ctotal_idinstancia
stringlengths 20
35
| final_text
stringlengths 1
4.39k
| instruction
stringclasses 1
value | prefix
stringclasses 1
value | input
stringlengths 407
4.79k
|
|---|---|---|---|---|
08201654349-51850-17832.0-3.0
|
Incumplimiento en el Pago de Derecho de emisión mecanizada de valores Los recurrentes señalan que desde el año 2012 no se está cumpliendo con el pago dispuesto mediante Ordenanzas emitida por la propia Municipal Distrital, a través de las cuales se les reconoce un pago por cumplir con la función de notificadores y otros cargos administrativos que desarrollan en la entidad, pese a que éste gasto se encontraba debidamente presupuestado; habiéndose utilizado el dinero propuesto en otras actividades de forma indebida.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Incumplimiento en el Pago de Derecho de emisión mecanizada de valores Los recurrentes señalan que desde el año 2012 no se está cumpliendo con el pago dispuesto mediante Ordenanzas emitida por la propia Municipal Distrital, a través de las cuales se les reconoce un pago por cumplir con la función de notificadores y otros cargos administrativos que desarrollan en la entidad, pese a que éste gasto se encontraba debidamente presupuestado; habiéndose utilizado el dinero propuesto en otras actividades de forma indebida.
|
08201654349-51850-17833.0-4.0
|
Beneficios y derechos vulnerados por los funcionarios servidores de la entidad. Los recurrentes manifiestan que la Oficina de Control Institucional de la entidad, no habría cumplido adecuadamente con su función, al no haber efectuado diligencias a fin de determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados en los hechos denunciados. Asimismo indica que la Jefa del citado OCI ha solicitado que algunos de los recurrentes señalen si durante el periodo 2014 a 2015 habrían recibido alguna alimentación (desayuno almuerzo o cena) por parte de la entidad, situación que fue negada mediante documento remitido al citado órgano de control, lo cual no ha originado ningún pronunciamiento por este órgano, pese a estar evidenciado el manejo irregular del dinero presupuestado en la entidad.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Beneficios y derechos vulnerados por los funcionarios servidores de la entidad. Los recurrentes manifiestan que la Oficina de Control Institucional de la entidad, no habría cumplido adecuadamente con su función, al no haber efectuado diligencias a fin de determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados en los hechos denunciados. Asimismo indica que la Jefa del citado OCI ha solicitado que algunos de los recurrentes señalen si durante el periodo 2014 a 2015 habrían recibido alguna alimentación (desayuno almuerzo o cena) por parte de la entidad, situación que fue negada mediante documento remitido al citado órgano de control, lo cual no ha originado ningún pronunciamiento por este órgano, pese a estar evidenciado el manejo irregular del dinero presupuestado en la entidad.
|
08201654458-51845-17667.0-1.0
|
Presuntas irregularidades en la entrega de documentación solicitada a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - ProInversión El recurrente da cuenta de la denuncia presentada ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada ¿ Perú ¿PROINVERSIÓN, a través de la cual señala que funcionarios de la entidad habrían actuado con imprudencia grave, al no haber cumplido con realizar la correcta entrega de copias de la documentación que fue solicitada hasta en dos oportunidades, en el contexto de la Ley de Transparencia, pese a que se hizo la indicación precisa de la documentación requerida.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la entrega de documentación solicitada a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - ProInversión El recurrente da cuenta de la denuncia presentada ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada ¿ Perú ¿PROINVERSIÓN, a través de la cual señala que funcionarios de la entidad habrían actuado con imprudencia grave, al no haber cumplido con realizar la correcta entrega de copias de la documentación que fue solicitada hasta en dos oportunidades, en el contexto de la Ley de Transparencia, pese a que se hizo la indicación precisa de la documentación requerida.
|
08201654491-51584-17186.0-1.0
|
Presunto incumplimiento del perfil del puesto de Jefe de la División de Zoología del Patronato del Parque de las Leyendas "Felipe Benavides Barreda" - PATPAL FBB, por parte de la actual Jefa, señora Roxana Valdivieso Sevillano. Con Expediente N° 08-2016-54491 del 30.12.2015, ingresa a este Organismo Superior de Control, una denuncia vía web, mediante la cual un ciudadano comunica presuntas irregularidades suscitadas en el Patronato del Parque de las Leyendas "Felipe Benavides Barreda" - PATPAL FBB, con relación a un presunto incumplimiento del perfil del puesto de Jefe de la División de Zoología, previsto en el Manual de Organización y Funciones - MOF de la referida Entidad, por parte de la señora Roxana Valdivieso Sevillano, actual Jefa de la citada División. Al respecto, el recurrente manifiesta que: - A través de una relación de postulantes seleccionados para el V Programa de Titulación Extraordinaria: Trabajo Profesional; se advierte que entre los seleccionados se encuentra el nombre de la señora Roxana Valdivieso Sevillano en el grupo de EAP. Ciencias Biológicas. Cabe señalar que en dicha relación se comunica como plazo hasta el 11.09.2015 para el pago de dicho programa; por lo que, el recurrente precisa que al menos hasta la fecha 11.09.2015 la citada señora Roxana Valdivieso Sevillano contaba con el grado de Bachiller en Biología. - Con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 192-2015-PATPAL-FBB/MML se designa a partir del 18.08.2015 a la señora Roxana Valdivieso Sevillano en el cargo de Jefa de División de Zoología; por lo cual, el denunciante indica que la citada Jefa de División habría asumido el cargo cuando aún se encontraba con el grado de Bachiller.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento del perfil del puesto de Jefe de la División de Zoología del Patronato del Parque de las Leyendas "Felipe Benavides Barreda" - PATPAL FBB, por parte de la actual Jefa, señora Roxana Valdivieso Sevillano. Con Expediente N° 08-2016-54491 del 30.12.2015, ingresa a este Organismo Superior de Control, una denuncia vía web, mediante la cual un ciudadano comunica presuntas irregularidades suscitadas en el Patronato del Parque de las Leyendas "Felipe Benavides Barreda" - PATPAL FBB, con relación a un presunto incumplimiento del perfil del puesto de Jefe de la División de Zoología, previsto en el Manual de Organización y Funciones - MOF de la referida Entidad, por parte de la señora Roxana Valdivieso Sevillano, actual Jefa de la citada División. Al respecto, el recurrente manifiesta que: - A través de una relación de postulantes seleccionados para el V Programa de Titulación Extraordinaria: Trabajo Profesional; se advierte que entre los seleccionados se encuentra el nombre de la señora Roxana Valdivieso Sevillano en el grupo de EAP. Ciencias Biológicas. Cabe señalar que en dicha relación se comunica como plazo hasta el 11.09.2015 para el pago de dicho programa; por lo que, el recurrente precisa que al menos hasta la fecha 11.09.2015 la citada señora Roxana Valdivieso Sevillano contaba con el grado de Bachiller en Biología. - Con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 192-2015-PATPAL-FBB/MML se designa a partir del 18.08.2015 a la señora Roxana Valdivieso Sevillano en el cargo de Jefa de División de Zoología; por lo cual, el denunciante indica que la citada Jefa de División habría asumido el cargo cuando aún se encontraba con el grado de Bachiller.
|
08201654565-51641-17197.0-1.0
|
Presuntas irregularidades en los procesos de contrataciones efectuados por la UGEL N° 4 durante los años 2015 y 2016 El recurrente formula una denuncia vía web contra los funcionarios del área de logística de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04; señalando que en dicha área se transgreden las normas de contrataciones a fin de dar preferencia a proveedores, además de sobre valorar los costos de los bienes y servicios que se adquieren a favor de la entidad.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en los procesos de contrataciones efectuados por la UGEL N° 4 durante los años 2015 y 2016 El recurrente formula una denuncia vía web contra los funcionarios del área de logística de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04; señalando que en dicha área se transgreden las normas de contrataciones a fin de dar preferencia a proveedores, además de sobre valorar los costos de los bienes y servicios que se adquieren a favor de la entidad.
|
08201654584-51866-24768.0-1.0
|
Presuntas irregularidades en el Proceso de Adjudicación Simplificada N° 09-2016-HNHU para la Adquisición de Insumos Químicos para el Servicio de Lavandería del Hospital Nacional Hipólito Unanue. El Representante Legal de la Empresa Industria y Laboratorio Sol SAC comunicó a la CGR presuntas irregularidades en el Proceso de Selección de la Adjudicación Simplificada N° 09-2016-HNHU para la Adquisición de Insumos Químicos para el Servicio de Lavandería del HNHU. Al respecto, señaló que el Comité de Selección convocó dicho proceso con un valor estimado de S/219,000.00, otorgando la Buena Pro a la Empresa Chemisth SAC, señalando que ante dicho otorgamiento, el recurrente interpuso Recurso de Apelación fundamentando que uno de los productos presentados por la Empresa Chemisth SAC no cumplía con los requisitos establecidos en las bases integradas y que sea declarada la nulidad del procedimiento de la prueba de lavado y consecuentemente el otorgamiento de la buena Pro a favor de la Empresa Chemisth SAC. Mediante R. D. N° 448-2016-HNHU-DG de 08.09.2016 se declaró fundado el Recurso de Apelación y la Nulidad del Otorgamiento de la Buena Pro, retrotrayéndose hasta la etapa de la convocatoria. Además, el recurrente señaló que al haberse declarado la nulidad de la convocatoria el 26.07.2016 se hace una nueva convocatoria el 26.10.2016 en la cual participaron las Empresas Consorcio Industrias & Laboratorios Sol SAC, Corporación Pasis SAC, Empresa Chemisth SAC, Representaciones Betty EIRL y Quispe Castro Lazaro, siendo el ganador de la Buena Pro el 16.11.2016 la Empresa CHEMISTH SAC. Al respecto, el recurrente indicó que dicho proceso transgrede la normativa de contrataciones debido a que no se llevó a cabo la prueba de lavado dentro de un debido procedimiento, asimismo habrían elaborado un informe de prueba de lavado que nunca se llevó a cabo, habiendo dejado constancia de un hecho que nunca existió, admitiendo también dos falsos competidores Quispe Castro Lazaro y Representaciones Betty EIRL. Asimismo, señaló que las distintas áreas administrativas se habrían coludido para favorecer ilícitamente a la Empresa CHEMISTH SAC. Que la Empresa Chemisth SAC ganó la buena Pro casi al mismo precio referencial de las bases (218,460.00 soles) causando un perjuicio económico de más de S/61,020.00 soles a su institución y aún cuando la empresa CHEMISTH SAC el 16.11.2016 con registro sanitario vencido (15.11.2016); por lo que, el recurrente interpuso recurso de apelación al Director del Hospital por el otorgamiento de la Buena Pro a la Empresa Chemisth SAC. Asimismo, el recurrente adjuntó a su denuncia lo siguiente: - R. D. N° 448-2016-HNHU/DG de 08.09.2016, se declara fundado el Recurso de Apelación interpuesto por el recurrente y la nulidad del otorgamiento de la Buena Pro. - Res. N° 570-2016-HNHU/DG de 13.12.2016, se declara improcedente el Recurso de Apelación del consorcio Industria & Laboratorio Sol SAC - Corporación Pasis SAC contra el Otorgamiento de la Buena Pro del Item Paquete N° 01 de la Adjudicación Simplificada N° 09-2016-HNHU. - Acta de Calificación de Ofertas de la Adjudicación Simplificada N° 09-2016-HNHU - Acta de Otorgamiento de la Buena Pro. - Informe N° 63-SL-HNHU-2016 de 8.11.2016, mediante el cual el Jefe del Servicio de Lavanderia y Roperia comunicó a Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento respecto a los resultados de las pruebas de lavado de ropa. - Memorando N° 964-USGMT-HNHU-L-16 de 09.11.2016, mediante el cual el Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento comunicó a la Jefa de la Unidad de Logística respecto a los resultados de la pruebas de lavado de ropa.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Proceso de Adjudicación Simplificada N° 09-2016-HNHU para la Adquisición de Insumos Químicos para el Servicio de Lavandería del Hospital Nacional Hipólito Unanue. El Representante Legal de la Empresa Industria y Laboratorio Sol SAC comunicó a la CGR presuntas irregularidades en el Proceso de Selección de la Adjudicación Simplificada N° 09-2016-HNHU para la Adquisición de Insumos Químicos para el Servicio de Lavandería del HNHU. Al respecto, señaló que el Comité de Selección convocó dicho proceso con un valor estimado de S/219,000.00, otorgando la Buena Pro a la Empresa Chemisth SAC, señalando que ante dicho otorgamiento, el recurrente interpuso Recurso de Apelación fundamentando que uno de los productos presentados por la Empresa Chemisth SAC no cumplía con los requisitos establecidos en las bases integradas y que sea declarada la nulidad del procedimiento de la prueba de lavado y consecuentemente el otorgamiento de la buena Pro a favor de la Empresa Chemisth SAC. Mediante R. D. N° 448-2016-HNHU-DG de 08.09.2016 se declaró fundado el Recurso de Apelación y la Nulidad del Otorgamiento de la Buena Pro, retrotrayéndose hasta la etapa de la convocatoria. Además, el recurrente señaló que al haberse declarado la nulidad de la convocatoria el 26.07.2016 se hace una nueva convocatoria el 26.10.2016 en la cual participaron las Empresas Consorcio Industrias & Laboratorios Sol SAC, Corporación Pasis SAC, Empresa Chemisth SAC, Representaciones Betty EIRL y Quispe Castro Lazaro, siendo el ganador de la Buena Pro el 16.11.2016 la Empresa CHEMISTH SAC. Al respecto, el recurrente indicó que dicho proceso transgrede la normativa de contrataciones debido a que no se llevó a cabo la prueba de lavado dentro de un debido procedimiento, asimismo habrían elaborado un informe de prueba de lavado que nunca se llevó a cabo, habiendo dejado constancia de un hecho que nunca existió, admitiendo también dos falsos competidores Quispe Castro Lazaro y Representaciones Betty EIRL. Asimismo, señaló que las distintas áreas administrativas se habrían coludido para favorecer ilícitamente a la Empresa CHEMISTH SAC. Que la Empresa Chemisth SAC ganó la buena Pro casi al mismo precio referencial de las bases (218,460.00 soles) causando un perjuicio económico de más de S/61,020.00 soles a su institución y aún cuando la empresa CHEMISTH SAC el 16.11.2016 con registro sanitario vencido (15.11.2016); por lo que, el recurrente interpuso recurso de apelación al Director del Hospital por el otorgamiento de la Buena Pro a la Empresa Chemisth SAC. Asimismo, el recurrente adjuntó a su denuncia lo siguiente: - R. D. N° 448-2016-HNHU/DG de 08.09.2016, se declara fundado el Recurso de Apelación interpuesto por el recurrente y la nulidad del otorgamiento de la Buena Pro. - Res. N° 570-2016-HNHU/DG de 13.12.2016, se declara improcedente el Recurso de Apelación del consorcio Industria & Laboratorio Sol SAC - Corporación Pasis SAC contra el Otorgamiento de la Buena Pro del Item Paquete N° 01 de la Adjudicación Simplificada N° 09-2016-HNHU. - Acta de Calificación de Ofertas de la Adjudicación Simplificada N° 09-2016-HNHU - Acta de Otorgamiento de la Buena Pro. - Informe N° 63-SL-HNHU-2016 de 8.11.2016, mediante el cual el Jefe del Servicio de Lavanderia y Roperia comunicó a Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento respecto a los resultados de las pruebas de lavado de ropa. - Memorando N° 964-USGMT-HNHU-L-16 de 09.11.2016, mediante el cual el Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento comunicó a la Jefa de la Unidad de Logística respecto a los resultados de la pruebas de lavado de ropa.
|
08201654600-51647-17199.0-1.0
|
Presuntas irregularidades con la prestación de servicios para la construcción de mesas y sillas del Instituto Educativo La Libertad. Mediante el formulario de denuncia vía web N° NX.2016.6947482 de fecha de recepción 30 de diciembre de 2016, el recurrente señala que la Institución Educativa La Libertad el 20 de mayo de 2016 suscribió un contrato de prestación de servicios para la construcción de mesas y sillas con el Sr. Hiber Ricardo Bravo Mendoza, el cual no cumplió en entregar el bien en la fecha estipulada, sin considerar las especificaciones técnicas (madera tornillo) contenidas en dicho contrato, utilizándose madera mezclada con tripley, entregándose el bien el 25 de noviembre 2016; pese a ello en la UGEL consta que todo el bien estuvo recepcionado en el mes de julio de 2016 de acuerdo al cronograma estipulado por el MINEDU. Agrega que se aplicó al proveedor una penalidad de S/. 1 230.00 nuevos soles, notificándose mediante carta notarial la aplicación de dicha penalidad y con fecha 15 de diciembre el director Julio Gómez Arce, manifestó que entregó el dinero al proveedor en las instalaciones de la UGEL SANTA debido a ser presionado.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades con la prestación de servicios para la construcción de mesas y sillas del Instituto Educativo La Libertad. Mediante el formulario de denuncia vía web N° NX.2016.6947482 de fecha de recepción 30 de diciembre de 2016, el recurrente señala que la Institución Educativa La Libertad el 20 de mayo de 2016 suscribió un contrato de prestación de servicios para la construcción de mesas y sillas con el Sr. Hiber Ricardo Bravo Mendoza, el cual no cumplió en entregar el bien en la fecha estipulada, sin considerar las especificaciones técnicas (madera tornillo) contenidas en dicho contrato, utilizándose madera mezclada con tripley, entregándose el bien el 25 de noviembre 2016; pese a ello en la UGEL consta que todo el bien estuvo recepcionado en el mes de julio de 2016 de acuerdo al cronograma estipulado por el MINEDU. Agrega que se aplicó al proveedor una penalidad de S/. 1 230.00 nuevos soles, notificándose mediante carta notarial la aplicación de dicha penalidad y con fecha 15 de diciembre el director Julio Gómez Arce, manifestó que entregó el dinero al proveedor en las instalaciones de la UGEL SANTA debido a ser presionado.
|
08201700001-52070-17285.0-1.0
|
Negativa de entrega de información por parte de autoridades ediles de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Ravacayco, de la provincia de Parinacochas, región Ayacucho. El hecho esta referido a que la denunciante habría solicitado información al actual alcalde de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Ravacayco señor Tito Jiménez Valdivia y anterior alcalde Godofredo Chiara Quirhuyo, y que no habrían dado respuesta a su solicitud.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Negativa de entrega de información por parte de autoridades ediles de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Ravacayco, de la provincia de Parinacochas, región Ayacucho. El hecho esta referido a que la denunciante habría solicitado información al actual alcalde de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Ravacayco señor Tito Jiménez Valdivia y anterior alcalde Godofredo Chiara Quirhuyo, y que no habrían dado respuesta a su solicitud.
|
08201700055-51940-18001.0-1.0
|
Denuncia presuntas irregularidades en proceso de licitación en institución educativa. El recurrente en representación de la Asociación Civil Sports Center, denuncia la falta de respuesta a la impugnación de los resultados correspondiente al proceso de licitación para la concesión de la piscina ubicada en la Institución Educativa Emblemática "Alfonso Ugarte"; en razón de haberse declarado como ganador a una organización que no cumple con los requisitos exigidos en las Bases del mencionado proceso.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Denuncia presuntas irregularidades en proceso de licitación en institución educativa. El recurrente en representación de la Asociación Civil Sports Center, denuncia la falta de respuesta a la impugnación de los resultados correspondiente al proceso de licitación para la concesión de la piscina ubicada en la Institución Educativa Emblemática "Alfonso Ugarte"; en razón de haberse declarado como ganador a una organización que no cumple con los requisitos exigidos en las Bases del mencionado proceso.
|
08201700091-52050-17402.0-1.0
|
Presunta irregularidad en el uso de los recursos públicos justificando el gasto en el pago de la remuneración de una trabajadora En el 2015, la Municipalidad Distrital de Andajes estaría reportando al Ministerio de Economía y Finanzas, un gasto de S/. 1 654,00 por concepto de pago de remuneraciones de la señora Sonia Irene Rodríguez Quiroz (tesorera), cuando en realidad esta trabajadora solamente habría percibido la suma mensual de S/. 913,00.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta irregularidad en el uso de los recursos públicos justificando el gasto en el pago de la remuneración de una trabajadora En el 2015, la Municipalidad Distrital de Andajes estaría reportando al Ministerio de Economía y Finanzas, un gasto de S/. 1 654,00 por concepto de pago de remuneraciones de la señora Sonia Irene Rodríguez Quiroz (tesorera), cuando en realidad esta trabajadora solamente habría percibido la suma mensual de S/. 913,00.
|
08201700149-65408-21528.0-1.0
|
El cartel informativo sobre la ejecución de la Obra no contaría con la información del inicio de obra. Respecto a los datos que debe contener el cartel de obra, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento no se establece cual es la información mínima a consignar. Cada entidad puede regular sobre esto, la Municipalidad Provincial de Pataz ¿ Tayabamba no ha señalado los datos mínimos que debe contener en cartel de obra. En el cartel de obra que se colocó para la ejecución de obra en cuestión, se consignó los datos siguientes: - Entidad que ejecuta - Nombre de la obra - Monto - Plazo de ejecución - Financiamiento - Contratista Son los datos que generalmente contienen los carteles de obra colocados por las diferentes entidades que se encuentran ubicadas en Trujillo, provincia de La Libertad. Por lo expuesto se concluye que, la no consignación de la fecha de inicio de obra no es un hecho que incumpla la normativa que regula la ejecución de obras, tampoco repercute en la realización de los trabajos. La fecha de inicio de plazo contractual es un dato importante que permite determinar el tiempo de demora en la ejecución de la obra, hacer el comparativo con el plazo contractual y determinar si corresponde o no la aplicación de penalidades, se registra el dato en el cuaderno de obra.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: El cartel informativo sobre la ejecución de la Obra no contaría con la información del inicio de obra. Respecto a los datos que debe contener el cartel de obra, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento no se establece cual es la información mínima a consignar. Cada entidad puede regular sobre esto, la Municipalidad Provincial de Pataz ¿ Tayabamba no ha señalado los datos mínimos que debe contener en cartel de obra. En el cartel de obra que se colocó para la ejecución de obra en cuestión, se consignó los datos siguientes: - Entidad que ejecuta - Nombre de la obra - Monto - Plazo de ejecución - Financiamiento - Contratista Son los datos que generalmente contienen los carteles de obra colocados por las diferentes entidades que se encuentran ubicadas en Trujillo, provincia de La Libertad. Por lo expuesto se concluye que, la no consignación de la fecha de inicio de obra no es un hecho que incumpla la normativa que regula la ejecución de obras, tampoco repercute en la realización de los trabajos. La fecha de inicio de plazo contractual es un dato importante que permite determinar el tiempo de demora en la ejecución de la obra, hacer el comparativo con el plazo contractual y determinar si corresponde o no la aplicación de penalidades, se registra el dato en el cuaderno de obra.
|
08201700149-65408-21530.0-2.0
|
La Obra no contaría con un estudio de suelos ni de impacto ambiental y estaría siendo ejecutada junto a la vía de evitamiento que es parte de la carretera nacional en la cual no existirían rocas superficiales que garanticen la estabilidad del terreno Según se deduce de lo que señala el denunciante, el estudio de suelos y de impacto ambiental serían importantes, toda vez que la obra se está ejecutando bajo el lecho de un río y es un terreno movedizo que por años se consideró como falla geológica por parte de los lugareños. Respecto a este punto denunciado se indica lo siguiente: - Para la construcción de la obra se realizó el estudio de suelos con fines de cimentación de fecha marzo del 2015, que estuvo a cargo del Laboratorio Geotécnico y Ensayos de Materiales de Construcción Huertas Ingenieros SAC. En el estudio indicado se registra como conclusiones geológicas, que los suelos estables para la construcción del terminal terrestre para la ciudad de Tayabamba se ubica sobre la margen derecha de la quebrada, conformada por morrena consolidada resistente, sin presencia de trastornos neo tectónicos que pudiera poner en riesgo a la infraestructura, se recomienda su ubicación sobre el nivel de la carretera a Pataz; en este sector se debe mejorar el lado superior junto a la carretera a Urpay ¿ Taurija conformada por material dejada por la excavación de la carretera - También se contó con otro estudio de suelos elaborado por el ingeniero Javier Efren Romero Rodríguez de fecha setiembre de 2015, el cual entre otras cosas concluye, durante el reconocimiento geológico del área de estudio y alrededores, no se ha apreciado ningún riesgo geológico por procesos de geodinámica externa que pudieran incidir en el grado de vulnerabilidad de la obra. Así mismo, según su geomorfología, la zona de estudio presenta una susceptibilidad moderada y/o media a la ocurrencia de deslizamientos y/o derrumbes. - Asimismo, en el año 2015 se realizó un diagnóstico ambiental y análisis de riesgos del área de influencia del proyecto, el cual entre otros concluye: ¿ Poca incidencia de riesgos de erosiones, deslizamientos o problemas geológicos, que puedan afectar el terreno donde se construirá el proyecto. ¿ Se ha identificado peligros y riesgos poco significativos relativos a fenómenos naturales de intensidad baja (huaycos, deslizamientos, aluviones, inundaciones, helada y sismo), que han venido afectando a la población, los mismos que podrían afectar el proyecto. En ese sentido, se concluye que sí se realizaron estudios de suelos y de diagnóstico ambiental para la ejecución de la obra del terminal terrestre. De otro lado, con relación al extremo que la Obra vendría ejecutándose junto a la vía de evitamiento que es parte de la carretera nacional y en la cual no existirían rocas superficiales que garanticen la estabilidad del terreno, cabe señalar que se han realizado los estudios correspondientes en los cuales no se determinan impedimentos para la construcción del terminal en el área proyectada. Sin embargo, en la elaboración del expediente técnico no se tuvo en cuenta estabilizar el terreno que en las zonas donde se proyectó realizar un corte significativo, hecho que generó la ejecución de muros de contención como obras complementarias, los cuales han permitido dar estabilidad a los taludes aledaños. Se concluye que, para ejecutar una obra no necesariamente se tiene que contar con un suelo rocoso que garantice la estabilidad, existen suelos estables aun cuando no cuenten con rocas; sin embargo, el proyectista debe determinar las características del proyecto para que tenga funcionabilidad.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La Obra no contaría con un estudio de suelos ni de impacto ambiental y estaría siendo ejecutada junto a la vía de evitamiento que es parte de la carretera nacional en la cual no existirían rocas superficiales que garanticen la estabilidad del terreno Según se deduce de lo que señala el denunciante, el estudio de suelos y de impacto ambiental serían importantes, toda vez que la obra se está ejecutando bajo el lecho de un río y es un terreno movedizo que por años se consideró como falla geológica por parte de los lugareños. Respecto a este punto denunciado se indica lo siguiente: - Para la construcción de la obra se realizó el estudio de suelos con fines de cimentación de fecha marzo del 2015, que estuvo a cargo del Laboratorio Geotécnico y Ensayos de Materiales de Construcción Huertas Ingenieros SAC. En el estudio indicado se registra como conclusiones geológicas, que los suelos estables para la construcción del terminal terrestre para la ciudad de Tayabamba se ubica sobre la margen derecha de la quebrada, conformada por morrena consolidada resistente, sin presencia de trastornos neo tectónicos que pudiera poner en riesgo a la infraestructura, se recomienda su ubicación sobre el nivel de la carretera a Pataz; en este sector se debe mejorar el lado superior junto a la carretera a Urpay ¿ Taurija conformada por material dejada por la excavación de la carretera - También se contó con otro estudio de suelos elaborado por el ingeniero Javier Efren Romero Rodríguez de fecha setiembre de 2015, el cual entre otras cosas concluye, durante el reconocimiento geológico del área de estudio y alrededores, no se ha apreciado ningún riesgo geológico por procesos de geodinámica externa que pudieran incidir en el grado de vulnerabilidad de la obra. Así mismo, según su geomorfología, la zona de estudio presenta una susceptibilidad moderada y/o media a la ocurrencia de deslizamientos y/o derrumbes. - Asimismo, en el año 2015 se realizó un diagnóstico ambiental y análisis de riesgos del área de influencia del proyecto, el cual entre otros concluye: ¿ Poca incidencia de riesgos de erosiones, deslizamientos o problemas geológicos, que puedan afectar el terreno donde se construirá el proyecto. ¿ Se ha identificado peligros y riesgos poco significativos relativos a fenómenos naturales de intensidad baja (huaycos, deslizamientos, aluviones, inundaciones, helada y sismo), que han venido afectando a la población, los mismos que podrían afectar el proyecto. En ese sentido, se concluye que sí se realizaron estudios de suelos y de diagnóstico ambiental para la ejecución de la obra del terminal terrestre. De otro lado, con relación al extremo que la Obra vendría ejecutándose junto a la vía de evitamiento que es parte de la carretera nacional y en la cual no existirían rocas superficiales que garanticen la estabilidad del terreno, cabe señalar que se han realizado los estudios correspondientes en los cuales no se determinan impedimentos para la construcción del terminal en el área proyectada. Sin embargo, en la elaboración del expediente técnico no se tuvo en cuenta estabilizar el terreno que en las zonas donde se proyectó realizar un corte significativo, hecho que generó la ejecución de muros de contención como obras complementarias, los cuales han permitido dar estabilidad a los taludes aledaños. Se concluye que, para ejecutar una obra no necesariamente se tiene que contar con un suelo rocoso que garantice la estabilidad, existen suelos estables aun cuando no cuenten con rocas; sin embargo, el proyectista debe determinar las características del proyecto para que tenga funcionabilidad.
|
08201700149-65408-21532.0-3.0
|
Como consecuencia de las excavaciones para las bases de la Obra en mayo 2016 se habría producido el primer colapso de la vía de evitamiento al debilitarse las bases naturales de dicho terreno, por lo que resultaría necesario verificar si se cumplió con las especificaciones técnicas del expediente e identificar si hay responsabilidad de la empresa contratista. Cabe señalar que el proyecto no consideró realizar trabajos en la vía de evitamiento; sin embargo, existe la probabilidad que el movimiento de tierras realizado para obtener la plataforma para ejecutar la obra, haya influenciado para el colapso de la citada vía. El expediente técnico no contempló estabilizar el talud en la parte adyacente a la vía de evitamiento, por lo cual el cumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente no tiene relación con el colapso indicado. Cabe precisar que estabilizar los taludes no fue parte del expediente técnico, la municipalidad a través de otros expedientes técnicos proyectó ejecutar obras de reforzamiento de taludes, trabajos que realizó bajo la modalidad de administración directa. Conforme al expediente técnico, la obra del terminal terrestre comprende la ejecución de: - Módulo principal para viajes nacionales de dos niveles, en el primer nivel cuenta con oficinas para agencias de viajes terrestres, un counter, cuatro quioscos, servicios higiénicos para hombres y mujeres y sala de embarque y estacionamiento para buses. En el segundo nivel cuenta con un auditorio, un hall principal, un restaurant con mezanine y una cafetería también con mezanine. - Módulo para viajes provinciales, compuesto por cuatro oficinas para las agencias de viajes terrestres. - Patio para circulación vehicular. - Estructuras tipo pontón y muro en media luna, para canalizar la quebrada y estabilizar la carretera. Por lo expuesto se concluye que, el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto no tiene relación con el deslizamiento de tierra que afectó parte de la vía de evitamiento, debido a que la obra materia del contrato no contempló estabilizar los taludes.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Como consecuencia de las excavaciones para las bases de la Obra en mayo 2016 se habría producido el primer colapso de la vía de evitamiento al debilitarse las bases naturales de dicho terreno, por lo que resultaría necesario verificar si se cumplió con las especificaciones técnicas del expediente e identificar si hay responsabilidad de la empresa contratista. Cabe señalar que el proyecto no consideró realizar trabajos en la vía de evitamiento; sin embargo, existe la probabilidad que el movimiento de tierras realizado para obtener la plataforma para ejecutar la obra, haya influenciado para el colapso de la citada vía. El expediente técnico no contempló estabilizar el talud en la parte adyacente a la vía de evitamiento, por lo cual el cumplimiento de las especificaciones técnicas del expediente no tiene relación con el colapso indicado. Cabe precisar que estabilizar los taludes no fue parte del expediente técnico, la municipalidad a través de otros expedientes técnicos proyectó ejecutar obras de reforzamiento de taludes, trabajos que realizó bajo la modalidad de administración directa. Conforme al expediente técnico, la obra del terminal terrestre comprende la ejecución de: - Módulo principal para viajes nacionales de dos niveles, en el primer nivel cuenta con oficinas para agencias de viajes terrestres, un counter, cuatro quioscos, servicios higiénicos para hombres y mujeres y sala de embarque y estacionamiento para buses. En el segundo nivel cuenta con un auditorio, un hall principal, un restaurant con mezanine y una cafetería también con mezanine. - Módulo para viajes provinciales, compuesto por cuatro oficinas para las agencias de viajes terrestres. - Patio para circulación vehicular. - Estructuras tipo pontón y muro en media luna, para canalizar la quebrada y estabilizar la carretera. Por lo expuesto se concluye que, el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto no tiene relación con el deslizamiento de tierra que afectó parte de la vía de evitamiento, debido a que la obra materia del contrato no contempló estabilizar los taludes.
