anulación de los registros SIAF 761,762,763, en el ejercicio fiscal 2014, en consecuencia está pendiente de efectuar el deposito de fondos de los registros SIAF 477, 478, 608, 609 del año 2012 y 493, 553, 686, 688 del año 2013 por S/. 43, 368,95. |
03201501469-25587-8678.0-2.0 | Las recaudaciones RDR no han sido depositadas conforme exige la Ley en el plazo de 24 horas, sino que han demorado 2 años por la suma de S/.21 728,28 Con oficio n° 16-2015-GM/MDHCH de 22 de mayo de 2015, el gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Huamancaca Chico expresa que en sesión de Concejo Municipal de 03 de enero de 2015 se ha realizado el control posterior del proceso de transferencia Municipal, habiendose advertido que las recaudaciones de reursos directamente recaudados no han sido depositadas conforme exige la ley en el plazo de 24 horas, sino que han demorado 2 años por la suma de S/.21 728,08, por concepto de recaudación de impuestos prediales y alcabala 2012. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Las recaudaciones RDR no han sido depositadas conforme exige la Ley en el plazo de 24 horas, sino que han demorado 2 años por la suma de S/.21 728,28 Con oficio n° 16-2015-GM/MDHCH de 22 de mayo de 2015, el gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Huamancaca Chico expresa que en sesión de Concejo Municipal de 03 de enero de 2015 se ha realizado el control posterior del proceso de transferencia Municipal, habiendose advertido que las recaudaciones de reursos directamente recaudados no han sido depositadas conforme exige la ley en el plazo de 24 horas, sino que han demorado 2 años por la suma de S/.21 728,08, por concepto de recaudación de impuestos prediales y alcabala 2012. |
03201501469-25587-8680.0-3.0 | La recaudación del año 2014, se encuentra pendiente de depósito a febrero 2015. Con oficio n° 16-2015-GM/MDHCH de 22 de mayo de 2015, el gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Huamancaca Chico expresa que en sesión de Concejo Municipal de 03 de enero de 2015 se ha realizado el control posterior del proceso de transferencia Municipal, habiendose advertido que la recaudación del año 2014, se encuentra pendiente de deposito a febrero de 2015 por la suma de 17,007.60 | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La recaudación del año 2014, se encuentra pendiente de depósito a febrero 2015. Con oficio n° 16-2015-GM/MDHCH de 22 de mayo de 2015, el gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Huamancaca Chico expresa que en sesión de Concejo Municipal de 03 de enero de 2015 se ha realizado el control posterior del proceso de transferencia Municipal, habiendose advertido que la recaudación del año 2014, se encuentra pendiente de deposito a febrero de 2015 por la suma de 17,007.60 |
03201501469-25587-8681.0-4.0 | Falta de retención de 10% de garantía de fiel cumplimiento. a la fecha la obra se encuentra culminada. Con oficio n° 16-2015-GM/MDHCH de 22 de mayo de 2015, el gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Huamancaca Chico expresa que en sesión de Concejo Municipal de 03 de enero de 2015 se ha realizado el control posterior del proceso de transferencia Municipal, habiéndose advertido la falta de retención del 10% por garantía de fiel cumplimiento, a la fecha la obra se encuentra culminada. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Falta de retención de 10% de garantía de fiel cumplimiento. a la fecha la obra se encuentra culminada. Con oficio n° 16-2015-GM/MDHCH de 22 de mayo de 2015, el gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Huamancaca Chico expresa que en sesión de Concejo Municipal de 03 de enero de 2015 se ha realizado el control posterior del proceso de transferencia Municipal, habiéndose advertido la falta de retención del 10% por garantía de fiel cumplimiento, a la fecha la obra se encuentra culminada. |
03201501469-25587-8682.0-5.0 | Falta de Carta Fianza por Adelanto Directo otorgado por la suma de S/.81 000,00, no obstante lo cual la entidad realizó la entrega del adelanto directo. La denuncia expresa que en sesión de Concejo Municipal de 03 de enero de 2015 se ha realizado el control posterior del proceso de transferencia Municipal, habiéndose advertido que en el contrato n.° 1-2014-MDCHC Cláusula novena se estipula el adelanto directo del 20%. Con carta n.° 12-2014-HRG S Perú de 23 de julio de 2014 la empresa ingenieros contratistas generales SAC solcitó el adelanto directo la misma que se entregó según Comprobantes de pago n.° 519, 520 y 521, sin embargo la empresa contratista no habría entregado la carta fianza por el adelanto directo otorgado por la suma de S/.81 000,00. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Falta de Carta Fianza por Adelanto Directo otorgado por la suma de S/.81 000,00, no obstante lo cual la entidad realizó la entrega del adelanto directo. La denuncia expresa que en sesión de Concejo Municipal de 03 de enero de 2015 se ha realizado el control posterior del proceso de transferencia Municipal, habiéndose advertido que en el contrato n.° 1-2014-MDCHC Cláusula novena se estipula el adelanto directo del 20%. Con carta n.° 12-2014-HRG S Perú de 23 de julio de 2014 la empresa ingenieros contratistas generales SAC solcitó el adelanto directo la misma que se entregó según Comprobantes de pago n.° 519, 520 y 521, sin embargo la empresa contratista no habría entregado la carta fianza por el adelanto directo otorgado por la suma de S/.81 000,00. |
03201501469-25587-8683.0-6.0 | Presuntos sin sustentación debida, sin cancelación, sin pecosas , sin rendición, sin firma de profesionales. Con oficio n° 16-2015-GM/MDHCH de 22 de mayo de 2015, el gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Huamancaca Chico expresa que en sesión de Concejo Municipal de 03 de enero de 2015 se ha realizado el control posterior del proceso de transferencia Municipal, habiéndose advertido pagos sin sustentacion debida, sin cancelación, sin pecosas, sin rendición, sin firma de profesionales. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos sin sustentación debida, sin cancelación, sin pecosas , sin rendición, sin firma de profesionales. Con oficio n° 16-2015-GM/MDHCH de 22 de mayo de 2015, el gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Huamancaca Chico expresa que en sesión de Concejo Municipal de 03 de enero de 2015 se ha realizado el control posterior del proceso de transferencia Municipal, habiéndose advertido pagos sin sustentacion debida, sin cancelación, sin pecosas, sin rendición, sin firma de profesionales. |
03201501469-25587-8684.0-7.0 | Falta de documentación sustentatoria en las áreas de abastecimiento, tesorería y obras e inexistencia de documentación del 2008 al 2011. Con oficio n° 16-2015-GM/MDHCH de 22 de mayo de 2015, el gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Huamancaca Chico expresa que en sesión de Concejo Municipal de 03 de enero de 2015 se ha realizado el control posterior del proceso de transferencia Municipal, habiéndose advertido la falta de documentación sustentatoria en las áreas de abastecimientos, tesorería y obras, e inexistencia de documentación del 2008 al 2011. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Falta de documentación sustentatoria en las áreas de abastecimiento, tesorería y obras e inexistencia de documentación del 2008 al 2011. Con oficio n° 16-2015-GM/MDHCH de 22 de mayo de 2015, el gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Huamancaca Chico expresa que en sesión de Concejo Municipal de 03 de enero de 2015 se ha realizado el control posterior del proceso de transferencia Municipal, habiéndose advertido la falta de documentación sustentatoria en las áreas de abastecimientos, tesorería y obras, e inexistencia de documentación del 2008 al 2011. |
03201501478-27407-10355.0-1.0 | Presunto cobro indebido de doble percepción de remuneración de un servidor público Con fecha 25-05-2015 un ciudadano presentó denuncia por doble percepción de remuneración a favor del Médico Pilar Salome Diaz Valer, personal nombrado con el cargo de Médico II, nivel 17 desde el 15-10-1990 y actual Directora General del Hospital El Carmen. Con fecha 06 de noviembre de 2012, solicitó LICENCIA POR AÑO SABÁTICO para el desarrollo del proyecto de investigación aprobado por su institución titulado "Anemia Gestacional y Complicaciones del Recién Nacido en el Hospital El Carmen - 2013", la cual fue otorgada por cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Trabajo Médico en su Art. 21°,mediante Resolución Directoral N°197-2012-DRS-J/HRDMI-EC/UP de 30 de Noviembre de 2012. Sin embargo la Mdco.Pilar Salomé Diaz Valer, no cumplió con dedicarse al desarrollo del proyecto y se puso a laborar en el Hospital Departamental de Huancavelica, en el que fue contratada como Mdco. Especialista en pediatría percibiendo una remuneración mensual de S/. 6 093.75 Nuevos Soles, y a la vez percibía remuneración mensual del Hospital El Carmen ascedente a S/. 4 048.90 Nuevos Soles. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto cobro indebido de doble percepción de remuneración de un servidor público Con fecha 25-05-2015 un ciudadano presentó denuncia por doble percepción de remuneración a favor del Médico Pilar Salome Diaz Valer, personal nombrado con el cargo de Médico II, nivel 17 desde el 15-10-1990 y actual Directora General del Hospital El Carmen. Con fecha 06 de noviembre de 2012, solicitó LICENCIA POR AÑO SABÁTICO para el desarrollo del proyecto de investigación aprobado por su institución titulado "Anemia Gestacional y Complicaciones del Recién Nacido en el Hospital El Carmen - 2013", la cual fue otorgada por cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Trabajo Médico en su Art. 21°,mediante Resolución Directoral N°197-2012-DRS-J/HRDMI-EC/UP de 30 de Noviembre de 2012. Sin embargo la Mdco.Pilar Salomé Diaz Valer, no cumplió con dedicarse al desarrollo del proyecto y se puso a laborar en el Hospital Departamental de Huancavelica, en el que fue contratada como Mdco. Especialista en pediatría percibiendo una remuneración mensual de S/. 6 093.75 Nuevos Soles, y a la vez percibía remuneración mensual del Hospital El Carmen ascedente a S/. 4 048.90 Nuevos Soles. |
03201501480-27618-12110.0-2.0 | El postor ganador del proceso de Adjudicación Directa Selectiva n° 003-2015-CEP/MDP, convocado del 29 de abril al 14 de mayo de 2015, habría acreditado su experiencia con documentos con información inexacta. Se advierte en los hechos denunciados que la Empresa COMPANY BUSINESS JM CHANCHAMAYO EIRL a quien se le habría otorgado la buena pro en la 1ra convocatoria del proceso de Adjudicación Directa Selectiva n° 003-2015-CEP/MDP, para la Contratación de llantas para volquete Scania P38-P410 de la Municipalidad Distrital de Perene, habría presentado para acreditar su experiencia 1). Un contrato celebrado con la Empresa GRUPO PECP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C de fecha 08 de abril de 2014, cuando el inicio de sus actividades como empresa es del 02-07-2014; 2). La factura 00049 de 17-12-2014 y 3). La factura 000021 de 02 de octubre de 2014; facturas cuya fecha de impresión corresponde al 16-02-2015 respectivamente. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: El postor ganador del proceso de Adjudicación Directa Selectiva n° 003-2015-CEP/MDP, convocado del 29 de abril al 14 de mayo de 2015, habría acreditado su experiencia con documentos con información inexacta. Se advierte en los hechos denunciados que la Empresa COMPANY BUSINESS JM CHANCHAMAYO EIRL a quien se le habría otorgado la buena pro en la 1ra convocatoria del proceso de Adjudicación Directa Selectiva n° 003-2015-CEP/MDP, para la Contratación de llantas para volquete Scania P38-P410 de la Municipalidad Distrital de Perene, habría presentado para acreditar su experiencia 1). Un contrato celebrado con la Empresa GRUPO PECP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C de fecha 08 de abril de 2014, cuando el inicio de sus actividades como empresa es del 02-07-2014; 2). La factura 00049 de 17-12-2014 y 3). La factura 000021 de 02 de octubre de 2014; facturas cuya fecha de impresión corresponde al 16-02-2015 respectivamente. |
03201501480-27618-9337.0-1.0 | Otorgamiento de buena pro en ADS n° 003-2015-CEP/MDP a la Empresa Company Business JM Chanchamayo, sin haber cumplido los requisitos para la evaluación técnica. Se advierte en los hechos denunciados que el Comité Especial del proceso de Adjudicación Directa Selectiva n° 003-2015-CEP/MDP, para la Contratación de llantas para volquete Scania P38-P410 de la Municipalidad Distrital de Perene, otorgó la buena pro a la Empresa Company Business JM Chanchamayo, sin que haya cumplido con un requisito técnico, como es el de haber cumplido tres veces el valor referencial, habiendo acreditado S/.180.300.00, cuando debió acreditar S/.417,649.20. Asimismo, dicha Empresa habría presentado para acreditar su experiencia 1). Un contrato celebrado con la Empresa GRUPO PECP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C de fecha 08 de abril de 2014, cuando el inicio de sus actividades como empresa es del 02 de julio de 2014; 2). La factura 00049 de 17 de diciembre de 2014 y 3). La factura 000021 de 02 de octubre de 2014; facturas cuya fecha de impresión corresponde al 16 de febrero de 2015 respectivamente | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Otorgamiento de buena pro en ADS n° 003-2015-CEP/MDP a la Empresa Company Business JM Chanchamayo, sin haber cumplido los requisitos para la evaluación técnica. Se advierte en los hechos denunciados que el Comité Especial del proceso de Adjudicación Directa Selectiva n° 003-2015-CEP/MDP, para la Contratación de llantas para volquete Scania P38-P410 de la Municipalidad Distrital de Perene, otorgó la buena pro a la Empresa Company Business JM Chanchamayo, sin que haya cumplido con un requisito técnico, como es el de haber cumplido tres veces el valor referencial, habiendo acreditado S/.180.300.00, cuando debió acreditar S/.417,649.20. Asimismo, dicha Empresa habría presentado para acreditar su experiencia 1). Un contrato celebrado con la Empresa GRUPO PECP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C de fecha 08 de abril de 2014, cuando el inicio de sus actividades como empresa es del 02 de julio de 2014; 2). La factura 00049 de 17 de diciembre de 2014 y 3). La factura 000021 de 02 de octubre de 2014; facturas cuya fecha de impresión corresponde al 16 de febrero de 2015 respectivamente |
03201501521-71878-23489.0-1.0 | 1..- Irregularidades en el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO-NIVEL III-1", Item 1: Ejecución de Obra y Equipamiento - Nivel Perfil y Estudio Definitivo Item 2: Plan de Contingencia - Nivel Perfil, Estudio Definitivo y Ejecución de Obra 1. En los términos de referencia para el estudio de pre-inversión a nivel perfil de 2009 se denominó construcción y equipamiento del Hospital Regional Hermilio Valdizan de Huánuco Nivel III-1, nunca se priorizo como Mejoramiento. 2. La norma A-50 salud del Reglamento Nacional de Edificaciones establece en su capítulo II Condiciones de Habitabilidad y Funcionabilidad, determinando que las edificaciones de salud deberán mantener área libre; en el sub capítulo I, establece que las de estacionamiento deben cumplir determinados requisitos como estar separados para el personal del hospital, visitantes y pacientes ambulatorios, considerar un vehículo por cada cama hospitalaria. (artículo 11 del RNE A.050) de actual proyecto desarrollado no cumple estos requisitos mínimos, aparte de muchos. 3. RESOLUCION MINISTERIAL N° 482-96-SA/I DEL 08-08-96: Norma técnica para proyectos de arquitectura hospitalaria para el sub séctor público. Establece las condiciones para los proyectos, LOCALIZACIÓN: 2.1 Criterios de Localización, 2.2 características de los terrenos, 2.2.1 Terrenos Cedidos y/o asignados: Predominantes planos, 2.2.2 Disponibilidad de los servicios Básicos: 2.2.3 accesibilidad y Localización; 2.2.5 Condiciones físicas del terreno: tamaño, planimetría, condiciones físicas; disponibilidad del área de terreno: la ocupación del terreno no debe exceder del 30% de área total, en tal sentido el proyecto elaborado para un nuevo hospital no podría ocupar mas el 30%, lo que implicaría que se haría un hospital de menor tamaño que el actual, lo cual seria improcedente. FLUJOS DE CIRCULACION: En el planteamiento y diseño de los hospitales es necesario contar con los flujos de circulación, que permitan un movimiento fácil de personal y pacientes en el interior. 4. Los planes de contingencia no tiene ninguna aprobación para Proyectos de Inversión. 5. El consultor que elaboró el estudio del plan de contingencia para el Hospital, es la misma persona que participó como Supervisor de los estudios de factibilidad y del estudio definitivo del nuevo proyecto del hospital, logrando incluir el presupuesto de S/10 000 000,00 que no coincide con la propuesta hecha a la dirección Ejecutiva del Hospital. 6. PROYECCCION HOSPITALARIA, para 100 años más, sin tugurizar la ciudad. El gobierno nacional ha establecido a través de la directiva n.° 002-2014-EF/51.01 ¿Modificación para la vida útil de edificios, revaluación de edificios, y terrenos, identificación e incorporación de Edificios y Terrenos en Administración Funcional y Reclasificación de propiedades de inversión en las entidades gubernamentales¿, en la que se establece el procedimiento para determinar la nueva vida útil con los rangos siguientes: cemento/ladrillo/acero y otros materiales equivalentes. Rango de vida útil en años: de 50 a 80 años. En otra palabras el Hospital Hermilio Valdizan tiene 50 a 80 años mas de vida útil. 7. No existe documento alguno por parte de las diferentes administraciones del Hospital Hermilio Valdizan de la Dirección Regional de Salud ni el Gobierno Regional Huánuco que haya determinado la problemática en la necesidad de demoler el actual hospital para la construcción de un nuevo hospital por lo problemas de riesgo de las estructuras. 8. Análisis Comparativo de la capacidad Hospitalaria del Hospital Hermilio Valdizan y por departamento de Huánuco por número de Hospitales a nivel nacional. 9. Incumplimiento de los parámetros Urbanísticos y edificatorios de la municipalidad provincial de Huánuco. 10. Con respecto a que si el Ministerio de salud la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento no ha participado de la viabilidad del proyecto ni de la aprobación del expediente técnico, y si firmó un acta de conformidad del expediente técnico. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: 1..- Irregularidades en el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO-NIVEL III-1", Item 1: Ejecución de Obra y Equipamiento - Nivel Perfil y Estudio Definitivo Item 2: Plan de Contingencia - Nivel Perfil, Estudio Definitivo y Ejecución de Obra 1. En los términos de referencia para el estudio de pre-inversión a nivel perfil de 2009 se denominó construcción y equipamiento del Hospital Regional Hermilio Valdizan de Huánuco Nivel III-1, nunca se priorizo como Mejoramiento. 2. La norma A-50 salud del Reglamento Nacional de Edificaciones establece en su capítulo II Condiciones de Habitabilidad y Funcionabilidad, determinando que las edificaciones de salud deberán mantener área libre; en el sub capítulo I, establece que las de estacionamiento deben cumplir determinados requisitos como estar separados para el personal del hospital, visitantes y pacientes ambulatorios, considerar un vehículo por cada cama hospitalaria. (artículo 11 del RNE A.050) de actual proyecto desarrollado no cumple estos requisitos mínimos, aparte de muchos. 3. RESOLUCION MINISTERIAL N° 482-96-SA/I DEL 08-08-96: Norma técnica para proyectos de arquitectura hospitalaria para el sub séctor público. Establece las condiciones para los proyectos, LOCALIZACIÓN: 2.1 Criterios de Localización, 2.2 características de los terrenos, 2.2.1 Terrenos Cedidos y/o asignados: Predominantes planos, 2.2.2 Disponibilidad de los servicios Básicos: 2.2.3 accesibilidad y Localización; 2.2.5 Condiciones físicas del terreno: tamaño, planimetría, condiciones físicas; disponibilidad del área de terreno: la ocupación del terreno no debe exceder del 30% de área total, en tal sentido el proyecto elaborado para un nuevo hospital no podría ocupar mas el 30%, lo que implicaría que se haría un hospital de menor tamaño que el actual, lo cual seria improcedente. FLUJOS DE CIRCULACION: En el planteamiento y diseño de los hospitales es necesario contar con los flujos de circulación, que permitan un movimiento fácil de personal y pacientes en el interior. 4. Los planes de contingencia no tiene ninguna aprobación para Proyectos de Inversión. 5. El consultor que elaboró el estudio del plan de contingencia para el Hospital, es la misma persona que participó como Supervisor de los estudios de factibilidad y del estudio definitivo del nuevo proyecto del hospital, logrando incluir el presupuesto de S/10 000 000,00 que no coincide con la propuesta hecha a la dirección Ejecutiva del Hospital. 6. PROYECCCION HOSPITALARIA, para 100 años más, sin tugurizar la ciudad. El gobierno nacional ha establecido a través de la directiva n.° 002-2014-EF/51.01 ¿Modificación para la vida útil de edificios, revaluación de edificios, y terrenos, identificación e incorporación de Edificios y Terrenos en Administración Funcional y Reclasificación de propiedades de inversión en las entidades gubernamentales¿, en la que se establece el procedimiento para determinar la nueva vida útil con los rangos siguientes: cemento/ladrillo/acero y otros materiales equivalentes. Rango de vida útil en años: de 50 a 80 años. En otra palabras el Hospital Hermilio Valdizan tiene 50 a 80 años mas de vida útil. 7. No existe documento alguno por parte de las diferentes administraciones del Hospital Hermilio Valdizan de la Dirección Regional de Salud ni el Gobierno Regional Huánuco que haya determinado la problemática en la necesidad de demoler el actual hospital para la construcción de un nuevo hospital por lo problemas de riesgo de las estructuras. 8. Análisis Comparativo de la capacidad Hospitalaria del Hospital Hermilio Valdizan y por departamento de Huánuco por número de Hospitales a nivel nacional. 9. Incumplimiento de los parámetros Urbanísticos y edificatorios de la municipalidad provincial de Huánuco. 10. Con respecto a que si el Ministerio de salud la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento no ha participado de la viabilidad del proyecto ni de la aprobación del expediente técnico, y si firmó un acta de conformidad del expediente técnico. |
03201501521-71878-23491.0-2.0 | Irregularidades en el Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO-NIVEL III-1"; Item 2: Plan de Contingencia - Nivel Estudio Definitivo y Ejecución de Obra 1. No aprobación del expediente técnico del plan de contingencia de la obra: ¿Mejoramiento de la capacidad Resolutiva de los servicios de Salud del Hospital Regional Hermilio Valdizan de Huánuco ¿ Nivel III, n.° 006-2014-GRH/PR de fecha 17 de enero de 2014. 2. Deficiente elaboración de los estudios del proyecto. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Irregularidades en el Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO-NIVEL III-1"; Item 2: Plan de Contingencia - Nivel Estudio Definitivo y Ejecución de Obra 1. No aprobación del expediente técnico del plan de contingencia de la obra: ¿Mejoramiento de la capacidad Resolutiva de los servicios de Salud del Hospital Regional Hermilio Valdizan de Huánuco ¿ Nivel III, n.° 006-2014-GRH/PR de fecha 17 de enero de 2014. 2. Deficiente elaboración de los estudios del proyecto. |
03201501521-71878-23885.0-3.0 | Irregularidades al Proyecto Plan de contingencia de la obra MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO-NIVEL III-1" Incumplimiento del proyecto y de los contratistas de la obra plan de contingencia con el otorgamiento de Licencia de construcción, Por informe de la Municipalidad Distrital de Amarilis el Gobierno Regional ni el contratista han solicitado la correspondiente Licencia de Construcción, lo que se agrava por razones que el lugar de Agencia Agraria Huánuco, tiene la zonificación para de: OTROS USOS y no adecuada para un establecimiento de salud | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Irregularidades al Proyecto Plan de contingencia de la obra MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO-NIVEL III-1" Incumplimiento del proyecto y de los contratistas de la obra plan de contingencia con el otorgamiento de Licencia de construcción, Por informe de la Municipalidad Distrital de Amarilis el Gobierno Regional ni el contratista han solicitado la correspondiente Licencia de Construcción, lo que se agrava por razones que el lugar de Agencia Agraria Huánuco, tiene la zonificación para de: OTROS USOS y no adecuada para un establecimiento de salud |
03201501550-27416-15377.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la calificación y reconocimiento de derechos pensionarios en la ONP Mediante expediente N° 03-2015-01550 de 01.Jun.2015 se hace de conocimiento presuntas irregularidades que habría cometido el señor Arturo Luis Chucos Calixto, Gerente de Operaciones de la Oficina de Normalización Previsional (Sede Huancayo) al haber calificado como beneficiario de jubilación al señor Julián Faustino Huatuco Rosales con DNI N° 20657047 quién estaría cobrando el 100% de jubilación desde enero de 2015, sin haber aportado los 30 años que exige la ley, además no cumpliría los requisitos establecidos. Al respecto, el recurrente manifiesta que el señor Julián Faustino Huatuco Rosales trabajó solamente en Puquiococha - Morococha durante 9 años y 2 años en la Oroya; asimismo, señala que, es comunero jubilado de la comunidad campesina "Unión Pacha" distrito de Pomacancha, provincia de Jauja, y que estaría empadronado en el Ministerio de Agricultura de Huancayo, pues siempre habría permanecido en la comunidad. No obstante, estaría tramitando otra jubilación por enfermedad profesional. La persona de contacto para tramitar dicha jubilación sería su sobrino el abogado Roger Marcos Huatuco, quien sería compadre del señor Arturo Luis Chucos Calixto Del mismo modo, estarían tramitando pensión de jubilación los señores Doroteo Narciso Estrada Rivera con DNI 20604274 y Marcial Rosales Huatuco con DNI 20649545 quién habría trabajado en Puquiococha y en la Oroya durante 11 años y algunos años en Moraveco en Lima. Cabe mencionar que, el señor Guillermo Uribe Córdova, Jefe de Coordinación Regional Centro remitió el expediente N° 03-2015-01550 al Departamento de Denuncias (ex SINAD) mediante Memorando N° 780-2015-CG/CRC de 26.Ago.2015. Sobre el particular, es pertinente indicar que mediante Decreto Ley N° 19990 se creó el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, el régimen de jubilación minera es considerado un régimen especial, el cálculo de la pensión está regulado por la Ley N° 25009; asimismo, mediante Decreto Ley N° 25967 modificado por Ley N° 26323 se creó la Oficina de Normalización Previsional - ONP, la cual tiene entre otras funciones, la de reconocer, declarar, calificar, verificar, otorgar, liquidar y pagar derechos pensionarios con arreglo a ley; así como efectuar las acciones de fiscalización que sean necesarias, con relación a los derechos pensionarios en los sistemas a su cargo, para garantizar su otorgamiento con arreglo a ley. La ONP podrá determinar e imponer las sanciones y medidas cautelares, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias; por ser materia de su competencia. En tal sentido, respecto a lo manifestado por el recurrente en relación a los años de aportación para acceder a la jubilación minera, es conveniente señalar que, de acuerdo a la normativa antes mencionada, las pensiones se otorgan en función a la edad del trabajador, modalidad de trabajo y a los años de aportación, pudiendo el trabajador acceder a una pensión completa o proporcional, siendo que, como mínimo se deberá tener 10 años de trabajo efectivo en la modalidades socavón o tajo abierto. Al respecto, cabe precisar que el Departamento de Denuncias revisa el cumplimiento de los requisitos de la denuncia exigidos en el numeral 5.3 de la Directiva N° 006-2011-CG/GSND, Sistema Nacional de Atención de Denuncias, aprobada por Resolución de Contraloría N° 184-2011-CG de 19 de julio de 2011; en tal sentido, de la evaluación a la documentación alcanzada se advierte que, el hecho comunicado no es de competencia del Departamento de Denuncias; asimismo, el recurrente no adjunta la información o documentación necesaria que permita contar con mayores elementos de juicio para su evaluación y subsecuente verificación de ser el caso; ello no obstante, habérsele brindado la orientación necesaria en forma personal el 19.Ago.2016., conforme consta en el RAC.2015.0006590.002. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la calificación y reconocimiento de derechos pensionarios en la ONP Mediante expediente N° 03-2015-01550 de 01.Jun.2015 se hace de conocimiento presuntas irregularidades que habría cometido el señor Arturo Luis Chucos Calixto, Gerente de Operaciones de la Oficina de Normalización Previsional (Sede Huancayo) al haber calificado como beneficiario de jubilación al señor Julián Faustino Huatuco Rosales con DNI N° 20657047 quién estaría cobrando el 100% de jubilación desde enero de 2015, sin haber aportado los 30 años que exige la ley, además no cumpliría los requisitos establecidos. Al respecto, el recurrente manifiesta que el señor Julián Faustino Huatuco Rosales trabajó solamente en Puquiococha - Morococha durante 9 años y 2 años en la Oroya; asimismo, señala que, es comunero jubilado de la comunidad campesina "Unión Pacha" distrito de Pomacancha, provincia de Jauja, y que estaría empadronado en el Ministerio de Agricultura de Huancayo, pues siempre habría permanecido en la comunidad. No obstante, estaría tramitando otra jubilación por enfermedad profesional. La persona de contacto para tramitar dicha jubilación sería su sobrino el abogado Roger Marcos Huatuco, quien sería compadre del señor Arturo Luis Chucos Calixto Del mismo modo, estarían tramitando pensión de jubilación los señores Doroteo Narciso Estrada Rivera con DNI 20604274 y Marcial Rosales Huatuco con DNI 20649545 quién habría trabajado en Puquiococha y en la Oroya durante 11 años y algunos años en Moraveco en Lima. Cabe mencionar que, el señor Guillermo Uribe Córdova, Jefe de Coordinación Regional Centro remitió el expediente N° 03-2015-01550 al Departamento de Denuncias (ex SINAD) mediante Memorando N° 780-2015-CG/CRC de 26.Ago.2015. Sobre el particular, es pertinente indicar que mediante Decreto Ley N° 19990 se creó el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, el régimen de jubilación minera es considerado un régimen especial, el cálculo de la pensión está regulado por la Ley N° 25009; asimismo, mediante Decreto Ley N° 25967 modificado por Ley N° 26323 se creó la Oficina de Normalización Previsional - ONP, la cual tiene entre otras funciones, la de reconocer, declarar, calificar, verificar, otorgar, liquidar y pagar derechos pensionarios con arreglo a ley; así como efectuar las acciones de fiscalización que sean necesarias, con relación a los derechos pensionarios en los sistemas a su cargo, para garantizar su otorgamiento con arreglo a ley. La ONP podrá determinar e imponer las sanciones y medidas cautelares, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias; por ser materia de su competencia. En tal sentido, respecto a lo manifestado por el recurrente en relación a los años de aportación para acceder a la jubilación minera, es conveniente señalar que, de acuerdo a la normativa antes mencionada, las pensiones se otorgan en función a la edad del trabajador, modalidad de trabajo y a los años de aportación, pudiendo el trabajador acceder a una pensión completa o proporcional, siendo que, como mínimo se deberá tener 10 años de trabajo efectivo en la modalidades socavón o tajo abierto. Al respecto, cabe precisar que el Departamento de Denuncias revisa el cumplimiento de los requisitos de la denuncia exigidos en el numeral 5.3 de la Directiva N° 006-2011-CG/GSND, Sistema Nacional de Atención de Denuncias, aprobada por Resolución de Contraloría N° 184-2011-CG de 19 de julio de 2011; en tal sentido, de la evaluación a la documentación alcanzada se advierte que, el hecho comunicado no es de competencia del Departamento de Denuncias; asimismo, el recurrente no adjunta la información o documentación necesaria que permita contar con mayores elementos de juicio para su evaluación y subsecuente verificación de ser el caso; ello no obstante, habérsele brindado la orientación necesaria en forma personal el 19.Ago.2016., conforme consta en el RAC.2015.0006590.002. |
03201501561-26011-8798.0-1.0 | Irregularidades en la integración de las bases de la Licitación Pública n.° 001-2015-MDP/CE convocada para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y secundaria del C.P. Centro Cuyani, en el distrito de Pichanaqui". El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado realizó una supervisión a la Licitación Pública n.° 001-2015-MDP/CE convocada para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y secundaria del C.P. Centro Cuyani, en el distrito de Pichanaqui". Al respecto, se denunció la existencia de supuestas deficiencias en la integración de bases del referido proceso de selección, debido que no se preciso el el perfil mínimo del ingeniero especialista en mecánica de suelos y del técnico sanitario que la experiencia requerida a dichos profesionales debe estar referida a la ejecución de obras similares, conforme lo absuelto por el Comité Especial en el pliego absolutorio; asimismo, sobre las capacitaciones requeridas del residente de obra. Hecho evidenciado en la información consignada en la página web del Seace. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Irregularidades en la integración de las bases de la Licitación Pública n.° 001-2015-MDP/CE convocada para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y secundaria del C.P. Centro Cuyani, en el distrito de Pichanaqui". El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado realizó una supervisión a la Licitación Pública n.° 001-2015-MDP/CE convocada para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de educación inicial, primaria y secundaria del C.P. Centro Cuyani, en el distrito de Pichanaqui". Al respecto, se denunció la existencia de supuestas deficiencias en la integración de bases del referido proceso de selección, debido que no se preciso el el perfil mínimo del ingeniero especialista en mecánica de suelos y del técnico sanitario que la experiencia requerida a dichos profesionales debe estar referida a la ejecución de obras similares, conforme lo absuelto por el Comité Especial en el pliego absolutorio; asimismo, sobre las capacitaciones requeridas del residente de obra. Hecho evidenciado en la información consignada en la página web del Seace. |
03201501587-26963-9170.0-1.0 | Se desconocería en qué se habría usado los ingresos obtenidos por la Municipalidad Distrital de Sausa por concepto de alquiler del cargador frontal de 160 H.P., marca Caterpillar, correspondiente a los años 2004 y 2008 Se denuncia que se desconocería en qué se habría usado los ingresos obtenidos por la Municipalidad Distrital de Sausa por concepto de alquiler del cargador frontal de 160 HP, marca Caterpillar, modelo 938 G, correspondiente a los años 2004 y 2008, información que habría sido solicitada al Alcalde de la referida entidad edil a través del Oficio N° 012-FDIDS-T-06 de 22 de noviembre de 2006, y no habría sido atendido hasta la fecha | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Se desconocería en qué se habría usado los ingresos obtenidos por la Municipalidad Distrital de Sausa por concepto de alquiler del cargador frontal de 160 H.P., marca Caterpillar, correspondiente a los años 2004 y 2008 Se denuncia que se desconocería en qué se habría usado los ingresos obtenidos por la Municipalidad Distrital de Sausa por concepto de alquiler del cargador frontal de 160 HP, marca Caterpillar, modelo 938 G, correspondiente a los años 2004 y 2008, información que habría sido solicitada al Alcalde de la referida entidad edil a través del Oficio N° 012-FDIDS-T-06 de 22 de noviembre de 2006, y no habría sido atendido hasta la fecha |
03201501587-26963-9197.0-2.0 | Presuntas irregularidades en la administración del cargador frontal de 160 H.P, marca Caterpillar, modelo 938G Se denuncia presuntas irregularidades en la administración del cargador frontal de 160 H.P, Caterpillar Mod.938G, adquirido en el año 2003, por las siguientes razones: 1. En el periodo 2004, la Municipalidad Distrital de Sausa, habría obtenido un ingreso de $220 000,00 por concepto de alquiler del cargador frontal a la empresa Camargo; sin embargo, dicho ingreso nunca habría ingresado a las cuentas de la entidad. 2. El gasto por concepto de mantenimiento de maquinaria del periodo 2008, no se encontraría sustentado. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la administración del cargador frontal de 160 H.P, marca Caterpillar, modelo 938G Se denuncia presuntas irregularidades en la administración del cargador frontal de 160 H.P, Caterpillar Mod.938G, adquirido en el año 2003, por las siguientes razones: 1. En el periodo 2004, la Municipalidad Distrital de Sausa, habría obtenido un ingreso de $220 000,00 por concepto de alquiler del cargador frontal a la empresa Camargo; sin embargo, dicho ingreso nunca habría ingresado a las cuentas de la entidad. 2. El gasto por concepto de mantenimiento de maquinaria del periodo 2008, no se encontraría sustentado. |