|
08201700149-65408-21533.0-4.0
|
La MP de Pataz elaboró 2 expedientes técnicos para muros de contención que se habrían hecho en 4 partes (código 01-SNIP N° 2308293 código 02¿SNIP N° 2328787), lo que podría implicar fraccionamiento porque se trata de una sola obra ejecutada por administración directa y exclusión del Contratista de toda responsabilidad. Al respecto, se precisa que la ley de contrataciones del Estado establece lo siguiente: Ley de Contrataciones del Estado Artículo 20. Prohibición de fraccionamiento Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual, de dividir la contratación a través de la realización de dos o más procedimientos de selección, de evadir la aplicación de la presente Ley y su Reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública. Por lo expuesto, el fraccionamiento se da cuando se ejecutan obras por contrata, no existe fraccionamiento cuando se ejecuta obras por administración directa, como es el caso de los muros de contención. De otro lado, con relación a que con la ejecución de estas obras se excluye a la empresa contratista de toda responsabilidad, tal como se ha indicado anteriormente, la ejecución de muros de contención o estabilización de taludes no es parte del contrato con la empresa, por lo tanto no hay una relación al respecto.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La MP de Pataz elaboró 2 expedientes técnicos para muros de contención que se habrían hecho en 4 partes (código 01-SNIP N° 2308293 código 02¿SNIP N° 2328787), lo que podría implicar fraccionamiento porque se trata de una sola obra ejecutada por administración directa y exclusión del Contratista de toda responsabilidad. Al respecto, se precisa que la ley de contrataciones del Estado establece lo siguiente: Ley de Contrataciones del Estado Artículo 20. Prohibición de fraccionamiento Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual, de dividir la contratación a través de la realización de dos o más procedimientos de selección, de evadir la aplicación de la presente Ley y su Reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública. Por lo expuesto, el fraccionamiento se da cuando se ejecutan obras por contrata, no existe fraccionamiento cuando se ejecuta obras por administración directa, como es el caso de los muros de contención. De otro lado, con relación a que con la ejecución de estas obras se excluye a la empresa contratista de toda responsabilidad, tal como se ha indicado anteriormente, la ejecución de muros de contención o estabilización de taludes no es parte del contrato con la empresa, por lo tanto no hay una relación al respecto.
|
08201700149-65408-21536.0-5.0
|
Luego de que el muro colapsó las causas del evento no habrían sido explicadas a los pobladores pese a que habría ocasionado el cierre temporal de la vía desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre con las consecuentes rupturas de las tuberías de desagüe por paso de vehículos de gran tonelaje por las principales vías de la ciudad. Conforme a las fotos que adjunta el denunciante sí hubo un deslizamiento de parte de la vía de evitamiento; sin embargo no hay una regulación que obligue a las autoridades a explicar a los ciudadanos los motivos de la ocurrencia de éstos hechos y quiénes son los responsables en caso lo hubiera, salvo requerimiento del Poder Judicial o Ministerio Público. Como consecuencia de la interrupción del tránsito por la vía de evitamiento se desvió el tráfico hacia las calles de la ciudad, toda vez que la transitabilidad no se puede detener, ante este evento se dio la solución, que fue temporal, ya en la actualidad la circulación de los vehículos pesado se realiza por la vía de evitamiento la que ya fue reparada.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Luego de que el muro colapsó las causas del evento no habrían sido explicadas a los pobladores pese a que habría ocasionado el cierre temporal de la vía desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre con las consecuentes rupturas de las tuberías de desagüe por paso de vehículos de gran tonelaje por las principales vías de la ciudad. Conforme a las fotos que adjunta el denunciante sí hubo un deslizamiento de parte de la vía de evitamiento; sin embargo no hay una regulación que obligue a las autoridades a explicar a los ciudadanos los motivos de la ocurrencia de éstos hechos y quiénes son los responsables en caso lo hubiera, salvo requerimiento del Poder Judicial o Ministerio Público. Como consecuencia de la interrupción del tránsito por la vía de evitamiento se desvió el tráfico hacia las calles de la ciudad, toda vez que la transitabilidad no se puede detener, ante este evento se dio la solución, que fue temporal, ya en la actualidad la circulación de los vehículos pesado se realiza por la vía de evitamiento la que ya fue reparada.
|
08201700149-65408-21549.0-6.0
|
Según la información del portal de transparencia de los proyectos de inversión pública, en el primer muro se habría hecho una inversión 368,700 nuevos soles y el segundo tendría una inversión de 379,223 nuevos soles. Respecto a la ejecución de muros colindantes o adyacentes al terminal terrestre, la entidad ejecutó bajo la modalidad de administración directa dos (2) proyectos, denominados de la manera siguiente: - ¿Creación de muros de protección en el terminal terrestre de la localidad de Tayabamba, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿, el presupuesto asciende a S/. 520 737,83, se ejecutó para dar estabilidad al talud entre el terminal terrestre y la vía de evitamiento. - ¿Mejoramiento del acceso norte del distrito de Tayabamba ¿ sector Gochirca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿, su presupuesto fue de S/. 125 342,88, se ejecutó para dar estabilidad a los taludes originados por el corte de terreno la ejecutar el terminal terrestre. Sobre esta acotación se concluye que parte de la municipalidad tiene como funciones ejecutar obras, no existe una falta normativa por la ejecución de los muros de contención.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Según la información del portal de transparencia de los proyectos de inversión pública, en el primer muro se habría hecho una inversión 368,700 nuevos soles y el segundo tendría una inversión de 379,223 nuevos soles. Respecto a la ejecución de muros colindantes o adyacentes al terminal terrestre, la entidad ejecutó bajo la modalidad de administración directa dos (2) proyectos, denominados de la manera siguiente: - ¿Creación de muros de protección en el terminal terrestre de la localidad de Tayabamba, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿, el presupuesto asciende a S/. 520 737,83, se ejecutó para dar estabilidad al talud entre el terminal terrestre y la vía de evitamiento. - ¿Mejoramiento del acceso norte del distrito de Tayabamba ¿ sector Gochirca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿, su presupuesto fue de S/. 125 342,88, se ejecutó para dar estabilidad a los taludes originados por el corte de terreno la ejecutar el terminal terrestre. Sobre esta acotación se concluye que parte de la municipalidad tiene como funciones ejecutar obras, no existe una falta normativa por la ejecución de los muros de contención.
|
08201700149-65408-21551.0-7.0
|
En el proceso de licitación de la obra no se habría respetado la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 toda vez que la buena pro habría sido adjudicada a un solo postor y al 100% de su valor referencial. La Municipalidad realizó la Licitación Pública N° 001-2015/MPP-T para la ejecución de la obra, el 16 de diciembre de 2015 se adjudicó la buena pro a la constructora Latina Estudios y Proyectos S.A.C. por un monto equivalente al valor referencial S/. 2 859 948,24, en el proceso realizado si se tuvo en cuenta la Ley de Contrataciones del Estado, por lo siguiente: - Se convocó al proceso de selección para ejecutar la obra. - Se otorgó la buena pro a una empresa que participó en dicho proceso. - El monto de su propuesta se encontró entre el rango admisible para obras (mayor al 90% del valor referencial y menor al 110% del mismo). Ley de Contrataciones del Estado establece: Artículo 28. Rechazo de ofertas 28.2 En el caso de ejecución y consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más de diez por ciento (10%). Artículo 29. Declaratoria de desierto Los procedimientos de selección quedan desiertos cuando no quede válida ninguna oferta. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece: Artículo 44.- Declaración de Desierto El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida. De lo expuesto se concluye que, en esta obra si se tuvo en cuenta la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, no se ha vulnerado esta norma.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: En el proceso de licitación de la obra no se habría respetado la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 toda vez que la buena pro habría sido adjudicada a un solo postor y al 100% de su valor referencial. La Municipalidad realizó la Licitación Pública N° 001-2015/MPP-T para la ejecución de la obra, el 16 de diciembre de 2015 se adjudicó la buena pro a la constructora Latina Estudios y Proyectos S.A.C. por un monto equivalente al valor referencial S/. 2 859 948,24, en el proceso realizado si se tuvo en cuenta la Ley de Contrataciones del Estado, por lo siguiente: - Se convocó al proceso de selección para ejecutar la obra. - Se otorgó la buena pro a una empresa que participó en dicho proceso. - El monto de su propuesta se encontró entre el rango admisible para obras (mayor al 90% del valor referencial y menor al 110% del mismo). Ley de Contrataciones del Estado establece: Artículo 28. Rechazo de ofertas 28.2 En el caso de ejecución y consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más de diez por ciento (10%). Artículo 29. Declaratoria de desierto Los procedimientos de selección quedan desiertos cuando no quede válida ninguna oferta. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece: Artículo 44.- Declaración de Desierto El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida. De lo expuesto se concluye que, en esta obra si se tuvo en cuenta la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, no se ha vulnerado esta norma.
|
08201700149-65408-21553.0-8.0
|
Para el inicio de los trabajos de esta obra los volquetes de la Municipalidad fueron los que abastecieron con los agregados o material, tanto como piedra, hormigón y arena en el mismo lugar de ejecución de ejecución de obra siendo esto de conocimiento público pero como no se sabe si el alquiler de la maquinaria fue pagada por la empresa contratista. La comisión auditora verificó que durante el período de ejecución de la Obra, no existe ningún ingreso económico por parte de la empresa Constructora Latina Estudios y Proyectos S.A.C. por concepto de venta de agregados; asimismo, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad manifestó que si alguna empresa requiere este servicio se comunica al Concejo Municipal, quienes son los únicos que aprueban y autorizan dicha venta, emitiéndose una resolución para ello; agrega que, en el caso de la Obra ellos no proveyeron de agregados a la citada constructora. Por lo expuesto se concluye que, debido al tiempo transcurrido desde la culminación de la obra noviembre de 2016, hay limitaciones para poder validar lo expuesto por el denunciante, si la municipalidad proveyó de agregados para la obra y realizó el cobro que corresponde, no hay ingresos a la entidad por este concepto.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Para el inicio de los trabajos de esta obra los volquetes de la Municipalidad fueron los que abastecieron con los agregados o material, tanto como piedra, hormigón y arena en el mismo lugar de ejecución de ejecución de obra siendo esto de conocimiento público pero como no se sabe si el alquiler de la maquinaria fue pagada por la empresa contratista. La comisión auditora verificó que durante el período de ejecución de la Obra, no existe ningún ingreso económico por parte de la empresa Constructora Latina Estudios y Proyectos S.A.C. por concepto de venta de agregados; asimismo, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad manifestó que si alguna empresa requiere este servicio se comunica al Concejo Municipal, quienes son los únicos que aprueban y autorizan dicha venta, emitiéndose una resolución para ello; agrega que, en el caso de la Obra ellos no proveyeron de agregados a la citada constructora. Por lo expuesto se concluye que, debido al tiempo transcurrido desde la culminación de la obra noviembre de 2016, hay limitaciones para poder validar lo expuesto por el denunciante, si la municipalidad proveyó de agregados para la obra y realizó el cobro que corresponde, no hay ingresos a la entidad por este concepto.
|
08201700149-65408-21556.0-9.0
|
Según el cartel informativo, el plazo de ejecución dela Obra habría sido de 240 días calendario, sin embargo no habría sido conluida en ese plazo. El plazo de ejecución señalado en el cartel de obra es coincidente con el plazo que se registra en el contrato para la ejecución de obra, en la cláusula quinta se señala que el plazo de ejecución del presente contrato es de 240 días calendario. Conforme al cuaderno de obra el inicio contractual fue el 8 de febrero de 2016 y su culminación el 23 de noviembre de 2016, por lo cual la totalidad de trabajos se ejecutaron en 290 días calendario. El plazo de ejecución inicial fue de 240 días calendario y se aprobó una ampliación de plazo por 50 días calendario, por lo que se cumplió con el plazo contractual. Sin embargo, se precisa que la fecha de inicio de obra no correspondía, por lo que corresponde aceptar a trámite el hecho comunicado.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Según el cartel informativo, el plazo de ejecución dela Obra habría sido de 240 días calendario, sin embargo no habría sido conluida en ese plazo. El plazo de ejecución señalado en el cartel de obra es coincidente con el plazo que se registra en el contrato para la ejecución de obra, en la cláusula quinta se señala que el plazo de ejecución del presente contrato es de 240 días calendario. Conforme al cuaderno de obra el inicio contractual fue el 8 de febrero de 2016 y su culminación el 23 de noviembre de 2016, por lo cual la totalidad de trabajos se ejecutaron en 290 días calendario. El plazo de ejecución inicial fue de 240 días calendario y se aprobó una ampliación de plazo por 50 días calendario, por lo que se cumplió con el plazo contractual. Sin embargo, se precisa que la fecha de inicio de obra no correspondía, por lo que corresponde aceptar a trámite el hecho comunicado.
|
08201700150-53502-17790.0-1.0
|
Presuntas irregularidades en la obra: Mejoramiento de captación y línea de conducción y creación de planta de tratamiento en la localidad de Huancaspata. El denunciante manifiesta que la obra Mejoramiento de captación y línea de conducción y creación de planta de tratamiento en la localidad de Huancaspata, inició en el año 2015 y que culminó a inicios del 2016 por un valor referencial de S/. 1 341 135,00; sin embargo la obra no está en funcionamiento a la fecha. De otro lado, denuncia que en el proceso de selección se presentó un solo postor y se adjudicó la buena pro al 100% del valor referencial, por lo que presume graves faltas a la ley de contrataciones, toda vez que la obra colapsó en plena ejecución y se tapó un 90% de su dimensión por la caída de un talud de tierra como consecuencia de la nivelación del terreno. Asimismo, informa que presentó el 14 de octubre de 2016 ante la Fiscalía Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Trujillo, la denuncia sobre estos mismos hechos y que el 23 de noviembre de 2016 han incluido una denuncia adicional sobre la construcción de un muro de contención ejecutada por administración directa, la cual se ha realizado con piedra y concreto que no es garantía de seguridad para la obra ni para la población que se encuentra en la parte inferior. Que el muro de contención ha tenido un costo de S/. 75 063,00 y con código SNIP 231888 y al haber sido ejecutada por administración directa se ha excluido de toda responsabilidad al contratista. Finalmente comunica que la población no tiene conocimiento de que la obra haya sido entregada ya que el titular de la entidad se niega a brindar información que ha sido solicitada en forma reiterada.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la obra: Mejoramiento de captación y línea de conducción y creación de planta de tratamiento en la localidad de Huancaspata. El denunciante manifiesta que la obra Mejoramiento de captación y línea de conducción y creación de planta de tratamiento en la localidad de Huancaspata, inició en el año 2015 y que culminó a inicios del 2016 por un valor referencial de S/. 1 341 135,00; sin embargo la obra no está en funcionamiento a la fecha. De otro lado, denuncia que en el proceso de selección se presentó un solo postor y se adjudicó la buena pro al 100% del valor referencial, por lo que presume graves faltas a la ley de contrataciones, toda vez que la obra colapsó en plena ejecución y se tapó un 90% de su dimensión por la caída de un talud de tierra como consecuencia de la nivelación del terreno. Asimismo, informa que presentó el 14 de octubre de 2016 ante la Fiscalía Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Trujillo, la denuncia sobre estos mismos hechos y que el 23 de noviembre de 2016 han incluido una denuncia adicional sobre la construcción de un muro de contención ejecutada por administración directa, la cual se ha realizado con piedra y concreto que no es garantía de seguridad para la obra ni para la población que se encuentra en la parte inferior. Que el muro de contención ha tenido un costo de S/. 75 063,00 y con código SNIP 231888 y al haber sido ejecutada por administración directa se ha excluido de toda responsabilidad al contratista. Finalmente comunica que la población no tiene conocimiento de que la obra haya sido entregada ya que el titular de la entidad se niega a brindar información que ha sido solicitada en forma reiterada.
|
08201700155-51914-18693.0-1.0
|
Presunta actuación irregular de funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, por no considerar los Informes Técnicos elaborados por la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Con Documento del 02.01.2017 (Exp. N° 08-2017-00155 del 02.01.2017), un ciudadano (ex Secretario Técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios - STPAD de la Autoridad Nacional del Agua - ANA), cuestiona el accionar supuestamente irregular de funcionarios del ANA, en el marco de los procedimientos administrativos disciplinarios, por no haber considerado los Informes Técnicos elaborados por dicha Secretaría Técnica, y haber archivado sin determinar la situación jurídica de los involucrados. Al respecto, se detalla la documentación siguiente: 1. Inf. Tec. N° 011-2016-ANA-STEC del 26.05.2016 (CUT 141440-2016), seguido a los servidores Caharin Alberto Caparo Jarufe y Mauro Rojas Vela; Subdirector y Analista, de la U. de Logística de la ANA, respectivamente; por la presunta sobrevaloración para la confección de 50 agendas 2016 para el Consejo Directivo de la ANA. 2. Inf. Tec. N° 013-2016-ANA-STEC del 30.05.2016 (CUT 2059-2016), seguido a la servidora Milagros Jeny Callupe Bacilio, por incurrir en presuntos actos de nepotismo en su desempeño como Directora de la Autoridad Administrativa del Agua - AAA Huarmey Chicama, por la contratación del señor Arnaldo Amador Llanos Sánchez (su cuñado), para que preste servicio en la Subdirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Institucional y la Unidad de Asesoría Jurídica en la citada AAA. 3. Inf. Tec. N° 023-2016-ANA-STEC del 20.06.2016 (CUT 86352-2016), seguido al servidor Germán Aguilar Janto, Asistente Administrativo de la U. de Logística, por haber pretendido apropiarse de manera irregular de 18 llantas usadas de las unidades móviles de la institución para beneficio propio o de terceros. 4. Inf. Tec. N° 026-2016-ANA-STEC del 05.08.2016 (CUT 39361-2016), seguido a los servidores José Luis Manco Baldeón y Manuel Martín Martínez Pucse; choferes de las unidades móviles de la U. de Logística; por la presunta omisión de rendición de viáticos por los importes de S/. 2,400.00 y S/. 3,790.00 Soles, respectivamente. 5. Inf. de Control N° 003-2013-2-5740 (CUT N° 140248-2014); al respecto, señala que no se remitieron las copias del citado CUT a la Fiscalía, a fin que se inicie las investigaciones penales a los servidores de la entidad, por la presunta falsificación de documentos, alteración de comprobantes de pagos (SUNAT), falsa declaración en procedimiento administrativo y peculado en el proceso de rendición de viáticos por comisión de servicios. 6. Inf. de Control N° 009-2016-2-5740; con relación a ello, el entonces STPAD (recurrente), comunica que el referido Informe de Control el cual fue remitido mediante Memo. N° 480-2016-ANA-J, se encontraba incompleto, impidiendo su precalificación por parte de la mencionada Secretaría Técnica. De otro lado, con relación al Inf. Tec. N° 011-2016-ANA-STEC del 26/05/2016 (CUT 141440-2016), es de indicar que mediante Carta N° 124-2016-ANA-STEC del 01.07.2016 el denunciante remitió al Ministerio Público copias certificadas de la investigación administrativa (CUT 141440-2016), por la presunta comisión de delitos en agravio del Estado. Situación que originó que el Director de la ANA emitiera el Memo. N° 2558-2016-ANA-OA del 08.09.2016, a través del cual le solicitó (al recurrente) justifique su actuación. En atención a ello, con Inf. N° 002-2016-ANA-STEC del 15.09.2016, el denunciante cursó respuesta indicando que amparado en el artículo 407° del Código Penal, no requería autorización expresa del despacho del Director del ANA para poner en conocimiento del Ministerio Público, los hechos de relevancia penal advertidos.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta actuación irregular de funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, por no considerar los Informes Técnicos elaborados por la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Con Documento del 02.01.2017 (Exp. N° 08-2017-00155 del 02.01.2017), un ciudadano (ex Secretario Técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios - STPAD de la Autoridad Nacional del Agua - ANA), cuestiona el accionar supuestamente irregular de funcionarios del ANA, en el marco de los procedimientos administrativos disciplinarios, por no haber considerado los Informes Técnicos elaborados por dicha Secretaría Técnica, y haber archivado sin determinar la situación jurídica de los involucrados. Al respecto, se detalla la documentación siguiente: 1. Inf. Tec. N° 011-2016-ANA-STEC del 26.05.2016 (CUT 141440-2016), seguido a los servidores Caharin Alberto Caparo Jarufe y Mauro Rojas Vela; Subdirector y Analista, de la U. de Logística de la ANA, respectivamente; por la presunta sobrevaloración para la confección de 50 agendas 2016 para el Consejo Directivo de la ANA. 2. Inf. Tec. N° 013-2016-ANA-STEC del 30.05.2016 (CUT 2059-2016), seguido a la servidora Milagros Jeny Callupe Bacilio, por incurrir en presuntos actos de nepotismo en su desempeño como Directora de la Autoridad Administrativa del Agua - AAA Huarmey Chicama, por la contratación del señor Arnaldo Amador Llanos Sánchez (su cuñado), para que preste servicio en la Subdirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Institucional y la Unidad de Asesoría Jurídica en la citada AAA. 3. Inf. Tec. N° 023-2016-ANA-STEC del 20.06.2016 (CUT 86352-2016), seguido al servidor Germán Aguilar Janto, Asistente Administrativo de la U. de Logística, por haber pretendido apropiarse de manera irregular de 18 llantas usadas de las unidades móviles de la institución para beneficio propio o de terceros. 4. Inf. Tec. N° 026-2016-ANA-STEC del 05.08.2016 (CUT 39361-2016), seguido a los servidores José Luis Manco Baldeón y Manuel Martín Martínez Pucse; choferes de las unidades móviles de la U. de Logística; por la presunta omisión de rendición de viáticos por los importes de S/. 2,400.00 y S/. 3,790.00 Soles, respectivamente. 5. Inf. de Control N° 003-2013-2-5740 (CUT N° 140248-2014); al respecto, señala que no se remitieron las copias del citado CUT a la Fiscalía, a fin que se inicie las investigaciones penales a los servidores de la entidad, por la presunta falsificación de documentos, alteración de comprobantes de pagos (SUNAT), falsa declaración en procedimiento administrativo y peculado en el proceso de rendición de viáticos por comisión de servicios. 6. Inf. de Control N° 009-2016-2-5740; con relación a ello, el entonces STPAD (recurrente), comunica que el referido Informe de Control el cual fue remitido mediante Memo. N° 480-2016-ANA-J, se encontraba incompleto, impidiendo su precalificación por parte de la mencionada Secretaría Técnica. De otro lado, con relación al Inf. Tec. N° 011-2016-ANA-STEC del 26/05/2016 (CUT 141440-2016), es de indicar que mediante Carta N° 124-2016-ANA-STEC del 01.07.2016 el denunciante remitió al Ministerio Público copias certificadas de la investigación administrativa (CUT 141440-2016), por la presunta comisión de delitos en agravio del Estado. Situación que originó que el Director de la ANA emitiera el Memo. N° 2558-2016-ANA-OA del 08.09.2016, a través del cual le solicitó (al recurrente) justifique su actuación. En atención a ello, con Inf. N° 002-2016-ANA-STEC del 15.09.2016, el denunciante cursó respuesta indicando que amparado en el artículo 407° del Código Penal, no requería autorización expresa del despacho del Director del ANA para poner en conocimiento del Ministerio Público, los hechos de relevancia penal advertidos.
|
08201700185-51895-17301.0-1.0
|
Presuntas irregularidades en el Concurso Público N° 003-2016-HONADOMANI - SB, convocado por el Hospital Nacional Docente Madre Niño - San Bartolomé. Mediante carta sin fecha (Exp. N° 08-2017-00185 del 02.01.2017) un ciudadano comunica a la Contraloría General de la República, que los miembros del Comité Especial del Concurso Público N° 003-2016-HONADOMANI - SB y el Director del Hospital Nacional Docente Madre Niño - San Bartolomé habrían incurrido en inconducta funcional, argumentando lo siguiente: - Con fecha 21.11.2016, el Comité Especial convocó el Concurso Público N° 003-2016-HONADOMANI - SB, para la prestación del "Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada del Hospital Nacional Docente Madre - Niño - San Bartolomé". - Dentro de los requisitos establecidos por el Comité Especial (Bases), se estableció la "Experiencia Hospitalaria del Supervisor de Vigilancia -Agente de Vigilancia Masculino y Agente de vigilancia Femenino"; lo cual resultaría contrario al Principio de Libre Concurrencia, establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, siendo que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en sus pronunciamientos ha establecido la inexistencia de especialidades en la actividad de seguridad y vigilancia privada. - Uno de los postores del mencionado proceso (empresa SAGAZ S.A.C.) formuló observación a dicho requerimiento obligatorio, por vulnerar el Principio de Libre Concurrencia; sin embargo, el Comité Especial no acogió tales observaciones, continuando con el proceso y manteniendo el requerimiento obligatorio en la especialidad. - En tal sentido, el denunciante considera que se ha excluido la competencia y se ha direccionado el citado proceso, a fin de favorecer al postor Consorcio Seipsa S.A.C. - Security Company S.A.C., en perjuicio del Hospital Nacional Docente Madre Niño - San Bartolomé. - Asimismo, presentó Carta N° 2111 de fecha 21.11.2016, al Director del citado Hospital, advirtiéndole de la conducta del Comité Especial, y solicitándole disponer la nulidad de dicho proceso, toda vez que dicho requerimiento resultaba incongruente con el objeto de la convocatoria. Sin embargo, dicho funcionario no dispuso la nulidad del proceso. - Con fecha 13.12.2016 se acreditó que el postor único propuso un monto superior incluso al valor referencial, lo que implicaba asignación presupuestal.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Concurso Público N° 003-2016-HONADOMANI - SB, convocado por el Hospital Nacional Docente Madre Niño - San Bartolomé. Mediante carta sin fecha (Exp. N° 08-2017-00185 del 02.01.2017) un ciudadano comunica a la Contraloría General de la República, que los miembros del Comité Especial del Concurso Público N° 003-2016-HONADOMANI - SB y el Director del Hospital Nacional Docente Madre Niño - San Bartolomé habrían incurrido en inconducta funcional, argumentando lo siguiente: - Con fecha 21.11.2016, el Comité Especial convocó el Concurso Público N° 003-2016-HONADOMANI - SB, para la prestación del "Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada del Hospital Nacional Docente Madre - Niño - San Bartolomé". - Dentro de los requisitos establecidos por el Comité Especial (Bases), se estableció la "Experiencia Hospitalaria del Supervisor de Vigilancia -Agente de Vigilancia Masculino y Agente de vigilancia Femenino"; lo cual resultaría contrario al Principio de Libre Concurrencia, establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, siendo que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en sus pronunciamientos ha establecido la inexistencia de especialidades en la actividad de seguridad y vigilancia privada. - Uno de los postores del mencionado proceso (empresa SAGAZ S.A.C.) formuló observación a dicho requerimiento obligatorio, por vulnerar el Principio de Libre Concurrencia; sin embargo, el Comité Especial no acogió tales observaciones, continuando con el proceso y manteniendo el requerimiento obligatorio en la especialidad. - En tal sentido, el denunciante considera que se ha excluido la competencia y se ha direccionado el citado proceso, a fin de favorecer al postor Consorcio Seipsa S.A.C. - Security Company S.A.C., en perjuicio del Hospital Nacional Docente Madre Niño - San Bartolomé. - Asimismo, presentó Carta N° 2111 de fecha 21.11.2016, al Director del citado Hospital, advirtiéndole de la conducta del Comité Especial, y solicitándole disponer la nulidad de dicho proceso, toda vez que dicho requerimiento resultaba incongruente con el objeto de la convocatoria. Sin embargo, dicho funcionario no dispuso la nulidad del proceso. - Con fecha 13.12.2016 se acreditó que el postor único propuso un monto superior incluso al valor referencial, lo que implicaba asignación presupuestal.