03201501587-26963-9198.0-3.0 | La Municipalidad Distrital de Sausa, habría incumplido la cláusula novena y décimo segundo del "Contrato de Compraventa de Maquinaria Pesada", suscrito con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del cual se adquirió el cargador frontal de 160 HP, marca Caterpillar, Mod. 938G. Se denuncia que la Municipalidad Distrital de Sausa, habría incumplido la cláusula novena y décimo segundo del "Contrato de Compraventa de Maquinaria Pesada", suscrito con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del cual se adquirió el cargador frontal de 160HP, Caterpillar Mod. 938G. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La Municipalidad Distrital de Sausa, habría incumplido la cláusula novena y décimo segundo del "Contrato de Compraventa de Maquinaria Pesada", suscrito con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del cual se adquirió el cargador frontal de 160 HP, marca Caterpillar, Mod. 938G. Se denuncia que la Municipalidad Distrital de Sausa, habría incumplido la cláusula novena y décimo segundo del "Contrato de Compraventa de Maquinaria Pesada", suscrito con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del cual se adquirió el cargador frontal de 160HP, Caterpillar Mod. 938G. |
03201501587-26963-9199.0-4.0 | El cargador frontal de 160 H.P, marca Caterpillar, modelo 938G, adquirido por la Municipalidad Distrital de Sausa en el año 2003, nunca habría cumplido su objetivo, puesto que no se habría usado en ninguna obra que justifique su adquisición Se denuncia que el cargador frontal de 160 H.P, marca Caterpillar, modelo 938G, adquirido por la Municipalidad Distrital de Sausa en el año 2003, nunca habría cumplido su objetivo, puesto que no se habría usado en ninguna obra que justifique su adquisición | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: El cargador frontal de 160 H.P, marca Caterpillar, modelo 938G, adquirido por la Municipalidad Distrital de Sausa en el año 2003, nunca habría cumplido su objetivo, puesto que no se habría usado en ninguna obra que justifique su adquisición Se denuncia que el cargador frontal de 160 H.P, marca Caterpillar, modelo 938G, adquirido por la Municipalidad Distrital de Sausa en el año 2003, nunca habría cumplido su objetivo, puesto que no se habría usado en ninguna obra que justifique su adquisición |
03201501587-26963-9433.0-5.0 | El volquete de marca Volvo, color azul, adquirido por la Municipalidad Distrital de Sausa en el año 2004, nunca habría cumplido su objetivo para el cual fue adquirido, el cual era generar ingresos al Municipio Se denuncia que el volquete de marca Volvo, color azul, adquirido por la Municipalidad Distrital de Sausa en el año 2004, nunca habría cumplido su objetivo para el cual fue adquirido, el cual era generar ingresos al Municipio | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: El volquete de marca Volvo, color azul, adquirido por la Municipalidad Distrital de Sausa en el año 2004, nunca habría cumplido su objetivo para el cual fue adquirido, el cual era generar ingresos al Municipio Se denuncia que el volquete de marca Volvo, color azul, adquirido por la Municipalidad Distrital de Sausa en el año 2004, nunca habría cumplido su objetivo para el cual fue adquirido, el cual era generar ingresos al Municipio |
03201501587-26963-9437.0-6.0 | La camioneta adquirida en el año 2005 por la Municipalidad Distrital de Sausa, para el servicio de serenazgo; nunca habría sido usada para dicho fin, pues la misma se vendría usando para uso exclusivo del Alcalde y personal del Municipio Se denuncia que la camioneta adquirida en el año 2005 por la Municipalidad Distrital de Sausa, para el servicio de serenazgo; nunca habría sido usada para dicho fin, pues la misma se vendría usando para uso exclusivo del Alcalde y personal del Municipio | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La camioneta adquirida en el año 2005 por la Municipalidad Distrital de Sausa, para el servicio de serenazgo; nunca habría sido usada para dicho fin, pues la misma se vendría usando para uso exclusivo del Alcalde y personal del Municipio Se denuncia que la camioneta adquirida en el año 2005 por la Municipalidad Distrital de Sausa, para el servicio de serenazgo; nunca habría sido usada para dicho fin, pues la misma se vendría usando para uso exclusivo del Alcalde y personal del Municipio |
03201501587-26963-9460.0-7.0 | La plancha compactadora tipo patito adquirida por la Municipalidad Distrital de Sausa en el año 2005, no se encontraría actualmente en la Entidad, desconociéndose su paradero Se denuncia que la plancha compactadora tipo patito adquirida por la Municipalidad Distrital de Sausa en el año 2005, no se encontraría actualmente en la Entidad, desconociéndose su paradero. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La plancha compactadora tipo patito adquirida por la Municipalidad Distrital de Sausa en el año 2005, no se encontraría actualmente en la Entidad, desconociéndose su paradero Se denuncia que la plancha compactadora tipo patito adquirida por la Municipalidad Distrital de Sausa en el año 2005, no se encontraría actualmente en la Entidad, desconociéndose su paradero. |
03201501587-26963-9465.0-8.0 | La mezcladora adquirida por la Municipalidad Distrital de Sausa en el año 2005, no se encontraría actualmente en la Entidad, desconociéndose su paradero Se denuncia que la mezcladora adquirida por la Municipalidad Distrital de Sausa en el año 2005, no se encontraría actualmente en la Entidad, desconociéndose su paradero | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La mezcladora adquirida por la Municipalidad Distrital de Sausa en el año 2005, no se encontraría actualmente en la Entidad, desconociéndose su paradero Se denuncia que la mezcladora adquirida por la Municipalidad Distrital de Sausa en el año 2005, no se encontraría actualmente en la Entidad, desconociéndose su paradero |
03201501587-26963-9466.0-9.0 | Presunta sobrevaloración de la obra: "Construcción de un paso de nivel Barrio Cusco", programada en el presupuesto participativo para el año 2005 La obra: "Construcción de un paso de nivel Barrio Cusco", programada en el presupuesto participativo para el año 2005, con un monto de S/.3 000,00, se encontraría sobrevalorada, debido a que solo se habría usado un tubo de 0.50 mts de diámetro y luego se habría tapado con tierra, lo cual sería contrario a lo señalado en el expediente técnico de la obra, que señalaba que la obra debería realizarse con fierro y concreto. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta sobrevaloración de la obra: "Construcción de un paso de nivel Barrio Cusco", programada en el presupuesto participativo para el año 2005 La obra: "Construcción de un paso de nivel Barrio Cusco", programada en el presupuesto participativo para el año 2005, con un monto de S/.3 000,00, se encontraría sobrevalorada, debido a que solo se habría usado un tubo de 0.50 mts de diámetro y luego se habría tapado con tierra, lo cual sería contrario a lo señalado en el expediente técnico de la obra, que señalaba que la obra debería realizarse con fierro y concreto. |
03201501587-26963-9467.0-10.0 | La obra: "Mejoramiento de Canal Pluvial de la Av. Enrique Meigs"; no habría sido ejecutada hasta la fecha, pese a haberse programado en el presupuesto participativo del año 2005 por el monto de S/.18 000,00. Se denuncia que la obra: "Mejoramiento de Canal Pluvial de la Av. Enrique Meigs"; no habría sido ejecutada hasta la fecha, pese a haberse programado en el presupuesto participativo del año 2005 por el monto de S/.18 000,00. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La obra: "Mejoramiento de Canal Pluvial de la Av. Enrique Meigs"; no habría sido ejecutada hasta la fecha, pese a haberse programado en el presupuesto participativo del año 2005 por el monto de S/.18 000,00. Se denuncia que la obra: "Mejoramiento de Canal Pluvial de la Av. Enrique Meigs"; no habría sido ejecutada hasta la fecha, pese a haberse programado en el presupuesto participativo del año 2005 por el monto de S/.18 000,00. |
03201501587-26963-9474.0-11.0 | La obra: "Construcción de nichos en el Cementerio General del distrito de Sausa", habría sido programada en el Presupuesto Participativo del año 2009; sin embargo, la obra recién se habría ejecutado en el periodo 2010-2014 Se denuncia que la obra: "Construcción de nichos en el Cementerio General del distrito de Sausa", habría sido programada en el Presupuesto Participativo del año 2009; sin embargo, la obra recién se habría ejecutado en la gestión del Alcalde Luis Palomino Pastrana, periodo 2010-2014. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La obra: "Construcción de nichos en el Cementerio General del distrito de Sausa", habría sido programada en el Presupuesto Participativo del año 2009; sin embargo, la obra recién se habría ejecutado en el periodo 2010-2014 Se denuncia que la obra: "Construcción de nichos en el Cementerio General del distrito de Sausa", habría sido programada en el Presupuesto Participativo del año 2009; sin embargo, la obra recién se habría ejecutado en la gestión del Alcalde Luis Palomino Pastrana, periodo 2010-2014. |
03201501587-26963-9476.0-12.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Mejoramiento e implementación de la infraestructura de la I.E.I.Hatun Xausa" Se denuncia presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Mejoramiento e implementación de la infraestructura de la I.E.I.Hatun Xausa" por un monto de S/.1 902 000,00; la misma que además no tendría liquidación de obra. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Mejoramiento e implementación de la infraestructura de la I.E.I.Hatun Xausa" Se denuncia presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Mejoramiento e implementación de la infraestructura de la I.E.I.Hatun Xausa" por un monto de S/.1 902 000,00; la misma que además no tendría liquidación de obra. |
03201501587-26963-9477.0-13.0 | La Municipalidad Distrital de Sausa habría incumplido en presentar oportunamente a la Municipalidad Provincial de Jauja, la Evaluación Presupuestaria Anual correspondiente al periodo 2005 Se denuncia que la Municipalidad Distrital de Sausa habría incumplido en presentar oportunamente a la Municipalidad Provincial de Jauja, la Evaluación Presupuestaria Anual correspondiente al periodo 2005, pues esta habría sido presentada el 9 de mayo del año 2006, como constaría en el Oficio N° 047-2006-A/MDS. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La Municipalidad Distrital de Sausa habría incumplido en presentar oportunamente a la Municipalidad Provincial de Jauja, la Evaluación Presupuestaria Anual correspondiente al periodo 2005 Se denuncia que la Municipalidad Distrital de Sausa habría incumplido en presentar oportunamente a la Municipalidad Provincial de Jauja, la Evaluación Presupuestaria Anual correspondiente al periodo 2005, pues esta habría sido presentada el 9 de mayo del año 2006, como constaría en el Oficio N° 047-2006-A/MDS. |
03201501587-26963-9479.0-14.0 | La Municipalidad Distrital de Sausa se habría encontrado omisa en la presentación de información correspondiente a las Evaluaciones Presupuestales del primer semestre del año fiscal 2006 La Municipalidad Distrital de Sausa se habría encontrado omisa en la presentación de información correspondiente a las Evaluaciones Presupuestales del primer semestre del año fiscal 2006, conforme a la Nota Periodística del Diario Oficial El Peruano de 22 de noviembre de 2006. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La Municipalidad Distrital de Sausa se habría encontrado omisa en la presentación de información correspondiente a las Evaluaciones Presupuestales del primer semestre del año fiscal 2006 La Municipalidad Distrital de Sausa se habría encontrado omisa en la presentación de información correspondiente a las Evaluaciones Presupuestales del primer semestre del año fiscal 2006, conforme a la Nota Periodística del Diario Oficial El Peruano de 22 de noviembre de 2006. |
03201501587-26963-9480.0-15.0 | La Municipalidad Distrital de Sausa se encontraría omisa en la remisión de información para la elaboración de la Cuenta General de la República del año 2004 Se denuncia que la Municipalidad Distrital de Sausa se encontraría omisa en la remisión de información para la elaboración de la Cuenta General de la República del año 2004. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La Municipalidad Distrital de Sausa se encontraría omisa en la remisión de información para la elaboración de la Cuenta General de la República del año 2004 Se denuncia que la Municipalidad Distrital de Sausa se encontraría omisa en la remisión de información para la elaboración de la Cuenta General de la República del año 2004. |
03201501587-26963-9482.0-16.0 | La Municipalidad Distrital de Sausa habría incumplido en presentar el Estado de Pérdidas y Ganancias ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al periodo 2006. Se denuncia que la Municipalidad Distrital de Sausa habría incumplido en presentar el Estado de Pérdidas y Ganancias ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al periodo 2006. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La Municipalidad Distrital de Sausa habría incumplido en presentar el Estado de Pérdidas y Ganancias ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al periodo 2006. Se denuncia que la Municipalidad Distrital de Sausa habría incumplido en presentar el Estado de Pérdidas y Ganancias ante el Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al periodo 2006. |
03201501630-26940-9168.0-1.0 | La obra denominada: "Construcción del sistema de alcantarillado de los Centros Poblados de Chaquicocha y Usibamba, distrito de San José de Quero, Concepción, Región Junín", no funcionaría Se denuncia que la obra: "Construcción del sistema de alcantarillado de los Centros Poblados de Chaquicocha y Usibamba, distrito de San José de Quero, Concepción, Región Junín", valorizada en S/.4 014 916,00, no se encontraría funcionando. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La obra denominada: "Construcción del sistema de alcantarillado de los Centros Poblados de Chaquicocha y Usibamba, distrito de San José de Quero, Concepción, Región Junín", no funcionaría Se denuncia que la obra: "Construcción del sistema de alcantarillado de los Centros Poblados de Chaquicocha y Usibamba, distrito de San José de Quero, Concepción, Región Junín", valorizada en S/.4 014 916,00, no se encontraría funcionando. |
03201501651-37703-12646.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la Adjudicación Directa Selectiva N°1-2015-MD-1 para la adquisición de productos destinados al Programa del Vaso de Leche en la Municipalidad Distrital de Acolla¿periodo 2015. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) da a conocer la existencia de supuestas deficiencias en la integración de las bases de la Adjudicación Directa Selectiva N°1-2015-MD-1 para el suministro de alimentos destinados al Programa del Vaso de Leche en la Municipalidad Distrital de Acolla; toda vez que, la Entidad continuó con la tramitación del proceso a pesar de que el OSCE restringió su continuidad hasta realizar una nueva integración de las bases. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Adjudicación Directa Selectiva N°1-2015-MD-1 para la adquisición de productos destinados al Programa del Vaso de Leche en la Municipalidad Distrital de Acolla¿periodo 2015. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) da a conocer la existencia de supuestas deficiencias en la integración de las bases de la Adjudicación Directa Selectiva N°1-2015-MD-1 para el suministro de alimentos destinados al Programa del Vaso de Leche en la Municipalidad Distrital de Acolla; toda vez que, la Entidad continuó con la tramitación del proceso a pesar de que el OSCE restringió su continuidad hasta realizar una nueva integración de las bases. |
03201501688-27401-9699.0-1.0 | Presunta paralización y deficiencias en la obra A través del oficio n.° 613-2014-2015-DGOS/CR de 9 de junio, expresa que ha visitado el día 4 de junio de 2015, la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Urbano y Anexos, distrito de Cullhuas, Huancayo, Junín" la misma que se encuentra paralizada y con irregularidades generando indignación en la población. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta paralización y deficiencias en la obra A través del oficio n.° 613-2014-2015-DGOS/CR de 9 de junio, expresa que ha visitado el día 4 de junio de 2015, la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Urbano y Anexos, distrito de Cullhuas, Huancayo, Junín" la misma que se encuentra paralizada y con irregularidades generando indignación en la población. |
03201501725-27415-12847.0-1.0 | Reiteradas ampliaciones de plazo en beneficio de proveedor para no aplicación de penalidad. El Proyecto Especial Pichis Palcazu suscribió contrato con la Ferretería y Representaciones Unión EIRL, para la adquisición de tuberías y accesorios, en un plazo de 50 días calendarios según Contrato de Adquisición de Bienes n.° 010-2014-MINAGRI-PEPP, venciendo el 02/01/2015, plazo ampliado hasta el 04/01/2015, luego hasta el 13/01/2015, posteriormente hasta el 19/01/2015 y finalmente hasta el 29/01/2015. Ésta última fecha coincide con ampliación inicialmente solicitada por la empresa Ferretera y Representaciones Unión con carta n.° 31-2014-CG-ZOH de fecha 29/12/2014; todo ello, para que presuntamente no se aplique penalidades, pues la entrega de los bienes se realizó en 77 días calendario. Al respecto, es de precisar que el hecho denunciado fue considerado como caso organizado, Formato Caso: CA.2016.000000000064; conllevando a que la Oficina de Coordinación Regional Centro mediante oficio n.° 612-2015-CG/CRC de 3 de julio de 2015, acreditara una comisión para revisar el presente caso, de cuyo resultado se emitió el Informe de Auditoría n.° 834-2015-CG/CRC-AC. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Reiteradas ampliaciones de plazo en beneficio de proveedor para no aplicación de penalidad. El Proyecto Especial Pichis Palcazu suscribió contrato con la Ferretería y Representaciones Unión EIRL, para la adquisición de tuberías y accesorios, en un plazo de 50 días calendarios según Contrato de Adquisición de Bienes n.° 010-2014-MINAGRI-PEPP, venciendo el 02/01/2015, plazo ampliado hasta el 04/01/2015, luego hasta el 13/01/2015, posteriormente hasta el 19/01/2015 y finalmente hasta el 29/01/2015. Ésta última fecha coincide con ampliación inicialmente solicitada por la empresa Ferretera y Representaciones Unión con carta n.° 31-2014-CG-ZOH de fecha 29/12/2014; todo ello, para que presuntamente no se aplique penalidades, pues la entrega de los bienes se realizó en 77 días calendario. Al respecto, es de precisar que el hecho denunciado fue considerado como caso organizado, Formato Caso: CA.2016.000000000064; conllevando a que la Oficina de Coordinación Regional Centro mediante oficio n.° 612-2015-CG/CRC de 3 de julio de 2015, acreditara una comisión para revisar el presente caso, de cuyo resultado se emitió el Informe de Auditoría n.° 834-2015-CG/CRC-AC. |
03201501725-27415-12848.0-2.0 | La no designación por parte de la Entidad de 03 Profesionales para la Supervisión de las pruebas de control de calidad en tuberías y accesorios. Mediante Contrato de Adquisición de Bienes n.° 010-2014-MINAGRI-PEPP de 13 de noviembre de 2014, suscrito entre el Proyecto Especial Pichis Palcazu y la empresa Ferretería y Representaciones Unión EIRL, se indicó en su cláusula sexta lo siguiente: "(...) 2. (...) Para otorgar la respectiva conformidad se verificará la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones establecidas, debiendo realizar las pruebas correspondientes; para tal efecto, el PROVEEDOR proporcionara a la Entidad los certificados de calidad del material. Siendo así, el PROVEEDOR para la entrega de las Tuberías PVC (UF) ofertados deberá presentar los certificados de calidad y/o ensayos por cada lote de producción, dichos certificados deberán ser otorgados por un Laboratorio acreditado por el INDECOPI. La ejecución de las pruebas de control de calidad y/o ensayos serán Supervisadas por tres Profesionales designados por la Entidad en estricto cumplimiento a las normas técnicas siguientes: * NTP-ISO 3126 * NTP-ISO 3127 * NTP-ISO 2507 * NTP-ISO 2505 * NTP-ISO 1167 (...)". Al respecto, es de precisar que para la verificación de la calidad en el contrato se señaló que este se deberá realizar por un laboratorio acreditado por el INDECOPI, advirtiéndose que dichas pruebas de calidad fueron realizadas por la empresa NSF INASSA SAC, empresa acreditada por INDECOPI de acuerdo a la página web http://www.inacal.gob.pe, cumpliéndose con lo señalado en el contrato, dichos aspectos de calidad no se ven afectados por la participación de uno (1) o tres (3) supervisores por parte de la entidad pues los certificados de calidad fueron acreditado por un laboratorio que cuenta con la competencia técnica, reconocimiento realizado por la Dirección de Acreditación del INACAL, en ejercicio de sus facultades que le confiere la Ley n.° 30224. Asimismo, los aspectos de calidad fueron considerados por la comisión auditora al Proyecto Especial Pichis Palcazu, acreditada con oficio n.° 612-2015-CG/CRC "Procedimiento n.° 1: Indague y compruebe que previo a la recepción y conformidad del bien o servicio, se efectuaron controles de calidad y cantidad previstos en las especificaciones técnicas y propuestas técnicas del proveedor se emitió el informe correspondiente." | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La no designación por parte de la Entidad de 03 Profesionales para la Supervisión de las pruebas de control de calidad en tuberías y accesorios. Mediante Contrato de Adquisición de Bienes n.° 010-2014-MINAGRI-PEPP de 13 de noviembre de 2014, suscrito entre el Proyecto Especial Pichis Palcazu y la empresa Ferretería y Representaciones Unión EIRL, se indicó en su cláusula sexta lo siguiente: "(...) 2. (...) Para otorgar la respectiva conformidad se verificará la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones establecidas, debiendo realizar las pruebas correspondientes; para tal efecto, el PROVEEDOR proporcionara a la Entidad los certificados de calidad del material. Siendo así, el PROVEEDOR para la entrega de las Tuberías PVC (UF) ofertados deberá presentar los certificados de calidad y/o ensayos por cada lote de producción, dichos certificados deberán ser otorgados por un Laboratorio acreditado por el INDECOPI. La ejecución de las pruebas de control de calidad y/o ensayos serán Supervisadas por tres Profesionales designados por la Entidad en estricto cumplimiento a las normas técnicas siguientes: * NTP-ISO 3126 * NTP-ISO 3127 * NTP-ISO 2507 * NTP-ISO 2505 * NTP-ISO 1167 (...)". Al respecto, es de precisar que para la verificación de la calidad en el contrato se señaló que este se deberá realizar por un laboratorio acreditado por el INDECOPI, advirtiéndose que dichas pruebas de calidad fueron realizadas por la empresa NSF INASSA SAC, empresa acreditada por INDECOPI de acuerdo a la página web http://www.inacal.gob.pe, cumpliéndose con lo señalado en el contrato, dichos aspectos de calidad no se ven afectados por la participación de uno (1) o tres (3) supervisores por parte de la entidad pues los certificados de calidad fueron acreditado por un laboratorio que cuenta con la competencia técnica, reconocimiento realizado por la Dirección de Acreditación del INACAL, en ejercicio de sus facultades que le confiere la Ley n.° 30224. Asimismo, los aspectos de calidad fueron considerados por la comisión auditora al Proyecto Especial Pichis Palcazu, acreditada con oficio n.° 612-2015-CG/CRC "Procedimiento n.° 1: Indague y compruebe que previo a la recepción y conformidad del bien o servicio, se efectuaron controles de calidad y cantidad previstos en las especificaciones técnicas y propuestas técnicas del proveedor se emitió el informe correspondiente." |
03201501725-27415-12851.0-3.0 | No se revisaron antecedentes de proveedor antes de la firma del contrato. El hecho denunciado se sustenta en que la empresa Ferretería y Representaciones Unión tiene antecedentes de adulteración y/o falsificación de documentos, señalándose que el Proyecto Especial Pichis Palcazu debió verificar los antecedentes del proveedor; sin embargo, de la revisión a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento, no se advierte la obligatoriedad de la verificación de la documentación presentada por el postor. Asimismo, de acuerdo al Art. 141° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para la firma del contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar la constancia de no estar inhabilitado, garantía, código interbancario y la traducción oficial; requisitos obligatorios para contratar con el Estado. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: No se revisaron antecedentes de proveedor antes de la firma del contrato. El hecho denunciado se sustenta en que la empresa Ferretería y Representaciones Unión tiene antecedentes de adulteración y/o falsificación de documentos, señalándose que el Proyecto Especial Pichis Palcazu debió verificar los antecedentes del proveedor; sin embargo, de la revisión a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento, no se advierte la obligatoriedad de la verificación de la documentación presentada por el postor. Asimismo, de acuerdo al Art. 141° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para la firma del contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar la constancia de no estar inhabilitado, garantía, código interbancario y la traducción oficial; requisitos obligatorios para contratar con el Estado. |
03201501745-29600-10010.0-1.0 | Presuntas irregularidades sobre la documentación sustentatoria de la propiedad de un inmueble correspondiente a un contribuyente de la municipalidad. El funcionario denunciado Felix Ricardo Martinez Aquino fedateó de manera ilegal una minuta N° 2493 en copia simple, sin que exista el original y copia legalizada en el expediente N° 12763 ni en ninguna otra parte . Con el documento minuta N°2493, fedateado ilegalmente el denunciado Carlos Rafael Ferruzo Leon interpone queja ante el Tribunal Fiscal y solicita que se anule el código como contribuyente del denunciante, y solicita su admisión como contribuyente acto que fue admitido. El denunciado haciéndose pasar como propietario del predio y con la minuta fedateada ilegalmente solicita se declare nulo el certificado de numeración de domicilio del denunciante. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades sobre la documentación sustentatoria de la propiedad de un inmueble correspondiente a un contribuyente de la municipalidad. El funcionario denunciado Felix Ricardo Martinez Aquino fedateó de manera ilegal una minuta N° 2493 en copia simple, sin que exista el original y copia legalizada en el expediente N° 12763 ni en ninguna otra parte . Con el documento minuta N°2493, fedateado ilegalmente el denunciado Carlos Rafael Ferruzo Leon interpone queja ante el Tribunal Fiscal y solicita que se anule el código como contribuyente del denunciante, y solicita su admisión como contribuyente acto que fue admitido. El denunciado haciéndose pasar como propietario del predio y con la minuta fedateada ilegalmente solicita se declare nulo el certificado de numeración de domicilio del denunciante. |
03201501760-27332-9897.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la contratación y pago a cuatro médicos auditores en el Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen", durante el periodo de febrero y marzo de 2015. El señor Ronald Pedro Vila Barrios hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en la contratación de cuatro médicos auditores, bajo la modalidad de servicios no personales, durante el periodo de febrero de 2015; no obstante, los funcionarios de la Entidad generaron sus pedidos de servicio el 11 de marzo de 2015, las órdenes de servicios el 06 de marzo de 2015, asimismo ordenaron el pago de los mismos sin contrato alguno, hechos ilegales que habrían transgredido Ley n.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Cabe indicar que el denunciante adjuntó copia simple de los siguientes documentos: - Pedido de servicio n.°s 85, 86, 87 y 88. - Órdenes de servicio n.°s 56, 61, 62 y 63. - Memorándum n.° 0218-2015-DE/DA-HDMI-EC-HYO de 03 de marzo de 2015. - Informe n.° 006/AA-HRDMI EC-HYO-2014 de 12 de marzo de 2015. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la contratación y pago a cuatro médicos auditores en el Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen", durante el periodo de febrero y marzo de 2015. El señor Ronald Pedro Vila Barrios hace de conocimiento a esta Entidad Fiscalizadora Superior presuntas irregularidades en la contratación de cuatro médicos auditores, bajo la modalidad de servicios no personales, durante el periodo de febrero de 2015; no obstante, los funcionarios de la Entidad generaron sus pedidos de servicio el 11 de marzo de 2015, las órdenes de servicios el 06 de marzo de 2015, asimismo ordenaron el pago de los mismos sin contrato alguno, hechos ilegales que habrían transgredido Ley n.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Cabe indicar que el denunciante adjuntó copia simple de los siguientes documentos: - Pedido de servicio n.°s 85, 86, 87 y 88. - Órdenes de servicio n.°s 56, 61, 62 y 63. - Memorándum n.° 0218-2015-DE/DA-HDMI-EC-HYO de 03 de marzo de 2015. - Informe n.° 006/AA-HRDMI EC-HYO-2014 de 12 de marzo de 2015. |
03201501773-33206-12250.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la obra "Creación de laTrocha Carrozable Chicquiacc - Sachacoto, distrito de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica" Las autoridades comunales y pobladores del centro poblado de Sachacoto, distrito de Surcubamba, provincia de Tayacaja, Región Huancavelica, refirieren que la obra: "Creación de laTrocha Carrozable Chicquiacc - Sachacoto, distrito de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica" se encuentra inconclusa; asimismo, indican que la obra no había sido entregada, ya que las observaciones efectuadas por el comité de recepción, mediante acta de observaciones de 10 de febrero de 2015, no habrían sido levantadas como corresponde. Al respecto, mediante oficio n.° 018-2016-A/MDS de 28 de enero de 2016, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica, remitió el "Acta de Recepción de Obra" de 25 de marzo de 2015, en la que refiere: "(...) habiendo concluido con la verificación de observaciones con el recorrido de toda la obra y encontrándose a satisfacción del comité se da por recepcionado la obra "Creación de laTrocha Carrozable Chicquiacc - Sachacoto, distrito de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica", (...)", y procedieron a suscribir la citada acta en señal de conformidad; asimismo, mediante Resolución de Gerencia Municipal n.° 135-2015-GM/MDS de 9 de diciembre de 2015, se aprobó la Liquidación Técnica y Financiera final del contrato de ejecución n.° 027-2013-MDS-SBBA-HVCA, de la citada obra. Frente a lo expuesto, se advierte que la obra fue culminada y recepcionada por la entidad el 25 de marzo de 2015; es de precisar, que el comité de recepción de obra realizó la verificación de las observaciones, las mismas que fueron levantadas por el contratista conforme se evidencia en la citada acta de recepción de obra, la misma que fue liquidada el 9 de diciembre de 2015. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la obra "Creación de laTrocha Carrozable Chicquiacc - Sachacoto, distrito de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica" Las autoridades comunales y pobladores del centro poblado de Sachacoto, distrito de Surcubamba, provincia de Tayacaja, Región Huancavelica, refirieren que la obra: "Creación de laTrocha Carrozable Chicquiacc - Sachacoto, distrito de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica" se encuentra inconclusa; asimismo, indican que la obra no había sido entregada, ya que las observaciones efectuadas por el comité de recepción, mediante acta de observaciones de 10 de febrero de 2015, no habrían sido levantadas como corresponde. Al respecto, mediante oficio n.° 018-2016-A/MDS de 28 de enero de 2016, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica, remitió el "Acta de Recepción de Obra" de 25 de marzo de 2015, en la que refiere: "(...) habiendo concluido con la verificación de observaciones con el recorrido de toda la obra y encontrándose a satisfacción del comité se da por recepcionado la obra "Creación de laTrocha Carrozable Chicquiacc - Sachacoto, distrito de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica", (...)", y procedieron a suscribir la citada acta en señal de conformidad; asimismo, mediante Resolución de Gerencia Municipal n.° 135-2015-GM/MDS de 9 de diciembre de 2015, se aprobó la Liquidación Técnica y Financiera final del contrato de ejecución n.° 027-2013-MDS-SBBA-HVCA, de la citada obra. Frente a lo expuesto, se advierte que la obra fue culminada y recepcionada por la entidad el 25 de marzo de 2015; es de precisar, que el comité de recepción de obra realizó la verificación de las observaciones, las mismas que fueron levantadas por el contratista conforme se evidencia en la citada acta de recepción de obra, la misma que fue liquidada el 9 de diciembre de 2015. |
03201501816-27737-12533.0-1.0 | La supervisión de la obra "Sistema de irrigación Pangoa" ha sido contratada bajo una modalidad diferente a lo normado por la Ley de Contrataciones del Estado vigente. El Proyecto Especial Pichis Palcazu, en adelante "Entidad", se encuentra ejecutando la obra ¿Sistema de irrigación Pangoa¿ (SNIP 2144), cuyo presupuesto total asciende a S/.60 522 008,33, y que en cuyo expediente técnico se habría destinado un presupuesto para supervisión por S/.753 493,15 nuevos soles, lo que conllevaría a que la contratación de la supervisión debería ser llevada mediante un concurso público; no obstante, dicha Entidad llevó a cabo una ADS 007-2014 y una AMC 2-2015-CEPMINAGRI-PEPP para la contratación de la consultoría de supervisión, para los periodos 2014 y 2015, respectivamente. Al respecto, dicho hecho contravendría lo señalado en los artículos 150°, 190°, 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que señalan: "1. Las bases pueden establecer que el plazo del contrato sea por más de un ejercicio presupuestal, hasta un máximo de tres (3), salvo que por leyes especiales o por la naturaleza de la prestación se requieran plazos mayores, siempre y cuando se adopten las previsiones presupuestarias necesarias para garantizar el pago de las obligaciones. 2. En el caso de la ejecución y consultoría de obras, el plazo contractual corresponderá al previsto para su culminación. (...)", así como: "Toda obra contará de modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor (...)"; y "La Entidad controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato"; respectivamente. Por ello, podemos deducir que no habría justificación alguna para no considerar la contratación del supervisor en un solo proceso de selección pues se contravendría lo señalado en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La supervisión de la obra "Sistema de irrigación Pangoa" ha sido contratada bajo una modalidad diferente a lo normado por la Ley de Contrataciones del Estado vigente. El Proyecto Especial Pichis Palcazu, en adelante "Entidad", se encuentra ejecutando la obra ¿Sistema de irrigación Pangoa¿ (SNIP 2144), cuyo presupuesto total asciende a S/.60 522 008,33, y que en cuyo expediente técnico se habría destinado un presupuesto para supervisión por S/.753 493,15 nuevos soles, lo que conllevaría a que la contratación de la supervisión debería ser llevada mediante un concurso público; no obstante, dicha Entidad llevó a cabo una ADS 007-2014 y una AMC 2-2015-CEPMINAGRI-PEPP para la contratación de la consultoría de supervisión, para los periodos 2014 y 2015, respectivamente. Al respecto, dicho hecho contravendría lo señalado en los artículos 150°, 190°, 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que señalan: "1. Las bases pueden establecer que el plazo del contrato sea por más de un ejercicio presupuestal, hasta un máximo de tres (3), salvo que por leyes especiales o por la naturaleza de la prestación se requieran plazos mayores, siempre y cuando se adopten las previsiones presupuestarias necesarias para garantizar el pago de las obligaciones. 2. En el caso de la ejecución y consultoría de obras, el plazo contractual corresponderá al previsto para su culminación. (...)", así como: "Toda obra contará de modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor (...)"; y "La Entidad controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato"; respectivamente. Por ello, podemos deducir que no habría justificación alguna para no considerar la contratación del supervisor en un solo proceso de selección pues se contravendría lo señalado en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. |