|
08201700204-52034-17914.0-1.0
|
Presuntas irregularidades en la adquisición de la bolsa de alimentos para el personal de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, en una cantidad de 75 canastas navideñas para el año 2015 por la cantidad de S/. 101 544,50 y para el año 2016 por S/. 112 000,00 El denunciante manifiesta que en la Gerencia Regional de Educación de La Libertad durante el año 2015 adquirieron bolsas de alimentos, en una cantidad de 75 canastas navideñas por el importe de S/. 101 544,50 adjunta la orden de compra N° 386 de 24 de diciembre de 2015 y que se evidencia que algunos productos fueron sobrevalorados y fueron compradas a la empresa Inversiones Comerciales Sudamericana. Las bolsas alimentarias fueron entregada a 75 trabajadores de la sede central de la GRELL como parte de los acuerdos del pacto colectivo firmado con el Sindicato y que este beneficio costó S/. 1 350,00 por cada canasta y fue financiado con recursos de la entidad. Asimismo indica que de la revisión detalla a la orden de compra, se advierte que el durazno en mitades de la marca Aconcagua de 820 gramos tiene un costo de S/. 30,00 cada uno, cuando su precio en el mercado oscila entre S/ 6,00 y S/. 8,00; además que el yogurt Gloria costó S/. 10,00 cada uno cuando su costo es de S/. 5,00 y que se convocó al procedimiento de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 08-2015-GRELL y se otorgó la buena pro el 10 de diciembre de 2015. Lo relacionado a la compra del año 2016 indica que se adquirió también 75 canastas navideñas por la cantidad de S/. 112 000,00 según el acta de apertura de sobres, evaluación de ofertas y buena pro del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 006-2016-GRELL de 17 de noviembre de 2016 y que la empresa ganadora fue Valentina Proveedores y Asociado SAC con RUC N° 20518755162 y tiene su domicilio fiscal en calle Vesalio N° 173 Urbanización Las Magnolias, San Borja, Lima. Adicionalmente manifiesta que se habrían modificado las partidas presupuestarias para el otorgamiento indebido de la denominada bolsa de alimentos para el personal de la GRELL que en realidad son canastas navideñas para el año 2015 y 2016 ya que dicha aprobación originó perjuicio al estado al vulnerar las disposiciones presupuestarias establecidas en la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la adquisición de la bolsa de alimentos para el personal de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, en una cantidad de 75 canastas navideñas para el año 2015 por la cantidad de S/. 101 544,50 y para el año 2016 por S/. 112 000,00 El denunciante manifiesta que en la Gerencia Regional de Educación de La Libertad durante el año 2015 adquirieron bolsas de alimentos, en una cantidad de 75 canastas navideñas por el importe de S/. 101 544,50 adjunta la orden de compra N° 386 de 24 de diciembre de 2015 y que se evidencia que algunos productos fueron sobrevalorados y fueron compradas a la empresa Inversiones Comerciales Sudamericana. Las bolsas alimentarias fueron entregada a 75 trabajadores de la sede central de la GRELL como parte de los acuerdos del pacto colectivo firmado con el Sindicato y que este beneficio costó S/. 1 350,00 por cada canasta y fue financiado con recursos de la entidad. Asimismo indica que de la revisión detalla a la orden de compra, se advierte que el durazno en mitades de la marca Aconcagua de 820 gramos tiene un costo de S/. 30,00 cada uno, cuando su precio en el mercado oscila entre S/ 6,00 y S/. 8,00; además que el yogurt Gloria costó S/. 10,00 cada uno cuando su costo es de S/. 5,00 y que se convocó al procedimiento de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 08-2015-GRELL y se otorgó la buena pro el 10 de diciembre de 2015. Lo relacionado a la compra del año 2016 indica que se adquirió también 75 canastas navideñas por la cantidad de S/. 112 000,00 según el acta de apertura de sobres, evaluación de ofertas y buena pro del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 006-2016-GRELL de 17 de noviembre de 2016 y que la empresa ganadora fue Valentina Proveedores y Asociado SAC con RUC N° 20518755162 y tiene su domicilio fiscal en calle Vesalio N° 173 Urbanización Las Magnolias, San Borja, Lima. Adicionalmente manifiesta que se habrían modificado las partidas presupuestarias para el otorgamiento indebido de la denominada bolsa de alimentos para el personal de la GRELL que en realidad son canastas navideñas para el año 2015 y 2016 ya que dicha aprobación originó perjuicio al estado al vulnerar las disposiciones presupuestarias establecidas en la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
|
08201700302-52266-17336.0-1.0
|
Presuntas irregularidades suscitadas en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, debido a una supuesta demora en la atención de las denuncias que se vienen tramitando ante dicha Entidad. Con Expediente N° 08-2017-00302 del 03/01/2017, ingresa a este Organismo Superior de Control un Escrito de fecha 03/01/2017, a través del cual un ciudadano señala presuntas irregularidades suscitadas en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, debido a una supuesta demora en la atención de sus denuncias que viene tramitando ante la citada Entidad, referidas a una supuestas negligencias médicas cometidas por tres (3) clínicas privadas, las cuales habrían agravado su salud. Al respecto, el recurrente señala que con fechas 31 de agosto y 07 de setiembre del 2015 presentó ante INDECOPI un reclamo que involucraba a tres (3) clínicas privadas, a fin de se le indemnice por las deficiencias médicas cometidas, argumentando lo siguiente: - Clínica Vesalio: el oncólogo habría emitido una orden para que se le efectúe al paciente (denunciante) radio terapia sin haber evaluado las circunstancias que rodeaba al mismo, basados según el recurrente en rutina y arrogancia, demostrando una falta de cuidado profesional. - Instituto de Oncología y Radioterapia de la Clínica Ricardo Palma: en dicho Instituto se le inició un proceso de 10 sesiones de radioterapia, las cuales señala el recurrente le habrían perjudicaron su salud, precisando que a raíz de ello el empezó arrojar sangre por las vías rectal y urinaria; quedando además con la pierna izquierda adormecida debido a una afectación del nervio ciático. - Clínica Sanna (San Borja): le habrían practicado un procedimiento de lavado de vejiga denominado "Uretrocistocopia", lo cual le indujo a contraer una bacteria denominada Blee.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades suscitadas en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, debido a una supuesta demora en la atención de las denuncias que se vienen tramitando ante dicha Entidad. Con Expediente N° 08-2017-00302 del 03/01/2017, ingresa a este Organismo Superior de Control un Escrito de fecha 03/01/2017, a través del cual un ciudadano señala presuntas irregularidades suscitadas en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, debido a una supuesta demora en la atención de sus denuncias que viene tramitando ante la citada Entidad, referidas a una supuestas negligencias médicas cometidas por tres (3) clínicas privadas, las cuales habrían agravado su salud. Al respecto, el recurrente señala que con fechas 31 de agosto y 07 de setiembre del 2015 presentó ante INDECOPI un reclamo que involucraba a tres (3) clínicas privadas, a fin de se le indemnice por las deficiencias médicas cometidas, argumentando lo siguiente: - Clínica Vesalio: el oncólogo habría emitido una orden para que se le efectúe al paciente (denunciante) radio terapia sin haber evaluado las circunstancias que rodeaba al mismo, basados según el recurrente en rutina y arrogancia, demostrando una falta de cuidado profesional. - Instituto de Oncología y Radioterapia de la Clínica Ricardo Palma: en dicho Instituto se le inició un proceso de 10 sesiones de radioterapia, las cuales señala el recurrente le habrían perjudicaron su salud, precisando que a raíz de ello el empezó arrojar sangre por las vías rectal y urinaria; quedando además con la pierna izquierda adormecida debido a una afectación del nervio ciático. - Clínica Sanna (San Borja): le habrían practicado un procedimiento de lavado de vejiga denominado "Uretrocistocopia", lo cual le indujo a contraer una bacteria denominada Blee.
|
08201700303-52203-17310.0-1.0
|
Presunta irregularidad en la Superintendencia de Banca Seguros (SBS) por no cumplir con el pago de pensiones y nivelación de la misma Mediante Carta S/N de fecha 03 de enero de 2017, dirigida al Contralor General, el ciudadano Carlos Enrique Añi Ugaz, solicita dar trámite a denuncia contra la SBS respecto al incumplimiento de nivelar su pensión en condición de cesantía conforme a lo dispuesto en las resoluciones S/N del Poder Judicial del 05/07/1994, resolución N° 22 del 20/09/2007 que dispuso que la entidad accionante cumpla con efectuar una nueva y correcta nivelación de pensión de cesantía y resolución S/N del 30/10/2007 emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema, la cual sentencia que la demanda presentada por el Sr. Añi en contra de la SBS debe ser confirmada en todos sus extremos.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta irregularidad en la Superintendencia de Banca Seguros (SBS) por no cumplir con el pago de pensiones y nivelación de la misma Mediante Carta S/N de fecha 03 de enero de 2017, dirigida al Contralor General, el ciudadano Carlos Enrique Añi Ugaz, solicita dar trámite a denuncia contra la SBS respecto al incumplimiento de nivelar su pensión en condición de cesantía conforme a lo dispuesto en las resoluciones S/N del Poder Judicial del 05/07/1994, resolución N° 22 del 20/09/2007 que dispuso que la entidad accionante cumpla con efectuar una nueva y correcta nivelación de pensión de cesantía y resolución S/N del 30/10/2007 emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema, la cual sentencia que la demanda presentada por el Sr. Añi en contra de la SBS debe ser confirmada en todos sus extremos.
|
08201700367-51912-17234.0-1.0
|
Presunto direccionamiento en la convocatoria de un servicio en la Dirección Regional de Educación Tumbes Mediante RESOLUCIÓN REGIONAL SECTORIAL N°- 1278 de fecha 19 de Diciembre del 2016 la DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE TUMBES aprueba el expediente de contratación del Servicio de protección del auditorio, áreas de Administración y Pedagógicas del Instituto Superior Tecnológico Público Contralmirante Manuel Villar Olivera del Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar-Departamento de Tumbes. La misma que ha sido publicada en el Portal de Seace el dia 29 de Diciembre del 2016 a las 13:11 hora y no contempla el Valor Referencial del Servicio ademas dentro del perfil de proveedor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1¿000,000.00 (Un millón y 00/100 Soles), por la contratación de servicios similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, durante un periodo de dos (02) años a la fecha de la presentación de ofertas.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto direccionamiento en la convocatoria de un servicio en la Dirección Regional de Educación Tumbes Mediante RESOLUCIÓN REGIONAL SECTORIAL N°- 1278 de fecha 19 de Diciembre del 2016 la DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE TUMBES aprueba el expediente de contratación del Servicio de protección del auditorio, áreas de Administración y Pedagógicas del Instituto Superior Tecnológico Público Contralmirante Manuel Villar Olivera del Distrito de Zorritos, Provincia de Contralmirante Villar-Departamento de Tumbes. La misma que ha sido publicada en el Portal de Seace el dia 29 de Diciembre del 2016 a las 13:11 hora y no contempla el Valor Referencial del Servicio ademas dentro del perfil de proveedor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1¿000,000.00 (Un millón y 00/100 Soles), por la contratación de servicios similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, durante un periodo de dos (02) años a la fecha de la presentación de ofertas.
|
08201700385-51969-17471.0-1.0
|
Presuntas irregularidades en la administración de los recursos provenientes del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar-INABIF Mediante Oficio N° 678-2016/YVDLC-CR de 26.DIC.2016, la Congresista Yeni Vilcatoma traslada una denuncia ciudadana referida a presuntas irregularidades en el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar-INABIF, en la provincia de Andahuaylas-Apurímac. Al respecto, de la revisión a la documentación adjunta se advierte la Carta remitida por el Comité de Seguridad y Salud Laboral del INABIF, documento por medio del cual el recurrente señala que los recursos que provenían del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar-INABIF, vienen siendo administrados irregularmente por los funcionarios encargados, toda vez que dichos recursos se transfirieron a los gobiernos locales (municipios) en aras de la descentralización. De esta forma se estaría perjudicando al Centro de Desarrollo Integral de la Familia-CEDIF de Andahuaylas-Apurímac, el cual se solventa con los recursos asignados al INABIF.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la administración de los recursos provenientes del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar-INABIF Mediante Oficio N° 678-2016/YVDLC-CR de 26.DIC.2016, la Congresista Yeni Vilcatoma traslada una denuncia ciudadana referida a presuntas irregularidades en el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar-INABIF, en la provincia de Andahuaylas-Apurímac. Al respecto, de la revisión a la documentación adjunta se advierte la Carta remitida por el Comité de Seguridad y Salud Laboral del INABIF, documento por medio del cual el recurrente señala que los recursos que provenían del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar-INABIF, vienen siendo administrados irregularmente por los funcionarios encargados, toda vez que dichos recursos se transfirieron a los gobiernos locales (municipios) en aras de la descentralización. De esta forma se estaría perjudicando al Centro de Desarrollo Integral de la Familia-CEDIF de Andahuaylas-Apurímac, el cual se solventa con los recursos asignados al INABIF.
|
08201700385-51969-17472.0-2.0
|
Presuntos despidos arbitrarios y maltrato laboral. El recurrente señala que en aras de la descentralización, se efectuó la transferencia del CEDIF a los gobiernos locales (municipios), disponiendo arbitrariamente el despido de trabajadores bajo la modalidad CAS, así como también se ha cuestionado las remuneraciones del personal CAP, amenazándolos con una reducción de sueldos, entre otros actos de hostilización.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos despidos arbitrarios y maltrato laboral. El recurrente señala que en aras de la descentralización, se efectuó la transferencia del CEDIF a los gobiernos locales (municipios), disponiendo arbitrariamente el despido de trabajadores bajo la modalidad CAS, así como también se ha cuestionado las remuneraciones del personal CAP, amenazándolos con una reducción de sueldos, entre otros actos de hostilización.
|
08201700385-51969-17473.0-3.0
|
Solicitud de disponer que los CEDIF se encuentren bajo la administración del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar-INABIF. El recurrente señala que se dispuso erróneamente mediante Decretos Supremos el traspaso de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia-CEDIF a los gobiernos locales, bajo la excusa de la descentralización; sin embargo, el recurrente considera que los gobiernos locales han realizado una inadecuada administración de dichos centros, motivo por el cual solicitan se disponga que vuelvan a ser administrados por el INABIF.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Solicitud de disponer que los CEDIF se encuentren bajo la administración del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar-INABIF. El recurrente señala que se dispuso erróneamente mediante Decretos Supremos el traspaso de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia-CEDIF a los gobiernos locales, bajo la excusa de la descentralización; sin embargo, el recurrente considera que los gobiernos locales han realizado una inadecuada administración de dichos centros, motivo por el cual solicitan se disponga que vuelvan a ser administrados por el INABIF.
|
08201700392-53344-18616.0-1.0
|
Presuntas irregularidades en la contratación y pago de haberes de servidores que vienen trabajando físicamente en dependencias administrativas y que son asignados como trabajadores fantasmas en obras realizadas por la Entidad, situación que estaría afectando al presupuesto de partidas que corresponden a la ejecución de obras de administración directa. Presuntas irregularidades ocurridas en el Gobierno Regional Madre de Dios referidas al destino de presupuesto asignado por la entidad antes citada para la ejecución de obras y proyectos de inversión publica bajo la modalidad de administración directa, al pago de haberes y contratación de servidores que vienen laborando fisicamente en dependencias administrativas distintas al trabajo de campo en obra ejecutada por dicha entidad.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la contratación y pago de haberes de servidores que vienen trabajando físicamente en dependencias administrativas y que son asignados como trabajadores fantasmas en obras realizadas por la Entidad, situación que estaría afectando al presupuesto de partidas que corresponden a la ejecución de obras de administración directa. Presuntas irregularidades ocurridas en el Gobierno Regional Madre de Dios referidas al destino de presupuesto asignado por la entidad antes citada para la ejecución de obras y proyectos de inversión publica bajo la modalidad de administración directa, al pago de haberes y contratación de servidores que vienen laborando fisicamente en dependencias administrativas distintas al trabajo de campo en obra ejecutada por dicha entidad.
|
08201700395-51972-17639.0-1.0
|
La Autoridad Nacional del Agua - ANA no estaría cumpliendo con su rol fiscalizador, toda vez que habría entregado licencia para el uso de agua superficial con fines agrícolas a la empresa Agrícola San Ramón S.A.C",sin embargo, estaría siendo designado a fines agropecuarios. Con Oficio N° 159-2016-2017-HZP-CR.Reg.350 del 28 de diciembre de 2016, el Congresista de la República, Horacio Zeballos Patrón trasladó una denuncia ciudadana, donde refiere "(...) presuntamente hubo un ficticio cambio de uso para otorgar licencia de uso de agua para riego de 100 hectáreas emitido mediante Resolución Directoral N° 704-2013-ANA-AAA-Cañete Fortaleza, sustentando en la segunda disposición complementaria final del Reglamento de Procedimiento Administrativo para el otorgamiento de derechos de uso de agua aprobado mediante Resolución Jefatural N° 579-2010-ANA (...)". Asimismo, de la revisión a la documentación adjuntada por el Congresista; se denuncia: "que no se hicieron visitas de campo, es decir no se está fiscalizando el uso de las aguas", "hasta la fecha viene realizando actividad pecuaria y muy por el contrario se ha incrementado las cabezas de ganado y chanchos", "Por efecto de la licencia otorgada según Resolución Directoral N° 704-2013-ANA-AAA-Cañete Fortaleza, las 1,200 vacas y 1,500 chanchos se han quedado sin agua para su consumo. Simplemente continúa el robo de agua con la aquiescencia de la mafia compuesta por los directivos de la junta de regantes y autoridades del ANA-AAA-Cañete Fortaleza". Al respecto, se realizaron las coordinaciones con el Órgano de Control Institucional - OCI de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, con la finalidad que nos informe las acciones de supervisión realizadas por el ANA en relación al hecho denunciado. En atención a ello, el OCI ha remitido el INFORME TÉCNICO N° 004-2017-ANA-AAA.CF-ALA.H/LVD del 20 de enero de 2017, suscrito por la Administración Local del Agua Huaura de la Autoridad Nacional del Agua AAA Cañete - Fortaleza, así, de la revisión a la misma se advierte que se ha realizado una Inspección Ocular Inopinada con la finalidad de verificar que el uso del agua; concedida a la empresa agropecuaria San Ramón SAC, conforme a lo resuelto en la Resolución Directoral N° 704-2013-ANA-AAA-CAÑETE FORTALEZA. A continuación se detallan las conclusiones: - Se ha constatado que la toma de captación que utiliza la empresa Agropecuaria San Ramón SAC, para captar agua del canal CD San Felipe, ubicada en la coordenada (UTM WGS-84) 212,861 Este y 8793,280 Norte, esta agua superficial se usa con fines de agrícola, para el abastecimiento del predio denominado "Pampa Grande", con implementación de estructura de canales y de almacenamiento tipo reservorios impermeabilizado con geo membrana y sistemas de bombeos, con línea de impulsión y conducción de tuberías de 8" y 12", en el sistema de aplicación del agua de riego se constató que utilizan mangueras para riego por goteo. - Se concluye que el uso de agua superficial con fines pecuarios, con un volumen de 1058,500 m3/año, que fue otorgado con R.A. N° 203-2007-GRL-DRA/ATDRH, de fecha de 19 de diciembre de 2007, y que fue extinguida con la R.D. N° 704-2013-ANA-AAA.CF, de fecha 04 de diciembre de 2013 volumen que se ha constatado que se está utilizando con fines agrícola para el riego de plantaciones de Palta con un área bajo riego de 100 ha. De lo expuesto, se desprende que la entidad denunciada, como parte de sus competencias, ha verificado que el agua que viene utilizando la cuestionada empresa; son para fines agrícolas, y no como refiere el ciudadano recurrente. En ese sentido, al no advertirse hechos ilegales que afecten los recursos del Estado; corresponde no admitir a trámite el hecho conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 7.2 de la Directiva N° 011-2015-CG/GPROD. Asimismo, se recomienda el resultado de la evaluación al citado Congresista.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La Autoridad Nacional del Agua - ANA no estaría cumpliendo con su rol fiscalizador, toda vez que habría entregado licencia para el uso de agua superficial con fines agrícolas a la empresa Agrícola San Ramón S.A.C",sin embargo, estaría siendo designado a fines agropecuarios. Con Oficio N° 159-2016-2017-HZP-CR.Reg.350 del 28 de diciembre de 2016, el Congresista de la República, Horacio Zeballos Patrón trasladó una denuncia ciudadana, donde refiere "(...) presuntamente hubo un ficticio cambio de uso para otorgar licencia de uso de agua para riego de 100 hectáreas emitido mediante Resolución Directoral N° 704-2013-ANA-AAA-Cañete Fortaleza, sustentando en la segunda disposición complementaria final del Reglamento de Procedimiento Administrativo para el otorgamiento de derechos de uso de agua aprobado mediante Resolución Jefatural N° 579-2010-ANA (...)". Asimismo, de la revisión a la documentación adjuntada por el Congresista; se denuncia: "que no se hicieron visitas de campo, es decir no se está fiscalizando el uso de las aguas", "hasta la fecha viene realizando actividad pecuaria y muy por el contrario se ha incrementado las cabezas de ganado y chanchos", "Por efecto de la licencia otorgada según Resolución Directoral N° 704-2013-ANA-AAA-Cañete Fortaleza, las 1,200 vacas y 1,500 chanchos se han quedado sin agua para su consumo. Simplemente continúa el robo de agua con la aquiescencia de la mafia compuesta por los directivos de la junta de regantes y autoridades del ANA-AAA-Cañete Fortaleza". Al respecto, se realizaron las coordinaciones con el Órgano de Control Institucional - OCI de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, con la finalidad que nos informe las acciones de supervisión realizadas por el ANA en relación al hecho denunciado. En atención a ello, el OCI ha remitido el INFORME TÉCNICO N° 004-2017-ANA-AAA.CF-ALA.H/LVD del 20 de enero de 2017, suscrito por la Administración Local del Agua Huaura de la Autoridad Nacional del Agua AAA Cañete - Fortaleza, así, de la revisión a la misma se advierte que se ha realizado una Inspección Ocular Inopinada con la finalidad de verificar que el uso del agua; concedida a la empresa agropecuaria San Ramón SAC, conforme a lo resuelto en la Resolución Directoral N° 704-2013-ANA-AAA-CAÑETE FORTALEZA. A continuación se detallan las conclusiones: - Se ha constatado que la toma de captación que utiliza la empresa Agropecuaria San Ramón SAC, para captar agua del canal CD San Felipe, ubicada en la coordenada (UTM WGS-84) 212,861 Este y 8793,280 Norte, esta agua superficial se usa con fines de agrícola, para el abastecimiento del predio denominado "Pampa Grande", con implementación de estructura de canales y de almacenamiento tipo reservorios impermeabilizado con geo membrana y sistemas de bombeos, con línea de impulsión y conducción de tuberías de 8" y 12", en el sistema de aplicación del agua de riego se constató que utilizan mangueras para riego por goteo. - Se concluye que el uso de agua superficial con fines pecuarios, con un volumen de 1058,500 m3/año, que fue otorgado con R.A. N° 203-2007-GRL-DRA/ATDRH, de fecha de 19 de diciembre de 2007, y que fue extinguida con la R.D. N° 704-2013-ANA-AAA.CF, de fecha 04 de diciembre de 2013 volumen que se ha constatado que se está utilizando con fines agrícola para el riego de plantaciones de Palta con un área bajo riego de 100 ha. De lo expuesto, se desprende que la entidad denunciada, como parte de sus competencias, ha verificado que el agua que viene utilizando la cuestionada empresa; son para fines agrícolas, y no como refiere el ciudadano recurrente. En ese sentido, al no advertirse hechos ilegales que afecten los recursos del Estado; corresponde no admitir a trámite el hecho conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 7.2 de la Directiva N° 011-2015-CG/GPROD. Asimismo, se recomienda el resultado de la evaluación al citado Congresista.
|
08201700461-65625-21546.0-1.0
|
Presunto incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a su reglamento al no entregar información solicitada por persona natural en plazo normado. Se señala que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Jaqui, habría incumplido lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 27806 y su reglamento.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a su reglamento al no entregar información solicitada por persona natural en plazo normado. Se señala que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Jaqui, habría incumplido lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 27806 y su reglamento.
|
08201700462-89303-29644.0-1.0
|
Presunta sobrevaloración de proyecto de saneamiento de agua y desague para los caseríos de Chaupo, Rosario Pampa, Mayo y Uti-Chaqueta, en el distrito de quechualla. Según lo indicado por el denunciante, en la zona de intervención del perfil mencionado, comprendido por los caseríos de Chaupo, Rosario Pampa, Mayo y Uti - Chaqueta, la cantidad de viviendas beneficiadas por el proyecto difiere de las realmente existentes, por lo que indican que se encontraría sobrevalorada.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta sobrevaloración de proyecto de saneamiento de agua y desague para los caseríos de Chaupo, Rosario Pampa, Mayo y Uti-Chaqueta, en el distrito de quechualla. Según lo indicado por el denunciante, en la zona de intervención del perfil mencionado, comprendido por los caseríos de Chaupo, Rosario Pampa, Mayo y Uti - Chaqueta, la cantidad de viviendas beneficiadas por el proyecto difiere de las realmente existentes, por lo que indican que se encontraría sobrevalorada.
|
08201700545-52030-17841.0-1.0
|
Uso irregular de recursos públicos en la construcción de inmueble en lugar indebido Los recurrentes representantes de la Organización Civil ¿Progreso y Desarrollo Interdistrital de Lima Norte y Callao ¿ PRODE¿, señalan que se viene realizando un mal uso de los recursos públicos por parte de la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria ¿ SUNAT, debido a que viene realizando una construcción que invade la vía pública de la Panamericana Norte, la cual habría sido autorizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, habiéndose entregado la licencia contraviniendo normas legales vigentes y poniendo en riesgo la vida de los transeúntes y vecinos.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Uso irregular de recursos públicos en la construcción de inmueble en lugar indebido Los recurrentes representantes de la Organización Civil ¿Progreso y Desarrollo Interdistrital de Lima Norte y Callao ¿ PRODE¿, señalan que se viene realizando un mal uso de los recursos públicos por parte de la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria ¿ SUNAT, debido a que viene realizando una construcción que invade la vía pública de la Panamericana Norte, la cual habría sido autorizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, habiéndose entregado la licencia contraviniendo normas legales vigentes y poniendo en riesgo la vida de los transeúntes y vecinos.
|
08201700638-52024-17431.0-1.0
|
Presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Distrital de la Victoria, relacionado con alquiler de locales en Ferias Gastronomicas A través del Oficio N° 1535-2016-2017/YLA-CR de 28 de noviembre de 2016, el Congresista de la República Yonhy Lescano Ancieta, trasladó una comunicación ciudadana de fecha 30 de noviembre de 2016, a través de la cual el Sindicato de Trabajadores, Empleados Municipales de la Victoria SITRAMUN-LA VICTORIA refieren la existencia de presuntos hechos de corrupción en la Municipalidad Distrital de la Victoria derivados de una presunta inconducta funcional por parte de un funcionario de la mencionada entidad edil quien habría participado con el hijo del Alcalde de la aludida comuna. A través del Oficio N° 37-2016-SITRAMUN LA VICTORIA de 30 de noviembre del 2016, la señora Alicia Aguilar Ríos en su calidad de Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Empleados Municipales de la Victoria-SITRAMUN LA VICTORIA, comenta que ha tomado conocimiento a través de un medio periodístico el día domingo 20.11.2016 (donde publicaron un reportaje de Panorama) sobre la denuncia de actos de corrupción que habría cometido el hijo del Alcalde de la mencionada comuna el señor Eliseo Cuba Rodríguez. El periodista corrobora a través de un colaborador, que se cobra la suma de S/ 10,000 00 nuevos soles por instalación de un local en las ferias organizadas por la entidad y luego se paga S/. 1,000 00 nuevos soles mensuales, los involucrados con el hijo del Alcalde serían William Martinez, Ricardo Medina y Nancy Parahuay, quienes se encargarían de organizar las ferias según la recurrente.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos hechos irregulares en la Municipalidad Distrital de la Victoria, relacionado con alquiler de locales en Ferias Gastronomicas A través del Oficio N° 1535-2016-2017/YLA-CR de 28 de noviembre de 2016, el Congresista de la República Yonhy Lescano Ancieta, trasladó una comunicación ciudadana de fecha 30 de noviembre de 2016, a través de la cual el Sindicato de Trabajadores, Empleados Municipales de la Victoria SITRAMUN-LA VICTORIA refieren la existencia de presuntos hechos de corrupción en la Municipalidad Distrital de la Victoria derivados de una presunta inconducta funcional por parte de un funcionario de la mencionada entidad edil quien habría participado con el hijo del Alcalde de la aludida comuna. A través del Oficio N° 37-2016-SITRAMUN LA VICTORIA de 30 de noviembre del 2016, la señora Alicia Aguilar Ríos en su calidad de Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Empleados Municipales de la Victoria-SITRAMUN LA VICTORIA, comenta que ha tomado conocimiento a través de un medio periodístico el día domingo 20.11.2016 (donde publicaron un reportaje de Panorama) sobre la denuncia de actos de corrupción que habría cometido el hijo del Alcalde de la mencionada comuna el señor Eliseo Cuba Rodríguez. El periodista corrobora a través de un colaborador, que se cobra la suma de S/ 10,000 00 nuevos soles por instalación de un local en las ferias organizadas por la entidad y luego se paga S/. 1,000 00 nuevos soles mensuales, los involucrados con el hijo del Alcalde serían William Martinez, Ricardo Medina y Nancy Parahuay, quienes se encargarían de organizar las ferias según la recurrente.
|
08201700704-52004-17262.0-1.0
|
La empresa SERPAR ha ejecutado una obra de remodelación en el Parque zonal Sinchi Roca en el Distrito de Comas, con una inversión de más 62 millones de soles y con un plazo de Ejecución de 8 mese de ejecución, teniendo las siguientes deficiencias hasta la fecha: La obra se encuentra inconclusa Existe partidas que no han sido culminados ni ejecutados. El parque se encuentra rodeados de materiales como un botadero. La infraestructura del auditorio, anfiteatro, polideportivo, mediateca con conexión a Internet, ludoteca, etc. y no se encuentran culminados ni ejecutados en al algunos casos. La construcción de la puerta principal del parque se encuentra sin culminar y teniendo una grave observación en esta partida ya que es una partida innecesaria lo único que genera es un gasto o despilfarro de dinero que no conlleva a ningún bien en la población. La obra tiene una duración de 8 meses, teniendo como inicio de obra el año 2014 y hasta la fecha no lo culmina.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La empresa SERPAR ha ejecutado una obra de remodelación en el Parque zonal Sinchi Roca en el Distrito de Comas, con una inversión de más 62 millones de soles y con un plazo de Ejecución de 8 mese de ejecución, teniendo las siguientes deficiencias hasta la fecha: La obra se encuentra inconclusa Existe partidas que no han sido culminados ni ejecutados. El parque se encuentra rodeados de materiales como un botadero. La infraestructura del auditorio, anfiteatro, polideportivo, mediateca con conexión a Internet, ludoteca, etc. y no se encuentran culminados ni ejecutados en al algunos casos. La construcción de la puerta principal del parque se encuentra sin culminar y teniendo una grave observación en esta partida ya que es una partida innecesaria lo único que genera es un gasto o despilfarro de dinero que no conlleva a ningún bien en la población. La obra tiene una duración de 8 meses, teniendo como inicio de obra el año 2014 y hasta la fecha no lo culmina.
|
08201700704-52101-17280.0-1.0
|
Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Sinchi Roca", a cargo del Servicio de Parques de Lima - SERPAR. El recurrente a través del Formulario de Denuncia Vía Web N° UZ.2017.3900135 del 04.01.2017 (Exp. N° 08-2017-00704 del 05.01.2017), nos comunica presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Sinchi Roca", a cargo del Servicio de Parques de Lima - SERPAR, entre las cuales precisa: - La obra se encontraría inconclusa. - Existirían partidas que no estarían ejecutadas, ni culminadas. - La infraestructura del auditorio, anfiteatro, polideportivo, ludoteca, etc. no se encontrarían culminados. - La puerta principal del parque estaría sin culminar, y dicha partida sería innecesaria. Refiere además el denunciante, que la obra tenía una duración de 8 meses, teniendo como inicio de la obra el año 2014 y a la fecha estaría sin culminar. Se debe precisar que el denunciante expone su denuncia, sin adjuntar documentación que la sustente. Se debe precisar, que este hecho será evaluado en el marco de lo establecido en la Ley N° 27785 y en la Directiva N° 011-2015-CG/GPROD, considerando que el ciudadano no ha solicitado que este hecho sea evaluado en el marco de la Ley N° 29542 ni ha adjuntado el Formato de Compromiso señalado en el literal e) del art. 7° de la citada ley.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Sinchi Roca", a cargo del Servicio de Parques de Lima - SERPAR. El recurrente a través del Formulario de Denuncia Vía Web N° UZ.2017.3900135 del 04.01.2017 (Exp. N° 08-2017-00704 del 05.01.2017), nos comunica presuntas irregularidades en la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Sinchi Roca", a cargo del Servicio de Parques de Lima - SERPAR, entre las cuales precisa: - La obra se encontraría inconclusa. - Existirían partidas que no estarían ejecutadas, ni culminadas. - La infraestructura del auditorio, anfiteatro, polideportivo, ludoteca, etc. no se encontrarían culminados. - La puerta principal del parque estaría sin culminar, y dicha partida sería innecesaria. Refiere además el denunciante, que la obra tenía una duración de 8 meses, teniendo como inicio de la obra el año 2014 y a la fecha estaría sin culminar. Se debe precisar que el denunciante expone su denuncia, sin adjuntar documentación que la sustente. Se debe precisar, que este hecho será evaluado en el marco de lo establecido en la Ley N° 27785 y en la Directiva N° 011-2015-CG/GPROD, considerando que el ciudadano no ha solicitado que este hecho sea evaluado en el marco de la Ley N° 29542 ni ha adjuntado el Formato de Compromiso señalado en el literal e) del art. 7° de la citada ley.
|
08201700709-52302-17372.0-1.0
|
Presuntas irregularidades en la organización del evento de celebración del aniversario del IGP del año 2016. Denuncia presentada a través de correo electrónico personal por una funcionario de la entidad dirigido al Jefe de OCI, precisando que el Dr. José Macharé (Director científico del IGP) a realizado malversación de fondos por destinar los recursos de la Meta 04 "Generación de información y monitoreo de peligro por sismo, fallas activas y tsunamis" para la realización del evento de celebración de aniversario de IGP, por no haberse programado de acuerdo al POI 2016.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la organización del evento de celebración del aniversario del IGP del año 2016. Denuncia presentada a través de correo electrónico personal por una funcionario de la entidad dirigido al Jefe de OCI, precisando que el Dr. José Macharé (Director científico del IGP) a realizado malversación de fondos por destinar los recursos de la Meta 04 "Generación de información y monitoreo de peligro por sismo, fallas activas y tsunamis" para la realización del evento de celebración de aniversario de IGP, por no haberse programado de acuerdo al POI 2016.
|
08201700721-52009-17264.0-1.0
|
Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del canon, se deben utilizar en obras y se viene ejecutando servicios. La dirección regional de educación de tumbes durante el 29 al 30 de Diciembre a colocado en el portal de seace 09 servicios para su posterior adjudicación utilizando los recursos ordinarios del 2016 de canon y sobre canon destinado para financiar proyectos de investigación en los 03 institutos tecnológicos y 01 instituto pedagógico de la región de tumbes con la complicidad de Ing. Roger Moran Rivera y el Prof. walter ponces serna ademas debo expresar mi malestar que al observar las bases de los servicios esta beneficiar a un determinado postor que en los últimos 02 años a sido beneficiados con actividades de mantenimiento, descolmatacion y recapeos lanzado por la sede del gobierno regional de tumbes donde el gerente general tiene directamente vinculo con el hijo mayor del gobernador regional de tumbes quien maneja o direcciona los requisitos y evaluación de la buena pro.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del canon, se deben utilizar en obras y se viene ejecutando servicios. La dirección regional de educación de tumbes durante el 29 al 30 de Diciembre a colocado en el portal de seace 09 servicios para su posterior adjudicación utilizando los recursos ordinarios del 2016 de canon y sobre canon destinado para financiar proyectos de investigación en los 03 institutos tecnológicos y 01 instituto pedagógico de la región de tumbes con la complicidad de Ing. Roger Moran Rivera y el Prof. walter ponces serna ademas debo expresar mi malestar que al observar las bases de los servicios esta beneficiar a un determinado postor que en los últimos 02 años a sido beneficiados con actividades de mantenimiento, descolmatacion y recapeos lanzado por la sede del gobierno regional de tumbes donde el gerente general tiene directamente vinculo con el hijo mayor del gobernador regional de tumbes quien maneja o direcciona los requisitos y evaluación de la buena pro.
|
08201700721-52009-17921.0-2.0
|
Presunto direccionamiento de servicio a proveedor de la Dirección Regional de Educación de Tumbes, por vínculos con el Gobernador Regional de Tumbes Ciudadano señala que a pesar que se viene usando el Canon para servicios y no para obras, como corresponde, se estaría beneficiando con los servicios a proveedor vinculado con el Gobernador Regional, en tanto en los dos últimos años ha sido beneficiado con actividades de mantenimiento, descolmatación y recapeos lanzados por la sede del Gobierno Regional Tumbes.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto direccionamiento de servicio a proveedor de la Dirección Regional de Educación de Tumbes, por vínculos con el Gobernador Regional de Tumbes Ciudadano señala que a pesar que se viene usando el Canon para servicios y no para obras, como corresponde, se estaría beneficiando con los servicios a proveedor vinculado con el Gobernador Regional, en tanto en los dos últimos años ha sido beneficiado con actividades de mantenimiento, descolmatación y recapeos lanzados por la sede del Gobierno Regional Tumbes.
|
08201700830-52111-17371.0-1.0
|
Se denuncias presuntos actos de nepotismo en la entidad El recurrente denuncia probables actos de nepotismo existente en el Programa de desarrollo Productivo Rural ¿ AGRO RURAL; debido a que existe una vinculación familiar del tercer grado de consanguinidad de tía y sobrino, entre una Asesora de la Dirección Ejecutiva de la entidad y un trabajador que labora para el Ministerio del cual depende la entidad AGRO RURAL.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Se denuncias presuntos actos de nepotismo en la entidad El recurrente denuncia probables actos de nepotismo existente en el Programa de desarrollo Productivo Rural ¿ AGRO RURAL; debido a que existe una vinculación familiar del tercer grado de consanguinidad de tía y sobrino, entre una Asesora de la Dirección Ejecutiva de la entidad y un trabajador que labora para el Ministerio del cual depende la entidad AGRO RURAL.
|
08201701005-52423-17547.0-1.0
|
Presuntas irregularidades en la ejecución de obras y otros en la gestión del Alcalde de la Municipalidad. Mediante carta S/N presentada el 06/01/2017, dirigida a la Gerencia de Auditoría Especializada, los ciudadanos Henry Neyra Torres y Alejandro Cabezas Contreras solicitan visita de control posterior, a fin de revisar la ejecución de una obra que indican haberse realizado sin presupuesto ni licitación previa por obras que superan el medio millón de nuevos soles, contraviniendo con la Ley de Contrataciones del Estado, entre otras leyes.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de obras y otros en la gestión del Alcalde de la Municipalidad. Mediante carta S/N presentada el 06/01/2017, dirigida a la Gerencia de Auditoría Especializada, los ciudadanos Henry Neyra Torres y Alejandro Cabezas Contreras solicitan visita de control posterior, a fin de revisar la ejecución de una obra que indican haberse realizado sin presupuesto ni licitación previa por obras que superan el medio millón de nuevos soles, contraviniendo con la Ley de Contrataciones del Estado, entre otras leyes.
|
08201701011-68635-22491.0-1.0
|
La Entidad habría contratado personal bajo la modalidad CAS, por un periodo de dos (2) años contraviniendo la normativa. Mediante oficio n.° 815-2016-SUNEDU/02-13 recibido el 6 de enero de 2017, el señor Jerry Espinoza Salvatierra, director (e) de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria comunicó a esta Entidad Fiscalizadora Superior posibles infracción en la Universidad Nacional del Centro, respecto a: "La Universidad contaría con un encargado del Órgano de Control Institucional desde mayo de 2016 contratado como CAS por dos años, no habiéndose considerado que los contratos serían por cada ejercicio fiscal"
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La Entidad habría contratado personal bajo la modalidad CAS, por un periodo de dos (2) años contraviniendo la normativa. Mediante oficio n.° 815-2016-SUNEDU/02-13 recibido el 6 de enero de 2017, el señor Jerry Espinoza Salvatierra, director (e) de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria comunicó a esta Entidad Fiscalizadora Superior posibles infracción en la Universidad Nacional del Centro, respecto a: "La Universidad contaría con un encargado del Órgano de Control Institucional desde mayo de 2016 contratado como CAS por dos años, no habiéndose considerado que los contratos serían por cada ejercicio fiscal"
|
08201701011-68635-22499.0-2.0
|
Otorgamiento de viáticos a personal que no tendría vínculo con la Entidad Mediante oficio n.° 815-2016-SUNEDU/02-13 recibido el 6 de enero de 2017, el señor Jerry Espinoza Salvatierra, director (e) de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria comunicó a esta Entidad Fiscalizadora Superior posibles infracción respecto a: ¿Se habría realizado el uso indebido de los viáticos asignado al sr. Daniel Colqui Faustino agente de seguridad del rector, la suma de S/ 210 nuevos soles por los días 23 y 24 de mayo de 2016, para realizar un viaje a la ciudad de Lima, aparentemente sin mantener vínculo con la Universidad.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Otorgamiento de viáticos a personal que no tendría vínculo con la Entidad Mediante oficio n.° 815-2016-SUNEDU/02-13 recibido el 6 de enero de 2017, el señor Jerry Espinoza Salvatierra, director (e) de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria comunicó a esta Entidad Fiscalizadora Superior posibles infracción respecto a: ¿Se habría realizado el uso indebido de los viáticos asignado al sr. Daniel Colqui Faustino agente de seguridad del rector, la suma de S/ 210 nuevos soles por los días 23 y 24 de mayo de 2016, para realizar un viaje a la ciudad de Lima, aparentemente sin mantener vínculo con la Universidad.
|
08201701012-52662-17555.0-1.0
|
Supuesto pago a docente de la UNICA para tramitación del grado de bachiller, sin haberse expedido dicha diploma Al parecer se habría realizado un depósito a la cuenta de ahorros de Jaime Eron Rojas Honorio - docente de la UNICA por la suma de ¿$ 267.00 dólares para tramitación del grado de bachiller en Relaciones Públicas, sin haberse expedido la diploma
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Supuesto pago a docente de la UNICA para tramitación del grado de bachiller, sin haberse expedido dicha diploma Al parecer se habría realizado un depósito a la cuenta de ahorros de Jaime Eron Rojas Honorio - docente de la UNICA por la suma de ¿$ 267.00 dólares para tramitación del grado de bachiller en Relaciones Públicas, sin haberse expedido la diploma
|
08201701017-52191-17774.0-1.0
|
Se comunica incumplimiento de las Resoluciones de Sanción expedidas por la propia entidad, así como la falta de respuesta a los pedidos de información efectuados por el recurrente El recurrente señala que el propietario del chalet colindante al suyo, pese a no tener licencia de construcción, ha estado realizado modificaciones estructurales, lo que motivo que la Municipalidad Distrital del Rimac emitiera resoluciones de sanción disponiendo la suspensión de la obra y su demolición; empero, el infractor no ha acatado estas disposiciones, continuando su ejecución, sin que los funcionarios y servidores de la municipalidad hagan cumplir las resoluciones emitidas. Asimismo, el recurrente indica que pese a haber solicitado copia de las resoluciones e informes emitidos por la municipalidad, ésta no le ha hecho entrega de dicha información hasta la fecha.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Se comunica incumplimiento de las Resoluciones de Sanción expedidas por la propia entidad, así como la falta de respuesta a los pedidos de información efectuados por el recurrente El recurrente señala que el propietario del chalet colindante al suyo, pese a no tener licencia de construcción, ha estado realizado modificaciones estructurales, lo que motivo que la Municipalidad Distrital del Rimac emitiera resoluciones de sanción disponiendo la suspensión de la obra y su demolición; empero, el infractor no ha acatado estas disposiciones, continuando su ejecución, sin que los funcionarios y servidores de la municipalidad hagan cumplir las resoluciones emitidas. Asimismo, el recurrente indica que pese a haber solicitado copia de las resoluciones e informes emitidos por la municipalidad, ésta no le ha hecho entrega de dicha información hasta la fecha.
|
08201701022-52178-23706.0-1.0
|
Presunta incompatibilidad horaria de funcionarios de UNFV El recurrente denuncia que los señores: Rubén Bruna Mercado Jefe del Departamento de Física y Química y Juan Arcadio Ávila López, Director de Escuela de la Universidad Nacional Villarreal, habrían incurrido en incompatibilidad laboral, ya que al mismo tiempo se habrían desempeñado como funcionarios del Instituto Peruano de Energía Nuclear a tiempo completo, según señala.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta incompatibilidad horaria de funcionarios de UNFV El recurrente denuncia que los señores: Rubén Bruna Mercado Jefe del Departamento de Física y Química y Juan Arcadio Ávila López, Director de Escuela de la Universidad Nacional Villarreal, habrían incurrido en incompatibilidad laboral, ya que al mismo tiempo se habrían desempeñado como funcionarios del Instituto Peruano de Energía Nuclear a tiempo completo, según señala.
|
08201701061-81257-27281.0-1.0
|
La Municipalidad Distrital de Sumbilca habría ejecutado la obra: "Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Caserío de Pacaybamba", la cual se habría realizado sin contar con expediente técnico y al culminar no se habría elaborado la liquidación técnica financiera correspondiente. Durante el año 2012, la Municipalidad Distrital de Sumbilca, habría ejecutado la obra: "Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Caserío de Pacaybamba" de Código Único de Identificación N° 2209192; la misma que no contaría con expediente técnico. Por otro lado se advierte que, la obra no contaría con la liquidación de obra correspondiente.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La Municipalidad Distrital de Sumbilca habría ejecutado la obra: "Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Caserío de Pacaybamba", la cual se habría realizado sin contar con expediente técnico y al culminar no se habría elaborado la liquidación técnica financiera correspondiente. Durante el año 2012, la Municipalidad Distrital de Sumbilca, habría ejecutado la obra: "Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Caserío de Pacaybamba" de Código Único de Identificación N° 2209192; la misma que no contaría con expediente técnico. Por otro lado se advierte que, la obra no contaría con la liquidación de obra correspondiente.
|
08201701061-81257-27286.0-2.0
|
La Municipalidad Distrital de Sumbilca habría ejecutado las obras: "Construcción y equipamiento de local comunal", y "Ampliación del Sistema de Desagüe"; las cuales no existirían de manera física; las mismas que se habrían realizado sin contar con estudios previos, ni expediente técnico. Durante el periodo 2011 y 2012, la Municipalidad Distrital de Sumbilca, habría ejecutado dos (2) obras, las cuales no existirían de manera física y se habrían realizado sin contar con estudios previos, cuyo detalle de los mismos son el siguiente: 1) Obra: Construcción y equipamiento de local comunal 2) Obra: Ampliación del Sistema de Desagüe Asimismo, dichas obras no contarían con expedientes técnicos. Por otro lado, dichas ejecuciones no contarían con liquidaciones de obra.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La Municipalidad Distrital de Sumbilca habría ejecutado las obras: "Construcción y equipamiento de local comunal", y "Ampliación del Sistema de Desagüe"; las cuales no existirían de manera física; las mismas que se habrían realizado sin contar con estudios previos, ni expediente técnico. Durante el periodo 2011 y 2012, la Municipalidad Distrital de Sumbilca, habría ejecutado dos (2) obras, las cuales no existirían de manera física y se habrían realizado sin contar con estudios previos, cuyo detalle de los mismos son el siguiente: 1) Obra: Construcción y equipamiento de local comunal 2) Obra: Ampliación del Sistema de Desagüe Asimismo, dichas obras no contarían con expedientes técnicos. Por otro lado, dichas ejecuciones no contarían con liquidaciones de obra.
|
08201701061-81257-27289.0-3.0
|
La Municipalidad Distrital de Sumbilca habría ejecutado la obra: "Construcción de trocha carrozable", la cual no existiría de manera física; la misma que se habría realizado sin contar con estudios previos, ni expediente técnico. Durante el periodo del año 2012, la Municipalidad Distrital de Sumbilca, habría ejecutado la obra: Construcción de trocha carrozable; la cual no existiría de manera física, y se habría realizado sin contar con estudios previos. Asimismo, dicha obra no contaría con expediente técnico.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La Municipalidad Distrital de Sumbilca habría ejecutado la obra: "Construcción de trocha carrozable", la cual no existiría de manera física; la misma que se habría realizado sin contar con estudios previos, ni expediente técnico. Durante el periodo del año 2012, la Municipalidad Distrital de Sumbilca, habría ejecutado la obra: Construcción de trocha carrozable; la cual no existiría de manera física, y se habría realizado sin contar con estudios previos. Asimismo, dicha obra no contaría con expediente técnico.
|
08201701061-81257-27295.0-4.0
|
La Municipalidad Distrital de Sumbilca habría ejecutado las obras: "Construcción de Cementerio Municipal", y "Construcción de bebederos para los animales"; la cuales no existirían de manera física, tales hechos no salvaguardarían los recursos de la entidad.2 Durante el periodo 2013 y parte del periodo 2014, la Municipalidad Distrital de Sumbilca habría ejecutado dos (2) obras bajo la modalidad de administración directa, las cuales no existirían físicamente, teniendo el detalle de las mismas, a continuación: 1) Proyecto: Construcción de Cementerio Municipal 2) Proyecto: Construcción de bebederos para los animales
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La Municipalidad Distrital de Sumbilca habría ejecutado las obras: "Construcción de Cementerio Municipal", y "Construcción de bebederos para los animales"; la cuales no existirían de manera física, tales hechos no salvaguardarían los recursos de la entidad.2 Durante el periodo 2013 y parte del periodo 2014, la Municipalidad Distrital de Sumbilca habría ejecutado dos (2) obras bajo la modalidad de administración directa, las cuales no existirían físicamente, teniendo el detalle de las mismas, a continuación: 1) Proyecto: Construcción de Cementerio Municipal 2) Proyecto: Construcción de bebederos para los animales
|
08201701061-81257-27296.0-5.0
|
Durante el periodo del año 2011 al periodo 2016, habría presuntas irregularidades en la compra de productos para el Programa del Vaso de Leche, pues se habría comprado productos de mala calidad, hecho que no salvaguardaría los recursos públicos. Durante el periodo del año 2011 al periodo 2016, la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Sumbilca, Judit Nanci Rojas De la Cruz, habría comprado productos de mala calidad para el Programa del Vaso de Leche, por un monto de S/ 33 509,00.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Durante el periodo del año 2011 al periodo 2016, habría presuntas irregularidades en la compra de productos para el Programa del Vaso de Leche, pues se habría comprado productos de mala calidad, hecho que no salvaguardaría los recursos públicos. Durante el periodo del año 2011 al periodo 2016, la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Sumbilca, Judit Nanci Rojas De la Cruz, habría comprado productos de mala calidad para el Programa del Vaso de Leche, por un monto de S/ 33 509,00.
|
08201701061-81257-27298.0-6.0
|
La Municipalidad Distrital de Sumbilca habría ejecutado la obra: "Ampliación de las electrificaciones", la cual se habría realizado sin contar con expediente técnico y al culminar no se habría elaborado la liquidación técnica financiera correspondiente. Durante el periodo del 2011, la Municipalidad Distrital de Sumbilca, habría ejecutado la obra: "Ampliación de las electrificaciones", con Código Único de Identificación N° 2203835, sin contar con expediente técnico. Por otro lado se advierte que, la obra no contaría con la liquidación de obra correspondiente.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La Municipalidad Distrital de Sumbilca habría ejecutado la obra: "Ampliación de las electrificaciones", la cual se habría realizado sin contar con expediente técnico y al culminar no se habría elaborado la liquidación técnica financiera correspondiente. Durante el periodo del 2011, la Municipalidad Distrital de Sumbilca, habría ejecutado la obra: "Ampliación de las electrificaciones", con Código Único de Identificación N° 2203835, sin contar con expediente técnico. Por otro lado se advierte que, la obra no contaría con la liquidación de obra correspondiente.
|
08201701061-81257-27299.0-7.0
|
La Municipalidad Distrital de Sumbilca habría ejecutado la obra: "Reforestación", la cual no existiría de manera física; la misma que se habría realizado sin contar con estudios previos, ni expediente técnico, ni liquidación; hecho que no salvaguardaría los recursos de la entidad. Durante el periodo del año 2012, la Municipalidad Distrital de Sumbilca, habría ejecutado la obra: "Reforestación", la cual se habría realizado sin contar con estudios previos. Asimismo, dicha obra no contaría con expediente técnico. Por otro lado, dicha ejecución no contaría con liquidación de obra.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La Municipalidad Distrital de Sumbilca habría ejecutado la obra: "Reforestación", la cual no existiría de manera física; la misma que se habría realizado sin contar con estudios previos, ni expediente técnico, ni liquidación; hecho que no salvaguardaría los recursos de la entidad. Durante el periodo del año 2012, la Municipalidad Distrital de Sumbilca, habría ejecutado la obra: "Reforestación", la cual se habría realizado sin contar con estudios previos. Asimismo, dicha obra no contaría con expediente técnico. Por otro lado, dicha ejecución no contaría con liquidación de obra.
|
08201701061-81257-27301.0-8.0
|
La Municipalidad Distrital de Sumbilca habría ejecutado la obra "Construcción del camino vecinal entre las localidades de Virco y Aco, distrito de Sumbilca, provincia de Huaral - Lima", la cual se habría realizado sin contar con estudios previos, ni con expediente técnico. La Municipalidad Distrital de Sumbilca, habría ejecutado sin contar con estudios de preinversión, por S/. 334 764,00 la obra "Construcción del camino vecinal entre las localidades de Virco y Aco, distrito de Sumbilca, provincia de Huaral - Lima" Por otro lado advierte que, no contaría con expediente técnico de obra.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La Municipalidad Distrital de Sumbilca habría ejecutado la obra "Construcción del camino vecinal entre las localidades de Virco y Aco, distrito de Sumbilca, provincia de Huaral - Lima", la cual se habría realizado sin contar con estudios previos, ni con expediente técnico. La Municipalidad Distrital de Sumbilca, habría ejecutado sin contar con estudios de preinversión, por S/. 334 764,00 la obra "Construcción del camino vecinal entre las localidades de Virco y Aco, distrito de Sumbilca, provincia de Huaral - Lima" Por otro lado advierte que, no contaría con expediente técnico de obra.
|
08201701061-81257-27302.0-9.0
|
Durante el periodo correspondiente desde el año 2011 al año 2015, habría presuntas irregularidades en la ejecución del gasto asignado correspondiente a la Gestión de Residuos Sólidos, no existiendo perfiles ni expediente técnico. Durante el periodo comprendido desde el año 2011 al año 2015, la Municipalidad Distrital de Sumbilca, habría realizado gastos correspondientes al presupuesto asignado para la Gestión de Residuos Sólidos, no existiendo perfiles ni expediente técnico.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Durante el periodo correspondiente desde el año 2011 al año 2015, habría presuntas irregularidades en la ejecución del gasto asignado correspondiente a la Gestión de Residuos Sólidos, no existiendo perfiles ni expediente técnico. Durante el periodo comprendido desde el año 2011 al año 2015, la Municipalidad Distrital de Sumbilca, habría realizado gastos correspondientes al presupuesto asignado para la Gestión de Residuos Sólidos, no existiendo perfiles ni expediente técnico.
|
08201701061-81257-27303.0-10.0
|
Durante el periodo comprendido desde el año 2011 al año 2016, habría presuntas irregularidades en la contratación de proveedores, los cuales no estarían inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del Estado y que a su vez estarían sancionados para contratar con el Estado. Además, se estaría pagando a proveedores que no realizan servicio alguno. Durante el periodo comprendido desde el año 2011 al año 2016, la Municipalidad Distrital de Sumbilca, habría realizado contrataciones de proveedores, los cuales no estarían inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, a su vez estarían sancionados para contratar con el Estado. Asimismo, señaló que la entidad estaría pagando a proveedores que no realizan servicio alguno.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Durante el periodo comprendido desde el año 2011 al año 2016, habría presuntas irregularidades en la contratación de proveedores, los cuales no estarían inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del Estado y que a su vez estarían sancionados para contratar con el Estado. Además, se estaría pagando a proveedores que no realizan servicio alguno. Durante el periodo comprendido desde el año 2011 al año 2016, la Municipalidad Distrital de Sumbilca, habría realizado contrataciones de proveedores, los cuales no estarían inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, a su vez estarían sancionados para contratar con el Estado. Asimismo, señaló que la entidad estaría pagando a proveedores que no realizan servicio alguno.
|
08201701068-54221-18155.0-1.0
|
Ciudadano solicita reconsiderar evaluación efectuada al expediente n.° 08-2016-36940, evaluado por SINAD Lima por no haberse considerado en la evaluación el hecho de presunto gasto excesivo de S/ 2 406 289,72. Mediante escrito s/n, expediente n.° 08-2017-01068 de 6 de enero de 2017, el señor Víctor Valenzuela Valdivia solicita reconsideración a la evaluación efectuada por SINAD Lima al Expediente n.° 08-2016-36940, precisando "...; y que en la tercera y última página de mi denuncia hago mención de una copia del expediente n.° 22527 de fecha 22NOV14, documento de gran importancia en el que se detalla algunos actos de corrupción de la Municipalidad de la Provincia de San Román Juliaca - Puno; en este extremo es que solicito a usted se reconsidere mi denuncia" Asimismo, señala que el expediente fue dirigido al entonces congresista Enrique Wong Pujada, el 27 de noviembre de 2014, por la señora Jeanette Zea Romero, ex presidenta de la Asociación Central de Barrios, Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Juliaca; precisando que en la última página se resalta el cuadro n.° 6 (ejecución de gastos de actividades), en el que dice que se muestra que el ex alcalde de la MP San Román - Juliaca (2007-2014) habría hecho uso indebido de S/ 2 406 289,72 en pagos solamente de asesoramiento jurídico, monto que sería similar al asignado al programa PVL, lo que se debería investigar.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Ciudadano solicita reconsiderar evaluación efectuada al expediente n.° 08-2016-36940, evaluado por SINAD Lima por no haberse considerado en la evaluación el hecho de presunto gasto excesivo de S/ 2 406 289,72. Mediante escrito s/n, expediente n.° 08-2017-01068 de 6 de enero de 2017, el señor Víctor Valenzuela Valdivia solicita reconsideración a la evaluación efectuada por SINAD Lima al Expediente n.° 08-2016-36940, precisando "...; y que en la tercera y última página de mi denuncia hago mención de una copia del expediente n.° 22527 de fecha 22NOV14, documento de gran importancia en el que se detalla algunos actos de corrupción de la Municipalidad de la Provincia de San Román Juliaca - Puno; en este extremo es que solicito a usted se reconsidere mi denuncia" Asimismo, señala que el expediente fue dirigido al entonces congresista Enrique Wong Pujada, el 27 de noviembre de 2014, por la señora Jeanette Zea Romero, ex presidenta de la Asociación Central de Barrios, Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Juliaca; precisando que en la última página se resalta el cuadro n.° 6 (ejecución de gastos de actividades), en el que dice que se muestra que el ex alcalde de la MP San Román - Juliaca (2007-2014) habría hecho uso indebido de S/ 2 406 289,72 en pagos solamente de asesoramiento jurídico, monto que sería similar al asignado al programa PVL, lo que se debería investigar.
|
08201701114-54789-18205.0-1.0
|
Presunto incumplimiento en la devolución de los fondos transferidos mediante el Convenio de Ejecución de Proyecto N° 13-00004-06.13 Mediante oficio N° 026-2017-MTPE/3/24.1 de 5 de enero de 2017, el Director Ejecutivo del Programa Trabaja Perú manifiesta que firmó el Convenio de Ejecución de Proyecto N° 13-00004-06.13 con la Municipalidad Distrital de la Esperanza para transferir el monto de S/. 72 799.31 para el cofinanciamiento del proyecto con código SNIP N° 197680. Sin embargo, la Jefatura de la Unidad Zonal de la Libertad ha optado por resolver el mencionado convenio, determinándose que el monto no rendido por la precitada municipalidad asciende a S/. 23 676.81, además, que no sea efectuado la devolución de los S/. 1000 que correspondería al gasto irrogado por el Programa para la elaboración del informe de liquidación de oficio. Se adjunta el informe N° 007-2017-TP/DE/UGAL de 3 de enero de 2017, que detalla lo siguiente: - Con Carta de Resolución N° 013-2015-TP/DE/UZ LA LIBERTAD del Convenio N° 13-0004-06.13 recibida por la Municipalidad el 10 de noviembre de 2015, el Programa resolvió el indicado convenio debido a que el organismo ejecutor incumplió con las obligaciones adquiridas en el convenio. - Luego a través de la Resolución Jefatural N° 13-2016-TP/DE/UZ LL de 17 de agosto de 2016, resolvió aprobar el informe de liquidación de oficio del proyecto "Mejoramiento de la infraestructura peatonal del sector C Hup. Manuel Arevalo III etapa, distrito de la Esperanza ¿ Trujillo ¿ La Libertad", precisándose que el monto no rendido es S/. 23 676,81 y como gasto de elaboración del informe de liquidación es la suma de S/. 1000. - Notificándole el 4 de noviembre de 2016 a la Municipalidad Distrital de la Esperanza mediante la Carta N° 241-2016-TP/DE/OZ LA LIBERTAD ¿JZ la precitada resolución, requiriéndole la devolución del dinero en un plazo de 15 días hábiles, sin embargo, a la fecha de emisión del informe legal no habría sido devuelto.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento en la devolución de los fondos transferidos mediante el Convenio de Ejecución de Proyecto N° 13-00004-06.13 Mediante oficio N° 026-2017-MTPE/3/24.1 de 5 de enero de 2017, el Director Ejecutivo del Programa Trabaja Perú manifiesta que firmó el Convenio de Ejecución de Proyecto N° 13-00004-06.13 con la Municipalidad Distrital de la Esperanza para transferir el monto de S/. 72 799.31 para el cofinanciamiento del proyecto con código SNIP N° 197680. Sin embargo, la Jefatura de la Unidad Zonal de la Libertad ha optado por resolver el mencionado convenio, determinándose que el monto no rendido por la precitada municipalidad asciende a S/. 23 676.81, además, que no sea efectuado la devolución de los S/. 1000 que correspondería al gasto irrogado por el Programa para la elaboración del informe de liquidación de oficio. Se adjunta el informe N° 007-2017-TP/DE/UGAL de 3 de enero de 2017, que detalla lo siguiente: - Con Carta de Resolución N° 013-2015-TP/DE/UZ LA LIBERTAD del Convenio N° 13-0004-06.13 recibida por la Municipalidad el 10 de noviembre de 2015, el Programa resolvió el indicado convenio debido a que el organismo ejecutor incumplió con las obligaciones adquiridas en el convenio. - Luego a través de la Resolución Jefatural N° 13-2016-TP/DE/UZ LL de 17 de agosto de 2016, resolvió aprobar el informe de liquidación de oficio del proyecto "Mejoramiento de la infraestructura peatonal del sector C Hup. Manuel Arevalo III etapa, distrito de la Esperanza ¿ Trujillo ¿ La Libertad", precisándose que el monto no rendido es S/. 23 676,81 y como gasto de elaboración del informe de liquidación es la suma de S/. 1000. - Notificándole el 4 de noviembre de 2016 a la Municipalidad Distrital de la Esperanza mediante la Carta N° 241-2016-TP/DE/OZ LA LIBERTAD ¿JZ la precitada resolución, requiriéndole la devolución del dinero en un plazo de 15 días hábiles, sin embargo, a la fecha de emisión del informe legal no habría sido devuelto.
|
08201701122-52171-17827.0-1.0
|
Se denuncia presuntas irregularidades en la contratación de personal docente en la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL N° 3. El recurrente de manera anónima denuncia que el director de la Institución Educativa N° 1197 Nicolás de Piérola perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, ha propiciado la contratación de personal que no cumple con el perfil profesional requerido, y esta permitiendo el uso de un aula que presenta deficiente infraestructura; situación que estaría perjudicando a los alumnos y a los demás docentes.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Se denuncia presuntas irregularidades en la contratación de personal docente en la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL N° 3. El recurrente de manera anónima denuncia que el director de la Institución Educativa N° 1197 Nicolás de Piérola perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, ha propiciado la contratación de personal que no cumple con el perfil profesional requerido, y esta permitiendo el uso de un aula que presenta deficiente infraestructura; situación que estaría perjudicando a los alumnos y a los demás docentes.
|
08201701123-52165-17828.0-1.0
|
Se denuncia la contratación de personal docente sin contar con el perfil adecuado por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL N° 6 El recurrente de manera anónima denuncia que en la Institución Educativa N° 1197 Nicolás de Piérola perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, se ha contratado personal que no cumple con el perfil profesional requerido por la citada institución; situación que estaría perjudicando a los alumnos y a sus familiares.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Se denuncia la contratación de personal docente sin contar con el perfil adecuado por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL N° 6 El recurrente de manera anónima denuncia que en la Institución Educativa N° 1197 Nicolás de Piérola perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, se ha contratado personal que no cumple con el perfil profesional requerido por la citada institución; situación que estaría perjudicando a los alumnos y a sus familiares.