03201501816-27737-12545.0-2.0 | El postor ganador de la supervisión no tiene experiencia laboral registrada en el SEACE por lo que no cumple con los Requisitos Técnicos Mínimos. De la revisión a la información pública que se encuentra en el SEACE, el postor que obtuvo la buena pro de las ADS 7-2014-CEP-AG-PEPP y de la AMC 2-2015-CEP-AG-PEPP, es el Ing. Santos Hernán Gómez Chávez con RUC 10165111732, quien de acuerdo a la revisión del SEACE, no registra experiencia laboral; sin embargo, es de precisar que el artículo 39° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado considera como contenido mínimo de las bases lo siguiente: "Las Bases deberán indicar las condiciones especiales, criterios y factores a considerar en la calificación (...) con el fin de determinar (...) su experiencia en la actividad y en la ejecución de prestaciones similares (...)"; ante ello, se advierte que dicho reglamento no señala que la acreditación de la experiencia tenga que realizarse únicamente por el SEACE, pues independientemente de la experiencia en el sector público o privado, el reglamento considera la experiencia en la actividad. No obstante lo señalado anteriormente, se efectuó la revisión a la documentación del proceso de selección, advirtiéndose que dicho profesional acredito su experiencia mediante constancias de pago de remuneraciones por encargo de funciones (Trabajos como residente e inspector), labores en el sector público que no figura en el SEACE, mediante los cuales acreditó experiencia mayor a los tres (3) años de acuerdo a los Requerimientos Técnicos Mínimos, capítulo III de las bases. Por lo expuesto, no se advierte la inobservancia de la normativa. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: El postor ganador de la supervisión no tiene experiencia laboral registrada en el SEACE por lo que no cumple con los Requisitos Técnicos Mínimos. De la revisión a la información pública que se encuentra en el SEACE, el postor que obtuvo la buena pro de las ADS 7-2014-CEP-AG-PEPP y de la AMC 2-2015-CEP-AG-PEPP, es el Ing. Santos Hernán Gómez Chávez con RUC 10165111732, quien de acuerdo a la revisión del SEACE, no registra experiencia laboral; sin embargo, es de precisar que el artículo 39° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado considera como contenido mínimo de las bases lo siguiente: "Las Bases deberán indicar las condiciones especiales, criterios y factores a considerar en la calificación (...) con el fin de determinar (...) su experiencia en la actividad y en la ejecución de prestaciones similares (...)"; ante ello, se advierte que dicho reglamento no señala que la acreditación de la experiencia tenga que realizarse únicamente por el SEACE, pues independientemente de la experiencia en el sector público o privado, el reglamento considera la experiencia en la actividad. No obstante lo señalado anteriormente, se efectuó la revisión a la documentación del proceso de selección, advirtiéndose que dicho profesional acredito su experiencia mediante constancias de pago de remuneraciones por encargo de funciones (Trabajos como residente e inspector), labores en el sector público que no figura en el SEACE, mediante los cuales acreditó experiencia mayor a los tres (3) años de acuerdo a los Requerimientos Técnicos Mínimos, capítulo III de las bases. Por lo expuesto, no se advierte la inobservancia de la normativa. |
03201501816-27737-12546.0-3.0 | Se otorgó la buena pro a postor que se encontraba inscrito como proveedor de servicios en el Registro Nacional de Proveedores, cuando debió acreditar como Consultor de Obras. El Ing. Santos Hernán Gómez Chávez, ganador de la buena pro de los procesos de selección: Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2014-CEPMINAGRI-PEPP y de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 2-2015-CEP-MINAGRI-PEPP, ambos procesos para la contratación de un supervisor para la obra ¿Sistema de irrigación Pangoa¿, para los periodos 2014 y 2015, respectivamente, se presentó y ganó en dichos procesos de selección acreditándose como proveedor de servicios, a pesar que el servicio a brindarse era de supervisión de obras, el mismo que debe acreditar el registro como consultor de obras, de acuerdo a lo establecido en el Registro Nacional de Proveedores, hecho que fue verificado mediante la documentación remitida por el Proyecto Especial Pichis Palcazu, así como de la verificación en la página web del Registro Nacional de Proveedores, de cuyo resultado se confirmó que dicho profesional no contaba con el registro de consultor hasta el 19 de marzo de 2015, fecha posterior a los procesos de selección. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Se otorgó la buena pro a postor que se encontraba inscrito como proveedor de servicios en el Registro Nacional de Proveedores, cuando debió acreditar como Consultor de Obras. El Ing. Santos Hernán Gómez Chávez, ganador de la buena pro de los procesos de selección: Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2014-CEPMINAGRI-PEPP y de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 2-2015-CEP-MINAGRI-PEPP, ambos procesos para la contratación de un supervisor para la obra ¿Sistema de irrigación Pangoa¿, para los periodos 2014 y 2015, respectivamente, se presentó y ganó en dichos procesos de selección acreditándose como proveedor de servicios, a pesar que el servicio a brindarse era de supervisión de obras, el mismo que debe acreditar el registro como consultor de obras, de acuerdo a lo establecido en el Registro Nacional de Proveedores, hecho que fue verificado mediante la documentación remitida por el Proyecto Especial Pichis Palcazu, así como de la verificación en la página web del Registro Nacional de Proveedores, de cuyo resultado se confirmó que dicho profesional no contaba con el registro de consultor hasta el 19 de marzo de 2015, fecha posterior a los procesos de selección. |
03201501816-27737-12548.0-4.0 | La adquisición de tuberías tipo HDPE por S/.11 899 841,00 del Sistema de Irrigación Pangoa, es diferente al expediente técnico aprobado por el Ministerio de Agricultura. El Proyecto Especial Pichis Palcazu se encuentra ejecutando, desde el 2012, la obra denominada "Sistema de Irrigación Pangoa", de cuya ejecución se advierte un adicional y deductivo de obra, la cual fue justificada técnicamente por el Ing. Santos Hernán Gómez Chávez, supervisor de dicha obra, quien mediante los informes n.os 014 y 015-2014-MINAGRI-PEPP/S.O-SIP ambos del 30 de junio de 2014, donde en este último señalaba lo siguiente: "(...) respondiendo al criterio técnico que la tubería HDPE se va encontrar enterrada, razón por la cual debe cambiarse a PVC, ya que uno de los principales beneficios de la tubería HDPE es que puede estar expuesta al sol y si dicha tubería se va enterrar, estaría quitándose su principal beneficio, además la tubería PVC es más económica que la tubería HDPE." (...) CONCLUSIONES: (...) 3. La ejecución del presente Presupuesto Deductivo N° 01, es de suma importancia para logar las metas de la obra, por lo cual la Supervisión considera procedente su ejecución, cuya incidencia acumulada respecto al presupuesto contractual, incluyendo los presupuestos del Adicional y Deductivo alcanza el - 11.38%, según el siguiente detalle : * ADICIONAL DE OBRA N° 01: S/ 13,911,172.31 = 40.36% * DEDUCTIVO DE OBRA N° 01: S/ 17,832,067.54 = -51.74% TOTAL : -11.38% Asimismo, se advierte que el mencionado adicional y deductivo fue aprobado mediante Resolución Directoral n.° 121-2014-MINAGRI-PEPP-CD/DE por el Ing. Efraín Cáceres Palomino, director Ejecutivo de la Entidad. Por otro lado, es de precisar que la ejecución de la obra es por Administración Directa, como se advierte en la página web del SOSEM, por ello la normativa aplicable en la ejecución de la obra sería la Resolución de Contraloría n.° 195-88-CG "Ejecución de las obras públicas por administración directa", que de cuya revisión no se advierte que las modificaciones efectuadas al expediente técnico tengan que ser nuevamente aprobadas por una instancia superior a la Entidad. Asimismo, dicho adicional fue puesta de conocimiento del OPI del MINAGRI, quienes no precisaron alguna observación al registro del adicional y deductivo, como se observa el oficio n.° 2797-2015-MINAGRI-OGPP/OPI de 30 de diciembre de 2015 emitido por el señor William Cuba Arana, director general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego, pues indicó lo siguiente: ¿(¿) esta Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) a través de la Oficina de Programación e Inversiones (OPI), ha procedido al registro del referido formato en el banco de proyectos del SNIP, tal como se indica en el Formato SNIP 16 que se adjunta.¿ | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La adquisición de tuberías tipo HDPE por S/.11 899 841,00 del Sistema de Irrigación Pangoa, es diferente al expediente técnico aprobado por el Ministerio de Agricultura. El Proyecto Especial Pichis Palcazu se encuentra ejecutando, desde el 2012, la obra denominada "Sistema de Irrigación Pangoa", de cuya ejecución se advierte un adicional y deductivo de obra, la cual fue justificada técnicamente por el Ing. Santos Hernán Gómez Chávez, supervisor de dicha obra, quien mediante los informes n.os 014 y 015-2014-MINAGRI-PEPP/S.O-SIP ambos del 30 de junio de 2014, donde en este último señalaba lo siguiente: "(...) respondiendo al criterio técnico que la tubería HDPE se va encontrar enterrada, razón por la cual debe cambiarse a PVC, ya que uno de los principales beneficios de la tubería HDPE es que puede estar expuesta al sol y si dicha tubería se va enterrar, estaría quitándose su principal beneficio, además la tubería PVC es más económica que la tubería HDPE." (...) CONCLUSIONES: (...) 3. La ejecución del presente Presupuesto Deductivo N° 01, es de suma importancia para logar las metas de la obra, por lo cual la Supervisión considera procedente su ejecución, cuya incidencia acumulada respecto al presupuesto contractual, incluyendo los presupuestos del Adicional y Deductivo alcanza el - 11.38%, según el siguiente detalle : * ADICIONAL DE OBRA N° 01: S/ 13,911,172.31 = 40.36% * DEDUCTIVO DE OBRA N° 01: S/ 17,832,067.54 = -51.74% TOTAL : -11.38% Asimismo, se advierte que el mencionado adicional y deductivo fue aprobado mediante Resolución Directoral n.° 121-2014-MINAGRI-PEPP-CD/DE por el Ing. Efraín Cáceres Palomino, director Ejecutivo de la Entidad. Por otro lado, es de precisar que la ejecución de la obra es por Administración Directa, como se advierte en la página web del SOSEM, por ello la normativa aplicable en la ejecución de la obra sería la Resolución de Contraloría n.° 195-88-CG "Ejecución de las obras públicas por administración directa", que de cuya revisión no se advierte que las modificaciones efectuadas al expediente técnico tengan que ser nuevamente aprobadas por una instancia superior a la Entidad. Asimismo, dicho adicional fue puesta de conocimiento del OPI del MINAGRI, quienes no precisaron alguna observación al registro del adicional y deductivo, como se observa el oficio n.° 2797-2015-MINAGRI-OGPP/OPI de 30 de diciembre de 2015 emitido por el señor William Cuba Arana, director general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego, pues indicó lo siguiente: ¿(¿) esta Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) a través de la Oficina de Programación e Inversiones (OPI), ha procedido al registro del referido formato en el banco de proyectos del SNIP, tal como se indica en el Formato SNIP 16 que se adjunta.¿ |
03201501816-27737-12549.0-5.0 | Se han realizado seis (6) adicionales y cinco (5) deductivos de la obra sin la aprobación del consultor, los mismos que no fueron informados a la OPI del MINAGRI. De la revisión a la documentación remitida por la entidad se advierte lo siguiente: Mediante oficios nos 637 y 638-2015-MINAGRI-PEPP-CD/DE ambos de 4 de setiembre de 2015, el Ing. Efraín Cáceres Palomino, director ejecutivo del Proyecto Especial Pichis Palcazu comunicó al señor William Cuba Arana, director general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego, lo siguiente: "(...)se realice el registro sin evaluación de los Adicionales y Deductivos N° 01,02,03 y 04 del "Sistema de Irrigación de Pangoa" habiéndose elaborado el Formato F-25 que se adjunta, por lo que se remite en su conjunto los antecedentes para su respectivo sustento(...)"; así como, "(...) se realice el registro de los Adicionales y Deductivos N°05 y Adicional N°06 en la fase de Inversión del PIP de la Obra "Sistema de Irrigación Pangoa", por lo que se remite en su conjunto los antecedentes para su respectivo sustento". Asimismo, dicho registro de variación volvió a ser solicitado mediante oficio n.° 638-2015-MINAGRI-PEPP-CD/DE de 20 de noviembre de 2015 Al respecto, dicho registro fue atendido y comunicado al Proyecto Especial Pichis Palcazu, mediante oficio n.° 2797-2015-MINAGRI-OGPP/OPI de 30 de diciembre de 2015 emitido por el señor William Cuba Arana, director general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego al Ing. Efraín Cáceres Palomino, director ejecutivo del Proyecto Especial Pichis Palcazu, indicando lo siguiente: "(...) esta Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) a través de la Oficina de Programación e Inversiones (OPI), ha procedido al registro del referido formato en el banco de proyectos del SNIP, tal como se indica en el Formato SNIP 16 que se adjunta." Por lo expuesto, se advierte que el Proyecto Especial Pichis Palcazu cumplió con comunicar los adicionales y deductivos al OPI del Ministerio de Agricultura, los cuales no fueron observados en función a la viabilidad, por lo cual el presente hecho es desvirtuado. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Se han realizado seis (6) adicionales y cinco (5) deductivos de la obra sin la aprobación del consultor, los mismos que no fueron informados a la OPI del MINAGRI. De la revisión a la documentación remitida por la entidad se advierte lo siguiente: Mediante oficios nos 637 y 638-2015-MINAGRI-PEPP-CD/DE ambos de 4 de setiembre de 2015, el Ing. Efraín Cáceres Palomino, director ejecutivo del Proyecto Especial Pichis Palcazu comunicó al señor William Cuba Arana, director general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego, lo siguiente: "(...)se realice el registro sin evaluación de los Adicionales y Deductivos N° 01,02,03 y 04 del "Sistema de Irrigación de Pangoa" habiéndose elaborado el Formato F-25 que se adjunta, por lo que se remite en su conjunto los antecedentes para su respectivo sustento(...)"; así como, "(...) se realice el registro de los Adicionales y Deductivos N°05 y Adicional N°06 en la fase de Inversión del PIP de la Obra "Sistema de Irrigación Pangoa", por lo que se remite en su conjunto los antecedentes para su respectivo sustento". Asimismo, dicho registro de variación volvió a ser solicitado mediante oficio n.° 638-2015-MINAGRI-PEPP-CD/DE de 20 de noviembre de 2015 Al respecto, dicho registro fue atendido y comunicado al Proyecto Especial Pichis Palcazu, mediante oficio n.° 2797-2015-MINAGRI-OGPP/OPI de 30 de diciembre de 2015 emitido por el señor William Cuba Arana, director general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego al Ing. Efraín Cáceres Palomino, director ejecutivo del Proyecto Especial Pichis Palcazu, indicando lo siguiente: "(...) esta Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) a través de la Oficina de Programación e Inversiones (OPI), ha procedido al registro del referido formato en el banco de proyectos del SNIP, tal como se indica en el Formato SNIP 16 que se adjunta." Por lo expuesto, se advierte que el Proyecto Especial Pichis Palcazu cumplió con comunicar los adicionales y deductivos al OPI del Ministerio de Agricultura, los cuales no fueron observados en función a la viabilidad, por lo cual el presente hecho es desvirtuado. |
03201501836-39909-13577.0-1.0 | Partidas ejecutadas sin considerar especificaciones técnicas del expediente técnico en la obra: ¿Mejoramiento e implementación de la IE n.° 31040 de la Comunidad de Ahuaycha Casay, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, Huancavelica¿, habrían generado perjuicio económico a la Entidad El ejecutor de la obra ¿Mejoramiento e implementación de la IE n.° 31040 de la Comunidad de Ahuaycha Casay, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, Huancavelica¿, empresa Constructora y Consultora Tosbarq SAC, no habría cumplido con ejecutar las partidas de cobertura de techo conforme la hoja de presupuesto que considera Cobertura de techo con plancha de teja andina, acompañado por los costos unitarios incluido accesorios, hoja de metrados y especificaciones técnicas, siendo que esta partida fue ejecutada con calamina galvanizada, sin autorización de la supervisión de Obra. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Partidas ejecutadas sin considerar especificaciones técnicas del expediente técnico en la obra: ¿Mejoramiento e implementación de la IE n.° 31040 de la Comunidad de Ahuaycha Casay, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, Huancavelica¿, habrían generado perjuicio económico a la Entidad El ejecutor de la obra ¿Mejoramiento e implementación de la IE n.° 31040 de la Comunidad de Ahuaycha Casay, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, Huancavelica¿, empresa Constructora y Consultora Tosbarq SAC, no habría cumplido con ejecutar las partidas de cobertura de techo conforme la hoja de presupuesto que considera Cobertura de techo con plancha de teja andina, acompañado por los costos unitarios incluido accesorios, hoja de metrados y especificaciones técnicas, siendo que esta partida fue ejecutada con calamina galvanizada, sin autorización de la supervisión de Obra. |
03201501836-39909-13578.0-2.0 | Inaplicación de penalidades al ejecutor de la obra: ¿Mejoramiento e implementación de la IE n.° 31040 de la Comunidad de Ahuaycha Casay, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, Huancavelica¿, habría generado perjuicio económico a la Entidad. La Entidad no habría aplicado la penalidad por mora al ejecutor de obra empresa TOSBARQ SAC, dado que de la verificación al cuaderno de obra se advierte que la obra ¿Mejoramiento e implementación de la IE n.° 31040 de la Comunidad de Ahuaycha Casay, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, Huancavelica¿, fue paralizada el 4 de setiembre de 2014, por presentarse discrepancias de la partida de cobertura de techo señalada en los planos con relación a las especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico del expediente técnico. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Inaplicación de penalidades al ejecutor de la obra: ¿Mejoramiento e implementación de la IE n.° 31040 de la Comunidad de Ahuaycha Casay, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, Huancavelica¿, habría generado perjuicio económico a la Entidad. La Entidad no habría aplicado la penalidad por mora al ejecutor de obra empresa TOSBARQ SAC, dado que de la verificación al cuaderno de obra se advierte que la obra ¿Mejoramiento e implementación de la IE n.° 31040 de la Comunidad de Ahuaycha Casay, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja, Huancavelica¿, fue paralizada el 4 de setiembre de 2014, por presentarse discrepancias de la partida de cobertura de techo señalada en los planos con relación a las especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico del expediente técnico. |
03201501865-27790-12488.0-1.0 | DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL RESERVORIO PARA RIEGO EN EL ANEXO DE QUILLAYO DEL DISTRITO DE CHAMBARA - CONCEPCION - JUNIN". MEDIANTE DENUNCIA, SE INDICÓ DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL RESERVORIO PARA RIEGO EN EL ANEXO DE QUILLAYO DEL DISTRITO DE CHAMBARA - CONCEPCION - JUNIN"; LO CUAL QUEDO EVIDENCIADO, CON LAS FOTOGRAFIAS ADJNTAS A LA DENUNCIA MEDIANTE EL CUAL SE MUESTRAN FISURAS EN LOS MUROS DEL RESERVORIO. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL RESERVORIO PARA RIEGO EN EL ANEXO DE QUILLAYO DEL DISTRITO DE CHAMBARA - CONCEPCION - JUNIN". MEDIANTE DENUNCIA, SE INDICÓ DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL RESERVORIO PARA RIEGO EN EL ANEXO DE QUILLAYO DEL DISTRITO DE CHAMBARA - CONCEPCION - JUNIN"; LO CUAL QUEDO EVIDENCIADO, CON LAS FOTOGRAFIAS ADJNTAS A LA DENUNCIA MEDIANTE EL CUAL SE MUESTRAN FISURAS EN LOS MUROS DEL RESERVORIO. |
03201501877-27633-26376.0-2.0 | Presunta irregularidad en el proceso de selección ADS 005-2015-CEP/MDRN convocado para la contratación de un supervisor para la obra "Construcción del cerco perimétrico del palacio municipal del Distrito de Río Negro, Satipo, Junín" , se otorgó la buena pro a un postor que no cumple con la experiencia exigida en los términos de referencia en contravención a la Ley de Contrataciones del Estado. En el proceso de selección ADS 005-2015-CEP/MDRN convocado para la contratación de un supervisor para la obra: Construcción del cerco perimétrico del palacio municipal del Distrito de Río Negro, Satipo, Junín , se otorgó la buena pro a un postor que no cumple con la experiencia exigida en los términos de referencia. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta irregularidad en el proceso de selección ADS 005-2015-CEP/MDRN convocado para la contratación de un supervisor para la obra "Construcción del cerco perimétrico del palacio municipal del Distrito de Río Negro, Satipo, Junín" , se otorgó la buena pro a un postor que no cumple con la experiencia exigida en los términos de referencia en contravención a la Ley de Contrataciones del Estado. En el proceso de selección ADS 005-2015-CEP/MDRN convocado para la contratación de un supervisor para la obra: Construcción del cerco perimétrico del palacio municipal del Distrito de Río Negro, Satipo, Junín , se otorgó la buena pro a un postor que no cumple con la experiencia exigida en los términos de referencia. |
03201501877-27633-9348.0-1.0 | Presunta irregularidad en la AMC-CLASICO-11-2015-MDRN-1 ejecución de la obra "Construcción del cerco perimétrico del palacio municipal del distrito de Rio Negro, Satipo, Junín" por el retraso en el otorgamiento de la buena pro favoreciendo al postor que quedó en segundo lugar, en contravención a la Ley de Contrataciones del Estado. Mediante denuncia vía web N° WW.2015.04072312 del Sr. Emilio Benito Medina identificado con DNI n.°21008156, hace de conocimiento sobre presuntas irregularidades en el procedimiento de selección AMC-CLASICO-11-2015-MDRN-1, por la postergación de la etapa de presentación de propuestas lo cual permitió el retraso en el otorgamiento de la buena pro, favoreciendo a la empresa que quedó en segundo lugar. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta irregularidad en la AMC-CLASICO-11-2015-MDRN-1 ejecución de la obra "Construcción del cerco perimétrico del palacio municipal del distrito de Rio Negro, Satipo, Junín" por el retraso en el otorgamiento de la buena pro favoreciendo al postor que quedó en segundo lugar, en contravención a la Ley de Contrataciones del Estado. Mediante denuncia vía web N° WW.2015.04072312 del Sr. Emilio Benito Medina identificado con DNI n.°21008156, hace de conocimiento sobre presuntas irregularidades en el procedimiento de selección AMC-CLASICO-11-2015-MDRN-1, por la postergación de la etapa de presentación de propuestas lo cual permitió el retraso en el otorgamiento de la buena pro, favoreciendo a la empresa que quedó en segundo lugar. |
03201501917-30061-10422.0-1.0 | Presuntos actos irregulares en entrega de expediente técnico a pesar de haber efectuado el pago por concepto de reproducción, en proceso de Licitación Pública N° 1-2015-CE-MDM-1 convocada por la Municipalidad Distrital de Masma. Con oficio N° D-679-2015/DSU-PAA de 03 de julio de 2015 la directora de supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, remite el oficio N° D-677-201/DSU-PAA conteniendo el informe D-225-2015/DSU/SAD que fuera remitido al titular de la entidad, respecto a la denuncia presentada por la empresa Canvar Constructora e Inmobiliaria E.I.R.L., la cual gira en torno a presuntas irregularidades en la entrega del expediente técnico a pesar de haber efectuado el pago por concepto de reproducción. Habiendo sucedido los hechos como a continuación indica: - Mediante los siguientes documentos:T.DN° 2015-07069925-HUANCAYO de fecha 15.06.2015 y T.D.N° 2015-07157080-HUANCAYO de fecha 19.06.2015; la empresa Canvar Constructora e Inmobiliaria EIRL denuncia irregularidad en el proceso por el siguiente motivo: que cumpliendo el cronograma establecido en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, se apersonó a registrarse como participante, comprar las bases y efectuar el pago correspondiente, a lo que el encargado de la venta de las bases sólo procedió a registrarla, negándose a entregarle el expediente técnico de la obra en dicha fecha, pues le habría fijado fecha de entrega para el 19.06.2015, es decir después de 4 días. - Además refiere que de acuerdo al cronograma del proceso de selección la etapa de formulación de observaciones era del 12.06.2015 al 18.06.2015 por lo que el referido denunciante estaría imposibilitado de presentar su pliego de observaciones el 19.06.2015. - Asimismo adjunta cargo de recepción del registro de participantes con fecha 15.06.2015, recibo de ingreso N° 003941 emitido por la municipalidad distrital de Masma con fecha 15.06.2015 a nombre del denunciante con sello y firma de tesorería con la siguiente anotación ¿Entrega de expediente técnico 19.06.2015¿. También adjunta Carta 143-2015/C.C.I/IERL recibida por la entidad con fecha 18.06.2015 a través del cual el denunciante solicita la entrega del expediente técnico de la obra en físico al haber cumplido con efectuar el pago correspondiente. - Por lo que de lo expuesto se desprende que la empresa Canvar Constructora e Inmobiliaria EIRL se habría registrado como participante del proceso de selección mencionado con fecha 15.06.2015, pagando el derecho a las base pero habría incumplimiento por parte del Comité Especial y la entidad de entregarle el expediente técnico la que se le habría entregado con fecha 19.06.2015 después de haber sido requerido con documento del denunciante le 18.06.2015. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos actos irregulares en entrega de expediente técnico a pesar de haber efectuado el pago por concepto de reproducción, en proceso de Licitación Pública N° 1-2015-CE-MDM-1 convocada por la Municipalidad Distrital de Masma. Con oficio N° D-679-2015/DSU-PAA de 03 de julio de 2015 la directora de supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, remite el oficio N° D-677-201/DSU-PAA conteniendo el informe D-225-2015/DSU/SAD que fuera remitido al titular de la entidad, respecto a la denuncia presentada por la empresa Canvar Constructora e Inmobiliaria E.I.R.L., la cual gira en torno a presuntas irregularidades en la entrega del expediente técnico a pesar de haber efectuado el pago por concepto de reproducción. Habiendo sucedido los hechos como a continuación indica: - Mediante los siguientes documentos:T.DN° 2015-07069925-HUANCAYO de fecha 15.06.2015 y T.D.N° 2015-07157080-HUANCAYO de fecha 19.06.2015; la empresa Canvar Constructora e Inmobiliaria EIRL denuncia irregularidad en el proceso por el siguiente motivo: que cumpliendo el cronograma establecido en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, se apersonó a registrarse como participante, comprar las bases y efectuar el pago correspondiente, a lo que el encargado de la venta de las bases sólo procedió a registrarla, negándose a entregarle el expediente técnico de la obra en dicha fecha, pues le habría fijado fecha de entrega para el 19.06.2015, es decir después de 4 días. - Además refiere que de acuerdo al cronograma del proceso de selección la etapa de formulación de observaciones era del 12.06.2015 al 18.06.2015 por lo que el referido denunciante estaría imposibilitado de presentar su pliego de observaciones el 19.06.2015. - Asimismo adjunta cargo de recepción del registro de participantes con fecha 15.06.2015, recibo de ingreso N° 003941 emitido por la municipalidad distrital de Masma con fecha 15.06.2015 a nombre del denunciante con sello y firma de tesorería con la siguiente anotación ¿Entrega de expediente técnico 19.06.2015¿. También adjunta Carta 143-2015/C.C.I/IERL recibida por la entidad con fecha 18.06.2015 a través del cual el denunciante solicita la entrega del expediente técnico de la obra en físico al haber cumplido con efectuar el pago correspondiente. - Por lo que de lo expuesto se desprende que la empresa Canvar Constructora e Inmobiliaria EIRL se habría registrado como participante del proceso de selección mencionado con fecha 15.06.2015, pagando el derecho a las base pero habría incumplimiento por parte del Comité Especial y la entidad de entregarle el expediente técnico la que se le habría entregado con fecha 19.06.2015 después de haber sido requerido con documento del denunciante le 18.06.2015. |
03201501967-28201-9551.0-1.0 | Presunta vulneración del derecho de petición. Refiere que con expediente n.° 125022 de 9 de julio de 2014 solicitó el trámite de habilitación urbana de oficio por encontrarse el predio en zona urbana consolidada y habiendo reiterado su aprobación por silencio administrativo le dieron respuesta de improcedencia y ante la queja formulada no le dieron respuesta a la fecha. De igual modo en un proceso de prescripción adquisitiva exediente 13342 de 2 de julio de 2014, se solicitó la nulidad de prescripción adquisitiva y hasta la fecha la Municipalidad no emite la resolución. Finalmente ante la falta de atención presentó Recurso de Que el 18 de noviembre de 2014, solicitando la emisión de resoluciones, las misma que no son atendidas hasta la fecha. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta vulneración del derecho de petición. Refiere que con expediente n.° 125022 de 9 de julio de 2014 solicitó el trámite de habilitación urbana de oficio por encontrarse el predio en zona urbana consolidada y habiendo reiterado su aprobación por silencio administrativo le dieron respuesta de improcedencia y ante la queja formulada no le dieron respuesta a la fecha. De igual modo en un proceso de prescripción adquisitiva exediente 13342 de 2 de julio de 2014, se solicitó la nulidad de prescripción adquisitiva y hasta la fecha la Municipalidad no emite la resolución. Finalmente ante la falta de atención presentó Recurso de Que el 18 de noviembre de 2014, solicitando la emisión de resoluciones, las misma que no son atendidas hasta la fecha. |
03201502038-28597-9683.0-1.0 | Presunta Boleta de Venta falsa por consumo El recurrente denuncia que funcionarios del Banco de la Nación de la agencia de la ciudad de Tarma, salen de comisión a los distritos de esta ciudad y en las boletas sólo consignan por consumo, no detallan lo consumido porque ponen montos que no corresponden a la realidad, tal es el ejemplo de la Boleta de Venta de RUC 10211218610 serie 001 número 13148 de 260 de mayo de 2015 es falsa. Finaliza indicando que el administrador y trabajadores del mencionado banco frecuentemente salen de comisiones a los distritos y para sustentar sus gastos compran boletas por montos altos, viáticos inflados. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta Boleta de Venta falsa por consumo El recurrente denuncia que funcionarios del Banco de la Nación de la agencia de la ciudad de Tarma, salen de comisión a los distritos de esta ciudad y en las boletas sólo consignan por consumo, no detallan lo consumido porque ponen montos que no corresponden a la realidad, tal es el ejemplo de la Boleta de Venta de RUC 10211218610 serie 001 número 13148 de 260 de mayo de 2015 es falsa. Finaliza indicando que el administrador y trabajadores del mencionado banco frecuentemente salen de comisiones a los distritos y para sustentar sus gastos compran boletas por montos altos, viáticos inflados. |
03201502056-30026-10616.0-1.0 | Se habría afectado a la Empresa Agency Travel & Service Perú Profundo SAC por presunta actuación negligente del personal de la Dirección Regional de Transporte y Comunicación Junín (DRTC Junín), vulnerando su derecho a subsanar de manera oportuna las sanciones impuestas. Se denuncia que, con fecha 03 de julio de 2015, los fiscalizadores de la DRCT levantan el Acta de Control N° 0000021, con el código C.4.a al vehículo de placa W1P-229 de la Empresa Agency Travel & Service Perú Profundo SAC; por realizar el servicio de transporte de personas, distinta para la cual fue autorizada, procediendo al internamiento preventivo del vehículo. Asimismo, indica que son fecha 03 de julio de 2015, presentó ante la DRTC Junín una solicitud de levantamiento del internamiento preventivo del vehículo de placa W1P-229, de acuerdo a lo que indica el denunciante, no fue atendido hasta el 21 de julio de 2015. Sin embargo, manifiesta que internaron a otro vehículo de placa D0O-620 de acuerdo al acta de control N° 0000018 y al presentar, el mismo día, la solicitud de levantamiento de internamiento de vehículo, si le otorgan del Oficio N° 001475-2015-GRJ-DRTC/DR el día 13 de julio de 2015. Por último, indica que el día 15 de julio de 2015 la DRTC Junín impone procedimiento sancionador en contra de la Empresa Agency Travel & Service Perú Profundo SAC mediante la Resolución Sub Directoral Regional 975-2015-GRJ-DRTC/SDCTAA, como medida preventiva del acta de control 0000021, suspendiendo sus labores por tiempo indeterminado, por lo que el 20 de julio de 2015 se apersonó a la oficina del área de fiscalización en la DRTC Junín y la secretaría le indicó que tenía que traer la resolución impuesta para que pueda redactar el oficio correspondiente, a pesar que dicha resolución obra en sus archivos de la secretaria. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Se habría afectado a la Empresa Agency Travel & Service Perú Profundo SAC por presunta actuación negligente del personal de la Dirección Regional de Transporte y Comunicación Junín (DRTC Junín), vulnerando su derecho a subsanar de manera oportuna las sanciones impuestas. Se denuncia que, con fecha 03 de julio de 2015, los fiscalizadores de la DRCT levantan el Acta de Control N° 0000021, con el código C.4.a al vehículo de placa W1P-229 de la Empresa Agency Travel & Service Perú Profundo SAC; por realizar el servicio de transporte de personas, distinta para la cual fue autorizada, procediendo al internamiento preventivo del vehículo. Asimismo, indica que son fecha 03 de julio de 2015, presentó ante la DRTC Junín una solicitud de levantamiento del internamiento preventivo del vehículo de placa W1P-229, de acuerdo a lo que indica el denunciante, no fue atendido hasta el 21 de julio de 2015. Sin embargo, manifiesta que internaron a otro vehículo de placa D0O-620 de acuerdo al acta de control N° 0000018 y al presentar, el mismo día, la solicitud de levantamiento de internamiento de vehículo, si le otorgan del Oficio N° 001475-2015-GRJ-DRTC/DR el día 13 de julio de 2015. Por último, indica que el día 15 de julio de 2015 la DRTC Junín impone procedimiento sancionador en contra de la Empresa Agency Travel & Service Perú Profundo SAC mediante la Resolución Sub Directoral Regional 975-2015-GRJ-DRTC/SDCTAA, como medida preventiva del acta de control 0000021, suspendiendo sus labores por tiempo indeterminado, por lo que el 20 de julio de 2015 se apersonó a la oficina del área de fiscalización en la DRTC Junín y la secretaría le indicó que tenía que traer la resolución impuesta para que pueda redactar el oficio correspondiente, a pesar que dicha resolución obra en sus archivos de la secretaria. |
03201502056-30026-10617.0-2.0 | Presunto incumplimiento de funciones de los Inspectores de Fiscalización de la Dirección Regional de Transporte y Comunicación Junín, en la aplicación de sanciones a las empresas de transportes. Se denuncia que, los inspectores de fiscalización sancionan a algunas empresas y a otras no, como es el caso de la empresa Koki´s Tours SAC a quien le impusieron el Acta de Control N° 0000023 con la modalidad de auto colectivo, sin considerar que estaba en las mismas condiciones, mismo lugar de salida y misma modalidad, que otros tres vehículos de las empresas Agency Travel & Service Perú Profundo SAC, Empresa de Transportes Turismo Marse Express EIRL y la Empresa Virgen de la Paz a quienes le impusieron la sanción con el código C4.a (Actas de Control N°s 0000021, 0000018 y 000024, respectivamente) siendo que el vehículo de placa W2I-447, está autorizado para prestar servicio de transporte y no el de auto colectivo. Hechos que denotan presunto favoritismo por parte de los inspectores de fiscalización. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento de funciones de los Inspectores de Fiscalización de la Dirección Regional de Transporte y Comunicación Junín, en la aplicación de sanciones a las empresas de transportes. Se denuncia que, los inspectores de fiscalización sancionan a algunas empresas y a otras no, como es el caso de la empresa Koki´s Tours SAC a quien le impusieron el Acta de Control N° 0000023 con la modalidad de auto colectivo, sin considerar que estaba en las mismas condiciones, mismo lugar de salida y misma modalidad, que otros tres vehículos de las empresas Agency Travel & Service Perú Profundo SAC, Empresa de Transportes Turismo Marse Express EIRL y la Empresa Virgen de la Paz a quienes le impusieron la sanción con el código C4.a (Actas de Control N°s 0000021, 0000018 y 000024, respectivamente) siendo que el vehículo de placa W2I-447, está autorizado para prestar servicio de transporte y no el de auto colectivo. Hechos que denotan presunto favoritismo por parte de los inspectores de fiscalización. |