|
08201701132-52187-20866.0-1.0
|
Presuntas irregularidades cometidas por parte del alcalde de la Municipalidad Distrital de Chiguirip en la ejecución de proyectos de inversión pública. Mediante escrito S/N de 5 de enero de 2017 (Expediente 08-2017-01132 de 6 de enero de 2017), el señor Marcial Mejía Martínez, denunció presuntas irregularidades en la ejecución de diversos proyectos de inversión pública en la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Chiguirip, haciendo referencia a las siguientes obras: - Creación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de las Localidades de Unshaloma, Tuspon y las Piedritas, distrito de Chiguirip, Chota, Cajamarca. - Mejoramiento y Ampliación del servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico con Biodigestores en el caserío de la Laguna del distrito de Chiguirip, provincia de Chota, departamento de Cajamarca. - Creación del Centro Comunal Comercial Chiguirip, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca. - Creación de Losa Recreativa Multiuso en el distrito de Chiguirip Chota - Cajamarca. Como se aprecia, el ciudadano denunciante expresa irregularidades concretas respecto a cuatro (4) obras. No obstante, adicionalmente a los hechos expuestos, mediante documento S/N de 16 de febrero de 2017 (Expediente N° 08-2017-12210 de 20 de marzo de 2017), el ciudadno recurrente amplía su denuncia, exponiendo nuevos aspectos relacionados a dichas obras así como presuntas irregularidades en la ejecución de otros proyectos de inversión pública del periodo 2002-2017. Es preciso indicar que la obra Construcción del coliseo cerrado en el distrito de Chiguirip ¿ Chota - Cajamarca, que fue añadida en la ampliación de la denuncia por parte del ciudadano recurrente, sí ha sido materia de verificación por parte del equipo auditor. Cabe precisar que dada la extensión de hechos expuestos en relación a las obras denunciadas, el detalle de la evaluación de los mismos, se presenta en anexo adjunto.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por parte del alcalde de la Municipalidad Distrital de Chiguirip en la ejecución de proyectos de inversión pública. Mediante escrito S/N de 5 de enero de 2017 (Expediente 08-2017-01132 de 6 de enero de 2017), el señor Marcial Mejía Martínez, denunció presuntas irregularidades en la ejecución de diversos proyectos de inversión pública en la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Chiguirip, haciendo referencia a las siguientes obras: - Creación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de las Localidades de Unshaloma, Tuspon y las Piedritas, distrito de Chiguirip, Chota, Cajamarca. - Mejoramiento y Ampliación del servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico con Biodigestores en el caserío de la Laguna del distrito de Chiguirip, provincia de Chota, departamento de Cajamarca. - Creación del Centro Comunal Comercial Chiguirip, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca. - Creación de Losa Recreativa Multiuso en el distrito de Chiguirip Chota - Cajamarca. Como se aprecia, el ciudadano denunciante expresa irregularidades concretas respecto a cuatro (4) obras. No obstante, adicionalmente a los hechos expuestos, mediante documento S/N de 16 de febrero de 2017 (Expediente N° 08-2017-12210 de 20 de marzo de 2017), el ciudadno recurrente amplía su denuncia, exponiendo nuevos aspectos relacionados a dichas obras así como presuntas irregularidades en la ejecución de otros proyectos de inversión pública del periodo 2002-2017. Es preciso indicar que la obra Construcción del coliseo cerrado en el distrito de Chiguirip ¿ Chota - Cajamarca, que fue añadida en la ampliación de la denuncia por parte del ciudadano recurrente, sí ha sido materia de verificación por parte del equipo auditor. Cabe precisar que dada la extensión de hechos expuestos en relación a las obras denunciadas, el detalle de la evaluación de los mismos, se presenta en anexo adjunto.
|
08201701132-52187-20867.0-2.0
|
Presuntas irregularidades cometidas por parte del alcalde de la Municipalidad Distrital de Chiguirip en la ejecución de proyectos de inversión pública. Con fecha 20 de marzo de 2017, el ciudadano denunciante presentó escrito S/N de 16 de febrero de 2017 (Expediente N° 08-2017-12210 de 20 de marzo de 2017), mediante el cual amplió su denuncia exponiendo nuevos aspectos relacionados a las cuatro obras mencionadas en el HECHO 1 de la presente hoja de evaluación, asimismo, comunicó irregularidades en la ejecución de proyectos de inversión pública del periodo 2002-2017, los cuales se precisan a continuación. - Creación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Localidad de Pichugán, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca. (HECHO 7). - Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 10503 - Tugusa, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca. (HECHO 8). - Mejoramiento del Servicio Educativo Primario en la I.E. N° 101100 Tuspon, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca. (HECHO 9). - Mejoramiento del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en las Localidades de Pichugan, Cercado de Chiguirip, La Torre, Tuspón, Tugusa, Distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca. (HECHO 10). - Creación de la defensa ribereña, muro de contención y pruebas peatonales, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca (HECHO 11) - Mejoramiento de la prestación del servicio de salud en el centro de salud Chiguirip, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca (HECHO 12). - Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca (HECHO 13). - Mejoramiento del servicio educativo en la IE Eleodoro Benel Zuloeta ¿ Tugusa, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca-. (HECHO 14). - Mejoramiento de las condiciones de acceso al saneamiento básico para la habitabilidad del área urbana y rural, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca (HECHO 15). - Mejoramiento del Servicio de Educación secundaria en la IE José Gálvez Egúsquiza ¿ Pichugán ¿ Distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca. (HECHO 16). - Ampliación de la capacidad operativa de maquinaria pesada de la Municipalidad Distrital de Chiguirip, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca (HECHO 17). - Creación de losa recreativa multiuso en el distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca (HECHO 18). - Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y letrinización en los caseríos de Marayhuaca y Miraflores, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca. (HECHO 19). - Ampliación, mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico en la localidad de Piedritas, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca. (HECHO 20). - Creación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Tugusa, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca. (HECHO 21). Cabe precisar que dada la extensión de hechos expuestos en relación a las obras denunciadas, el detalle de los mismos se presenta en anexo adjunto.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades cometidas por parte del alcalde de la Municipalidad Distrital de Chiguirip en la ejecución de proyectos de inversión pública. Con fecha 20 de marzo de 2017, el ciudadano denunciante presentó escrito S/N de 16 de febrero de 2017 (Expediente N° 08-2017-12210 de 20 de marzo de 2017), mediante el cual amplió su denuncia exponiendo nuevos aspectos relacionados a las cuatro obras mencionadas en el HECHO 1 de la presente hoja de evaluación, asimismo, comunicó irregularidades en la ejecución de proyectos de inversión pública del periodo 2002-2017, los cuales se precisan a continuación. - Creación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Localidad de Pichugán, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca. (HECHO 7). - Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 10503 - Tugusa, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca. (HECHO 8). - Mejoramiento del Servicio Educativo Primario en la I.E. N° 101100 Tuspon, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca. (HECHO 9). - Mejoramiento del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en las Localidades de Pichugan, Cercado de Chiguirip, La Torre, Tuspón, Tugusa, Distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca. (HECHO 10). - Creación de la defensa ribereña, muro de contención y pruebas peatonales, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca (HECHO 11) - Mejoramiento de la prestación del servicio de salud en el centro de salud Chiguirip, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca (HECHO 12). - Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca (HECHO 13). - Mejoramiento del servicio educativo en la IE Eleodoro Benel Zuloeta ¿ Tugusa, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca-. (HECHO 14). - Mejoramiento de las condiciones de acceso al saneamiento básico para la habitabilidad del área urbana y rural, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca (HECHO 15). - Mejoramiento del Servicio de Educación secundaria en la IE José Gálvez Egúsquiza ¿ Pichugán ¿ Distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca. (HECHO 16). - Ampliación de la capacidad operativa de maquinaria pesada de la Municipalidad Distrital de Chiguirip, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca (HECHO 17). - Creación de losa recreativa multiuso en el distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca (HECHO 18). - Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y letrinización en los caseríos de Marayhuaca y Miraflores, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca. (HECHO 19). - Ampliación, mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico en la localidad de Piedritas, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca. (HECHO 20). - Creación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Tugusa, distrito de Chiguirip - Chota - Cajamarca. (HECHO 21). Cabe precisar que dada la extensión de hechos expuestos en relación a las obras denunciadas, el detalle de los mismos se presenta en anexo adjunto.
|
08201701315-59635-19655.0-1.0
|
Presunta adquisición de bienes para el mantenimiento de instalaciones eléctricas del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Chincha" por S/ 7 134,00, a empresas cuyo titular tendría vinculo de afinidad con la directora y por precios superiores al del mercado. En el año 2016 el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Chincha", bajo la dirección de la señora Doris Elizabeth Gonzales Alejos, habría efectuado la adquisición de bienes por S/ 7 134,00 para el mantenimiento de instalaciones eléctricas del referido instituto, a los proveedores Electro Industrial Acevedo EIRL y PRODISEL SRLtda. por el importe acumulado de S/ 7 134,00, a una empresas cuyo titular o propietario mantendrían vinculo de afinidad con la directora, y por precios superiores al del mercado, aspecto que denotaría conflicto de intereses y aprovechamiento del cargo para procurar beneficios o ventajas indebidas.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta adquisición de bienes para el mantenimiento de instalaciones eléctricas del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Chincha" por S/ 7 134,00, a empresas cuyo titular tendría vinculo de afinidad con la directora y por precios superiores al del mercado. En el año 2016 el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Chincha", bajo la dirección de la señora Doris Elizabeth Gonzales Alejos, habría efectuado la adquisición de bienes por S/ 7 134,00 para el mantenimiento de instalaciones eléctricas del referido instituto, a los proveedores Electro Industrial Acevedo EIRL y PRODISEL SRLtda. por el importe acumulado de S/ 7 134,00, a una empresas cuyo titular o propietario mantendrían vinculo de afinidad con la directora, y por precios superiores al del mercado, aspecto que denotaría conflicto de intereses y aprovechamiento del cargo para procurar beneficios o ventajas indebidas.
|
08201701380-52239-17949.0-1.0
|
Presuntas irregularidades en el proceso de selección LP-SM-1-2016-MDS-1 para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado en el AA.HH. San Luis, distrito de Santa - Santa - Ancash". Con carta s/n de fecha 10 de enero de 2017, el ciudadano señala que en el proceso de selección LP-SM-1-2016-MDS-1 para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado en el Asentamiento Humano San Luis, distrito de Santa - Santa - Áncash" convocada por la Municipalidad Distrital de Santa, el día 14 de noviembre de 2016 se otorgó la Buena Pro al Consorcio Santa María por un valor de S/ 4´322,373.39, monto que sería contradictorio porque es un monto menor al presupuesto que figura en el expediente técnico, indicando que hay una variación de S/ 261, 569.33.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el proceso de selección LP-SM-1-2016-MDS-1 para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado en el AA.HH. San Luis, distrito de Santa - Santa - Ancash". Con carta s/n de fecha 10 de enero de 2017, el ciudadano señala que en el proceso de selección LP-SM-1-2016-MDS-1 para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado en el Asentamiento Humano San Luis, distrito de Santa - Santa - Áncash" convocada por la Municipalidad Distrital de Santa, el día 14 de noviembre de 2016 se otorgó la Buena Pro al Consorcio Santa María por un valor de S/ 4´322,373.39, monto que sería contradictorio porque es un monto menor al presupuesto que figura en el expediente técnico, indicando que hay una variación de S/ 261, 569.33.
|
08201701380-52239-17950.0-2.0
|
Presunta duplicidad de montos presupuestales para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado en el AA.HH. San Luis, distrito de Santa - Santa - Áncash". El ciudadano menciona que para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado en el AA.HH. San Luis, distrito de Santa - Santa - Áncash" convocada por la Municipalidad Distrital de Santa, está considerado y aprobado en el presupuesto participativo 2015 un monto de S/ 950,000, para ejecutarse en el año 2016, siendo que el Ministerio de Vivienda financia el total de este tipo de proyectos de saneamiento, por lo que contaría con doble presupuesto, uno por el rubro de canon minero y el otro por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta duplicidad de montos presupuestales para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado en el AA.HH. San Luis, distrito de Santa - Santa - Áncash". El ciudadano menciona que para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado en el AA.HH. San Luis, distrito de Santa - Santa - Áncash" convocada por la Municipalidad Distrital de Santa, está considerado y aprobado en el presupuesto participativo 2015 un monto de S/ 950,000, para ejecutarse en el año 2016, siendo que el Ministerio de Vivienda financia el total de este tipo de proyectos de saneamiento, por lo que contaría con doble presupuesto, uno por el rubro de canon minero y el otro por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
|
08201701380-52239-17951.0-3.0
|
Presuntas irregularidades en el contrato del servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado en el AA.HH. San Luis, distrito de Santa - Santa - Áncash". El ciudadano señala que para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado en el AA.HH. San Luis, distrito de Santa - Santa - Áncash" convocada por la Municipalidad Distrital de Santa, el día 5 de octubre de 2016 se firmó el contrato con el Consorcio Supervisión San Luis, es decir, con un mes de anticipación al otorgamiento de buena pro para la ejecución de la obra.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el contrato del servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado en el AA.HH. San Luis, distrito de Santa - Santa - Áncash". El ciudadano señala que para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado en el AA.HH. San Luis, distrito de Santa - Santa - Áncash" convocada por la Municipalidad Distrital de Santa, el día 5 de octubre de 2016 se firmó el contrato con el Consorcio Supervisión San Luis, es decir, con un mes de anticipación al otorgamiento de buena pro para la ejecución de la obra.
|
08201701380-52239-17953.0-4.0
|
Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado en el AA.HH. San Luis, distrito de Santa - Santa - Ancash", por no contar con el terreno para la laguna de oxidación. El ciudadano menciona que para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado en el AA.HH. San Luis, distrito de Santa - Santa - Áncash", se ha diseñado la laguna de oxidación en terreno privado, con lo que se estaría propicianddo la invasión de terrenos, manifestando su preocupación por cómo fue aprobado el proyecto si no cumplía con el requisito principal que es el terreno para la laguna de oxidación. Agrega que el alcalde y los funcionarios habrían realizado los procedimientos sin que el proyecto cuente con el terreno para la laguna de oxidación y sin contar con la certificación ambiental, así mismo, no se hizo el estudio definitivo del impacto ambiental de la poza de oxidación
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado en el AA.HH. San Luis, distrito de Santa - Santa - Ancash", por no contar con el terreno para la laguna de oxidación. El ciudadano menciona que para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado en el AA.HH. San Luis, distrito de Santa - Santa - Áncash", se ha diseñado la laguna de oxidación en terreno privado, con lo que se estaría propicianddo la invasión de terrenos, manifestando su preocupación por cómo fue aprobado el proyecto si no cumplía con el requisito principal que es el terreno para la laguna de oxidación. Agrega que el alcalde y los funcionarios habrían realizado los procedimientos sin que el proyecto cuente con el terreno para la laguna de oxidación y sin contar con la certificación ambiental, así mismo, no se hizo el estudio definitivo del impacto ambiental de la poza de oxidación
|
08201701463-52215-17315.0-1.0
|
Presunto direccionamiento de dos (2) Procesos de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, convocados por el Ministerio del Ambiente. Con Expediente N° 08-2017-01463 de fecha 10 de enero de 2017, ingresa a este Organismo Superior de Control, una denuncia vía web, a través de la cual una ciudadana comunica presuntas irregularidades suscitadas en el Ministerio del Ambiente, referidas a un presunto direccionamiento de dos (2) Procesos de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, toda vez que en los términos de referencia se exigirían requisitos de cursos especifícos y además en un proceso de cuarenta y ocho (48) postulantes solo uno (1) fue declarado apto para la siguiente etapa. Los citados procesos CAS son los siguientes: - Proceso CAS N° 136-2016-MINAM, para la contratación de un Coordinador en Gestión Administrativa para la Dirección General de Calidad Ambiental. Al respecto, de la revisión a la convocatoria del citado proceso registrada en la página web del Ministerio del Ambiente, se advierte que se exige como requisitos mínimos, entre otros: Curso de Planeamiento o Presupuesto y Diplomado en Contrataciones del Estado. - Proceso CAS N° 146-2016-MINAM, para la contratación de un Especialista Coordinador en Gestión Administrativa para la Dirección General de Ordenamiento Territorial. Al respecto, de la revisión a la convocatoria del citado proceso registrada en la página web del Ministerio del Ambiente, se advierte que se exige como requisitos mínimos, entre otros: Curso en Planeamiento Estratégico y Diplomado o curso en Contrataciones del Estado. De otro lado, es de indicar que la denunciante fue postulante en el proceso CAS N° 146-2016-MINAM, quedándose en la etapa de evaluación del currículum vitae. Asimismo, cabe agregar que los hechos comunicados han sido expuestos de manera general sin adjuntar la información y/o documentación que sustente dichas irregularidades comunicadas, limitándose a señalar que los indicios están en la web del MINAM.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto direccionamiento de dos (2) Procesos de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, convocados por el Ministerio del Ambiente. Con Expediente N° 08-2017-01463 de fecha 10 de enero de 2017, ingresa a este Organismo Superior de Control, una denuncia vía web, a través de la cual una ciudadana comunica presuntas irregularidades suscitadas en el Ministerio del Ambiente, referidas a un presunto direccionamiento de dos (2) Procesos de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, toda vez que en los términos de referencia se exigirían requisitos de cursos especifícos y además en un proceso de cuarenta y ocho (48) postulantes solo uno (1) fue declarado apto para la siguiente etapa. Los citados procesos CAS son los siguientes: - Proceso CAS N° 136-2016-MINAM, para la contratación de un Coordinador en Gestión Administrativa para la Dirección General de Calidad Ambiental. Al respecto, de la revisión a la convocatoria del citado proceso registrada en la página web del Ministerio del Ambiente, se advierte que se exige como requisitos mínimos, entre otros: Curso de Planeamiento o Presupuesto y Diplomado en Contrataciones del Estado. - Proceso CAS N° 146-2016-MINAM, para la contratación de un Especialista Coordinador en Gestión Administrativa para la Dirección General de Ordenamiento Territorial. Al respecto, de la revisión a la convocatoria del citado proceso registrada en la página web del Ministerio del Ambiente, se advierte que se exige como requisitos mínimos, entre otros: Curso en Planeamiento Estratégico y Diplomado o curso en Contrataciones del Estado. De otro lado, es de indicar que la denunciante fue postulante en el proceso CAS N° 146-2016-MINAM, quedándose en la etapa de evaluación del currículum vitae. Asimismo, cabe agregar que los hechos comunicados han sido expuestos de manera general sin adjuntar la información y/o documentación que sustente dichas irregularidades comunicadas, limitándose a señalar que los indicios están en la web del MINAM.
|
08201701482-52247-18338.0-1.0
|
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, respecto a que un trabajador de la entidad edil estaría laborando en un área distinta a la contratada. Con Formulario de Denuncia (Exp. N° 08-2017-01482 del 10.01.2017), un ciudadano comunica a este Organismo Superior de Control presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, respecto a que el servidor CAS Rosulo Ordaya Casas fue contratado bajo la modalidad CAS (Contrato N° 050-2015, derivado del Proceso CAS N° 033-2015), como técnico administrativo para laborar en la Agencia Municipal de Santa Clara; sin embargo, se encontraría laborando en el Área de Control Urbano de la Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones - SGCOS. Cabe indicar, que el denunciante adjunta como sustento a su denuncia, la siguiente documentación: - Notificación Preventiva N° 01M-006068 del 06.07.2016, con la cual se notificó preventivamente al administrado (denunciante), el incumplimiento de las disposiciones administrativas de competencia de la Municipalidad (Habilitar tierras sin contar con Resolución de Aprobación de Habilitación Urbana). Cabe indicar que dicho documento está firmado por un inspector municipal y un testigo, mas no por el Sr. Rosulo Ordaya Casas (denunciado). - Resolución de Sanción N° 01M-06809 del 05.09.2016, con la cual la Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones multó al administrado (denunciante), por "Habilitar tierras sin contar con la Resolución de Aprobación de Habilitación Urbana o Autorización de ejecución de obra" (Código de infracción 07-7031 de la Ordenanza N° 170-MDA). Cabe señalar, que dicho documento está firmado, entre otros, por el Sr. Rosulo Ordaya Casas (denunciado), en calidad de testigo. - Informe N° 293-2016-MDA/GFC-SGCOS/ROC del 05.09.2016, con el cual servidor CAS del Área de Control Urbano, Sr. Rósulo Ordaya Casas, comunicó al Sub Gerente de la Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones, que en atención a la Nota Preventiva N° 01M-006068, el día 05.09.2016 se apersonó junto con los inspectores municipales a la dirección del administrado (denunciante); y dicho administrado no mostró la Resolución de Habilitación Urbana; motivo por el cual se procedió aplicar la Resolución de Sanción, imponiéndole de acuerdo a la Ordenanza N° 170-07-MDA la sanción del 100% de la UIT (S/. 3950.00). Es de precisar que dicho documento fue suscrito por el Sr. Rósulo Ordaya Casas (denunciado), como Magíster, mas no como ingeniero. - Informe N° 593-2016-SGCOS-GFC/MDA del 05.09.2016, a través del cual el señor Alejandro Gastelo Villanueva, inspector municipal, comunicó al Sub Gerente de Control, Operaciones y Sanciones que el día 05.09.2016 en compañía del sr. Fausto Córdova y Rósulo Ordaya Casas se efectuó la visita a la propiedad del sr. Amador Fernández Alata (denunciante) y se constató una construcción de material noble con columna de fierro, y el administrado no mostró la Resolución de Habilitación Urbana, por lo que se le aplicó la Resolución de Sanción N° 06809 del 05.09.2016, por "Habilitar tierras sin contar con Resolución de aprobación de la habilitación urbana o autorización de ejecución de obra". - Proceso CAS N° 033-2015 del 09.06.2015 "Convocatoria para la contratación administrativa de Técnico Administrativo", para la Agencia Municipal de Santa Clara. - Carta N° 1573-2016-SGRH-GAF/MDA del 14.11.2016, mediante la cual el Sub Gerente de Recursos Humanos comunicó al administrado (denunciante), que el señor Ordaya Casas Rósulo labora bajo el régimen CAS como técnico administrativo, precisando además que a esa fecha el citado servidor trabajaba en la Agencia Municipal de Santa Clara.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, respecto a que un trabajador de la entidad edil estaría laborando en un área distinta a la contratada. Con Formulario de Denuncia (Exp. N° 08-2017-01482 del 10.01.2017), un ciudadano comunica a este Organismo Superior de Control presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, respecto a que el servidor CAS Rosulo Ordaya Casas fue contratado bajo la modalidad CAS (Contrato N° 050-2015, derivado del Proceso CAS N° 033-2015), como técnico administrativo para laborar en la Agencia Municipal de Santa Clara; sin embargo, se encontraría laborando en el Área de Control Urbano de la Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones - SGCOS. Cabe indicar, que el denunciante adjunta como sustento a su denuncia, la siguiente documentación: - Notificación Preventiva N° 01M-006068 del 06.07.2016, con la cual se notificó preventivamente al administrado (denunciante), el incumplimiento de las disposiciones administrativas de competencia de la Municipalidad (Habilitar tierras sin contar con Resolución de Aprobación de Habilitación Urbana). Cabe indicar que dicho documento está firmado por un inspector municipal y un testigo, mas no por el Sr. Rosulo Ordaya Casas (denunciado). - Resolución de Sanción N° 01M-06809 del 05.09.2016, con la cual la Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones multó al administrado (denunciante), por "Habilitar tierras sin contar con la Resolución de Aprobación de Habilitación Urbana o Autorización de ejecución de obra" (Código de infracción 07-7031 de la Ordenanza N° 170-MDA). Cabe señalar, que dicho documento está firmado, entre otros, por el Sr. Rosulo Ordaya Casas (denunciado), en calidad de testigo. - Informe N° 293-2016-MDA/GFC-SGCOS/ROC del 05.09.2016, con el cual servidor CAS del Área de Control Urbano, Sr. Rósulo Ordaya Casas, comunicó al Sub Gerente de la Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones, que en atención a la Nota Preventiva N° 01M-006068, el día 05.09.2016 se apersonó junto con los inspectores municipales a la dirección del administrado (denunciante); y dicho administrado no mostró la Resolución de Habilitación Urbana; motivo por el cual se procedió aplicar la Resolución de Sanción, imponiéndole de acuerdo a la Ordenanza N° 170-07-MDA la sanción del 100% de la UIT (S/. 3950.00). Es de precisar que dicho documento fue suscrito por el Sr. Rósulo Ordaya Casas (denunciado), como Magíster, mas no como ingeniero. - Informe N° 593-2016-SGCOS-GFC/MDA del 05.09.2016, a través del cual el señor Alejandro Gastelo Villanueva, inspector municipal, comunicó al Sub Gerente de Control, Operaciones y Sanciones que el día 05.09.2016 en compañía del sr. Fausto Córdova y Rósulo Ordaya Casas se efectuó la visita a la propiedad del sr. Amador Fernández Alata (denunciante) y se constató una construcción de material noble con columna de fierro, y el administrado no mostró la Resolución de Habilitación Urbana, por lo que se le aplicó la Resolución de Sanción N° 06809 del 05.09.2016, por "Habilitar tierras sin contar con Resolución de aprobación de la habilitación urbana o autorización de ejecución de obra". - Proceso CAS N° 033-2015 del 09.06.2015 "Convocatoria para la contratación administrativa de Técnico Administrativo", para la Agencia Municipal de Santa Clara. - Carta N° 1573-2016-SGRH-GAF/MDA del 14.11.2016, mediante la cual el Sub Gerente de Recursos Humanos comunicó al administrado (denunciante), que el señor Ordaya Casas Rósulo labora bajo el régimen CAS como técnico administrativo, precisando además que a esa fecha el citado servidor trabajaba en la Agencia Municipal de Santa Clara.
|
08201701482-52247-18381.0-2.0
|
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, respecto a que un trabajador de la entidad estaría realizando labores como ingeniero civil sin tener dicha profesión en el Área de Control Urbano de la Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones. Con Formulario de Denuncia (Exp. N° 08-2017-01482 del 10.01.2017), un ciudadano comunica presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, respecto a que el servidor CAS Rosulo Ordaya Casas estaría laborando como ingeniero civil sin tener dicha profesión en el Área de Control Urbano de la Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones; contraviniendo la Ley N° 29090 - Ley de Habilitación Urbana y de Edificación y el artículo 15°, numeral 15.3 de su Reglamento, aprobado con D.S N° 008-2013-VIVIENDA, que establece que la verificación técnica a cargo del personal de control urbano debe ser realizada por un ingeniero civil o arquitecto colegiado, asimismo señala que se estaría transgrediendo el Reglamento de Organización y Funciones - ROF (Ordenanza N° 385-MDA) y Manual de Organización y Funciones - MOF de la entidad, e incluso se estaría incurriendo en un presunto delito de ejercicio ilegal de profesión (art. 363 del Código Penal). Al respecto, con relación al presente hecho, se realizó la búsqueda de antecedentes a través del Sistema Integrado (SICGR), período del 01/01/2015 al 08/03/2017 y no se verificó antecedentes relacionados con este hecho. Asimismo, con correo electrónico del 03.02.2017 se solicitó información al OCI de la M.D Ate; cursando respuesta con Oficio N° 149-2017-MDA/OCI del 23.02.2017 (Exp. N° 08-2017-08646 del 24.02.2017), donde indicó que ante dicho OCI no se ha recibido denuncia similar y adjuntó la documentación siguiente: - Informe N° 198-2017-MDA-GFyC-SGCOS del 07.02.2017, a través del cual la Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones comunicó que "(...) el art. 18° "Control Urbano" de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones señala que: el órgano municipal, encargado del control urbano, realizará la verificación de la ejecución de las obras de habilitación urbana (...); asimismo el mismo dispositivo legal señala en su artículo 27° "Control Urbano", el órgano municipal distrital, encargado del control urbano, realizará la verificación de la ejecución de las obras de edificación aprobadas, en todas sus modalidades (...). Sin embargo, de conformidad con el artículo 212° del ROF, aprobado por Ordenanza N° 420-MDA, la Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones es un órgano de línea que tiene como objetivo efectuar los operativos para fiscalizar y cautelar el cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas (...), por lo cual dicha Sub Gerencia ha habilitado para el cumplimiento de sus objetivos y metas, el Área de Vigilancia y Supervisión del Cumplimiento de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, área funcional (no estructural), que a la fecha cuenta con dos (2) arquitectos supervisores, quienes emiten valorizaciones a consecuencia de un acto inspectivo de control. Asimismo, con personal de apoyo integrados con especialistas a fines a la materia y fiscalizadores que cumplen con los requisitos exigidos en las bases del concurso CAS. Asimismo, precisa que al encontrarse desfasado el Manual de Organización y Funciones (MOF), no es posible dar respuesta sobre los perfiles de inspectores o personal que realizan los actos de inspecciones de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones (Control Urbano), siendo el documento de gestión idóneo para precisar si es obligatorio cumplimiento del perfil establecido; en ese sentido, que los inspectores o personal que realiza la inspección sea ingeniero, arquitecto u otro profesional a fin a la materia".