03201502082-28750-9745.0-1.0 | Presunta obra inconclusa por inejecución de convenio de ejecución de proyecto n° 12-006-AC-63 afecta la prestación del servicio a la población. La obra ¿Instalación del Sistema de Agua Potable de la Red de Conducción de la Comunidad ecológica de la Comunidad de Santa Rosa, distrito de Huamancaca Chico, Chupaca, Junín.¿ ejecutada en convenio con ¿Trabaja Perú¿ según Convenio de ejecución de proyecto n° 12-006-AC-63, fue resuelta con carta de Resolución de Convenio n.° 004-2015-TP/DE/UZ-Junín de 19 de mayo de 2015 y no obstante sus múltiples ampliaciones hasta la fecha no se culmina la obra, además de no realizarse pagos a los trabajadores y ausencia del supervisor. Adjunta copia de la carta de resolución del contrato que señala que se habrían incumplido las obligaciones asumidas como organismo ejecutor. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta obra inconclusa por inejecución de convenio de ejecución de proyecto n° 12-006-AC-63 afecta la prestación del servicio a la población. La obra ¿Instalación del Sistema de Agua Potable de la Red de Conducción de la Comunidad ecológica de la Comunidad de Santa Rosa, distrito de Huamancaca Chico, Chupaca, Junín.¿ ejecutada en convenio con ¿Trabaja Perú¿ según Convenio de ejecución de proyecto n° 12-006-AC-63, fue resuelta con carta de Resolución de Convenio n.° 004-2015-TP/DE/UZ-Junín de 19 de mayo de 2015 y no obstante sus múltiples ampliaciones hasta la fecha no se culmina la obra, además de no realizarse pagos a los trabajadores y ausencia del supervisor. Adjunta copia de la carta de resolución del contrato que señala que se habrían incumplido las obligaciones asumidas como organismo ejecutor. |
03201502082-28750-9748.0-2.0 | Presunta ejecución de gastos a través de contrato irregulares por haberse realizado sin ejecución de proceso de selección. Con resolución de alcaldía n.° 50-2015-A-MDHCH de 10 de abril de 2015 se aprobó el expediente técnico del Proyecto del Mantenimiento de Vías del distrito de Huamancaca Chico por la suma de S/.47 871.25 cuya ejecución de gastos se habría realizado sin requerimiento alguno y sin contrato. La gerencia de obras ha informado que se invirtió alrededor de S/.34 000,00 sin embargo a la fecha existe en el municipio la orden de pedido de pago por el trabajo de maquinarías en el tramo Jr Manco Capac, Av. Centenario camino a Chongos Bajo, Pje San Martín y Pje. Retamas. adjunta copia de partes de máquina, siendo la ilicitud del alcalde y funcionarios regularizar el pago. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta ejecución de gastos a través de contrato irregulares por haberse realizado sin ejecución de proceso de selección. Con resolución de alcaldía n.° 50-2015-A-MDHCH de 10 de abril de 2015 se aprobó el expediente técnico del Proyecto del Mantenimiento de Vías del distrito de Huamancaca Chico por la suma de S/.47 871.25 cuya ejecución de gastos se habría realizado sin requerimiento alguno y sin contrato. La gerencia de obras ha informado que se invirtió alrededor de S/.34 000,00 sin embargo a la fecha existe en el municipio la orden de pedido de pago por el trabajo de maquinarías en el tramo Jr Manco Capac, Av. Centenario camino a Chongos Bajo, Pje San Martín y Pje. Retamas. adjunta copia de partes de máquina, siendo la ilicitud del alcalde y funcionarios regularizar el pago. |
03201502082-28750-9750.0-3.0 | Presunto proceso de selección sin notificación a los integrantes de Comité de Selección En la entidad con Resolución de Alcaldía n.° 133-2015-A-MDCH, se conformó el comité especial para el proceso de selección Licitación Pública n.° 001-2015-CEA/MDHCH, para la elaboración de expediente y ejecución de la obra mejoramiento, ampliación del servicio de limpieza pública en el distrito de Huamancaca Chico, Chupaca, Junín¿ SNIP n° 262676, sin embargo la resolución de designación del comité especial no fue notificada a cada uno de sus miembros, por lo que adolece de nulidad, además de alterar el cronograma sin motivación, ni curso alguno. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto proceso de selección sin notificación a los integrantes de Comité de Selección En la entidad con Resolución de Alcaldía n.° 133-2015-A-MDCH, se conformó el comité especial para el proceso de selección Licitación Pública n.° 001-2015-CEA/MDHCH, para la elaboración de expediente y ejecución de la obra mejoramiento, ampliación del servicio de limpieza pública en el distrito de Huamancaca Chico, Chupaca, Junín¿ SNIP n° 262676, sin embargo la resolución de designación del comité especial no fue notificada a cada uno de sus miembros, por lo que adolece de nulidad, además de alterar el cronograma sin motivación, ni curso alguno. |
03201502082-28750-9753.0-4.0 | Retraso en Licitación y buena pro de la compra de leche y avena para el PVL El proceso de selección tiene retraso. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Retraso en Licitación y buena pro de la compra de leche y avena para el PVL El proceso de selección tiene retraso. |
03201502082-28750-9756.0-5.0 | Falta de depósito de los recursos directamente recaudados en 24 horas. Los recursos directamente recaudados son manejados por la tesorera en coordinación con el alcalde y no son depositados oportunamente en el plazo de 24 horas. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Falta de depósito de los recursos directamente recaudados en 24 horas. Los recursos directamente recaudados son manejados por la tesorera en coordinación con el alcalde y no son depositados oportunamente en el plazo de 24 horas. |
03201502082-28750-9757.0-6.0 | Otorgamiento de viáticos al alcalde sin rendición El señor alcalde habría recibido viáticos en el periodo Enero ¿ Julio, sin embargo a la fecha no ha realizado la rendición de gastos dentro del plazo correspondiente y pretende regularizar fuera de los plazos. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Otorgamiento de viáticos al alcalde sin rendición El señor alcalde habría recibido viáticos en el periodo Enero ¿ Julio, sin embargo a la fecha no ha realizado la rendición de gastos dentro del plazo correspondiente y pretende regularizar fuera de los plazos. |
03201502082-28750-9758.0-7.0 | Falta de rendición oportuna de encargo de gastos por Aniversario. El señor alcalde no habría cumplido con realizar la rendición de gastos habilitado por encargo de aniversario por S/.15 000,00 dinero que se encontraría en poder del alcalde pese a que la habilitación habría sido hecha al Jefe de Abastecimientos. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Falta de rendición oportuna de encargo de gastos por Aniversario. El señor alcalde no habría cumplido con realizar la rendición de gastos habilitado por encargo de aniversario por S/.15 000,00 dinero que se encontraría en poder del alcalde pese a que la habilitación habría sido hecha al Jefe de Abastecimientos. |
03201502132-28898-11159.0-3.0 | TERRENOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA DESTINADOS A EQUIPAMIENTO ESTARÍAN SIENDO POSESIONADOS POR TERCERAS PERSONAS. Refiere que entre las calles Nicolás de Piérola y César Vallejo, barrio de Puzo, Chilca existe un terreno que estaría siendo ocupado por terceras personas siendo que los mismos estarían destinadas para equipamiento y ante la gestión realizada ante la entidad con expediente de 25 de febrero de 2011 no dieron respuesta, por lo que acudió a la Defensoría del Pueblo, brindándole respuesta con el Informe n.° 253- 2015-YECM-SGPUC-GDU/MDCH de 10 de julio de 2015, indicando que el predio materia de queja estaría ubicado dentro del equipamiento propuesto de Centro Comercial por el Plan de Desarrollo Urbano, ¿son aportes propuestos por el equipo de profesionales que realizaron el PDU los que están en terrenos que son propiedad de terceros, no es propiedad pública¿ | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: TERRENOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA DESTINADOS A EQUIPAMIENTO ESTARÍAN SIENDO POSESIONADOS POR TERCERAS PERSONAS. Refiere que entre las calles Nicolás de Piérola y César Vallejo, barrio de Puzo, Chilca existe un terreno que estaría siendo ocupado por terceras personas siendo que los mismos estarían destinadas para equipamiento y ante la gestión realizada ante la entidad con expediente de 25 de febrero de 2011 no dieron respuesta, por lo que acudió a la Defensoría del Pueblo, brindándole respuesta con el Informe n.° 253- 2015-YECM-SGPUC-GDU/MDCH de 10 de julio de 2015, indicando que el predio materia de queja estaría ubicado dentro del equipamiento propuesto de Centro Comercial por el Plan de Desarrollo Urbano, ¿son aportes propuestos por el equipo de profesionales que realizaron el PDU los que están en terrenos que son propiedad de terceros, no es propiedad pública¿ |
03201502132-28898-9804.0-1.0 | Denuncia de daños a Municipalidad Distrital de Chilca Mediante formato de denuncia, expresa que el 25 de febrero de 2011 ha demandado ante la municipalidad de Chilca por daños materiales por parte de la Municipalidad y que ha solicitado se le proporcione información acerca de la autorización de licencia de construir y le contestaron que no existe y no hay sucesión intestada. Señala que los daños ascienden a US$ 19 000,00 y le manifestaron que el predio es de terceros. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Denuncia de daños a Municipalidad Distrital de Chilca Mediante formato de denuncia, expresa que el 25 de febrero de 2011 ha demandado ante la municipalidad de Chilca por daños materiales por parte de la Municipalidad y que ha solicitado se le proporcione información acerca de la autorización de licencia de construir y le contestaron que no existe y no hay sucesión intestada. Señala que los daños ascienden a US$ 19 000,00 y le manifestaron que el predio es de terceros. |
03201502132-28898-9810.0-2.0 | Presunta salta de atención de la Defensoría del Pueblo Denuncia a la Defensoría del Pueblo por haberle notificado el 13 de julio de 2015 con un informe que no contiene nada en concreto, ya que ha demandado que ha dicho predio se dé uso para Mercado Mayorista de Chilca, un Centro Cívico en beneficio de la comuna Chilquense. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta salta de atención de la Defensoría del Pueblo Denuncia a la Defensoría del Pueblo por haberle notificado el 13 de julio de 2015 con un informe que no contiene nada en concreto, ya que ha demandado que ha dicho predio se dé uso para Mercado Mayorista de Chilca, un Centro Cívico en beneficio de la comuna Chilquense. |
03201502248-29487-18235.0-1.0 | En el proceso CAS N° 0032-2015 (375) - Contratación de un profesional para el cargo de Sub Gerente de Estudios, convocado por Provías Nacional, presuntamente se habría incumplido con las etapas de selección (Curricular, Entrevista, Resultados), cambiando el cronograma de cada Etapa, no comunicando de estos cambios a los postulantes. Con Formato para presentar denuncias de 11 de agosto de 2015, registrado con el Expediente N° 03201502248, se comunica a la Contraloría General de la República que presuntamente Provías Nacional, convocó al proceso CAS N° 0032-2015 (375) para el cargo de Sub Gerente de Estudios; sin embargo, los resultados de las etapas de selección: Curricular, Entrevista y Resultados, no habrían sido publicados en la página web de dicha Entidad, cambiando el cronograma de las etapas, los cuales no fueron notificados a los participantes por correo o celular a los participantes; asimismo, no habría resolución que aprueban los cambios de fechas. Asimismo, el recurrente indica que la entrevista inicial era el 11 de agosto de 2015; pero se cambio sin informar a los postulantes para el 9 de agosto de 2015 (domingo) y luego la entrevista el 12 de agosto de 2015. Se adjunta a la denuncia impresión del correo de 10 de agosto de 2015, donde solicita información sobre los resultados e impresión de pantallazos de la convocatoria; además, de la consulta en el SICGR no se aprecia expedientes relacionados al hecho comunicado. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: En el proceso CAS N° 0032-2015 (375) - Contratación de un profesional para el cargo de Sub Gerente de Estudios, convocado por Provías Nacional, presuntamente se habría incumplido con las etapas de selección (Curricular, Entrevista, Resultados), cambiando el cronograma de cada Etapa, no comunicando de estos cambios a los postulantes. Con Formato para presentar denuncias de 11 de agosto de 2015, registrado con el Expediente N° 03201502248, se comunica a la Contraloría General de la República que presuntamente Provías Nacional, convocó al proceso CAS N° 0032-2015 (375) para el cargo de Sub Gerente de Estudios; sin embargo, los resultados de las etapas de selección: Curricular, Entrevista y Resultados, no habrían sido publicados en la página web de dicha Entidad, cambiando el cronograma de las etapas, los cuales no fueron notificados a los participantes por correo o celular a los participantes; asimismo, no habría resolución que aprueban los cambios de fechas. Asimismo, el recurrente indica que la entrevista inicial era el 11 de agosto de 2015; pero se cambio sin informar a los postulantes para el 9 de agosto de 2015 (domingo) y luego la entrevista el 12 de agosto de 2015. Se adjunta a la denuncia impresión del correo de 10 de agosto de 2015, donde solicita información sobre los resultados e impresión de pantallazos de la convocatoria; además, de la consulta en el SICGR no se aprecia expedientes relacionados al hecho comunicado. |
03201502355-32996-25587.0-1.0 | Registro incompleto en el SEACE, de las órdenes de compra y de órdenes de servicio emitidas entre el periodo de enero de 2014 a mayo de 2015; registro inadecuado del tipo de contratación en la orden de servicio n.° 505 emitida el 22 de julio de 2014; posible desagregación de prestaciones; y presuntas contrataciones que serían periódicas que podrían superar las tres (3) UIT durante el año 2015. La Dirección de Supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), mediante oficio n.° I-031-2015/DSU-PAA de 14 de agosto de 2015, comunicó a la entonces Oficina de Coordinación Regional Centro, hoy Gerencia Regional de Control de Junín, el resultado de la acción de supervisión realizada al registro de órdenes de compra y de servicio efectuada por la Municipalidad Distrital de Yauli, el mismo que también fue comunicado a la Alcalde de dicha Entidad con oficio n.° I-030-2015/DSU-PAA, para que en el ejercicio de sus funciones efectúe las verificaciones del caso, a fin de determinar si se ha configurado los referidos supuestos y de ser el caso, se inicie las acciones administrativas que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la "Ley", así como se adopten las medidas correctivas y/o preventivas, según considere pertinente, así como se disponga la instauración de buenas prácticas para que situaciones no acordes con la normativa de contratación estatal y, que puedan desprenderse de dicho análisis, sean revertidas y/u optimizadas en lo sucesivo. Al respecto, los hechos advertidos por el OSCE, se detalla a continuación: 1.- Registro incompleto de las órdenes de compra y órdenes de servicio emitidas entre enero de 2014 y mayo de 2015, de acuerdo al siguiente detalle: -No se ubicaría el registro de todas las órdenes de compra correspondiente al año 2014, toda vez que faltaría la información de las órdenes de compra del n ° 1 al n° 6, n.°8, n.°11, n.°12, del (...) al n.° 118 y aquellas que obedecerían al correlativo que va desde el n.°121 al n.° 142 -No se ubicaría el registro de todas las órdenes de servicio correspondiente al año 2014, toda vez que faltaría la información de las órdenes de servicio del n° 1 al n °39 del n.°41 al n.° 93, del (...), al n.° 937 y aquellos que obedecerían al correlativo que va desde el n.° 939 al n.° 945 -No se ubicaría el registro de todas las órdenes de compra correspondiente al año 2015, toda vez que faltaría la información de las órdenes de compra del n°1 al n° 11, n.°17, n.°19, n.°23, n.°28, del n.° 30 al n.°32 y n.° 47 -No se ubicaría el registro de todas las órdenes de servicio correspondiente al año 2015, toda vez que faltaría la información de las órdenes de servicio del n.°1 al n.° 60, n.° 80, n.°90, del (...) al n.° 222, n.° 242 al n.° 271 del n.° 273 al n.° 309, del n.° 311 al n.° 319, del n.° 321 al n.° 425 y aquellos que obedecerían al correlativo que va desde el n.° 427 al n.° 2015. 2.- Sobre el registro del "tipo de contratación", advirtieron el registro inadecuado del tipo de contratación en la orden de servicio n.° 505 emitida el 22 de julio de 2014. 3.- Sobre posible desagregación de prestaciones, advirtieron contrataciones con diferentes proveedores sin proceso de selección en los servicios de preparación de alimentos, limpieza pública, trabajos de peritaje y serenazgo de los años 2014-2015. 4.- Respecto a las contrataciones que serían periódicas y en consecuencia podrían superar las tres (3) UIT durante el año 2015; identificaron a las adquisiciones de Diesel B5 y Gasohol de 90 octanos; así como en los servicios de asesoría legal externa, operación y mantenimiento de sistema de CATV Digital y de botadero controlado del Distrito de Yauli. Cabe indicar que en dicha comunicación el OSCE indicó a la Entidad que las verificaciones y medidas correctivas y/o preventivas que implementen deben ser puestas de conocimiento del Órgano de Control Institucional (OCI de la Entidad). | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Registro incompleto en el SEACE, de las órdenes de compra y de órdenes de servicio emitidas entre el periodo de enero de 2014 a mayo de 2015; registro inadecuado del tipo de contratación en la orden de servicio n.