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, respecto a que un trabajador de la entidad estaría realizando labores como ingeniero civil sin tener dicha profesión en el Área de Control Urbano de la Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones. Con Formulario de Denuncia (Exp. N° 08-2017-01482 del 10.01.2017), un ciudadano comunica presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, respecto a que el servidor CAS Rosulo Ordaya Casas estaría laborando como ingeniero civil sin tener dicha profesión en el Área de Control Urbano de la Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones; contraviniendo la Ley N° 29090 - Ley de Habilitación Urbana y de Edificación y el artículo 15°, numeral 15.3 de su Reglamento, aprobado con D.S N° 008-2013-VIVIENDA, que establece que la verificación técnica a cargo del personal de control urbano debe ser realizada por un ingeniero civil o arquitecto colegiado, asimismo señala que se estaría transgrediendo el Reglamento de Organización y Funciones - ROF (Ordenanza N° 385-MDA) y Manual de Organización y Funciones - MOF de la entidad, e incluso se estaría incurriendo en un presunto delito de ejercicio ilegal de profesión (art. 363 del Código Penal). Al respecto, con relación al presente hecho, se realizó la búsqueda de antecedentes a través del Sistema Integrado (SICGR), período del 01/01/2015 al 08/03/2017 y no se verificó antecedentes relacionados con este hecho. Asimismo, con correo electrónico del 03.02.2017 se solicitó información al OCI de la M.D Ate; cursando respuesta con Oficio N° 149-2017-MDA/OCI del 23.02.2017 (Exp. N° 08-2017-08646 del 24.02.2017), donde indicó que ante dicho OCI no se ha recibido denuncia similar y adjuntó la documentación siguiente: - Informe N° 198-2017-MDA-GFyC-SGCOS del 07.02.2017, a través del cual la Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones comunicó que "(...) el art. 18° "Control Urbano" de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones señala que: el órgano municipal, encargado del control urbano, realizará la verificación de la ejecución de las obras de habilitación urbana (...); asimismo el mismo dispositivo legal señala en su artículo 27° "Control Urbano", el órgano municipal distrital, encargado del control urbano, realizará la verificación de la ejecución de las obras de edificación aprobadas, en todas sus modalidades (...). Sin embargo, de conformidad con el artículo 212° del ROF, aprobado por Ordenanza N° 420-MDA, la Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones es un órgano de línea que tiene como objetivo efectuar los operativos para fiscalizar y cautelar el cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas (...), por lo cual dicha Sub Gerencia ha habilitado para el cumplimiento de sus objetivos y metas, el Área de Vigilancia y Supervisión del Cumplimiento de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, área funcional (no estructural), que a la fecha cuenta con dos (2) arquitectos supervisores, quienes emiten valorizaciones a consecuencia de un acto inspectivo de control. Asimismo, con personal de apoyo integrados con especialistas a fines a la materia y fiscalizadores que cumplen con los requisitos exigidos en las bases del concurso CAS. Asimismo, precisa que al encontrarse desfasado el Manual de Organización y Funciones (MOF), no es posible dar respuesta sobre los perfiles de inspectores o personal que realizan los actos de inspecciones de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones (Control Urbano), siendo el documento de gestión idóneo para precisar si es obligatorio cumplimiento del perfil establecido; en ese sentido, que los inspectores o personal que realiza la inspección sea ingeniero, arquitecto u otro profesional a fin a la materia".
|
08201701482-52247-18382.0-3.0
|
Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, respecto a que un trabajador estaría laborando en la Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones sin cumplir con el perfil del puesto. Con Formulario de Denuncia (Exp. N° 08-2017-01482 del 10.01.2017), un ciudadano comunica a este Organismo Superior de Control presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, respecto a que el servidor CAS Rosulo Ordaya Casas estaría laborando en el Área de Control Urbano Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones sin cumplir con el perfil del puesto, conforme a lo previsto en la Directiva N° 001-2016-SERVIR/GDSRM "Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP". Cabe indicar que el denunciante adjunta como sustento de su denuncia, entre otros, la siguiente documentación: - Resolución de Sanción N° 01M-06809 del 05.09.2016, con la cual la Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones multó al administrado (denunciante), por habilitar tierras sin contar con la Resolución de Aprobación de Habilitación Urbana o Autorización de ejecución de obra (Código de infracción 07-7031). Cabe señalar que dicho documento está firmado, entre otros, por el Sr. Rosulo Ordaya Casas (denunciado), en calidad de testigo. - Informe N° 293-2016-MDA/GFC-SGCOS/ROC del 05.09.2016, con el servidor del Área de Control Urbano, Rósulo Ordaya Casas, comunicó al Sub Gerente de la SGCOS que, en atención a la Nota Preventiva N° 01M-006068; el día 05.09.2016 se apersonó junto con los inspectores municipales a la dirección del administrado (denunciante); y dicho administrado no mostró la Resolución de Habilitación Urbana, motivo por el cual se procedió aplicar la Resolución de Sanción, imponiéndole de acuerdo a la Ordenanza N° 170-07-MDA la sanción del 100% de la UIT (S/. 3950.00). Es de precisar que dicho documento fue suscrito por el Sr. Rósulo Ordaya Casas (denunciado), como Magíster, mas no como ingeniero. - Proceso CAS N° 033-2015 del 09.06.2015, "Convocatoria para la contratación administrativa de Técnico Administrativo", para la Agencia Municipal de Santa Clara. - Carta N° 1573-2016-SGRH-GAF/MDA del 14.11.2016, mediante la cual el Sub Gerente de Recursos Humanos comunicó al administrado (denunciante), que el señor Ordaya Casas Rósulo, labora bajo el régimen CAS como técnico administrativo, precisando además que a esa fecha el citado servidor trabajaba en la Agencia Municipal de Santa Clara.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, respecto a que un trabajador estaría laborando en la Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones sin cumplir con el perfil del puesto. Con Formulario de Denuncia (Exp. N° 08-2017-01482 del 10.01.2017), un ciudadano comunica a este Organismo Superior de Control presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Ate, respecto a que el servidor CAS Rosulo Ordaya Casas estaría laborando en el Área de Control Urbano Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones sin cumplir con el perfil del puesto, conforme a lo previsto en la Directiva N° 001-2016-SERVIR/GDSRM "Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP". Cabe indicar que el denunciante adjunta como sustento de su denuncia, entre otros, la siguiente documentación: - Resolución de Sanción N° 01M-06809 del 05.09.2016, con la cual la Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones multó al administrado (denunciante), por habilitar tierras sin contar con la Resolución de Aprobación de Habilitación Urbana o Autorización de ejecución de obra (Código de infracción 07-7031). Cabe señalar que dicho documento está firmado, entre otros, por el Sr. Rosulo Ordaya Casas (denunciado), en calidad de testigo. - Informe N° 293-2016-MDA/GFC-SGCOS/ROC del 05.09.2016, con el servidor del Área de Control Urbano, Rósulo Ordaya Casas, comunicó al Sub Gerente de la SGCOS que, en atención a la Nota Preventiva N° 01M-006068; el día 05.09.2016 se apersonó junto con los inspectores municipales a la dirección del administrado (denunciante); y dicho administrado no mostró la Resolución de Habilitación Urbana, motivo por el cual se procedió aplicar la Resolución de Sanción, imponiéndole de acuerdo a la Ordenanza N° 170-07-MDA la sanción del 100% de la UIT (S/. 3950.00). Es de precisar que dicho documento fue suscrito por el Sr. Rósulo Ordaya Casas (denunciado), como Magíster, mas no como ingeniero. - Proceso CAS N° 033-2015 del 09.06.2015, "Convocatoria para la contratación administrativa de Técnico Administrativo", para la Agencia Municipal de Santa Clara. - Carta N° 1573-2016-SGRH-GAF/MDA del 14.11.2016, mediante la cual el Sub Gerente de Recursos Humanos comunicó al administrado (denunciante), que el señor Ordaya Casas Rósulo, labora bajo el régimen CAS como técnico administrativo, precisando además que a esa fecha el citado servidor trabajaba en la Agencia Municipal de Santa Clara.
|
08201701490-52512-17456.0-1.0
|
Presunto favorecimiento en la Exoneración n.° 001-2015-RE Durante el procedimiento de Exoneración n.° 001-2015-RE - "Contratación del servicio de emisión de descentralizada de pasaportes biométricos comunes, diplomáticos y especiales", la señora Carina Estrada Villegas, al emitir el informe "Evaluación de propuesta técnica para la contratación del servicio de emisión de pasaportes electrónicos comunes, diplomáticos y especiales" habría favorecido al postor ganador Consorcio In Continu Et Services, por haberse pronunciado que el "Consorcio sustentó suficientemente el cumplimiento de las características de los libros pasaporte electrónico", a pesar que la propuesta técnica del postor no habría cumplido las exigencias establecidas en las bases administrativas respecto a las medidas de seguridad números 21 (hologramas 3D cinemáticos) y 24 (microelementos con etiqueta OVI).
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto favorecimiento en la Exoneración n.° 001-2015-RE Durante el procedimiento de Exoneración n.° 001-2015-RE - "Contratación del servicio de emisión de descentralizada de pasaportes biométricos comunes, diplomáticos y especiales", la señora Carina Estrada Villegas, al emitir el informe "Evaluación de propuesta técnica para la contratación del servicio de emisión de pasaportes electrónicos comunes, diplomáticos y especiales" habría favorecido al postor ganador Consorcio In Continu Et Services, por haberse pronunciado que el "Consorcio sustentó suficientemente el cumplimiento de las características de los libros pasaporte electrónico", a pesar que la propuesta técnica del postor no habría cumplido las exigencias establecidas en las bases administrativas respecto a las medidas de seguridad números 21 (hologramas 3D cinemáticos) y 24 (microelementos con etiqueta OVI).
|
08201701579-52254-17333.0-1.0
|
Presunto favorecimiento a la empresa EPCM CONSULTING S.A.C., en las contrataciones convocadas por la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima - EMAPE. Con Formulario de Denuncia vía web (Expediente N° 08-2017-01579 del 11/01/2017), ingresa a este Organismo Superior de Control una denuncia anónima, a través de la cual un ciudadano manifiesta presuntas irregularidades suscitadas en la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima - EMAPE, por supuestos favorecimientos en las contrataciones de la empresa EPCM CONSULTING S.A.C. Al respecto, señala que las bases de los concursos convocados por la Entidad habrían sido previamente preparados por el Director de la empresa EPCM CONSULTING S.A.C. y personal de la Entidad; debido a que según el recurrente, durante los últimos meses ambas partes habrían mantenido constantes reuniones en las instalaciones de la Entidad, precisando además que dichas reuniones se habrían realizado con el consentimiento de la señora Klora Coz, Coordinadora de Estudios de EMAPE, a fin de que la empresa EPCM CONSULTING S.A.C. ganase todos los trabajos, habiendo recibido las órdenes de servicios y/o buena pro. Cabe precisar, que en la denuncia no se indica los datos del denunciante, ni su dirección o correo electrónico. Asimismo, no adjunta documentación y/o información que sustente el presunto favorecimiento a la empresa antes referida.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto favorecimiento a la empresa EPCM CONSULTING S.A.C., en las contrataciones convocadas por la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima - EMAPE. Con Formulario de Denuncia vía web (Expediente N° 08-2017-01579 del 11/01/2017), ingresa a este Organismo Superior de Control una denuncia anónima, a través de la cual un ciudadano manifiesta presuntas irregularidades suscitadas en la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima - EMAPE, por supuestos favorecimientos en las contrataciones de la empresa EPCM CONSULTING S.A.C. Al respecto, señala que las bases de los concursos convocados por la Entidad habrían sido previamente preparados por el Director de la empresa EPCM CONSULTING S.A.C. y personal de la Entidad; debido a que según el recurrente, durante los últimos meses ambas partes habrían mantenido constantes reuniones en las instalaciones de la Entidad, precisando además que dichas reuniones se habrían realizado con el consentimiento de la señora Klora Coz, Coordinadora de Estudios de EMAPE, a fin de que la empresa EPCM CONSULTING S.A.C. ganase todos los trabajos, habiendo recibido las órdenes de servicios y/o buena pro. Cabe precisar, que en la denuncia no se indica los datos del denunciante, ni su dirección o correo electrónico. Asimismo, no adjunta documentación y/o información que sustente el presunto favorecimiento a la empresa antes referida.
|
08201701593-52973-17686.0-1.0
|
La MP Pataz aprobó la inversión de S/. 385 640,00 para la ejecución de la obra "Creación del campo deportivo en el anexo Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz", por administración directa que tiene un costo total de S/. 385 640,00 y tiempo de ejecución de 90 días calendario. Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 411-A-2015-MPP-GM, la Municipalidad Provincial de Pataz aprobó la inversión de S/. 385 640,00 para la ejecución de la obra considerando 90 días calendario como plazo de ejecución. Tal como se indica, el expediente técnico de la obra en mención se aprobó mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 411-A-2015-MPP/GM de 11 de agosto de 2015. Conforme a la resolución indicada, se consignó como monto de inversión S/. 385 640,00, según detalle siguiente: 01 Costo Directo S/ 345 865,96 02 Gastos generales S/ 27 669,28 03 Supervisión S/. 12 105,31 TOTAL 385 640,55 Asimismo, en dicha resolución se establece un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario, indicándose que la modalidad de ejecución es administración directa. De lo expuesto se concluye que, lo indicado por el denunciante es correcto, el expediente técnico fue aprobado mediante resolución, consignando también la modalidad de ejecución, el monto y plazo. Por la modalidad de ejecución de la obra y el monto de inversión, se precisa que no corresponde considerar gastos de supervisión, que en este caso ascienden a S/. 12 105,31.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La MP Pataz aprobó la inversión de S/. 385 640,00 para la ejecución de la obra "Creación del campo deportivo en el anexo Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz", por administración directa que tiene un costo total de S/. 385 640,00 y tiempo de ejecución de 90 días calendario. Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 411-A-2015-MPP-GM, la Municipalidad Provincial de Pataz aprobó la inversión de S/. 385 640,00 para la ejecución de la obra considerando 90 días calendario como plazo de ejecución. Tal como se indica, el expediente técnico de la obra en mención se aprobó mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 411-A-2015-MPP/GM de 11 de agosto de 2015. Conforme a la resolución indicada, se consignó como monto de inversión S/. 385 640,00, según detalle siguiente: 01 Costo Directo S/ 345 865,96 02 Gastos generales S/ 27 669,28 03 Supervisión S/. 12 105,31 TOTAL 385 640,55 Asimismo, en dicha resolución se establece un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario, indicándose que la modalidad de ejecución es administración directa. De lo expuesto se concluye que, lo indicado por el denunciante es correcto, el expediente técnico fue aprobado mediante resolución, consignando también la modalidad de ejecución, el monto y plazo. Por la modalidad de ejecución de la obra y el monto de inversión, se precisa que no corresponde considerar gastos de supervisión, que en este caso ascienden a S/. 12 105,31.
|
08201701593-52973-17695.0-2.0
|
La fecha de inicio de obra fue el 31-08-2015 y la fecha de término de la misma estaba considerado para el 29-11-2015 tiempo que ya fue largamente superado ya que la obra hasta el momento no se ha concluido Conforme al cuaderno de obra, el inicio de obra fue el 31 de agosto de 2015 y su culminación el 9 de abril de 2016, por lo que el tiempo de ejecución fue de 223 días calendario. Al respecto, cabe precisar que durante la ejecución de la obra se aprobaron cuatro (4) ampliaciones de plazo por 134 días calendario, las que tienen como sustento las lluvias ocurridas en la zona, manifestando que dichas lluvia no permitían realizar trabajo alguno, las ampliaciones de plazo aprobadas se detallan a continuación: - Ampliación de plazo N° 1 por 47 días calendario (del 29 de noviembre al 14 de enero de 2015). - Ampliación de plazo N° 2 por 35 días calendario (del 15 de enero al 18 de febrero de 2015). - Ampliación de plazo N° 3 por 30 días calendario (del 19 de febrero al 19 de marzo de 2015). - Ampliación de plazo N° 4 por 22 días calendario (del 20 de marzo al 10 de abril de 2015). Considerando que el plazo inicial de obra fue de 90 días calendario y al haberse aprobado cuatro (4) ampliaciones de plazo por 134 días calendario, el plazo final o plazo ampliado fue de 224 días calendario, si conforme al cuaderno de obra, ésta se ejecutó en 223 días calendario, no hubo retraso, la totalidad de trabajos se realizaron dentro del plazo aprobado.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La fecha de inicio de obra fue el 31-08-2015 y la fecha de término de la misma estaba considerado para el 29-11-2015 tiempo que ya fue largamente superado ya que la obra hasta el momento no se ha concluido Conforme al cuaderno de obra, el inicio de obra fue el 31 de agosto de 2015 y su culminación el 9 de abril de 2016, por lo que el tiempo de ejecución fue de 223 días calendario. Al respecto, cabe precisar que durante la ejecución de la obra se aprobaron cuatro (4) ampliaciones de plazo por 134 días calendario, las que tienen como sustento las lluvias ocurridas en la zona, manifestando que dichas lluvia no permitían realizar trabajo alguno, las ampliaciones de plazo aprobadas se detallan a continuación: - Ampliación de plazo N° 1 por 47 días calendario (del 29 de noviembre al 14 de enero de 2015). - Ampliación de plazo N° 2 por 35 días calendario (del 15 de enero al 18 de febrero de 2015). - Ampliación de plazo N° 3 por 30 días calendario (del 19 de febrero al 19 de marzo de 2015). - Ampliación de plazo N° 4 por 22 días calendario (del 20 de marzo al 10 de abril de 2015). Considerando que el plazo inicial de obra fue de 90 días calendario y al haberse aprobado cuatro (4) ampliaciones de plazo por 134 días calendario, el plazo final o plazo ampliado fue de 224 días calendario, si conforme al cuaderno de obra, ésta se ejecutó en 223 días calendario, no hubo retraso, la totalidad de trabajos se realizaron dentro del plazo aprobado.
|
08201701593-52973-21658.0-3.0
|
La Obra no contaría con estudio de suelos, estudios de impacto ambiental y todas las especificaciones técnicas que garanticen la inversión presupuestal. LA OBRA CUENTA CON ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS DE FECHA JULIO 2015, EL CUAL ESTÁ SUSCRITO POR EL INGENIERO EDWIN JESÚS RODRÍGUEZ MÉNDEZ EN EL CUAL CONCLUYE LO SIGUIENTE: - Dentro de la estratigrafía estudiada desde el nivel del terreno natural se encontró un predominio de material de arcilla orgánica de baja plasticidad (CL) según clasificación SUCS. - En el segundo estrato se determinó un suelo de tipo (SC) formado por estratos de arenas arcillosas con mezclas de arenas. - En el tercer estrato se determinó un suelo de tipo (GC) formado por estratos de gravas arcillosas mezcla grava arena arcillosa. - De acuerdo a los estudios realizados en el laboratorio el contenido de sales del suelo varía entre 0.03% a 0.04% lo que significa es un suelo de baja salinidad y no presenta agresividad al concreto armado. - El nivel freático estático de la zona en estudio desde el nivel del terreno natural está entre el rango de (-2.00, -2.50) m. - La capacidad portante del terreno es de 2.00 Kg/cm2 a una profundidad de desplante de Df=1.55 m. para cimentación cuadrada. -Para cimentación continua definimos que la capacidad portante del terreno es 1.50 Kg/cm2 a una profundidad de desplante de Df=1.50 m. Como recomendaciones se indican: - Para diseños de las estructuras de cimentación se recomienda adoptar un profundidad de desplante no menor a -1.50 m. siendo la capacidad admisible del terreno 2.00 Kg/cm2 - La cimentación debe estar sobre el estrato predominante GC, es decir mezcla grava arena arcillosa. - La cimentación para el proyecto se recomienda que sea continua. - Con respecto a la agresividad de las sales al concreto y al acero no presenta peligro por lo que se recomienda usar normalmente cemento portland tipo I-A para la construcción de la cimentación. - Se recomienda los siguientes parámetros de diseño: Zona 3: Z = 0.40 Tipo de suelo S2 Factor de suelo S = 1.20 Período = 0.60 seg. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Sí se elaboró el estudio de impacto ambiental, el cual forma parte del expediente técnico ¿Creación del campo deportivo en el anexo Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿, tiene la firma del ingeniero civil Edwin Jesús Rodríguez Méndez. En el Estudio de Impacto Ambiental se concluye lo siguiente: - La evaluación de las características ambientales naturales y antrópicas, permiten definir que el uso y el paso del tiempo ha contribuido para el deterioro de la infraestructura del campo del anexo Huarichaca. - Las obras de reconstrucción propuestas tendrán un impacto ambiental altamente positivo, porque dará solución definitiva y duradera, eliminando los problemas ambientales existentes. - Durante la construcción de la infraestructura ocurrirán impactos ambientales negativos, de corto tiempo (semanas); los mismos que son de fácil solución. Se recomienda en dicho estudio, programar la construcción de las obras antes o después de la temporada de lluvias. El citado expediente técnico, fue presentado por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural al Gerente Municipal, con informe N° 238-A-2015-MPP/GDUR-ABR de 10 de agosto de 2015 para que emita la Resolución de aprobación. El 11 de agosto de 2015, se emite la Resolución de Gerencia Municipal N° 411-A-2015-MPP/GM, en la cual se resuelve aprobar el expediente técnico ¿Creación del campo deportivo en el anexo Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿, por un monto de S/ 385 460,55.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La Obra no contaría con estudio de suelos, estudios de impacto ambiental y todas las especificaciones técnicas que garanticen la inversión presupuestal. LA OBRA CUENTA CON ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS DE FECHA JULIO 2015, EL CUAL ESTÁ SUSCRITO POR EL INGENIERO EDWIN JESÚS RODRÍGUEZ MÉNDEZ EN EL CUAL CONCLUYE LO SIGUIENTE: - Dentro de la estratigrafía estudiada desde el nivel del terreno natural se encontró un predominio de material de arcilla orgánica de baja plasticidad (CL) según clasificación SUCS. - En el segundo estrato se determinó un suelo de tipo (SC) formado por estratos de arenas arcillosas con mezclas de arenas. - En el tercer estrato se determinó un suelo de tipo (GC) formado por estratos de gravas arcillosas mezcla grava arena arcillosa. - De acuerdo a los estudios realizados en el laboratorio el contenido de sales del suelo varía entre 0.03% a 0.04% lo que significa es un suelo de baja salinidad y no presenta agresividad al concreto armado. - El nivel freático estático de la zona en estudio desde el nivel del terreno natural está entre el rango de (-2.00, -2.50) m. - La capacidad portante del terreno es de 2.00 Kg/cm2 a una profundidad de desplante de Df=1.55 m. para cimentación cuadrada. -Para cimentación continua definimos que la capacidad portante del terreno es 1.50 Kg/cm2 a una profundidad de desplante de Df=1.50 m. Como recomendaciones se indican: - Para diseños de las estructuras de cimentación se recomienda adoptar un profundidad de desplante no menor a -1.50 m. siendo la capacidad admisible del terreno 2.00 Kg/cm2 - La cimentación debe estar sobre el estrato predominante GC, es decir mezcla grava arena arcillosa. - La cimentación para el proyecto se recomienda que sea continua. - Con respecto a la agresividad de las sales al concreto y al acero no presenta peligro por lo que se recomienda usar normalmente cemento portland tipo I-A para la construcción de la cimentación. - Se recomienda los siguientes parámetros de diseño: Zona 3: Z = 0.40 Tipo de suelo S2 Factor de suelo S = 1.20 Período = 0.60 seg. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Sí se elaboró el estudio de impacto ambiental, el cual forma parte del expediente técnico ¿Creación del campo deportivo en el anexo Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿, tiene la firma del ingeniero civil Edwin Jesús Rodríguez Méndez. En el Estudio de Impacto Ambiental se concluye lo siguiente: - La evaluación de las características ambientales naturales y antrópicas, permiten definir que el uso y el paso del tiempo ha contribuido para el deterioro de la infraestructura del campo del anexo Huarichaca. - Las obras de reconstrucción propuestas tendrán un impacto ambiental altamente positivo, porque dará solución definitiva y duradera, eliminando los problemas ambientales existentes. - Durante la construcción de la infraestructura ocurrirán impactos ambientales negativos, de corto tiempo (semanas); los mismos que son de fácil solución. Se recomienda en dicho estudio, programar la construcción de las obras antes o después de la temporada de lluvias. El citado expediente técnico, fue presentado por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural al Gerente Municipal, con informe N° 238-A-2015-MPP/GDUR-ABR de 10 de agosto de 2015 para que emita la Resolución de aprobación. El 11 de agosto de 2015, se emite la Resolución de Gerencia Municipal N° 411-A-2015-MPP/GM, en la cual se resuelve aprobar el expediente técnico ¿Creación del campo deportivo en el anexo Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿, por un monto de S/ 385 460,55.
|
08201701593-52973-21660.0-4.0
|
La obra ¿Creación de defensas ribereñas en el campo deportivo del anexo de Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿ habría colapsado en octubre de 2016 La obra ¿Creación del campo deportivo en el anexo Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿, comprende la conformación de la plataforma del campo deportivo y la canalización del río Cajas en el tramo que cruza el campo deportivo, esta obra no ha sufrido ningún colapso. Sin embargo, en el área también se ejecutó bajo la modalidad de administración directa la obra ¿Creación de defensas ribereñas en el campo deportivo del anexo de Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿, que consiste en la construcción de un muro de contención para el reforzamiento del área del campo deportivo de Haurichaca que colinda con río Cajas y la construcción del cerco perimétrico. Esta obra no se ha culminado, a la fecha de la visita de verificación de obra realizada el 7 de agosto de 2017, toda vez que faltaba la instalación del cerco perimétrico. Al respecto, se precisa que la obra ¿Creación de defensas ribereñas en el campo deportivo del anexo de Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿, conforme al cuaderno de obra se inició el 12 de julio de 2016, considerando el plazo de ejecución fue de 150 días calendario, debió culminarse el 8 de diciembre de 2016. Cabe señalar que, en el mes de octubre de 2016 colapsó un tramo del muro de contención de una longitud aproximada de 20 m. lineales correspondiente a esta obra, los funcionarios manifiestan que los motivos de la ocurrencia de estos hechos (acta suscrita como producto de la visita de inspección) se debe a que, cuando en el área se estaba realizando trabajos de movimiento de tierras con el tractor de propiedad de la municipalidad, se rodó una piedra de gran tamaño que impactó en el muro ocasionando rajaduras, las cuales se acrecentaron con el transcurrir del tiempo, ocasionando el colapso, por lo cual tomaron la decisión de hacer la demolición total del tramo y rehacerlo nuevamente. Como prueba de ello alcanzaron una Declaración Jurada del 17 de octubre de 2016 del señor Willington López Quiroz, quién se reconoce como operador del tractor y manifiesta que durante la realización de los trabajos de movimiento de tierra ocurrieron los hechos.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La obra ¿Creación de defensas ribereñas en el campo deportivo del anexo de Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿ habría colapsado en octubre de 2016 La obra ¿Creación del campo deportivo en el anexo Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿, comprende la conformación de la plataforma del campo deportivo y la canalización del río Cajas en el tramo que cruza el campo deportivo, esta obra no ha sufrido ningún colapso. Sin embargo, en el área también se ejecutó bajo la modalidad de administración directa la obra ¿Creación de defensas ribereñas en el campo deportivo del anexo de Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿, que consiste en la construcción de un muro de contención para el reforzamiento del área del campo deportivo de Haurichaca que colinda con río Cajas y la construcción del cerco perimétrico. Esta obra no se ha culminado, a la fecha de la visita de verificación de obra realizada el 7 de agosto de 2017, toda vez que faltaba la instalación del cerco perimétrico. Al respecto, se precisa que la obra ¿Creación de defensas ribereñas en el campo deportivo del anexo de Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿, conforme al cuaderno de obra se inició el 12 de julio de 2016, considerando el plazo de ejecución fue de 150 días calendario, debió culminarse el 8 de diciembre de 2016. Cabe señalar que, en el mes de octubre de 2016 colapsó un tramo del muro de contención de una longitud aproximada de 20 m. lineales correspondiente a esta obra, los funcionarios manifiestan que los motivos de la ocurrencia de estos hechos (acta suscrita como producto de la visita de inspección) se debe a que, cuando en el área se estaba realizando trabajos de movimiento de tierras con el tractor de propiedad de la municipalidad, se rodó una piedra de gran tamaño que impactó en el muro ocasionando rajaduras, las cuales se acrecentaron con el transcurrir del tiempo, ocasionando el colapso, por lo cual tomaron la decisión de hacer la demolición total del tramo y rehacerlo nuevamente. Como prueba de ello alcanzaron una Declaración Jurada del 17 de octubre de 2016 del señor Willington López Quiroz, quién se reconoce como operador del tractor y manifiesta que durante la realización de los trabajos de movimiento de tierra ocurrieron los hechos.
|
08201701593-52973-21661.0-5.0
|
La municipalidad elaboró un expediente técnico para la creación de la defensa ribereña en el campo deportivo del anexo Huarichaca de un costo total de S/. 288 912,00, dicha inversión se hizo antes del colapso del muro. Considerando que la ubicación de la obra ¿Creación del campo deportivo en el anexo Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿ es aledaña al río Cajas, para evitar que el agua erosione el terreno y ponga en peligro la inversión, se ejecutaron defensas ribereñas, por lo tanto si era necesario construir dicha obra. Mediante resolución de Gerencia Municipal N° 434-2016-MPP/GM de 7 de julio de 2016, se aprobó el expediente técnico del proyecto denominado ¿Creación de defensas ribereñas en el campo deportivo del anexo de Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿, por un monto de inversión de S/. 401 253,48, un plazo de ejecución de 150 días calendario y la modalidad de ejecución administración directa. Conforme al presupuesto, el monto de S/. 401 253,48, comprende lo siguiente: Costo Directo S/ 351 976,74 Gastos generales (10%) S/ 35 197,67 Subtotal S/ 387 174,41 Supervisión (4%) S/ 14 079,07 Presupuesto Total S/ 401 253,48 Al respecto, se precisa que, por el monto de inversión, conforme a la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, la obra solamente debió contar con un ingeniero inspector, quién debe ser personal que labora en la entidad, no corresponde considerar supervisor de obra, por lo cual en el presupuesto de obra no debió incluirse los S/. 14 079,07 por este concepto. Conforme al cuaderno de obra, se evidencia que al ingeniero Orison Vásquez Cueva realizó las anotaciones como ingeniero residente, habiéndosele cancelado S/. 21 000,00 por este concepto; sin embargo, tal como se indica en el párrafo anterior, la obra debió contar con ingeniero inspector quién realiza las anotaciones correspondientes en el cuaderno de obra, y ser parte de la entidad. Conforme a la memoria descriptiva, concordante con el presupuesto de obra, la obra también incluye la construcción de un cerco de malla metálica, que consta de los siguientes grupos de partidas: obras provisionales, obras preliminares, movimiento de tierras, concreto y carpintería metálica, trabajos que no se han ejecutado, por lo tanto la obra no estaba concluida al 7 de agosto de 2017 (fecha en que se realizó la verificación de la obra).
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: La municipalidad elaboró un expediente técnico para la creación de la defensa ribereña en el campo deportivo del anexo Huarichaca de un costo total de S/. 288 912,00, dicha inversión se hizo antes del colapso del muro. Considerando que la ubicación de la obra ¿Creación del campo deportivo en el anexo Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿ es aledaña al río Cajas, para evitar que el agua erosione el terreno y ponga en peligro la inversión, se ejecutaron defensas ribereñas, por lo tanto si era necesario construir dicha obra. Mediante resolución de Gerencia Municipal N° 434-2016-MPP/GM de 7 de julio de 2016, se aprobó el expediente técnico del proyecto denominado ¿Creación de defensas ribereñas en el campo deportivo del anexo de Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿, por un monto de inversión de S/. 401 253,48, un plazo de ejecución de 150 días calendario y la modalidad de ejecución administración directa. Conforme al presupuesto, el monto de S/. 401 253,48, comprende lo siguiente: Costo Directo S/ 351 976,74 Gastos generales (10%) S/ 35 197,67 Subtotal S/ 387 174,41 Supervisión (4%) S/ 14 079,07 Presupuesto Total S/ 401 253,48 Al respecto, se precisa que, por el monto de inversión, conforme a la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, la obra solamente debió contar con un ingeniero inspector, quién debe ser personal que labora en la entidad, no corresponde considerar supervisor de obra, por lo cual en el presupuesto de obra no debió incluirse los S/. 14 079,07 por este concepto. Conforme al cuaderno de obra, se evidencia que al ingeniero Orison Vásquez Cueva realizó las anotaciones como ingeniero residente, habiéndosele cancelado S/. 21 000,00 por este concepto; sin embargo, tal como se indica en el párrafo anterior, la obra debió contar con ingeniero inspector quién realiza las anotaciones correspondientes en el cuaderno de obra, y ser parte de la entidad. Conforme a la memoria descriptiva, concordante con el presupuesto de obra, la obra también incluye la construcción de un cerco de malla metálica, que consta de los siguientes grupos de partidas: obras provisionales, obras preliminares, movimiento de tierras, concreto y carpintería metálica, trabajos que no se han ejecutado, por lo tanto la obra no estaba concluida al 7 de agosto de 2017 (fecha en que se realizó la verificación de la obra).
|
08201701593-52973-21662.0-6.0
|
Pese a que se habría informado que la obra ¿Creación del campo deportivo en el Anexo Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿ concluyó en el mes de abril de 2016, a la fecha de interposición de la denuncia la obra en mención no habría sido culminada. Con relación a la obra ¿Creación del campo deportivo en el Anexo Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz - La Libertad¿, cabe señalar que conforme al cuaderno de obra, la ejecución de la obra se inició el 31 de agosto de 2015 y su culminación fue el 9 de abril de 2016, por lo que el tiempo de ejecución fue de 223 días calendario. Al respecto, cabe precisar que durante la ejecución de la obra se aprobaron cuatro (4) ampliaciones de plazo por 134 días calendario, las que tienen como sustento las lluvias ocurridas en la zona, manifestando que dichas lluvia no permitían realizar trabajo alguno, las ampliaciones de plazo aprobadas se detallan a continuación: - Ampliación de plazo N° 1 por 47 días calendario (del 29 de noviembre al 14 de enero de 2015). - Ampliación de plazo N° 2 por 35 días calendario (del 15 de enero al 18 de febrero de 2015). - Ampliación de plazo N° 3 por 30 días calendario (del 19 de febrero al 19 de marzo de 2015). - Ampliación de plazo N° 4 por 22 días calendario (del 20 de marzo al 10 de abril de 2015). Considerando que el plazo inicial de obra fue de 90 días calendario y al haberse aprobado cuatro (4) ampliaciones de plazo por 134 días calendario, el plazo final o plazo ampliado fue de 224 días calendario, si conforme al cuaderno de obra, ésta se ejecutó en 223 días calendario, no hubo retraso, la totalidad de trabajos se realizaron dentro del plazo aprobado. En ese sentido, considerando que ha transcurrido más de un año, existen limitaciones para determinar si lo consignado en el cuaderno de obra se ajusta a lo que realmente habría ocurrido; no obstante, es pertinente señalar que durante la visita de inspección (7 de agosto de 2017) se evidenció que la obra ¿Creación del campo deportivo en el Anexo Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿ está culminada (comprende la canalización del río Cajas y la conformación del campo deportivo). Sin perjuicio de lo expuesto, conforme a los documentos existentes se aprecia una discrepancia, debido a que la obra ¿Creación de defensas ribereñas en el campo deportivo del anexo de Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿ se inició el 12 de julio de 2016, posterior a la culminación de la obra ¿Creación del campo deportivo en el anexo Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿, cuya culminación fue el 9 de abril de 2016. Con relación a la obra ¿Creación de defensas ribereñas en el campo deportivo del anexo de Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿, cabe señalar que fue ejecutada por administración directa y a la fecha de realización de la verificación de obra (7 de agosto de 2017) no estaba culminada, toda vez que falta el cerco perimétrico y hacer los rellenos en los desniveles originados por la excavación para hacer el vaciado de los muros de contención; sin embargo ll primero de febrero de 2016 se suscribe el acta de recepción de la Obra.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Pese a que se habría informado que la obra ¿Creación del campo deportivo en el Anexo Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿ concluyó en el mes de abril de 2016, a la fecha de interposición de la denuncia la obra en mención no habría sido culminada. Con relación a la obra ¿Creación del campo deportivo en el Anexo Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz - La Libertad¿, cabe señalar que conforme al cuaderno de obra, la ejecución de la obra se inició el 31 de agosto de 2015 y su culminación fue el 9 de abril de 2016, por lo que el tiempo de ejecución fue de 223 días calendario. Al respecto, cabe precisar que durante la ejecución de la obra se aprobaron cuatro (4) ampliaciones de plazo por 134 días calendario, las que tienen como sustento las lluvias ocurridas en la zona, manifestando que dichas lluvia no permitían realizar trabajo alguno, las ampliaciones de plazo aprobadas se detallan a continuación: - Ampliación de plazo N° 1 por 47 días calendario (del 29 de noviembre al 14 de enero de 2015). - Ampliación de plazo N° 2 por 35 días calendario (del 15 de enero al 18 de febrero de 2015). - Ampliación de plazo N° 3 por 30 días calendario (del 19 de febrero al 19 de marzo de 2015). - Ampliación de plazo N° 4 por 22 días calendario (del 20 de marzo al 10 de abril de 2015). Considerando que el plazo inicial de obra fue de 90 días calendario y al haberse aprobado cuatro (4) ampliaciones de plazo por 134 días calendario, el plazo final o plazo ampliado fue de 224 días calendario, si conforme al cuaderno de obra, ésta se ejecutó en 223 días calendario, no hubo retraso, la totalidad de trabajos se realizaron dentro del plazo aprobado. En ese sentido, considerando que ha transcurrido más de un año, existen limitaciones para determinar si lo consignado en el cuaderno de obra se ajusta a lo que realmente habría ocurrido; no obstante, es pertinente señalar que durante la visita de inspección (7 de agosto de 2017) se evidenció que la obra ¿Creación del campo deportivo en el Anexo Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿ está culminada (comprende la canalización del río Cajas y la conformación del campo deportivo). Sin perjuicio de lo expuesto, conforme a los documentos existentes se aprecia una discrepancia, debido a que la obra ¿Creación de defensas ribereñas en el campo deportivo del anexo de Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿ se inició el 12 de julio de 2016, posterior a la culminación de la obra ¿Creación del campo deportivo en el anexo Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿, cuya culminación fue el 9 de abril de 2016. Con relación a la obra ¿Creación de defensas ribereñas en el campo deportivo del anexo de Huarichaca, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz ¿ La Libertad¿, cabe señalar que fue ejecutada por administración directa y a la fecha de realización de la verificación de obra (7 de agosto de 2017) no estaba culminada, toda vez que falta el cerco perimétrico y hacer los rellenos en los desniveles originados por la excavación para hacer el vaciado de los muros de contención; sin embargo ll primero de febrero de 2016 se suscribe el acta de recepción de la Obra.
|
08201701629-52312-18620.0-1.0
|
Presuntas irregularidades en la gestión del Gobierno Regional Amazonas, relacionadas con la Licitación Pública N° 008-2016-GRA/CS (Primera Convocatoria) para la Adquisición de un tomógrafo computarizado de 128 cortes a más para el Hospital Regional Virgen de Fátima, provincia de Chachapoyas, distrito de Chachapoyas, región Amazonas, con código SNIP N° 356341. Presuntas irregularidades en la gestión del Gobierno Regional Amazonas, relacionadas con inconsistencias en las especificaciones técnicas contempladas en el expediente técnico (tomógrafo computarizado de 64 cortes) y las establecidas en las bases integradas (tomógrafo computarizado de 128 cortes) de la Licitación Pública N° 008-2016-GRA/CS (Primera Convocatoria) para la Adquisición de un tomógrafo computarizado de 128 cortes a más para el Hospital Regional Virgen de Fátima, provincia de Chachapoyas, distrito de Chachapoyas, región Amazonas, con código SNIP N° 356341.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la gestión del Gobierno Regional Amazonas, relacionadas con la Licitación Pública N° 008-2016-GRA/CS (Primera Convocatoria) para la Adquisición de un tomógrafo computarizado de 128 cortes a más para el Hospital Regional Virgen de Fátima, provincia de Chachapoyas, distrito de Chachapoyas, región Amazonas, con código SNIP N° 356341. Presuntas irregularidades en la gestión del Gobierno Regional Amazonas, relacionadas con inconsistencias en las especificaciones técnicas contempladas en el expediente técnico (tomógrafo computarizado de 64 cortes) y las establecidas en las bases integradas (tomógrafo computarizado de 128 cortes) de la Licitación Pública N° 008-2016-GRA/CS (Primera Convocatoria) para la Adquisición de un tomógrafo computarizado de 128 cortes a más para el Hospital Regional Virgen de Fátima, provincia de Chachapoyas, distrito de Chachapoyas, región Amazonas, con código SNIP N° 356341.
|
08201701664-58895-19422.0-1.0
|
Irregularidades en el Concurso CAS n.° 007-2016 realizado por el Hospital Regional Jamo II-2 de Tumbes. Denunciantes, manifiestan que el Concurso CAS n.° 007-2016 realizado por el Hospital Regional JAMO II-2 de Tumbes, se ejecutó con irregularidades en cuanto a: 1. Los Miembros del Comité condujeron todo el proceso de selección, a pesar que existían vínculos con algunos participantes. 2. Durante el desarrollo del proceso, se comunica a los participantes la modificación del cronograma, omitiendo la fecha de la evaluación curricular. Según instructivo del Servir y el Decreto Legislativo n.°1057 y su reglamento es una fase obligatoria (por ser una etapa de eliminación). 3. El Comité Titular fue compuesto por el Dr. Nestor Victor Linares Terán, la Lic. Milagros López García y el Dr. Alberto Manrique Benavides y como suplentes: Dr. Salvador Ramón Zelaya Medina, Lic. Agustin Araneda Bustamante. En cuanto a la Lic. Milagros López García, ha incurrido en actos de nepotismo, ha favorecido a su hermana Elena López García, ella ha evaluado su currículum y la condición de esta participante cambió a apta, considerando que al inicio no figuraba en la lista como participante. En el caso del Lic. Araneda Bustamante, ha favorecido a Doris Bustamante Ruiz, su esposa. 4. Respecto a la Contratación de Auxiliares en Nutrición, los resultados difieren de la lista del personal apto a la entrevista, ¿Cómo aparecen ganadoras si no aprobaron la evaluación curricular? ¿No pasaron por la entrevista? (María Astudillo Zárate y Luz Morán Valarezo). En cuanto a las ciudadanas Sosa Carrillo Betty y Merino Correa Rosa, fueron declaradas no aptas inicialmente; sin embargo, figuran como ganadoras en el resultado final del puesto de vigilancia. 5. En cuanto al puesto de Médico Intensivista, se convocó a 5 plazas, según las bases; sin embargo, no se consignan mayores datos de participantes a las plazas y en los resultados finales recién aparecen (Ganadores); asimismo, hay ganadores en la plaza para anestesiólogo, los mismos que inicialmente fueron declarados como no aptos. 6. Por otro lado, el Dr. Nestor Victor Linares Terán, también incurrió en nepotismo, al declarar ganador al postulante Agurto Reyes Exar, Hijo de quien actualmente es su esposa. Cabe señalar que antes de culminar con la recepción de expedientes para participar de dicho concurso, la comisión habría iniciado con la apertura de sobres para la evaluación curricular, teniendo en cuenta que ya se estaba programado el acto, en el cronograma de la convocatoria; máxime si la jefa de control interno tenia pleno conocimiento de todos estos actos irregulares. Asimismo, los denunciantes precisan que la denuncia fue manifestada ante la Contraloría Regional Tumbes, durante el concurso realizado, siendo recibida por la Abog. Jenniffer Bobadilla Apolo, quien en todo momento prestó supuesto interés en la denuncia mencionada, sin embargo se tomó conocimiento que el hermano (Manuel Bobadilla Apolo) de dicha servidora estaba postulando para ocupar la plaza de ABOGADO en el concurso que es materia de denuncia, sin inhibirse de la misma, pese a tener pleno conocimiento, por lo que presumimos que ese fue el motivo por el cual NO se constituyó el día 29 de diciembre del 2016 al Hospital Regional, tal y como la manifestó literalmente al momento de la denuncia "El Contralor me ha dado la venia y me estaré apersonando el día 29 al Hospital a recabar información respecto a la denuncia", por lo que su despacho debe tomar conocimiento de la actitud de la servidora.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Irregularidades en el Concurso CAS n.° 007-2016 realizado por el Hospital Regional Jamo II-2 de Tumbes. Denunciantes, manifiestan que el Concurso CAS n.° 007-2016 realizado por el Hospital Regional JAMO II-2 de Tumbes, se ejecutó con irregularidades en cuanto a: 1. Los Miembros del Comité condujeron todo el proceso de selección, a pesar que existían vínculos con algunos participantes. 2. Durante el desarrollo del proceso, se comunica a los participantes la modificación del cronograma, omitiendo la fecha de la evaluación curricular. Según instructivo del Servir y el Decreto Legislativo n.°1057 y su reglamento es una fase obligatoria (por ser una etapa de eliminación). 3. El Comité Titular fue compuesto por el Dr. Nestor Victor Linares Terán, la Lic. Milagros López García y el Dr. Alberto Manrique Benavides y como suplentes: Dr. Salvador Ramón Zelaya Medina, Lic. Agustin Araneda Bustamante. En cuanto a la Lic. Milagros López García, ha incurrido en actos de nepotismo, ha favorecido a su hermana Elena López García, ella ha evaluado su currículum y la condición de esta participante cambió a apta, considerando que al inicio no figuraba en la lista como participante. En el caso del Lic. Araneda Bustamante, ha favorecido a Doris Bustamante Ruiz, su esposa. 4. Respecto a la Contratación de Auxiliares en Nutrición, los resultados difieren de la lista del personal apto a la entrevista, ¿Cómo aparecen ganadoras si no aprobaron la evaluación curricular? ¿No pasaron por la entrevista? (María Astudillo Zárate y Luz Morán Valarezo). En cuanto a las ciudadanas Sosa Carrillo Betty y Merino Correa Rosa, fueron declaradas no aptas inicialmente; sin embargo, figuran como ganadoras en el resultado final del puesto de vigilancia. 5. En cuanto al puesto de Médico Intensivista, se convocó a 5 plazas, según las bases; sin embargo, no se consignan mayores datos de participantes a las plazas y en los resultados finales recién aparecen (Ganadores); asimismo, hay ganadores en la plaza para anestesiólogo, los mismos que inicialmente fueron declarados como no aptos. 6. Por otro lado, el Dr. Nestor Victor Linares Terán, también incurrió en nepotismo, al declarar ganador al postulante Agurto Reyes Exar, Hijo de quien actualmente es su esposa. Cabe señalar que antes de culminar con la recepción de expedientes para participar de dicho concurso, la comisión habría iniciado con la apertura de sobres para la evaluación curricular, teniendo en cuenta que ya se estaba programado el acto, en el cronograma de la convocatoria; máxime si la jefa de control interno tenia pleno conocimiento de todos estos actos irregulares. Asimismo, los denunciantes precisan que la denuncia fue manifestada ante la Contraloría Regional Tumbes, durante el concurso realizado, siendo recibida por la Abog. Jenniffer Bobadilla Apolo, quien en todo momento prestó supuesto interés en la denuncia mencionada, sin embargo se tomó conocimiento que el hermano (Manuel Bobadilla Apolo) de dicha servidora estaba postulando para ocupar la plaza de ABOGADO en el concurso que es materia de denuncia, sin inhibirse de la misma, pese a tener pleno conocimiento, por lo que presumimos que ese fue el motivo por el cual NO se constituyó el día 29 de diciembre del 2016 al Hospital Regional, tal y como la manifestó literalmente al momento de la denuncia "El Contralor me ha dado la venia y me estaré apersonando el día 29 al Hospital a recabar información respecto a la denuncia", por lo que su despacho debe tomar conocimiento de la actitud de la servidora.
|
08201701670-54051-17957.0-1.0
|
Ciudadano comunica que existen supuestos actos de corrupción en la compra de mobiliario escolar y aulas prefabricadas Ciudadano señala que existe corrupción, en tanto la compra del mobiliario escolar y la construcción de aulas prefabricadas esta sobrevalorado, en las tres Ugeles.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Ciudadano comunica que existen supuestos actos de corrupción en la compra de mobiliario escolar y aulas prefabricadas Ciudadano señala que existe corrupción, en tanto la compra del mobiliario escolar y la construcción de aulas prefabricadas esta sobrevalorado, en las tres Ugeles.
|
08201701764-52359-17687.0-1.0
|
Presuntas irregularidades al haber descalificado propuesta de postor supuestamente por aplicación de la normativa de manera retroactiva, acontecidos en el Hospital Zonal de Vitarte. Los miembros del Comité Especial de la Adjudicación Simplificada N° 012-2016-HBCV-CS del Hospital Zonal de Vitarte, habría descalificado al postor SAGAZ SAC SERVICIOS DE SEGURIDAD, presuntamente por la aplicación de Directiva N° 002-2016-OSCE/CD de manera retroactiva; además, de que habría ofertado el monto menor a diferencia del postor adjudicado. Al respecto, el recurrente señala que dicha observación se habría dado en la acreditación de experiencia presentado por la empresa SAGAZ SAC, al haberse suscrito en el año 2015, por tanto Comité Especial supuestamente lo descalificó considerando la citada Directiva, por lo que considera que habría perjudicado los intereses de la Entidad adjudicándose al postor que cotizó por un monto superior.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades al haber descalificado propuesta de postor supuestamente por aplicación de la normativa de manera retroactiva, acontecidos en el Hospital Zonal de Vitarte. Los miembros del Comité Especial de la Adjudicación Simplificada N° 012-2016-HBCV-CS del Hospital Zonal de Vitarte, habría descalificado al postor SAGAZ SAC SERVICIOS DE SEGURIDAD, presuntamente por la aplicación de Directiva N° 002-2016-OSCE/CD de manera retroactiva; además, de que habría ofertado el monto menor a diferencia del postor adjudicado. Al respecto, el recurrente señala que dicha observación se habría dado en la acreditación de experiencia presentado por la empresa SAGAZ SAC, al haberse suscrito en el año 2015, por tanto Comité Especial supuestamente lo descalificó considerando la citada Directiva, por lo que considera que habría perjudicado los intereses de la Entidad adjudicándose al postor que cotizó por un monto superior.
|
08201701782-53795-18243.0-1.0
|
Presunto incumplimiento contractual por parte de la empresa privada Llaxta S.A.C., al no haber realizado las gestiones ante la empresa ELECTRODUNAS S.A. a fin de dotar del servicio de alumbrado público al sector de la urbanización "Las Piedras de Buena Vista" ubicada en el Distrito de Aquije - Ica. Con Memorando N° 00027-2017-CG/COREIC del 20.01.2017, la Contraloría Regional de Ica traslada el Expediente N° 08-2017-01782 del 12.01.2017, el cual contiene el Oficio N° 07-2016-ASODEPPBV-PDTE del 14.12.2016, suscrito por el señor Felipe Edilberto Oyague Córdova, Presidente de la Asociación de Defensa y Protección de Consumidores y/o Propietarios de la Urbanización Las Piedras de Buena Vista - ASODEPPBV. Al respecto, de la información contenida en el citado Oficio, el recurrente señala que en audiencia pública realizada en la ciudad de Ica, de forma personal hizo de conocimiento del señor Contralor de la República las irregularidades que vendría llevando a cabo la empresa Llaxta S.A.C., debido a que la citada empresa no habría realizado las gestiones respectivas ante la empresa ELECTRODUNAS S.A. a fin de dotar el servicio de alumbrado público al sector de la urbanización "Las Piedras de Buena Vista" ubicada en el Distrito de Aquije - Ica (propietarios que adquirieron dichas viviendas con financiamiento del Fondo Mi Vivienda); manteniéndolos sin alumbrado público por más de un año. Asimismo, el recurrente adjunta como sustento a su denuncia, un video (CD); en el cual se observa entrevistas realizadas a algunos propietarios de las viviendas de dicha urbanización, señalando que se encuentran sin alumbrado público por más de un año, precisando en otros casos que dicha empresa habría realizado instalaciones irregulares jalando luz desde un poste y corriendo cables por encima de las casas vecinas para abastecerlos de luz. De otro lado, el recurrente indica que es responsabilidad de la empresa Llaxta S.A.C. realizar las gestiones necesarias con la empresa ELECTRODUNAS - ICA, para que los propietarios de la referida urbanización puedan solicitar sus medidores y el respectivo servicio de luz en sus casas.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto incumplimiento contractual por parte de la empresa privada Llaxta S.A.C., al no haber realizado las gestiones ante la empresa ELECTRODUNAS S.A. a fin de dotar del servicio de alumbrado público al sector de la urbanización "Las Piedras de Buena Vista" ubicada en el Distrito de Aquije - Ica. Con Memorando N° 00027-2017-CG/COREIC del 20.01.2017, la Contraloría Regional de Ica traslada el Expediente N° 08-2017-01782 del 12.01.2017, el cual contiene el Oficio N° 07-2016-ASODEPPBV-PDTE del 14.12.2016, suscrito por el señor Felipe Edilberto Oyague Córdova, Presidente de la Asociación de Defensa y Protección de Consumidores y/o Propietarios de la Urbanización Las Piedras de Buena Vista - ASODEPPBV. Al respecto, de la información contenida en el citado Oficio, el recurrente señala que en audiencia pública realizada en la ciudad de Ica, de forma personal hizo de conocimiento del señor Contralor de la República las irregularidades que vendría llevando a cabo la empresa Llaxta S.A.C., debido a que la citada empresa no habría realizado las gestiones respectivas ante la empresa ELECTRODUNAS S.A. a fin de dotar el servicio de alumbrado público al sector de la urbanización "Las Piedras de Buena Vista" ubicada en el Distrito de Aquije - Ica (propietarios que adquirieron dichas viviendas con financiamiento del Fondo Mi Vivienda); manteniéndolos sin alumbrado público por más de un año. Asimismo, el recurrente adjunta como sustento a su denuncia, un video (CD); en el cual se observa entrevistas realizadas a algunos propietarios de las viviendas de dicha urbanización, señalando que se encuentran sin alumbrado público por más de un año, precisando en otros casos que dicha empresa habría realizado instalaciones irregulares jalando luz desde un poste y corriendo cables por encima de las casas vecinas para abastecerlos de luz. De otro lado, el recurrente indica que es responsabilidad de la empresa Llaxta S.A.C. realizar las gestiones necesarias con la empresa ELECTRODUNAS - ICA, para que los propietarios de la referida urbanización puedan solicitar sus medidores y el respectivo servicio de luz en sus casas.
|
08201701907-52385-17669.0-1.0
|
Presunto demora en otorgar respuesta al ciudadano de trámites efectuados ante la RENIEC. La RENIEC no se habría pronunciado referente a un trámite administrativo que vendría realizando la recurrente, para "rectificar o completar" los nombres de sus padres en una partida de defunción del que en vida fue su hermano; para tal fin, habría cumplido con todos los requisitos e inclusive la publicación del Edicto respectivo; sin embargo, transcurrido el plazo estipulado (06/01/2017) dicha Entidad no habría otorgado la respuesta correspondiente, aduciendo y sin mostrar prueba alguna que existiría una oposición (que el difunto tendría una convivencia con una tercera persona) para cumplir tal objetivo; por tal razón solicita la intervención de la CGR.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunto demora en otorgar respuesta al ciudadano de trámites efectuados ante la RENIEC. La RENIEC no se habría pronunciado referente a un trámite administrativo que vendría realizando la recurrente, para "rectificar o completar" los nombres de sus padres en una partida de defunción del que en vida fue su hermano; para tal fin, habría cumplido con todos los requisitos e inclusive la publicación del Edicto respectivo; sin embargo, transcurrido el plazo estipulado (06/01/2017) dicha Entidad no habría otorgado la respuesta correspondiente, aduciendo y sin mostrar prueba alguna que existiría una oposición (que el difunto tendría una convivencia con una tercera persona) para cumplir tal objetivo; por tal razón solicita la intervención de la CGR.
|
08201701938-61575-20286.0-1.0
|
PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL IGNACIO ESCUDERO -El distrito de Ignacio Escudero es maltratado por el alcalde Reynaldo Seminario Quevedo por los siguientes aspectos: - Toman agua sucia porque el pozo no tiene una limpieza adecuada. -Solo tienen el servicio de agua una vez por semana. - El alcalde enamora jóvenes de 17 años en las instalaciones de la municipalidad. - El alcalde tiene 3 gestiones y nunca ha entregado ninguna obra. - Los moradores entraron en una oportunidad por la fuerza a la municipalidad y encontraron un mueble lleno de dinero
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL IGNACIO ESCUDERO -El distrito de Ignacio Escudero es maltratado por el alcalde Reynaldo Seminario Quevedo por los siguientes aspectos: - Toman agua sucia porque el pozo no tiene una limpieza adecuada. -Solo tienen el servicio de agua una vez por semana. - El alcalde enamora jóvenes de 17 años en las instalaciones de la municipalidad. - El alcalde tiene 3 gestiones y nunca ha entregado ninguna obra. - Los moradores entraron en una oportunidad por la fuerza a la municipalidad y encontraron un mueble lleno de dinero
|
08201701938-61575-20287.0-2.0
|
Presuntas irregularidades en el área de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Piura. Presuntas irregularidades en el área de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Piura, en la que se habrían cometido los delitos de extorsión , cohecho y organización criminal.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el área de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Piura. Presuntas irregularidades en el área de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Piura, en la que se habrían cometido los delitos de extorsión , cohecho y organización criminal.
|
08201701939-53565-17797.0-1.0
|
Presuntos pagos irregulares a dos médicos por parte de la Dirección de Salud - DISA II Lima Sur. Con Documento de fecha 10.01.2016 (Expediente N° 08-2017-01939 del 12.01.2017, ingresa a este Organismo Superior de Control una denuncia ciudadana referida a un presunto pago irregular por parte de la Dirección de Salud - DISA II Lima Sur, a favor de dos (2) médicos con cargo de confianza. Al respecto, el recurrente adjunta y señala como sustento de su denuncia lo siguiente: - Con Memorando N° 1849-2016-UPPR-ORGDRH- DISA II LS/MINSA del 28.12.2016 la Oficina de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de la DISA II Lima Sur propone la Certificación Presupuestal para su aprobación, por la fuente de financiamiento de Recursos ordinarios, correspondiente al pago del Decreto de Urgencia N° 037 del Personal Activo Sin Sentencia de la DISA II Lima Sur. Adjuntando, en un cuadro los nombres de los señores Richard Alex Ruiz Moreno y Juan Carlos Velasco Guerrero (médicos denunciados). - Asimismo, indica que los médicos antes citados tienen cargos de confianza en la DISA II Lima Sur, y que según anexo al citado Memorando, se les habría pagado por conceptos "devengados e intereses", los cuales serían irregulares y que ya habrían sido cobrados anteriormente.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos pagos irregulares a dos médicos por parte de la Dirección de Salud - DISA II Lima Sur. Con Documento de fecha 10.01.2016 (Expediente N° 08-2017-01939 del 12.01.2017, ingresa a este Organismo Superior de Control una denuncia ciudadana referida a un presunto pago irregular por parte de la Dirección de Salud - DISA II Lima Sur, a favor de dos (2) médicos con cargo de confianza. Al respecto, el recurrente adjunta y señala como sustento de su denuncia lo siguiente: - Con Memorando N° 1849-2016-UPPR-ORGDRH- DISA II LS/MINSA del 28.12.2016 la Oficina de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de la DISA II Lima Sur propone la Certificación Presupuestal para su aprobación, por la fuente de financiamiento de Recursos ordinarios, correspondiente al pago del Decreto de Urgencia N° 037 del Personal Activo Sin Sentencia de la DISA II Lima Sur. Adjuntando, en un cuadro los nombres de los señores Richard Alex Ruiz Moreno y Juan Carlos Velasco Guerrero (médicos denunciados). - Asimismo, indica que los médicos antes citados tienen cargos de confianza en la DISA II Lima Sur, y que según anexo al citado Memorando, se les habría pagado por conceptos "devengados e intereses", los cuales serían irregulares y que ya habrían sido cobrados anteriormente.
|
08201701982-73328-23887.0-1.0
|
ABANDONO TOTAL DE LA MUNICIPALIDAD POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y DE LA AUTORIDAD EDIL Mediante documento s/n de 4 de enero de 2017, (Exp. N° 08-2017-00556-expediente básico) el señor Bernardino Salazar Barrientos, solicitó la intervención y congelamiento de las cuentas de la Municipalidad Distrital de Canaria, provincia de Víctor Fajardo - departamento de Ayacucho, dado que el señor alcalde fue sentenciado el 31 de octubre de 2016 con una pena efectiva de 8 años e inhabilitación por el término de cuatro (4) años, teniendo una orden de captura. Asimismo, se señala que la Municipalidad se encuentra en total abandono; por tal razón se encuentra en riesgo las cuentas de la municipalidad.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: ABANDONO TOTAL DE LA MUNICIPALIDAD POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y DE LA AUTORIDAD EDIL Mediante documento s/n de 4 de enero de 2017, (Exp. N° 08-2017-00556-expediente básico) el señor Bernardino Salazar Barrientos, solicitó la intervención y congelamiento de las cuentas de la Municipalidad Distrital de Canaria, provincia de Víctor Fajardo - departamento de Ayacucho, dado que el señor alcalde fue sentenciado el 31 de octubre de 2016 con una pena efectiva de 8 años e inhabilitación por el término de cuatro (4) años, teniendo una orden de captura. Asimismo, se señala que la Municipalidad se encuentra en total abandono; por tal razón se encuentra en riesgo las cuentas de la municipalidad.
|
08201702025-52575-17752.0-1.0
|
Presuntas irregularidades en la transferencia de terrenos de la Comunidad Campesina de Pillao-Huánuco a la Empresa de Generación Huallaga S.A. El Presidente de la Comunidad Campesina de Pillao - Huánuco hace de conocimiento de la Contraloría General que presuntos representantes de su comunidad han transferido terrenos a la Empresa de Generación Huallaga S.A. (perteneciente al grupo Odebrech), para ello señalan que han "fraguado" los documentos para dicho acto, en complicidad con los representantes de la citada empresa. Asimismo, señala que en el acta "fraguada" han consignado la asistencia de 6 personas fallecidas; por tanto, han interpuesto una demanda ante el Primer Juzgado Civil de Huánuco, el mismo que a la fecha se encuentra en apelación; en ese sentido, solicita a la CGR la investigación de la indicada empresa, por sus actos de corrupción.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la transferencia de terrenos de la Comunidad Campesina de Pillao-Huánuco a la Empresa de Generación Huallaga S.A. El Presidente de la Comunidad Campesina de Pillao - Huánuco hace de conocimiento de la Contraloría General que presuntos representantes de su comunidad han transferido terrenos a la Empresa de Generación Huallaga S.A. (perteneciente al grupo Odebrech), para ello señalan que han "fraguado" los documentos para dicho acto, en complicidad con los representantes de la citada empresa. Asimismo, señala que en el acta "fraguada" han consignado la asistencia de 6 personas fallecidas; por tanto, han interpuesto una demanda ante el Primer Juzgado Civil de Huánuco, el mismo que a la fecha se encuentra en apelación; en ese sentido, solicita a la CGR la investigación de la indicada empresa, por sus actos de corrupción.
|
08201702033-94301-31428.0-1.0
|
Presuntas irregularidades en la municipalidad provincial de Chanchamayo, los mismos que fueron evaluados a través de los expedientes n.°s 08-2015-21013 y 08-2016-03319. La señora Angela Grossheim Barrientos Secretaria General del Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio n.° 220-2017-EF/13.01 de 13 de enero de 2017, trasladó la solicitud efectuada por el señor Diomedes Teófilo Porras Baldoceda, miembro del Frente de Defensa Regional Selva Central, mediante el documento s/n de 09 de enero de 2017, por el cual hace de conocimiento de varios hechos irregulares en la Municipalidad Provincial de Chanchamayo y solicitan se efectúe una auditoría exhaustiva en dicho municipio.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la municipalidad provincial de Chanchamayo, los mismos que fueron evaluados a través de los expedientes n.°s 08-2015-21013 y 08-2016-03319. La señora Angela Grossheim Barrientos Secretaria General del Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio n.° 220-2017-EF/13.01 de 13 de enero de 2017, trasladó la solicitud efectuada por el señor Diomedes Teófilo Porras Baldoceda, miembro del Frente de Defensa Regional Selva Central, mediante el documento s/n de 09 de enero de 2017, por el cual hace de conocimiento de varios hechos irregulares en la Municipalidad Provincial de Chanchamayo y solicitan se efectúe una auditoría exhaustiva en dicho municipio.