° 505 emitida el 22 de julio de 2014; posible desagregación de prestaciones; y presuntas contrataciones que serían periódicas que podrían superar las tres (3) UIT durante el año 2015. La Dirección de Supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), mediante oficio n.° I-031-2015/DSU-PAA de 14 de agosto de 2015, comunicó a la entonces Oficina de Coordinación Regional Centro, hoy Gerencia Regional de Control de Junín, el resultado de la acción de supervisión realizada al registro de órdenes de compra y de servicio efectuada por la Municipalidad Distrital de Yauli, el mismo que también fue comunicado a la Alcalde de dicha Entidad con oficio n.° I-030-2015/DSU-PAA, para que en el ejercicio de sus funciones efectúe las verificaciones del caso, a fin de determinar si se ha configurado los referidos supuestos y de ser el caso, se inicie las acciones administrativas que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la "Ley", así como se adopten las medidas correctivas y/o preventivas, según considere pertinente, así como se disponga la instauración de buenas prácticas para que situaciones no acordes con la normativa de contratación estatal y, que puedan desprenderse de dicho análisis, sean revertidas y/u optimizadas en lo sucesivo. Al respecto, los hechos advertidos por el OSCE, se detalla a continuación: 1.- Registro incompleto de las órdenes de compra y órdenes de servicio emitidas entre enero de 2014 y mayo de 2015, de acuerdo al siguiente detalle: -No se ubicaría el registro de todas las órdenes de compra correspondiente al año 2014, toda vez que faltaría la información de las órdenes de compra del n ° 1 al n° 6, n.°8, n.°11, n.°12, del (...) al n.° 118 y aquellas que obedecerían al correlativo que va desde el n.°121 al n.° 142 -No se ubicaría el registro de todas las órdenes de servicio correspondiente al año 2014, toda vez que faltaría la información de las órdenes de servicio del n° 1 al n °39 del n.°41 al n.° 93, del (...), al n.° 937 y aquellos que obedecerían al correlativo que va desde el n.° 939 al n.° 945 -No se ubicaría el registro de todas las órdenes de compra correspondiente al año 2015, toda vez que faltaría la información de las órdenes de compra del n°1 al n° 11, n.°17, n.°19, n.°23, n.°28, del n.° 30 al n.°32 y n.° 47 -No se ubicaría el registro de todas las órdenes de servicio correspondiente al año 2015, toda vez que faltaría la información de las órdenes de servicio del n.°1 al n.° 60, n.° 80, n.°90, del (...) al n.° 222, n.° 242 al n.° 271 del n.° 273 al n.° 309, del n.° 311 al n.° 319, del n.° 321 al n.° 425 y aquellos que obedecerían al correlativo que va desde el n.° 427 al n.° 2015. 2.- Sobre el registro del "tipo de contratación", advirtieron el registro inadecuado del tipo de contratación en la orden de servicio n.° 505 emitida el 22 de julio de 2014. 3.- Sobre posible desagregación de prestaciones, advirtieron contrataciones con diferentes proveedores sin proceso de selección en los servicios de preparación de alimentos, limpieza pública, trabajos de peritaje y serenazgo de los años 2014-2015. 4.- Respecto a las contrataciones que serían periódicas y en consecuencia podrían superar las tres (3) UIT durante el año 2015; identificaron a las adquisiciones de Diesel B5 y Gasohol de 90 octanos; así como en los servicios de asesoría legal externa, operación y mantenimiento de sistema de CATV Digital y de botadero controlado del Distrito de Yauli. Cabe indicar que en dicha comunicación el OSCE indicó a la Entidad que las verificaciones y medidas correctivas y/o preventivas que implementen deben ser puestas de conocimiento del Órgano de Control Institucional (OCI de la Entidad). |
03201502365-32848-26323.0-1.0 | Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huaca, Antacalla y Andamayo, del Distrito de Andamarca- Concepción- Junin", por incumplimiento en la culminación de la obra. Con fecha 18 de julio de 2014, Agro Rural y Consorcio Shanusi (conformado por las empresas Canasur 21 SL Sucursal del Perú, Teknometal Contratistas Generales S.A.C., Paradizo S.R.L., Shanusi Contratistas Generales E.I.R.L. e Inkas Works- Business S.A.C), suscribieron el contrato N° 121-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, para la ejecución de la obra "Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huaca, Antacalla y Andamayo, del Distrito de Andamarca- Concepción- Junin",por el monto de S/5´282,734.57 en un plazo de ejecución de 240 días calendarios. Posteriormente, con fecha 29 de febrero de 2016 mediante carta notarial N° 008-2016-CONSORCIO SHANUSI, dicho Consorcio resuelve el Contrato N° 121-2014-MINAGRI-AGRO RURAL por incumplimiento de obligaciones esenciales, aduciendo que la entidad no le entregó oportunamente el expediente técnico adicional 01 con deductivo vinculante N° 01 de la obra en cuestión; así como, por el no pago de valorizaciones en forma oportuna. Al respecto, cabe precisar que, según el informe legal N° 166-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL/OAL del 18 de marzo de 2016 concluye que la resolución total del contrato efectuada por el Consorcio deviene en ineficaz, porque el mencionado Consorcio pretende resolver el contrato por supuestas obligaciones incumplidas por la entidad, sin antes requerirla notarialmente, asimismo concluye que lo entidad no adeuda pago alguno al mencionado Consorcio. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huaca, Antacalla y Andamayo, del Distrito de Andamarca- Concepción- Junin", por incumplimiento en la culminación de la obra. Con fecha 18 de julio de 2014, Agro Rural y Consorcio Shanusi (conformado por las empresas Canasur 21 SL Sucursal del Perú, Teknometal Contratistas Generales S.A.C., Paradizo S.R.L., Shanusi Contratistas Generales E.I.R.L. e Inkas Works- Business S.A.C), suscribieron el contrato N° 121-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, para la ejecución de la obra "Instalación de agua para riego de los anexos de Uyo, Lauca, Andamarca, Huaca, Antacalla y Andamayo, del Distrito de Andamarca- Concepción- Junin",por el monto de S/5´282,734.57 en un plazo de ejecución de 240 días calendarios. Posteriormente, con fecha 29 de febrero de 2016 mediante carta notarial N° 008-2016-CONSORCIO SHANUSI, dicho Consorcio resuelve el Contrato N° 121-2014-MINAGRI-AGRO RURAL por incumplimiento de obligaciones esenciales, aduciendo que la entidad no le entregó oportunamente el expediente técnico adicional 01 con deductivo vinculante N° 01 de la obra en cuestión; así como, por el no pago de valorizaciones en forma oportuna. Al respecto, cabe precisar que, según el informe legal N° 166-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL/OAL del 18 de marzo de 2016 concluye que la resolución total del contrato efectuada por el Consorcio deviene en ineficaz, porque el mencionado Consorcio pretende resolver el contrato por supuestas obligaciones incumplidas por la entidad, sin antes requerirla notarialmente, asimismo concluye que lo entidad no adeuda pago alguno al mencionado Consorcio. |
03201502390-30038-10117.0-1.0 | Los productos del Programa del Vaso de Leche no han sido distribuidos pese a que fueron adquiridos en forma parcial, afectando a la población objetivo del programa por 5 meses. La coordinación del Programa del Vaso de Leche no distribuye los productos del Programa Vaso de Leche hace 5 meses, pese a que se habría adquirido la leche, sin embargo debido a demoras en el proceso de selección para adquirir la avena no se está distribuyendo producto alguno. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Los productos del Programa del Vaso de Leche no han sido distribuidos pese a que fueron adquiridos en forma parcial, afectando a la población objetivo del programa por 5 meses. La coordinación del Programa del Vaso de Leche no distribuye los productos del Programa Vaso de Leche hace 5 meses, pese a que se habría adquirido la leche, sin embargo debido a demoras en el proceso de selección para adquirir la avena no se está distribuyendo producto alguno. |
03201502395-30593-10245.0-1.0 | Presuntas irregularidades en el proceso de selección AMC n.° 001-2015-CE/MDRN por no registrar la documentación correspondiente a la aprobación del presupuesto actualizado. El OSCE señala que según la Licitación Publica n.° 001-2015-CE/MDRN el valor referencial fue por el importe de S/.8,100,000.00 quedando desierto, para después llevar a cabo una Adjudicación de Menor Cuantía derivada n.° 1-2015-CE/MDRN cambiándose el importe del valor referencial por S/.8, 188,167.00; sin embargo el órgano encargado de las contrataciones no habría cumplido con registrar la documentación que acredite la aprobación del presupuesto actualizado, la resolución que aprueba el expediente técnico y expediente de contrataciones. Aspecto que fue comunicado a la entidad a través del Oficio n.° P-980-2015/DSU-PAA de 20 de agosto de 2015 adjuntando el pronunciamiento n.° 789-2015/DSU (pronunciamiento de la observación 2. Pág. 12) | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el proceso de selección AMC n.° 001-2015-CE/MDRN por no registrar la documentación correspondiente a la aprobación del presupuesto actualizado. El OSCE señala que según la Licitación Publica n.° 001-2015-CE/MDRN el valor referencial fue por el importe de S/.8,100,000.00 quedando desierto, para después llevar a cabo una Adjudicación de Menor Cuantía derivada n.° 1-2015-CE/MDRN cambiándose el importe del valor referencial por S/.8, 188,167.00; sin embargo el órgano encargado de las contrataciones no habría cumplido con registrar la documentación que acredite la aprobación del presupuesto actualizado, la resolución que aprueba el expediente técnico y expediente de contrataciones. Aspecto que fue comunicado a la entidad a través del Oficio n.° P-980-2015/DSU-PAA de 20 de agosto de 2015 adjuntando el pronunciamiento n.° 789-2015/DSU (pronunciamiento de la observación 2. Pág. 12) |
03201502395-30593-10246.0-2.0 | ¿Presuntas deficiencias en el estudio de mercado del proceso de selección Adjudicación por Menor Cuantía derivada N°001-2015-CE/MDRN-1, Convocada por la Municipalidad Distrital de Río Negro¿. Presuntas deficiencias en la información del estudio de mercado y publicación del proceso de Menor Cuantía derivada N°001-2015-CE/MDRN-1, Convocada por la Municipalidad Distrital de Río Negro, para la contratación del servicio de Elaboración del expediente técnico y ejecución de Obra del proyecto "Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable e Instalación de los Sistemas de Alcantarillado en los Centros poblados de Boca Cheni y Unión Capiri y las Comunidades Nativas de Yavirironi y Boca Chen del Distrito de Río Negro - Satipo - Junín". Según el Informe n.° 465-2015/DSU-SSM de 19 de agosto 2015, no se cumplió con los ítems 2.3.1 y 2.3.2. Item 2.3.1. No se habría cumplido con publicar el informe técnico que indique que la experiencia del postor fue considerado en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, y siendo por el contrario, se han anexado tres cotizaciones con fecha 18.06.2015, fecha en la que también se habría aprobado y publicado el expediente de contratación y las bases. Item 2.3.2. Las empresas que formaron parte del estudio de mercado, se señala a continuación: ¿Consultora, Constructora y Multiservicios Siul E.I.R.L.¿, ¿Hatun Perú Contratistas Generales S.R.L.¿ y Empresa Walys S.A.C.¿, las cuales no cuentan con Registro Nacional de Proveedores (RNP) en la especialidad de ¿Saneamiento¿, aspecto solicitado como requerimiento técnico mínimo, por lo tanto no podrían acreditar la experiencia del postor en la elaboración de expedientes técnicos en los últimos 3 años, ya que no se habría cumplido con acreditar la especialidad referente a consultoría de obras en Saneamiento. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: ¿Presuntas deficiencias en el estudio de mercado del proceso de selección Adjudicación por Menor Cuantía derivada N°001-2015-CE/MDRN-1, Convocada por la Municipalidad Distrital de Río Negro¿. Presuntas deficiencias en la información del estudio de mercado y publicación del proceso de Menor Cuantía derivada N°001-2015-CE/MDRN-1, Convocada por la Municipalidad Distrital de Río Negro, para la contratación del servicio de Elaboración del expediente técnico y ejecución de Obra del proyecto "Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable e Instalación de los Sistemas de Alcantarillado en los Centros poblados de Boca Cheni y Unión Capiri y las Comunidades Nativas de Yavirironi y Boca Chen del Distrito de Río Negro - Satipo - Junín". Según el Informe n.° 465-2015/DSU-SSM de 19 de agosto 2015, no se cumplió con los ítems 2.3.1 y 2.3.2. Item 2.3.1. No se habría cumplido con publicar el informe técnico que indique que la experiencia del postor fue considerado en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, y siendo por el contrario, se han anexado tres cotizaciones con fecha 18.06.2015, fecha en la que también se habría aprobado y publicado el expediente de contratación y las bases. Item 2.3.2. Las empresas que formaron parte del estudio de mercado, se señala a continuación: ¿Consultora, Constructora y Multiservicios Siul E.I.R.L.¿, ¿Hatun Perú Contratistas Generales S.R.L.¿ y Empresa Walys S.A.C.¿, las cuales no cuentan con Registro Nacional de Proveedores (RNP) en la especialidad de ¿Saneamiento¿, aspecto solicitado como requerimiento técnico mínimo, por lo tanto no podrían acreditar la experiencia del postor en la elaboración de expedientes técnicos en los últimos 3 años, ya que no se habría cumplido con acreditar la especialidad referente a consultoría de obras en Saneamiento. |
03201502395-30593-10249.0-3.0 | ¿Las bases administrativas integradas no habrían considerado las observaciones n.° 3,4 y 3,5 del pronunciamiento n.°789-205-D.S¿ El comité especial no habría corregido en las bases administrativas la forma de acreditar el equipo y/o maquinaria mínima requerida, tampoco habría acreditado en corregir el factor de evaluación ¿Mejoras a las condiciones previstas¿, observaciones señaladas en el pronunciamiento n°789-205-DSU (Observación n.° 3.4 y 3.5) | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: ¿Las bases administrativas integradas no habrían considerado las observaciones n.° 3,4 y 3,5 del pronunciamiento n.°789-205-D.S¿ El comité especial no habría corregido en las bases administrativas la forma de acreditar el equipo y/o maquinaria mínima requerida, tampoco habría acreditado en corregir el factor de evaluación ¿Mejoras a las condiciones previstas¿, observaciones señaladas en el pronunciamiento n°789-205-DSU (Observación n.° 3.4 y 3.5) |
03201502499-30543-10236.0-1.0 | Presuntas deficiencias en la ejecución de la obra Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado San Fernándo de Kivinaki, - Perené - Chanchamayo. La ejecución de la obra a cargo del Consorcio San Fernándo fue ejecutado sin considerar las precisiones del expediente técnico, por lo que existen deficiencias en la captación, línea de conducción y pozas sépticas las misma que no cumplen su función. No obstante existir un acta de observaciones de octubre de 2014, la comisión designada por la entidad recibió la obra, suscribiendo el acta de entrega pese a que las observaciones no fueron levantadas. De igual modo, la nueva gestión edil a la fecha no ha adoptado las acciones correspondientes. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas deficiencias en la ejecución de la obra Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado San Fernándo de Kivinaki, - Perené - Chanchamayo. La ejecución de la obra a cargo del Consorcio San Fernándo fue ejecutado sin considerar las precisiones del expediente técnico, por lo que existen deficiencias en la captación, línea de conducción y pozas sépticas las misma que no cumplen su función. No obstante existir un acta de observaciones de octubre de 2014, la comisión designada por la entidad recibió la obra, suscribiendo el acta de entrega pese a que las observaciones no fueron levantadas. De igual modo, la nueva gestión edil a la fecha no ha adoptado las acciones correspondientes. |
03201502517-30695-10280.0-1.0 | Presunta actuación del presidente del comité especial contraria a los intereses económicos de la entidad en la Adjudicación Directa Selectiva por Subasta Inversa Presencial N°006-2015/MDP, para la "Adquisición de cemento Portland Tipo I para la obra: Ampliación y Mejoramiento del Cementerio General de la localidad de Pozuzo- Oxapampa". Con fecha 20-08-2015, un ciudadano denunció ante el OSCE inconsistencias en la Adjudicación Directa Selectiva por Subasta Inversa Presencial N°006-2015/MDP, para la "Adquisición de cemento Portland Tipo I para la obra: Ampliación y Mejoramiento del Cementerio General de la localidad de Pozuzo- Oxapampa". El denunciante hace referencia a la actuación del presidente del Comité Especial por haber decidido disminuir el porcentaje del monto de decremento mínimo de 3% (conforme a lo establecido en las bases) a 1% en atención a un pedido de la empresa Comercial JL Hermanos S.A.C. que habría sido efectuado al inicio del acto de presentación de propuestas, puja y otorgamiento de la buena pro, pero que no constarían en el contenido del Acta respectiva. | Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional. | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: | Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta actuación del presidente del comité especial contraria a los intereses económicos de la entidad en la Adjudicación Directa Selectiva por Subasta Inversa Presencial N°006-2015/MDP, para la "Adquisición de cemento Portland Tipo I para la obra: Ampliación y Mejoramiento del Cementerio General de la localidad de Pozuzo- Oxapampa". Con fecha 20-08-2015, un ciudadano denunció ante el OSCE inconsistencias en la Adjudicación Directa Selectiva por Subasta Inversa Presencial N°006-2015/MDP, para la "Adquisición de cemento Portland Tipo I para la obra: Ampliación y Mejoramiento del Cementerio General de la localidad de Pozuzo- Oxapampa". El denunciante hace referencia a la actuación del presidente del Comité Especial por haber decidido disminuir el porcentaje del monto de decremento mínimo de 3% (conforme a lo establecido en las bases) a 1% en atención a un pedido de la empresa Comercial JL Hermanos S.A.C. que habría sido efectuado al inicio del acto de presentación de propuestas, puja y otorgamiento de la buena pro, pero que no constarían en el contenido del Acta respectiva. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.