|
08201702068-52487-19557.0-1.0
|
Presuntas irregularidades suscitadas en el Ministerio de Educación - MINEDU, con relación a supuestos actos de nepotismo, por parte de funcionarios y servidores de la citada entidad. Mediante Expediente N° 08-2017-02068 del 13.01.2017, ingresa a este Organismo Superior de Control una denuncia anónima, a través de la cual se comunica presuntas irregularidades en torno a supuestos actos de nepotismo por parte de funcionarios y servidores del Ministerio de Educación - MINEDU. Al respecto, la denuncia manifiesta tres (3) casos: 1. Caso I: Presunta conducta arbitraria por parte de la Sra. Sofía Milagros Prudencio Gamio, Asesora Principal del Despacho Ministerial; debido a que habría influenciado en la designación de su hermana, toda vez que con Resolución Ministerial N° 581-2014-MINEDU del 30.12.2014, se resolvió designar a la Sra. Diana Elizabeth Prudencio Gamio, como Directora de la Dirección de Educación Secundaria de la Dirección General de Educación Básica Regular, dependiente del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica del MINEDU. Asimismo, señala que con Resolución Suprema N° 007-2015-MINEDU del 12.03.2015, el Despacho Ministerial designó a la Sra. Sofía Milagros Prudencio Gamio, Asesora del Despacho Ministerial, como miembro del Directorio del Centro Vacacional Huampaní. Sin embargo, de la revisión al Boletín Informativo del referido Centro Vacacional, se advierte que la Sra. Diana Elizabeth Prudencio Gamio (hermana de la citada "Asesora del Despacho Ministerial"), figura como miembro del citado Directorio. 2. Caso II: Presuntos actos de nepotismo por parte de la Sra. Giovanna Nancy Hernández Portal, Jefa de la Unidad de Calidad y Seguridad de la Información de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación, dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica del MINEDU; debido a que habría influenciado en la contratación y/o designación de su presunto esposo, el Sr. Carlos Alberto Alfaro Guzmán, como Profesional para la coordinación y gestión administrativa de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, dependiente del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica del MINEDU. Asimismo, indica que habría influenciado en la contratación y/o designación de su hermano, el Sr. Omar Hernández Portal, toda vez que según Oficio Múltiple N° 019-2015-MINEDU/SPE-OTIC del 24.08.2015, se advierte que el referido hermano habría estado desempeñándose como Especialista de soporte de TI en la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación, dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica del MINEDU. 3. Caso III: Presuntos actos de nepotismo por parte del Sr. Carlos Ricardo Wong Velarde, Jefe de la Oficina de Gestión de Personal y Jefe encargado de la Oficina General de Recursos Humanos del MINEDU; debido a que en el año 2014; habría contratado de forma directa a su presunta conviviente, la Sra. Janny Elizabeth Ysla Chuquipiondo y a su supuesta hijastra, la Srta. Solange Alessandra Ysla Chuquipiondo. Concerniente a ello, señala un Listado de las Ordenes de Servicio de la U.E. 024 y 026 del MINEDU; a través del cual se advierte que el 27.08.2014, la Sra. Solange Alessandra Ysla Chuquipiondo y la Sra. Jany Elizabeth Ysla Chuquipiondo fueron contratadas para realizar servicios de "ordenamiento de archivo"; en la UGEL N° 01 y la UGEL N° 07, respectivamente.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades suscitadas en el Ministerio de Educación - MINEDU, con relación a supuestos actos de nepotismo, por parte de funcionarios y servidores de la citada entidad. Mediante Expediente N° 08-2017-02068 del 13.01.2017, ingresa a este Organismo Superior de Control una denuncia anónima, a través de la cual se comunica presuntas irregularidades en torno a supuestos actos de nepotismo por parte de funcionarios y servidores del Ministerio de Educación - MINEDU. Al respecto, la denuncia manifiesta tres (3) casos: 1. Caso I: Presunta conducta arbitraria por parte de la Sra. Sofía Milagros Prudencio Gamio, Asesora Principal del Despacho Ministerial; debido a que habría influenciado en la designación de su hermana, toda vez que con Resolución Ministerial N° 581-2014-MINEDU del 30.12.2014, se resolvió designar a la Sra. Diana Elizabeth Prudencio Gamio, como Directora de la Dirección de Educación Secundaria de la Dirección General de Educación Básica Regular, dependiente del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica del MINEDU. Asimismo, señala que con Resolución Suprema N° 007-2015-MINEDU del 12.03.2015, el Despacho Ministerial designó a la Sra. Sofía Milagros Prudencio Gamio, Asesora del Despacho Ministerial, como miembro del Directorio del Centro Vacacional Huampaní. Sin embargo, de la revisión al Boletín Informativo del referido Centro Vacacional, se advierte que la Sra. Diana Elizabeth Prudencio Gamio (hermana de la citada "Asesora del Despacho Ministerial"), figura como miembro del citado Directorio. 2. Caso II: Presuntos actos de nepotismo por parte de la Sra. Giovanna Nancy Hernández Portal, Jefa de la Unidad de Calidad y Seguridad de la Información de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación, dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica del MINEDU; debido a que habría influenciado en la contratación y/o designación de su presunto esposo, el Sr. Carlos Alberto Alfaro Guzmán, como Profesional para la coordinación y gestión administrativa de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, dependiente del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica del MINEDU. Asimismo, indica que habría influenciado en la contratación y/o designación de su hermano, el Sr. Omar Hernández Portal, toda vez que según Oficio Múltiple N° 019-2015-MINEDU/SPE-OTIC del 24.08.2015, se advierte que el referido hermano habría estado desempeñándose como Especialista de soporte de TI en la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación, dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica del MINEDU. 3. Caso III: Presuntos actos de nepotismo por parte del Sr. Carlos Ricardo Wong Velarde, Jefe de la Oficina de Gestión de Personal y Jefe encargado de la Oficina General de Recursos Humanos del MINEDU; debido a que en el año 2014; habría contratado de forma directa a su presunta conviviente, la Sra. Janny Elizabeth Ysla Chuquipiondo y a su supuesta hijastra, la Srta. Solange Alessandra Ysla Chuquipiondo. Concerniente a ello, señala un Listado de las Ordenes de Servicio de la U.E. 024 y 026 del MINEDU; a través del cual se advierte que el 27.08.2014, la Sra. Solange Alessandra Ysla Chuquipiondo y la Sra. Jany Elizabeth Ysla Chuquipiondo fueron contratadas para realizar servicios de "ordenamiento de archivo"; en la UGEL N° 01 y la UGEL N° 07, respectivamente.
|
08201702144-60213-19843.0-1.0
|
Presuntas irregularidades que se habría cometido en el Proyecto de Inversión Pública para la posterior ejecución de la Obra "Mejoramiento del Mercado de Abastos del Distrito de Santa Cruz". Mediante Oficio n° 01-2017-1° FPP-SC de 02 de enero de 2017, (Expediente n.° 08-2017-02144 de 13 de enero de 2017), el señor Juan Oscar Calderón Díaz, Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Santa Cruz, en adelante "el recurrente" remitió la denuncia interpuesta por el señor Pedro Pablo Cadena Flores, respecto a la existencia de presuntas irregularidades que se habrían cometido en el proyecto denominado: "Mejoramiento del Mercado de Abastos del Distrito de Santa Cruz, Provincia de Santa Cruz - Cajamarca", con código SNIP 229219, con el objeto que este Organismo Contralor determine la responsabilidad por el incumplimiento de las disposiciones del SNIP (Cuarta Disposición Complementaria de la Ley N° 27293). Mediante escrito s/n de 22 de diciembre de 2016 (Expediente N° 08-2016-53894 de 27 de diciembre de 2016), el señor Pedro Pablo Cadena Flores, Presidente de la Asociación de Comerciantes Unificados de Multiservicios de Santa Cruz, denunció al señor Helmer Villoslada Montero, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, en adelante la entidad, por la presunta existencia de irregularidades en relación a la tramitación del proyecto de inversión pública para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Mercado de Abastos del Distrito de Santa Cruz, Provincia de Santa Cruz - Cajamarca, código SNIP 229219".
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades que se habría cometido en el Proyecto de Inversión Pública para la posterior ejecución de la Obra "Mejoramiento del Mercado de Abastos del Distrito de Santa Cruz". Mediante Oficio n° 01-2017-1° FPP-SC de 02 de enero de 2017, (Expediente n.° 08-2017-02144 de 13 de enero de 2017), el señor Juan Oscar Calderón Díaz, Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Santa Cruz, en adelante "el recurrente" remitió la denuncia interpuesta por el señor Pedro Pablo Cadena Flores, respecto a la existencia de presuntas irregularidades que se habrían cometido en el proyecto denominado: "Mejoramiento del Mercado de Abastos del Distrito de Santa Cruz, Provincia de Santa Cruz - Cajamarca", con código SNIP 229219, con el objeto que este Organismo Contralor determine la responsabilidad por el incumplimiento de las disposiciones del SNIP (Cuarta Disposición Complementaria de la Ley N° 27293). Mediante escrito s/n de 22 de diciembre de 2016 (Expediente N° 08-2016-53894 de 27 de diciembre de 2016), el señor Pedro Pablo Cadena Flores, Presidente de la Asociación de Comerciantes Unificados de Multiservicios de Santa Cruz, denunció al señor Helmer Villoslada Montero, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, en adelante la entidad, por la presunta existencia de irregularidades en relación a la tramitación del proyecto de inversión pública para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Mercado de Abastos del Distrito de Santa Cruz, Provincia de Santa Cruz - Cajamarca, código SNIP 229219".
|
08201702208-52851-18426.0-1.0
|
Presunta contaminación ambiental por emisión de gases tóxicos y ruidos molestos producto del tránsito vehicular en zona residencial del Distrito de San Martín de Porres. Con Expediente N° 08-2017-02208 del 16.01.2017 ingresa a este Organismo Superior de Control un documento s/n suscrito por una ciudadana en la cual señala una presunta contaminación ambiental por la emisión de gases tóxicos y ruidos molestos producto del tránsito vehicular ubicado en una zona residencial del Distrito de San Martín de Porres. Al respecto, la denunciante señala que desde el inicio de las operaciones del Metropolitano y la Estación Naranjal, ubicada en la Avenida Túpac Amaru (hace 6 años aproximadamente), comerciantes del rubro de autopartes se habrían instalado en la intersección de la Calle Los Talleres y el Jr. Los Ruibares del Distrito de san Martín de Porres (zona residencial); generando malestar en los vecinos de la zona por la afectación a la salud, debido a los residuos tóxicos (polvo de asbesto y fibras de vidrio) que los comerciantes dejan esparcidos en las calles. Asimismo, con Expediente N° 08-2017-02214 del 16.01.2017 la misma recurrente presenta un documento s/n en a través del cual manifiesta lo siguiente: - La Av. Túpac Amaru se ha visto afectada por el Metropolitano y la Estación Naranjal, debido a que al encontrarse más angosta (la avenida), el tránsito se intensifica con los paraderos informales creados por los autos particulares, taxis, colectivos y servicio público, quienes esperan la llegada de los pasajeros que salen de la Estación Naranjal. - Por lo que, para evitar la congestión que se forma en la Av. Túpac Amaru, vehículos del transporte público y privado se desvían por calles aledañas a la citada avenida. (Los que van de Lima a Comas, transitan por: Av. Los Alisos, Calle Las Maracuyas, Jr. Los Ruibares, Calle Los Talleres; y los que van de Comas a Lima, transitan por: Calle Los Talleres, Jr. Los Ruibares, Calle Las Maracuyas, Av. Las Almendra); perjudicando la salud de los vecinos residentes de la zona residencial, por encontrarse expuestos todos los días a los humos tóxicos, constantes ruidos (uso excesivo del claxon) y vibraciones que emiten los vehículos. - Además, con relación a los vehículos pesados que transitan en las madrugadas para abastecer de granos a la fábrica AVINKA, el recurrente señala que dichos vehículos tendrían una ruta definida (Panamericana Norte - Av. Naranjal - Jr. Los Talleres) la cual no respetan por cortar camino a través de las calles de la zona residencial; generando que los domicilios sean constantemente fatigados por las vibraciones que emiten dichos vehículos pesados, así como también causando el deterioro de la infraestructura de tuberías de agua y desagüe, las pistas (huecos), que por cierto vendrían siendo rellenados con desmonte y tierra por gente inescrupulosa, sumándose a ello la falta de limpieza en las calles, lo cual genera más polución de la que ya se tiene. Cabe señalar que el recurrente adjunta como sustento a su denuncia la información siguiente: - Carta N° 2615-2016-OEFA/CG-SINADA del 19.12.2016, a través de la cual el Coordinador General (e) del Servicio de Información de Denuncias Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) comunicó a la denunciante con relación a su denuncia sobre una presunta contaminación ambiental ocasionada por la emisión de ruidos molestos y gases tóxicos, que la misma ha sido derivada al área correspondiente de la OEFA a fin de determinar las acciones que correspondan. - Fotografías de la supuesta zona afectada. - Croquis de la supuesta zona afectada.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presunta contaminación ambiental por emisión de gases tóxicos y ruidos molestos producto del tránsito vehicular en zona residencial del Distrito de San Martín de Porres. Con Expediente N° 08-2017-02208 del 16.01.2017 ingresa a este Organismo Superior de Control un documento s/n suscrito por una ciudadana en la cual señala una presunta contaminación ambiental por la emisión de gases tóxicos y ruidos molestos producto del tránsito vehicular ubicado en una zona residencial del Distrito de San Martín de Porres. Al respecto, la denunciante señala que desde el inicio de las operaciones del Metropolitano y la Estación Naranjal, ubicada en la Avenida Túpac Amaru (hace 6 años aproximadamente), comerciantes del rubro de autopartes se habrían instalado en la intersección de la Calle Los Talleres y el Jr. Los Ruibares del Distrito de san Martín de Porres (zona residencial); generando malestar en los vecinos de la zona por la afectación a la salud, debido a los residuos tóxicos (polvo de asbesto y fibras de vidrio) que los comerciantes dejan esparcidos en las calles. Asimismo, con Expediente N° 08-2017-02214 del 16.01.2017 la misma recurrente presenta un documento s/n en a través del cual manifiesta lo siguiente: - La Av. Túpac Amaru se ha visto afectada por el Metropolitano y la Estación Naranjal, debido a que al encontrarse más angosta (la avenida), el tránsito se intensifica con los paraderos informales creados por los autos particulares, taxis, colectivos y servicio público, quienes esperan la llegada de los pasajeros que salen de la Estación Naranjal. - Por lo que, para evitar la congestión que se forma en la Av. Túpac Amaru, vehículos del transporte público y privado se desvían por calles aledañas a la citada avenida. (Los que van de Lima a Comas, transitan por: Av. Los Alisos, Calle Las Maracuyas, Jr. Los Ruibares, Calle Los Talleres; y los que van de Comas a Lima, transitan por: Calle Los Talleres, Jr. Los Ruibares, Calle Las Maracuyas, Av. Las Almendra); perjudicando la salud de los vecinos residentes de la zona residencial, por encontrarse expuestos todos los días a los humos tóxicos, constantes ruidos (uso excesivo del claxon) y vibraciones que emiten los vehículos. - Además, con relación a los vehículos pesados que transitan en las madrugadas para abastecer de granos a la fábrica AVINKA, el recurrente señala que dichos vehículos tendrían una ruta definida (Panamericana Norte - Av. Naranjal - Jr. Los Talleres) la cual no respetan por cortar camino a través de las calles de la zona residencial; generando que los domicilios sean constantemente fatigados por las vibraciones que emiten dichos vehículos pesados, así como también causando el deterioro de la infraestructura de tuberías de agua y desagüe, las pistas (huecos), que por cierto vendrían siendo rellenados con desmonte y tierra por gente inescrupulosa, sumándose a ello la falta de limpieza en las calles, lo cual genera más polución de la que ya se tiene. Cabe señalar que el recurrente adjunta como sustento a su denuncia la información siguiente: - Carta N° 2615-2016-OEFA/CG-SINADA del 19.12.2016, a través de la cual el Coordinador General (e) del Servicio de Información de Denuncias Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) comunicó a la denunciante con relación a su denuncia sobre una presunta contaminación ambiental ocasionada por la emisión de ruidos molestos y gases tóxicos, que la misma ha sido derivada al área correspondiente de la OEFA a fin de determinar las acciones que correspondan. - Fotografías de la supuesta zona afectada. - Croquis de la supuesta zona afectada.
|
08201702219-52515-17597.0-1.0
|
Presuntas pérdida de un audífono retroauriculares, marca Rexton: Arena 1P-Alemania en el Hospital III Angamos Suárez - Red Asistenciales Rebagliati - ESSALUD que le sería asignado al denunciante. Denuncia presunta pérdida de un audífono retroauriculares, marca Rexton: Arena 1P-Alemania en el Hospital III Angamos Suárez - Red Asistenciales Rebagliati - ESSALUD que le sería asignado al denunciante (paciente de ESSALUD). El denunciante, detalla que es paciente del Hospital III Angamos Suárez y que por recomendación de su médico de cabecera accedió mediante Tramite N° 5997-2016-NIT-000324-Servicio de Cirugía a la solicitud compra de audífonos, que el 06 de noviembre de 2016 se remitió su pedido a la Gerencia de Red Desconcentrada Rebagliati y el 24 de noviembre de 2016 al Comité de Protesis y Ortesis y que la Sra. Patricia Valiente Farfán, Analista de la Oficina de Logística de la Red Descocentrada de Rebagliat - Essalud le comunicó el 10 de enero del 2017 que el audífono habría sido comprado el 24 de noviembre de 2016, conforme al proceso 1638000624 y que podía recogerlo en el Hospital Angamos - Administración; sin embargo el 10 de enero de 2017 el Sr. Arenas del Hospital le habría comunicado que ha ordenado que busquen sus audífonos y no le habrían encontrado, y que pese haberse constituido días posteriores al Hospital y no ha encontrado solución a su reclamo sobre la adquisición de los audífonos, tan solo le habrían indicado que se ha extraviado.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas pérdida de un audífono retroauriculares, marca Rexton: Arena 1P-Alemania en el Hospital III Angamos Suárez - Red Asistenciales Rebagliati - ESSALUD que le sería asignado al denunciante. Denuncia presunta pérdida de un audífono retroauriculares, marca Rexton: Arena 1P-Alemania en el Hospital III Angamos Suárez - Red Asistenciales Rebagliati - ESSALUD que le sería asignado al denunciante (paciente de ESSALUD). El denunciante, detalla que es paciente del Hospital III Angamos Suárez y que por recomendación de su médico de cabecera accedió mediante Tramite N° 5997-2016-NIT-000324-Servicio de Cirugía a la solicitud compra de audífonos, que el 06 de noviembre de 2016 se remitió su pedido a la Gerencia de Red Desconcentrada Rebagliati y el 24 de noviembre de 2016 al Comité de Protesis y Ortesis y que la Sra. Patricia Valiente Farfán, Analista de la Oficina de Logística de la Red Descocentrada de Rebagliat - Essalud le comunicó el 10 de enero del 2017 que el audífono habría sido comprado el 24 de noviembre de 2016, conforme al proceso 1638000624 y que podía recogerlo en el Hospital Angamos - Administración; sin embargo el 10 de enero de 2017 el Sr. Arenas del Hospital le habría comunicado que ha ordenado que busquen sus audífonos y no le habrían encontrado, y que pese haberse constituido días posteriores al Hospital y no ha encontrado solución a su reclamo sobre la adquisición de los audífonos, tan solo le habrían indicado que se ha extraviado.
|
08201702241-52577-20393.0-1.0
|
Presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Lima, respecto al Procedimiento Especial de Contratación N° 001-2015-GRL/CE, tercera convocatoria; para la contratación del servicio de mantenimiento periódico de vías departamentales. Con Expediente N° 08-2017-02241 del 16.01.2017, ingresa a este Organismo Superior de Control un documento s/n, a través del cual un ciudadano comunica presuntas irregularidades suscitadas en el Gobierno Regional de Lima (GRL), en torno al Procedimiento Especial de Contratación N° 001-2015-GRL/CE, Tercera Convocatoria; para la contratación del servicio de mantenimiento periódico de vías departamentales, el cual consta de dos (02) ítems, denominados: - Ítem I: "Servicio de mantenimiento periódico de la trayectoria: EMP. PE-16 a (Pte. Pamplona) - Chingos - Agua Blanca Gorgor"; e - Ítem II: "Servicio de mantenimiento periódico de la trayectoria: EMP. PE-24 (Tinco) Vitis - Huancaya - Vilca - Shita - EMP. PE-22 (Rio Blanco)". Al respecto, el recurrente manifiesta que el CONSORCIO TRANSPORTE GORGOR ganador de la buena pro del ítem I, por un monto de S/. 691,809.00 Nuevos Soles; y el CONSORCIO HERMES ganador de la buena pro del ítem II, por un monto de S/. 1´716,816.00 Nuevos Soles; no habrían cumplido con los requerimientos técnicos mínimos solicitados en las bases del referido Procedimiento Especial. Por lo que, precisa que dicho proceso debió ser declarado desierto.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Lima, respecto al Procedimiento Especial de Contratación N° 001-2015-GRL/CE, tercera convocatoria; para la contratación del servicio de mantenimiento periódico de vías departamentales. Con Expediente N° 08-2017-02241 del 16.01.2017, ingresa a este Organismo Superior de Control un documento s/n, a través del cual un ciudadano comunica presuntas irregularidades suscitadas en el Gobierno Regional de Lima (GRL), en torno al Procedimiento Especial de Contratación N° 001-2015-GRL/CE, Tercera Convocatoria; para la contratación del servicio de mantenimiento periódico de vías departamentales, el cual consta de dos (02) ítems, denominados: - Ítem I: "Servicio de mantenimiento periódico de la trayectoria: EMP. PE-16 a (Pte. Pamplona) - Chingos - Agua Blanca Gorgor"; e - Ítem II: "Servicio de mantenimiento periódico de la trayectoria: EMP. PE-24 (Tinco) Vitis - Huancaya - Vilca - Shita - EMP. PE-22 (Rio Blanco)". Al respecto, el recurrente manifiesta que el CONSORCIO TRANSPORTE GORGOR ganador de la buena pro del ítem I, por un monto de S/. 691,809.00 Nuevos Soles; y el CONSORCIO HERMES ganador de la buena pro del ítem II, por un monto de S/. 1´716,816.00 Nuevos Soles; no habrían cumplido con los requerimientos técnicos mínimos solicitados en las bases del referido Procedimiento Especial. Por lo que, precisa que dicho proceso debió ser declarado desierto.
|
08201702257-52579-19573.0-1.0
|
Presuntas irregularidades en la adquisición de maquinaria pesada a través de procesos de exoneración aprobados indebidamente Con documento S/N de 5 de enero de 2017, se presentó una denuncia ciudadana sobre presuntas irregularidades en la gestión del Gobernador del GORE Lima Nelson Oswaldo Chui Mejía, y funcionarios de la referida entidad, relacionadas con infracciones a la Ley de Presupuesto Público, Directivas de Tesorería, Ley de Contrataciones del Estado, Código de Ética; en perjuicio del Estado y de la población de la Región Lima.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntas irregularidades en la adquisición de maquinaria pesada a través de procesos de exoneración aprobados indebidamente Con documento S/N de 5 de enero de 2017, se presentó una denuncia ciudadana sobre presuntas irregularidades en la gestión del Gobernador del GORE Lima Nelson Oswaldo Chui Mejía, y funcionarios de la referida entidad, relacionadas con infracciones a la Ley de Presupuesto Público, Directivas de Tesorería, Ley de Contrataciones del Estado, Código de Ética; en perjuicio del Estado y de la población de la Región Lima.
|
08201702266-52543-19463.0-1.0
|
Presuntos actos de nepotismo que se estarían suscitando en la Dirección Regional de Salud - DIRESA El recurrente a través de la Carta s/n del 16.01.2017 (Exp. N° 08-2017-02266 del 16.01.2017), nos comunicó que se estarían suscitando presuntos actos de nepotismo en la Dirección Regional de Salud - DIRESA LIMA, relacionados a lo siguiente: - El señor Henry Walter Flores Ramos, en su condición de Presidente del Concurso CAS, habría favorecido en el Proceso CAS N° 01-2015 y N° 06-2015 a su "sobrino" señor José Elías Albino, el cual, habría resultado ganador de la plaza de Auxiliar Administrativo convocado por la DIRESA. - El señor Félix Humberto Palomo Luyo, en el cargo de Director General de la DIRESA, habría contratado a su "sobrina" Milagros Fabiola Manrique Marcos, para que preste sus servicios en la entidad. - La DIRESA habría contratado a la señora Karina Paola Vial Angulo, quien sería nuera del Gobernador Regional de Lima, y habría resultado ganadora del Proceso CAS N° 005-2015, convocado por la DIRESA. Se debe precisar que el recurrente adjunta a su comunicación lo siguiente: - Reportes del SEACE, mediante el cual se registran ordenes de servicios a nombre de la señorita Karina Paola Vial Angulo y Milagros Fabiola Manrique Marcos, emitidas por la DIRESA. - Publicación de resultados finales del Proceso CAS N° 01-2015-DIRESA, N° 05-2015-DIRESA y N° 06-2015-DIRESA - Acta de Nacimiento del señor José Elías Alvino Flores - Acta de Nacimiento del señor Henry Walter Flores Ramos - Acta de Nacimiento de la señora Gicela Mariel Flores Ramos - Certificado de Inscripción de María Luz Marcos Luyo - Certificado de Inscripción de Milagros Fabiola Manrique Marcos - Acta de Matrimonio de los señores Nelson Christian Chui La Rosa y Karina Paola Vidal Angulo - Acta de Nacimiento de Nelson Enrique Chui Vidal
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Presuntos actos de nepotismo que se estarían suscitando en la Dirección Regional de Salud - DIRESA El recurrente a través de la Carta s/n del 16.01.2017 (Exp. N° 08-2017-02266 del 16.01.2017), nos comunicó que se estarían suscitando presuntos actos de nepotismo en la Dirección Regional de Salud - DIRESA LIMA, relacionados a lo siguiente: - El señor Henry Walter Flores Ramos, en su condición de Presidente del Concurso CAS, habría favorecido en el Proceso CAS N° 01-2015 y N° 06-2015 a su "sobrino" señor José Elías Albino, el cual, habría resultado ganador de la plaza de Auxiliar Administrativo convocado por la DIRESA. - El señor Félix Humberto Palomo Luyo, en el cargo de Director General de la DIRESA, habría contratado a su "sobrina" Milagros Fabiola Manrique Marcos, para que preste sus servicios en la entidad. - La DIRESA habría contratado a la señora Karina Paola Vial Angulo, quien sería nuera del Gobernador Regional de Lima, y habría resultado ganadora del Proceso CAS N° 005-2015, convocado por la DIRESA. Se debe precisar que el recurrente adjunta a su comunicación lo siguiente: - Reportes del SEACE, mediante el cual se registran ordenes de servicios a nombre de la señorita Karina Paola Vial Angulo y Milagros Fabiola Manrique Marcos, emitidas por la DIRESA. - Publicación de resultados finales del Proceso CAS N° 01-2015-DIRESA, N° 05-2015-DIRESA y N° 06-2015-DIRESA - Acta de Nacimiento del señor José Elías Alvino Flores - Acta de Nacimiento del señor Henry Walter Flores Ramos - Acta de Nacimiento de la señora Gicela Mariel Flores Ramos - Certificado de Inscripción de María Luz Marcos Luyo - Certificado de Inscripción de Milagros Fabiola Manrique Marcos - Acta de Matrimonio de los señores Nelson Christian Chui La Rosa y Karina Paola Vidal Angulo - Acta de Nacimiento de Nelson Enrique Chui Vidal
|
08201702289-52856-17612.0-1.0
|
Cuestionamiento a los pronunciamientos emitidos por el Ministerio Público - Callao y a lo resuelto a través del Oficio N° 011-63-2016-CG/DEN del 09.12.2016. Con Expediente N° 08-2017-02289 del 16/01/2017, ingresa a este Organismo Superior de Control una denuncia ciudadana referida a un cuestionamiento a los pronunciamientos del Ministerio Público - Callao y a lo resuelto a través del Oficio N° 011-63-2016-CG/DEN del 09.12.2016. Cabe indicar, que el recurrente manifiesta que a través del Expediente N° 3651-2001, presentado el 25/11/2016 ante este Organismo Superior de Control, se prueba la corrupción de los magistrados, asistentes y secretarios del Ministerio Público. No obstante, indica que recibió como respuesta el Oficio N° 01163-2016-CG/DEN del 09/12/2016 por parte del Departamento de Denuncias de la Contraloría General de la República, a través del cual se desestima su denuncia sin haber considerado lo siguiente: - Los "Magistrados Corruptos" del Ministerio Público habrían lucrado con la indemnización que le correspondía; precisando además, que dicho dinero fue utilizado por los "Magistrados corruptos" para la compra del local "Santa Marina Callao". - Al apropiarse del dinero (los "Magistrados Corruptos"), lo habrían dejado sin recursos para curar sus lesiones. En tal sentido, el recurrente solicita a este Organismo Contralor que se coordine con el órgano correspondiente para que los "Magistrados Corruptos del Ministerio Público de Santa Marina - Callao" sean separados de sus labores a partir del 01 de febrero de 2017 y le entreguen (al recurrente) el local de "Santa Marina Callao", por medio de una Resolución, con la finalidad de crear en dicho local un Ministerio de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Movimiento Misionero Mundial.
|
Eres un asistente útil. Proporciona respuestas muy concisas. Leerás denuncias por mal uso de recursos públicos. Estas pueden incluir peculado, corrupción, nepotismo, contrataciones irregulares, percepción ilegal de dinero, ausentismo o incumplimiento de funciones. Los funcionarios públicos incluyen burócratas, políticos, profesores de escuelas públicas y personal de salud. Los nombres suelen ser andinos o españoles. Devuelve solo los nombres, sin explicaciones ni texto adicional.
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es:
|
Lee el siguiente texto y escribe solo los nombres completos de los funcionarios públicos acusados de mal uso de recursos públicos. Identifica como acusados tanto al funcionario que hace la gestión ilegal como a cualquier otro funcionario beneficiado ilegalmente. Si hay más de uno, sepáralos por comas. Los nombres deben estar presentes en el texto. Si no hay ninguno, responde solo con: N/A. El texto es: Cuestionamiento a los pronunciamientos emitidos por el Ministerio Público - Callao y a lo resuelto a través del Oficio N° 011-63-2016-CG/DEN del 09.12.2016. Con Expediente N° 08-2017-02289 del 16/01/2017, ingresa a este Organismo Superior de Control una denuncia ciudadana referida a un cuestionamiento a los pronunciamientos del Ministerio Público - Callao y a lo resuelto a través del Oficio N° 011-63-2016-CG/DEN del 09.12.2016. Cabe indicar, que el recurrente manifiesta que a través del Expediente N° 3651-2001, presentado el 25/11/2016 ante este Organismo Superior de Control, se prueba la corrupción de los magistrados, asistentes y secretarios del Ministerio Público. No obstante, indica que recibió como respuesta el Oficio N° 01163-2016-CG/DEN del 09/12/2016 por parte del Departamento de Denuncias de la Contraloría General de la República, a través del cual se desestima su denuncia sin haber considerado lo siguiente: - Los "Magistrados Corruptos" del Ministerio Público habrían lucrado con la indemnización que le correspondía; precisando además, que dicho dinero fue utilizado por los "Magistrados corruptos" para la compra del local "Santa Marina Callao". - Al apropiarse del dinero (los "Magistrados Corruptos"), lo habrían dejado sin recursos para curar sus lesiones. En tal sentido, el recurrente solicita a este Organismo Contralor que se coordine con el órgano correspondiente para que los "Magistrados Corruptos del Ministerio Público de Santa Marina - Callao" sean separados de sus labores a partir del 01 de febrero de 2017 y le entreguen (al recurrente) el local de "Santa Marina Callao", por medio de una Resolución, con la finalidad de crear en dicho local un Ministerio de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Movimiento Misionero Mundial.
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.